VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
A jelen szerződés létrejött egyrészről Bélapátfalva Város Önkormányzata címe: : 3346 Bélapátfalva, IV. Xxxx u. 1.
bankszámlaszáma: 11739009-15379274-10070004 képviseli: Xxxxxxx Xxxxx polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)
másrészről a
Magyar Aszfalt Kft.
címe: 0000 Xxxxxxxx Xxxxxxx xx 00-00. Levelezési címe: 0000 Xxxx Xxxxx xx 00. xxxxxxxxxxxxxxx: 00-00-000000
adószáma: 11705053-4-41
bankszámlaszáma: 10300002-10489126-49020017
képviseli: Xxxx Xxxxxx területi műszaki vezető és Xxxxx Xxxxxx területi gazdasági vezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.
I. PREAMBULUM
1.1 A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzések Xxxxxxxxxx Hivatalos Lapjában (a továbbiakban: „Közbeszerzési Értesítő”) 2010. 07.30. napján megjelent 89. számon ajánlattételi felhívást tett közzé a „Xxxxxx Xxxxxx utca burkolatfelújítása és gyalogjárda felújítása” tárgyban. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2010.
09.07. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megbízó a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:
„Kbt.”) 99. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen szerződés és az ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen:
„Szerződés”) feltételei szerint.
1.2 A felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő az ÉMOP-3.1.2./B-09-2009-0011 kódszámú program számára biztosított vissza nem térítendő támogatásból és saját erőből kívánja az ellenszolgáltatást fedezni.
1.3 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljesítése során figyelembe veszi a 2007. júliusában megjelent „Útmutató a fenntartható fejlődés érvényesítéséhez”, valamint az „Esélyegyenlőségi Útmutató” előírásait, és az abban foglaltaknak megfelelően jár el. (A Szerződés jelen pontjában hivatkozott dokumentumok elérhetősége: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weboldala: xxx.xxx.xx.)
1.4 A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során, illetve a Szerződés megkötésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. A Vállalkozó a III. fejezet szerinti vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín alapos ismeretében állapította meg. A Vállalkozó a szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos pénzügyi kockázatokat kifejezetten vállalja.
1.5 A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy:
• átvette a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkák elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, és ezek a birtokában vannak,
• elolvasta és megértette ezek tartalmát,
• megkapott minden általa igényelt magyarázatot,
• a jelen Szerződés követelményei szerint vállalja a kivitelezési munkák megvalósítását,
• az átvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Vállalkozó a Szerződésből eredő kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni tudja.
II.
A SZERZŐDÉS TÁRGYA
2.1. A Megrendelő ajánlattételi felhívására a Vállalkozó által benyújtott ajánlat ismeretében a Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi kivitelezési munkák elvégzését:
• Járda aszfaltozása 850 m2-en
• Útburkolat építése 4517,5 m2-en
• Vízelvezetés, forgalombiztonság, zöldterület fejlesztés
2.2. A Megrendelő ajánlattételi felhívása jelen Szerződés 1. sz. mellékletét (a továbbiakban:
„Ajánlattételi felhívás”), az ajánlati dokumentáció a 2. sz. mellékletét (a továbbiakban:
„Dokumentáció”), a Vállalkozó ajánlata a jelen Szerződés 3. sz. mellékletét (a továbbiakban: „Ajánlat”) képezi. A felek megerősítik, hogy a Megrendelő a Dokumentáció részeként a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta a tervjegyzékben szereplő terveket és dokumentumokat. A tervek pontos leírását a dokumentáció tartalmazza (a továbbiakban együttesen: „Tervdokumentáció”).
2.3. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében az építési munkákat szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben, a szakvállalat gondosságával elkészíteni. A kivitelezési munkákat a jelen Szerződés rendelkezései, valamint a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletekben meghatározottak szerint kell elvégezni.
2.4. A Vállalkozó az építési munkák szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási és szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
III.
A VÁLLALKOZÓI DÍJ
3.1. A Vállalkozót a Szerződésben meghatározott építési munkák megvalósításért 32 550 000,- Ft + ÁFA (harminckettőmillió-ötszázötvenezer forint + 25% áfa) vállalkozói díj (a továbbiakban: „vállalkozói díj”) illeti meg. A vállalkozói díjra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.
3.2. A vállalkozói díjért a Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a Szerződés tárgyának a megvalósítására. A vállalkozói díj átalányösszeg, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő igényei alapján állapított meg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díjat a létesítményeknek, a kivitelezési helyeknek, az igénybeveendő alvállalkozók díjazásának, a beépítendő anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg. A Vállalkozó a vállalkozói díjba megfelelő tartalékot kalkulált az esetleg előre nem látható ráfordításokra és körülményekre, illetve az esetleges műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokra. A vállalkozói díj így a legnagyobb gondosság mellett felbecsülhető összes bizonytalanság kockázatának árfedezetét tartalmazza.
3.3. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi. A vállalkozói díj magában foglalja valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve a felelős műszaki vezető által nyújtandó szolgáltatásokat is és minden egyéb mellékköltséget (pl: a Vállalkozó ajánlata mellékletei készítésének, a biztosítás, a szállítás, az ideiglenes szolgáltatások, a felvonulási terület, az ellenőrzés, az előre nem látható események és jogdíjak költségeit, stb.), függetlenül azok jogcímétől.
3.4. A vállalkozói díj tartalmazza mindazon közüzemi díjak összegét is, amelyet a munkaterület átadásától a teljesítés szerződésszerű átadásáig terjedő időtartam alatt a Vállalkozó köteles viselni.
3.5. A Vállalkozó köteles minden esetben elvégezni a többletmunkát és a Megrendelő által elrendelt pótmunkát. A Vállalkozó az elvégzett többletmunka után sem a teljesítési határidő módosítására nem jogosult, sem a vállalkozói díj módosítását nem követelheti, a többletmunka után semmilyen más ellenértéket nem követelhet. Pótmunkának minősül minden olyan munka, mely sem a tervekben, sem a jelen Szerződés tárgykörében, sem pedig a vállalkozói díjban, illetve annak részletezésében nem szerepel, és amelyeket a Megrendelő külön rendel el. A Vállalkozó pótmunkát csak a Megrendelő előzetes, írásbeli megrendelése alapján jogosult végezni a Kbt. 125. § (3) a) pontja figyelembevételével (a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján).
IV. HATÁRIDŐK
4.1. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott építési munkákat elvégezni, és az egyes létesítményeket befejezni. A Megrendelő a jelen Szerződés alapján előteljesítést elfogad.
4.2. A szerződésben foglalt építési (kivitelezési) munkák végteljesítési határideje: 2011. február 28. napja. A kivitelezési munkák teljesítésének időpontja a sikeres hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja.
4.3. Amennyiben a Megrendelő a jelen Szerződés 2.1. pontjában meghatározott építési munka tekintetében – nem a Vállalkozónak felróható okból – később adja át a munkaterületeket a Vállalkozó részére, úgy a kivitelezési munkák műszaki átadási határideje meghosszabbodik a késedelmi napok számával. A bekövetkezett határidő módosulást az építési naplóba be kell vezetni.
V.
A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI
5.1. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Szerződés tárgyát a jelen Szerződés és annak mellékleteiben meghatározottaknak megfelelően, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, az átadás-átvételi határidőre hiba- és hiánymentesen elkészíti.
5.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a részére átadott Tervdokumentációt előzetesen felülvizsgálta, tartalmukat megismerte és a kivitelezést a tervek, illetve a helyben szokásos körülmények ismeretében kezdi meg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Tervdokumentáció műszaki tartalmát ismeri. A felek kijelentik, hogy a Vállalkozó a helyi körülmények ismeretének hiányára, illetve az átadott tervek nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt a későbbiek során többletköveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. Az építési munkák alapját képező műszaki dokumentációknak megfelelő kivitelezés pontosságáért, teljességéért és alkalmasságáért a Vállalkozó felel.
5.3. Minden egyéb, a Tervdokumentációban nem szereplő olyan terv (esetleg engedély) előkészítése, szakmai részének megterveztetése, beszerzése, ügyintézése, amely a szerződés szerinti építési munkák kivitelezéséhez szükséges (így különösen, de nem kizárólagosan a megvalósítás során felmerülő munkákhoz szükséges esetleges egyéb tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, stb.) a Vállalkozó kötelezettsége. Az ehhez szükséges jognyilatkozatokat a Megrendelő a Vállalkozó kérésére megadja. Amennyiben a Vállalkozó fenti kötelezettségei közül valamelyik végrehajtásához, megvalósításához bármely okból a Megrendelő közreműködése (aláírása, ellenjegyzése, írásos megrendelése, stb.) szükséges, úgy a Vállalkozó kötelezettsége az adott feladat minden részletre kiterjedő, aláírásra kész előkészítése.
5.4. A Vállalkozó felelős a teljes és megfelelő kitűzésért és az ahhoz szükséges összes műszer, berendezés és munkaerő biztosításáért. Ha a munkák előrehaladása során bármikor, bármely helyzet, szint, méret, vagy irány vonatkozásában bármilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a Vállalkozónak - ez irányú felszólításra - saját költségén kell az ilyen hibát helyrehoznia. Bármely kitűzésnek a Megrendelő vagy a műszaki ellenőr általi ellenőrzése semmilyen módon nem mentesíti a Vállalkozót azok helyességéért fennálló felelőssége alól. A Vállalkozónak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre kell állítania minden alappontot, pontot és más tárgyat, amely a kitűzésére szolgál és/vagy arra használnak. A kitűzéseket a magyar Mérnök-Geodéziai Szabályzat előírásaival teljesen megegyezően kell elvégezni, a Vállalkozó saját költségén. A kitűzési hibákból eredő minden következményt a Vállalkozónak kell viselnie, beleértve az ilyen hibák okozta költségeket is.
5.5. A Vállalkozó köteles biztosítani a munkák megvalósítása során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt, amely a Vállalkozó szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő teljesítése érdekében szükséges. A Vállalkozó köteles biztosítani valamennyi, a munkák megvalósításához szükséges árut, anyagot, szerkezetet, vállalkozói eszközt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű.
5.6. A felek megállapodnak, hogy a teljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére kizárólag abban az esetben jogosult, ha Ajánlatában alvállalkozók igénybevételének szándékáról nyilatkozott. A Vállalkozó a jelen Szerződésben megjelölt vállalkozói díj 10%-át meghaladó mértékben kizárólag azokat az alvállalkozókat veheti igénybe, akiket Ajánlatában név szerint megjelölt. Az alvállalkozó sem vehet igénybe saját teljesítésének tíz százalékát meghaladó mértékben teljesítési segédet. Ha szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles előzetesen bemutatni a Megrendelőnek az alvállalkozó alkalmasságát igazoló, a közbeszerzési eljárásban előírt dokumentumokat. A Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legkésőbb 8 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni az alvállalkozó elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve arról, hogy állásfoglalása kialakításához milyen további adatokra van szüksége.
5.7. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért pedig a Ptk. 391. § (3) bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely az adott alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.
5.8. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára vonatkozó előírásokat az alvállalkozókkal kötött szerződésben is megfelelően érvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységéért és cselekedetéért.
5.9. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen Szerződés teljesítése céljából, e Szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a Kbt. 305. § (1)–(3) bekezdése és a 306/A. § szerinti előírások érvényesítését.
5.10. A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy jelen Szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött valamennyi vállalkozási szerződés esetében a vállalkozónak alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatnia kell arról, hogy a közöttük létrejött szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: „Art.”) 36/A. § rendelkezésének hatálya alá esik. A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a fent hivatkozott tájékoztatási kötelezettség elmulasztása szankcióval jár: az Art. 172. § (17) bekezdése alapján az adózó e tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása esetén kifizetésenként a kifizetés összegének 20%-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. A hivatkozott törvényi rendelkezés alapján (Art. 36/A. §) a közbeszerzések közvetlen megvalósításához kapcsolódóan a Kbt. szerinti nyertes ajánlattevő és az alvállalkozók, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetésnél a vállalkozó az igénybevett alvállalkozónak a teljesítésért abban az esetben fizethet - ide nem értve az általános forgalmi adót -, ha az alvállalkozó a kifizetés időpontját megelőzően bemutat, átad vagy megküld egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. A Vállalkozónak a nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése hiányában vissza kell tartania a kifizetést. Amennyiben teljesíti a kifizetést, annak erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt adóigazolásban köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállítását követően a végrehajtás szabályai szerint haladéktalanul intézkedik a követelés lefoglalásáról. A Vállalkozó a követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól, és a kifizetést a végrehajtás alá vont összeggel csökkentve teljesíti. A fent hivatkozott (az Art. 36/A. §-ában foglalt) rendelkezéseket a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött jelen vállalkozási szerződésre is alkalmazni kell. Egyebekben - a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések módosulása esetén - a mindenkor hatályos adójogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni.
5.11. A Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák.
5.12. A Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszíneket és az összes olyan helyet, ahol az építési anyagokat tárolják, vagy előkészítik a teljesítéshez. A Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és beszállítóinál is.
5.13. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján köteles az építési munkák munkaterületeinek átadás-átvételétől kezdve folyamatosan építési naplót vezetni és azt állandóan a kivitelezés helyszínein tartani. A naplókat valamennyi kivitelezési helyszín tekintetében egy eredeti és egy másolati példányban kell naprakészen vezetni, melyből a Megrendelő egy másolati példányra jogosult. A Vállalkozó által vezetett építési naplókat Megrendelő és a műszaki ellenőr legalább 8 naponként ellenőrizni és aláírni köteles.
5.14. A Vállalkozó köteles a munkaterületeket tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni. A Vállalkozónak – amennyiben releváns - az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárnia.
5.15. A Vállalkozó a munka befejezésekor köteles saját költségén eltávolítani minden hulladékot, a saját vagy alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, szerszámokat, gépeket és anyagokat, és köteles a munkaterületeket tiszta és biztonságos és használatba vehető állapotban átadni.
5.16. A Vállalkozónak kell saját költségén gondoskodnia a teljesítés során vízről, energia-ellátásról vagy egyéb olyan hálózati csatlakozásról, amely a munka hatékony, kielégítő és biztonságos végzéséhez szükséges. Ehhez a Vállalkozó igénybe veheti már létező közüzemi csatlakozásokat, ellenszolgáltatás fejében. A közüzemi díjak a 3.4. pont szerint a Vállalkozót terhelik.
5.17. A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületekre vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterületek megfelelő védelme és őrzése a Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli.
5.18. A Vállalkozó köteles betartani és alvállalkozóival betartatni a rá, illetve rájuk vonatkozó adó-, társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségeit. A Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítania a munkaerő magyarországi alkalmazási feltételeire és mindenfajta képzettségű munkaerő alkalmazási feltételeire vonatkozó előírások, szabályok és utasítások kötelező betartására.
5.19. A Vállalkozó köteles a saját alkalmazottai baleset-, munka-, és tűzvédelmi oktatásáról gondoskodni, ezen előírásokat betartani, illetve betartatni.
5.20. A Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületeket. A Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat a Vállalkozó köteles saját költségén az átadás-átvételig kijavítani, ennek hiányában az átadás-átvétel nem kezdhető meg.
5.21. A Vállalkozó munkája során különös gondossággal kell, hogy óvja és védje a munkaterületek környezetét, a szomszédos ingatlanokat, az azokban okozott bárminemű kárért teljes felelősséggel tartozik. A szomszédos ingatlanok állapotát az építkezés megkezdésekor dokumentálni és arról jegyzőkönyvet felvenni köteles.
5.22. A munkaterületek átadás-átvétele után a munkaterületeken a munkavédelmi, egészségvédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi előírások betartásáért és betartatásáért Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. Ezek elmulasztásáért a Megrendelőt semmilyen felelősség nem terheli.
5.23. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni.
5.24. A Vállalkozó köteles a munka megkezdésétől számított 5 napon belül a munkaterületeken tájékoztató táblát felállítani, amelyen köteles feltüntetni a munka megnevezését, a tervező nevét, elérhetőségét, a kivitelező nevét, elérhetőségét, az építtető nevét, elérhetőségét és a műszaki ellenőr nevét és elérhetőségét.
5.25. A Vállalkozó köteles az Európai Uniós előírásoknak megfelelően a munkaterületeken az Új Magyarország Fejlesztési Terv arculati kézikönyvnek (letölthető: xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx) megfelelő tartalmú tájékoztató táblákat kihelyezni, amely táblák díját a vállalkozási díj tartalmazza.
VI.
AZ ÉPÍTÉSI MUNKA MEGKEZDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉS A KIVITELEZÉS ALATT
6.1. A munkaterületek átadása a szerződéskötést követő 1 héten belül esedékes.
6.2. A Vállalkozó az építési munkák kivitelezésének helyszíneit (a munkaterületeket) előzetesen megtekintette, az állapotot szemrevételezte.
6.3. A Megrendelő a munkaterületeket átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó részére. Az átadás megtörténtét az építési naplókban kötelesek a felek rögzíteni.
6.4. A takarásra kerülő munkák ellenőrzése érdekében, vagy szakhatósági ellenőrzési munkák megkezdése előtt a Vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 3 munkanappal korábban az adott építési naplóba bejegyezni, és arról a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt írásban úgy értesíteni, hogy kizárólag a Megrendelő szabad döntésén múljon, hogy a nevezett eseményen részt kíván-e venni.
6.5. A Megrendelő és a műszaki ellenőr jogosultak a kivitelezést bármikor ellenőrizni, észrevételeiket, javaslataikat az építési naplókba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a bejelentésekre 3 munkanapon belül a naplóban válaszolni, és válaszait egyidejűleg telefaxon is megküldeni.
6.6. A Megrendelőnek joga van az építkezés kivitelezésének ellenőrzése érdekében szükség esetén megbeszélést kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés eredményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meghatározottak kötelezőek a Vállalkozó számára.
6.7. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés során a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben előírt, megfelelő jogosultsággal rendelkező, felelős műszaki vezetőt alkalmaz a
2.1. pontban meghatározott építési munkákhoz. A felelős műszaki vezető köteles – különösen, de nem kizárólagosan – folyamatosan az építkezések helyszínén tartózkodni, valamint az építési naplók, illetve a kivitelezés lebonyolításához szükséges okiratok őrzéséről gondoskodni. A Vállalkozó felelős műszaki vezetőinek alkalmasnak kell lenniük arra, hogy a felelős szakmai építésvezetést az építésügyi szabályoknak és szabványelőírásoknak megfelelően ellássák, és a kivitelezést teljes felelősséggel irányítsák. A felelős műszaki vezető alkalmasságára vonatkozó, az Ajánlattételi felhívásban meghatározott igazolásokat a
3. sz. melléklet tartalmazza. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a Szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt felelős műszaki vezetővel, a Megrendelő más személy közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban a felelős műszaki vezetőre meghatározott követelményeknek / vagy – esetlegesen - az építési hatóság által előírt követelményeknek. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles előzetesen bemutatni a Megrendelőnek a felelős műszaki vezető alkalmasságát igazoló, a közbeszerzési eljárásban / vagy az építési hatóság által előírt dokumentumokat. A Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legkésőbb 8 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni a felelős műszaki vezető elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve arról, hogy állásfoglalása kialakításához milyen további adatokra van szüksége.
VII.
VÁLTOZTATÁSOK, KIEGÉSZÍTŐ ÉPÍTÉSI MUNKÁK
7.1. Ha a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti teljesítési határidőket, vagy műszaki tartalmat – a felelősségi körén kívül eső ok miatt – előre láthatólag nem tudja betartani/teljesíteni, jogosult a Dokumentációban foglalt Tervdokumentációban, illetve a jelen szerződés az Ajánlatában meghatározottaktól eltérő olyan műszaki megoldást javasolni, amely a jelen szerződés céljának és az itt meghatározott minőségi előírásoknak és más feltételeknek maradéktalanul megfelel. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a szerződésmódosítás alapjául szolgáló dokumentumokat és részletesen kidolgozott javaslatait előzetesen a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó által javasolt módosításokra kizárólag a Megrendelő írásos hozzájárulása és a szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírása után kerülhet sor. A hozzájárulás megadására a Megrendelő nem köteles.
7.2. A Szerződést Felek a Kbt. 303. §-ában foglalt feltételek betartása mellett módosíthatják. A Szerződés módosításából a Megrendelőnek többletköltsége nem adódhat, a III. fejezetben meghatározott vállalkozói díj nem növelhető. A javaslattétel elmulasztásából, illetve késedelmes megtételéből eredő károkért a Vállalkozót teljes felelősséggel tartozik.
7.3. Amennyiben a Vállalkozó által kezdeményezett módosítás engedélyköteles, és a módosításhoz a Megrendelő és – amennyiben a támogatói döntés és/vagy a támogatási szerződés alapján szükséges – a támogató hozzájárult, úgy a módosított változat kivitelezéséhez szükséges engedélyek beszerzése (építési engedély, szakhatósági hozzájárulások, stb.) a Vállalkozó feladata és kötelezettsége, ez azonban határidő módosításra nem jogosít. Bármilyen módosítás csak írásban érvényes.
7.4. Ha a Vállalkozó a Tervdokumentációban, illetve az Ajánlatában megnevezett anyagokat – a felelősségi körén kívül eső ok miatt – beszerezni nem tudja, vagy a Tervdokumentációban, illetve az Ajánlatban meg nem határozott vagy nem a típus pontos megjelölésével szereplő anyagot kényszerül felhasználni, úgy csak a célnak megfelelő, azonos műszaki és használati paraméterű anyagot építhet be. A Vállalkozó köteles az adott anyag mintáját és műbizonylatát előzetesen a Megrendelő részére megküldeni, illetve bemutatni. A változtatásra és a beépítésre kizárólag a Megrendelő írásos hozzájárulása után kerülhet sor, mely hozzájárulás megadására Megrendelő nem köteles. Ebből többletköltsége a Megrendelőnek nem adódhat, a III. fejezet szerinti vállalkozói díj nem növelhető. A Vállalkozó felel azért, hogy a helyettesített anyag mind minőségben, mind használhatóságában megfelel a Szerződés előírásainak.
VIII.
A FELEK KÉPVISELETE
8.1. A Megrendelő esetében a Megrendelő képviseletére mindenkor jogosult személy nyilatkozhat a Szerződés módosításával, póthatáridő megállapításával, a Tervdokumentáció jóváhagyásával, annak esetleges módosításával, az esetlegesen felmerülő kiegészítő építési munkákkal kapcsolatban.
8.2. A Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésére, illetve az építési munkák minőségi és mennyiségi felülvizsgálatára műszaki ellenőrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendelő felé az építési munkák átvételével kapcsolatosan.
8.3. A szolgáltatás átvételét kizárólag a Megrendelő vagy a nyilatkozattételre jogosult képviselője jogosult igazolni.
8.4. A felek kijelentik, hogy az építési naplókban az építési munkákkal kapcsolatos bejegyzés nem tekinthető az építési munkák átvételének.
8.5. A Megrendelő – Szerződéssel és a szolgáltatás átvételével kapcsolatban - nyilatkozattételre jogosult képviselője:
Név: Xxxxxxx Xxxxx polgármester
Cím: Bélapátfalva Város Önkormányzata (3346 Bélapátfalva, IV. Xxxx xx 0.) Telefon: x00-00-000-000
Fax: x00-00-000-000
8.6. A műszaki ellenőr:
Név: Xxxxx Xxxxxxxx, közlekedésépítő mérnök Cím: 3300 Eger, Xxxxxxxx Xxxx út II/5.
Telefon: x00-00-000-0000
8.7. A Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviselője:
Név: Xxxx Xxxxxx
Cím: 0000 Xxxx, Xxxxx xx 00.
Telefon: x00-00-000-000
Fax: x00-00-000-000
E-mail: xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
8.8. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Név: Xxxxx Xxxxx
Cím: 0000 Xxxx, Xxxxx xx 00.
Telefon: x00-00-000-000
Fax: x00-00-000-000
E-mail: xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
8.9. A fenti képviselők és vezetők személyében bekövetkezett változásokról a felek egymást írásban, előzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a változást követően haladéktalanul kötelesek értesíteni.
IX.
A SZOLGÁLTATÁS ÁTVÉTELE: A TELJESÍTÉS
9.1. A Vállalkozó köteles az építési munkákat – munkamegszakítások nélkül – az Ajánlat részét képező építési ütemtervnek megfelelően elvégezni, és azokat a jelen Szerződés 4.2. pontjában meghatározott határidőre teljesíteni.
9.2. Az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Vállalkozó 5 nappal korábban köteles írásban értesíteni a Megrendelőt. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az építési munkák megvalósítását igazoló dokumentumokat: 3 példányban a megvalósulási tervdokumentációkat, valamint a felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat. Vállalkozó köteles továbbá átadni a Megrendelő részére a beépített anyagokra vonatkozó minőségi tanúsítványokat, bizonylatokat, használati és karbantartási útmutatókat, és minden egyéb olyan dokumentumot, amely a Szerződés tárgyának a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges. Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvétel meghiúsul.
9.3. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő, illetve műszaki ellenőre a Vállalkozó által a Szerződés keretében elvégzett építési munkákat teljes körűen megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a szerződéses és jogszabályi előírásoknak. Az átadás-átvételi eljáráson felfedezett hibákról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott időn belül maradéktalanul kijavítani. A Vállalkozó esetleges hiánypótlási kötelezettsége a szerződés teljesítésének határidejét nem módosítja. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a határidők hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a késedelemmel kapcsolatosan keletkező kárát (a kötbért, valamint az azt meghaladó kárát) megtéríteni.
9.4. Amennyiben a Vállalkozó a javítási kötelezettségének a jegyzőkönyvben meghatározott ideig nem tesz eleget, a Megrendelő dönthet, hogy a teljesítést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendelő a teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában arányos díjcsökkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, úgy jogosult a hibákat a Vállalkozó költségére maga kijavítani vagy mással kijavíttatni.
9.5. A felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vállalkozó teljesítése hiba- és hiánymentes, az építési munkák kifogástalan minőségben elkészültek, a környező létesítményekben, közművekben, utakban a Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra kerültek, a jelen Szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelően megtörtént.
9.6. Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a Szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát, ha az egyekben megfelel a jelen Szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. A Vállalkozó ezen hibákat is köteles kijavítani az átadás-átvételkor készült jegyzőkönyvekben foglalt határidőkig. A hibák kijavításáig a Megrendelő visszatarthatja a hibák kijavításának Megrendelő által becsült értékét. A Vállalkozó a részszámla összegét ezen értékkel csökkenteni köteles. A visszatartott összeg számlázására és kifizetésére csak a hibák kijavítását követően jogosult. A hibák tekintetében egyekben a Megrendelő a Ptk.-ban rögzített szavatossági jogokkal élhet.
9.7. Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a Megrendelő teljesítési igazolást állít ki. A teljesítési igazolás tartalmazza különösen az átadás-átvételre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot, a Megrendelőnek az átadás-átvétel során átadott dokumentáció felsorolását, az érvényesíteni kívánt igényeket (pl. díjcsökkentés, visszatartás), és mellékletként a még meglévő, az átvételt nem akadályozó hibákról és más hiányosságokról, valamint azok javítási határidejéről készült jegyzőkönyveket.
9.8. A teljesítés igazolás kiadásának feltétele, hogy a Vállalkozó a Megrendelő részére átadja a jelen szerződés XII. pontja szerint Jóteljesítési biztosítékot.
9.9. A kárveszély a Vállalkozóról a Megrendelőre a kivitelezés befejezését követően, a teljes szerződéses munka hiány- és hibamentes átadás-átvételére vonatkozó teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírásával egyidejűleg száll át.
9.10. A felek kötelesek az átadás-átvételtől számított egy éven belül a fentiekben meghatározott szabályok betartásával utó-felülvizsgálati eljárást lefolytatni.
X.
ELSZÁMOLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK
10.1. A Megrendelő előleget nem biztosít.
10.2. A vállalkozói díj kifizetése számla ellenében történik,
- 1 db részszámla nyújtható 50 %-os műszaki tartalom szerinti teljesítés elérését követően, a műszaki ellenőr és Megrendelő által kiadott teljesítési igazolás alapján,
- 1 db végszámla nyújtható be a teljesítést követően hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján az esetleges hiánypótlásokat követően.
10.3. A teljesítési igazolásához a Megrendelő kérheti az adott munka elvégzésekor beépített anyagok és gyártmányok tulajdonjogának igazolását. Ezen igazolás bemutatása hiányában Megrendelő a nem igazolt anyagok értékének megtérítését megtagadhatja.
10.4. A számlában szereplő díj alátámasztására számlarészletezőt kell készíteni, melyben tételenként rögzítésre kerül az elvégzett munka mennyisége és az ebből számított anyag és díjtétel.
10.5. A Megrendelő - jogszabályoknak megfelelően kiállított, általa ellenjegyzett – számlája összegét az alábbiak szerint utalja a Vállalkozó részére: a teljesítésigazolással ellátott számla értékének 10 %-át a számla befogadását követő 30 napon belül közvetlenül utalja
Megrendelő a Vállalkozónak a jelen Szerződésben meghatározott és a számlán feltüntetett bankszámlájára.
10.6. Figyelemmel a Támogatási Szerződésben rögzített feltételekre, a támogatást, a számla értékének fennmaradó 90%-át a Közreműködő Szervezet egyenlíti ki banki átutalással a teljesítést követő 60 naptári napon belül a Magyar Államkincstáron keresztül. E körben a Vállalkozó kijelenti, hogy ismeri a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. Rendel és a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet rendelkezéseit a kifizetés vonatkozásában.
10.7. Amennyiben a közüzemi díjakhoz kapcsolódó számlákat a szolgáltatók a Megrendelő részére állítanák ki, úgy a Megrendelő ezen költségeket a Vállalkozó részére továbbszámlázza. Ha a Vállalkozó ezen összeget a számlán feltüntetett határidőre a Megrendelő részére nem fizetné ki, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a ki nem fizetett összeget, valamint annak a késedelem időtartamára a 10.7. pont mértékével azonos kamattal növelt mértékét a Megrendelő az esedékes számla alapján fizetendő összegbe beszámítsa, abból levonja.
10.8. A számlákat minden esetben a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolással kell ellátni és egy eredeti és egy másolati példányban kell kiállítani.
10.9. A számlákhoz mellékletként csatolni szükséges az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott „nullás adóigazolást” (30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel a Vállalkozó igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs).
10.10. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A. § (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére kötelezhető. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat másfélszerese. A kamatfizetési kötelezettség a jogosult fizetési felszólításának (számlájának) fizetési határidejétől esedékes.
10.11. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő által igazolt teljesítés részét képező munkarészt végző alvállalkozó teljesítését nem igazolja vagy annak díját az alvállalkozóval kötött szerződésben foglalt fizetési határidőt követő 15 napon belül nem teljesíti, a Megrendelő jogosult az igazolt munkarész szerződésszerű ellenértékét az alvállalkozó részére közvetlenül kifizetni. Az alvállalkozó részére fizetett összeget a Megrendelő jogosult levonni a Vállalkozó esedékes részszámlájából.
XI. KÖTBÉR
11.1. A Szerződésben és annak részét képező mellékletekben meghatározott határidőket mindkét fél köteles betartani. Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból a Szerződés IV. fejezetében meghatározott végteljesítési határidő tekintetében késlekedik, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A késedelmi kötbér a jelen Szerződés 4.2. pontjában meghatározott teljesítési határidő eredménytelen lejárta utáni első naptól jár, napi mértéke 1.000.000 Ft/nap. A késedelmi kötbér mértéke maximum a 3.1 pontban meghatározott nettó vállalkozói díj 25 %-a lehet.
11.2. A jelen szerződésben meghatározott kötbér lejárt követelésnek minősül, a Megrendelő az esedékes számlából azt levonhatja. Ha a számlából történő levonásra nincs lehetőség vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni.
11.3. A jelen Szerződés IV. fejezetében, a végteljesítési határidőre vonatkozó, 30 napon túli, a Vállalkozónak felróható okból előálló késedelem esetén a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, meghiúsulási kötbért követelhet, és követelheti az okozott kár megtérítését. A felmondás a Szerződést megszünteti. A meghiúsulási kötbér vetítési alapja minden esetben a Szerződés teljes nettó ellenértéke, és mértéke a 3.1 pontban meghatározott nettó vállalkozói díj 25 %-a. A Megrendelő a jelen pontban meghatározott eseten túl, a jelen Szerződés 15.1. és 15.2. pontjaiban meghatározott esetekben is jogosult a jelen pont szerinti meghiúsulási kötbért és a kötbért meghaladó kárát érvényesíteni a Vállalkozóval szemben.
11.4. A Vállalkozó tudomásul veszi és elismeri, hogy a jelen Szerződés IV. fejezetében meghatározott végteljesítési határidő be nem tartása és ezáltal a Szerződés teljesítésének ebben a szerződéses pontban meghatározott meghiúsítása esetén a Megrendelőnek új közbeszerzési eljárást kell kiírnia, amely jelentős költségekkel jár.
XII. JÓTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK
12.1. A Vállalkozó a teljesítési igazolás kiállításáig köteles a Szerződés teljes nettó ellenértékének 3
%-át kitevő Jóteljesítési Biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A jóteljesítési biztosíték a jótállási időszak kezdetétől a jótállási időszak lejártáig szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényességgel, lehívhatósággal, így annak a jótállási időszak lejártától számított 30. napig érvényben kell maradnia.
12.2. A jóteljesítési biztosíték feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalás arra az esetre, ha a Vállalkozó jelen Szerződésben vállalt jótállási kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti, és a hiányosságokat nem vagy csak részben orvosolja a Megrendelő által a Szerződés alapján megjelölt póthatáridőn belül.
12.3. Amennyiben a Vállalkozó jelen Szerződésben vállalt kötelezettségének a Megrendelő írásbeli felszólításra a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy:
- a bank/biztosító saját kötelezettsége alapján a Megrendelő írásbeli felszólítására – az alapjogviszony vizsgálata nélkül - azonnal köteles kifizetni a Megrendelőnek az általa megjelölt összeget, a bankgarancia/kezességvállalás értékhatáráig; vagy
- amennyiben a Vállalkozó a teljesítési és/vagy a jóteljesítési biztosítékot a Megrendelő számlájára történő átutalással teljesíti, úgy Megrendelő az általa megjelölt összeget a biztosíték összegéből jogosult lehívni.
12.4. A jóteljesítési biztosítékot Vállalkozó legkésőbb a teljesítési igazolás kiállításáig bocsátja a Megrendelő rendelkezésére.
XIII.
A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE ALATTI KÁRESEMÉNY, BIZTOSÍTÁS
13.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik - különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben - a teljes vállalkozási szerződés időtartamára vonatkozó, saját névre szóló, teljes körű építési és általános felelősség- és vagyonbiztosítással. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására.
13.2. A felelősségbiztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 4. sz. mellékletét képezi. A biztosítás költségét a Vállalkozó viseli, a folyamatos díjfizetést igazolnia kell a Megrendelő felé.
13.3. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületeken, vagy az építőanyagok szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a Vállalkozó, vagy a Vállalkozó érdekkörébe tartozó személy/alvállalkozó magatartására vezethető vissza, úgy a
Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni, összhangban a jelen szerződés V. fejezetében foglaltakkal.
13.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy érvényes munkaadói felelősségbiztosítással, továbbá a munkaterületekre felvonultatott gépeire, eszközeire szóló biztosítással rendelkezik.
13.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a munkavállalóinak, megbízottainak, egyéb alkalmazottainak személyére szóló balesetbiztosítással, amely olyan munkahelyi baleset és rokkantsági biztosítás, amely bármely munkavállalójának, megbízottjának, egyéb alkalmazottjának bármely követelését – bele értve a TB viszontkövetelését is – fedezi. Ezek vonatkozásban a Vállalkozó a Megrendelő irányában semmilyen követeléssel nem léphet fel.
XIV. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
14.1. A Vállalkozó felelősségére a beépített anyagok, nyújtott szolgáltatások, a teljesített szállítás vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:
„Ptk.”) szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott terveknek, dokumentumoknak, vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, I. osztályú minőségben végzi el.
14.2. A Vállalkozót teljes körű jótállási (garanciális) kötelezettségek terhelik valamennyi építési munka sikeres műszaki átadás-átvételét követően, a jelen Szerződés 9.7 pontjában meghatározott teljesítési igazolás kiállításától számított 62 hónapig.
14.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére, az értesítéstől számított 15 napon belül kijavítani vagy a kifogásolt részt kicserélni vagy a hibát harmadik személlyel kijavíttatni (amennyiben az műszakilag nem lehetséges, 15 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni).
14.4. A kijavított, kicserélt részek vonatkozásában a jótállási idő a kijavítás, illetve kicserélés teljesítésének időpontjától kezdődően újra indul.
14.5. A felek a jótállási időszak alatt minden évben bejárást tartanak és rögzítik a garanciális körbe tartozó hibalistát. A vállalkozó köteles a hibalistán felvett hibákat 30 naptári napon belül kijavítani.
14.6. A jótállási idő lejárta előtt 30 nappal a felek újabb vizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen fennálló hibákat, valamint az azok kijavítására meghatározott határidőt.
14.7. A teljesítéssel kapcsolatos speciális jótállási szabályok a Ptk.-ban és más hatályos magyar jogszabályokban meghatározott szavatossági jogok érvényesítését nem érintik.
XV.
A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁS, ELÁLLÁS
15.1. A Megrendelő a Ptk-ban szabályozottakon túlmenően az alábbi esetekben jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani:
a) a Vállalkozó a munkát a 6.1. pontban meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi el;
b) a Vállalkozó a jelen Szerződés IV. fejezetében foglalt határidőhöz képest 30 napot meghaladó késedelembe esik;
c) a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel;
d) a Vállalkozó ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Vállalkozó érdekkörében, mely a szerződés teljesítését meghiúsíthatja;
e) a Vállalkozó átalakul, vagy tulajdonosai összetételében, vagyonában olyan jelentős változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a fentiekben meghatározott változások a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik;
f) A Vállalkozó a biztosítékadási / fenntartási kötelezettségeinek nem tesz eleget.
15.2. A Megrendelő a jelen szerződést a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően akkor jogosult 15 napos határidővel, előzetes írásbeli értesítést követően felmondani, ha erre hatósági kényszer (az építkezés hatóság részéről történő leállítása, amely a Megrendelő érdekkörén kívül merül fel) okot ad.
15.3. A Megrendelő felmondása esetén jogosult a Vállalkozó által még el nem végzett munkát harmadik személlyel elvégeztetni, melynek ellenértékét a Vállalkozó számlájából levonhatja. Az ezt meghaladó összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni.
15.4. A 15.1. és 15.2. pontokban foglalt esetekben a Megrendelő jogosult a XI. fejezet (11.3. pont) szerinti meghiúsulási kötbér és az azt meghaladó kárának érvényesítésére.
15.5. A 15.2. pontban foglalt esetben a Vállalkozó a már elvégzett munkájának megfelelő vállalkozói díjra jogosult.
15.6. A Megrendelő a Szerződéstől elállhat, ha a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni. Az elállás a Szerződést felbontja. Ebben az esetben a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult.
XVI. JOGVITÁK, BÍRÓSÁG
16.1. A felek a Szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások során kísérelik meg rendezni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a felek szakértői véleményt kérnek és a további egyeztetések során ezt figyelembe veszik.
16.2. A peren kívüli tárgyalások sikertelensége esetén a szerződő felek alávetik magukat perértéktől függően az Egri Városi Bíróság vagy a Heves Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
XVII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
17.1. A Szerződés teljesítése érdekében a felek kötelesek együttműködni, a teljesítés szempontjából releváns valamennyi jelentős tényről egymást értesíteni.
17.2. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azzá válna, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A felek kötelesek ebben az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll.
17.3. A jelen Szerződés csak a Xxxxx közös megegyezésével, írásban módosítható. A Szerződésnek a közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásában és Dokumentációjában meghatározott feltételeit, illetve a Vállalkozó Ajánlatának tartalma alapján meghatározott részét a Kbt. 303.
§–a alapján a felek kizárólag akkor módosíthatják, ha a szerződéskötést követően – a