VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: BFVK Zrt., cégjegyzékszám: 00-00-000000, székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xx 00/x, adószám: 12006003-2-41, képviseli: Xxxxx X. Xxxxxx vezérigazgató), mint megrendelő, továbbiakban Megrendelő,
másrészről: ………….. (rövidített név: …………... cégjegyzékszám: …………, székhely: ,
adószám: ………….., képviseli: …………… ügyvezető), mint vállalkozó, (továbbiakban Vállalkozó között) a továbbiakban együtt: Felek, külön említésük esetén: Fél között, az aláírás helyén és napján az alábbiak szerint:
1. Előzmények:
1.1 A Felek a jelen szerződés (a továbbiakban Szerződés) előzményeként rögzítik, hogy a szerződés megkötésére beszerzési eljárás eredményeképpen kerül sor. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2024. év ……..hónap napján nyílt ajánlattételi felhívás kiküldésével - a BFVK
Zrt. Beszerzési Szabályzata alapján – beszerzési eljárást indított a jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljesítésére (III. ajánlati rész).
1.2 A Megrendelő a Szerződés tárgyát képező tevékenység műszaki-szakmai (részletes feladat leírásának) követelményeit az eljárást megindító ajánlattételi dokumentációban határozta meg részletesen. (1. sz melléklet)
2. Szerződés tárgya:
A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Budapest, XXII., Háros u. 1-3. Iparterületet körülvevő (továbbiakban: Ingatlan) kerítés hibáinak javítása, pótlása, a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező ajánlattételi dokumentáció (és annak részét képező helyszínrajz) és a 2. sz. mellékletét képező Vállalkozó által nyújtott, és elfogadott ajánlatában és az részletezett és rögzített műszaki tartalommal (továbbiakban Kivitelezés, illetve Munka).
2.1. A Kivitelezés főbb műszaki tartalma:
2.1.1.A Kivitelezés során a Vállalkozónak be kell tartania az 1993. évi XCIII. törvény munkavédelemre vonatkozó előírásait, továbbá az 1996. évi XXXI. törvényt a tűzvédelmi védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról.
2.1.2.A Vállalkozó feladata a fent említett ingatlan területét körülvevő drótfonatos kerítés hibáinak kijavítása, amelynek hossza kb. 40 méter, szükség szerint oszlopok pótlásával, szögesdróttal. A kerítést helyenként erősen benőtte a növényzet, a problémás helyeken a kerítés nyomvonalának megtisztítása is a Vállalkozó feladatai közé tartozik.
Vállalkozó feladata és felelőssége az ajánlattételi dokumentációban szerepeltetett mennyiségek helyszíni ellenőrzése.
Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozási díj tartalmazza az organizációs költségeket, az elbontott anyagok elszállítását, valamint az elbontott és újonnan épített eszközök szerelését, fúrást követő kőműves helyreállítások díját is.
A daruzási, valamint földmunkálatokhoz szükséges eszközök biztosítása a Vállalkozó feladata, melynek költségét a Vállalkozási díj tartalmazza.
2.2. Megrendelő a munkaterületet a vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) aláírását követő legkésőbb 10 munkanapon belül köteles Vállalkozónak átadni, Vállalkozó pedig köteles
Digitálisan aláírta: xx. Xxxxx Xxxxx jogtanácsos Dátum: 2024.07.04
13:30:18
+02'00'
átvenni, és a munkát elkezdeni. Felek a munkakezdésről kötelesek jegyzőkönyvet felvenni, melyben a munkakezdés időpontját és tényét is rögzíteni kell.
2.3. A Kivitelezés befejezésének határideje a munkaterület átadásától számított 40 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.
3. A Felek jogai és kötelezettségei
3.1 Vállalkozó a munkavégzése során, a munkaterületen és a munkavégzés hatókörében köteles betartani a vonatkozó jogszabályokban foglalt, a szakhatósági, a tűz-, vagyon-, és munkavédelmi előírásokat, az ebből eredő kárért kizárólagos felelősséggel tartozik.
3.2 Felek kötelesek a Szerződés fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a Szerződés teljesítését érintő lényeges körülményekről. Egyik fél sem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség megsértésére olyan jogokkal, tényekkel és adatokkal kapcsolatban, amelyeket ismert, vagy közhiteles nyilvántartásból vagy más forrásból ismernie kellett. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén a károsult fél ebből fakadó kárát a Szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint kell a károkozó félnek megtéríteni.
3.3 Megrendelő a munkaterület előzetes megtekintésére Vállalkozó részére lehetőséget biztosított, vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Munkát üzemelő ipatelepen kell végeznie. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy munkaterület a Munka mennyiségileg, minőségileg és határidőre történő teljesítéséhez alkalmas.
3.4 Vállalkozó vállalja, hogy Xxxxxx a vonatkozó magyarországi előírások, jogszabályok alapján és kizárólag képzett szakemberekkel végzi. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a Xxxxx biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Vállalkozó köteles az elvégzett munkáról munkanaplót vezetni.
3.5 Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
3.6 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során tűrni köteles a Megrendelő részéről szükségesnek tartott, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok elvégzését. Vállalkozó nem mentesül a Szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
3.7 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterület, eszközei és berendezései saját költségen történő őrzéséről a munkavégzés időtartama alatt gondoskodik. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződés szerinti tevékenységhez megkívánt szakmai ismeretek rendelkezésére állnak, továbbá rendelkezik a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyi, anyagi és technikai feltételekkel.
3.8 Megrendelő szavatolja, hogy a jelen Szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza.
4. A vállalkozói díj
2
Digitálisan aláírta: xx. Xxxxx Xxxxx jogtanácsos Dátum: 2024.07.04
13:30:39 +02'00'
4.1. Felek a jelen Szerződés szerinti Munka maradéktalan, határidőben történő elvégzésének ellenértékét összesen …………… Ft + áfa, azaz ………………..forint + általános forgalmi adóban határozzák meg (a továbbiakban Vállalkozói díj).
4.2. A Vállalkozói díj a Szerződés hatálya alatt kötöttnek minősül, annak módosítására csak a Felek megállapodása útján kerülhet sor. A Vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó jelen szerződés alapján végzett tevékenységének teljes ellenértékét, beleértve az anyagköltségeket is, figyelemmel a 2.1.2. pontban foglaltakra. Ennek megfelelően a Vállalkozó a jelen szerződés alapján a Megrendelővel szemben további díj- vagy költségigényt nem támaszthat, és Megrendelő semmilyen jogcímen nem fizet ki egyéb pénzügyi követelést.
4.3. Felek rögzítik, hogy pótmunkára csak jelen szerződés módosításával egyidejűleg, illetve külön szerződés alapján kerülhet sor.
4.4. A jelen Szerződésben meghatározott beruházási munka ellenértéke a számú
engedélyokirat terhére kerül kifizetésre és elszámolásra.
5. Fizetési feltételek
5.1. Az elszámolás a Munkák elvégzése alapján, számla benyújtásával történik. Vállalkozó köteles az elvégzett munkáról munkanaplót vezetni és a számlájához köteles csatolni az általa aláírt munkanaplót. Vállalkozó, a Munka átadás-átvételét követően a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás, a munkanapló továbbá rendszerterv csatolásával adhatja be a számlát a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1013 Budapest, Attila u. 13/a) nevére, címére kiállítva 1 példányban.
5.2. A Vállalkozói díj kifizetésére a számla kézhezvételétől számított 45 napon belül átutalással kerül sor. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni.
5.3. Hiányos számla esetén, illetve amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla nem felel meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak, Megrendelő a számlát visszaküldi a kibocsátó részére és ezen esetekben a Megrendelő késedelme kizárt.
6. A Szerződést biztosító kötelezettségek (kötbér)
6.1. Késedelmes teljesítés esetére a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles a megajánlott (teljes) nettó vállalkozói díjra vetítve. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 1%- a/késedelmes nap. A késedelmi kötbér felszámítására akkor van lehetőség, ha a Vállalkozó a felhívásban és a Szerződésben meghatározott (vég)teljesítési határidőben a kivitelezési munkát nem jelenti készre, vagy határidőben készre jelenti, de az átadás-átvételi eljárás a munka mennyiségi hiányosságára, vagy a kivitelezési hibák számosságára tekintettel meghiúsul. Utóbbi esetben a késedelmi kötbér felszámítása a teljesítési (vég)határidőben indul. A késedelmi kötbért kell alkalmazni abban az esetben is, ha a Vállalkozóval szemben felszámolási, végelszámolási, csőd, vagy kényszer törlési eljárás indult, és emiatt a Megrendelő a szerződéstől elállt.
6.2. A késedelmes teljesítés esetén számított késedelmi kötbér kumulált összege nem lehet több, mint a kötbér alapjaként figyelembe vett (teljes) nettó vállalkozói ár 20%-a. Amennyiben a késedelmes teljesítés miatt fizetendő késedelmi kötbér összege eléri a (teljes) nettó vállalkozói ár 20%-át, úgy Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni. Elállás esetén Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesít a késedelmi kötbéren felül.
Megrendelő jogosult minden további cselekmény nélkül a Vállalkozó által benyújtott számlából levonni az általa érvényesíteni kívánt, a fentiek alapján kiszámított kötbér teljes összegét.
Digitálisan aláírta: xx.
Xxxxx Xxxxx
jogtanácsos 3
Dátum:
2024.07.04
13:31:05 +02'00'
6.3. Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: Hibás teljesítési kötbér mértéke 20 %. A kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, illetve amennyiben a hiba a szolgáltatás egészének rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható rész költségvetés szerinti értéke. Amennyiben a Megrendelő kijavítást vagy kicserélést igényel, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő időtartamra.
7. Jótállási és szavatossági feltételek
7.1. Vállalkozó az általa végzett Munkára sikeres átadás-átvétel napjától számítva 3 év jótállási időtartamot vállal. A szavatossági kötelezettségre a Szerződés aláírásának időpontjában érvényes jogszabályok az irányadók.
7.2. Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, észrevételeit a Vállalkozóval haladéktalanul, sürgős esetben távbeszélő vagy elektronikus levél útján közölni.
7.3. Vállalkozó köteles a Megrendelő észrevételeit haladéktalanul, de legkésőbb az észrevétel közlését követő 3 napon belül kivizsgálni, a megtett intézkedéséről vagy álláspontjáról a Megrendelőt soron kívül tájékoztatni.
8. A Szerződés módosítása, megszűnése, Szerződésszegés
8.1. Szerződő Felek jelen Szerződést közös megegyezéssel, kizárólag írásban módosíthatják.
8.2. Jelen Szerződés megszűnik:
- mindkét fél Szerződésszerű teljesítésével,
- súlyos Szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondással,
- a Szerződés olyan okból történő lehetetlenülésével, amelyért egyik Fél sem felelős.
8.3. A Szerződés bármely Fél részéről történő azonnali hatályú felmondása csak a másik Fél súlyos Szerződésszegése esetén lehetséges, a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal.
8.4. Felek súlyos Szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan, ha
a) a Vállalkozó a Munka teljesítésével 5 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén a Munka ismételt elvégzésére vonatkozó kötelezettségének a hiba bejelentésétől számított 5 napon belül nem tesz eleget;
b) a Vállalkozó megszegi, illetve írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségét;
c) a Vállalkozó megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását;
d) Megrendelő indokolatlanul megtagadja Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének igazolását;
e) Megrendelő fizetési kötelezettségének beálltát követően, Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti fizetési kötelezettségét.
8.5. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős, és
a) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt azzal, hogy a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.
b) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna;
9. Jogviták rendezése, kapcsolattartás
4
Digitálisan aláírta: xx. Xxxxx Xxxxx jogtanácsos Dátum: 2024.07.04
13:31:34
+02'00'
9.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalások ésszerű időn belül nem vezetnek eredményre.
9.2. Felek kikötik, hogy jelen Szerződés a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza (Teljességi záradék). Felek kifejezetten kizárják, hogy a Szerződés tartalmává váljék minden szokás, amelynek alkalmazásában a Xxxxx korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Szintén nem válik a Szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű Szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.
9.3. Felek a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat írásban, vagy elektronikus levél útján közlik egymással.
9.4. Bármely Fél által a jelen Szerződéssel kapcsolatban a másik Fél számára adott vagy küldött bármilyen értesítés vagy más dokumentum átvettnek tekintendő, ha
- a küldemény tértivevényes postai küldeményként érkezett, a tértivevényen szereplő átvételi időpontban,
- az értesítést futárral vagy küldemény-továbbító szolgálattal küldték, és a futár vagy a küldemény-továbbító szolgálat nyilvántartást vezet a kézbesített küldeményekről, az abban megjelölt időpontban,
- e-mail útján történő továbbítás esetén az e-mailt megnyitásáról szóló elektronikus visszaigazolást a küldő fél kézhez kapta.
9.5. A jelen Szerződés szerinti kapcsolattartók, a közlések és értesítések céljára a Felek címei (amíg a címváltozásról a jelen pont szerint értesítést nem küldenek):
Megrendelő kapcsolattartója: Xxxxxx Xxxxxxx projektmenedzser mobil: x00 00 000 0000 | Vállalkozó kapcsolattartója: |
Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásról. Bármely Fél megváltoztathatja kapcsolattartó címét a másik Félnek küldött értesítés mellett. A kapcsolattartó cím megváltozása az értesítéstől számított öt (5) munkanap elteltével válik hatályossá. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti változások Szerződésmódosításnak nem minősülnek.
10. Egyéb rendelkezések
10.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződéssel kapcsolatos, illetve a jelen Szerződés aláírása vagy teljesítése során egymásról szerzett valamennyi adatot, információt az érintett Fél eltérő írásbeli nyilatkozata hiányában úgy tekintenek, hogy az az érintett Fél üzleti titka, és mint ilyet szigorúan bizalmasan kezelik. Felek vállalják továbbá, hogy a jelen pont alapján üzleti titoknak minősülő adatokat, információkat nem hozzák nyilvánosságra, azokat harmadik személlyel a másik Fél írásbeli hozzájárulása nélkül nem közlik, kivéve, ha azt jogszabály írja elő.
10.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Szerződésnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott adatait nyilvánosságra hozhatja.
10.3. Felek kötelezettséget vállalnak továbbá, hogy a szerződés kapcsán megismert személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet
5
Digitálisan aláírta: xx. Xxxxx Xxxxx jogtanácsos Dátum: 2024.07.04
13:32:06 +02'00'
(GDPR), valamint a kapcsolódó hazai jogszabályok rendelkezéseit szem előtt tartva kezelik azzal, hogy jelen szerződés személyes adatkezelésének jogalapja a GDPR6. cikk 1. bek. b) pontja.
10.4. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen Szerződés kizárólag abban az esetben módosítható, ha a Szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény folytán a Szerződés valamelyik szerződő Fél lényeges jogos érdekét sérti.
10.5. Felek kijelentik, hogy a Szerződésből fakadó követelések teljesítésére irányuló felszólítás az elévülést megszakítja.
10.6. Ha a jelen Szerződés valamely része érvénytelen vagy azzá válik, vagy a jelen Szerződés valamely rendelkezése a továbbiakban nem alkalmazható, a Szerződés egyéb rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak, kivéve, ha az érvénytelen vagy érvénytelenné vált rész nélkül a Felek a jelen Szerződést nem kötötték volna meg, és az érintett rész megfelelően nem módosítható.
10.7. Jelen Szerződés kizárólag az elválaszthatatlan részét képező mellékleteivel együtt érvényes.
10.8. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit, valamint az egyéb, vonatkozó hatályos jogszabályok előírásait tekintik irányadónak.
10.9. Jelen Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba. Ha az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napja.
10.10. Jelen Szerződést a Xxxxx elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Jelen Szerződés 4 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, ebből 3 példány Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illeti meg.
Budapest, 2024. …………….. ... | Budapest, 2024. …………….. ... |
....................................................... | ....................................................... |
Megrendelő BFVK Zrt. képviseletében | |
Xxxxx X. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx |
Melléklet:
1. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. sz. melléklet: Vállalkozói Árajánlat
Digitálisan aláírta: Xxxxxx Xxxxxxx projektmenedzser Dátum: 2024.07.04
09:19:45 +02'00'
Digitálisan aláírta: Xxxxxx Xxxxx mérnöki irodavezető Dátum: 2024.07.04
6
09:57:06 +02'00'
Digitálisan aláírta: xx. Xxxxx Xxxxx jogtanácsos Dátum: 2024.07.04
13:32:39 +02'00'
Digitálisan aláírta: xx. Xxxxxxx Xxxxxxx beszerzési és portfóliókezelési irodavezető Dátum: 2024.07.05 14:20:30 +02'00'
Digitálisan aláírta: Xxxxxxxx Xxxxxx gazdasági igazgató Dátum: 2024.07.04
15:32:12 +02'00'