Új horgászati, látogató és oktatóközpont építése2
Új horgászati, látogató és oktatóközpont építése2
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/61
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.03.29.
Iktatószám: 5776/2022
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Varbó Község Önkormányzata
Teljesítés helye: 0000 Xxxxx, Xxxxxxx xxxx 000., 515/2 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.04.13. Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Varbó Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15545837205 Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Varbó NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3778 Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Xxxxx Xxxxxxx Telefon: x00 00000000
E-mail: xxxxxxx@x-xxxxxx.xx Fax: x00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): xxx.xxxxx.xx A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/XXX000000000000/xxxxxxxxx (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/XXX000000000000/xxxxxxxxx (URL) x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű
x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés] Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások Honvédelem
Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz
Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Új horgászati, látogató és oktatóközpont építése2 Hivatkozási szám: EKR000337942022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Új horgászati, látogató és oktatóközpont építése
Új építésű épület építése: nettó 204.92 m2 alapterület (Helységek számla 11 db) Térburkolat készítés nettó 318,36 m2
Az építési beruházás engedélyköteles, a fordított ÁFA hatálya alá tartozik. További információt a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Új horgászati, látogató és oktatóközpont építése2 Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3778 Varbó, Xxxxxxx xxxx 000., 515/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Új horgászati, látogató és oktatóközpont építése
Új építésű épület építése: nettó 204.92 m2 alapterület (Helységek számla 11 db) Térburkolat készítés nettó 318,36 m2
Az építési beruházás engedélyköteles, a fordított ÁFA hatálya alá tartozik. További információt a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1/1. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember magasépítés kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (db) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 10 db) 10
2 1/2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember épületgépészeti kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (db) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 10 db) 10
3 1/3. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember épületvillamossági kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (db) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 10 db) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. Ajánlati ár (Nettó egyösszegű ajánlati ár HUF) / Súlyszám: 70 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00019
II.2.13) További információ
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban, a munkaterület átadásától számítandó.
Jelen eljárásban ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja és a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.
A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indoka(i):
Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését abból a szempontból, hogy a részajánlat tétel lehetősége biztosítható-e, de az gazdasági, műszaki és minőségi, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi szempontot figyelembe véve ésszerűtlen lenne tekintettel arra, hogy a kivitelezési munka egy egységet képez, a biztonságos és hatékony munkavégzés abban az esetben biztosítható, ha az egy egységként valósul meg. A különböző munkafázisok
egymásra épülnek, a biztonságos és hatékony munkavégzés abban az esetben biztosítható, ha az egy egységként valósul meg. Jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és
egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az igazolásokat a Kbt. 114./A § alapján az ajánlatban be kell nyújtani.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az
EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: FOLYTATÁS A VI.3.4. Kiegészítő információk pontból:
12) Az Ajánlatkérő a műszaki, szakmai alkalmassági követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
13) Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100
Az ajánlatkérő az 1. (1.1.; 1.2; 1.3;) értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertesajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról - KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25.) 1.melléklet A 1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat . Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (A Közbeszerzési Hatóság
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról - KÉ 2020. évi 60 . szám; 2020. március 25.) 1. melléklet A 1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat. Ajánlatkérő a nettó ajánlati árat értékeli.
Ajánlatkérő számára az 1. (1.1.; 1.2; 1.3;) részszempont esetén a nagyobb értékű, a 2. részszempont esetén a kisebb vállalás a kedvezőbb.
14) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 191/2009. Korm. rendelet 12. §-ban és a a
321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 46. § (3); (6) bekezdésében foglaltakra.
15) A Vállalkozó a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő (5) munkanapon belül felelősségbiztosítást köteles kötni, vagy a meglévő felelősség biztosítását jelen beruházásra is kiterjeszteni. A biztosítás értékének az 50 millió Ft/ év és 25 millió Ft/ káresemény értéket le kell fednie.
16) Az eljárás eredményeként átalánydíjas szerződés kerül megkötésre.
17) Irányadó idő: Valamennyi megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
18) Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
19) FAKSZ: Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxx (00842)
20) További információk a KDban
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján: legfeljebb 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül (60 hónapban) befejezett, legjelentősebb új épület építésére és/vagy épület felújítására és/vagy épület rekonstrukciójára vonatkozó építési beruházásait illetve legjelentősebb térburkolat építésére vonatkozó építési beruházásait a Kr. 22. § (3) és 23. § bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazoltan.
Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a teljesítés helyét,
- a kivitelezés tárgyát
- az építési beruházás főbb mennyiségi adatait az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal;
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő
- legalább év, hónap és nap - megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Alkalmazandó a Kr. 22. § (5) bekezdés és a Kbt. 140. § (9) bekezdés.
Az igazolás a Kbt. 114/A § rendelkezései alapján az ajánlatban csatolandó. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül (60 hónapban) befejezett új épület építésére és/vagy meglévő épület felújításra és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó, szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) olyan kivitelezési referenciamunkával, amely nettó alapterülete elérte legalább a nettó 140 m2-t.
M/2
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül (60 hónapban) befejezett térburkolat építésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített (sikeresműszaki
átadás-átvételi eljárással lezárt) olyan kivitelezési referenciamunkával, amely alapterülete elérte legalább a nettó 200 m2-t.
Amennyiben az M1) és M2) alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több külön szerződésből származó
referenciamunka bemutatásával történik, akkor nem előírás, hogy a referencia külön-külön tartalmazza a felsorolt munkarészek mindegyikét, hanem a megadott munkarészeket a szerződések együttesen is lefedhetik.
Épület alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben így meghatározott fogalom értendő.
A fenti referencia több szerződéssel is igazolható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
XXXXXXXXX XXXXXX: szerződés szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított - nettó ellenszolgáltatás 1 % / naptári nap. A késedelmi kötbér összege maximum 30 (harminc) napig kerül felszámításra, ez követően a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani.
MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR: a szerződés szerinti áfa számított ellenszolgáltatás 30%-a. JÓTÁLLÁS: 60 (hatvan) hónap.
A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki- átadás átvétel napját követő nap.
JÓTÁLLÁSI BIZTOSÍTÉK: a szerződés szerinti áfa számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg. A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A szerződést biztosító mellékkötelezettségként kikötött jótállási biztosítékot a nyertes ajánlattevő a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pont alapján, választása szerint teljesítheti.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A finanszírozás a TOP-1.2.1-16-BO1-2017-0019. projekt keretében utófinanszírozással történik, a támogatási intenzitás 100%.
Előleg: a szerződés értéke általános forgalmi adó nélkül számított 10 (tíz) %-ának megfelelő összeg igényelhető a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján. Az előleg elszámolására a a végszámlában kerül sor.
Az előlegszámla a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130 § (1) bekezdésben, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre. Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor.
A teljesítés igazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint.
Számlázás: A teljesítés során az alapmennyiség vonatkozásában a pénzügyi ütemtervben meghatározott készültségi fokot elérve 6 db számla (15%; 30%; 45%; 60%; 85% és a 100%)
nyújtható be.
Tartalékkeret nem kerül alkalmazásra.
Az építési beruházás engedélyköteles, fordított ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn! Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő elektronikusan benyújtott számlákat elfogadja.
A számla kifizetésére Ptk. 6: 130 § (1)-(2) szerint kerül sor. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bek. figyelembe vételével a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § rendelkezési szerint történik a kifizetés.
Jogszabályok:
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 2007. évi CXXVII. tv
2011. évi CXCV. tv 2013. évi X.xx.
2015. évi CXLIII. tv.
További információ a KDban és szerződés tervezetben
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén) Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/04/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2022/04/13 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Datum: 2022/04/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontására az EKR rendszerben kerül.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőre és az elektronikus bontásra vonatkozó szabályokat a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Részletesen a VI.3.4. További információk 12.) pontban
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 800000
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Bank 11734200-15545837-00000000 Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását átutalás esetén az
ajánlattevő bankszámlakivonata egyszerű elektronikus másolatának, egyéb
esetekben a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet igazoló okirat vagy a biztosítási kötelezvény teljes bizonyítóerejű
elektronikus magánokirati példányának csatolásával kell igazolni.
VI.3.4) További információk:
1) A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
a) Amennyiben nem a hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról az ajánlatkérő az EKR rendszerben haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Ajánlatkérő észszerű időtartamnak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. (harmadik) munkanapot tekinti.
b) Ajánlatkérő a Kbt. 114.§ (6) bekezdését kiegészíti azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 5. (ötödik) munkanapon be kell nyújtani, ellenkező esetben az ajánlatkérőnek nem kötelező a kiegészítő tájékoztatást megadnia. Az ajánlatkérő a határidőben beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre a válaszokat legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. (harmadik) munkanapon adja meg.
c) Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha a közbeszerzési
dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól. A közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
d) Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, a Kbt.
114./A § alapján az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében a felhívásban foglaltak az irányadók.
e) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglalt rendelkezéseket.
f) Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás visszavonásáról nem tesz közzé hirdetményt, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik érdeklődésüket jelezték.
2) Feltételes közbeszerzés: Megrendelő a Kbt. 53. § (6) bekezdésében és 135. § (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel feltételes eljárásként folytatta le az eljárást. A szerződés hatálybalépése Megrendelő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseményhez kötött: Amennyiben a nyertes ajánlat összege meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, Ajánlatkérő /Megrendelő többlettámogatási igényt nyújt be az Közreműködő Szervezethez, AK a szerződést jogosult megkötni, azonban a szerződés a beruházás fedezetének biztosítását, megelőzően nem léphet hatályba. Amennyiben a többlettámogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy a támogatásnak az igényeltnél kevesebb összegű elfogadására kerül sor (melyet AK nem tud egyéb forrásból kiegészíteni) vagy a KSZ nem hagyja jóvá a kérelmet, úgy a szerződés, annak hatálybalépése nélkül megszűnik. Amennyiben a fent leírt feltételek nem állnak fenn, úgy a szerződés az aláírásának napján lép hatályba.
3) Az eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló, 424/2017 (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra.
Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. tekintetében. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés és 65. § (7) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. Nemleges nyilatkozatok is csatolandók! 5)Konzorciumi megállapodás: Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevői megállapodást is be kell nyújtani figyelemmel a Kbt. 35. § (3) bek-re.
6) A Kbt. 114. § (6) bek. alapján a kiegészítő tájékoztatás esetében észszerű idő az ajánlattételi határidő lejártát
megelőző 3. (harmadik) munkanapot ( tájékoztatásmegküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5. (ötödik)munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
7) Az Ajánlattevőnek és alvállalkozónak, valamint a kapacitást nyújtó gazdasági szereplőnek – kivéve egyéni vállalkozók -
csatolnia kell az aláírási címpéldányát (másolatban) vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett a 2006. évi V. tv 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát.
8) Változás bejegyzés tekintetében az EKR nyilatkozatmintát kell kitölteni. El nem bírált módosítás van folyamatban, a
benyújtott változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati példányát és a benyújtást igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát is csatolni szükséges. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány másolatának csatolása szükséges.
9) Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.
10) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra.
További információ és a
tájékoztatást nyújtó szervezetek a KD-ban.
11) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont rendelkezéseit. FOLYTATÁS: III.1. Szakmai tevékenység pontban
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/03/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges