Ajánlattételi felhívás
MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Ikt. szám: 15122-3/2020/MAV Beszerzési Főigazgatóság
Eszköz- és vállalkozásbeszerzés
Ajánlattételi felhívás
Pécsbánya javító csarnok világítás felújításának kivitelezése
tárgyú beszerzési eljárásban
1. Ajánlatkérő
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV Zrt.)
Székhelye: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. Számlavezető pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Számlaszáma: 10201006-50080430-00000000
Számlázási címe: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. Adószáma: 10856417-2-44
Statisztikai számjele: 10856417-5221-114-01
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszáma: Cg. 00-00-000000
Kapcsolattartó/Beszerző: Xxxx Xxxxx beszerzési szakértő Mobil: +36-30/000-0000
Telefax: +36-1/511-7526 e-mail: xxxx.xxxxx@xxx.xx
2. Az ajánlatkérés alapvető adatai
2.1. Az ajánlatkérés tárgya
Pécsbánya javító csarnok világítás felújításának kivitelezése
2.2. Teljesítési helyszín
Pécsbánya javító csarnok
2.3. Teljesítés határideje
A szerződés mindkét fél aláírásával lép érvénybe, és a szerződés mindkét fél általi aláírás napjától a felek valamennyi kötelezettségének teljesítéséig hatályos. Amennyiben a felek általi aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a szerződés aláírásának napja, az utolsó aláíró aláírásának napja.
A teljesítés határideje: 2020.10.30.
2.4. Szerződés meghatározása
Vállalkozási Szerződés
2.5. Szakmai követelmények
Jelen felhívás 1. és 2. számú függelékében meghatározott Műszaki leírásban és a Kiemelt szerződéses feltételekben foglaltak, valamint a hatályos jogszabályok és a teljesítés helyén érvényben lévő helyi előírások szerint.
2.6. Az elbírálás szempontja
A teljes ajánlati árra vonatkozó legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
3. Ajánlattételi feltételek
3.1. Az Ajánlattevő
Ajánlattevő cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó lehet.
Az ajánlatkérés során mellőzhető, illetőleg az eljárás bármely szakaszából kizárható az ajánlattevő, amennyiben:
− korábbi szerződésszegés (hibás teljesítés) alapján az eljárásban való részvétele a MÁV- csoport számára hátrányos,
− belső ellenőrzés alapján lefolytatott vizsgálat visszaélést állapított meg, illetőleg amely ajánlattevővel kapcsolatban jogszabálysértés miatt eljárás folyik.
A MÁV Csoport Szállítói Minősítési Rendszerében a minősítés során „nem megfelelt” minősítést kapott ajánlattevő esetén az ajánlatkérő rendelkezhet az ajánlattevő kizárásának lehetőségéről.
Közös ajánlattevők
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell a közös ajánlattételi szándékra és meg kell nevezni a közös ajánlattevőket.
Az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a beszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (név, cím, kapcsolattartó feltüntetésével) az Ajánlattételi lapon.
Az Ajánlattételi lapot cégszerűen kell aláírni, közös ajánlat esetén valamennyi ajánlatot tevő cég képviselőjének el kell látnia aláírásával.
Az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg. A közös ajánlattevők által megjelölt kapcsolattartóval közöltek a beszerzési eljárás további szakaszában valamennyi közös ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek.
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. Az ajánlattevők személye közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi határidő lejárta után nem változhat.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. Ezen megállapodást a közös ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolniuk kell.
A közös ajánlattevők megállapodásának kötelezően tartalmaznia kell:
− a közös ajánlattevők közös fellépési formájának ismertetését,
− a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megnevezését és felhatalmazását a teljes körű döntéshozatalra, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a közös ajánlattevők képviseletében a teljes körű nyilatkozattételre,
− valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósulásáért,
− a közös ajánlattevők, illetve ajánlattevők egymás közötti munkamegosztására vonatkozó rendelkezéseket,
− a vállalt kötelezettségek megosztásának és a részesedések mértékének feltüntetését,
− a képviselő megnevezését, aki felel a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve,
− a számlázás rendjét, különösen arra vonatkozó megállapodást, hogy ajánlatkérő a pénzügyi ellenszolgáltatást a közös ajánlatot benyújtók melyikének teljesítse,
− azt, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől, továbbá harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától sem függ,
− a felek egyértelmű nyilatkozatát arról, hogy nyertességük esetén a beszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben foglalt valamennyi kötelezettségük teljesítéséig a megállapodás ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak.
3.2. Kizáró okok
Ajánlattevő, alvállalkozó az eljárásból kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fennáll:
− végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;
− tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
− gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
− egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
− a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is–, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is–, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
− három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
− súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.
Igazolás módja: ajánlattevő által kiállított egyszerű nyilatkozat-, igazolás formájában, cégszerűen aláírva. (Nyilatkozat minta: 5. számú függelék)
3.3. Ajánlattevő alkalmasságának minimum követelményei
Műszaki-szakmai alkalmasság:
M.1./ Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt minimum 1 fő, legalább a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. 3. rész 4. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább az MV-VV névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel.
Igazolási mód:
A fentiek igazolására szükséges csatolni egy nyilatkozatot a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel kapcsolatosan. (Nyilatkozat minta 6. számú függelék)
Amennyiben a megajánlott szakember rendelkezik MV-VV névjegyzékbevételi jogosultsággal, elegendő a kamarai névjegyzéki szám és a szakember feltüntetése a táblázatban, egyéb dokumentum csatolása nem szükséges.
Amennyiben nem rendelkezik kamarai jogosultsággal, abban az esetben a 6. számú melléklet teljeskörű kitöltése szükséges, mely alapján az előírt alkalmassági követelmény egyértelműen megállapítható, továbbá csatolandóak a végzettség igazolására szolgáló dokumentumok.
Összeférhetetlenségi nyilatkozat
Az ajánlattevőnek az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan nyilatkoznia kell, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk. 685. § (b)) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával. (Nyilatkozat minta 7. számú függelék).
3.4. Ajánlati kötöttség
Az ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlattevő a benyújtott ajánlatára az ajánlatkérő által előírt időtartamra ajánlattevői kötöttséget vállal.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételtől számított 90 (kilencven) nap. Az ajánlati kötöttség akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.
Tárgyalás, illetve elektronikus árlejtés, ártárgyalás tartása esetén a végső ajánlatra az ajánlati kötöttség a végső ajánlat megtételekor áll be.
4. Az ajánlat benyújtására vonatkozó információk
4.1. Ajánlattételi határidő: 2020. július 16. (csütörtök) 11 óra
A határidőn túl érkező ajánlatok érvénytelenek!
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlattevői érdekkőrben felmerülő, illetve vis maiorból eredő késedelmes ajánlattételért, így különösen rendszerhibából eredő késedelemért.
4.2. Ajánlattétel módja, helye
Az ajánlatokat elektronikusan, a xxxx.xxxxx@xxx.xx e-mail címre, az ajánlattételi határidő időpontjáig kell benyújtani.
Az ajánlatot olvasható, de nem módosítható pdf. formátumban kell megküldeni. Az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetést szerkeszthető xls, xlsx formátumban is meg kell küldeni. Az e-mail tárgy mezőjében az eljárás tárgyát, és az „Ajánlat” feliratot fel kell tüntetni.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben az e-mail tárgy mezőben az ajánlattevő nem tünteti fel az eljárás tárgyát és az „Ajánlat” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni azért, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem kerül felbontásra.
4.3. Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét, jelen eljárásban kizárólag teljes körű ajánlat tehető. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a nem teljes körű ajánlat érvénytelen.
4.4. Az eljárásban többváltozatú ajánlat érvényesen nem tehető.
4.5. Ajánlatkérő az eljárásban helyszíni bejárást tart.
A helyszíni bejáráson való részvételi szándékot az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó felé
2020. július 9. (csütörtök) 12:00 óráig kérjük jelezni.
Helyszíni bejárás időpontja: 2020. július 13. (hétfő) 11:00 órai kezdettel.
Találkozási hely: Pécsbánya javító csarnok bejárata előtt
Helyszíni bejárás vonatkozásában a kapcsolattartó személy neve és elérhetősége:
Xxxxxxx Xxxxxx, lebonyolító mérnök
x00 00 000 0000 xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx
A pontos érkezést kérjük szigorúan venni. A helyszíni bejárás alkalmával felmerült kérdéseket kizárólag írásban lehet feltenni, a kiegészítő tájékoztatásnál megadottak szerint.
Részvételi szándék jelzés hiányában helyszínbejárás megtartására nem kerül sor.
5. Az ajánlat formai előírásai
Az ajánlattétel nyelve magyar. Az ajánlat, és az érvényes ajánlattételhez szükséges dokumentumok, oklevelek, nyilatkozatok stb. magyartól eltérő nyelven való benyújtására abban az esetben van lehetőség, amennyiben ajánlattevő egyértelműen és hitelt érdemlően igazolja ajánlatában, hogy a dokumentum, oklevél, nyilatkozat stb. milyen módon kapcsolódik az eljáráshoz, és valamennyi nem magyar nyelven írott dokumentumot magyar nyelvre lefordított formában is benyújtja.
Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi – cégszerűen aláírt– felelős fordítását is. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat között eltérés van, úgy a magyar változat az irányadó.
Az ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia.
Az ajánlattevő részéről az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát az aláírásra jogosult személynek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell.
Az ajánlatot 1 példányban, elektronikusan, olvasható, de nem módosítható pdf formátumban kell benyújtani. Az e-mail tárgy mezőjében az eljárás tárgyát és az „Ajánlat” feliratot fel kell tüntetni!
6. Az ajánlat kötelező részei
6.1. Ajánlattételi lap, teljes körűen kitöltve, cégszerűen aláírva. (Minta 3. számú függelék) Cégszerűen aláírt Ajánlattételi lap hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, annak hiánypótlására lehetőséget az ajánlatkérő nem biztosít.
6.2. Árazott költségvetés tételesen, teljes körűen kitöltve, cégszerűen aláírva. A kiadott árazatlan költségvetési kiírásban megnevezett anyagokkal egyenértékűek megajánlhatóak, de alacsonyabb színvonalú nem. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A típusmódosulást az ajánlattevőnek a változatlanul meghagyott munkanem és tétel neve alá kell jeleznie az ajánlatában (dőlt vagy vastag betűvel).
Nyertesség esetén ajánlattevő az ajánlatában megnevezett típust köteles beépíteni. Ajánlattevő nem jogosult az árazatlan költségvetés munkanemeinek és tételeinek módosítására. Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával egyidejűleg köteles az egyenértékűséget igazolni.
6.3. Ajánlattevői nyilatkozat, melynek értelmében az ajánlattevő az ajánlatkérés és a kiemelt szerződéses feltételekben foglaltakat elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti, és nyertessége esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírja. (Nyilatkozat minta 8. számú függelék)
6.4. Az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintája egyszerű másolati példányban.
Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy továbbá csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat.
6.5. Kizáró okokra vonatkozó nemleges nyilatkozat. (Nyilatkozat minta 5. számú függelék)
6.6. Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy szerepel az ajánlattételi határidő napján a köztartozásmentes adatbázisban, amelyet Ajánlatkérő ellenőriz. Amennyiben a köztartozásmentes adatbázisban nem szerepel az ajánlattételi határidő napjától visszafelé számított 30 napnál nem régebbi együttes nullás adóigazolás másolatának csatolása szükséges. (Nyilatkozat minta 9. számú függelék)
6.7. Az M1 pont igazolására a megjelölt szakemberek referenciái, amelyből kiderül az alkalmassági követelménynek való megfelelés. (Nyilatkozat minta 6. számú függelék)
6.8. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell közös ajánlattételi Nyilatkozatot (Nyilatkozat minta 10. számú függelék), és a közös ajánlattevők által kötött Megállapodást.
6.9. Összeférhetetlenségi Nyilatkozat cégszerűen aláírva. (Nyilatkozat minta 7. számú függelék)
7. Az ajánlatok értékelése
7.1. Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás:
Ajánlati ár kizárólag magyar Forintban (HUF) adható meg. Az ajánlati ár nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához, valamint nem tartalmazhat ármódosító képletet, számítást.
Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a meghatározott műszaki-szakmai tartalomnak, valamennyi hatályos jogszabálynak és helyi előírásnak, valamint a részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse.
Az ajánlati ár magában foglalja a meghatározott műszaki-szakmai tartalom megvalósításának teljes ellenértékét (amennyiben szükséges, bele értve a tervezést is), valamint a vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét így különösen, de nem kizárólagosan: munka- és anyagköltséget, segédanyagokat, kiszállási díjat, raktározási költséget hatósági eljárási költséget, díjat, illetéket, késedelmi díjat, szerzői vagyoni jogok ellenértékét, jogdíjakat, valamint a teljesítés során felmerülő valamennyi egyéb költséget (pl.: nyomtatványok, irodaszerek).
Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár.
Az ajánlati árat Ajánlattevő köteles a 4. sz. mellékletben csatolt költségvetés kitöltésével részletezve alátámasztani.
A kiadott árazatlan költségvetési kiírásban megnevezett anyagokkal egyenértékűek megajánlhatóak, de alacsonyabb színvonalú nem. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A típusmódosulást az ajánlattevőnek a változatlanul meghagyott munkanem és tétel neve alá kell jeleznie az ajánlatában (dőlt vagy vastag betűvel). Nyertesség esetén ajánlattevő az ajánlatában megnevezett típust köteles beépíteni. Ajánlattevő nem jogosult az árazatlan költségvetés munkanemeinek és tételeinek módosítására. Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával egyidejűleg köteles az egyenértékűséget igazolni.
7.2. Az ajánlatok bontása az ajánlattételi határidővel azonos időpontban, a nyilvánosság kizárásával zajlik.
7.3. Hiánypótlásra vonatkozó információk:
Ajánlatkérő a hiánypótlás kérésének jogát fenntartja magának. Hiánypótlás során az ajánlat nem módosulhat, azonban az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat be lehet nyújtani.
Hiánypótlás keretében olyan adat, információ, dokumentum nem pótolható, amely az ajánlati árat befolyásolja, módosítja. Hiánypótlás során az ajánlatkérő által nem kért dokumentumok is pótolhatóak.
A hiánypótlási határidő elmulasztása egyben az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Hiánypótlási lehetőség nem vonatkozik az Ajánlattételi lap benyújtására, valamint nem teljes körű árajánlat adása esetén az árajánlat kiegészítésére!
A hiánypótlás vagy a hiánypótlás keretében kért felvilágosítás kérés határidőre való nem teljesítése esetén ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az ajánlatok elbírálása során.
7.4. Tárgyalás
Ajánlatkérő nem kíván tárgyalásokat lefolytatni a jelen beszerzési eljárás során a szerződéses feltételek és a szakmai tartalom tekintetében, de fenntartja magának a jogot arra, hogy ettől indoklás nélkül eltérjen.
Amennyiben tárgyalás(ok) megtartására kerül sor, ajánlatkérő annak helyszínéről és időpontjáról a későbbiekben, írásban tájékoztatja az ajánlattevőt.
7.5. Elektronikus árlejtés, ártárgyalás
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi határidő lejárta után, az ajánlatok érvényességének vizsgálatát követően, kizárólag az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők részvételével elektronikus árlejtést és/vagy ártárgyalást tartson.
Ártárgyalás keretén belül ajánlatkérő egyoldalúan, írásban árcsökkentés kérését is kezdeményezheti az ajánlattevők felé.
Az elektronikus árlejtés részletes szabályait, ütemezését és az eljárási cselekményeket tartalmazó dokumentumot, vagy az ártárgyalásra szóló meghívót ajánlatkérő az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők részére megküldi az ajánlattételi határidőt követően.
Az elektronikus árlejtés, illetve ártárgyalás során az ajánlattevők kizárólag a benyújtott ajánlatuknál kedvezőbb ajánlatot adhatnak meg.
Ajánlatkérő a végső ajánlatok megadása után kialakult sorrend szerint a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt választja ki az eljárás nyertesének.
Az elektronikus árlejtés során az ajánlattevők az ajánlatukat egy elektronikus aukciós felületen tudják megtenni. A felületre történő regisztráció és az e-aukción történő részvétel díjtalan. Az ajánlatkérő az elektronikus licitet erre jogosult Szolgáltató rendszerének segítségével bonyolítja le.
Az elektronikus aukciós rendszer nem megfelelő ajánlattevői alkalmazásáért, illetve az esetleges rendszerhibából eredő késedelemért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
7.6. Eredményhirdetés, szerződéskötés
A jelen ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeknek eleget tevő, a szerződéses feltételeket maradéktalanul vállaló és az ajánlattételi eljárás szerint szabályos ajánlatok közül a legalacsonyabb árat tartalmazó, érvényes ajánlat kerül kiválasztásra, mint nyertes ajánlat.
Ajánlatkérő az értékelés eredményéről az ajánlatkérési eljárást követően értesítést küld az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek.
Ajánlatkérő az eredményhirdetéssel jogosulttá válik a nyertes ajánlattevővel szerződést kötni a végső ajánlatában szereplő áron, az 1. számú függelékben szereplő kiemelt szerződéses feltételekben meghatározott tartalommal.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a jelen ajánlattételi felhívás 1. számú függelékében közölt kiemelt szerződéses feltételeket elfogadja.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéskötés érdekében az ajánlati kötöttség meghosszabbítására kérje fel az ajánlattevőket.
Ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:74. §-ában foglaltakra tekintettel fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok értékelése után bármely tételnél ne nevezzen meg nyertes ajánlattevőt, és ily módon az ajánlatkérést – indoklási kötelezettség nélkül – részben vagy egészben eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő továbbá fenntartja a jogot, hogy az eredményhirdetést követően a nyertes ajánlattevő bármely okból történő visszalépése esetén a szerződést más ajánlattevővel kösse meg.
Az ajánlatkérő a Ptk. 6:76. §-ában foglaltakra tekintettel kifejezetten rögzíti, hogy a jelen ajánlatkérési eljárásban a nyertes Ajánlattevő kiválasztása, illetve az eredményhirdetés nem eredményezi a szerződés létrejöttét. Az ajánlatkérő részéről szerződéses kötelezettségvállalásnak csak az ajánlattevő részére küldött kifejezett írásbeli elfogadó nyilatkozat vagy az írásbeli szerződés aláírása tekinthető. Ajánlattevő semmilyen követeléssel vagy igénnyel nem léphet fel az ajánlatkérővel szemben jelen ajánlattételi felhívás kapcsán.
Jelen ajánlattételi felhívás nem jelent az ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az ajánlatkérő külön indokolási kötelezettség nélkül bármikor dönthet úgy, hogy jelen beszerzési eljárásban nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért, költségekért, elmaradt haszonért ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.
Az ajánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség különösen akkor, ha az ajánlatkérő által működtetett szállítói minősítés során a nyertes ajánlattevő „nem megfelelt” minősítést kapott.
8. További információk:
Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a bírálati szempontokkal összefüggésben nem álló szerződéses feltétételeken a szerződő féllel történő egyeztetést követően változtathasson. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a megadott szerződéses feltételek változhatnak, a leírt feltételek iránymutatásként szolgálnak.
Az eljárással kapcsolatos információt kizárólag írásban lehet kérni a jelen ajánlati felhívásban megjelölt kapcsolattartótól.
A kérdéseket az 1. pontban megadott kapcsolattartó e-mail címére kell megküldeni. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, az ajánlattételi határidő lejárta előtt ajánlatkérő megadja.
Amennyiben a kiegészítő tájékoztatáskérés a megadott határidőn túl érkezik, úgy ajánlatkérő az ajánlattételi határidő közelségét is mérlegelve esetlegessé teheti a kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolását.
Ajánlatkérő és ajánlattevők egyaránt kötelesek bizalmasan kezelni a jelen beszerzési eljárás során tudomásukra jutó, az ajánlatkérővel, ill. az ajánlattevőkkel, az ajánlattételi felhívással és dokumentációval, illetve a benyújtott ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen információt.
Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlattételi felhívásban és függelékeiben rögzítettek nem megfelelő tanulmányozására visszavezethető kár és költség minden esetben ajánlattevőt terheli.
Ajánlatkérő az ajánlattétel segítése érdekében nyilatkozat mintákat készített, és ad át ajánlattevők részére a jelen ajánlattételi felhívás függelékeiben.
A jelen ajánlati felhívásban nem részletezett kérdésekben az ajánlati felhívás függelékét képező szerződéstervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak.
A Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. paragrafusában – figyelemmel a COVID 19 koronavírus járványra – 2020. március 11-én 15:00 órától vészhelyzetet hirdetett ki, melynek következtében minden Állami irányítású szerv forrásai, illetve azok felhasználása felülvizsgálatra kerül. Ezen okból kifolyólag jelen eljárás fedezetigazolása feljogosít az eljárás megindítására, azonban a lezárásához, illetve a szerződéskötéshez a forrás rendelkezésre állásnak újbóli vizsgálata szükséges. A kapcsolódó (köz)beszerzési eljárás(ok) azzal a feltétellel indíthatók meg, hogy erre a körülményre tekintettel az ajánlatkérőnek lehetősége legyen az ajánlatok elbírálása, vagy a szerződés megkötése, illetőleg kötelezettségvállalás alóli mentesülésre, amely kitétel az ajánlati felhívásban is szerepeltetésre kerül.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy regisztráljanak a MÁV Csoport Szállítói Minősítési Rendszerében (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx).
Amennyiben az ajánlattevő még nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a regisztrációs útmutató elérhető az alábbi címen: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxx/00000/xxxxxxxx?xxxxxxXXX0xxxx
9. Függelékek
1. számú függelék: Kiemelt szerződéses feltételek
2. számú függelék: Műszaki leírás
3. számú függelék: Ajánlattételi lap minta
4. számú függelék: Árazatlan költségvetés
5. számú függelék: Nyilatkozat kizáró okokról
6. számú függelék: Nyilatkozat bevonni kívánt szakemberekről
7. számú függelék: Összeférhetetlenségi nyilatkozat
8. számú függelék: Nyilatkozat az ajánlatkérés és a szerződéses feltételek elfogadásáról
9. számú függelék: Nyilatkozat köztartozás mentességről
10. számú függelék: Xxxxxxxxxxx közös ajánlattételről
11. számú függelék: Szerződéskötéshez szükséges adatok
1. számú függelék
KIEMELT SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
Pécsbánya javító csarnok világítás felújításának kivitelezése
A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, HATÁLYBALÉPÉSE
A szerződés mindkét fél aláírásával lép érvénybe, és a szerződés mindkét fél általi aláírás napjától a felek valamennyi kötelezettségének teljesítéséig hatályos.
A teljesítés határideje: 2020.10.30.
VÁLLALKOZÁSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK
A Szerződésben meghatározott Vállalkozói Díj, átalány áras elszámoláson alapuló átalánydíjat jelent, amely magában foglalja az elvégzendő többletmunkák értékét is. A munkák leírása természetes mértékegységekben, az alapvető mennyiségek megadásával a Vállalkozó Ajánlatában szereplő műszaki megoldás szerint történik.
a) A Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó által a Szerződés és mellékletei alapján teljesítendő valamennyi kötelezettség ellenértékét, így különösen a Megrendelő által meghatározott műszaki tartalom teljes megvalósítását, a kivitelezés teljes díját, beleértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltséget, munkadíjakat, a jótállási kötelezettségek költségét, valamint az átruházható vagyoni jogokat, valamint a felhasználási jogok díját a többletmunka díjával együtt.
b) A Vállalkozói Díj magában foglalja a Szerződés Tárgyában meghatározott feladat ellátása során felmerülő, Vállalkozó által fizetendő vámok, adók, illetékek, igazgatásszolgáltatási díjak, a végrehajtandó vizsgálatokkal, próbákkal kapcsolatos költségeket, kivéve a MÁV szervek közreműködésének költségeit (pl. szakipari költségek), amelyek a Megrendelő saját költségén biztosít.
Pótmunka felmerülése esetén a Pótmunka ellenértéke elszámolásának alapja a Szerződés mellékletét képező árajánlat egységárai, illetve az abban nem szereplő munkatételek esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott pótköltségvetés.
A Pótmunkát Megrendelő csak akkor ismeri el, ha az elvégzendő munka a Szerződést figyelembe véve – műszaki tartalma alapján – valóban Pótmunka, és ha a Vállalkozó a Pótmunka igényét az építési naplóban vagy egyéb írott dokumentummal bejelentette, szükségességét a Műszaki ellenőr elismerte és a Megrendelő nevében a Kapcsolattartó személy azt megrendelte.
A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli.
A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 Napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára.
Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk. szerinti feltételekkel.
JÓTÁLLÁS
A Vállalkozó az általa a Szerződés keretében elvégzett munkákért, illetve az általa felhasznált, ill. beépített anyagokért 12-, illetve 24 hónap jótállást és jogszabály szerinti szavatosságot vállal. Amennyiben jogszabály a Szerződés jelen pontjában rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező alkalmassági időt ír elő, ez esetben jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített szavatossági időszak érvényes.
Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a helyszíni hibaelhárítást a hiba bejelentést követően Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontban, de legkésőbb 5 munkanapon belül, sürgősségi igény esetén 24 órán belül megkezdeni. Amennyiben a Vállalkozó az egyeztetett időpontig nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásról és a kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni.
KÖTBÉR
Amennyiben a Vállalkozó a Szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik.
A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér, hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér megfizetését vállalja. Vállalkozónak felelősségi körébe tartozó meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
A Megrendelő a kötbér bizonylatolására terhelőlevelet állít ki.
A Vállalkozó a felelősségi körébe tartozó okból származó késedelmes teljesítése esetén a kötbéralap 1%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni minden késedelemmel érintett naptári nap után Megrendelő részére. A késedelmi kötbér címén kifizetett összeg nem haladhatja meg a nettó Vállalkozói Díj 30%-át. A késedelmi kötbér alapja a Vállalkozói Díj nettó értéke. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni.
Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a maximális mértékét, úgy a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a szerződés meghiúsulásához kapcsolódó valamennyi jogkövetkezményt alkalmazni. A Megrendelő részéről póthatáridő tűzése nem mentesíti Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetése alól.
A Szerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 30 %-ának megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbérbe nem számítható be a késedelmi kötbér címén megfizetett összeg.
Amennyiben a Xxxxx nem felel meg a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglaltaknak, vagy Vállalkozó teljesítése egyebekben a jelen pontokban foglaltakon kívül bármely okból nem szerződésszerű (hibás teljesítés), Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a nettó Vállalkozói Díj összegének 20 %-a. Amennyiben Vállalkozó hibásan teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni.
A Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét köteles az erre irányuló felszólítás kézhezvételétől számított 30 Napon belül teljesíteni. Megrendelő a kötbér összegét Vállalkozó bármelyik számlájának kifizetésekor pénzügyileg beszámíthatja.
A kötbérek megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét.
A kötbér esedékessé válik:
• késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy mértéke eléri a kötbér maximum összegét,
• hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a Vállalkozónak bejelentette,
• meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő az elállási/felmondási szándékát az Vállalkozónak bejelentette, vagy a lehetetlenülést előidéző ok bekövetkezett.
Megrendelő a kötbért meghaladó esetleges kárát Vállalkozóval szemben érvényesítheti a Ptk.- ban foglaltak szerint.
Vállalkozó késedelmes és/vagy hibás teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből és/vagy hibás teljesítésből kára nem keletkezett. A késedelmi és/vagy hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól.
2. számú függelék
MŰSZAKI LEÍRÁS
Pécsbánya javító csarnok világítás felújításának kivitelezése
A beruházás megkezdése előtti állapot ismertetése:
A Csarnokban induktív előtéttel szerelt 250 W-os fémhalogén (Na) lámpatestek vannak. A fényforrások fényárama a nagyszámú ki- és bekapcsolás következtében erősen lecsökkent. Így a kezdeti 50-60 W/lumen fényhasznosításuk lényegesen leromlott, ma már rossz hatásfokkal működnek. A csarnokvilágító lámpatestek elhelyezése és elosztása nem megfelelő. A jelenlegi világítás nem teljesíti a MÁVSZ 2950-2:1999 sz. szabványban előírt minimális világítási feltételeket sem.
A kiépített szerelőaknákban csak részben van világítás, így azokban a munkavégzés balesetveszélyes, vagy nem lehetséges.
A kiépített tartalékvilágítási rendszer az 1985. évi létesítésük óta nem került felújításra. A 160 db lengyel gyártmányú 12V-os savas akkumulátorok életkora a telepítési év szerinti. Ennek megfelelően erősen elhasználódnak és ezen állapot miatt nem tudják ellátni a feladatukat. A tartalék világító lámpatestek magasan szerelt, váltakozó feszültségről táplált szerény teljesítményű ernyőzött üvegburás hajólámpatestek. Az akkumulátorok egyenáramának váltakozó feszültségre történő átalakítását 4 db 1000 VA-es Inverter hivatott ellátni, állapotuk nem ismert, működésük bizonytalan. A létesítmény jelen villamos struktúrája vegyes, azaz a világítási és erőátviteli áramkörök diszkréten nem elhatároltak. Azaz ugyanazon tokozott elosztóból kerülnek megtáplálásra a közeli gépi és világítási áramkörök. Ezzel szemben a tervezés és megvalósítás során az új világítási rendszerek teljesen elkülönülten kerülnek megvalósításra az egyéb fogyasztóktól.
A beruházás célja, megvalósítani kívánt állapot:
A fentiekből adódó problémák feloldására műszaki kiviteli tervdokumentáció készült. A kivitelezési feladat az elkészült kiviteli tervek alapján történő feladatok végrehajtása.
A kivitelezés könnyebb lebonyolítása érdekében a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Területi Igazgatóság Pécs Erősáramú Főnökség közös egyeztetésen, bejáráson, előzetes kérés alapján részt vesz.
Kivitelezési feladat:
A jóváhagyott kiviteli tervek szerint a következőket kell elvégezni:
- Csarnok általános világítása
- Szerelőaknák általános és tartalék világítása
- Csarnok biztonsági világítása
- Továbbá a fentiekkel összefüggő energiaellátási hálózat kivitelezése
A fent részletezett területek esetén azok energiaellátásának kivitelezése is a feladat része.
A kivitelezési munka elvégzése után el kell készíteni a MÁV-2950 Vasúti Világítás szabvány szerinti világítástechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyveket, amivel kivitelező igazolja a kiépített térvilágítás megfelelőségét.
A beruházás szükségességének indoklása:
A szabványban előírt területspecifikus megvilágítás, valamint az üzembiztos munkavégzés feltételeinek biztosítása érdekében szükséges.
3. számú függelék
AJÁNLATTÉTELI LAP
Xxxxxxxxxxx neve: …………………………………………………..….
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): ……………………………………….……………..
Xxxxxxxxxxx kapcsolattartójának neve: ………………………………………
Xxxxxxxxxxx kapcsolattartójának telefonszáma: ………………………………………
Xxxxxxxxxxx kapcsolattartójának telefaxszáma: ………………………………………
Xxxxxxxxxxx kapcsolattartójának e-mail címe: ………………………………………
Közös ajánlattétel esetén:
Közös ajánlattevők képviselőjének (konzorciumvezető) adatai:
Képviselő neve: | ……………………………………….…………….. |
Képviselő székhelye (lakóhelye): | ……………………………………….…………….. |
Képviselő telefonszáma: | ……………………………………….…………….. |
Képviselő telefaxszáma: | ……………………………………….…………….. |
Képviselő e-mail címe: | ……………………………………….…………….. |
Közös ajánlattevő neve1: | ……………………………………….…………….. |
Közös ajánlattevő székhelye (lakóhelye): ……………………………………….……..
Közös ajánlattevő telefonszáma: ……………………………………….……………..
Közös ajánlattevő telefaxszáma: ……………………………………….……………..
Közös ajánlattevő e-mail címe: ……………………………………….……………..
Pécsbánya javító csarnok világítás felújításának kivitelezése Ajánlati ár (nettó összeg, HUF): nettó Ft +ÁFA
(azaz forint + ÁFA)
A megadott ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár, amely tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi – közvetlen és közvetett – költségét.
Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. Ajánlatkérő által „Pécsbánya javító csarnok világítás felújításának kivitelezése” tárgyban indított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..………………….…………. (cégszerű aláírás)2
1 Több közös ajánlattevő esetén a szükséges számban ismételhető
2 Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő képviselőjének aláírása szükséges.
4. számú függelék
Árazatlan költségvetés
Pécsbánya javító csarnok világítás felújításának kivitelezése
Összesítő
Munkanem megnevezése | Xxxxx összege | Díj összege |
Vakolás és rabicolás | 0 | 0 |
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 |
Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
1 | 36-090- | Vakolatjavítás mennyezeten, sík | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.1.1- | vasbeton téglabetétes, téglatálcás | |||||||
0550030 | födémen, íves boltozaton vagy | |||||||
építőelemen a meglazult, sérült | ||||||||
vakolat leverésével, hiánypótlás | ||||||||
5% alatt Hvb4-mc, beltéri, | ||||||||
vakoló, cementes mészhabarcs | ||||||||
mészpéppel | ||||||||
Munkanem összesen: | 0 | 0 |
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Egység | Menny. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
1 | 56-055- | Épületgépészeti csőtartó | db | 120 | 0 | 0 | ||
2.1.1.1- | rendszerelemek helyszíni | |||||||
0471396 | szerelése, csőbilincs betét nélkül, | |||||||
HILTI Komfort csőbilincs MPN- | ||||||||
S 1 1/4" A, Csz.: 229821 | ||||||||
2 | 71-000- | Vezetékek, kábelek és | m | 1 525 | 0 | 0 | ||
1.7.2.2.1 | szerelvények bontása; kábel | |||||||
leszerelése, tartószerkezetről, | ||||||||
rögzítés bontásával, tömeghatár: | ||||||||
1,00 kg/m-ig | ||||||||
3 | 71-000- | Vezetékek, kábelek és | db | 1 | 0 | 0 | ||
1.9.2 | szerelvények bontása; | |||||||
süllyesztett tartozékok bontása, | ||||||||
fa vagy fémszekrények, | ||||||||
300x300x80 mm méret felett | ||||||||
4 | 71-000- | Vezetékek, kábelek és | db | 4 | 0 | 0 | ||
1.11 | szerelvények bontása; kapcsolók, | |||||||
csatlakozó aljzatok, | ||||||||
falifoglalatok, csengők, | ||||||||
reduktorok, erős- vagy | ||||||||
gyengeáramú nyomók, | ||||||||
termosztátok, lépcsőházi | ||||||||
automaták, jelzők leszerelése | ||||||||
5 | 71-000- | Vezetékek, kábelek és | db | 8 | 0 | 0 | ||
1.12 | szerelvények bontása; ipari | |||||||
kapcsolók, ipari csatlakozók | ||||||||
leszerelése |
6 | 71-000- 1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | db | 126 | 0 | 0 | ||
7 | 71-000- 1.14 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), 1000 VA es inverter | db | 4 | 0 | 0 | ||
8 | 71-000-3.1 | Berendezési tárgyak leszerelése, Savas ólom akkumulátor bontása, sállítása átvevő telephelyére, környezetvédelmi ártalmatlanítása. | db | 160 | 0 | 0 | ||
9 | 71-000- 3.11 | Berendezési tárgyak leszerelése, Műszaki leírás környezetvédelmi fejezete szerinti ártalmatlanításra kötelezett és szelektíven kezelt bontott anyagok szállítása átvevő telephelyére. Környezetvédelmi ártalmatlanítása. | kg | 1 966 | 0 | 0 | ||
10 | 71-000-6.2 | Egyéb leszerelések, acélsodrony leszerelése | m | 504 | 0 | 0 | ||
11 | 71-001- 1.2.2.1- 0110016 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 9-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16 | m | 160 | 0 | 0 | ||
12 | 71-001- 1.2.2.2- 0110021 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm Beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21 | m | 30 | 0 | 0 | ||
13 | 71-001- 3.2.3- 0540723 | Merev acélpáncélcső elhelyezése tartószerkezetre idommal és toldóelemmel, menetes rögzítésű lakkozott, vagy tűzihorganyzott kivitelben, Külső átmérő 30-48 mm KOPOS acélpáncélcső menetes, tűzihorganyzott, D 32, 3m, Cikkszám: 6032 ZN F | m | 150 | 0 | 0 | ||
14 | 71-001- 11.2.1- 0122062 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig HENSEL DE 9325 Z kábelösszekötő doboz rézvezetékhez, membrános bevezetéssel, 2,5 mm2, EAN: 4012591606611 | db | 167 | 0 | 0 |
15 | 71-001- 11.2.1- 0231444 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig LEGRAND Plexo doboz szögletes 65x65 IP55, 40 mm magas (Kat.szám:092104) | db | 8 | 0 | 0 | ||
16 | 71-001-16- 0291116 | Tömszelence elhelyezése bármely anyagból, bármely méretben Tömszelence műanyagból, anyával 16 mm, Kód: PM 16K | db | 363 | 0 | 0 | ||
17 | 71-001- 41.2.1- 0543460 | Fém kábel és vezetékcsatorna elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, összekötőelemek nélkül, szélesség: 100 mm-ig OBO LTS világítási síncsatorna 50x50 mm / v=1,5 mm L=6000 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6075005 | m | 504 | 0 | 0 | ||
18 | 71-001-47- 0534655 | Rácsos kábeltálca kiegészítő elemek elhelyezése OBO BETTERMAN csavar hatlapfejü M6x20 csavar+anya+alátét, galvanikusan horganyzott. | db | 750 | 0 | 0 | ||
19 | 71-001- 49.2- 0543536 | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, mennyezetre rögzítéshez OBO MAH 60/100 középfelfüggesztés 100 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6358752 | db | 170 | 0 | 0 | ||
20 | 71-001- 49.2- 0543543 | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, mennyezetre rögzítéshez OBO 2078/M10 menetes szár 1000 mm, G galvanizált, Cikkszám: 3141209 | db | 84 | 0 | 0 | ||
21 | 71-001- 50.2.1.1- 0543041 | Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, külsőtéri használatú (nedves) korrózió veszélyes, ipari környezetbe, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 50 mm OBO RWVL 50 hossz- és sarokösszekötő, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6067328 | db | 120 | 0 | 0 | ||
22 | 71-002- 13.1- 0222551 | Halogénmentes szigetelésű vezeték elhelyezése nedves és vizes helységekben,védőcsőbe húzva vagy kábeltálcára fektetve,2-12 erű sodrott rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel,a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül (vakolatba is) keresztmetszet: 1,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel N2XH-O 300/500V 2x1,5 mm², tömör rézvezetővel | m | 300 | 0 | 0 |
23 | 71-002- 13.1- 0222555 | Halogénmentes szigetelésű vezeték elhelyezése nedves és vizes helységekben,védőcsőbe húzva vagy kábeltálcára fektetve,2-12 erű sodrott rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel,a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül (vakolatba is) keresztmetszet: 1,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel N2XH-J 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel | m | 650 | 0 | 0 | ||
24 | 71-002- 17.1- 0339167 | Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm² PannonCom-Kábel YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 2x1 mm² | m | 75 | 0 | 0 | ||
25 | 71-002- 21.1- 0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | m | 480 | 0 | 0 | ||
26 | 71-002- 21.1- 0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | m | 700 | 0 | 0 | ||
27 | 71-002- 54.2- 0336713 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás- technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom- Kábel NYY-O 0,6/1 kV 12x2,5 mm² | m | 55 | 0 | 0 | ||
28 | 71-002- 71.1.2 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén | db | 227 | 0 | 0 | ||
29 | 71-002- 74.1.1- 0100041 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 4x16 mm², 4x25 mm² Raychem 502 K 033-53/42 végelzáró 4x16mm2 | db | 2 | 0 | 0 |
30 | 71-004- 4.2- 0150319 | Vezeték és kábelkötegelők elhelyezése, normál kivitelben LEGRAND Colring 3,5x280 színtelen vezetékkötegelő (Kat.szám:031825) | db | 200 | 0 | 0 | ||
31 | 71-004- 6.2- 0120416 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.I. 16 mm csőbilincs | db | 320 | 0 | 0 | ||
32 | 71-004- 6.2- 0120421 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.I. 21 mm csőbilincs | db | 60 | 0 | 0 | ||
33 | 71-004-6.3 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, faliék+csavar | db | 660 | 0 | 0 | ||
34 | 71-007- 11.1.1.2- 0314901 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, nyitott kivitelben, 63 A-ig, 2 pólusú GANZ KK KK0-20-6001 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | db | 1 | 0 | 0 | ||
35 | 71-007- 11.2.1.2- 0313632 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú GANZ KK KKM0-20- 6001 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | db | 6 | 0 | 0 | ||
36 | 71-009- 5.2- 0624341 | Acéllemez elosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,IP 43- 65 védettséggel, bekötéssel, "A" jelű elosztó áramút rajza szerinti szerelvényekkel LEGRAND Atlantic IP66 elosztószekrény szerelőlappal 260x800x300, | db | 1 | 0 | 0 | ||
37 | 71-009- 5.2- 0624342 | Acéllemez elosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,IP 43- 65 védettséggel, bekötéssel, "B" jelű elosztó áramút rajza szerinti szerelvényekkel LEGRAND Atlantic IP66 elosztószekrény szerelőlappal 600x600x300, | db | 1 | 0 | 0 | ||
38 | 71-009- 5.4- 0632079 | Acéllemez elosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,IP 43- 65 védettséggel, bekötés és áramköri elemek nélkül, tartozékok elhelyezése LEGRAND Altis kábelbevezető lap IP55 tömszelencéhez, szekrény szélessége 600 mm (Kat.szám:048181) | db | 2 | 0 | 0 | ||
39 | 71-010- 2.1.1.2.4- 0151270 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), védett burás vagy üveglappal lezárt IBV 771-114, 1x14W IP65, PC/PC, EVG, por- páramentes lámpatest G5 | db | 26 | 0 | 0 |
40 | 71-010- 8.9- 0143355 | Csarnokvilágító lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, digitális vezérlővel ellátott energiatakarékos zárt indukciós lámpatest DMLS HB-22 250W | db | 102 | 0 | 0 | ||
41 | 71-010- 12.13.2.1.6 | Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, Oldalfalra szerelt irányfény lámpatest, opálbúrás kivitelben, led-es, 230V központi akkumulátoros, IP65 AWEX HELIOS LED - HL/2W/F/CB/CBS/OP | db | 39 | 0 | 0 | ||
42 | 71-010- 18.1.2 | Vandálbiztos lámpatestek elhelyezése, aknába állandó üzemű tartalékvilágításként. VYRTYCH a.s. BOXER LED- AS-3300-4K 25W, IP65, IK10 lámpatest. | db | 12 | 0 | 0 | ||
43 | 71-010- 20.1 | Vandálbiztos lámpatestek elhelyezése, aknába VYRTYCH a.s. BOXER LED AS-3300-4K 25W, IP65, IK10 lámpatest. | db | 48 | 0 | 0 | ||
44 | 71-015- 5.1- 0546708 | Szünetmentes áramellátására alkalmas áramforrások, egyfázisú moduláris AWEX LPS 230V-os biztonsági világítási központ, 1 db 4X3A kimenő áramkörrel, 1 órás áthidalással 18 db 12 V 18Ah akkumulátorral | db | 1 | 0 | 0 | ||
45 | 71-015-6- 0546747 | Szünetmentes áramforrások diagnosztikai és távfelügyeleti rendszer beüzemelése (Szoftver installálás, beüzemelés) SD kártya elhelyezésével AWEX központi akkumulátoros áramforrás | db | 1 | 0 | 0 | ||
Összesen: | 0 | 0 |
5. számú függelék
NYILATKOZAT
KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓAN
a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s z e m :
Az alábbiakban részletezett kizáró okok az Ajánlattevővel, illetve az igénybe vett alvállalkozókkal szemben nem állnak fenn:
Kelt:
a. végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;
b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
e. a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
f. három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
g. korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította.
……………………………… |
cégszerű aláírás |
6. számú függelék
NYILATKOZAT TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREKRŐL
Alulírott …………………………………….., mint a(z) (cégnév)
…………………………………….… (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által „Pécsbánya javító csarnok világítás felújításának kivitelezése” tárgyban megindított beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattételt felhívásban előírtak szerint a teljesítésbe az alábbi szakembereket kívánom bevonni:
Név | Végzettség | A teljesítés ideje, (a szolgáltatás kezdete, befejezése, év, hónap megjelölésével) | A Kormányrendeletnek megfelelő szakmai gyakorlat ismertetése (hónap) vagy adott esetben kamarai névjegyzéki szám | Alkalmas- sági feltétel |
M1) | ||||
M1.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt minimum 1 fő, legalább a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. 3. rész 4. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább az MV-VV névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel.
Amennyiben rendelkezik felelős műszaki vezetői jogosultsággal, abban az esetben az alkalmasság igazolásához elegendő a kamarai névjegyzéki számát, nevét megadni a táblázatban, egyéb igazolás nem szükséges.
Jelen nyilatkozathoz adott esetben mellékeljük a szakember végzettségét igazoló okiratának egyszerű másolati példányát, valamit a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………..…………………. (cégszerű aláírás)
7. számú függelék
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRŐL
Alulírott, ……………………………., mint a(z) (cégnév)
……………………………. (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV Magyar Államvasutak Zrt. tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk. 685.§ (b)) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.
Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. Ajánlatkérő által „Pécsbánya javító csarnok világítás felújításának kivitelezése” tárgyban indított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………..…………………. (cégszerű aláírás)
8. számú függelék
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
Alulírott, ……………………………., mint a(z) (cégnév)
……………………………. (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban és a kiemelt szerződéses feltételekben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki adat szakértőtől elvárható gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy az azokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük, azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertesség esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve, az ajánlatunkban foglalt tartalommal aláírjuk és teljesítjük.
Kijelentjük, hogy az ajánlatunkhoz az ajánlat megtételétől számított 90 napig kötve vagyunk.
Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. Ajánlatkérő „Pécsbánya javító csarnok világítás felújításának kivitelezése” tárgyban indított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..………………….…………. (cégszerű aláírás)
9. számú függelék
NYILATKOZAT KÖZTARTOZÁSMENTES ADATBÁZIS VONATKOZÁSÁBAN
Alulírott …………………………………….., mint a(z) (cégnév)
……………………………… (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a …………………………………….. (cégnév) az ajánlattételi határidő napján a NAV honlapján nyilvántartott köztartozásmentes adózók listáján szerepel/nem szerepel3.
Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. Ajánlatkérő által „Pécsbánya javító csarnok világítás felújításának kivitelezése” tárgyban indított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..………………….…………. (cégszerű aláírás)
3 Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni!
10. számú függelék
NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL
Alulírott …………………………………….., mint a(z) (cégnév)
……………………………… (székhely) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője és
…………………………………….., mint a(z) (cégnév)
……………………………… (székhely) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozunk, hogy a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által „Pécsbánya javító csarnok világítás felújításának kivitelezése” tárgyban megindított beszerzési eljárásban a(z)
…………………….. (cégnév, székhely), valamint a(z) (cégnév,
székhely) közös ajánlatot nyújt be.
A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2014. évi V. törvény (Ptk.) 6:29. §-ában és 6:30. §-ában foglaltak irányadóak.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra a(z) (cégnév, székhely) teljes joggal jogosult.
Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlatunkhoz csatoljuk az általunk, mint közös ajánlattevők által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség (kötelező egyetemleges felelősség), a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..………………….…………. (cégszerű aláírás)
11. számú függelék
SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):
Levelezési címe:
Adószáma:
Cégjegyzék száma:
Illetékes Cégbíróság megnevezése:
Statisztikai jelzőszáma:
Számlavezető pénzintézetének neve:
Bankszámlaszáma:
Számlázási címe:
Cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott képviselő(k) neve: Kapcsolattartójának neve:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személy:
Név:
Telefonszám:
E-mail:
Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által „Pécsbánya javító csarnok világítás felújításának kivitelezése” tárgyban megindított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..………………….…………. (cégszerű aláírás)