Contract
ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000325352019 E40 - Ajánlattételi szakasz Közbeszerzés Dorogi Zöld Kör kialakítása tárgya: Ajánlatkérő Dorog Város Önkormányzata neve: Felhívás Ajánlattételi felhívás I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) | ||||||
Hivatalos név: Dorog Város Önkormányzata | Nemzeti azonosítószám Postai irányítószám: 2510 Ildikó x00 00000000 | EKRSZ_ 37450872 | ||||
Postai cím: | ||||||
Város: Dorog NUTS-kód: HU | Ország: | Magyarország | ||||
Egyéb cím adatok: Bécsi Út 79-81 | ||||||
Kapcsolattartó személy: Xxxxx | ||||||
E-mail: xxxxx@xxxxx.xx Telefon: | Fax: | |||||
Internetcím(ek) | ||||||
Közös ajánlatkérők képviseletére Igen jogosult: | ||||||
Hivatalos név: Dorog Város Egyesített Sportintézménye | Nemzeti azonosítószám Postai irányítószám: 2510 Ildikó x00 00000000 | EKRSZ_ 89041110 | ||||
Postai cím: | ||||||
Város: Dorog NUTS-kód: HU | Ország: | Magyarország | ||||
Egyéb cím adatok: Iskola Utca 1 | ||||||
Kapcsolattartó személy: Xxxxx | ||||||
E-mail: xxxxx@xxxxx.xx Telefon: | Fax: | |||||
Internetcím(ek) | ||||||
A felhasználói oldal címe: (URL) | |||||
Közös ajánlatkérők képviseletére | Nem | ||||
jogosult: | |||||
Lebonyolító szerv(ek) adatai | |||||
Hivatalos név: PERFECTUS Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Nemzeti azonosítószám Tanácsadó Kft. Postai cím: Város: Szentendre NUTS-kód: HU120 Postai irányítószám: 2000 Egyéb cím adatok: Széchenyi Tér 35. I. em. 6. Kapcsolattartó személy: Xx. Xxxx Xxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx Telefon: x00 000000000 Fax: Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) xxx.xxxxx.xx A felhasználói oldal címe: (URL) xxx.xxxxx.xx | EKRSZ_ | ||||
54599361 | |||||
Ország: | Magyarország | ||||
I.2) Közös közbeszerzés | |||||
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. | Igen | ||||
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. | Nem | ||||
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Ajánlatkérő neve: Dorog Város Önkormányzata | Igen | ||||
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: | Nem | ||||
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. | Nem | ||||
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. | Nem | ||||
I.3) Az ajánlatkérő típusa | |||||
Ajánlatkérő típusa: | Regionális/helyi szintű | ||||
I.4) Fő tevékenység | |||||
Fő tevékenység | Általános közszolgáltatások | ||||
II. szakasz: Tárgy | |||||
II.1) Meghatározás | |||||
II.1.1) A szerződés típusa: II.1.2) Fő CPV-kód: | Építési beruházás | ||||
45000000-7 | |||||
II.1.3) A szerződés tárgya: Dorogi Zöld Kör kialakítása II.1.4) A közbeszerzés mennyisége: 400 m hosszú és 2 méter széles szegéllyel határolt burkolt futópálya építése, a DK-i oldalon 100 méter hosszú 1 méter széles plusz futósávval a műszaki dokumentációban szereplő 1. változatban szereplő pályaszerkezettel. A futópálya belső szegélye mellett körbe vandálbiztos pályavilágítás kialakításával. A futókör nyugati sarkánál gumiburkolatú komplex, 11+3 kültéri elemes fitness park, valamint a fejlesztéssel érintett ingatlanon burkolt felületen elhelyezett padokkal pihenő „szigetek” kialakítása. | |||||
(az építési beruházás jellegének megfelelően) II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje Időtartam hónapban: vagy napban: 90 vagy a teljesítés határideje: II.1.6) A teljesítés helye: 2510 Dorog, Otthon tér, 884/1 hrsz. II.1.7) Részekre bontás Részajánlat tételre lehetőség van Nem A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Egy támogatási projekt keretében történő egységes kivitelezés történik meg. A munkahely berendezés, a vagyon- és munkavédelem, a felelősség tisztázottsága és az egységes kialakítás miatt nincs részajánlat tétel. | ||
II.2) A közbeszerzés ismertetése | ||
II.2.1) Elnevezés: Dorogi Zöld Kör kialakítása II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő CPV-kód: | ||
45000000-7 | ||
II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: | ||
HU212 Komárom-Esztergom | ||
A teljesítés helye: 2510 Dorog, Otthon tér, 884/1 hrsz. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 400 m hosszú és 2 méter széles szegéllyel határolt burkolt futópálya építése, a DK-i oldalon 100 méter hosszú 1 méter széles plusz futósávval a műszaki dokumentációban szereplő 1. változatban szereplő pályaszerkezettel. A futópálya belső szegélye mellett körbe vandálbiztos pályavilágítás kialakításával. A futókör nyugati sarkánál gumiburkolatú komplex, 11+3 kültéri elemes fitness park, valamint a fejlesztéssel érintett ingatlanon burkolt felületen elhelyezett padokkal pihenő „szigetek” kialakítása. (az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Az alábbiakban megadott szempontok: Igen Minőségi szempont: Igen Megnevezés Súlyszám / Jelentőség | ||
Felhívás III.1.3. M/2. pont szerinti szakember alkalmassági követelmény feletti 15 többlet MV-M, vagy MV-KÉ felelős műszaki vezetői tapasztalata hónapokban, 0 és 24 hónap között értékelve | ||
Többlet jótállás időszaka az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás 15 befejezésétől számítva, naptári hónapokban megadva, a minimálisan kötelező 36 hónapon felül (0-24 hónap között értékelve) | ||
Költség szempont: Nem Ár szempont: Igen Megnevezés Súlyszám / Jelentőség Vállalkozási díj tartalékkeret nélkül nettó Ft 70 II.2.6) Becsült érték: Érték áfa nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési | ||
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 90 vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma: - A szerződés meghosszabbítható Nem II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem II.2.9) Opciókra vonatkozó információ Opciók: Nem II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell Nem tartalmazniuk II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00068 II.2.12) További információ: A szerződő fél megrendelői oldalon: Dorog Város Egyesített Sportintézménye. | ||
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek | ||
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdés szerint. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlattevő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást ( kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevő az alkalmasság előzetes igazolása körében arról köteles nyilatkozni, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja, (2a) bekezdés a) pontja, 22. § (3), (4), (5) bek., 23. §, 24. § szerinti dokumentumokat olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét (legalább az alkalmassági követelmény szerinti adatokat), a teljesítés kezdő és befejező napját év, | ||
hónap, nap pontossággal, a teljesítés helyét - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Minősített ajánlattevők tekintetében a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint jár el Ajánlatkérő. M/2. Ajánlattevő az alkalmasság előzetes igazolása körében arról köteles nyilatkozni, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a megjelölt szakember képzettségét, végzettségét igazoló dokumentumokat, a szakember önéletrajzát általa aláírva, benne a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján a mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület (MV-M), vagy Közlekedési építmények szakterület (MV-KÉ) jogosultság megszerzésének napra pontos időpontját, amennyiben ezzel rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez megfelelő szakképzettség és szakmai gyakorlati idő bemutatását, továbbá ettől elkülönítve a II.2.5) pont szerint értékelésre kerülő, alkalmassági minimum követelményen felüli többlet mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület (MV-M), vagy Közlekedési építmények szakterület (MV-KÉ) felelős műszaki vezetői tapasztalat bemutatását (megjelölve: a projekt neve, a megrendelő neve, a szakember által végzett feladat megnevezése (MV-M, vagy MV-KÉ felelős műszaki vezető), a szakember feladat ellátásának kezdő és befejező időpontja legalább év, hó pontossággal). Csatolni kell továbbá a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát a szakember által aláírva. Minősített ajánlattevők tekintetében a 321/2015 (X .30) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint jár el Ajánlatkérő. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha: M/1 Nem rendelkezik a jelen ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább 1 db, út és/vagy járdaépítés tárgyú építési-kivitelezési referenciával; M/2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület (MV-M), vagy Közlekedési építmények szakterület (MV-KÉ) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez megfelelő szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel. Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: III.1.4) A szerződés biztosítékai: Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezet szerint. III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint. A 2007. évi CXXVII. törvény és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § is irányadó. A Kbt. 135. § (1), (2), (6), (7) bekezdései is irányadók. A megrendelő által igazolt 50%, 100%-os kivitelezési készültség elérését követően 1 rész és 1 vég számla nyújtható be, az árazott költségvetés alapján, az adott műszaki tartalomhoz kapcsolódó értékben. Tartalékkeret 10%. A jelen közbeszerzés ellenszolgáltatását Dorog Város Egyesített Sportintézménye ajánlatkérő a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00068 pályázati forrásból finanszírozza. Az ÁFA nélkül számított vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetősége biztosított. | ||
IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás | ||
IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt eljárás Igen Gyorsított eljárás Nem Tárgyalásos eljárás Nem IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Nem Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul Nem A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Nem Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni Nem További információk az elektronikus árlejtésről: | ||
IV.2) Adminisztratív információk
V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
V.2) További információk
1. Értékelés során adható pontszám: 0-100. 2. Az ár értékelési szempont esetében az alacsonyabb érték a kedvezőbb. A szakember többlet MV-M, vagy MV-KÉ felelős műszaki vezetői tapasztalata és a többlet jótállás értékelési szempontok esetében a magasabb érték a kedvezőbb azzal, hogy ezen értékelési szempontok esetében a 24 hónapot meghaladó vállalás is 24 hónapként kerül értékelésre. 3. Az alkalmazandó pontkiosztási képlet: Ár értékelési szempont: Pvizsgált = (Alegjobb/Avizsgált) *
100. A szakember többlet MV-M, vagy MV-KÉ felelős műszaki vezetői tapasztalata és a többlet jótállás értékelési szempontok: Pvizsgált = (Avizsgált/Alegjobb) * 100, azzal, hogy a nullával osztás elkerülése érdekében amennyiben a legkedvezőbb ajánlati elem is nulla, akkor a képlet alkalmazása helyett 0 pont kerül kiosztásra. 4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra. 5. Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezet nevében aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, továbbá folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről, a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. Nemleges tartalmú változás bejegyzési nyilatkozatot is kell csatolni. 6. Ajánlattevőnek be kell csatolnia a Kbt. 66. § ( 6) bekezdés a), b) pontjai, az 67. § (4) bekezdése valamint a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat valamint a 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot. 7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük létrejött együttműködési megállapodást (az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot, az egymással szembeni felelősségvállalás szabályait, valamint a feladat- és hatáskörök bemutatását is, továbbá az EKR-ben történő képviseletre történő meghatalmazást), amelyet a közös ajánlattevők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia. 8. Idegen nyelvű iratok, dokumentumok becsatolása esetén magyar nyelvű fordítás mellékelése is kötelező. 9. Ajánlattevő a projekttársaság alapítását ajánlattevők esetében kizárja. 10. A közbeszerzési szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A Megrendelő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására is. 11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 12. A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatkérői oldalon közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: xx. Xxxx Xxxxx ( lajstromszám: 00271). 13. Ajánlatkérő jelen ajánlati felhívásban valamennyi alkalmasság feltételeit és azok igazolását, a minősített ajánlattevők jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 14. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésében megjelölte. 15. A Vállalkozó a szerződéshez annak aláírásakor csatolja és a kivitelezés végét követő 24. hónap lejártáig fenntartja az építés-szerelés kivitelezési munkákra vonatkozó, min. 20.000.000,-Ft/év és min. 10.000.000,-Ft/kár kifizetési limitösszegig terjedő, az alvállalkozói tevékenységre is kiterjedő C.A.R. típusú építés-szerelési kivitelezési összkockázatú vagyon és felelősségbiztosítását. 16. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.04.12
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:
2019.04.29
12:00
óra/perc
IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:
vagy napban:
60
(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:
2019.04.29
14:00
óra/perc
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:
Nem