VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEK ELKÉSZÍTÉSÉRE

7/8

T19.042

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEK ELKÉSZÍTÉSÉRE

ÉS TERVEZŐI MŰVEZETÉS VÉGZÉSÉRE

amely egyrészről a

Üllő Város Önkormányzata

xxxxxxxxx 0000 Xxxx, Xxxxxxx xxx 0.

adószáma 15730679-2-13

cégjegyzék száma -

bankszámla száma 11742056-15392141

képviselője Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, a továbbiakban Megrendelő –

másrészről a

Térműhely Kft.

székhelye 2400 Dunaújváros, Xxxxx xx 00. 205.

adószáma 10540136-2-07,

cégjegyzék száma 00-00-000000

bankszámla száma 10102969-15138320-00000004

képviselője Xxxxxxxx Xxxxx ügyvezető, - a továbbiakban Vállalkozó, együttesen Felek – között jött létre az alábbi feltételek szerint.

1. A szerződés tárgya

1.1 Új piacépület, több célra alkalmas fedett piac és környezetének tervezése, építésének szakmai támogatása Megrendelő igénye, Vállalkozó feladata. A Megrendelő tulajdonában lévő telken fedett, de nyitott piac, a hozzá szükséges szociális és kiszolgáló épület és burkolt környezete, kerítés, út, zöldfelület, és a piaci installáció, valamint a szükséges, csatlakozó közművek a készítendő tervi munkarészek. Ezek sorában elkészítendő a létesítmény kiviteli (építészeti-műszaki) tervének dokumentációja építészet, tartószerkezetek, épületgépészet, épületvillamosság, akadálymentesítés, munkavédelem, környezetvédelem, út, kert, közmű munkarészekkel, az építési engedély szerint. A tervezők kötelessége közreműködni a megvalósulási terv elkészítésében. A tervezési program módosulása esetén a felek a szerződés kiegészítésével kezelik a díj és határidő módosítását.

1.2 Vállalkozó a kivitelezés alatt tervezői művezetést, tanácsadást végez.

1.2.1 A következő tervezési művezetési alkalmak (3) díja a Vállalkozói díjban benne foglaltatik:

Egy alkalommal Vállalkozó tervismertetést tart a kiválasztott generálkivitelezőnek az 1.1 alatti szakágak tervezőivel; egy alkalommal ellenőrzi és jóváhagyja az épület kitűzési pontjait a generáltervező; egy alkalommal részt vesz a műszaki átadás-átvételi eljáráson az 1.1 alatti szakágak tervezőivel.

1.2.2 Egyéb alkalmakkor, Megrendelő kérésére esetenként is köteles Vállalkozó tervezői művezetést végezni az 1.1 alatti szakágak érintett tervezőinek szükség szerinti bevonásával, melynek díjazása a 8.4.3 pont alatt meghatározottak szerint történik.

2. Tervező szolgáltatásai

2.1 Szolgáltatásait Vállalkozó saját építész tervezői, munkatársai, illetve az általa megbízott szakági tervezők, szakértők bevonásával, az 1. pont alatt meghatározott feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan, a 3. pont alatt meghatározott ütemezésben, az alább meghatározott formában teljesíti.

2.2 A szolgáltatás tartalmazza az 1. pont szerinti feladatok ellátásához, az épület kialakításához szükséges tervezési munkákat. Így különösen tartalmazza a jóváhagyott engedélynek megfelelő kiviteli tervdokumentáció - az építészeti munkarészen túl tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamosság, út, kert, közmű bekötési, villámvédelmi, környezetvédelmi, akadálymentesítési, munkavédelmi fejezetek - elkészítését, a tervezői művezetés végzését, valamint az építész megvalósulási terv elkészítését.

2.3 Az engedélyezett terv alapján Vállalkozó elkészíti a létesítmény építész-műszaki kiviteli tervdokumentációját a jogszabály szerinti tartalommal, áttekintő és 1:50 léptékű alaprajzokkal, metszetekkel, homlokzatokkal, konszignációval, részletrajzokkal, helyiségkönyvvel, műleírással, árazatlan költségvetéssel.

Formája: .doc, .xls, .pdf/A filesorozat minden irattal, táblázattal, tervvel, illetve 3 példány papírra nyomtatott dokumentáció a tervezők által hitelesítve.

2.4. A kiviteli terv készítése során a költségvetés árazásával Vállalkozó folyamatosan ellenőrzi a tervezett megoldások költségkihatásait, és a Megrendelő által megszabott beruházási keret betartására törekszik. Vállalkozó az építészeti-műszaki dokumentációtól függetlenül árazott költségvetést dokumentál.

Formája:.xls, .pdf/A filesorozat

2.5. Vállalkozó a létesítmény kivitelezése során Megrendelő felkérésére - szakági tervezők szükség szerinti bevonásával - tervezői művezetést végez az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, amennyiben azt a helyszínen feltárt, előre nem látható állapotok megkövetelik, valamint tanácsadással elősegíti a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A tervezői művezetést az építőipari kivitelezés kezdő napjától - építési munkaterület átadása - az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig - átadás-átvételi eljárás befejezése - terjedő időszakban kell ellátni. Az építési munkaterület átadásának konkrét időpontjáról Megrendelő e-levélben értesíti Vállalkozót. Vállalkozó észrevételeit a jogszabály szerint vezetett e-építési naplóban (amennyiben Megrendelő a hozzáférést számára biztosította), illetve közvetlenül e-levélben megküldött állásfoglalásban rögzíti.

Vállalkozó csak a Megrendelő, vagy az őt képviselő lebonyolító által feltett kérdésekkel foglalkozik. Ezek megválaszolására fordított időigényét Vállalkozó havonta összesíti és Megrendelőnek 10.000.- Ft/óradíjjal számlázza.

2.6. Vállalkozó köteles tanácsaival, a szükséges adatszolgáltatással támogatni a beruházáshoz tartozó közbeszerzési eljárásokat.

2.7 Vállalkozó a műszaki átadást követően, a kivitelező adatszolgáltatása alapján közreműködik a megvalósulási terv elkészítésében. Vállalkozó a kapott adatokat feldolgozza, valódiságukért nem ő felel.

2.8 Vállalkozó tartozik a műszaki átadást követő egyéves időszakban az építtető írásban megküldött meghívását követően legalább 3 munkanappal később meghatározott időpontban megjelenni a felmerülő építéssel összefüggő hibák okának felderítése, illetve a hibák kijavítása érdekében. Tervezői hiba esetén – amennyiben az nem volt kideríthető a leszállított tervekből - kárfelelőssége terhére tartozik a kijavítás elvégzéséhez szükséges tervek soron kívüli – 5 munkanapon belüli – biztosítására, valamint az esetleges építtetői, kivitelezői kár megtérítésére. Amennyiben az előforduló hiba kivitelezési oldalon merült fel, 80.000,- Ft + áfa mérnöknapi térítésre tarthat igényt; ennek biztosítása Megrendelő feladata.

3. Teljesítési határidők

3.1 Az építészeti-műszaki kiviteli tervdokumentációt a jogerős építési engedély kézhez vételétől számított 50 munkanapon belül kell Vállalkozónak dokumentálnia.

3.2 Vállalkozó a Megrendelő jelzésétől számított három munkanapon belül köteles az építési munkaterületen megjelenni tervezői művezetés végzésére.

3.3 Vállalkozó a megvalósulási tervet a műszaki átadást követően, a kivitelező hiánytalan adatszolgáltatása alapján 20 munkanap alatt készíti el. Amennyiben kivitelező a műszaki átadás napjáig nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, Vállalkozó határideje annyi munkanappal növekszik, amennyivel később kap a kivitelezőtől hiánytalan, hibátlan adatot. Ha a kivitelező adatszolgáltatási kötelezettségével 20 munkanapot késik, Vállalkozó a rendelkezésére álló adatok alapján dokumentál, amit Megrendelő átvesz és teljesítését elismeri.

3.4 Megrendelő a Vállalkozó 8.2 szerint kiállított (rész)számláit, azok kiállításának keltétől számított 30 napon belül egyenlíti ki.

4. Vállalkozó kötelezettségei, felelőssége és jogai

4.1 Vállalkozó a létesítmény megtervezésére, a tervek elkészítésére, átadására, tervezői művezetés végzésére köteles. E körben a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, Megrendelővel kölcsönösen együttműködve köteles eljárni, a jogszabályokat, szabályzatokat, építési előírásokat, szabványokat és egyéb szakmai szabályokat betartani

4.2 Vállalkozó köteles a tervdokumentációkat úgy elkészíteni, hogy az alapján a kivitelezési munkák vállalkozásba adásához szükséges pályáztatás lefolytatható, a tervezés tárgyát képező létesítmény megépíthető, használatba vehető és üzembiztosan, szakszerűen üzemeltethető legyen.

4.3 Vállalkozó a Megrendelő érdekeinek, utasításainak megfelelően köteles eljárni, de az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, építési előírásba ütköző, szakszerűtlen, nem megvalósítható, etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem végezhet, ilyet eredményező utasításokat nem hajthat végre. Vállalkozó köteles Megrendelőt figyelmeztetni, ha célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan utasítást ad. Vállalkozó a szerződés alapján birtokába jutott adatokat, információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat a szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel, harmadik személynek nem adhatja át.

4.4 Vállalkozó szavatol az általa készített építészeti-műszaki tervek műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért, építészeti minőségéért, az általa készített tervdokumentáció építéstechnológiai megvalósíthatóságáért; a terv készítésében (részben vagy folyamatosan) résztvevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők - kivéve a Megrendelő által bevontak - kiválasztásáért, a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, generáltervezőként terveik összehangolásáért. Vállalkozó a szerződés szerinti szakági tervezők tevékenységéért sajátjaként felel, de nem felel a Megrendelő által felkért tervezők munkájáért.

4.5 Vállalkozó a Megrendelő által jóváhagyott terven annak hozzájárulása nélkül módosítást nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez a kivitelezés során szükségessé válik. Ezen esetekben Megrendelőt késedelem nélkül értesítenie kell. A kivitelezés során felmerülő és a dokumentált tervekből nem kiszűrhető esetleges tervezési hibák javítását, tervhiányok pótlását Vállalkozó tartozik három munkanapon belül megoldani.

4.6 Vállalkozó kijelenti, hogy a tervezés tárgyát képező tervezési feladat elvégzésére megfelelő, érvényes tervezési jogosultsággal rendelkezik és szavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervdokumentáció felhasználását korlátozza, vagy akadályozza.

4.7 Amennyiben a kivitelezés a tervdokumentáció szolgáltatásától számított három éven belül megkezdődik, a tervdokumentáció hibája miatt érvényesíthető jogok elévülésének kezdete a tervdokumentáció alapján kivitelezett létesítmény műszaki átadás-átvételének időpontja. Amennyiben a tervdokumentáció kivitelezése azok szolgáltatásától számított három év után kezdődik meg, Vállalkozó a tervdokumentációt csak akkor szavatolja, ha azt Megrendelő felkérésére külön tervezési díj fejében felülvizsgálta, és szükség szerint módosította (korszerűségi felülvizsgálat). Vállalkozó nem felel a tervdokumentáció azon hibáiért, amelyek a teljesítést követően, mások által végzett későbbi módosítással, vagy továbbtervezéssel összefüggésben merültek fel.

4.8 Vállalkozó, tevékenységénél fogva tájékozott az építőipari árakban, de nem felel, és nem szavatolja, hogy a díjszámítás alapjául szolgáló ár megegyezik a tényleges építési költséggel, illetve egy esetleges peres eljárásban építési költségként érvényesíthető összeggel.

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1 Megrendelő jogosult a Vállalkozó által készített tervekről tervbírálatot tartani, írásban véleményt nyilvánítani, Vállalkozótól az esetleges hiányok, hibák megszüntetését a tájékoztatást követő 5 munkanapon belül – külön díjazás nélkül – kérni. Az ennek megfelelően módosított terveket köteles átvenni és jóváhagyni.

5.2 Megrendelő köteles Vállalkozó számára a terv elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást kellő időben megadni, az érintett telekre a bejutást biztosítani.

5.3 Megrendelő feladata, hogy céljairól Vállalkozót teljes körűen tájékoztassa.

5.4 Amennyiben Vállalkozónak bármilyen döntési igénye, vagy észrevétele van a tervezési munkáival kapcsolatban, úgy azt köteles Megrendelőnek e-levélben jelezni. Felek a szerződés teljesítése alatt, annak érdekében, kötelesek együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. Megrendelő jogosult a székhelyén egyeztetést összehívni, amiről az egyeztetés előtt 3 munkanappal köteles Vállalkozót e-levél útján értesíteni. Vállalkozó a fenti egyeztetéseken köteles megjelenni.

5.5 Megrendelő feladata, hogy a program rögzítésével egy időben meghatározza a létesítmény megvalósításához előirányzott építési költséget, és szükség szerint módosítsa, Vállalkozónak a költségadatokat legkésőbb a jóváhagyással együtt megküldje.

5.6 Ha Megrendelő Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról, vagy műszaki ismeretről szerez tudomást, ezt Vállalkozó hozzájárulása nélkül mással nem közölheti.

5.7 Megrendelő a mű konzisztenciájának megtartása érdekében vállalja, hogy az elkészült kiviteli terv megvalósítása során változtatásokat csak Vállalkozóval folytatott egyeztetés után rendel el. Az ennek hiányában végrehajtott változásokkal kapcsolatosan a tervezői felelősség megszűnik.

6. A szerződésszegés és a szerződés megszűnése

6.1 Ha valamelyik fél a jelen szerződésben meghatározott bármelyik határidőt elmulasztja, a másik fél - a késedelem jellegétől függően - a teljesítésre írásban igazolható módon megfelelő póthatáridőt tűzhet ki. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén a Ptk. késedelmes teljesítés körében meghatározott jogkövetkezményei alkalmazhatók, jelen szerződésben megállapított eltérésekkel.

6.2 Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat.

6.3 Amennyiben Vállalkozó a tervdokumentáció átadásával késlekedik, Megrendelőt késedelmi kötbér illeti, mely az aktuális munkarész díjának 0,5%-a naponta, legfeljebb azonban a vonatkozó tervezési díj 15%-a.

6.4 Amennyiben a Vállalkozóra vonatkozó határidő túllépésének oka nem Vállalkozó mulasztása, hanem Megrendelő érdekkörébe tartozó ok, illetve Megrendelő mulasztása, abban az esetben a teljesítésre jelen szerződésben megállapított határidők Vállalkozót nem kötik, illetve teljesítési határideje a késedelem idejével meghosszabbodik. Ilyen oknak kell tekinteni különösen a tervezési feladat és program utólagos módosítását; ha Megrendelő késedelmesen teljesíti adatszolgáltatási vagy jóváhagyási kötelezettségét; ha Megrendelő olyan újabb tényt, adatot, stb. közöl, mely a szerződés tartalmára kihatással van; ha a szerződés megkötése után olyan kötelezően figyelembe veendő előírás (jogszabály, szabvány, szabályzat, stb.) lép hatályba, melynek rendelkezése folytán a már elkészített tervdokumentációt, vagy annak részeit át kell dolgozni.

6.5 Amennyiben a szerződés Megrendelőnek felróható ok miatt szűnik meg, Vállalkozó jogosult a szerződés felróható meghiúsulás, megszűnésének időpontjáig elvégzett szolgáltatásainak ellenértékére, továbbá meghiúsulási kötbérként a szerződésben rögzített munkarészre eső díj 5 %-ára.

6.6 Hibás teljesítés esetén Vállalkozó elsődlegesen a tervek kijavítására köteles. A szerzői jogi védelemben részesülő terveket indokolt esetben - megfelelő határidő tűzésével – kijavítás érdekében ismételten vissza lehet adni. Ha Vállalkozó a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, vagy határidőre nem végzi el, Megrendelő a szerződéstől díjfizetési kötelezettség nélkül elállhat.

6.7 A tervdokumentációkhoz kapcsolódó feladatok felróható nem teljesítése, vagy alkalmatlan teljesítése esetén Megrendelőt az érintett tervezési és szolgáltatási díj 5 %-nak megfelelő összeg, mint meghiúsulási kötbér illeti meg.

6.8 Vállalkozó köteles a kivitelezés, vagy a kivitelezés utáni üzemeltetés során felmerülő, Vállalkozó tervezési hibából – amennyiben az nem volt kideríthető a dokumentált tervekből - adódó kárt is megtéríteni. Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik személyek tulajdonában okozott károkért is, amennyiben azok Vállalkozó tervezési tevékenységére vezethetők vissza.

6.9 A Megrendelő jogában áll a szerződést a jelen szerződés 9.2. pontjában meghatározott módon megküldött rendkívüli, azonnali felmondással megszüntetni, amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés valamely rendelkezését súlyosan, vagy kisebb mértékben, de másodszor is megszegi, azaz a szerződésnek nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget; Megrendelő póthatáridő kitűzésével írásban felszólítja Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre, és e póthatáridő eredménytelenül telik el.

7. Szerzői jogok

7.1 Jelen szerződéssel kapcsolatban keletkező jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotásnak minősülő tervekkel kapcsolatos személyhez fűződő szerzői jogok Vállalkozót illetik.

7.2 Megrendelő az átadott terveket kizárólag jelen szerződésben meghatározott létesítmény terv szerinti kivitelezésére jogosult felhasználni.

7.3 A tervek egyszeri felhasználási díját, szerzői jogdíját a 8.4 pontban meghatározott tervezési díj tartalmazza, az minden tervszakasz esetében a vonatkozó díj 50 %-a mértékkel.

7.4 Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos tájékoztatása után az elkészült létesítményről fényképet, illetve videó felvételeket készítsen/készíttessen, és a tervekkel együtt nyilvánosságra hozza. Az ennek során közöltek nem tartalmazhatnak Megrendelő által bizalmasnak, vagy titkosnak tekintett információkat, adatokat, amennyiben ezekről Megrendelő előzetesen írásban tájékoztatta Vállalkozót.

8. Díjak és költségtérítések

8.1 Felek a tervezési és szolgáltatási díjat a MÉK Építészeti Alkotások és Szolgáltatások díjszámítási szabályzata figyelembe vételével határozták meg, az eltérés kisebb, mint 50%.

8.2 A tervezési díj a teljesítést követően, az alábbiak szerint esedékes. A (rész)számlát Vállalkozó az építészeti-műszaki dokumentáció esetén a vállalt példányszám és formátum átadásakor a vonatkozó díj 90%-a mértékkel, a jogszabály szerinti tartalom teljességének bemutatásakor, a hiánytalanságot, illetve hibátlanságot tanúsító Megrendelői teljesítés-igazoláskor 10 % mértékkel, a megvalósulási terv esetén annak kézbesítésével egyidejűleg jogosult benyújtani. A teljesítés igazolására Megrendelő képviselője jogosult, illetve 5 munkanap áll rendelkezésére a dokumentáció vizsgálatára. Az igazolást Megrendelő alapos ok nélkül nem tagadhatja meg. A teljesítésigazolás megtagadása nem mentesíti Megrendelőt a szerződésszerű teljesítés ellenértékének kiegyenlítési kötelezettsége alól.

8.3 Jó teljesítési kritérium igazolásának minősül, így Megrendelőre a tervezési díj 100 %-ra történő kiegészítésnek kötelezettségét rója a kiviteli terv esetében, ha a terv átadásától számított 5 munkanapon belül Megrendelő nem tesz észrevételt, vagy a Megrendelő által tett észrevétellel kapcsolatban Xxxxx egyetértésre jutnak.

8.4 A tervezői szolgáltatás díjának megoszlása

8.4.1 Építészeti-műszaki tervdokumentáció (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, út, közmű, kert, helyiségkönyv, műleírás, költségvetés) 11 800 000,- Ft + áfa

Költségoptimalizálás, árazott költségvetés 1 000 000,- Ft + áfa

Látványtervek 10 db 800 000,- Ft + áfa

Első megbízási ütem összesen 13 600 000,- Ft+ áfa

8.4.2 Közreműködés a közbeszerzési eljárásban, adatszolgáltatás 80 000,- Ft+ áfa

Megvalósulási terv készítése 520 000,- Ft + áfa

Második, végső megbízási ütem összesen 600 000,- Ft+ áfa

MINDÖSSZESEN: 14 200 000,- Ft + áfa

= 18 034 000,- Ft, azaz Tizennyolcmillió-harmincnégyezer forint.

8.4.3 Az 1.2.1 pontban meghatározottakon túlmenően a tervezői művezetés díja: 80.000,- Ft+áfa/mérnöknap, ez utazással együtt (megyehatáron kívül) alkalmankénti 4-8 óra közötti időtartamot jelent, amit Megrendelő műszaki kérdésekben nyilatkozni jogosult képviselője igazol a helyszínen megjelent szakági tervezőnek. E-mailben, levélben nyújtott tervezői tanácsadás, állásfoglalás díja alkalmanként 10 eFt+ÁFA.

8.5 Felek megállapodnak, hogy a 8.4 pontban megjelölt díj tartalmazza Vállalkozó valamennyi, fentiekben rögzített feladat teljesítéséhez szükséges összes költségét, az alvállalkozók díját, de a jelen szerződés teljesüléséhez szükséges hatósági és más eljárások illetékének, igazgatási-szolgáltatási díjának megfizetésére Megrendelő köteles csakúgy, mint a dokumentációk vállalt példányszám feletti teljesítését, ami a nyomtatási költségen felül a dokumentáció összeállításának munkadíját is kell tartalmazza.

9. Vegyes rendelkezések

9.1 Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésével, módosításával kapcsolatban őket az alábbi személyek képviselik:

Megrendelőt: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx mobil: x00 00 0000000, e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx

Vállalkozót: Xxxxxxxx Xxxxx mobil: x00 00 0000000, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

9.2 A szerződést érintő jognyilatkozat igazolható módon írásban, postai úton tehető. Az írásban megküldött nyilatkozatokat Felek megadott címére kell/lehet megküldeni.

9.3 Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben szereplő adataik megváltozása esetén egymást írásban haladéktalanul értesítik.

9.4 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, valamint a jelen szerződés tartalmát bizalmasan, üzleti titokként kezelik, azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik fél tudomására nem hozzák, nem adják és nem tehetik hozzáférhetővé. Felek a titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő következményekért, kárért teljes felelősséggel tartoznak.

9.5 Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos bárminemű esetleges jogvitájuk elbírálására értékhatártól függően alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.

9.6 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a szerzői jogokról szóló törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a MÉK Építészeti Alkotások és Szolgáltatások díjszámítási szabályzata az irányadóak.

9.7 Jelen 4 (négy) eredeti példányban készült szerződés 8 (nyolc) számozott oldalból áll, amelynek aláírásokkal ellátott eredeti példányaiból 3 példányt Megrendelő , 1 példányt Vállalkozó átvett.

E szerződést Xxxxx közösen elolvasták, tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, azt Felek megértették, és mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag, saját kezűleg aláírták.

Dunaújváros, 2019. __.__.

______________________________

Megrendelő ___________________________ TÉRMŰHELY Kft. Xxxxxxxx Xxxxx Vállalkozó

A szerződés melléklete

Építési engedély