AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
„A BUDAPESTI ZSIDÓ HITKÖZSÉG DOHÁNY ZSINAGÓGA
KÖZÖNSÉGFORGALMI TERÜLETEK ÁTALAKÍTÁSA, KIVITELEZÉSI MUNKÁK
I. ÜTEM”
tárgyú versenyeztetési eljárásban
2019.
I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx!
A jelen Ajánlattételi felhívás alapján ezúton kérjük fel Önöket ajánlattételre az alábbi versenyeztetési eljárás keretében.
1./ AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI:
Ajánlatkérő:
Budapesti Zsidó Hitközség
székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxx x. 12.
tel.: x00 00000000
képviseli: Xx. Xxxxx Xxxxx ügyvezető igazgató
Kapcsolattartó:
Xxxxxx Xxxxx
védelmi vezető
x00-00-000-0000
2./ A BESZERZÉS TÁRGYA:
„A Budapesti Zsidó Hitközség Dohány zsinagóga közönségforgalmi területek
átalakítása, kivitelezési munkák I. ütem”.
3./ AZ ELJÁRÁS JOGCÍME
Ajánlatkérő jelen Ajánlattételi felhívás megküldésével egyszerű versenyeztetési eljárást kezdeményez a tárgyban, tekintettel arra, hogy a beszerzés – az Ajánlatkérő személyére tekintettel - nem tartozik a Kbt. hatálya alá.
4./ A BESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE:
A beszerzés tárgya a „A Budapesti Zsidó Hitközség Dohány zsinagóga közönségforgalmi területek átalakítása, kivitelezési munkák I. ütem” az Ajánlatkérő által biztosított, az átadott ajánlatkérési dokumentáció részét képező kiviteli tervdokumentáció szerint.
A nyertes Ajánlattevő feladata a bontott anyagok elszállítása hulladéklerakó helyre lerakóhelyi költséggel.
A nyertes Ajánlattevő feladatának részét képezi a megvalósulási tervek elkészítése.
A műszaki tartalom, illetve a nyertes Ajánlattevő feladatainak részletes leírását a mellékelt tervdokumentáció tartalmazza.
5./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA:
Vállalkozási szerződés.
6./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS A TELJESÍTÉS HELYE:
Teljesítési határidők:
A munkaterület átadása a szerződés aláírásától számított legkésőbb 7 (hét) napon belül történik. A kivitelezési munkák teljes körű elvégzésének teljesítési határideje: 2020. április 30.
A teljesítés helye: 1074 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx 0-0.
7./ A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
Késedelmi kötbér: Az ilyen módon kiszabható kötbér maximuma a teljes nettó szerződéses ellenérték 15%-át nem haladhatja meg. A kötbér mértéke a késedelemmel érintett napok vonatkozásában a – tartalékkeret nélkül számított - teljes nettó szerződéses ellenérték, mint Vállalkozói díj 0,2%-a / nap. Ajánlatkérő a kötbérmaximum elérését követően, jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén az Ajánlattevő a hibás teljesítéssel érintett munkarészre eső nettó ellenszolgáltatás, mint Vállalkozói díj nettó értéke 20%-nak megfelelő összegű kötbért fizet. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a – tartalékkeret nélkül számított - teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-ának megfelelő összeg. Ajánlatkérő a kötbérmaximum elérését követően, jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés teljesítésének a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból történő meghiúsulása esetén Ajánlatkérő a – tartalékkeret nélkül számított – teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre jogosult.
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosítékot köt ki. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának formája: Ajánlatkérő a részszámla benyújtásakor a részszámla összegéből a – tartalékkeret nélkül számított
– teljes nettó vállalkozói díj 10%-át jótállási biztosíték címén visszatartja (garanciális visszatartás) a szerződés végteljesítési határidejéhez kötött műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásáig, amelynek megtörténtét követően a visszatartott összeg 50% -a a nyertes Ajánlattevő végszámlájának benyújtásakor kerül kiegyenlítésre.
A fennmaradó, a teljes vállalkozói díj 5%-át kitevő összeget Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő által vállalt jótállási időszak lejártakor megtartott utó-felülvizsgálati eljárás sikeres lezárását követő 30 (harminc) napon belül fizeti ki a nyertes Ajánlattevőnek.
A fenti kötelezettségvállalás alapján Ajánlatkérő jogosult a nyertes Ajánlattevő által ésszerű határidőn belül el nem végzett garanciális javításokat ezen visszatartás terhére más vállalkozóval elvégeztetni.
A jótállás időtartama: Az Ajánlatkérő a szerződésben foglalt munkákra minimum 24 (huszonnégy)jótállási kötelezettséget ír elő. A beépített szerkezetekre, illetve anyagokra egyebekben a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet melléklete szerint kötelezően előírt alkalmasságot kell biztosítani.
8./ AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLETŐLEG A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS:
A megvalósítás pénzügyi fedezetét az Ajánlatkérő biztosítja. Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A vállalkozási díj egyösszegű átalánydíj. A szerződéses ellenérték kifizetése magyar forintban (HUF), átutalással történik.
Az Ajánlatkérő rész-számlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
1. számú számú részszámla:
a műszaki ellenőr által igazoltan teljesített munkák ellenértékének igazolása alapján.
A végszámla kiállítására a nyertes Ajánlattevő az eredményes (hiba- és hiánymentes) műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítési igazolás alapján válik jogosulttá.
A kifizetések a számlák igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül átutalással történnek.
9./ AZ ELJÁRÁSBAN LEHET-E TÁRGYALNI:
Jelen eljárásban a benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérő külön tárgyalás nélkül kívánja elbírálni.
Ajánlatkérő azonban fenntartja az arra vonatkozó jogát, hogy az ajánlatok bontását követően – amennyiben szükségesnek tartja - tárgyalás tartásáról dönthessen. Amennyiben az Ajánlatkérő döntése alapján tárgyalás tartására kerül sor, annak során a beadott ajánlatban feltüntetett ajánlati ár módosítható. Az esetleges tárgyalás pontos időpontjáról Ajánlatkérő írásban értesíti Ajánlattevőt az ajánlatok felbontását követően. A tárgyaláson az ajánlati ár és a szerződéses feltételek tárgyalására kerülhet sor. Tárgyalás tartása esetén a végleges ajánlat (végleges árazott költségvetés) beadására Ajánlatkérő szükség szerint további 2 nap póthatáridőt adhat. Ebben az esetben az Ajánlattevő ajánlati kötöttsége a végleges ajánlat beadásának időpontjával áll be. Az esetleges tárgyaláson a cégjegyzésre jogosult vagy megfelelő meghatalmazással bíró személy vehet részt.
10./ A KIZÁRÓ OKOK:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
e) a magyarországi nyilvántartásban nincs bejegyezve;
f) a szolgáltatás nyújtásához a Magyarországon előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik;
Az e) pont szerinti kizáró ok tekintetében az építőipari kivitelezői tevékenységet folytatók Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett elektronikus névjegyzékében való szereplését az 1997. évi LXXVIII. tv. 39. § alapján az Ajánlatkérő ellenőrzi.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az Ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, hogy ő, illetve alvállalkozója - és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
11./ AZ ALKALMASSÁG KÖVETELMÉNYEI:
Pénzügyi- gazdasági alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1.) Ajánlattevő csatolja be valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az jelen Felhívás megküldését követően kelt nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal:
- pénzforgalmi számlaszám megadása,
- mióta vezeti az adott pénzforgalmi számlát,
- volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorban állás az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző 1 évben (konkrét dátum megjelölésével), attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Alkalmassági minimum követelmények:
Ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények alapján alkalmatlan, ha:
P/1.) a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján a felhívás megküldését megelőző 1 évben 15 napot meghaladó mértékű sorban állás fordult elő.
„Sorban állás” kifejezés alatt az Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Az előírt követelményeknek – közös ajánlattétel esetén - a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon pénzügyi – gazdasági alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Műszaki- szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1.) A teljesítésbe bevonandó szakember megnevezése, végzettsége, képzettsége ismertetése. Az ajánlathoz csatolni kell a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó Ajánlattevői nyilatkozatot, a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, valamint a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum(ok) másolatát. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A névjegyzéki szereplést Ajánlatkérő saját maga ellenőrzi. Ennek érdekében kérjük megadni a nyilvántartó kamara nevét, valamint a névjegyzéki azonosítót.
Amennyiben a bemutatott szakember kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, melynek következtében Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést.
Alkalmassági minimumkövetelmények:
Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha:
M/1.) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen legalább 3 éves, az adott kategóriának megfelelő szakterület szerinti felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező, a kivitelezés irányításához szükséges:
- legalább 1 fő olyan felelős műszaki vezető, akinek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú érvényes jogosultsága, vagy korábbi jogszabály alapján szerzett, eltérő megnevezésű, de ezzel egyenértékű érvényes jogosultsága van.
A 3 éves gyakorlati idő akkor fogadható el, ha a felelős műszaki vezetői képzettséget az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3 évnél korábban szerezték meg, és a szakmai önéletrajzból megállapítható, hogy a szakember végzett 3 év alatt olyan felelős műszaki vezetői tevékenységet, melynek igazolására bevonásra került.
12./ AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ:
2019. december 18. 12:00 óra
13./ AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS CÍME:
Helye: Budapesti Zsidó Hitközség Xxxx Xxxxxxx
0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. I. emelet.
Az ajánlatok csak személyesen adhatók le, minden munkanap 08-12 óráig. az ajánlattételi határidő napján 08-10 óra között.
14./ AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE (NYELVEI):
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar.
Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az Ajánlattevők kötelesek annak egyszerű magyar fordítását is az ajánlathoz csatolni.
15./ AZ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE:
Helye: Budapesti Zsidó Hitközség Xxxx Xxxxxxx
0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. I. emelet
Időpontja: 2019. december 18. 12:15 óra
Az ajánlatok felbontásánál az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
16./ AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG ÉS AZ ÖSSZEGZÉS MEGKÜLDÉSÉNEK TERVEZETT IDŐPONTJA:
Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 (harminc) nap. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok elbírálásának elhúzódása esetén az Ajánlattevőket ajánlatuk további 30 (harminc) napra történő fenntartására kérje fel.
17./ A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA:
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában külön eredményhirdetést nem kíván tartani. Ajánlatkérő az Ajánlattevőket írásban értesíti az eljárás eredményéről.
A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményéről szóló értesítés megküldését követően haladéktalanul a nyertes Ajánlattevővel egyeztetett időpontban.
Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (2) bek. alapján fenntartja a jogot a szerződéskötés megtagadására.
18./ RÉSZAJÁNLAT,
TÖBBVÁLTOZATÚ
AJÁNLAT
TÉTELÉNEK
LEHETŐSÉGE/KIZÁRÁSA:
Ajánlatkérő részajánlat tételi lehetőséget nem biztosít. Többváltozatú ajánlat nem tehető.
19./ EGYÉB RENDELKEZÉSEK:
1. Az Ajánlatkérő helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja.
A bejárás időpontja 2019. december 06. 09:00 óra. Találkozás a 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. szám alatt található épület portáján.
2. A projekt műszaki dokumentáció megküldésének feltétele a jelen ajánlattételi felhívás 1. számú ajánlati lapján található kitöltött és aláírt titoktartási nyilatkozat átadása a helyszíni bejárás időpontjában.
3. Az ajánlatban benyújtott igazolásokat egyszerű másolatban is be lehet nyújtani, azonban valamennyi nyilatkozatot eredetiben kell csatolni.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az Ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5. Az ajánlatban meg kell jelölni a beszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a beszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy a kivitelezési munkák során az alábbi munkarészekre az általa kijelölt alvállalkozókat kívánja igénybe venni oly módon, hogy az alvállalkozóval a generál kivitelező köt szerződést.
Munkarészek:
• Gyengeáramú munkarész: Dualtrend Kft., kapcsolattartó: Xxxxx Xxxxx, 06 70/905 9901, xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
• CS-02; Ú-01; Ú-03; Ú-04 konszignációs számú nyílászárószerkezetek gyártása és telepítése: Portálház Kft., kapcsolattartó: Fényesné, 06 70 907 5264, xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
6. Az ajánlatokat papír alapon 1 (egy) eredeti példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (elektronikus adathordozón), kell benyújtani. az eljárást megindító felhívás által megjelölt címre közvetlenül az ajánlattételi határidő lejártáig. A személyesen leadott ajánlatokat Ajánlatkérő csak akkor tekinti a határidőn belül benyújtottnak, ha annak Ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. Amennyiben a csomagolás nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. A futár útján történő továbbítás esetére a személyesen leadott ajánlatok vonatkozásában meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek Ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, Ajánlatkérő elkésettnek tekinti és kizárja.
A csomagolásra rá kell írni: „A Budapesti Zsidó Hitközség Dohány zsinagóga közönségforgalmi területek átalakítása, kivitelezési munkák I. ütem”, valamint azt, hogy
„Felbontani kizárólag a felhívásban meghatározott határidő lejártakor szabad.”
7. Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az Ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt esetektől eltérően
- akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-
xxxx foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
8. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az Ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is.
9. Az Ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy aláírási-mintáját eredeti vagy egyszerű másolatban, továbbá a cégkivonat egyszerű másolatát. Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a 2006. évi CXXX törvényben foglaltak szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben az Ajánlatkérő által kért cégkivonat a céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges.
10. Ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől információt kérni.
11. Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben az eljárás során idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek benyújtásra, a magyar nyelvű fordítás csatolása kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg hiteles fordítás benyújtását, az Ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: "A magyar nyelvű fordítás teljes egészében megegyezik az idegen nyelvű eredeti irat tartalmával."
Ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Amennyiben az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása között eltérés van, a magyar nyelvű iratban foglaltak az irányadóak. Az Ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az Ajánlattevőnek viselnie kell.
12. A nyertes Ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a beszerzés tárgyát képező munkára, a szerződés teljes időtartamát lefedő felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által előírt mértékű ( az ajánlati összeg nettó értékével megegyező mértékű, illetve terjedelmű (teljes körű és alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő,építési-szerelési /CAR="Construction All Risks"/ felelősségbiztosítás) felelősségbiztosításra. Xxxxxxxxxxx tudomásul veszi, hogy a jelen előírás teljesítésének elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb Ajánlattevővel köthet szerződést. A nyertes Ajánlattevő az előírt teljesítési
határidő esetleges csúszása vagy meghosszabbítása esetén köteles a felelősségbiztosítás időtartamát meghosszabbítani.
13. Az ajánlatkérési dokumentációban Ajánlatkérő által meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való utalás csak a beszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása miatt szükséges, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és azzal egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező megoldás megajánlható. Egyenértékűség esetén az egyenértékűséget az Ajánlattevőknek igazolniuk kell az ajánlatban.
14. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
20./ AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA:
2019. november 29.
Budapesti Zsidó Hitközség
Ajánlati lap 1.
TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
Alulírott, Név:
Születési hely és idő:
Anyja neve:
Lakcím:
E-mail cím:
Kijelentem, hogy a BZSH képviselőivel folytatott megbeszéléseken elhangzottakat, valamint a BZSH által részemre átadott írásos anyagokban foglaltakat
titokként, bizalmas információként kezelem.
Ezért, mint titoktartásra kötelezett a jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a „A Budapesti Zsidó Hitközség Dohány zsinagóga közönségforgalmi területek átalakítása, kivitelezési munkák I. ütem” projekt kapcsán megismert dokumentációból tárgyalás során és bármilyen más módon tudomásomra jutott bármilyen adatot, információt időbeli korlátozás nélkül megőrzöm.
Ugyanez vonatkozik a megbeszélést követően a megbeszélés tárgyát képező bármilyen úton történt kommunikációra (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) is.
Ezen adatokat, titkot képező információkat nem vagyok jogosult harmadik személy tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, a BZSH érdekei ellen felhasználni.
Harmadik személynek minősül minden természetes és jogi személy, egyéb szervezet, csoportosulás.
A jelen okiratba foglalt titoktartási kötelezettségem megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint büntetőjogi és teljes anyagi felelősséggel tartozom. A megbeszélés során kép- és hangfelvételi eszközt nem használhatok.
Budapest, 2019.
…………………………………………
Ajánlati lap 2.
„A Budapesti Zsidó Hitközség Dohány zsinagóga közönségforgalmi területek átalakítása, kivitelezési munkák I. ütem” tárgyú ajánlati felhíváshoz
Cégnév: | |
Székhely: | |
Adószám: | |
Cégjegyzékszám: | |
Képviseli: | |
E-mail cím: | |
Telefonszám: | |
Mobil telefonszám: |
Budapest, 2019.
…………………………………………
Ajánlati lap 3.
„A Budapesti Zsidó Hitközség Dohány zsinagóga közönségforgalmi területek átalakítása, kivitelezési munkák I. ütem” tárgyú ajánlati felhíváshoz
Megnevezés | Nettó ajánlati ár Ft, ÁFA nélkül |
A munkák ellenértéke (nettó érték, 5% tartalékkeret nélkül) | ,- Ft. |
Az 5% tartalékkeret összege (nettó érték) | ,- Ft. |
Összesen: | ,- Ft. |
Budapest, 2019.
…………………………………………
Ajánlati lap 4.
„A Budapesti Zsidó Hitközség Dohány zsinagóga közönségforgalmi területek átalakítása, kivitelezési munkák I. ütem” tárgyú ajánlati felhíváshoz
Alulírott,
Cégnév: | |
Székhely: | |
Adószám: | |
Cégjegyzékszám: | |
Képviseli: |
jelen nyilatkozatommal a Budapesti Zsidó Hitközség (1075 Xxxxxxxx, Xxx x. 12.) által kiírt, „A Budapesti Zsidó Hitközség Dohány zsinagóga közönségforgalmi területek átalakítása, kivitelezési munkák I. ütem” tárgyú ajánlati felhívásával összefüggésben:
• az ajánlati kiírásban foglalt feltételeket elfogadom
• az ajánlati kiírás 10. pontjában meghatározottak egyike sem áll fenn társaságunkkal kapcsolatban
• adó- és köztartozása társaságunknak nincs Budapest, 2019.
…………………………………………
Ajánlati lap 5.
„A Budapesti Zsidó Hitközség Dohány zsinagóga közönségforgalmi területek átalakítása, kivitelezési munkák I. ütem” tárgyú ajánlati felhíváshoz
Nyilatkozat felelősségbiztosításról
Alulírott mint a(z)
Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Budapesti Zsidó Hitközség, mint Ajánlatkérő által „A Budapesti Zsidó Hitközség Dohány zsinagóga közönségforgalmi területek átalakítása, kivitelezési munkák I. ütem” megnevezésű pályázat megvalósítása keretében
n y i l a t k o z o m ,
hogy a tárgyban indított pályázat eredményeként kötendő szerződés elnyerése esetén a szerződéskötés időpontjára
− felelősségbiztosítási szerződést kötök1
− a már meglévő felelősségbiztosítási szerződést kiterjesztem22
a munkák teljes körére és teljesítés teljes időtartamára.
Budapest, 2019.
…………………………………………
1 A megfelelő rész aláhúzandó!