„TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00012 - Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson” elnevezésű projekt építőipari kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eljárási rendjének és közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációjának...
Bácsalmás Város Polgármesterétől
……../2024.
Véleményező Bizottság: Témafelelős: Skropkó Adrián projektmenedzser
Döntéshozatal módja: Melléklet: Közbeszerzési dokumentáció Egyszerű szótöbbség Ajánlattételi felhívás
Név szerinti szavazás Szerződéstervezet
Tárgyalás módja:
Nyílt ülés
…….sz. Előterjesztés Bácsalmás Város Képviselő-testületének 2024. június 25-én megtartandó ülésére
„TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00012 - Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson” elnevezésű projekt építőipari kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eljárási rendjének és közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációjának elfogadása tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület!
Bácsalmás Város Önkormányzata a TOP-Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázati felhívásra pályázatot adott be „Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson” címmel, mely pozitív elbírálásban részesült TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00012 kódszámmal.
A projekt teljes költsége összesen: bruttó 000 000 000 Ft Támogatás intenzitás: 100%
Előleg maximális mérték: 100% Projekt tervezett kezdete: 2022.04.01.
Projekt tervezett befejezése: 2025.03.31. Előzmények:
Bácsalmáson a szabadtéri rendezvények megtartása minden esetben utcalezárással tud megvalósulni, nincs egy közösségi tér kialakítva ilyen esetekre, többek között ez is hiányosság a településen. Annak érdekében, hogy a jövőben egy színvonalas, városhoz méltó téren valósulhassanak meg a különböző rendezvények, egy városi főtér-pihenőpark kerülne kialakításra e pályázat eredményeként a Bácsalmási Művelődési Központ (Bácsalmás, Xxxxx Xxxxx u. 7, 6430) mögötti tér felújításával (érintett HRSZ-ek: 1990/4; 1990/2; 1997/1; 1987; 1985; 1990/1; 1990/3; 1990/5; 1986, 1990/8).
A projekt célja az önkormányzati tulajdonban lévő terek, közterületek burkolatának felújítása, rekonstrukciója, építése, beleértve a meglévő építmények, burkolatok bontását, szükséges közművek kiváltását, földbe helyezését, új közlekedési és térburkolatok építését, közvilágítás korszerűsítését, kiépítését, utcabútorok elhelyezését, növényzet telepítést, extenzív zöldfalak, vízfelületek kialakítása.
A 2022.11.30.-án elkészült kiviteli tervek - melyek közbeszerzési ajánlattételi felhívásának közzétételi dátuma 2023.05.04. volt - átdolgozása, műszaki-szakmai tartalomcsökkentés, és ismételt közbeszerzési eljárás vált szükségessé.
Indoklás: A tárgyban kiírt első közbeszerzési eljárás során (2 részajánlati kör került kiírása: 1. Bácsalmás Városi Főtér - Pihenőpark kialakítása; 2. Bácsalmás, Gr. Teleki J. u. 1-9. sz. alatti társasház útcsatlakozás felújítása) összesen 8 ajánlat érkezett az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig. Sajnálatos módon az építőiparban tapasztalható, folyamatos, drasztikus áremelkedések miatt a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel való szerződéskötéshez pótfedezet biztosítására lett volna szükség az Önkormányzat részéről, melyet nem tudott biztosítani.
A közbeszerzési eljárás feltételes jellegű volt, ez azt jelenti, hogy Bácsalmás Város Önkormányzata az eljárás, vagy annak egy, vagy több részajánlati körét eredménytelenné nyilváníthatja, így a 2. részajánlati kör („Bácsalmás, Gr. Teleki J. u. 1-9. sz. alatti társasház útcsatlakozás felújítása”) tekintetében megkötésre került a vállalkozási szerződés, és azóta már befejeződött a kivitelezés is. Ehhez a kivitelezéshez szükséges pótfedezet (bruttó 1.232.165,- Ft) Bácsalmás Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének terhére került biztosításra. Az 1. részajánlati kör („Bácsalmás Városi Főtér - Pihenőpark kialakítása”) kapcsán szerződést kötött Pályázó a Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Kft.-vel azzal a kitétellel, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a többletforrás iránti igény pozitív elbírálása.
Bácsalmás Város Önkormányzata többletforrás iránti igényt nyújtott be a minisztérium felé annak érdekében, hogy a tervek megvalósíthatóak legyenek műszaki-szakmai tartalomcsökkentés nélkül, mely 2024.03.25.-i keltezéssel sajnos elutasításra került.
Az Önkormányzat az építőipari kivitelező kiválasztása érdekében közbeszerzési eljárást köteles lefolytatni (a pályázatban megvalósítandó Pihenőpark kialakítása beruházás tervezett bekerülési értéke: cca. bruttó 137,9 MFt). Egy ajánlati körben kerül kiírásra az eljárás:
Bácsalmás Városi Főtér - Pihenőpark kialakítása
A tervezett építőipari kivitelezési munkák előzetes becsült értéke alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség.
Az eljárás feltételes közbeszerzéssel kerül kiírásra, Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Az eljárás, figyelemmel a becsült érték nagyságára, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) b) pontja alapján –– hirdetménnyel induló nyílt eljárás szabályai szerint kerül lefolytatásra.
A kiválasztott közbeszerzési tanácsadó Bácsalmás Város Önkormányzata „Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson (TOP-PLUSZ)2” megnevezésű közbeszerzési eljárásának ajánlati felhívását, közbeszerzési dokumentációját és az eljárás alapján megkötendő vállalkozási szerződés tervezetét elkészítette, amely anyagok jelen előterjesztés mellékletét képezik.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot
egyszerű/minősített többséggel, név szerinti szavazással elfogadni szíveskedjenek!
Határozati javaslat
Tárgy: „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00012 - Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson” elnevezésű projekt építőipari kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eljárási rendjének és közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációjának elfogadása
1. Bácsalmás Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00012 kódszámú, „Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson” elnevezésű támogatott pályázati projekt építőipari kivitelezőjének kiválasztására irányuló, közbeszerzési tanácsadó által összeállított „Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson (TOP-PLUSZ)2” megnevezésű közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációját, ajánlattételi felhívás adatlapját, vállalkozási szerződés tervezetét az irányadó eljárásrenddel együtt változatlan formában elfogadja.
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 112.§ (1) b) pontja szerinti hirdetménnyel induló nyílt eljárásra irányadó szabályok szerint kerül lefolytatásra.
2. A képviselő-testület felhatalmazza Xxxxxx Xxxxxx polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításához, lefolytatásához szükséges intézkedések végrehajtására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Xxxxxx Xxxxxx polgármester
Operatív felelős: Skropkó Adrián projektmenedzser A határozatról értesül:
- kivonattal: 1. Xxxxxx Xxxxxx polgármester
2. Xxxxxxxxx Xxxxxx jegyző
3. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx PBÜ osztályvezető
4. xx. Xxxxxxx Xxxxxx igazgatási és jogi ügyintéző
5. Skropkó Adrián projektmenedzser
Bácsalmás, 2024. 06. 24.
……………………………….
Xxxxxx Xxxxxx polgármester
Bácsalmás Város Önkormányzata (6430 Bácsalmás, Gr. Xxxxxx Xxxxxx u. 4-8.)
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
a
„Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson (TOP-PLUSZ) 2”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
Készítette és elektronikusan ellenjegyzi: xx. Xxxxxx Xxx
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Bácsalmás, 2024.
I. BEVEZETŐ
I.1. Általános bevezető
Jelen Közbeszerzési Dokumentumokat Bácsalmás Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezéseivel összhangban bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére, hogy az Ajánlatkérő által „Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson (TOP-PLUSZ) 2” tárgyú, a Kbt. Harmadik részének szabályai szerint, nemzeti eljárási rendben folytatott, a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban elősegítse és támogassa az Ajánlattevőket az ajánlati felhívásban és a jelen Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott követelményeknek mindenben megfelelő ajánlat összeállításában és benyújtásában.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: Név: xx. Xxxxxx Xxx
Lajstromszám: 00972
Levelezési címe: 1034 Budapest, San Marco u. 51. 1. em. 1. a.
Az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők közös érdeke és célja, hogy a teljesítésre alkalmas Ajánlattevők ajánlata érvényesnek minősüljön, ehhez azonban az ajánlati felhívásban, a jelen Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek maradéktalanul eleget tevő ajánlat benyújtására van szükség az Ajánlattevők részéről.
Az Ajánlatkérő javasolja ezért, hogy az Ajánlattevők az ajánlati felhívást, illetve a jelen Közbeszerzési Dokumentumokat figyelmesen tanulmányozzák, és írásbeli ajánlatukat szigorúan az ajánlati felhívásban, valamint a jelen Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítsék el és nyújtsák be, bizonytalanság esetén pedig éljenek a Kbt.-ben meghatározott kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével a Kbt. 56. §-ban és a 114. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, valamint a jelen Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt iránymutatás szerint.
A Kbt. 114. § (6) bek. 1. mondata szerint: „A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni.” Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerinti ésszerű határidő alatt három munkanapot ért. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fentiek szerinti válaszadási határidőt megelőző kettő munkanapnál (vagyis az ajánlattételi határidő lejárta előtt öt munkanapnál) később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.
Az Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy a jelen Közbeszerzési Dokumentumok kiadásával nem célja az ajánlati felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb, vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen Közbeszerzési Dokumentumok kizárólag az ajánlati felhívással, a Kbt.-vel és a vonatkozó jogszabályokkal együttesen, azokkal összhangban értelmezendő.
A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárást az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével bonyolítja le Ajánlatkérő. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció az EKR-ben történik. Az elektronikus közbeszerzési rendszer a xxxxx://xxx.xxx.xx/ oldalon érhető el.
Ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR ajánlat benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell ajánlatként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak.
I.2. A Közbeszerzési Dokumentumokról
Az Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében készíti és bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére a jelen Közbeszerzési Dokumentumokat. Az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokat az ajánlati felhívás megküldésével egyidejűleg, elektronikusan, térítésmentesen elérhetővé teszi a következő címen: xxx.xxx.xxx.xx.
Az Ajánlattevők felelőssége, hogy ajánlatuk benyújtásáig megbizonyosodjanak arról, hogy az ajánlat benyújtásához szükséges minden információ a rendelkezésükre áll, és ajánlatuk elfogadása esetén képesek a szerződés teljesítésére az abban meghatározott feltételek mellett. Az Ajánlattevők felelőssége továbbá, hogy ellenőrizzék a Közbeszerzési Dokumentumok teljeskörű megismerését, ugyanis az Ajánlatkérő semmilyen kifogást nem fogad el, melynek az indoka, hogy az Ajánlattevő elmulasztotta a jelen Közbeszerzési Dokumentumok, vagy annak valamely részének megismerését. Az Ajánlattevő ajánlatának beadásával egyben elismeri, hogy minden – a megvalósításhoz szükséges – információ rendelkezésére állt, a jelen Közbeszerzési Dokumentumokat szakmai hozzáértése alapján megvizsgálta és a benne megfogalmazott feladatokat megvalósításra alkalmasnak találta.
Az Ajánlatkérő a jelen Közbeszerzési Dokumentumok másolásához nem járul hozzá, kivéve, ha az az ajánlat elkészítéséhez szükséges az Ajánlattevő részéről. Az alvállalkozók számára a rájuk vonatkozó mértékben készíthető kivonat. Az Ajánlatkérő nem járul hozzá, hogy a jelen Közbeszerzési Dokumentumokat akár részeiben, akár egészében az ajánlat elkészítésén túl bármilyen más célra felhasználják. A jelen Közbeszerzési Dokumentumok másra nem ruházhatóak át.
Az Adatvédelmi Tájékoztató a közbeszerzési dokumentumok része, mely a xxxxx://xxx.xxx.xx felületen érhető el.
I.3. A felek közötti kommunikáció és kapcsolattartás
Az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt. vagy végrehajtási rendeletében szabályozott minden nyilatkozat vagy más információ közlése írásban, elektronikus úton történik, kivéve:
a) az eljárás előkészítése során a 28. § (2) és (4) bekezdése körébe tartozó nyilatkozatokat,
b) a szerződés megkötését és
c) - az adott esetben a szerződés megkötését követően kezdeményezett előzetes vitarendezési eljárás, iratbetekintési kérelem és az azzal összefüggő írásbeli kommunikáció, valamint a Kbt.
45. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás kivételével - a szerződés megkötését követő kommunikációt.
Az ajánlatkérő abban az esetben rendelkezhet úgy, hogy nem kötelező az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazása, ha
a) a közbeszerzés különleges jellegéből adódóan az elektronikus úton történő kommunikáció olyan sajátos berendezéseket vagy fájlformátumokat igényelne, amelyek nem állnak széles körben rendelkezésre, vagy amelyeket a széles körben elérhető alkalmazások nem támogatnak;
b) az ajánlatok elkészítéséhez részben olyan fájlformátumok használata szükséges, amelyek nem kezelhetők más nyílt vagy széles körben elérhető alkalmazással, vagy felhasználási engedélyhez kötöttek, és az ajánlatkérő nem tudja ezeket a Kbt. 41/B. § (3) bekezdése szerint rendelkezésre bocsátani az ajánlat érintett részei vonatkozásában;
c) az elektronikus kommunikáció alkalmazása olyan különleges irodai berendezést igényelne az ajánlatkérő részéről, amely általában nem áll az ajánlatkérők rendelkezésére;
d) az ajánlatkérő olyan fizikai vagy méretarányos modellek benyújtását írja elő, amelyek elektronikus úton nem továbbíthatók (a beadandó modell vonatkozásában);
e) az EKR üzemeltetője által - a honlapján - közzétett tájékoztatás alapján az EKR részben vagy egészben tartósan nem tudja biztosítani az e törvénynek és végrehajtási rendeleteinek megfelelő eljárást; vagy
f) az EKR több napon keresztül fennálló - jogszabályban meghatározott - üzemzavara miatt a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt nem lenne megvalósítható.
Az ajánlatkérőnek az ajánlatok elbírálásáról készített összegezésben fel kell tüntetnie, hogy milyen okból volt szükséges az elektronikus úttól eltérő kommunikáció használata. Az elektronikus úton történő kapcsolattartás mellőzése kizárólag azon dokumentumok, illetve az ajánlat azon része tekintetében megengedett, amelynek vonatkozásában a fenti szerinti okok fennállnak. Az elektronikus úton történő kommunikáció mellőzése az fenti indokok alapján nem alkalmazható az ajánlat benyújtásakor a felolvasólap tartalmát képező adattartalomra, kivéve, ha a Kbt. 41/C. § (1) bekezdés e)-f) pontja alapján az ajánlatok benyújtása egészében papíralapon történik.
***
A Kbt. 80. § (3) bekezdése szerint az előzetes vitarendezési kérelmet az EKR-ben kell megküldeni az ajánlatkérő részére, aki a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról a vitarendezést kérelmezőt a kérelem megérkezésétől számított három munkanapon belül az EKR-ben tájékoztatja, továbbá az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról, valamint az arra adott válaszáról az eljárás valamennyi - általa ismert - ajánlattevőjét vagy részvételre jelentkezőjét is tájékoztatja.
Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, az ajánlattevőnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell a benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább az ajánlattevő általi fordításban kell csatolni. Ajánlattevő általi fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az
mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlat elkészítésének és a szerződésnek is a kizárólagos nyelve a magyar, így az eljárásban az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott űrlapokat magyar nyelven kell kitölteni.
I.4. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő az eljárás során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73.
§ (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekre vonatkozó kötelezettségekről az alábbiak szerint kérhető tájékoztatás:
Gazdaságfejlesztési Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztály 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
Postacím: 1358 Budapest, Pf. 17.
Telefon: (06 80) 204-292; (00 0) 000-0000
Email: xxxxxxxxxxxx-xxx@xxx.xxx.xx
Nemzeti Népegészségügyi Központ
Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx xx 0-0. Postai cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Központi telefon: x00 0 000 0000
Központi telefax: x00 0 000 0000
Elektronikus levélcím: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx Honlap: xxx.xxx.xxx.xx
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ)
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95
Tel.: x00-0-000-0000
Fax: x00-0-000-0000
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Cím: 6000 Kecskemét, Xxxx Xxxxxx tér 3. Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 226.
E-mail cím: xxxxxxx@xxxx.xxx.xx Telefon: x00 00 000 000
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Székhely:0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 49. Tel.: x00-0-000-0000
E-mail: xxxx@xxxxx.xxx.xx Honlap: xxx.xxxxx.xxx.xx
Belügyminisztérium
Gondoskodás politikáért felelős Államtitkárság Cím: 1051 Budapest, Xxxxxx X. u. 2-4.
Központi telefonszám: x00-0-000-0000
Honlap: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Agrárminisztérium
Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxx 00. Postai cím: 1860 Budapest Pf. 1
Telefon: 00-0-000-0000
Telefax: 00-0-000-0000
Honlap: xxxxx://xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: x00- 0-000-0000
Fax: +36-1- 000-0000
I.5. Az ajánlatok elkészítése és költségei
Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos mindennemű költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlattevők a jelen Közbeszerzési Dokumentumokban kifejezetten megadott jogcímen kívül egyéb, különösen anyagi igényt nem érvényesíthetnek az Ajánlatkérővel, illetve az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezettel szemben.
A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel, illetve az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezettel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 44. § alapján az ajánlatának egy részét a 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet – know-how-t – is) minősíti, és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy az ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy az ajánlatban olyan dokumentum került benyújtásra, amely üzleti titkot tartalmaz.
Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, feltöltendő Ajánlattevő üzleti titokról szóló nyilatkozata, amely tartalmazza a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolást is. (Ajánlatkérő ez utóbbira vonatkozóan a Közbeszerzési Dokumentumokban külön nyilatkozatmintát bocsát rendelkezésre)
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakra. Felhívja továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet is) minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon, az EKR-ben erre szolgáló
„Üzleti titok kezelése” funkció alkalmazásával kell elhelyezni.
Ha a közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
Ajánlattevőknek amennyiben nem a műszaki leírásban vagy árazatlan költségvetésben meghatározott típusú terméket ajánlják meg, úgy a tervezettel egyenértékű termék megajánlására vonatkozóan egy nyilatkozatot szükséges benyújtaniuk, megjelölve az egyenértékű megajánlott terméket és az egyenértékűség megállapításához szükséges valamennyi adatot, információt.
Az ajánlatkérő - a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján - a bírálat során a kizáró okok előzetes ellenőrzésére elfogadja a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat kitöltését és benyújtását. Minden egyéb tekintetben az ajánlatkérő ellenőrzi az ajánlat megfelelőségét és szükség szerint biztosítja a Kbt. 71 §-a szerinti hiánypótlási lehetőséget, valamint elvégzi a Kbt. 72. § szerinti bírálati cselekményt.
Az ajánlatkérő nem köteles az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára. Az ajánlatkérő a 73. § (2) bekezdését nem köteles alkalmazni, annak alapján azonban csak akkor nyilváníthat egy ajánlatot érvénytelennek, ha a 72. §-ban foglaltaknak megfelelően járt el.
I.6. Közös ajánlattétel
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi közös Ajánlattevő által aláírt együttműködési (konzorciális) megállapodást. A megállapodásban a szerződő feleknek ki kell jelölniük a vezető tagot, illetve a vezető tag képviseletében eljáró személyt, valamint a vezető tagot fel kell jogosítani a közös Ajánlattevők nevében való eljárásra, az Ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, továbbá a közös Ajánlattevők nevében – a jelen Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott nyilatkozatok, illetve a szerződés aláírása kivételével – a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. A szerződésnek
tartalmaznia kell a vezető tag kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ebbéli megbízatását elfogadja.
A Kbt. 35. (3) bekezdése alapján a közös Ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös Ajánlattevők megjelölését. A Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerint közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban csatolni kell a közbeszerzési törvény 35. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
Az együttműködési (konzorciális) megállapodás egyebekben akkor fogadható el, ha
a) tartalmazza a közös Ajánlattevők megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát;
b) tartalmazza a vezető tag megjelölését azzal, hogy a vezető tag korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös Ajánlattevőt képviselni - az EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor - az Ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az Ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozat – a jelen Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott nyilatkozatok, illetve a szerződés aláírása kivételével – tekintetében;
c) tartalmazza, hogy a vezető tag, mint képviselő felel az Ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének a közös Ajánlattevők közötti koordinálásáért és a közös Ajánlattevők általi végrehajtásáért;
d) tartalmazza a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetését;
e) tartalmazza valamennyi közös Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért;
f) a közös Ajánlattevők nyertes Ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére, hogy a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további feltételtől vagy időponttól, illetve, hogy a szerződés hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági jóváhagyástól, továbbá;
g) a megállapodás valamennyi közös Ajánlattevő aláírásával hatályba lép.
Ahol a törvény az Ajánlatkérő számára az Ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az Ajánlatkérő a közös Ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a nevükben eljárni jogosult képviselőnek küldi meg.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében.
I.7. Az ajánlat módosítása, illetve visszavonása
A Kbt. 55. § (7) bekezdésének megfelelően az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát.
Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. Az Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 53. § (8) bekezdésének megfelelően az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza.
I.8. Ajánlati kötöttség
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az Ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. [Kbt. 70. §]
Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az Ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan (60) napot. Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik Ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében ajánlatát Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja.
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az Ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes Ajánlattevő és – amennyiben az Ajánlatkérő az eljárásban második helyezett Ajánlattevőt is hirdet – a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan
(60) nappal meghosszabbodik. [Kbt. 131. § (5) bekezdés]. Az ajánlati kötöttség további meghosszabbításának lehetőségét a Kbt. 70. § (2a) bek. szabályozza.
I.9. Helyszíni bejárás
Az Ajánlatkérő az eljárásban helyszíni bejárást tart.
I.10. Az kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk.
Erre tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint a bírálat során a Kbt. 114/A.
§ (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit azonban nem.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a nyilatkozat megtételéhez az EKR- ben űrlap biztosított, a nyilatkozatot ezen az űrlapon kötelező megtenni.
Az ajánlatban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Alvállalkozó és – adott esetben – az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek az ajánlatában – a „Nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában” elnevezésű űrlap útján – nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az EKR-ben a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló űrlap kitöltése csak abban az esetben mellőzhető, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítése során olyan alvállalkozót (is) kíván igénybe venni, amellyel szemben az eljárásban alkalmazott kizáró okok – ide nem értve a Kbt. 62. § (1) bek. b) pontja szerinti kizáró okot – valamelyike fennáll, viszont az érintett alvállalkozó sikeres öntisztázáson esett át.
Több alvállalkozó igénybevétele esetén, amennyiben az ajánlattevő többek között olyan alvállalkozót is kíván igénybe venni a szerződés teljesítéséhez, akivel szemben kizáró ok áll fenn, de az alvállalkozó az érintett kizáró ok tekintetében sikeres öntisztázáson esett át, úgy azon alvállalkozó(k) tekintetében, amely(ek) nem áll(nak) kizáró ok hatálya alatt, ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges beadnia (feltöltenie) arról, hogy ezen alvállalkozó(k) nem áll(nak) az eljárásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az ajánlati felhívás III.1. pontjában foglaltak szerint történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok bírálata során a Kbt. 114/A. §-a szerint jár el, ami azt jelenti, hogy a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdései nem alkalmazandók, tehát az alkalmassági követelmények igazolására szolgáló igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat már az ajánlatban be kell nyújtania.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése kizárólag a kizáró okok fenn nem állására és az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó nyilatkozatok, igazolások tekintetében alkalmazandó.
A Kbt. 114/A. § (4) bekezdés alapján Ajánlatkérő a 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Amennyiben az ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett korábbi közbeszerzési eljárás és figyelembe venni kívánt nyilatkozat egyértelmű megjelölését
oly módon, hogy a megjelölés alapján a figyelembe venni kívánt igazolás(ok) egyértelműen beazonosítható(ak) legyen(ek).
Az érintett korábbi közbeszerzési eljárás tekintetében az eljárás EKR számának feltüntetése, a kizáró okra vonatkozóan a Kbt. 62. § (1) bekezdése vonatkozó pontjának/pontjainak megjelölése, az alkalmassági követelmények esetén az ajánlati felhívás azon pontjának pontos megadása szükséges, amely az igazolni kívánt alkalmassági követelmény meghatározásra került (pl. III.1.3.M/1).
Ajánlattevők/Kapacitást nyújtó szervezet kifejezett nyilatkozata hiányában Ajánlatkérő nem vesz figyelembe semmilyen korábbi eljárásban benyújtott igazolást, illetve nyilatkozatot.
I.11. Az ajánlatok bírálata
Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el (adott esetben). (Kbt. 81. § (4))
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 114/A. §-a szerint jár el.
A Kbt. 67. § (1) bekezdés, a Kbt. 69. § (2)–(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezései alkalmazásának mellőzésével – a Kbt. 69. § (1) bekezdés, és Kbt. 114. § (1) és (3)-(14) bekezdései szerint jár el.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által, vagy érdeklődő gazdasági szereplő által elvégezhető eljárási cselekmények tekintetében Ajánlatkérő az EKR rendelet 17.
§ (1) bekezdését szükség esetén megfelelően alkalmazza.
Ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni, kivéve, ha az ajánlattételi határidő lejártát követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4) bekezdése].
Az ajánlatok elbírálása során Ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a Kbt. 71. §-ában foglaltakat.
I.12. Kapacitást nyújtó szervezet igénybevétele
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy a Kbt. 65. § (7) bekezdése nyomán az előírt alkalmassági követelmények közül bármelyiknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván-e megfelelni. Az ajánlattevő arra vonatkozóan is nyilatkozni köteles, amennyiben nem vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet az alkalmassági minimumkövetelmények igazolására.
Abban az esetben amennyiben az előírt alkalmassági követelmények bármelyikének az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kívánnak megfelelni, úgy a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az előbbi bekezdésben foglaltak teljesítésére csatolandó az EKR-ben rendelkezésre álló
„Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában” elnevezésű űrlap. Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében a „Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában” elnevezésű űrlapot akkor is kötelező kitölteni, ha ajánlattevő az eljárásban előírt alkalmassági követelményeknek önállóan kíván megfelelni – ebben az esetben ennek tényéről az űrlap bármely szabad szövegesen kitölthető részében köteles egyértelműen nyilatkozni (pl. „Ajánlattevő önállóan igazolja az alkalmassági követelményeknek való megfelelést”). Az űrlap kitöltés nélkül történő benyújtását Ajánlatkérő nem fogadja el az önálló megfelelésre vonatkozó nemleges nyilatkozatként.
Xxxxxxxxxxx – figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (6a) bekezdésére – kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait a jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételek bármelyikének igazolása esetén bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni – kivéve a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti esetkört – a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak minimálisan az alábbi tartalmi elemeknek kell megfelelnie:
- tartalmazza az ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében eljárók cégszerű aláírását továbbá a szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalás esetén ezen túl az ajánlattevő jelentkező képviseletében eljáró(k) cégszerű aláírását is, illetve cégszerű aláírással nem rendelkezők esetében tartalmazza az érintett gazdasági szereplő(k)nek az aláírás hitelessége igazolására benyújtott dokumentum szerinti aláírását;
- az okiratból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az eljárást megindító felhívás mely alkalmassági követelményének vonatkozásában írták alá az okiratot;
- az okirat tartalmazza a kapacitást nyújtó szervezet részéről azon kötelezettségvállalást, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt;
- az okirat - amennyiben az szerződés vagy előszerződés formájában kerül benyújtásra - tartalmazzon továbbá utalást az ellenszolgáltatás tekintetében. Nem szükséges az összegszerű meghatározás, elegendő, ha utalás van az okiratban arra vonatkozóan, hogy felek a szerződéses díjban megállapodtak, avagy a jövőben megállapodnak, esetleg felek a díjat külön megállapodásban rögzítik;
- továbbá amennyiben az adott alkalmassági követelmény tekintetében releváns a Kbt. 65. §
(9) bekezdése, ebben az esetben az okiratban nem elegendő csupán nyilatkozni az erőforrások
rendelkezésre állásáról, hanem az okiratból ki kell derülnie (az okiratnak alá kell támasztania), hogy az adott alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet olyan mértékben vesz részt a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratnak tartalmaznia kell a kapacitást rendelkezésre bocsátó személy/szervezet által tett, az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az ajánlatkérő a kapacitást rendelkezésre bocsátó személy/szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bekezdés) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a meghatalmazás a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okirat kötelező tartalmi elemének minősül, hiánya adott esetben az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.
A Kbt. 114. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat – valamint adott esetben a Kbt. 114/A. § (4) bekezdése szerinti eltéréssel a Kbt. 69. § (11a) szerinti nyilatkozatát – benyújtani.
I.13. Adatvédelmi tájékoztató
Ajánlatkérő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatokszabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelvhatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679. sz. Európai Parlament és a Tanács Rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet) preambulumának
(78) bekezdésére tekintettel a GDPR rendelet 13., 14. és 25. cikkében foglaltaknak megfelelően bocsátja ki jelen adatvédelmi tájékoztatót a közbeszerzési dokumentumok részeként.
Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Bácsalmás Város Önkormányzata
Cím: 0000 Xxxxxxxxx, Xx. Xxxxxx Xxxxxx u. 4-8. E-mail: xxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx
Telefonszám: (06 79) 541 455
Adatkezelés jogalapja:
GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés), c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) vagy f) pontja (jogos érdek), valamint az ajánlattevővel való szerződéskötés esetén a fentieken túl a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (a szerződés teljesítése).
Adatkezelés célja:
kapcsolattartás, összeférhetetlenség kizárása, természetes személy ajánlattevő azonosítása, személyes jelenlétet igénylő esemény során a jelenlévő azonosítása, közbeszerzési eljárás lefolytatása és a nyertes ajánlattevő kiválasztása, szerződéses jogviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése, a szerződés teljesítésével összefüggő adatkezelés.
Adatfeldolgozó:
Közbeszerzési Hatóság, közbeszerzési szolgáltató
Adattovábbítás:
Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdése és 46. § (3) bekezdése alapján, valamint a GDPR rendelet 4. cikk 9. pontja alapján a következő szervezetek részére köteles a kezelt adatokat továbbítani: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság, Új Világ Nonprofit Kft., közbeszerzési szolgáltató (xx. Xxxxxx Xxx). Ezen szervek adatkezelésének jogszerűségéért az Ajánlatkérő nem tartozik felelősséggel. A személyes adatok uniós vagy a tagállami joggal összhangban történő továbbításán túlmenően az Ajánlatkérő személyes adatot meghatározott harmadik személy számára nem tesz hozzáférhetővé.
Kezelt személyes adatok köre:
érintett neve, elérhetőségi adatai, személyazonosító adatai, tanulmányai, szakmai tapasztalata, korábbi és aktuális munkahelyeinek megnevezése, munkáltató megnevezése, aláírás, köztestületi tagságra és gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adatok, gazdasági, valamint szakmai kamara előtt annak tagja által tett nyilatkozat.
Adatok megőrzésének ideje:
a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint. A felülvizsgálat körülményeit és eredményeit Adatkezelő dokumentálja, és a felülvizsgálat elvégzését követő 10 évig megőrzi, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.
Adatkezelés módja:
elektronikus.
Adatkezelés időtartamára, szükségességére időszakos felülvizsgálat:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (5) bekezdése alapján háromévente történik.
Adatbiztonsági rendelkezések:
az elektronikus formában tárolt dokumentumokhoz csak az Ajánlatkérő és a közbeszerzési szolgáltató alkalmazásában álló, illetve általa megbízott személyek férhetnek hozzá. Az Ajánlatkérő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtottvégre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
Adatgyűjtés forrásának megjelölése:
érintettek, a közbeszerzési eljárásban részvevők.
Adatok megismerésének jogosulti köre:
közbeszerzési szolgáltató
Érintettek jogai:
az Info tv. 14. § szerint. Az érintettet továbbá megilleti az adathordozhatósághoz való jog, vagyis, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti (hozzájárulás) esetén az érintett az ajánlattevő felé az adatkezeléshez történő hozzájárulását
bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelések jogszerűségét. Az érintett jogai érvényesülésének biztosítása az Info tv. 15-25. §§ szerint történik.
Panasszal kapcsolatos tájékoztatás:
amennyiben az érintett megítélése szerint az Ajánlatkérő a személyes adatok kezelése körében jogait megsértette, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, melynek elérhetőségei az alábbiak:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx xxxx 0-0.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: x00 (00) 000-0000, x00 (00) 000-0000, x00 (0) 000 0000
Telefax:(x00-0) 000-0000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx
Az érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az érintett a pert a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
I.14. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok jegyzéke
a) EKR űrlap kitöltésével benyújtandó nyilatkozatok:
• Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal
• Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. szerint
• Nyilatkozat kizáró okokról
• A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti xxxxxxxxxxx
• Xxxxxxxxxxx kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.)
• Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
• Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés vonatkozásában (nemleges is)
• Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerint
• Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan
• Nyilatkozat üzleti xxxxxxxx
• Xxxxxxxxxxx bemutatott szakemberekről
• Nyilatkozat felelősségbiztosítás tekintetében
• Nyilatkozat további felelős műszaki vezető szakemberek alkalmazásáról
b) Benyújtandó nyilatkozatok, melyekhez nyilatkozatminta rendelkezésre áll:
• Szakember nyilatkozata a kamarai nyilvántartási számáról (amennyiben az M/2. alkalmassági feltétel igazolására igénybe venni kívánt szakember a kamarai nyilvántartásban szerepel, 1/a. sz. nyilatkozatminta) vagy a szakember aláírt szakmai önéletrajza, amelyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható és rendelkezésre állási nyilatkozat (amennyiben az M/2. alkalmassági feltétel igazolására igénybe venni kívánt szakember a kamarai nyilvántartásban nem szerepel, 1/b. sz. nyilatkozatminta)
• Szakember önéletrajza az értékelésre kerülő szakember szakmai tapasztalatának alátámasztásáról és rendelkezésre állási nyilatkozat (minden esetben szükséges, amennyiben nem 0 hónap többlettapasztalat került megajánlásra). Amennyiben a szakember a kamarai nyilvántartásban nem szerepel, abban az esetben az önéletrajznak az alkalmasság igazolásához szükséges szakmai tapasztalatot is alá kell támasztania (1/b. sz. nyilatkozatminta).
Ajánlatkérő felhívja Xxxxxxxxxxxx figyelmét, hogy az M/2. alkalmassági feltételre igénybe venni kívánt szakember(ek) értékelésre kerülő többlet szakmai tapasztalata kapcsán a szakember neve minősül szakmai ajánlatnak. Amennyiben a szakember(ek) neve az ajánlatban egyáltalán nem szerepel, az ajánlatot Ajánlatkérő hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül érvénytelenné nyilvánítja.
c) Egyéb dokumentumok:
• Aláírási címpéldány/aláírásminta, (adott esetben meghatalmazás): Abban az esetben csatolandó, ha az ajánlat tartalmaz a képviselő által aláírt dokumentumot - (Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás- mintáját, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.) Egyéni vállalkozó vagy természetes személy ajánlattevő (kapacitásnyújtó szervezet) esetében elfogadható az aláírást is tartalmazó személyi igazolvány másolata, vagy a Pp. szerinti, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás-minta is.
• Ajánlattevő köteles az ajánlathoz csatolni az árazott költségvetést szerkeszthető .xls formátumban
Ajánlatkérő felhívja Xxxxxxxxxxxx figyelmét, hogy az árazott költségvetés, mint szakmai ajánlat teljes hiánya esetén az ajánlat hiánypótlására nincs lehetőség, az az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után.
Az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetés képletezett, amely a megfelelő és egyszerűbb ajánlattételt szolgálja. Amennyiben az ajánlat összeállítása során ajánlattevő észleli, hogy a költségvetésben szereplő képlet hibás, abban az esetben javíthatja, egyéb okból képlet nem módosítható. Hiányzó képlet esetén a képlet pótolható. Ha az ajánlattevő az ajánlatában bármely okból nem megfelelő képlettel számol és ezáltal számítási hibát vét, abban az esetben Ajánlatkérő felhívja annak számítási hiba javítása keretében történő korrigálására, amennyiben annak Kbt. szerinti feltételei egyébként fennállnak. Az egységárak nem lehetnek negatív számok.
• Referencia igazolás (A szerződést kötő másik fél által adott igazolás). A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma és/vagy e-mail címe,
b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
c) a kezdés és a teljesítés befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
d) a teljesítés helye,
e) az építési beruházás mennyisége,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
• Az alkalmassági követelményként előírt szakemberre vonatkozóan a végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban; (amennyiben a szakember a kamarai nyilvántartásban nem szerepel)
• Amennyiben az elektronikus névjegyzékben az ajánlattevő nem szerepel, az ajánlattevő részéről csatolandó az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló kamara által kiállított igazolás. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt hasonló nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani.
• Az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezet szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat másolata - adott esetben
• Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása
II. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTJAI, AZ ÉRTÉKELÉS MENETE
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint történik, az alábbi értékelési részszempontok alapján:
- Vállalkozói díj (nettó HUF) – súlyszám: 70
- Az M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményben előírttal azonos tárgyú többlettapasztalata (min 0 hó, max 36 hó)
- súlyszám: 10
- Az M/2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményben előírttal azonos tárgyú többlettapasztalata (min 0 hó, max 36 hó)
- súlyszám: 10
- Az M/2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményben előírttal azonos tárgyú többlettapasztalata (min 0 hó, max 36 hó)
- súlyszám: 10
Ezen szempontok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján kerültek megállapításra. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (4) bekezdését nem alkalmazza.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §. (1)-(2) bekezdése szerint xxxxx. Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, miszerint az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A 69. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy az összegezésben megnevezett nyertes - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett - ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja.
Nyertesség esetén az Ajánlattevő ajánlatában található minden megajánlás a szerződés részévé válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen, amelynek megajánlása(i) vagy a megajánlások mértéke jogszabályokba vagy a kiírás feltételeibe ütközik.
1. Vállalkozói díj (nettó Ft)
A vállalkozói díjat úgy kell megadni, hogy az eljárást megindító felhívással egyidejűleg a gazdasági szereplők részére megküldött árazatlan költségvetés táblázatokat maradéktalanul kitöltve kapott nettó végösszeget kell a Felolvasólapon is feltüntetni. Ajánlattevő a megküldött árazatlan költségvetésben az Ajánlatkérő által megadott
adatokon semminemű érdemi módosítást nem végezhet, így különösen nem törölhet belőle, illetve további sorokkal, oszlopokkal, cellákkal nem egészítheti ki a táblázatokat.
A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat (vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot.
A nettó ajánlati ár súlyszáma 70.
Ezen részszempont vonatkozásában csak pozitív egész szám ajánlható, a nem pozitív, nulla, vagy nem egész számú megajánlás az ajánlat érvénytelenségét okozza.
Az 1. értékelési részszempont tekintetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú mellékletének A)
1. aa) pontjában meghatározott fordított arányosítás módszere alapján értékeli az ajánlatokat.
A fordított arányosítás módszerére az alábbi képlet alkalmazott:
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
2. Az M/2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményben előírttal azonos tárgyú többlettapasztalata (min 0 hó, max 36 hó)
Ajánlattevő ajánlatában a Felolvasólapon köteles megadni az általa az M/2. alkalmassági feltételre megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalatának időtartamát, egész hónap pontossággal, azzal, hogy a megkezdett hónap egész hónapnak számít.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy elfogadja a jogosultsággal rendelkező szakember azon többlet szakmai gyakorlatát is, mely a jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlaton felüli tapasztalat.
Fentiek alapján az M/2.alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata esetén az alábbiak vehetők figyelembe:
- amennyiben a szakember jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel rendelkező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlata (tapasztalata), vagy
- amennyiben a szakember jogosultsággal rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben bemutatható a szakember jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli tapasztalat, vagy a jogosultság megszerzése utáni többlettapasztalat is.
A hónapban megadott gyakorlati idő meghatározása az önéletrajz alapján:
- az adott projekt vonatkozásában - az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően szerzett - az év, hónap adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra, úgy, hogy
• az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába
• a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába
• a projekt kezdő és záró hónapjába nem lehet beleszámítani a garanciális időszak hosszát, hanem csak a szerződéskötés időpontjától a műszaki átadás lezárásáig tartó időszakot.
A fenti szakmai tapasztalatot bemutatott szakembert a jelen közbeszerzés nyertes ajánlattevője a szerződés teljesítésébe köteles bevonni.
A leghosszabb többlet szakmai tapasztalatot tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez képest az egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot.
Ezen részszempont vonatkozásában az Ajánlatkérő által meghatározott minimális érték, amelyre Ajánlatkérő az értékelési ponthatár alsó határával azonos számú pontot (0 pont) ad a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján: 0 hónap.
Ezen részszempont vonatkozásában az Ajánlatkérő által meghatározott maximális érték, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) ad a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján: 36 hónap.
Ezen értékelési részszempont tekintetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.)1. számú mellékletének A)
1. ab) pontjában meghatározott egyenes arányosítás módszere alapján értékeli az ajánlatokat.
Az egyenes arányosítás módszerére az alábbi képlet alkalmazott:
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
***
A bírálat során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 0-10 pont.
Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap. Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol (kerekítéssel), majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Ezek az értékek összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát. Azonos végső pontszámok esetén ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) bekezdését alkalmazza.
III. MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
a
„Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson (TOP-PLUSZ) 2”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz (külön mellékelve)
IV. SZERZŐDÉSTERVEZET
a
„Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson (TOP-PLUSZ) 2”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz (külön mellékelve)
V. MELLÉKLETEK, FORMANYOMTATVÁNYOK
a
„Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson (TOP-PLUSZ) 2”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
(külön mellékelve szerkeszthető formátumban)
Ajánlatkérő felhívja Xxxxxxxxxxxx figyelmét, hogy a formanyomtatványokat tájékoztató jelleggel szerepelteti a közbeszerzési dokumentumokban, azok használatáért a felelősséget Ajánlattevők viselik.
ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) - EKR001089332024
E10 - Előkészítés szakasz
Közbeszerzés tárgya:
Ajánlatkérő neve:
Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson (TOP-PLUSZ)2 Bácsalmás Város Önkormányzata
I.1) Név és címek
I. szakasz: Ajánlatkérő
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
Bácsalmás Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám
15724320203
Postai cím:
Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Utca 4-8.
Város:
Bácsalmás
HU331
Kapcsolattartó személy:
NUTS-kód:
Dr.
6430
Magyarország
Marton
Postai irányítószám:
Ida
Ország:
E-mail:
Telefon:
x00 000000000
Fax:
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:
LINE UP Közbeszerzési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
San Marco Utca 51. 1. em. 1. a.
Nemzeti azonosítószám
26171946241
Postai cím:
Város:
Budapest
Kapcsolattartó személy:
NUTS-kód:
Dr.
HU110
Postai irányítószám:
Ida
1034
Ország:
Magyarország
Marton
E-mail:
Telefon:
x00 000000000
Fax:
Internetcím(ek) Lebonyolító címe:
A felhasználói oldal címe: (URL)
I.2) Közös közbeszerzés
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
Nem
I.3) Kommunikáció
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő
címen:
Igen
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:
Nem
További információ a következő helyről érhető el:
xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/XXX000000000000/xxxxxxxxx
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím:
Igen
másik cím: (adjon meg másik címet)
Nem
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:
Igen
xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/XXX000000000000/xxxxxxxxx
a fent említett címre:
Igen
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Nem
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan
hozzáférhetők:
Nem
I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:
Regionális/helyi szintű
I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:
Általános közszolgáltatások
II.1) Meghatározás
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson (TOP-PLUSZ)2
Hivatkozási szám:
EKR001089332024
II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa:
Építési beruházás
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő új közösségi tér (pihenőpark) kialakítását tervezi a „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00012 -Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson" című pályázat keretében.
Részletes adatok a jelen felhívás II.2.4. pontjában, továbbá a műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben és a szerződéstervezetben találhatók.
II.1.5) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
Részajánlat tételére lehetőség van
Nem
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek és műszakilag kivitelezhetőnek. A közösségi tér kialakítására irányuló építési beruházás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A felújítással érintett terület műszakilag egy egységet alkot, egy munkaterületként kezelendő. Adott esetben a részekre osztással kedvezőtlenebb helyzet alakulhatna ki, mivel az egyes vállalkozók egymást zavarnák, akadályoznák a munkák elvégzésében és a munkaszervezésben, munkagépek felvonulásában. Az esetleges részekre osztás befolyásolná a projekt megvalósíthatóságát, annak fizikai befejezésének határidejét indokolatlanul késleltetné, valamint indokolatlan többletköltségeket okozna.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson (TOP-PLUSZ)2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 39142000-9
45112712-9
45233161-5
45233226-9
45236230-1
45247130-0
II.2) A közbeszerzés ismertetése
45261300-7
45262500-6
45310000-3
45315100-9
45350000-5
71421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.
NUTS-kód:
HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés helye:
Magyarország_6430_Bácsalmás_Gr. Teleki József_utca_1990/4; 1990/2; 1997/1; 1987; 1985; 1990/1; 1990/3; 1990/5; 1986
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A fejlesztéssel érintett terület három elemből tevődik össze:
1. A Művelődési Ház, és a földszint+2 emeletes lakóház közötti terület
2. Az 1. pont szerinti terület és a „Városkút” közötti összekötő, utcaszerű terület.
3. A „Városkút” tere és környezete
A felújítással érintett terület nagysága 3233,19 m2 lett, melyből a térburkolással érintett terület nagysága 1545,8 m2, a zöldfelület rendezéssel érintett terület nagysága 1372,9 m2.
A felújítás során felmerülő munkák:
- Építőmesteri és szakipari munkák
- Út- és járdaépítési munkák
- Vízellátási munkák
- Vízépítési munkák
- Vízgépészeti munkák
- Elektromos munkák
- Zöldfelület rendezési munkák
Az építési beruházással szemben támasztott elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
Az árazatlan költségvetésben vagy a műszaki leírásban meghatározott típusú termékek esetén a megjelölés csak a műszaki megfelelőség megjelölésére szolgál, ajánlatkérő minden esetben elfogadja a meghatározott típusú termékkel műszakilag egyenértékű termékek beépítését.
Amennyiben egyenértékű termékek kerülnek beépítésre, úgy azok típusát az árazatlan költségvetés megfelelő soránál jelölni szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok:
Igen
Minőségi szempont:
Igen
Megnevezés Súlyszám / Jelentőség
Az M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági 10
követelményben előírttal azonos tárgyú többlettapasztalata (min 0 hó, max 36 hó)
Az M/2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági 10
követelményben előírttal azonos tárgyú többlettapasztalata (min 0 hó, max 36 hó)
Az M/2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági 10 követelményben előírttal azonos tárgyú többlettapasztalata (min 0 hó, max 36 hó) Költség szempont: Nem Ár szempont: Igen Megnevezés Súlyszám / Jelentőség Vállalkozói díj (opcionális munkával, nettó HUF) 70 II.2.6) Becsült érték: Érték áfa nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 11 vagy napban: vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma: - A szerződés meghosszabbítható Nem II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: | ||
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók: | Nem | |
Igen | ||
Opciók leírása: A nyertes ajánlattevő az árazatlan költségvetések közül az "Opcionális tételek" fájlban szereplő munkák elvégzésére csak abban az esetben köteles, ha azokat Ajánlatkérő tőle - a szerződés hatálybalépését követően - külön nyilatkozattal megrendeli. Ajánlatkérő az opcionális munkák megrendelésére nem vállal kötelezettséget, ezen munkák megrendelésére Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozata alapján, a szerződés hatálybalépését követő 3 hónapon belül kerülhet sor. Az opcionális munkák teljesítési határideje megegyezik az alapmunkák teljesítési határidejével, azokat egyidejűleg kell átadni Ajánlatkérő számára. II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell Nem | ||
tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos | Igen | |
Felhívjuk figyelmét, hogy a felhívás Európai uniós alapokra vonatkozó információk pontjában az Előkészítő iratok felületen a finanszírozás formájára és a támogatási adatokra vonatkozóan megadott információkkal összhangban adja meg a nyilvános közzétételre kerülő adatokat is. A Projekt száma vagy hivatkozási száma mező adatait az Adatok másolása gomb segítségével kitöltheti az Előkészítő iratok További információ az uniós forrásról mezőben megadottakkal. Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00012 azonosítószámú pályázat alapján elnyert támogatás | ||
II.2.13) További információ: Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését, továbbá a Kbt. 114/A. §-t. | ||
III.1) Részvételi feltételek
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Ajánlatkérő előírja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki(k) (amely) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt,
alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk. Erre tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint a bírálat során a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit azonban nem. Az eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban foglalt foglalt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321
/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolni az EKR űrlap kitöltésével. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Alvállalkozó és – adott esetben – az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában: A 321/2015. (X.30.) K. r. 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek ajánlatában – a „Nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában” elnevezésű űrlap útján – nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolniuk kell nyilatkozatukat, amennyiben kívánják valamely Ajánlatkérő által lefolytatott korábbi közbeszerzési eljárásban a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét.
Amennyiben ajánlattevő valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett korábbi közbeszerzési eljárás és figyelembe venni kívánt nyilatkozat EKR azonosítóval történő egyértelmű megjelölését is oly módon, hogy a megjelölés alapján a figyelembe venni kívánt igazolás(ok) egyértelműen beazonosítható(ak) legyen(ek). Az ajánlattevőnek az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a
folyamatban lévő változásbejegyzésről. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Öntisztázás lehetősége a Kbt. 64. § szerint.
A kizáró okokra vonatkozó igazolások tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
39. § (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve - amennyiben a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 114/A. § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a Kbt. 114/A.§ (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza ajánlatkérő, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza. A Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
Az alkalmasság igazolására csatolni kell az ajánlatban:
a) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján. Xxxxxxxxxxx kizárólag abban az esetben köteles igazolást benyújtani, amennyiben nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Ebben az esetben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban
szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el ajánlatkérő.
b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 114/A. § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza ajánlatkérő, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza. A Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági
szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
Az alkalmasság igazolására csatolni kell az ajánlatban:
M/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma és/vagy e-mail címe,
b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
c) a kezdés és a teljesítés befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
d) a teljesítés helye,
e) az építési beruházás mennyiségét,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén, ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, akkor az ajánlatkérő olyan arányban fogadja el a referencia-igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ezeket az adatokat az ajánlattevő(k)nek a referenciaként bemutatott teljesítés megrendelője által kiadott referencia-igazolásban meg kell adnia. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § és 22. § (3) bekezdés alapján).
M/2) Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatban a 321/2015. (X.30.) korm.rendelet 21. §
(2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azon szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe. Amennyiben a szakember szerepel a jogosultság szerinti névjegyzékben, abban az esetben a minimumkövetelmény igazolására előírt végzettséget és szakmai tapasztalatot a jogosultság megléte igazolja. Amennyiben a jogosultság
megléte az ingyenes, elektronikusan elérhető közhiteles adatbázisban ellenőrizhető, úgy azt Ajánlatkérő ezen adatbázisból ellenőrzi. Ajánlattevő köteles csatolni:
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, mely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében személyesen vesz részt,
- valamint a szakember jogosultság ellenőrzéséhez szükséges elérési útvonalra és kamarai nyilvántartási számra vonatkozó nyilatkozatát, valamint a jogosultság megszerzésének első időpontját;
Amennyiben a szakember nem szerepel a jogosultság szerinti névjegyzékben, csatolandó dokumentumok:
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében személyesen vesz részt. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági követelményeknek való megfelelőségnek.
A felelős műszaki vezetői jogosultság mellett az annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, továbbá az ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez előírt végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel is megfelelhet a szakember.
Ha a szakember az elvárt jogosultsággal az előírt nyilvántartásban az ajánlat benyújtásakor nem szerepel, akkor a nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a szakember az elvárt jogosultsággal az előírt nyilvántartásban legkésőbb a szerződés hatályba lépésének napjáig szerepelni fog, amelyet a szerződés hatályba lépéséig az ajánlatkérő felé igazolnia kell (a szerződés hatályba lépésének feltétele).
Az igazolási módokkal kapcsolatban ajánlatkérő a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § és 24.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt és szerződésszerűen teljesített), de legfeljebb 96 hónapon
belül megkezdett olyan referencia munkával/munkákkal, amelynek tárgya legalább összesen 1000 m2 nagyságú területet érintő kültéri burkolási munka és 900 m2 területet érintő zöldfelület rendezési munka volt.
Az előírásokat több szerződéssel is lehet teljesíteni.
M/2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
M/2.1. - 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-É" kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy ezzel egyenértékű jogosultság megszerzéséhez előírt, szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Ajánlatkérő az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettség mellett az azokkal egyenértékű képzettségeket is
elfogadja.
M/2.2. - 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-ÉV" kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy ezzel
egyenértékű jogosultság megszerzéséhez előírt, szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Ajánlatkérő az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettség mellett az azokkal egyenértékű képzettségeket is elfogadja.
M/2.3. - 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-KÉ" kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy ezzel egyenértékű jogosultság megszerzéséhez előírt, szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
A követelménynek a fenti kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság mellett az annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, továbbá az ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez előírt végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel is megfelelhet a szakember.
A műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(7), valamint (9)-(11) bekezdései irányadóak. Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad. A megajánlott szakemberek között az átfedés megengedett, de kizárólag abban az esetben, ha az adott szakember megfelel valamennyi előírt követelménynek. Ez esetben a szakmai önéletrajzban külön-külön kell bemutatni a szakterületnek megfelelő
többlettapasztalatot.
Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében - azonos szakterület esetén - a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe, vagyis azonos szakterületen belül a tapasztalatok között az időbeli átfedés nem megengedett, de az egyes szakterületek között megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy Nem hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
Nem Nem
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Olyan késedelmes teljesítés esetén, amely késedelemért a Vállalkozó a felelős, a Megrendelő kötbért (Ptk. 6:186. §) jogosult érvényesíteni. A kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett munka nettó ellenértékének 0,5%- a /késedelmes naptári nap, a késedelmi kötbér maximális mértéke 30 napi késedelmi kötbér. Amennyiben Megrendelő a 30
napot meghaladó késedelmes teljesítést meghiúsulásként értékeli, úgy arra a meghiúsulási kötbér szabályai irányadóak. Késedelmi kötbér fizetése akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik vagy eléri a szerződésben meghatározott maximális mértéket. Hibás teljesítési kötbér: A Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben hibásan, hiányosan teljesít. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibával érintett költségvetési sor nettó értékének 15%-a. A hibás teljesítési kötbér érvényesítése Megrendelő szavatossági igényérvényesítését kizárja.
Meghiúsulási kötbér: A teljesítések olyan okból történő lehetetlenülése esetén, melyért Vállalkozó felelős, Vállalkozó a nettó szerződéses ellenérték 20 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér összege a szerződés meghiúsulásának időpontjától kezdődően esedékes.
Jótállás: Nyertes Ajánlattevőt valamennyi beépített anyag és berendezés, valamint az elvégzett munkák tekintetében 36 hónap jótállási kötelezettség terheli a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének napjától.
A szerződés teljesítésének elmaradásával és a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka:
A nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a szerződés hatályba lépésének napjáig a Kbt. 134. §-a szerinti, a szerződés szerinti munkákra vonatkozóan a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött, teljes (opciós munkák díja nélkül számított), ÁFA nélküli vállalkozói díj 5 %-nak megfelelő teljesítési biztosítékot, amelynek a teljesítésigazolás ajánlatkérő általi kibocsátásáig kell érvényben lennie.
Ajánlatkérő a teljesítési biztosítékot a teljesítési igazolás kiállításával egyidejűleg a jótállási (hibás teljesítési) biztosítéki okirat átvétele ellenében visszaadja a nyertes ajánlattevőnek. A teljesítési biztosíték és az azt esetlegesen megtestesítő okirat (pl.: garancia nyilatkozat) nyertes ajánlattevő részére történő visszaadásának feltétele, hogy a teljesítésigazolások valamennyi, a szerződés szerint nyújtandó szolgáltatás vonatkozásában kiállításra kerüljenek és a jótállási biztosíték a
jogszabályoknak és a szerződésnek megfelelően átadásra kerüljön az ajánlatkérő számára. A jótállási biztosíték mértéke a teljes (opciós munkák díja nélkül számított), ÁFA nélküli vállalkozói díj 5 %-a. A nyertes ajánlattevő köteles a jótállási időszak lejártát követő
45. napig fenntartani a jótállási biztosítékot. Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására az ajánlatkérő akkor válik jogosulttá, ha a nyertes ajánlattevő a jótállási, illetve szavatossági kötelezettségének a szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és határidőre nem tesz eleget.
A biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosítékoknak az ajánlatkérő első felszólítására feltétel nélkül lehívhatónak kell lennie.
Közös ajánlattevők általi osztott biztosíték nyújtása esetén az egyes konzorciumi tagok részére kiállított biztosíték lehetővé kell, hogy tegye a lehívást adott esetben a másik konzorciumi tag szerződésszegése esetére is.
Részletek a szerződéstervezetben találhatóak.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Vállalkozó legfeljebb a teljes vállalkozói díj 20 %-a összegű előlegre jogosult a Kbt. 135.§ (7) és (8) bek. szerint. Az előlegszámla ÁFA-val növelt összegben kerül kiállításra. Az előleget a Vállalkozó a vállalkozási szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül igényelheti, díjbekérő benyújtásával.
Az előleg a 4. részszámlában és a végszámlában kerül elszámolásra (az előleg 50 %-a a 4. részszámlában, az előleg másik 50 %-a végszámlában kerül elszámolásra.) A Vállalkozó 4 részszámlát és egy végszámlát jogosult ÁFA-val növelt összegben benyújtani az alábbiak szerint (ide nem értve az előlegszámlát):
1. részszámla: 15 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről.
2. részszámla: 30 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozói díj további 15 %-ának megfelelő összegről.
3. részszámla: 60 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozói díj további 30 %-ának megfelelő összegről.
4. részszáma: 80 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozói díj további 20 %-ának megfelelő összegről.
A végszámla 100%-os készültségi foknál, azaz a szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítést követően nyújtható be, a vállalkozói díj fennmaradó 20 %-áról.
Az opcionális munka megrendelése esetében az adott munkáról Vállalkozó külön számlát állít ki. Az opcionális munka esetén az adott munka vállalkozási díjára vonatkozó előleg igénylésének lehetősége az adott opcionális munka megrendelése napján nyílik meg Vállalkozó számára és az előleg elszámolása az adott opcionális munka tekintetében kiállítandó számlában történik. A megrendelő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára, a Vállalkozó által benyújtott számla alapján, a számla kiállításától számított 30 napon belül, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, amennyiben alvállalkozót nem von be a teljesítésbe. Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a 135. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a az irányadó. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó. Kifizetések, ajánlattétel,elszámolás pénzneme: HUF. További információ a szerződéstervezetben. Jogszabályi hivatkozás: 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.), 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet, 2013. évi V. tv. (Ptk.), 2007. évi CXXII. tv. (Áfa tv.), 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. A fedezet forrása a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00012 kódszámú pályázat alapján elnyerhető támogatás összege, és/vagy saját költségvetés. A támogatás intenzitása: 100 %, a finanszírozás módja: utófinanszírozás. | |
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: A Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság). |
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítési határidő a munkaterület átadásával kezdődik és annak lejártáig a vállalkozónak a teljesítést készre kell jelentenie. A megrendelő a munkaterületet a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül adja át a nyertes ajánlattevő részére.
Az építési terület teljes egészében lekeríthető, zárható. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Gr. Teleki J. utca mindkét oldalán tervezett munkavégzés miatt a lezárási ütemében az utcán a gyalogos közlekedés mindenkor, legalább az egyik oldalon biztosított legyen.
Az elkészült térburkolatok bemérése csak abban az esetben szükséges, ha valamilyen előre nem látható műszaki probléma miatt módosítani kell a terven szereplő megoldásokat. A módosítási bemérés nem más, mint a megvalósulási terv, amelyet átadáskor a kivitelező készít. Az elkészült közmű vezetékek geodéziai bemérése szükséges.
Az előzetes egyeztetés alapján nem szükséges régészeti megfigyelés. A társasházhoz történő bejárást biztosító, felújítandó összekötő úton a társasház gyalog és gépjárművel egyaránt megközelíthető, így a Művelődési Ház mögötti munkaterületen a gépjármű és gyalogosközlekedés biztosítása nem szükséges.
A gimnáziumi gazdasági bejárat biztosítása sem szükséges az építkezés időtartama alatt, a közlekedés más irányból megoldható. Várhatóan a Művelődési Központ működtetése semmilyen korlátozást nem fog jelenteni az építkezésben, a bejárás a Művelődési Központ főbejárata felől fog történni.
A hétvégi munkavégzés nem, hétköznap pedig 18.00 óráig engedélyezett a munkavégzés a vonatkozó jogszabályi feltételek betartása mellett.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét
Nem
IV.1) Meghatározás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Igen
Gyorsított eljárás
Nem
IV.1) Meghatározás
Meghívásos eljárás
Nem
Tárgyalásos eljárás
Nem
Versenypárbeszéd
Nem
Innovációs partnerség
Nem
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Nem
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Nem
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
Nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(Ké-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: (nn/hh/éééé)
óra/perc
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:
vagy napban:
60
(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:
óra/perc
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §-a szerint.
VI.1-3) Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű:
Nem
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik:
Igen
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:
Igen
A fizetés elektronikus úton történik:
Igen
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Igen
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, továbbá - amennyiben az eljárás eredményeképpen szerződéskötésre kerül sor
- a megkötésre kerülő vállalkozási szerződés nem lép hatályba az Ajánlatkérő által a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet és az 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján benyújtott, többlettámogatás iránti igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetén (kivéve, ha Ajánlatkérőnél az eljárás megindításakor - vagy utólag biztosított - , bármely forrásból származó fedezet összege elegendő a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötéshez). Amennyiben az igény iránti kérelem a nyertes ajánlatot elérő összegben jóváhagyásra kerül, abban az esetben a szerződés a kérelem elfogadását követő támogatási szerződés módosítás mindkét fél általi aláírásáról történő kedvezményezetti tudomásszerzést követő 10. munkanapon napján lép hatályba.
A többlettámogatás iránti igény elutasítása, vagy az igényeltnél alacsonyabb mértékű elfogadása esetén Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, illetve ebben az esetben a szerződés nem lép hatályba (kivéve, ha Ajánlatkérőnél az eljárás megindításakor rendelkezésre álló , vagy a későbbiekben biztosított fedezet összege elegendő a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötéshez). Ajánlatkérő ebben az esetben él a Kbt. 53.§ (6) és a Kbt. 135. § (12) bekezdésben foglalt jogával.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:
Igen
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
1 500 000 HUF
Bácsalmás Város Önkormányzata 51000015-10010206
- átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat, egyszerű másolat) becsatolásával közlemény rovatban szerepeljen: ajánlati biztosíték
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel azzal, hogy az átutalást kivéve, minden igazolási forma alaki követelménye az
alábbi: elektronikus okiratként feleljen meg a Pp. 325. § (1) bekezdésének.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0 | - 10 |
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Vállalkozói díj (nettó Ft) - fordított arányosítás, szakember többlettapasztalata - egyenes arányosítás. VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség- számítási módszer alkalmazásával határozza meg. VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti Igen objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását. VI.3.9) További információk: I. Az ajánlat kötelező tartalma: 1. EKR űrlapon benyújtandó nyilatkozatok: a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal, Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. szerint, Nyilatkozat kizáró okokról, a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat, Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában, Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozat, Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerint, Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan, Nyilatkozat üzleti titokról, Nyilatkozat bemutatott szakemberekről, Nyilatkozat felelősségbiztosítás tekintetében, Nyilatkozat további FMV szakemberek alkalmazásáról. 2. Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok: Árazott költségvetés, Referencia igazolás, Szakember nyilatkozata a kamarai nyilvántartásban szereplésről vagy aláírt szakmai önéletrajz és végzettséget igazoló okirat másolata, szakember önéletrajza az értékelésre kerülő szakmai tapasztalatának alátámasztásáról, szakember rendelkezésre állási nyilatkozata. Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni (amennyiben az ajánlat tartalmaz a képviselő által aláírt dokumentumot): az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás. 3. Ajánlattevő az űrlap formájában rendelkezésére bocsátott nyilatkozatokat köteles az EKR-ben az űrlap kitöltésével megtenni. II. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 10. munkanapig rendelkeznie kel 150.000.000 Ft/év és 20.000 000,- Ft/káresemény értéket elérő, kivitelezői felelősségbiztosítási szerződéssel, vagy a meglévő felelősségbiztosítást ki kell terjeszteni az előírt fedezeti összegre. III. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdését, 81. § (4) és (5) bekezdését, továbbá alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját. IV. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. V. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek minősüljön. A nyertes ajánlattevő vállalja továbbá, hogy legkésőbb a szerződés hatálybalépése napjáig rendelkezni fog - a III.1.3. pont M/2. alpontjában szereplő szakembereken túl - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-M" és "MV-ÉG" kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel (egy szakember több szakterületen is elláthatja a feladatokat). VI. Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a kiadott árazatlan költségvetést teljeskörűen beárazva szerkeszthető .xls formátumban. Az árazott költségvetés szakmai ajánlatnak minősül, annak teljes hiánya esetén az ajánlat hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül érvénytelenné nyilvánításra kerül. Az árazatlan költségvetésben meghatározott típusú termékek esetén a megjelölés csak a műszaki megfelelőség megjelölésére szolgál, ajánlatkérő minden esetben elfogadja a meghatározott típusú termékkel műszakilag egyenértékű termékek beépítését. Amennyiben egyenértékű termékek kerülnek beépítésre, úgy azok típusát az árazatlan költségvetés megfelelő soránál jelölni szükséges. Szakmai ajánlatnak minősül továbbá az értékelési szempontra megajánlott szakember neve. VII. A felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok ellentmondása esetén előbbi, a felhívás és jogszabály ellentmondása esetén utóbbi irányadó. VIII. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket (és azok igazolási módját is) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági feltétel esetében szigorúbban határozza meg [321/2015. (X.30.) Kr. 30. § (4) bek.]. IX. Nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és vonatkozó rendeletek irányadók. Alkalmazott jog: magyar jog. Irányadó idő: magyarországi helyi idő. X. FAKSZ: xx. Xxxxxx Xxx (levelezési cím: 1034 Budapest, San Marco u. 51. 1/1., e-mail cím: xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx, lajstromszáma: 00972). XI. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek találkozási helyszíne és időpontja: ............. XII. Ajánlatkérő az opcionális munkák megrendelésére nem vállal kötelezettséget, arra csak akkor kerül sor, ha Ajánlatkérőnél a szükséges fedezet rendelkezésre áll. | |
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
(A rendszer automatikusan tölti)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
amely létrejött egyrészről:
Bácsalmás Város Önkormányzata
Székhely: 0000 Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxx 0-0. Adószám: 15724320-2-03
PIR szám: 724320
KSH számjel: 15724320-8411-321-03
képviseli: Xxxxxx Xxxxxx polgármester
mint Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő
mint megrendelő - (továbbiakban ˮMegrendelő”), valamint Xxxxxx:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Számlaszám:
telefonszám:
fax:
e-mail:
Képviseletében:
mint Vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó között,
(a továbbiakban együttesen, mint Felek) között alulírott helyen, időben az alábbi feltételekkel.
Preambulum
1. A szerződő Xxxxx rögzítik, hogy a Megrendelő a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja alapján nemzeti eljárási rendbe tartozó, hirdetmény közzétételével indult, a nyílt eljárás szabályainak megfelelő közbeszerzési eljárást indított „Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson (TOP-PLUSZ) 2” tárgyban, EKR001089332024 szám alatt.
2. Az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat a Megrendelő megvizsgálta, egymással összevetette és megállapította, hogy nyertes ajánlatot a Vállalkozó tette.
3. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként, az eljárást megindító felhívás, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok és a Vállalkozó által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg.
4. Xxxxx okán, hogy jelen szerződést a Xxxxx a közbeszerzési szabályok megtartásával kötötték meg egymással, a Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi iratot úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt hatályosak és értelmezendők. Figyelemmel Megrendelő Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján fennálló iratmegőrzési kötelezettségére, az előzményi Közbeszerzési Eljárás közbeszerzési dokumentumai [Kbt. 3. § 21. pont] és a nyertes ajánlat ténylegesen (fizikai formában) nem kerülnek csatolásra jelen
szerződéshez. A fizikai csatolás hiánya nem képezi jogi akadályát annak, hogy ezeket a szerződéses okmányok részének tekintsék Felek.
5. Ilyen előzmények után a felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint állapodnak meg:
I. A szerződés tárgya
1. A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli az 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki leírásban és a 2. sz. mellékletként csatolt Árazott költségvetésben szereplő munkák elvégzését (kivéve a jelen fejezet 2. pontjában írtakat).
2. A Vállalkozó az Árazott költségvetésben az "Opcionális tételek" c. fájlban szereplő munkák elvégzésére csak abban az esetben köteles, ha azokat Ajánlatkérő tőle - a szerződés hatálybalépését követően - külön nyilatkozattal megrendeli. Megrendelő az opcionális munkák megrendelésére nem vállal kötelezettséget, ezen munkák megrendelésére Megrendelő egyoldalú nyilatkozata alapján, a szerződés hatálybalépését követő 3 hónapon belül kerülhet sor. Az opcionális munkák teljesítési határideje megegyezik az alapmunkák teljesítési határidejével, azokat egyidejűleg kell átadni Megrendelő számára.
3. A teljesítés helye: 0000 Xxxxxxxxx, Xx. Xxxxxx Xxxxxx utca, 1990/4; 1990/2; 1997/1; 1987; 1985; 1990/1; 1990/3; 1990/5; 1986 hrsz.
4. A munka részletes leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
5. Vállalkozó kijelenti, hogy mint a jelen szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező cég, birtokában van a kivitelezéshez szükséges tudásnak, szakembereknek és eszközöknek. Kijelenti továbbá azt is, hogy pontos tudomása van a kivitelezés pontos részleteiről és a teljesítési helyszín adottságairól, valamint a kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról.
II. Vállalkozási díj
1. A jelen szerződés tárgyát képező építési beruházás vállalkozási díja az opcionális munkákkal együtt összesen nettó …………….,- Ft (+ ÁFA), azaz összesen …………………
Forint (+ ÁFA).
A munka összértéke opcionális munkák nélkül: nettó ……………..,- Ft (+ ÁFA), azaz
……………… Ft (+ ÁFA).
Az opcionális munkák értéke: nettó …………,- Ft (+ ÁFA), azaz ,- Ft (+ ÁFA)
2. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj egyösszegű átalányár, amely a fenti I. pontban és az 1. sz. Mellékletben foglalt, beruházás részét képező valamennyi munka és beépítendő anyag, eszköz ellenértékét tartalmazza. Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti átalányárat azt követően határozta meg, hogy az építéssel kapcsolatban valamennyi körülményt – különös tekintettel a vonatkozó tervekre - a szakember gondosságával áttanulmányozta és megvizsgálta.
3. A Megrendelő a jelen szerződés ellenértékét a TOP_PLUSZ-1.2.1 21-BK1-2022-
00012 azonosító számú projekt keretében elnyert támogatásból (és/vagy saját
költségvetésből)1 finanszírozza. Támogatási intenzitás 100%, a finanszírozás módja: utófinanszírozás.
4. A Vállalkozó legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a + ÁFA összegű előlegre jogosult a Kbt. 135.§ (7) és (8) bekezdése szerint.
5. Az előleget a Vállalkozó a vállalkozási szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül igényelheti, díjbekérő benyújtásával. Az előleg igénylése nem kötelező. Vállalkozó az igénybe vett előleget kizárólag a vállalkozási szerződésben meghatározott munkák finanszírozására használhatja fel.
6. Az előleg a 4. részszámlában és a végszámlában kerül elszámolásra (az előleg 50
%-a 4. részszámlában, az előleg másik 50 %-a végszámlában kerül elszámolásra.) Az opcionális munka esetén az adott munka vállalkozási díjára vonatkozó előleg igénylésének lehetősége az adott opcionális munka megrendelése napján nyílik meg Vállalkozó számára és az előleg elszámolása az adott opcionális munka tekintetében kiállítandó számlában történik.
7. A Vállalkozó 4 részszámlát és egy végszámlát jogosult ÁFA-val növelt összegben benyújtani az alábbiak szerint (ide nem értve az előlegszámlát):
1. részszámla: 15 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről.
2. részszámla: 30 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozói díj további 15 %- ának megfelelő összegről.
3. részszámla: 60 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozói díj további 30 %- ának megfelelő összegről.
4. részszáma: 80 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozói díj további 20 %-ának megfelelő összegről.
A végszámla 100%-os készültségi foknál, azaz a szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítést követően nyújtható be, a vállalkozói díj fennmaradó 20 %-áról.
Az opcionális munka megrendelése esetében az adott munkáról Vállalkozó külön számlát állít ki.
A készültségi fok jelentése: a szerződés szerinti kötelezettségteljesítés dokumentált megvalósulásának mértéke.
8. Megrendelő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára, a Vállalkozó által benyújtott számla alapján, a számla kiállításától számított 30 napon belül, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, amennyiben alvállalkozót nem von be a teljesítésbe.
Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései, valamint a 135. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a az irányadó.
9. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták. A számla kiállításának feltétele minden esetben az adott teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírása – e teljesítésigazolás minden esetben a számla mellékletét képezi. Teljesítés igazolására Megrendelő részéről
1 A szerződéskötéskor a rendelkezésre álló fedezet forrása ismeretében pontosítandó.
………………… vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. A teljesítésigazolás kiállításának határideje a teljesítéstől (sikeres átadás-átvétel lezárása) számított 8 nap.
10. A jelen szerződés tárgyát képező kivitelezés részeként leszállított termékekre és a felhasznált anyagokra, eszközökre vonatkozóan – amelyek jogszabálynál fogva korábban nem kerültek át a Megrendelő tulajdonába - a Megrendelő a Ptk. 6:247. § (5) alapján kizárólag a dolog átadásával és a kivitelezésre vonatkozó teljes vállalkozási díj maradéktalan kiegyenlítésével szerez tulajdonjogot.
11. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó.
III. Teljesítési feltételek és határidők
1. Vállalkozó a tevékenységét a Megrendelő utasításai alapján köteles folyamatosan végezni, azonban köteles a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításaira felhívni annak a figyelmét. A Vállalkozó nem végezheti el a Megrendelő utasításai szerint vagy az általa adott anyaggal a munkát, ha azzal jogszabályt vagy hatósági rendelkezést sértene vagy az élet- vagy vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálta és a Megrendelőt a terv felismerhető hibáira és hiányosságaira figyelmeztette. Ha a terv valamely hibája vagy hiányossága a beruházás folyamatában válik felismerhetővé, a Vállalkozó késedelem nélkül köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni.
2. Megrendelő köteles a beruházás teljesítési helyét a szerződés hatályba lépésétől 30 belül munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, és azt a teljesítés idején folyamatosan fenntartani. Amennyiben a Megrendelő a fenti és egyéb más, jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti határidőben, a teljesítési határidő e késedelem idejével automatikusan meghosszabbodik. Ha a Megrendelő a teljesítési hely átadásával 30 napot meghaladó késedelembe esik, a Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni vagy azt rendkívüli felmondással felmondani.
3. Vállalkozó betartja a teljesítés helyén irányadó munkavédelmi, vagyonvédelmi és tűzvédelmi előírásokat és megteszi a szükséges intézkedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében.
4. A beruházásért a kárveszélyt az átadás-átvétel időpontjáig a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre.
5. Vállalkozó kizárólag a terveknek, műszaki leírásnak és a vonatkozó szabványoknak megfelelő, Megrendelő által jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni a kivitelezés során. Ugyanez megfelelően irányadó a teljesítendő szolgáltatásokra is. Vállalkozó köteles továbbá a vonatkozó magyar jogszabályokat, hatósági előírásokat és szabványokat betartani és a szükséges teljesítmény-nyilatkozatokat beszerezni. Vállalkozó a munkaterület és az ott elhelyezett dolgok őrzéséért kizárólag akkor felel, ha a felek kifejezetten így állapodtak meg.
6. Felek megállapodnak, hogy a kivitelezésből eredően keletkezett bontási vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése, valamint Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek kivitelezése és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása a Vállalkozó kötelessége.
7. Vállalkozó a jogszabály által előírt esetben és módon elektronikus építési napló vezetésére és felelős műszaki vezető alkalmazására köteles. A Felek nevében az alábbi személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni:
Megrendelő részéről: …………………..
Vállalkozó részéről: ………………………
8. Vállalkozó jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében alvállalkozót, továbbá egyéb közreműködőt jogosult igénybe venni, azok tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért. Vállalkozó a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
9. A Vállalkozó az építési munkákat a teljesítési helyen a munkaterület átadásától számított 11 hónap véghatáridőre köteles teljesíteni. A Megrendelő előteljesítést elfogad. A munkaterület átadására előre egyeztetett időpontban kerül sor, amikor a Vállalkozó a munkaterületet köteles átvenni, és az építési munkákat megkezdeni.
10. A Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, és kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a kivitelezést bármilyen módon befolyásolhatja.
11. A feladat elvégzését a Felek 2 példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvben (e- jegyzőkönyvben) rögzítik, amelyet mindkét fél aláír.
12. A sikeres átadás-átvétel feltételei a következők:
➢ a munka szerződésszerű megvalósítása,
➢ az előírt szabványoknak, specifikációknak és a műszaki követelményeknek való megfelelés,
➢ jogszabály által előírt teljesítmény-nyilatkozatok.
13. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése értelmében, a vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik, vagyis a munkát készre jelenti. A műszaki átadás-átvétel időtartama legfeljebb harminc naptári nap lehet (Ptk. 6:247. § (2) bekezdés). Műszaki átadás- átvételt a készre jelentéstől számított 5 napon belül meg kell kezdeni, és az átadás- átvételnek a készre jelentéstől számított legfeljebb 30 napon belül le kell zárulnia. A végszámla kiállításának feltétele az átadás-átvétel sikeres lezárása. Az átadás-átvételt a felek jegyzőkönyvben (e-naplóban) rögzítik.
14. A Vállalkozó az átadás-átvétel során felmerült hibák, hiányosságok kijavítását, és a teljesítésigazolás (e-teljesítésigazolás) kiadását követően a teljes vállalkozási díj kiegyenlítésének megtörténtéig a már Megrendelő által írásban elismerten elkészült munka és a munkaterület Megrendelő birtokába adását a 191/2009. Korm. rendelet 33.§ (4) bekezdés alapján megtagadhatja, ilyen esetben az elvégzett munkáért a Vállalkozó a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint felel, az őrzés költségei és a kárveszély viselése a Megrendelőt terheli.
15. Amennyiben pótmunka elvégzése válik szükségessé a Megrendelő részéről, annak pontos feltételeiről a Felek külön írásban, a Kbt-nek megfelelő szerződésmódosítás keretében állapodnak meg. Felek pótmunka alatt a következőt értik: A Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé.
16. A szerződő Xxxxx rögzítik, hogy többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult a Ptk. 6:245. §-a alapján. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. Felek többletmunka alatt a következőt értik: A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.
17. A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
18. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
19. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
20. Az eljárás során Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény – különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány – tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
21. Vállalkozó M/2. alkalmassági feltétel szerinti, továbbá az ehhez kapcsolódó értékelési szemponthoz bemutatott szakemberei:
Név: ……….
Beosztás: "MV-É" kategóriájú felelős műszaki vezető Névjegyzéki szám: ………
Levelezési cím: …………
Mobiltelefon: ………….
E-mail: …………
Értékelésre került többlettapasztalat: … hónap
Név: ……………
Beosztás: "MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezető Névjegyzéki szám: …………
Levelezési cím: ………..
Mobiltelefon: …………
E-mail: …………
Értékelésre került többlettapasztalat: …. hónap
Név: ………
Beosztás: "MV-KÉ" kategóriájú felelős műszaki vezető Névjegyzéki szám: ……..
Levelezési cím: …….
Mobiltelefon: …… E-mail: …….
Értékelésre került többlettapasztalat: … hónap
22. A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Vállalkozó rendelkezzen 1- 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-M" és "MV-ÉG" kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel. Egy szakember több szakterületen is elláthatja a feladatokat. A Vállalkozó legkésőbb a szerződés hatálybalépésének napjáig köteles a Megrendelő részére átadni ezen szakemberek adatait tartalmazó nyilatkozatát (név, születési hely, idő, lakcím, kamarai jogosultság száma, nyilvántartást vezető kamara megnevezése).
23. Az építési terület teljes egészében lekeríthető, zárható. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Gr. Teleki J. utca mindkét oldalán tervezett munkavégzés miatt a lezárási ütemében az utcán a gyalogos közlekedés mindenkor, legalább az egyik oldalon biztosított legyen.
Az elkészült térburkolatok bemérése csak abban az esetben szükséges, ha valamilyen előre nem látható műszaki probléma miatt módosítani kell a terven szereplő megoldásokat. A módosítási bemérés nem más, mint a megvalósulási terv, amelyet átadáskor a kivitelező készít. Az elkészült közmű vezetékek geodéziai bemérése szükséges.
Az előzetes egyeztetés alapján nem szükséges régészeti megfigyelés.
A társasházhoz történő bejárást biztosító, felújítandó összekötő úton a társasház gyalog és gépjárművel egyaránt megközelíthető, így a Művelődési Ház mögötti munkaterületen a gépjármű és gyalogosközlekedés biztosítása nem szükséges.
A gimnáziumi gazdasági bejárat biztosítása sem szükséges az építkezés időtartama alatt, a közlekedés más irányból megoldható.
Várhatóan a Művelődési Központ működtetése semmilyen korlátozást nem fog jelenteni az építkezésben, a bejárás a Művelődési Központ főbejárata felől fog történni.
A hétvégi munkavégzés nem, hétköznap pedig 18.00 óráig engedélyezett a munkavégzés a vonatkozó jogszabályi feltételek betartása mellett.
IV. Késedelem, hibás teljesítés, meghiúsulás, jótállás, szavatosság
1. Olyan késedelmes teljesítés esetén, amely késedelemért a Vállalkozó a felelős, a Megrendelő kötbért (Ptk. 6:186. §) jogosult érvényesíteni. A kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett munka nettó ellenértékének 0,5%-a/késedelmes naptári nap, a késedelmi kötbér maximális mértéke 30 napi késedelmi kötbér. Amennyiben Megrendelő a 30 napot meghaladó késedelmes teljesítést meghiúsulásként értékeli, úgy arra a meghiúsulási kötbér szabályai irányadóak. Késedelmi kötbér fizetése akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik vagy eléri a jelen szerződésben meghatáro- zott maximális mértéket. Késedelmes teljesítésnek minősül a jelen szerződés III.9. pontja szerinti határidő be nem tartása. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
2. A Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben hibásan, hiányosan teljesít. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibával érintett költségvetési sor nettó értékének 15%-a. A hibás teljesítési kötbér érvényesítése Megrendelő szavatossági igényérvényesítését kizárja.
3. A teljesítések olyan okból történő lehetetlenülése esetén, melyért Vállalkozó felelős, Vállalkozó a nettó szerződéses ellenérték 20 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér összege a szerződés meghiúsulásának időpontjától kezdődően esedékes. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
4. Megrendelő jogosult a fentiek szerinti kötbért az esedékes (rész)számla összegébe beszámítani, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére is.
6. Vállalkozónak a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza – teljes körű jótállást kell vállalnia. A jótállás időtartama: 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja az átadás-átvételi eljárás befejezésének napja.
7. A Megrendelő köteles a jótállási idő alatt felmerült, jótállás körébe tartozó hibát annak észlelése után haladéktalanul írásban közölni a Vállalkozóval. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért a Megrendelő felelős.
8. A Vállalkozó jótállási, és szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a termék természetes elhasználódásából, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből, üzemeltetésből, rongálásból, vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely miatt jelen szerződés vagy jogszabály alapján a Vállalkozót felelősség nem terheli. Mentesül a Vállalkozó jótállási kötelezettségei alól, ha a meghibásodás a Megrendelő, vagy az általa megbízott harmadik személy által végzett átalakítási, átszerelési vagy egyéb, a használati utasításba és a műleírásba ütköző tevékenységéből ered.
9. Vállalkozó a jótállás időtartama alatt köteles a Megrendelő írásbeli hibabejelentése alapján, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a hiba kijavítását megkezdeni:
a) helyszíni hibavizsgálatot tartani, és erről Megrendelőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni,
b) majd annak befejezését követően 24 (huszonnégy) órán belül állásfoglalását írásban közölni a Megrendelővel. Ebben a nyilatkozatban Vállalkozónak ismertetni kell azokat az intézkedéseket, melyet a hiba megszüntetése érdekében megtesz.
c) A kijavítás határidejének megállapítására a Megrendelő jogosult.
d) A javítás, hibaelhárítás, illetve a kijavított részek átvételének feltételeire a jelen Szerződésben meghatározott rendelkezések megfelelően irányadóak.
Hibabejelentésre a Szerződés V.1. pontjában, Megrendelő részéről feltüntetett személyek jogosultak. Megrendelő a hibabejelentést Vállalkozó a Szerződés V.1. pontjában feltüntetett e-mail elérhetőségre küldi meg, amelynek kézhezvételét Vállalkozónak az e- mailnek a fogadó számítógépén történő megjelenését követő legfeljebb 1 (egy) munkanapon belül vissza kell igazolnia. E visszaigazolás megküldésének napja minősül a kézhezvétel időpontjának. Amennyiben a hibabejelentésre visszaigazolás nem érkezik az előírt határidőben, e határidő lejártával Megrendelő a hibabejelentést visszaigazoltnak tekinti.
V. Teljesítési és jótállási biztosíték
1. A nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a szerződés hatályba lépésének napjáig a Kbt. 134. §-a szerinti, a szerződés szerinti munkákra vonatkozóan a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött, teljes (opciós munkák díja nélkül számított), ÁFA nélküli vállalkozói díj 5 %-nak megfelelő teljesítési biztosítékot, amelynek a teljesítésigazolás ajánlatkérő általi kibocsátásáig kell érvényben lennie.
2. Ajánlatkérő a teljesítési biztosítékot a teljesítési igazolás kiállításával egyidejűleg a jótállási (hibás teljesítési) biztosítéki okirat átvétele ellenében visszaadja a nyertes ajánlattevőnek. A teljesítési biztosíték és az azt esetlegesen megtestesítő okirat (pl.: garancia nyilatkozat) nyertes ajánlattevő részére történő visszaadásának feltétele, hogy a teljesítésigazolások valamennyi, a szerződés szerint nyújtandó szolgáltatás vonatkozásában kiállításra kerüljenek és a jótállási biztosíték a jogszabályoknak és a szerződésnek megfelelően átadásra kerüljön az ajánlatkérő számára. A jótállási biztosíték mértéke a teljes (opciós munkák díja nélkül számított), ÁFA nélküli vállalkozói díj 5 %-a. A nyertes ajánlattevő köteles a jótállási időszak lejártát követő 45. napig fenntartani a jótállási biztosítékot. Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására az ajánlatkérő akkor válik jogosulttá, ha a nyertes ajánlattevő a jótállási, illetve szavatossági kötelezettségének a szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és határidőre nem tesz eleget.
3. Közös aja´nlattevo˝ k a´ltali osztott biztosí´te´k nyu´jta´sa esete´n az egyes konzorciumi tagok re´sze´re kia´llí´tott biztosí´te´k leheto˝ ve´ kell, hogy tegye a lehí´va´st adott esetben a ma´sik konzorciumi tag szerzo˝ de´sszege´se esete´re is.
4. Va´llalkozo´ a teljesí´te´si e´s jo´ta´lla´si biztosí´te´kot az ala´bbi biztosí´te´ki forma´kkal teljesí´theti, azzal, hogy a Va´llalkozo´ az egyik biztosí´te´ki forma´ro´l a ma´sikra a´tte´rhet, a biztosí´te´knak azonban a szerzo˝ de´sben foglalt összegnek e´s ido˝ tartamnak megfelelo˝ en folyamatosan rendelkeze´sre kell a´llni:
- o´vade´k az elo˝ í´rt pe´nzösszegnek a Megrendelo˝ fizete´si sza´mla´ja´ra törte´no˝ befizete´se´vel, a´tutala´sa´val;
- pe´nzügyi inte´zme´ny a´ltal va´llalt garancia;
- pe´nzügyi inte´zme´ny a´ltal va´llalt ke´szfizeto˝ kezesse´g;
- biztosí´to´ a´ltal va´llalt garancia;
- biztosí´to´ a´ltal va´llalt ke´szfizeto˝ kezesse´g;
- biztosí´ta´si szerzo˝ de´s alapja´n kia´llí´tott - ke´szfizeto˝ kezesse´gva´llala´st tartalmazo´ – kötelezve´ny.
5. Amennyiben a Va´llalkozo´ a biztosí´te´kot bank vagy biztosí´to´ a´ltal va´llalt garancia vagy ke´szfizeto˝ kezesse´gva´llala´st tartalmazo´ kötelezve´ny nyu´jta´sa´val biztosí´tja, u´gy a biztosí´te´knak meg kell felelnie az ala´bbi felte´teleknek:
- Megrendelo˝ , mint jogosult re´sze´re szo´l;
- tartalmazza a biztosí´te´kot kia´llí´to´ visszavonhatatlan e´s felte´tel ne´lküli kötelezettse´gva´llala´sa´t a Megrendelo˝ a´ltali elso˝ felszo´lí´ta´sto´l sza´mí´tott legfeljebb öt (5) munkanap alatti fizete´sre;
- a biztosí´te´kot kia´llí´to´ nem jogosult az alapjogviszony vizsga´lata´ra, illetve a Va´llalkozo´t az alapjogviszony alapja´n megilleto˝ ba´rmilyen kifoga´sola´s e´rve´nyesí´te´se´re.
6. Amennyiben a Va´llalkozo´ a Szerzo˝ de´sben va´llalt kötelezettse´ge´nek a Megrendelo˝ í´ra´sbeli felszo´lí´ta´sra a megadott hata´rido˝ n belül nem, vagy nem megfelelo˝ en tesz eleget, u´gy:
- a pe´nzügyi inte´zme´ny vagy biztosí´to´ saja´t kötelezettse´ge alapja´n a Megrendelo˝ í´ra´sbeli felszo´lí´ta´sa´ra – garanto˝ rke´nt az alapjogviszony vizsga´lata ne´lkül – azonnal köteles kifizetni a Megrendelo˝ nek az a´ltala megjelölt összeget, a garancia/kezesse´gva´llala´s e´rte´khata´ra´ig; vagy
- amennyiben a Va´llalkozo´ a biztosí´te´kot a Megrendelo˝ sza´mla´ja´ra törte´no˝ a´tutala´ssal teljesí´ti, u´gy Megrendelo˝ az a´ltala megjelölt összeget a biztosí´te´k összege´bo˝ l jogosult lehí´vni.
VI. Vegyes rendelkezések
1. Felek szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat tételére jogosult képviselői: Megrendelő:
Név: …………………
Cím: ………………………
Telefon: ………………………..
Email: ……………………….
Megrendelő részéről hibabejelentésre jogosult személyek: Név: …………………
Cím: ………………………
Telefon: ………………………..
Email: ……………………….
Név: …………………
Cím: ………………………
Telefon: ………………………..
Email: ……………………….
A Vállalkozó hibabejelentés fogadására alkalmas e-mail címe: ………………
Vállalkozó:
Név: ……………………..
Cím: ……………………………..
Telefon: …………………..
Email: ………………
2. A vállalkozási szerződés nem lép hatályba az Ajánlatkérő által a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet és az 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján benyújtott, többlettámogatás iránti igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetén (kivéve, ha Ajánlatkérőnél az eljárás megindításakor - vagy utólag biztosított -, bármely forrásból származó fedezet összege elegendő a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötéshez). Amennyiben az igény iránti kérelem a nyertes ajánlatot elérő összegben jóváhagyásra kerül, abban az esetben a szerződés a kérelem elfogadását követő támogatási szerződés módosítás mindkét fél általi aláírásáról történő kedvezményezetti tudomásszerzést követő 10. munkanapon napján lép hatályba. A többlettámogatás iránti igény elutasítása, vagy az igényeltnél alacsonyabb mértékű elfogadása esetén a szerződés nem lép hatályba (kivéve, ha Ajánlatkérőnél az eljárás megindításakor rendelkezésre álló, vagy a későbbiekben biztosított fedezet összege elegendő a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötéshez). Ajánlatkérő ebben az esetben él a Kbt. 53.§ (6) és a Kbt. 135. § (12) bekezdésben foglalt jogával.
3. Jelen szerződés, valamint a Ptk. 6:140. § alapján rendkívüli felmondásra/elállásra jogosult valamely fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, amennyiben a szerződésszegés abbahagyására a másik felet előzetesen megfelelő határidő biztosításával felhívta, azonban ez eredménytelen maradt.
4. Szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy részleges nem teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a szerződés hatályának beálltát követően felmerülő, előre nem látható elháríthatatlan erő következménye (vis maior). A vis maior helyzet bekövetkezéséről és megszűnéséről szerződő felek egymást haladéktalanul értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a szerződésszerű teljesítés érdekében.
5. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha
- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;
- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
6. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozóként szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
7. Vállalkozó felelősségbiztosítása: A Vállalkozónak rendelkezni kell legalább 150 M Ft/év és minimum 20 M Ft/káresemény kártérítési limit megtérítésére érvényes kivitelezői felelősségbiztosítási szerződéssel. A Vállalkozónak a szerződés hatálybalépése napját követő 10 munkanapon belül át kell adnia Megrendelő részére az érvényes felelősségbiztosítási kötvénye másolatát, vagy a meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie az előírt összegre. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a felelősségbiztosítással.
8. Vállalkozó kijelenti, hogy az Étv. (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepel.
9. A jelen szerződés csak a Kbt. 141. §-a szerint módosítható. A szerződés módosításának írásbeli formában kell történnie.
A Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyben, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változásról, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
10. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége
szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
11. Felek kijelentik, hogy a másik félre vonatkozóan jelen szerződés alapján tudomásukra jutott minden tényt, adatot, információt titokban tartanak, és azt – a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül - harmadik fél rendelkezésére nem bocsátják, és hozzáférhetővé nem teszik.
12. A jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, igényeiket a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesítik.
13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.) a vállalkozási és a kivitelezési szerződésre vonatkozó speciális, illetve a kötelmekre és a szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek (Kbt.) szabályai irányadók.
A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes:
Mellékletek:
1. Műszaki leírás
2. Árazott költségvetés (Vállalkozó ajánlata)
3. Vállalkozó nyilatkozata az átláthatóságról
4. Vállalkozó nyilatkozata a teljesítéshez igénybe venni kívánt alvállalkozókról
……………, ……………………………….
…………………………… ……………………………..
Megrendelő Vállalkozó
Szerződés 3. sz. melléklete
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott
BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET2 RÉSZÉRE
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.
Alulírott
Név: ………………
mint a Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. b.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:
a) tulajdonosi szerkezete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyet a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban mutattam be.
b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban: ………………………………….. rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, valamint külföldi illetőségű szervezet esetén vállalom, hogy a Tao. 4. § 11. h.) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban mellékelem;
d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
2Gazdálkodó szervezet: A gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi
társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány (Pp. 7.§ (1) bekezdés 6) pont)
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy
- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést az Önkormányzat kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];
- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az Önkormányzat ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §- ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.];
- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést az Önkormányzat felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.]
- az Önkormányzat az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §- ban meghatározott adatokat kezelni.
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm az Önkormányzat részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.
<Kelt>
Vállalkozó képviselője
Szerződés 4. sz. melléklete
Alvállalkozók bejelentése
SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJÁBAN
Alulírott …………………. (név, beosztás), mint a …………….. (cégnév) (székhely: ,
cégjegyzékszám: ……………, adószám: …………, a továbbiakban: Vállalkozó) arra jogosult képviselőjeként polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Vállalkozó és Bácsalmás Város Önkormányzata, (mint Megrendelő) között „Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson (TOP-PLUSZ) 2” tárgyban kötött vállalkozási szerződés teljesítésébe a Vállalkozó az alábbi alvállalkozókat kívánja bevonni:
Alvállalkozó 1.:
Az alvállalkozó megnevezése: ………………………….
Képviseletre jogosult neve: ………………………….
Székhely/Lakcím: ………………………….
Elérhetőség (telefon és/vagy email): ………………………….
Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám: ………………………….
Adószám/adóazonosító jel: ………………………….
Alvállalkozó által ellátandó tevékenység: ……………………..
Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: …………. %, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: nettó Ft
<Kelt>
Vállalkozó képviselője
1/a. sz. nyilatkozatminta
SZAKEMBER NYILATKOZATA KAMARAI NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLÉSRŐL
(abban az esetben nyújtandó be, amennyiben az M/2. alkalmassági feltétel igazolására igénybe venni kívánt szakember a kamarai nyilvántartásban szerepel)
AZ M/2. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSÁHOZ
SZEMÉLYES ADATOK | |
Név: | |
Születési idő: | |
Állampolgárság: | |
HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL | |
Kamarai nyilvántartási szám, illetve az ……1 jogosultság megszerzésének dátuma | Kamara megnevezése, ahol nyilvántartják és elérhetőség (elektronikus elérési cím) |
Nyilvántartási szám: …………….. Jogosultság megszerzésének dátuma (év, hónap, nap) | |
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó nap
………………………………
Saját kezű aláírás
1 A megfelelő FMV jogosultság betűjelét kérjük feltüntetni.
1/b. sz. nyilatkozatminta
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
ÉS NYILATKOZAT RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSRÓL
(minden esetben benyújtandó „Az M/2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményben előírttal azonos tárgyú többlettapasztalata (min 0 hó, max 36 hó)” értékelés szempont alátámasztására,
az M/2. alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolása kapcsán csak abban az esetben, amennyiben az M/2. alkalmassági feltétel igazolására igénybe venni kívánt szakember a kamarai nyilvántartásban nem szerepel, ebben az
ESETBEN AZ ALKALMASSÁGI FELTÉTELHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI TAPASZTALATOKAT KÉRJÜK EGYÉRTELMŰEN ELKÜLÖNÍTENI)
SZEMÉLYES ADATOK | |
Név: | |
Születési idő: | |
Állampolgárság: | |
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |
Mettől - meddig (év) | Intézmény megnevezése / Végzettség |
………… (év) - ………… (év) | ………………….. egyetem/főiskola - …. végzettség |
………… (év) - ………… (év) | ………………….iskola végzettség |
………… (év) - ………… (év) | ………………….iskola végzettség |
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |
Mettől - meddig (év-hónap) | Munkahely/Munkakör megnevezése |
……….. év … hó - ……….év … xx | Xxxxxxxxx:. …………………………………. Munkakör: ………………………………….. |
……….. év … hó - ……….év … xx | Xxxxxxxxx:. …………………………………. Munkakör: ………………………………….. |
……….. év … hó - ……….év … xx | Xxxxxxxxx:. …………………………………. Munkakör: ………………………………….. |
TAPASZTALATOK ISMERTETÉSE | |||
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |||
Sor- szám | A tevékenységgel érintett időszak (év, hónap pontossággal) | A projekt (beruházás, munka) megnevezése, melynek során a felhívásban előírt szakirányú szakmai gyakorlatot szerzett | A projektben (beruházásban, munkában) betöltött pozíció pontos megjelölése |
1. | …… év … hó - ……..év … hó | Projekt (beruházás, munka) megnevezése: ……………… | Pozíció: ………………. |
2. | …… év … hó - ……..év … hó | Projekt (beruházás, munka) megnevezése: ……………… | Pozíció: ………………. |
3. | …… év … hó - ……..év … hó | Projekt (beruházás, munka) megnevezése: ……………… | Pozíció: ………………. |
4. | …… év … hó - ……..év … hó | Projekt (beruházás, munka) megnevezése: ……………… | Pozíció: ………………. |
Az értékelési szempontként meghatározott szakmai többlettapasztalat összesen: …. hónap | |||
Nyilatkozom, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az
xxxxxxxxxxx által megjelölt pozícióban részt veszek.
Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan kötelezettségem, amely a szerződés teljesítésében való közreműködésemet akadályozná.
Jelen nyilatkozatot Bácsalmás Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított, „Közösségi tér kialakítása Bácsalmáson (TOP-PLUSZ) 2” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán teszem.
Egyéb képességek: ………………….
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó nap
………………………………
Saját kezű aláírás