KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Az uniós nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti eljárási szabályok kerülnek alkalmazásra

1.2. Előzetes kikötések

1.2.1 Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentum tartalmazza az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, az ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, a műszaki leírást, valamint a szerződéstervezetet. Az ajánlatnak az összes elvégzendő feladatot tartalmaznia kell, úgy, ahogy azt az ajánlatkérő jelen közbeszerzési dokumentumban előírja.

1.2.2. Ajánlata benyújtásával az ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a Közbeszerzési dokumentumokban (a továbbiakban: KD) meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel, kiegészítő tájékoztatással együtt, függetlenül az ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ezennel eláll.

1.2.3. Az ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges.

Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, meghatározást, specifikációt, amelyet a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak, átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat által tartalmazott nem pótolható hiba, hiányosság az ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

1.2.4. Amennyiben ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, ajánlattevőnek csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító iratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási iratokat.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

1.2.5. A Kbt. és Ptk. alkalmazása: a közbeszerzési dokumentumokban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a Kbt. egyéb végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

1.3. Xxxxxxxxxxx, közös ajánlattevő, alvállalkozó, egyéb gazdasági szereplő

1.3.1. A Kbt. 3. § szerinti értelmező rendelkezések ide vonatkozó szabályai:

Xxxxxxxxxxx: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;

Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.

Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [36. § (1) bekezdés].

1.3.2. Közös Ajánlattevő(k)

A Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35-36. §-ai szerinti előírásoknak.

A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék, Ajánlatkérő kizárólag az ajánlatban megjelölt képviselő ajánlattevő részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat.

A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. (IV.14. sz. melléklet)

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az eljárásban az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat:

• a közös ajánlatevők nevét, székhelyét,

• közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő (ajánlattevő) megnevezését és felhatalmazását a teljes körű döntéshozatalra, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a közös ajánlattevők képviseletében a teljes körű nyilatkozattételre,

• a közös ajánlattevők feladatmegosztását, a szerződéses árból való részesedésük mértékét,

• valamennyi közös ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges feladatok megvalósításáért,

• azon nyilatkozatot, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontófeltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától, nyertesség esetén a közös ajánlatot létrehozó megállapodás érvényes marad a megállapodásból fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig.

1.4. Kiegészítő tájékoztatás

A Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől.

Kérjük, hogy kizárólag a Kbt. 56. §-ának megfelelő tartalommal, a megfelelő ajánlattétel érdekében, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket.

Az eljárással, így különösen szerződéstervezettel és műszaki leírással kapcsolatban Ajánlatkérő nem vár módosítási javaslatokat az ajánlattevőktől.

Formai előírások:

A Kbt. szabályozása értelmében sem az ajánlatkérő, sem a Közbeszerzési szakértő alkalmazottai nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni. A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott elérhetőségre közvetlenül benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon (vagy a Kbt. 41. § (1) bekezdésének megfelelő elektronikus úton) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért a Közbeszerzési szakértőhöz. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a gazdasági szereplőt terheli.

A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a könnyebb feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthető, pl. „*.docx” formátumban is megküldeni az eljárást megindító felhívásban megjelölt e-mail címre. A kiegészítő tájékoztatás megadása írásban történik, a közbeszerzési dokumentumokkal megegyező helyre történő haladéktalan feltöltéssel, továbbá az érdeklődő gazdasági szereplőknek (akik ezt jelezték, és elérhetőségüket megadták) egyidejűleg közvetlenül e-mailen is megküldésével. A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatások a továbbiakban a közbeszerzési dokumentumok részét képezik.

Kiegészítő tájékoztatás kérésére ajánlatkérő „észszerű időben”, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejáratát megelőző 6 nappal adja meg a választ.

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző tizedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. Amennyiben a válaszadás a megadott határidőn belül (annak ellenére, hogy azt időben kérték) nem lehetséges, úgy ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja a Kbt. 52.

§ (4) bekezdés a) pontja alapján. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kbt. 56. §-a alapján az ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan

értelmező tájékoztatást adni.

1.5. Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján teljes körűen, az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet.

A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül az ajánlattevő részére megküldi, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat ajánlattevőnként tételesen.

Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. (Kbt. 71. § (5) bekezdés)

Ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlel. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. (Kbt. 71. § (6) bekezdés).

1.6. Indokolás kérés

Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kér írásban és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.

Ajánlatkérő a Kbt. 72. § (7) bekezdése alapján hasonlóan jár el, ha az ajánlatnak valamely eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást.

1.7. Üzleti titok

A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplőnek az üzleti titkot tartalmazó iratot az ajánlatban elkülönített módon, külön fejezetben és mellékletben kell közölnie és az elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 44. § (2) bekezdés szerint a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, úgy az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

Amennyiben ajánlattevő valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja, úgy ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés fa) pontja alapján érvénytelen.

1.8. Az ajánlattétel költsége

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő nem felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az ajánlattevőt érheti a helyszínen tett látogatásokkal vagy vizsgálatokkal kapcsolatban, vagy az ajánlat bármely más vonatkozásában. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a közbeszerzési dokumentumokban kifejezetten megadott jogcímen kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet.

1.9. Ajánlatok elbírálása

Ajánlattevő az ajánlatok elbírálását két szakaszban végzi: először a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A bírálat első részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására, valamint a pénzügyi- gazdasági és műszaki-szakmai alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat nem kell benyújtania a gazdasági szereplőnek, hanem elegendő valamennyi ajánlattevőnek az előírt feltételeknek megfelelő, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum csatolása a fentiek igazolására. A fenti iratokon (igazolásokon) kívül az ajánlatkérő által előírt valamennyi irat csatolandó az ajánlathoz.

Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.

Ajánlatkérő csak a fentiek szerint megfelelőnek talált ajánlatokat értékeli az értékelési szempontok szerint.

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben – a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Ha az igazolások benyújtására felkért ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. (Ezzel a lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.)

Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat.

1.10. Az ajánlatok értékelése

Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár- érték arányt megjelenítő értékelési szempont az alábbiak szerint.

1.10.1. Az érvényes ajánlat(ok) bírálati szempont szerinti értékelése

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli. Részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.

Az értékelési szempontok az alábbiak:

Az elbírálás részszempontjai Súlyszám

1) Nettó ajánlati összár (nettó Ft) 95

2) Ajánlattevő által fizetendő olajdiagnosztikai

vizsgálatok száma (db) 2

3) Az elszállításra kerülő hulladékolajért

ajánlattevő által fizetendő egységár (nettó Ft/kg) 3

A súlyszám és az értékelési szempontra adott pontszám szorzata és az egyes részszempontokra adott pontszámok összege adja az ajánlat összpontszámát. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatnak. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

Az értékelés módszere:

Az 1. részszempont tekintetében Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszere alapján értékeli az ajánlatokat.

Képlete: P=A legjobb/A vizsgált(Pmax-Pmin)+Pmin ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A 2. részszempont tekintetében Ajánlatkérő az abszolút értékelés módszere alapján értékeli az ajánlatokat.

Értékelési kategóriák:

10 db – 15 db: 1 pont

16 db – 20 db: 2 pont

21 db – 25 db: 3 pont

26 db – 30 db: 4 pont

31 db – 35 db: 5 pont

36 db – 40 db: 6 pont

41 db – 45 db: 7 pont

46 db – 50 db: 8 pont

51 db – 55 db: 9 pont

56 db felett: 10 pont

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy 10 darabnál kevesebb olajdiagnosztikai vizsgálat vállalása az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenséget eredményezi.

A 3. részszempont tekintetében Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszere alapján értékeli az ajánlatokat.

Képlete: P=A vizsgált/A legjobb(Pmax-Pmin)+Pmin ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

1.10.2. Nettó ajánlati összár

Az ajánlati összárat az alábbiakban részletezettek szerint kell meghatározni

Ajánlati összár (nettó Ft) egyenlő az - opciós mennyiséggel együtt - 512.000 kg mennyiségű motorolaj szorozva a megajánlott termék nettó ajánlati egységárával (Ft/kg).

Nettó kifejezésen ajánlatkérő az általános forgalmi adó nélküli értéket érti. Az ár magyar forint.

Nettó ajánlati összár részletezése

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati összár részletezését, amelyet az alábbi táblázat alapján kell megadni. (10. sz. melléklet)

Megajánlott termék megnevezése	Megajánlott termék konkrét kiszerelése	Mennyiség (opcióval, kg)	Megajánlott termék nettó ajánlati egységára (Ft/kg)	Nettó ajánlati összár a megajánlott termékre (Ft, 512.000*nettó ajánlati egységárral)	A megajánlott termék nettó ajánlati egységárában foglalt kenőanyag környezetvédelmi termékdíj mértéke (Ft/kg)
		512000


				Felolvasólapon megadásra kerülő érték.

A táblázatban meg kell adni:

- a megajánlott termék megnevezését,

- a megajánlott termék konkrét kiszerelését,

- a megajánlott termék nettó ajánlati egységárat Ft/kg-ban meghatározva,

- a megajánlott termék nettó ajánlati összárat Ft-ban (HUF, mennyiség szorozva egységárral),

- a megajánlott termék nettó ajánlati egységárában foglalt kenőanyag környezetvédelmi termékdíj mértékét Ft/kg-ban,

Megajánlott termék nettó ajánlati egységára:

A nettó egységárnak tartalmaznia kell a teljesítési helyen történő átadásig felmerülő összes járulékos költséget, mint pl. fuvarozást, csomagolást, letéti raktározást, rakodást, a különféle adókat ÁFA nélkül (pl.: környezetvédelmi termékdíjat), az olajdiagnosztikai vizsgálat költségeit, a veszélyes hulladékok elszállításával kapcsolatban keletkező összes járulékos költséget.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az ajánlattevő által vállalt feladatok szerződésszerű teljesítésének valamennyi – közvetlen és közvetett – költségét. A megajánlott áron felül ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt.

A megajánlott termék nettó ajánlati egységárát minden esetben úgy kell megadni, hogy az (adott esetben) tartalmazza a 2011. évi LXXXV. törvény szerinti környezetvédelmi termékdíjat (kenőanyag környezetvédelmi termékdíj, csomagolószer-környezetvédelmi termékdíj), ezen ár kerül elbírálásra. Amennyiben a környezetvédelmi termékdíjat Ajánlatkérőnek kell megfizetnie, úgy Ajánlattevő részére kifizetendő vételár az ajánlati ár termékdíjjal csökkentett összege.

Amennyiben a megajánlott termék környezetvédelmi termékdíj megfizetésére kötelezett abban az esetben a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 7. § szerint kell alkalmazni a

számlán való feltüntetés szabályait.

1.10.3. Olajdiagnosztikai vizsgálat

Ajánlattevőnek nyertessége esetén a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kijelölt járművekből legfeljebb a Felolvasólapon megadott alkalommal (db), külön díj felszámítása nélkül olajdiagnosztikai vizsgálatot kell végeznie/végeztetnie.

Az olajdiagnosztikai vizsgálatoknak ki kell terjedni

- a motorolaj fizikai-kémiai jellemzőire (viszkozitás 40°C-on és 100 °C-on, viszkozitási index), mechanikai szennyezettségére, valamint a maradék hatásos detergens-diszpergens adalékok mennyiségére (TBN),

- a motorolaj esetleges gázolaj, fagyálló hűtőfolyadék szennyezettségére is,

- kopásfém elemzésekre, legalább a következő elemek vizsgálatára: vas, acélötvözők (króm, nikkel, mangán), színes- és csapágyfémek (réz, ón, ólom), környezeti porterhelés fémei (alumínium, szilícium), adalékokban megtalálható elemek (bárium, foszfor), hűtőfolyadékban lévő elemek (nátrium, kálium, kalcium, magnézium).

A mintavételt ajánlatkérő saját hatáskörben végzi (ajánlattevő számára biztosított a jelenlét), a mintákat ajánlattevő részére eljuttatja.

A minta ajánlattevői beérkezését követően Ajánlattevő 10 munkanapon belül köteles diagnosztikai vizsgálatot végezni/végeztetni. Az elvégzett diagnosztikai vizsgálat eredményéről Ajánlattevő a vizsgálat lezárásának időpontját követő 5 munkanapon belül köteles írásban tájékoztatni Ajánlatkérőt.

1.10.4. Az elszállításra kerülő hulladékolajért ajánlattevő által fizetendő egységár (nettó Ft/kg)

Az elszállításra kerülő hulladékolajért ajánlattevő által fizetett nettó egységár alatt értendő a szerződés hatálya alatt ajánlatkérő által összegyűjtött hulladékolaj átadása során a hulladékolajért Ajánlattevő által fizetett ellenérték. Az egységárat nettó Ft/kg-ban kell megadni. Az egységár meghatározása során figyelembe kell venni, hogy a hulladékolaj elszállítása Ajánlattevő feladata és költsége.

1.10.5. Árváltozás képzése a szerződés időtartama alatt

A szerződés időtartama alatt a megajánlott termék nettó egységára 5 alkalommal, tárgyalás tartása és szerződésmódosítás nélkül változik. Az árváltoztatás mértéke az alábbi képlet szerint számolandó.

Árváltozás mértéke az első alkalommal:

Aicis=(U*B-U0*B0)*0,9/1000

Ahol:

Aicis= Az árváltozás mértéke a bázisolaj jegyzésárának, illetve a Ft/USD árfolyamváltozásnak figyelembe vételével (Ft/kg).

Az első árváltoztatás mértékét a szerződés megkötésének napjától (első nap) számított 120. naptári napra vonatkozóan kell meghatározni.

érvényes hivatalos jegyzési középára SN 150 FOB NWE DOMESTIC SPOT PRICES [USD/tonna] számtani középértéke

B0= a termék alapanyagául szolgáló bázisolaj ajánlattételi határidő lejáratának időpontjában érvényes hivatalos jegyzési középára SN 150 FOB NWE DOMESTIC SPOT PRICES [USD/tonna]

U= az ajánlattételi határidő lejártának napjától (első nap) a szerződés megkötését követő 119. naptári nap (minden egyes MNB hivatalos jegyzési árfolyamot figyelembe véve, s az utolsó nap a 119. nap) közötti, az MNB hivatalos USD/HUF árfolyamának számtani középértéke [Ft/USD].

U0= az ajánlattételi határidő lejáratának időpontját megelőző naptól az ajánlattétel időpontját megelőző 30. napig (minden egyes MNB hivatalos jegyzési árfolyamot figyelembe véve, s az utolsó nap a 30. nap) számított, az MNB hivatalos USD/HUF árfolyamának számtani középértéke [Ft/USD].

Az előzőekben részletezett, a szerződéskötést követő 120. naptári napra vetített árváltozás mértékét a szerződés megkötését követő 120. naptári nap szerinti tárgyhónapot követő hónapban felhasznált termékekre kell először érvényesíteni.

A szerződéskötést követő 120. naptári napra vetített árváltozásról Ajánlattevő a 120. napot követő 6 munkanapon belül írásban tájékoztatja Ajánlatkérőt.

Árváltozás mértéke a második alkalommal:

Aicis=(U*B-U0*B0)*0,9/1000

Ahol:

Aicis= Az árváltozás mértéke a bázisolaj jegyzésárának, illetve a Ft/USD árfolyamváltozásnak figyelembe vételével (Ft/kg).

A második árváltoztatás mértékét a szerződés megkötésének napjától (első nap) számított 240. naptári napra vonatkozóan kell meghatározni.

B= a termék alapanyagául szolgáló bázisolajnak az ajánlattételi határidő lejáratának napjától (első nap) a szerződés megkötését követő 239. naptári napig (minden egyes jegyzést figyelembe véve, s az utolsó nap a 239. nap) érvényes hivatalos jegyzési középára SN 150 FOB NWE DOMESTIC SPOT PRICES [USD/tonna] számtani középértéke

B0= a termék alapanyagául szolgáló bázisolaj ajánlattételi határidő lejáratának időpontjában érvényes hivatalos jegyzési középára SN 150 FOB NWE DOMESTIC SPOT PRICES [USD/tonna]

U= az ajánlattételi határidő lejártának napjától (első nap) a szerződés megkötését követő 239. naptári nap (minden egyes MNB hivatalos jegyzési árfolyamot figyelembe véve, s az utolsó nap a 239. nap) közötti, az MNB hivatalos USD/HUF árfolyamának számtani középértéke [Ft/USD].

U0= az ajánlattételi határidő lejáratának időpontját megelőző naptól az ajánlattétel időpontját megelőző 30. napig (minden egyes MNB hivatalos

jegyzési árfolyamot figyelembe véve, s az utolsó nap a 30. nap) számított, az MNB hivatalos USD/HUF árfolyamának számtani középértéke [Ft/USD].

Az előzőekben részletezett, a szerződéskötést követő 240. naptári napra vetített árváltozás mértékét a szerződés megkötését követő 240. naptári nap szerinti tárgyhónapot követő hónapban felhasznált termékekre kell először érvényesíteni.

A szerződéskötést követő 240. naptári napra vetített árváltozásról Ajánlattevő a 240. napot követő 6 munkanapon belül írásban tájékoztatja Ajánlatkérőt.

Árváltozás mértéke a harmadik alkalommal:

Aicis=(U*B-U0*B0)*0,9/1000

Ahol:

Aicis= Az árváltozás mértéke a bázisolaj jegyzésárának, illetve a Ft/USD árfolyamváltozásnak figyelembe vételével (Ft/kg).

Az első árváltoztatás mértékét a szerződés megkötésének napjától (első nap) számított 360. naptári napra vonatkozóan kell meghatározni.

B= a termék alapanyagául szolgáló bázisolajnak az ajánlattételi határidő lejáratának napjától (első nap) a szerződés megkötését követő 359. naptári napig (minden egyes jegyzést figyelembe véve, s az utolsó nap a 359. nap) érvényes hivatalos jegyzési középára SN 150 FOB NWE DOMESTIC SPOT PRICES [USD/tonna] számtani középértéke

B0= a termék alapanyagául szolgáló bázisolaj ajánlattételi határidő lejáratának időpontjában érvényes hivatalos jegyzési középára SN 150 FOB NWE DOMESTIC SPOT PRICES [USD/tonna]

U= az ajánlattételi határidő lejártának napjától (első nap) a szerződés megkötését követő 359. naptári nap (minden egyes MNB hivatalos jegyzési árfolyamot figyelembe véve, s az utolsó nap a 359. nap) közötti, az MNB hivatalos USD/HUF árfolyamának számtani középértéke [Ft/USD].

Az előzőekben részletezett, a szerződéskötést követő 360. naptári napra vetített árváltozás mértékét a szerződés megkötését követő 360. naptári nap szerinti tárgyhónapot követő hónapban felhasznált termékekre kell először érvényesíteni.

A szerződéskötést követő 360. naptári napra vetített árváltozásról Ajánlattevő a 360. napot követő 6 munkanapon belül írásban tájékoztatja Ajánlatkérőt.

Árváltozás mértéke a negyedik alkalommal:

Aicis=(U*B-U0*B0)*0,9/1000

Ahol:

Aicis= Az árváltozás mértéke a bázisolaj jegyzésárának, illetve a Ft/USD árfolyamváltozásnak figyelembe vételével (Ft/kg).

Az első árváltoztatás mértékét a szerződés megkötésének napjától (első nap) számított 480. naptári napra vonatkozóan kell meghatározni.

B= a termék alapanyagául szolgáló bázisolajnak az ajánlattételi határidő lejáratának napjától (első nap) a szerződés megkötését követő 479. naptári napig (minden egyes jegyzést figyelembe véve, s az utolsó nap a 479. nap) érvényes hivatalos jegyzési középára SN 150 FOB NWE DOMESTIC SPOT PRICES [USD/tonna] számtani középértéke

B0= a termék alapanyagául szolgáló bázisolaj ajánlattételi határidő lejáratának időpontjában érvényes hivatalos jegyzési középára SN 150 FOB NWE DOMESTIC SPOT PRICES [USD/tonna]

U= az ajánlattételi határidő lejártának napjától (első nap) a szerződés megkötését követő 479. naptári nap (minden egyes MNB hivatalos jegyzési árfolyamot figyelembe véve, s az utolsó nap a 479. nap) közötti, az MNB hivatalos USD/HUF árfolyamának számtani középértéke [Ft/USD].

Az előzőekben részletezett, a szerződéskötést követő 480. naptári napra vetített árváltozás mértékét a szerződés megkötését követő 480. naptári nap szerinti tárgyhónapot követő hónapban felhasznált termékekre kell először érvényesíteni.

A szerződéskötést követő 480. naptári napra vetített árváltozásról Ajánlattevő a 480. napot követő 6 munkanapon belül írásban tájékoztatja Ajánlatkérőt.

Árváltozás mértéke az ötödik alkalommal:

Aicis=(U*B-U0*B0)*0,9/1000

Ahol:

Aicis= Az árváltozás mértéke a bázisolaj jegyzésárának, illetve a Ft/USD árfolyamváltozásnak figyelembe vételével (Ft/kg).

Az első árváltoztatás mértékét a szerződés megkötésének napjától (első nap) számított 600. naptári napra vonatkozóan kell meghatározni.

B= a termék alapanyagául szolgáló bázisolajnak az ajánlattételi határidő lejáratának napjától (első nap) a szerződés megkötését követő 599. naptári napig (minden egyes jegyzést figyelembe véve, s az utolsó nap a 599. nap) érvényes hivatalos jegyzési középára SN 150 FOB NWE DOMESTIC SPOT PRICES [USD/tonna] számtani középértéke

B0= a termék alapanyagául szolgáló bázisolaj ajánlattételi határidő lejáratának időpontjában érvényes hivatalos jegyzési középára SN 150 FOB NWE DOMESTIC SPOT PRICES [USD/tonna]

U= az ajánlattételi határidő lejártának napjától (első nap) a szerződés megkötését követő 599. naptári nap (minden egyes MNB hivatalos jegyzési árfolyamot figyelembe véve, s az utolsó nap a 599. nap) közötti, az MNB hivatalos USD/HUF árfolyamának számtani középértéke [Ft/USD].

Az előzőekben részletezett, a szerződéskötést követő 600. naptári napra vetített árváltozás mértékét a szerződés megkötését követő 600. naptári nap szerinti tárgyhónapot követő hónapban felhasznált termékekre kell először érvényesíteni.

A szerződéskötést követő 600. naptári napra vetített árváltozásról Ajánlattevő a 480. napot követő 6 munkanapon belül írásban tájékoztatja Ajánlatkérőt.

A bázisolaj jegyzési ára a xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/ honlapon, míg a HUF/USD árfolyam a xxxx://xxx.xxx.xx/ honlapon érhető el.

1.10.6. Tájékoztatás

Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás lefolytatása során ármódosításra (sem elektronikus árlejtés tartására, sem ártárgyalás tartására) nincs mód. Kérjük az ajánlat elkészítésekor ennek figyelembevételét!

1.11. Formai és egyéb követelmények, ajánlat benyújtása

1.11.1. A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

1.11.2. A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az ajánlatok írásban és zártan történő benyújtására lehetőség van postai úton, illetve személyesen munkanapokon 08:00 és 15:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi határidő lejártáig a MÁV SZK Zrt. BLÜ, 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx 00-00., 000- es iroda helyszínen. A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta után beérkezett ajánlatokat nem értékeli, azt a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja értelmében érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő a késedelmesen beérkező ajánlatokat – a késedelem okának és felelősének vizsgálata nélkül öt évig megőrzi. A Kbt. 68. § (6) bekezdése alapján a határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek megküldi. A postai kézbesítés esetleges késedelméből, továbbá a postai küldemények elirányításából, elvesztéséből, vagy a csomag megsérüléséből eredő valamennyi kockázatot az ajánlattevő viseli.

1.11.3. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket arról, hogy az ajánlattevő érdekkörben felmerült bármilyen késedelemből fakadó következményeket az ajánlattevő viseli. Ajánlatkérő az ajánlatokat, egyéb dokumentumokat késedelmesen benyújtó ajánlattevő(k)től indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, forgalomelterelés, parkolási probléma, stb.).

1.11.4. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele ajánlattevők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő adminisztrációs, belső iktatási rendszert használ, mely esetenként növelheti a postázási időt. Ajánlatkérő azon dokumentumokat tekinti határidőre benyújtottnak, amelyek a kapcsolattartási pontként megjelölt irodába a megjelölt határidőre megérkeznek.

1.11.5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a xxx.xxxxxxxxx.xx weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg.

1.11.6. Az ajánlatot a Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján írásban és zártan, 1 darab papír alapú és - a papír alapú ajánlathoz mellékelve, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező (kivétel ezalól a hulladékokra vonatkozó engedély(ek) - 1 darab elektronikus másolati példányban, jelszó nélkül olvasható elektronikus adathordozón (CD vagy DVD lemezen) .pdf formátumban az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. A hulladéktípusra, kezelésre és szállítására, esetleg kereskedelemre és közvetítésre vonatkozó érvényes hatósági engedély(eket) - környezetvédelmi szempontra figyelemmel - elektronikus adathordozón kell benyújtani, az engedélyeket a papír alapú ajánlatban nem kell, de lehet csatolni.

Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során – a hulladékokra vonatkozó engedélyek esetét kivéve - a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. Amennyiben ajánlattevő a hulladékokra vonatkozó engedélyeket papír alapon is csatolja, abban az esetben ajánlatkérő a papír alapon benyújtott hulladékokra vonatkozó engedélyeket veszi figyelembe. A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat valamely példánya kivehető.

Amennyiben a papír alapon, valamint az elektronikus formában benyújtott ajánlat között eltérés/ellentmondás tapasztalható, abban az esetben ajánlatkérő a papír alapú eredeti példányt tekinti irányadónak.

1.11.7. Az ajánlat csomagolásán fel kell tüntetni az alábbiakat (dőlten szedve):

- „Ajánlat - Egyfokozatú dízelmotorolaj szállítása letéti raktárszerződés keretében és veszélyes hulladékok elszállítása” valamint

- „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt (év/hónap/nap óra:perc) felbontani TILOS!” Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson ajánlattevők nem tüntetik fel „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt (év/hónap/nap óra:perc) felbontani TILOS!” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni annak az ajánlattételi határidő előtt történő felbontásáért.

1.11.8. Az ajánlatot roncsolásmentesen nem bontható kötésben kell benyújtani, tehát úgy kell összefűzni, hogy abból állagsérelem nélkül lap ne legyen eltávolítható, továbbá egy zárt borítékba/dobozba kell csomagolni. Ajánlatkérő a spirálozást önmagában nem tekinti megfelelő rögzítési, összefűzési módnak.

Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.

1.11.9. Az ajánlatot oldalszámozással kell ellátni, az ajánlat oldalszámozása oldalanként 1- gyel növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot (fedőlapot) és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

1.11.10. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által tett – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak, tekintettel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 8-9. § rendelkezésében foglaltakra.

1.11.11. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

1.11.12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell egy oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket.

1.11.13. A Kbt. 41. §-a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel - ha a Kbt.-ből más nem következik - írásban történik, azaz postai vagy közvetlen kézbesítés útján vagy faxon vagy elektronikus úton.

Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy gazdasági szereplők kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas.

1.11.14. Az ajánlat benyújtását követően az ajánlatban megadott, a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változásról az ajánlatkérőt külön faxon és e-mailben kell tájékoztatni. Az ajánlatkérő ezen nyilatkozat kézhezvételét követően veszi figyelembe a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást.

1.11.15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásnak, az ajánlatnak és a szerződésnek a kizárólagos nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Amennyiben bármely becsatolt dokumentum, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő hiteles vagy felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A felelős fordítás tartalmának helyességéért ajánlattevő felel. Felelős fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő

képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az ajánlatban becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű iratok tartalmával. Ajánlatkérő csak a magyar nyelvű dokumentumokat veszi figyelembe az eljárás során, továbbá ajánlattevő a fordítások tartalmáért felelősséggel tartozik. Erre vonatkozó nyilatkozatmintát a Közbeszerzési Dokumentumok 13 sz. melléklete) tartalmaz.

1.11.16. Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra. Ahol a Kbt. törvény vagy Kbt., illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, ajánlatban a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat).

1.11.17. Egyéb információk

Az ajánlat érvénytelenségi eseteit a Kbt. 73. §-a tartalmazza; az ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet kizárására a Kbt.

74. §-a vonatkozik.

1.11.18. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Xxxxx Xxxxx, levelezési címe: MÁV SZK Zrt., 1087 Budapest Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. 309-es iroda, e- mail címe: xxxxx.xxxxx@xxx-xxx.xx, lajstromszáma OO562.

1.12. Az ajánlat további tartalma,

1.12.1 Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot, amelyen kerüljenek feltüntetésre a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatok, mint ajánlattevő neve, címe (székhelye/lakóhelye), közös ajánlattevők/konzorcium esetén valamennyi közös ajánlattevő/konzorciumi tag neve és címe (székhelye) mellett a közös ajánlattevők/konzorcium nevében eljárni jogosult képviselő neve, továbbá ajánlattevő kapcsolattartójának neve és elérhetőségei (levelezési cím, telefon, fax szám és e-mail cím) és az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő adat, azaz a nettó ajánlati összár, a vállalt olajdiagnosztikai vizsgálat száma és az elszállításra kerülő hulladékolajért ajánlattevő által fizetendő egységára, továbbá dátum és cégszerű aláírás. (IV.1. sz. melléklet)

1.12.2. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az AT-nek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt.

66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.)

(IV.3. sz. melléklet)

1.12.3. Az ajánlattevő köteles az ajánlatában csatolni a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-vagy középvállalkozásnak minősül-

e. A nyilatkozat benyújtása nemleges tartalom esetén is kötelező. (IV.4. sz. melléklet)

1.12.4. A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat az alvállalkozók vonatkozásában.

(IV.5. sz. melléklet)

1.12.5. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint ajánlatában be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát (az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumon kívül), hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (IV.6. sz. melléklet)

1.12.6. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. (adott esetben - IV.7. sz. melléklet)

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (adott esetben) Kbt. 65. § (8) bekezdése értelmében az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a nyertes ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében előírtakra.

1.12.7. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (adott esetben).

1.12.8. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD vagy ESPD) szerkeszthető formanyomtatványát Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumok

IV.2. számú mellékleteként csatolja.

1.12.9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a megajánlott termék kenőanyag-környezetvédelmi termékdíjáról.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a megajánlott termék kenőanyag-környezetvédelmi termékdíj megfizetésére kötelezett-e. Amennyiben a megajánlott termék kenőanyag-környezetvédelmi termékdíj megfizetésére kötelezett, abban az esetben nyilatkozni kell a kenőanyag- környezetvédelmi termékdíj mértéke vonatkozásában és arról, hogy a kenőanyag- környezetvédelmi termékdíj megfizetésére és bevallására a jogszabály, vagy átvállalás alapján Ajánlattevő, vagy Ajánlatkérő, vagy Harmadik Fél köteles-e megtenni. Amennyiben a kenőanyag-környezetvédelmi termékdíjat Harmadik fél köteles megfizetni és bevallani, akkor erre vonatkozóan kérjük nyilatkozatban a kötelezett nevesítését. (IV.8. sz. melléklet)

1.12.10. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a csomagolószer-környezetvédelmi termékdíjáról. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában arról, hogy a termék csomagolószere után ajánlatkérőnek van-e jogszabály által előírt, környezetvédelmi termékdíj megfizetési, illetve bevallási kötelezettsége a NAV részére és amennyiben igen abban az esetben arról, hogy:

- a termékdíj jogszabályi mértékének figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi kár minden esetben Ajánlattevőt terheli, továbbá

- az Ajánlatkérő által Ajánlattevő részére kifizetendő vételár az ajánlati ár termékdíjjal csökkentett összege lesz és

- a szerződés teljesítése során a szállítást megelőzően ajánlattevő ajánlatkérő részére megadja a jogszabályban foglaltakkal összhangban, a bevallási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat. (IV.9. sz. melléklet)

1.12.11. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatba a megajánlott termék vonatkozásában a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított Biztonsági adatlapot.

1.12.12. Amennyiben ajánlattevő vagy alvállalkozója a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet fog végezni, úgy a szerződés teljesítése során ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának a tevékenység ellátására feljogosító érvényes engedéllyel rendelkeznie kell, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vett vállalkozásnak kell lennie.

- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a veszélyes hulladékok szállítását, kezelését mely környezetvédelmi hatósági engedély szerinti vállalkozás(ok) végzi(k).

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a hulladéktípusra vonatkozó, kezelésre és szállítására, esetleg kereskedelemre és közvetítésre vonatkozó érvényes hatósági engedély(eke)t, nyilvántartásba vétel határozatát. Amennyiben a szállításhoz, és a kezeléshez alvállalkozót kíván igénybe venni, érvényes hatósági engedély(eke)t az alvállalkozó(k) vonatkozásában is csatolni kell.

- Ajánlattevőnek nyilatkozni kell arról, hogy amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt a vonatkozó engedélyek lejárnak, abban az esetben azokat - saját költségén - meghosszabbítja/meghosszabbíttatja, vagy más érvényes engedéllyel rendelkező vállalkozást bíz meg a feladat elvégzésére és erről Ajánlatkérőt legkésőbb a lejárat napjáig a Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján értesíti és az érvényes engedélyeket Ajánlattevő részére megküldi. (IV.11. sz. melléklet)

1.12.13. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell

- a megajánlott termék vámtarifaszámáról (8 számjegyig).

- arról, hogy az Ajánlatkérő által jelenleg használt termék (MOL MK-8 motorolaj) és Ajánlattevő által megajánlott termék egymással bármilyen arányban keverhető, a megajánlott termék a dízelmotorokba (dízelmotorok típusai: Ganz 12Jv, Ganz 8VE, Ganz 16VFE, Ganz PA4, MB836, Ganz XVI JV, MB 820, 14D40) közvetlenül utántölthető, továbbá az olajkör átmosása nélkül elvégzett utántöltés után a dízelmotorokban semminemű kenési elégtelenségre visszavezethető műszaki károsodás nem következik be, valamint a dízelmotorok élettartama a legcsekélyebb mértékben sem csökken.

- Ajánlattevő az olajkör átmosása nélküli utántöltés miatt esetlegesen bekövetkezett a motorolajra visszavezethető mindennemű közvetlen és közvetett kárért - függetlenül attól, hogy a következményekkel előre számolhatott-e - teljes körű felelősséget vállal. (IV.12. sz. melléklet).

1.12.14. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában részt vevő alvállakozó vagy más szervezet részéről az ajánlatot aláíró és/vagy az ajánlatban nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát/címpéldányait) vagy ügyvéd által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban.

Az ajánlathoz csatolni kell a Ctv. szerint cégnek nem minősülő jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet ajánlattevő, vagy kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő képviselő képviseleti jogának igazolását és aláírás mintáját a rá vonatkozó jogszabályok szerint.

1.12.15. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, vagy nem képviseletre jogosult személy (nem cég esetében) úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által vagy a képviseletre jogosult személy által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolati formában. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Ptk. 3:116. § (3) bekezdésére.

1.12.16. A Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a gazdasági szereplőknek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban fel kell tüntetniük azt is, hogy a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet III. és IV. fejezete szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.

Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő valamely az eljárást megindító felhívásban vagy a Közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles

megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. (adott esetben)

A bírálat első szakaszában az ajánlatnak – figyelemmel a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjára - a következő iratokat kell tartalmazni:

Melléklet száma	Iratanyag megnevezése	Hivatkozási hely
	tartalomjegyzék	KD I.1.11.12
IV.1.	felolvasólap	AF VI.3. pont 3. alpont KD.I.1.12.1 pont
IV.2.	kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (ajánlattevő, közös ajánlattevők, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről)	AF III.1.1. pont, AF III.1.2. pont, AF III.1.3. pont, KD I.1.12.8. pont
IV.3.	nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján	AF VI.3. pont 4. alpont KD I.1.12.2. pont
IV.4.	nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján	AF VI.3. pont 5. alpont KD I.1.12.3. pont
IV.5.	nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján	AF VI.3. pont 6. alpont KD I.1.12.4. pont
IV.6.	nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján	AF III.1.1. pont KD I.1.12.5. pont
IV.7.	nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján és okirat – adott esetben	AF VI.3. pont 7. alpont KD I.1.12.6. pont
	változásbejegyzéssel kapcsolatos dokumentumok (adott esetben)	AF III.1.1. pont KD I.1.12.7. pont
IV.8.	nyilatkozat kenőanyag környezetvédelmi termékdíjról	AF VI.3. pont 8. alpont KD I.1.12.9. pont
IV.9.	nyilatkozat csomagolószer-környezetvédelmi termékdíjról	AF VI.3. pont 8. alpont KD I.1.12.10. pont
IV.10.	nettó ajánlati összár részletezése	AF VI.3. pont 9. alpont KD I.1.10.2.
	Biztonsági adatlap	AF VI.3. pont 10. alpont KD I.1.12.11.
	a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti engedélyköteles tevékenység ellátására feljogosító érvényes engedélyt	AF VI.3. pont 11. alpont KD I.1.12.12.
IV.11.	veszélyes hulladékok elszállítására vonatkozó nyilatkozat	AF VI.3. pont 11. alpont KD I.1.12.12.
IV.11.	nyilatkozat vámtarifaszámáról, keverhetőségről, a rendszer átmosása nélküli utántöltéskor a teljes körű felelősségvállalásról	AF VI.3. pont 12. alpont KD I.1.12.13.
IV.12.	szakmai ajánlat	AF VI.3. pont 12. alpont KD II.1.6.
	aláírási címpéldány vagy ügyvéd által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás minta	AF VI.3. pont 13. alpont KD I.1.12.14. pont

	meghatalmazás (adott esetben)	AF VI.3. pont 13. alpont KD I.1.12.15. pont
IV.14.	nyilatkozat és megállapodás a közös ajánlattételről (adott esetben)	AF VI.3. pont 14. alpont; KD I.1.3.
	indoklás üzleti titokról (adott esetben)	AF VI.3. pont 15. alpont; KD I.1.7.
IV.13.	hiteles vagy felelős magyar nyelvű fordítás/nyilatkozat felelős fordításról – adott esetben	AF IV.2.4. pont KD I.1.11.15.
	nyilatkozat a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján (adott esetben)	KD I.1.12.16.
	jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító iratok (adott esetben)	KD I.1.2.4.

1.13. A bírálat második részében, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az Ajánlatkérő KÜLÖN FELHÍVÁSÁRA benyújtandó dokumentumok

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására az ajánlattevők az alábbiakat kötelesek csatolni:

1.13.1. A kizáró okokra vonatkozó utólagos igazolásához a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 8. §, 10. § és 12-16. §-ában meghatározott igazolási módok szerint kell a kizáró okok hatálya alá nem tartozásról nyilatkozatot benyújtani.

1.13.2. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontjának ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot kell benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. (V.1. sz. melléklet)

1.13.3. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő köteles azt nyilatkozatában megnevezni (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozni arról, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. (V.1. sz. melléklet)

1.13.4. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát az ajánlati felhívás

III.1.2. pontjában meghatározottak szerint (V.2. sz. melléklet).

Az ajánlati felhívás III.1.2. pontban meghatározott alkalmassági követelménynél nem

magyar forintban megadott összegek forintra történő átszámításakor ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napján (ajánlati felhívás VI.5. pont) érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott hivatalos árfolyamot alkalmazza.

1.13.5. A Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1) pont szerinti alkalmasság igazolásához a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 21. § (1) bekezdése a) alpontja, továbbá az ajánlati xxxxxxxx XXX.1.3. M1) pontja szerint kell az igazolást benyújtani (V.3. sz. melléklet).

Ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban (HUF-ban) rendelkezésre álló adatokat eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok, összegek forintra történő átszámításakor ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napján (ajánlati felhívás VI.5. pont) érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott hivatalos árfolyamot alkalmazza.

1.13.6. A Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2) pont szerinti alkalmasság igazolásához a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 21. § (1) bekezdése i) alpontja, továbbá az ajánlati xxxxxxxx XXX.1.3. M2) pontja szerint kell az igazolást benyújtani.

1.13.7. Nyilatkozat felelős fordításról. (adott esetben – V.4. sz. melléklet)

1.13.8. Amennyiben az iratokat az ajánlattól eltérő személy írja alá az ajánlattevő/az alvállalkozó/az alkalmasság igazolásába bevont szervezet részéről, csatolni kell (adott esetben):

- A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi

V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában részt vevő alvállakozó vagy más szervezet részéről az ajánlatot aláíró és/vagy az ajánlatban nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát/címpéldányait) vagy ügyvéd által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban.

- Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, vagy nem képviseletre jogosult személy (nem cég esetében) úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által vagy a képviseletre jogosult személy által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolati formában. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Ptk. 3:116. § (3) bekezdésére.

Ajánlatkérő felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján csatolandó dokumentumok

Melléklet száma

Iratanyag megnevezése

Hivatkozási hely

Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok igazolása a 321/2015 (X.30.) Korm. rendeletben

foglaltaknak megfelelően (Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által

hitelesített nyilatkozat – adott esetben)

AF III.1.1. pont KD I.1.13.1.

V.1.

nyilatkozat kizáró okokról a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése

alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjáról

AF III.1.1. pont

KD I.1.13.2.

nyilatkozat kizáró okokról a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése

alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontjáról

AF III.1.1. pont

KD I.1.13.3.

V.2.

árbevételéről szóló nyilatkozat

AF III.1.2. pont

KD I.1.13.4.

V.3.

M1) Referencia igazolás/referencia nyilatkozat

AF III.1.3. pont

KD I.1.13.5.

M2) akkreditált vizsgálat alapján készített vizsgálati

jegyzőkönyvet

AF III.1.3. pont

KD I.1.13.6.

M2) a vizsgálatot végző laboratórium akkreditációs okirata

(adott esetben)

AF III.1.3. pont

aláírási címpéldány vagy ügyvéd által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás minta, – amennyiben az

ajánlatban nem lett becsatolva (adott esetben)

AF VI.3. pont 13. alpont KD I.1.13.8. pont

meghatalmazás – amennyiben az ajánlatban nem lett

becsatolva (adott esetben)

AF VI.3. pont 13. alpont

KD I.1.13.8. pont

V.4.

hiteles vagy felelős magyar nyelvű fordítás/nyilatkozat felelős fordításról (adott esetben)

AF IV.2.4. pont KD I.1.11.15.

KD. I.1.13.7.

indoklás üzleti titokról (adott esetben)

AF VI.3. pont 15. alpont;

KD I.1.7.

jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító iratok (adott

esetben)

KD I.1.2.4.

változásbejegyzéssel kapcsolatos dokumentumok (adott

esetben)

AF III.1.1. pont

KD I.1.12.7. pont

1.14. Tájékoztatás a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján

Közbeszerzési Hatóság

Levelezési cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 0. Postafiókcím: 1525. Pf. 166.

E-mail: xxxxxxxxx@xx.xx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Telefon: x00 (0) 000-0000

Fax:x00 (0) 000-0000

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx xx 0-0. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Tel.: x00-0-000-0000

Fax: x00-0-000-0000

Honlap: xxx.xxxxx.xx

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00.

• Munkavédelmi és munkaügyi főigazgató-helyettes E-mail: XXX_xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx@xxx.xx Telefon: (00 0) 000-0000

Fax: (00 0) 000-0000

• Munkaügyi Főosztály

E-mail: xxxxxxxxx-xxx@xxx.xx Telefon: (00 0) 000-0000

Fax: (00 0) 000-0000

• Szabályozási és Nyilvántartási Főosztály E-mail: XXX_xxxxxxxxxxx@xxx.xx Telefon: (00 0) 000-0000

• Munkavédelmi Főosztály

1086 Budapest, Szeszgyár u. 4.

E-mail: xxxxxxxxxxxx-xxx@xxx.xx Telefon: (00 0) 000-0000

Fax: (00 0) 000-0000

• Munkahigiénés és Foglalkozás- egészségügyi Főosztály 1096 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx 0.

E-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx Telefon: (00 0) 000-0000

Fax: (00 0) 000-0000

Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat Ingyenes (zöld) telefonszám: 00-00-000-000 Hatósági nyilvántartás:

Ingyenes (zöld) telefonszám 00-00-000-000

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.

Tel.: x00-0-000-0000

Fax: x00-0-000-0000

E-mail: xxxxxxx@xxxx.xx Honlap: xxx.xxxx.xx

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx 0.

Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75.

Tel.: x00-0-000-0000

Fax: x00-0-000-0000

Honlap: xxx.xxxx.xx

Budapest Főváros Kormányhivatala

Foglalkoztatási Főosztály

Cím: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.

Központi telefon: 000-0000

Központi fax: 000-0000

E-mail: xxxxxxxxx-xx@xxx.xx

Nemzetgazdasági Minisztérium

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx xxx 0-0. Postai cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx xxx 0-0. Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.

Telefonszám: 00-0-000-0000

Telefax: 00-0-000-0000

Ügyfélszolgálat telefonszám: 00-0-000-0000; 00-0-000-0000 Ügyfélszolgálat e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx

1.15. A kizáró okok igazolási módja

1.15.1. Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok igazolási módját az alábbi táblázatokban foglaljuk össze.

a) A Magyarországon letelepedett ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők esetében az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §-a szerint a Kbt. 62. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok tekintetében az alábbi igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok fenn nem állását:

Kizáró ok	Igazolási mód
Kbt. 62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi

IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-

g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 8. §-ának a) pontja alapján:

kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtásával.

A Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése alapján: a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 8. §-ának b) pontja alapján:

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi

(xxxx://xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/x gyszeru_lekerdezes).

Ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást kell benyújtani.

A Kbt. 62. §-ának (3) bekezdése alapján: az Kbt. 62. § (1) bekezdésének b) pontjában említett adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyű

gazdasági szereplő tekintetében az állami adóhatóság és a vámhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettséget kell érteni.

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 16. §-ának (1)-

(3) bekezdései alapján: a köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolásának azt kell tartalmaznia, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e a gazdasági szereplőnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, illetve ha van, milyen időpontban járt le a gazdasági szereplő arra vonatkozó fizetési kötelezettsége és annak megfizetésére halasztást kapott-e, illetve milyen időtartamú halasztást kapott.

A hatósági igazolást - ha az igazolás egyébként bizonyítja azt, hogy a gazdasági szereplőnek nincs egy évnél régebben lejárt köztartozása - az ajánlatkérő köteles elfogadni akkor is, ha nem közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki, vagy más közbeszerzési vagy egyéb eljárásában való felhasználás céljából állították ki, vagy ha a kiállító hatóság egy évnél rövidebb érvényességi időt írt az igazolásra és az már lejárt.

Ha jogszabály a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozó új közterhet állapít meg, az ezzel kapcsolatos igazolást csak azokban az eljárásokban kell csatolni, amelyekben az ajánlattételi vagy részvételi határidő a köztartozásról szóló rendelkezés hatálybalépését követő egy évnél későbbi időpontra esik.

A Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése alapján: a Kbt. 62. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 8. §-ának c) pontja alapján:

a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi (xxxx://xxx.x- xxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxxx).

A Kbt. 62. §-ának (4) bekezdése alapján: A Kbt. 62. § (1) bekezdésének c) pontját nem kell alkalmazni olyan esetben, ha az ajánlatkérő a Kbt. 98. §

(4) bekezdésének d) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le.

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 8. §-ának c) pontja alapján:

a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi

(xxxx://xxx.x-xxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxxx).

Ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot kell benyújtania.

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

1/2015. (X. 30.) kormányrendelet 8. §-ának a) pontja alapján: kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtásával.

A Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése alapján: a Kbt. 62. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon

c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 8. §-ának d) pontja alapján:

a kizáró ok hiányát a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi (xxxx://xxx.x- xxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxxx).

Ha a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot kell benyújtani.

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. §

(2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 8. §-ának e) pontja alapján:

a kizáró ok hiányát a Közbeszerzési Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból

(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx- ajanlattevok/), valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi (xxxx://xxx.x- xxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxxx).

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 8. §-ának f) pontja alapján:

az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok fenn nem állásának igazolásként köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

A Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése alapján: a Kbt. 62. § (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 8. §-ának g) pontja alapján:

nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.

A Kbt. 62. §-ának (7) bekezdése alapján:

Az ajánlatkérő - az érintett ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének), az eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való tudomás-szerzése időpontjának megjelölésével - köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot a Kbt.

62. § (1) bekezdésének i) szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról.

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 8. §-ának h) pontja alapján:

az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során. Korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

A Kbt. 62. §-ának (7) bekezdése alapján: Az ajánlatkérő - az érintett ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének), az eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való tudomás-szerzése időpontjának megjelölésével - köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot a Kbt.

62. § (1) bekezdésének j) pontja szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról.

A Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése alapján: a Kbt. 62. § (1) bekezdésének j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 8. §-ának ia) pontja alapján:

nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó (xxxx://xxx.x-xxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxxx).

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 8. §-ának ib) pontja alapján:

az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontjának ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot kell benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 14. §-ának (2) bekezdése alapján:

a nyilatkozat benyújtása mellett a nyilatkozattal igazolt kizáró ok fenn nem állása tekintetében az ajánlatkérőt további ellenőrzési kötelezettség - hatóságok, más szervezetek megkeresése - nem terheli, és kizárólag a tudomására jutott kétséget kizáró bizonyíték esetében köteles a hamis nyilatkozattétel tényét megállapítani.

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 14. §-ának (3) bekezdése alapján:

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontja alkalmazásában szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének

114. pontjában meghatározott szabályozott piacot kell érteni.

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 14. §-ának (1) bekezdése alapján:

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjának alkalmazásában közvetett tulajdon, illetve szavazati jog alatt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező tulajdoni hányadának, illetőleg szavazati jogának az ajánlattevőben vagy részvételre jelentkezőben tulajdoni részesedéssel, illetőleg szavazati joggal rendelkező más gazdasági szereplő (köztes gazdasági szereplő) tulajdoni hányadán, szavazati jogán keresztül történő gyakorlását kell érteni. A közvetett tulajdon, a közvetett szavazati jog arányának megállapításához a közvetett tulajdonnal, szavazati joggal rendelkezőnek a köztes gazdasági szereplőben fennálló szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg kell szorozni a köztes gazdasági szereplőnek az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a nagyobb. Ha a köztes gazdasági szereplőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 14. §-ának (2) bekezdése alapján:

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 8. §-ának j) pontja alapján:

a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból (xxxx://x xxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxx0), valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból (xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/).

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 16. §-ának (4) bekezdése alapján:

- a személyes adatok sérelme nélkül - tájékoztatást tesz közzé a határozat jogerőre emelkedésétől számított kétéves időtartamra. Ha a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tudomására jutott, hogy határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, a kizáró okra vonatkozó adatokat a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában foglalt döntésre figyelemmel teszi közzé, megjelölve a keresetet elutasító vagy a határozatot megváltoztató döntés jogerőre emelkedésének időpontját. Ha az adatok nyilvánosságra hozatalára már sor került - a keresetindításról történő tudomásszerzéssel egyidejűleg

-, intézkedik a honlapon nyilvánosságra hozott adatok törléséről.

A Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése alapján: a Kbt. 62. § (1) bekezdésének l) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 8. §-ának k) pontja alapján:

nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.

n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem régebben - jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 8. §-ának l) pontja alapján:

a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntései, illetve az ezeket felülvizsgáló bírósági döntések tekintetében a jogsértés megtörténtét az ajánlatkérő a GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi (xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx/x ereses_a_versenyhivatali_dontesek

ben).

Az ajánlatkérő ezenkívül nem kérhet külön igazolást, a GVH honlapján található adatbázisokban nem szereplő esetleges jogsértés hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat.

A Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése alapján: a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

A Kbt. 62. § (5a) bek. szerint: Az (1) bekezdés n) pontját a közbeszerzési eljárásban nem kell alkalmazni, ha a Kormány a verseny biztosítása érdekében annak alkalmazása alól az ajánlatkérő kezdeményezésére a közbeszerzésekért felelős miniszter előterjesztése alapján

hozott egyedi határozatában felmentést adott. A felmentést az ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően, akkor kérheti, ha a közbeszerzési eljárással érintett piac gazdasági szereplőinek jelentős része az (1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, ide nem értve azon gazdasági szereplőket, amelyek a 64. § szerinti öntisztázás alapján nem zárhatók ki a közbeszerzési eljárásból. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban feltünteti, hogy a közbeszerzési eljárásban az

(1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró okot a Kormány határozatára tekintettel nem alkalmazza.

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt.

11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 8. §-ának m) pontja alapján:

az ajánlatkérő köteles elfogadni igazolásként az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

p) a 135. § (7)-(9) bekezdése szerinti előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási (vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat) megállapította.

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 8. §-ának n) pontja alapján:

az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, köteles elfogadni igazolásként az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

A Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése alapján: a Kbt. 62. § (1) bekezdésének p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött

szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy

a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott,

jogerős határozata megállapította.

A kizáró ok hiányát a Közbeszerzési Hatóság honlapján (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx) az ajánlatkérő ellenőrzi.

Kbt. 62. § (2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 8. §-ának a) pontja alapján:

közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat.

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 8. §-ának a) pontja alapján:

közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat.

c) A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők esetében az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti a Kbt. 62. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok tekintetében az alábbi igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok fenn nem állását:

Kizáró ok

Igazolási mód

Kbt. 62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés,

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének a) pontja alapján:

a gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott okirat.

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján:

befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

országban, akkor az ajánlattevő, illetve a részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot kell benyújtani.

A Kbt. 62. §-ának (5) bekezdése alapján: a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjának ah) alpontjában említett hasonló bűncselekmény alatt az Európai Unió más tagállamában letelepedett ajánlattevő, illetve a más állam büntető joghatósága alá tartozó külföldi állampolgár természetes személy esetében

a) bűnszervezetben részvétel bűncselekmény esetén a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkében meghatározott bűnszervezetben való részvételhez kapcsolódó bűncselekményt,

b) vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban bűncselekmény esetén az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján, az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény kidolgozásáról szóló 1997. május 26-i tanácsi jogi aktushoz csatolt egyezmény 3. cikkében meghatározott korrupciót,

c) költségvetési csalás bűncselekmény esetén az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke szerinti csalást,

d) terrorcselekmény esetén a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002 június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1., illetve 3. cikkében meghatározott terrorista bűncselekmény vagy terroristacsoporthoz kapcsolódó bűncselekményt, vagy az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet,

e) pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása bűncselekmény esetén a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott pénzmosást vagy terrorizmus finanszírozását, f) emberkereskedelem vagy kényszermunka esetén az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkében meghatározott gyermekmunkát és az emberkereskedelem más formáit kell érteni.

A Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése alapján:

a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének b) pontja alapján:

a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása.

A kizáró ok fenn nem állását magyarországi köztartozással kapcsolatban az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi (xxxx://xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xx yszeru_lekerdezes).

Ha az ajánlattevő, illetve a részvételre jelentkező az adatbázisban nem szerepel, a kizáró ok fenn nem állása az illetékes adó- és vámhivatal igazolásával vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás benyújtásával igazolható. Amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását kell benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján:

ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást, vagy azok alapján a kizáró ok fenn nem állása nem teljeskörűen igazolható, akkor az ajánlatkérő köteles elfogadni az ajánlattevő, illetve a részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát. Amennyiben ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, akkor az ajánlattevő, illetve a részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 16. §-ának (1)-(3) bekezdései alapján:

a köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolásának azt kell tartalmaznia, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e a gazdasági szereplőnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, illetve ha van, milyen

időpontban járt le a gazdasági szereplő arra vonatkozó fizetési kötelezettsége és annak megfizetésére halasztást kapott-e, illetve milyen időtartamú halasztást kapott.

A Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése alapján:

a Kbt. 62. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének c) pontja alapján:

az ajánlattevő, illetve a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása. A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. §- ának (2) bekezdése alapján:

A Kbt. 62. §-ának (4) bekezdése alapján:

A Kbt. 62. § (1) bekezdésének c) pontját nem kell alkalmazni olyan esetben, ha az ajánlatkérő a Kbt. 98. §

(4) bekezdésének d) pontja alapján hirdetmény nélküli

	tárgyalásos eljárást folytat le.
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;	A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének c) pontja alapján: az ajánlattevő, illetve a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása. A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján: ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást, vagy azok alapján a kizáró ok fenn nem állása nem teljeskörűen igazolható, akkor az ajánlatkérő köteles elfogadni az ajánlattevő, illetve a részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát. Amennyiben ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, akkor az ajánlattevő, illetve a részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot kell benyújtani.
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;	A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének a) pontja alapján: a gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott okirat. A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján: ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást, vagy azok alapján a kizáró ok fenn nem állása nem teljeskörűen igazolható, akkor az ajánlatkérő köteles elfogadni az ajánlattevő, illetve a részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát. Amennyiben ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, akkor az ajánlattevő, illetve a részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot kell benyújtani. A Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése alapján: a Kbt. 62. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;	A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének a) pontja alapján: a gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott okirat. A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján:

	ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást, vagy azok alapján a kizáró ok fenn nem állása nem teljeskörűen igazolható, akkor az ajánlatkérő köteles elfogadni az ajánlattevő, illetve a részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát. Amennyiben ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, akkor az ajánlattevő, illetve a részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot kell benyújtani.
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;	A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének c) pontja alapján: az ajánlattevő, illetve a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása. A Közbeszerzési Döntőbizottság által alkalmazott eltiltás tekintetében a kizáró ok fenn nem állását az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx- ajanlattevok/) ellenőrzi. A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján: ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást, vagy azok alapján a kizáró ok fenn nem állása nem teljeskörűen igazolható, akkor az ajánlatkérő köteles elfogadni az ajánlattevő, illetve a részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát. Amennyiben ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, akkor az ajánlattevő, illetve a részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot kell benyújtani.
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;	A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének d) pontja alapján: az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok fenn nem állásának igazolásaként köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. A Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése alapján: a Kbt. 62. § (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot	A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének e) pontja alapján: nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.

tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a

82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

A Kbt. 62. §-ának (7) bekezdése alapján:

Az ajánlatkérő - az érintett ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének), az eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való tudomásszerzése időpontjának megjelölésével - köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot a Kbt. 62.

§ (1) bekezdésének i) szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról.

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján:

A Kbt. 62. §-ának (7) bekezdése alapján:

Az ajánlatkérő - az érintett ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének), az eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való tudomásszerzése időpontjának megjelölésével - köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot a Kbt. 62.

§ (1) bekezdésének j) szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról.

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdés

g) pontjának ga) alpontja alapján: az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolás.

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján:

részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást, vagy azok alapján a kizáró ok fenn nem állása nem teljes körűen igazolható, akkor az ajánlatkérő köteles elfogadni az ajánlattevő, illetve a részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát. Amennyiben ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, akkor az ajánlattevő, illetve a részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot kell benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdés

g) pontjának gb) alpontja alapján:

az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontjának ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot kell benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)- rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 14. §-ának (2) bekezdése alapján:

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontja alkalmazásában szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 114. pontjában meghatározott szabályozott piacot kell érteni.

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdés

g) pontjának gc) alpontja alapján:

az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy

szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező köteles azt nyilatkozatában megnevezni (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozni arról, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62.

§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 14. §-ának (1) bekezdése alapján:

(2) bekezdése alapján:

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének h) pontja alapján:

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 16. §-ának (4) bekezdése alapján:

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a honlapján a Kbt. 62. § (1) bekezdésének l) pontja alapján érintett, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint általa közrendvédelmi bírsággal sújtott gazdasági szereplőkről - a személyes adatok sérelme nélkül - tájékoztatást tesz közzé a határozat jogerőre emelkedésétől számított kétéves időtartamra. Ha a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tudomására jutott, hogy határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, a kizáró okra vonatkozó adatokat a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában foglalt döntésre figyelemmel teszi közzé, megjelölve a keresetet elutasító vagy a határozatot megváltoztató döntés jogerőre emelkedésének időpontját. Ha az adatok nyilvánosságra hozatalára már sor került - a keresetindításról történő tudomásszerzéssel egyidejűleg -, intézkedik a honlapon nyilvánosságra hozott adatok törléséről.

A Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése alapján:

a Kbt. 62. § (1) bekezdésének l) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének i) pontja alapján:

nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.

n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti

- három évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem régebben - jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének j) pontja alapján:

az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok fenn nem állásának igazolásaként köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatot. Magyarországon elkövetett korábbi jogsértés tekintetében az ajánlatkérő a kizáró ok fenn nem állását a GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi (xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx/x ereses_a_versenyhivatali_dontesekben).

A Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése alapján: a Kbt. 62. § (1) bekezdésének n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

Kbt. 62. § (5a) Az (1) bekezdés n) pontját a

	közbeszerzési eljárásban nem kell alkalmazni, ha a Kormány a verseny biztosítása érdekében annak alkalmazása alól az ajánlatkérő kezdeményezésére a közbeszerzésekért felelős miniszter előterjesztése alapján hozott egyedi határozatában felmentést adott. A felmentést az ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően, akkor kérheti, ha a közbeszerzési eljárással érintett piac gazdasági szereplőinek jelentős része az (1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, ide nem értve azon gazdasági szereplőket, amelyek a 64. § szerinti öntisztázás alapján nem zárhatók ki a közbeszerzési eljárásból. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban feltünteti, hogy a közbeszerzési eljárásban az (1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró okot a Kormány határozatára tekintettel nem alkalmazza.
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;	A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének j) pontja alapján: az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok fenn nem állásának igazolásaként köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.
p) a 135. § (7)-(9) bekezdése szerinti előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási (vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat) megállapította.	A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének k) pontja alapján: az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok fenn nem állásának igazolásaként köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. A Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése alapján: a Kbt. 62. § (1) bekezdésének p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.	A kizáró ok hiányát a Közbeszerzési Hatóság honlapján (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx) az ajánlatkérő ellenőrzi.

Kbt. 62. § (2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy	A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének a) pontja alapján: a gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott okirat.
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.	A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének a) pontja alapján: a gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott okirat.

1.15.2. A BIZOTTSÁG (EU) 2016/7 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. január 5.) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának MELLÉKLETEI KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

Ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő/kapacitás szervezet a felhívásban előírt kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében előzetes igazolásként csak az EEKD kitöltött és aláírt formanyomtatványát nyújtja be, majd ezt követően, az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69.§ (4) bek szerint, az ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított 5 munkanapon belül utólagosan igazolások, nyilatkozatok benyújtásával igazolja alkalmasságát illetve a kizáró okok hatálya alá nem tartozását.

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA (EEKD)

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD- szolgáltatást1 használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény2 hivatkozási adatai:

A Hivatalos Lap S sorozatának száma 250/2016, dátum 2016/12/28,

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : 2016/S 250-460691

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az

információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum

létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

A beszerző azonosítása3

Válasz:

Kitöltésre vonatkozó

INFORMÁCIÓK

Név:

[ ]

MÁV Zrt.

A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az

ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.

Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény.

Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes

tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény

A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés

esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.

Melyik beszerzést érinti?	Válasz:
A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése4:	[ ]	Egyfokozatú dízelmotorolaj szállítása letéti raktárszerződés keretében és veszélyes hulladékok elszállítása
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)5:	[ ]	Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Azonosítás:	Válasz:	Kitöltésre vonatkozó INFORMÁCIÓK
Név:	[ ]	Kötelezően kitöltendő!
Héa azonosító szám (uniós adószám), adott esetben: Ha nincs héa azonosító szám, kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges.	[ ] [ ]	Adott esetben kitöltendő.
Postai cím:	[……]	Kötelezően kitöltendő!
Kapcsolattartó személy vagy személyek6: Telefon: E-mail cím: Internetcím (adott esetben):	[……] [……] [……] [……]	Kötelezően kitöltendő!
Általános információ:	Válasz:
A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás7?	[] Igen [] Nem	Kötelezően kitöltendő! Ajánlatkérő által kiadott

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.

Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor

szükséges.

Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások

meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves

		és annak megfelelő tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező jelen pont kitöltése mellett.
Csak ha a közbeszerzés fenntartott8: A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás9 vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya? Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy ~~kategóriáiba tartoznak.~~	[] Igen [] Nem […] [….]	Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie.
Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)?	[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható	Adott esetben kitöltendő.
Ha igen: Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt. a) Xxxxxx, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot:	a) [……] b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):	Adott esetben kitöltendő.

forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;

Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250- nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy

éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját.

Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai

beilleszkedése.

b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel: c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést10: d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed? Ha nem: Kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják: e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	[……][……][……][……] c) [……] d) [] Igen [] Nem e) [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……]
Részvétel formája:	Válasz:
A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban?11	[] Igen [] Nem	Kötelezően kitöltendő!
Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.

A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.

Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.

Ha igen:					Adott esetben kitöltendő.
a) Xxxxxx, adja meg a			a:)	[……]
gazdasági szereplő
csoportban betöltött
szerepét (vezető,			b):	[……]
specifikus feladatokért
felelős, ...):
b) Xxxxxx, adja meg,			c): [……]
mely gazdasági
szereplők a
közbeszerzési
eljárásban együtt részt
vevő csoport tagjai:
c) Adott esetben a részt
vevő csoport neve:
Részek	Válasz:
Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván:	[	]			Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie.

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:
Képviselet, ha van:	Válasz:	Kitöltésre vonatkozó INFORMÁCIÓK
Teljes név; valamint a születési idő és hely, ha szükséges:	[……]; [……]	Kötelezően kitöltendő!
Beosztás/milyen minőségben jár el:	[……]	Kötelezően kitöltendő!
Postai cím:	[……]	Kötelezően kitöltendő!
Telefon:	[……]	Kötelezően kitöltendő!
E-mail cím:	[……]	Kötelezően kitöltendő!
Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.):	[……]	Adott esetben kitöltendő.

C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk

Igénybevétel:

Válasz:

Kitöltésre vonatkozó

INFORMÁCIÓK

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási

kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben

[]Igen []Nem

Kötelezően kitöltendő!

feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait?
	Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai
	közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III.
részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által
aláírva.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében
ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben
meghatározott információkat is12.

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)

Alvállalkozás:

Válasz:

Kitöltésre vonatkozó

INFORMÁCIÓK

Szándékozik-e a gazdasági

szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek?

[]Xxxx []Nem

Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:

[…]

Kötelezően kitöltendő!

Ajánlatkérő által kiadott és annak megfelelő tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező jelen pont kitöltése mellett!

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész

A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.

Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.

III. rész: Kizárási okok

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:

Bűnszervezetben való részvétel13;

1. Korrupció14;

2. Csalás15;

3. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény16;

4. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása17;

5. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái18

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti

rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott

ítéletekkel kapcsolatos okok:

Válasz:

Kitöltésre vonatkozó

INFORMÁCIÓK

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára

vonatkozó jogkörrel

[] Igen [] Nem

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):

[……][……][……][……]19

Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 62.

§ (1) bekezdés a) pont aa)-af) és ah) alpontjára vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia.

A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat

(HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció

elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott

korrupciót is.

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C

316., 1995.11.27., 48. o.)

A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L

164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett

kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.

A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való

felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

(HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.

Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről,

valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai

parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?
Amennyiben igen, kérjük,20 adja meg a következő információkat: a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait), b) Xxxxxxxxx meg az elítélt személyét [ ]; c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:	a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ] b) [……] c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett pont(ok) [ ] Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……]21	Adott esetben kitöltendő.
Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát22 (öntisztázás)?	[] Igen [] Nem	Adott esetben kitöltendő.
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket23:	[……]	Adott esetben kitöltendő.

B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok

Adó vagy társadalombiztosítási

járulék fizetése:

Válasz:

Kitöltésre vonatkozó

INFORMÁCIÓK

Teljesítette-e a gazdasági szereplő

összes kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok

[] Igen

[] Nem

Kötelezően kitöltendő!

Jelen pontban a Kbt. 62. §

(1) bekezdés b) pontjára

Kérjük, szükség szerint ismételje.

A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.

Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a

magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.

megfizetése tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól?			vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia.
Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő információkat: a) Érintett ország vagy tagállam b) Mi az érintett összeg? c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: – Ez a határozat jogerős és kötelező? Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát. Ítélet esetén, amennyiben erről közvetlenül rendelkezik, a kizárási időtartam hossza: 2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt?	Adók	Társadalo
		mbiztosítás
		i
		hozzájárul
		ás
			Adott esetben kitöltendő.
	a)	a) [……]
	[……]	b) [……]
	b)
	[……]
		c1) [] Igen
		[] Nem
	c1) []	[] Igen
	Igen	[] Nem
	[] Nem	[……]
	[] Igen	[……]
	[] Nem	c2) [ …]
	[……]
	[……]	d) [] Igen
	c2) [ …]	[] Nem
	d) [] Igen	Ha igen,
	[] Nem	kérjük,
		részletezze:
	Ha igen,	[……]
	kérjük,
	részletezz
	e: [……]
Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 24 [……][……][……]		Adott esetben kitöltendő. (például: xxxx://xxx.xxx.xx/xxx/xxx tbazisok/koztartozasment es vagy egyéb más, az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetését igazoló elektronikus elérhetőség), figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontjában előírtakra.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK25

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző

magatartásformát takarhat.

Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés

Válasz:

Kitöltésre vonatkozó

INFORMÁCIÓK

A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e

kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén26?

[] Igen [] Nem

Kötelezően kitöltendő!

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)?

[] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……]

Adott esetben kitöltendő.

A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e:

a) Csődeljárás, vagy

b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy

c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy

d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van27, vagy

e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy

f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?

Ha igen:

Kérjük, részletezze:

Kérjük, ismertesse az okokat,

[] Igen [] Nem

[……]

(internetcím, a kibocsátó

Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 62.

§ (1) bekezdés c), d) pontjára vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia.

Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.

E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési

dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint

Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.

amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére28.

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:

hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

Elkövetett-e a gazdasági szereplő

súlyos szakmai

kötelességszegést29?

Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem,

[……]

Kötelezően kitöltendő!

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?

[] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……]

Adott esetben kitöltendő.

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel?

Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

[…]

Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 62.

§ (1) bekezdés n) o) pontjára vonatkozóan szükséges a gazdasági

szereplőnek nyilatkoznia.

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?

[] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……]

Adott esetben kitöltendő.

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen összeférhetetlenségről30 a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan?

Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

[…]

Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 62.

§ (1) bekezdés m) pontjára vonatkozóan

szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia.

Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek

valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül

abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.

Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok

meghatározásait.

A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek

szerint.

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás előkészítésében?

Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

[…]

Kötelezően kitöltendő!

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat? Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

[…]

Kötelezően kitöltendő!

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?

[] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……]

Adott esetben kitöltendő.

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket?

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot,

b) Nem tartott vissza ilyen információt,

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és

d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat

szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a

[] Igen [] Nem

Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 62.

§ (1) bekezdés h), i), j), o) pontjára vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia.

kiválasztásra vagy az odaítélésre

vonatkozó döntéseket.

D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

Tisztán nemzeti kizárási

okok

Válasz:

Kitöltésre vonatkozó

INFORMÁCIÓK

Vonatkoznak-e a

gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti

kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:

[] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]31

Kötelezően kitöltendő!

Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) ah) alpontjára, illetve e), f), g), k), l)

p) és q) pontjára vonatkozóan szükséges a gazdasági

szereplőnek nyilatkoznia. (például: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/ és/vagy xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx

/ és/ vagy xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/ év/vagy egyéb más, az a tisztán nemzeti kizárási okokra vonatkozó adatot igazoló elektronikus elérhetőség), figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés

f) pontjában előírtakra.

Amennyiben a tisztán

nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázási intézkedéseket?

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:

[] Igen [] Nem

[……]

Adott esetben kitöltendő.

IV. rész: Kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész

bármely további szakaszát ki kellene töltenie:

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése

Válasz:

Kitöltésre vonatkozó

INFORMÁCIÓK

Megfelel az előírt kiválasztási

[] Igen [] Nem

Kötelezően kitöltendő!

Kérjük, szükség szerint ismételje.

szempontoknak:

Ajánlatkérő a xxxxxxxx

XXX.1.3) pontjában jelzettek alapján

elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozóan. A IV. rész további szakaszainak (A-D)

kitöltése nem követelmény.

A: Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben

hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére

Válasz:

Kitöltésre vonatkozó

INFORMÁCIÓK

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó szakmai vagy cégnyilvántartásába32:

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:

[…]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell

kitöltenie.

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél:

A gazdasági szereplőnek meghatározott engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa?

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:

[] Xxxx [] Nem

Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell

kitöltenie.

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a

A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek

egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük.

közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben

hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

Gazdasági és pénzügyi helyzet

Válasz:

Kitöltésre

VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő: És/vagy

1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt

számú évben a következő33 (): Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem

(évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell

kitöltenie.

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő:

És/vagy

2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt

számú évben a következő34: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő

információkat:

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem

(évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell

kitöltenie.

3) Amennyiben az (általános

vagy specifikus) árbevételre

[……]

Ajánlattevőnek ezt a

pontot nem kell

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt

az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét:

kitöltenie.

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott pénzügyi mutatók35 tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k):

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:

(az előírt mutató azonosítása

– x és y36 aránya - és az érték):

[……], [……]37

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell

kitöltenie.

5) Szakmai

felelősségbiztosításának biztosítási összege a következő: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő

információkat:

[……],[……][…]pénznem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos

hivatkozási adatai): [……][……][……]

Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell

kitöltenie.

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll,

[……]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell

kitöltenie.

Pl. az eszközök és a források aránya.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

kérjük, adja meg a következő

információkat:

Leírás

ö s eg

dátu mok

megren delők

C: Technikai és szakmai alkalmasság

hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

Technikai és szakmai alkalmasság

Válasz:

Kitöltésre vonatkozó

INFORMÁCIÓK

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében:

A referencia-időszak folyamán38 a gazdasági szereplő a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte: Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus

formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […] Munkák: [ ]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie.

1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra

irányuló közbeszerzési szerződések esetében: A referencia-időszak folyamán39 a gazdasági

szereplő a meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a

dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket40:

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […]

Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie.

2) A gazdasági szereplő a

következő szakembereket

[……]

Ajánlattevőnek ezt a

pontot nem kell kitöltenie.

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi

tapasztalatot.

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél

régebbi tapasztalatot.

Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind

pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.

vagy műszaki szervezeteket41 veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre: Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez:	[……]
3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása érdekében a következő műszaki hátteret veszi igénybe, valamint tanulmányi és kutatási létesítményei a következők:	[……]	Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie.
4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc- irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során:	[……]	Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie.
5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben – különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében: A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és kutatási eszközökre és minőségellenőrzési intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok42 elvégzését.	[] Igen [] Nem	Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie.

Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a

gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a

II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.

A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a

szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.

6) A következő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek: a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően) b) Annak vezetői személyzete:	a) [……] b) [……]	Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie.
7) A gazdasági szereplő a következő környezetvédelmi intézkedéseket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során:	[……]	Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie.
8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt:	Év, átlagos statisztikai állományi létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Év, vezetői létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……]	Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie.
9) A következő eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez:	[……]	Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie.
10) A gazdasági szereplő a szerződés következő részére (azaz százalékára) nézve 43kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni:	[……]	Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie.
11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: A gazdasági szereplő	[] Igen [] Nem	Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy

részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a

teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.

szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat.

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő

információkat:

[] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében:

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét?

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő

információkat:

[] Igen [] Nem

[…]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie.

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési

dokumentumokban.

Minőségbiztosítási rendszerek

Válasz:

Kitöltésre vonatkozó

és környezetvédelmi vezetési szabványok

INFORMÁCIÓK

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott

minőségbiztosítási szabványoknak megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is?

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően:

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő

információkat:

[] Igen [] Nem

[……] [……]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell

kitöltenie.

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak megfelel?

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat illetően:

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:

[] Igen [] Nem

[……] [……]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell

kitöltenie.

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy

szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.

Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

A számok csökkentése

Válasz:

Kitöltésre vonatkozó

INFORMÁCIÓK

A gazdasági szereplő a következő módon felel meg a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak:

Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:

Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll44, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a következő információkat:

[….]

[] Igen [] Nem45

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]46

Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell

kitöltenie.

VI. rész: Záró nyilatkozat

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz47, vagy

Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság

vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre

vonatkozó jóváhagyást.

b) Legkésőbb 2018. április 18-án48 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés Egyfokozatú dízelmotorolaj szállítása letéti raktárszerződés keretében és veszélyes hulladékok elszállítása, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos

Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám2016/S 250-460691)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától

függően.

II. Szakmai előírások

1. Közbeszerzés mennyisége és teljesítési helyei

1.1. Közbeszerzés tárgya

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés (letéti raktárszerződés) alapján nyertes ajánlattevő az alábbi munkák elvégzésére vállal kötelezettséget:

- a meghatározott motorolaj leszállítása a megadott telephelyekre,

- xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

- olajos hordó elszállítása,

- használt olajszűrő elszállítása,

- hulladékolaj elszállítása,

- veszélyeshulladék-gyűjtő zsákok rendelkezésre bocsátása,

- diagnosztikai vizsgálatok végzése.

Ajánlatkérő a megajánlott terméket legalább 500 kW teljesítményű dízelmotorokban motorolajként kívánja alkalmazni.

1.2. Közbeszerzés mennyisége:

1.2.1. A szerződés hatálya alatt leszállítandó motorolaj mennyisége: 512.000 kg, amely keretmennyiség 50%, azaz 256.000 kg opciót tartalmaz.

A megajánlott termék kiszerelésének az előírt kiszerelési csoportnak meg kell felelnie.

Kiszerelési csoport: 140 liter, vagy 240 liter, vagy 140 liter és 240 liter között.

1.2.2. Az elszállítandó hulladékolaj mennyiségére vonatkozó információk:

A szerződés xxxxxxx Xxxxxxxxxxx által elszállítandó és megtérítendő hulladékolaj (azonosító kód 13 02 05*) keretmennyisége 104.000 kg, amely keretmennyiség 50%, azaz 52.000 kg opciót tartalmaz..

1.2.3. Az elszállítandó szilárd veszélyes-hulladékra vonatkozó információk:

Ajánlattevő köteles az alább részletezett szilárd veszélyes-hulladékokat további díj felszámítása nélkül elszállítani. Az elszállítás költségét a megajánlott termék nettó ajánlati egységárának kell tartalmaznia.

A szerződés xxxxxxx Xxxxxxxxxxx által elszállításra kerülő:

- Olajos rongy (azonosító kód 15 02 02*) keretmennyisége: 26.000 kg, amely keretmennyiség 50%, azaz 13.000 kg opciót tartalmaz..

- Olajos hordó (azonosító kód 15 01 10*) keretmennyisége: 18.000 kg, amely keretmennyiség 50%, azaz 9.000 kg opciót tartalmaz..

- Használt olajszűrő (azonosító kód 16 01 07*) keretmennyisége: 6.400 kg, amely keretmennyiség 50%, azaz 3.200 kg opciót tartalmaz.

1.2.4. A szerződés terhére leszállítandó szilárd veszélyes, olajos hulladékok szelektív megbízható, csepegésmentes és biztonságos szállítása érdekében Ajánlattevő Ajánlatkérő részére összesen 10.000 db (amely keretmennyiség 50%, azaz 5.000 db opciót tartalmaz) megfelelő minőségű, nagyméretű, műanyag, ADR csomagolási követelményeknek megfelelő, jelölésekkel ellátott gyűjtőzsákokat bocsájt Ajánlatkérő rendelkezésére az Ajánlatkérő megrendeléseiben foglaltak szerint. A műanyagzsák költségét a megajánlott termék nettó ajánlati egységárának kell tartalmaznia.

1.3. A teljesítés ideje – motorolaj szállítás: A teljesítés a konkrét eseti megrendelések alapján történik. Letevő az első megrendelést követő 7 munkanapon belül köteles feltölteni

a raktárt a szerződésben rögzített módon. Minden további megrendelés esetén a teljesítési határidő a rendelés megküldésétől számított 5. munkanap.

1.4. Ajánlatkérő által jelenleg használt termék megnevezése: MOL MK8 motorolaj

1.5. Teljesítési helyek, letéti raktárak megnevezése:

MÁV SZK Zrt. KÖRR, Ferencváros raktárbázis készletcsoport IV. Ferencváros 057165; 1097. Budapest, Péceli u. 1.; Kapcsolattartó személy: Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx ; Telefon: 061/0000000;Fax: 061/0000000

MÁV SZK Zrt. KÖRR, Ferencváros raktárbázis készletcsoport IV/C. Balassagyarmat 057311; 2600 Balssagyarmat, Xxxxxxx Xxxxx u. 2. Kapcsolattartó személy: Xxxxxxxx Xxxxx ; Telefon: 06-35/300-546; Fax:

06-35/300-546

MÁV SZK Zrt. KÖRR, Ferencváros raktárbázis készletcsoport II./B Hatvan 557352; 3000. Hatvan Boldogi u. 2.; Kapcsolattartó személy: Xxxxxxxx Xxxxx; Telefon: 06-1/000-0000 Fax: 06-1/000-0000

MÁV SZK Zrt. KÖRR, Ferencváros raktárbázis készletcsoport IV/C. Istvántelek 057051; 1045. Budapest, Bécsi u.1; Kapcsolattartó személy: Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx Telefon: 061/0000000 Fax: 06/0000000

MÁV SZK Zrt. KÖRR; Ferencváros raktárbázis készletcsoport II./A Szolnok 557302; 5002. Szolnok,

Sorompó u. 2.; Kapcsolattartó személy: Xxxx Xxxxxxx; Telefon: 06-1/000-0000; 06 1/000-0000, Fax: 06 1/000- 0000; 06 1/000-0000

MÁV SZK Zrt. KÖRR; Szeged raktárbázis készletcsoport I./A Kiskunhalas 457743; 6400. Kiskunhalas, Kossuth u. 49.; Kapcsolattartó személy: Xxxx Xxxxx; Telefon: 06-30/000-0000; Fax: 06 1/000-0000

MÁV SZK Zrt. KÖRR; Szeged raktárbázis készletcsoport I. Békéscsaba 357721; 0000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx 0-0.; Kapcsolattartó személy: Xxxxxx Xxx; Telefon: 06 20/000-00-00, Fax: 06 66/323-765

MÁV SZK Zrt. KÖRR; Szeged raktárbázis készletcsoport III/B. Szentes 557762; 6600 Szentes Korsós sor 51.; Kapcsolattartó személy: Xxxxxxx Xxxxxx; Telefon: 06 1/000-0000; Fax: 06 1/000-0000

MÁV SZK Zrt. KÖRR; Szeged raktárbázis készletcsoport I. Szeged-Rendező 457701; 6727 Szeged Szeged- rendező; Kapcsolattartó személy: Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx; Telefon: 06 62/000-0000, 00-0-000-0000; Fax:

06 1/000-0000

MÁV SZK Zrt. XXXX; Debrecen raktárbázis készletcsoport I. Debrecen 057401; 0000 Xxxxxxxx Xxxx xxx 00.; Kapcsolattartó személy: Xxxx Xxxxx; Telefon: 06 1/000-0000; Fax: 06 1/000-0000

MÁV SZK Zrt. XXXX; Debrecen raktárbázis készletcsoport I. Xxxxxxxxxxx 000000; 0000 Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xx 00.; Kapcsolattartó személy: Xxxxxx Xxxxxx; Telefon: 06 1/000-0000; Fax: 06 1/000-0000

MÁV SZK Zrt. XXXX; Debrecen raktárbázis készletcsoport I. Záhony 357471; 4625 Záhony Vasút sor 1.; Kapcsolattartó személy: Xxxxx Xxxxxxxx; Telefon: 06 1/000-0000; Fax: 06 1/000-0000

MÁV SZK Zrt. XXXX; Miskolc raktárbázis készletcsoport I. Miskolc 457503; 0000 Xxxxxxx Xxxxx x. 70.; Kapcsolattartó személy: Xxxx Xxxxxx Xxxxxx; Telefon: 06 1/000-00-00; Fax: 06 1/000-0000

MÁV SZK Zrt. NyRR; Székesfehérvár raktárbázis készletcsoport I. Székesfehérvár 457287; 8000 Székesfehérvár, Déli Vasút út; Kapcsolattartó személy: Xxxx Xxxxxxxx; Telefon: 06-1/000-0000; Fax: 06-1/000-

0000

MÁV SZK Zrt. NyRR; Dombóvár raktárbázis készletcsoport III. Pécs 157623; 7624 Pécs Verseny u.2.; Kapcsolattartó: Xxxxxxx Xxxxxxx; Tel.: 06 72/215-611/18-75; Fax: 06 72/215-611/18-75

MÁV SZK Zrt. NyRR; Dombóvár raktárbázis készletcsoport I. Dombóvár 057608; 7200 Dombóvár Földvár u. 20.; Kapcsolattartó: Xxxx Xxxxxxx; Tel.: 06 1/000-00-00; 06-74/466-833/62-44 Vasúti: 05/62-44; Fax.: 06-

74/466-833/62-44

MÁV SZK Zrt. NyRR; Dombóvár raktárbázis készletcsoport I. Nagykanizsa 357681; 8800 Nagykanizsa Csengery u. 84.; Kapcsolattartó: Xxxxx Xxxxx; Tel.: 06 1/000-00-00; Vasúti: 05/41-21; Fax.: 06 1/000-0000

MÁV SZK Zrt. NyRR; Szombathely raktárbázis készletcsoport III. Szombathely 257824; 0000 Xxxxxxxxxxx Xxx x. 9.; Kapcsolattartó: Xxxxxxxx Xxxxxx; Tel.: 06 1/000-00-00; Fax.: 06 1/000-00-00; 06 1/000-00-00

MÁV SZK Zrt. NyRR; Szombathely raktárbázis készletcsoport III. Celldömölk 557804; 0000 Xxxxxxxxxx

Xxxxx xx 0.; Kapcsolattartó: Xxxxxxx Xxxxx; Tel.: 06 1/000-00-00; Fax.: 06 1/000-00-00

1.6. Műszaki leírás

A megajánlott terméknek meg kell felelni az alábbi műszaki paramétereknek, vagy azzal egyenértékűnek kell lennie:

Műszaki paraméter megnevezése	Műszaki paraméter értéke	Igazolási mód
Teljesítményszint	API CF vagy ennél magasabb teljesítmény szint	szakmai ajánlat
Viszkozitási osztály	SAE 40 vagy ezzel egyenértékű (10W-40, 15W-40)	szakmai ajánlat
Viszkozitási index	legalább 82	szakmai ajánlat
Nyílttéri lobbanáspont, oC	legalább 250	laborvizsgálat
Folyáspont, oC	legfeljebb -27	laborvizsgálat
Teljes bázisszám, mg KOH/g	legalább 10,0	laborvizsgálat

A „legfeljebb” illetve „legalább” megjelöléssel szerepeltetett műszaki paraméterek határértékétől értelemszerűen csak a megadott irányban lehet eltérni.

A korlátozó kritériummal (legalább, legfeljebb) megadott értékek esetében értelemszerűen nem vehető figyelembe a vizsgálati szabvány reprodukálhatósága.

A megajánlott terméknek meg kell felelnie az alábbi műszaki követelményeknek:

Az Ajánlatkérő által jelenleg használt termék (MOL MK-8 motorolaj) és Ajánlattevő által megajánlott termék egymással bármilyen arányban keverhető, a megajánlott termék a dízelmotorokba (dízelmotorok típusai: Ganz 12Jv, Ganz 8VE, Ganz 16VFE, Ganz PA4, MB836, Ganz XVI JV, MB 820, 14D40) közvetlenül utántölthető, továbbá az olajkör átmosása nélkül elvégzett utántöltés után a dízelmotorokban semminemű kenési elégtelenségre visszavezethető műszaki károsodás nem következik be, valamint a dízelmotorok élettartama a legcsekélyebb mértékben sem csökken.

Szakmai ajánlat (IV.12. melléklet)

A Kbt. 71. § (8) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben Ajánlattevő nem tünteti fel műszaki-szakmai ajánlatában a megajánlani kívánt termék pontos megnevezését, azt Ajánlatkérő olyan jelentős hiányosságnak tekinti, hogy a műszaki-szakmai ajánlat vonatkozásában hiánypótlási felhívást, felvilágosítás kérést nem bocsát ki, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!

Amennyiben Ajánlattevő műszaki-szakmai ajánlatában feltünteti a megajánlani kívánt termék pontos megnevezését, azonban valamely műszaki paramétert nem vagy a műszaki leírástól elérően tüntet fel, Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást, illetve felvilágosítás kérést bocsát ki. A hiánypótlásban, illetve felvilágosítás adásban azonban Ajánlattevő nem változtathatja meg az eredetileg megajánlani kívánt termék pontos megnevezését!

III. Letéti raktárszerződés - tervezet

amely létrejött

egyrészről

MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:

Levelezési cím:

Számlavezető pénzintézet:

Számlaszám:

Adószám:

Statisztikai számjel:

Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Képviseli:

mint megrendelő és letéteményes (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Név:

Székhely:

Levelezési cím:

Számlavezető pénzintézet:

Számlaszám:

Adószám:

Statisztikai számjel:

Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Aláírási joggal felruházott képviselő:

mint letevő (a továbbiakban: Letevő) között az alább megjelölt napon a következő feltételekkel:

együttes említésük esetén a szerződő felek (a továbbiakban: Fél vagy Felek) között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Preambulum

Megrendelő hivatkozási szám alatt a Közbeszerzési Értesítőben tájékoztató

jelleggel, illetőleg az Európai Unió Hivatalos Lapjában …………………………………

szám alatt Ajánlati felhívást tett közzé a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész szerinti közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás megindítására „ ” tárgyban (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás).

Letevő, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az Ajánlati felhívás szerinti bírálati szempont alapján, mint nyertes ajánlat kiválasztásra került és Megrendelő Letevőt hirdette ki a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének, amelynek alapján Felek jelen letéti raktárszerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik meg egymással.

A közbeszerzési eljárás dokumentumai – külön csatolás nélküli is – a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel – amennyiben volt ilyen, úgy a Kiegészítő tájékoztatás – az Ajánlati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) és a többi közbeszerzési dokumentum rendelkezéseire, a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásra és a nyertes ajánlat tartalmára.

Letevő a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat és e körben a jelen Xxxxxxxxx feltételeit megismerte, az abban foglaltakat nyilatkozatával elfogadta.

2. Szerződés tárgya

2.1. Letevő vállalja, hogy a Szerződés 3.1. pontjában meghatározott keretmennyiség – illetve a Szerződés 3.1. pontja szerinti lehívási minimummennyiség – mértékéig terjedően a Megrendelő egyoldalú írásos megrendelő nyilatkozatát (továbbiakban: eseti megrendelés vagy lehívás) követően a Szerződés jelen pontjában részletezett terméket (a továbbiakban: termék, készlet vagy áru), a Szerződés hatálya alatt a Megrendelő részére a Szerződésben rögzített módon és a jelen Szerződés 3.3. pontjában rögzített egységáron leszállítja és letárolja. Letevő az eseti megrendelésben megrendelt termékeket Megrendelő által üzemeltetett letéti raktárába szállítja, ott letárolja, s ezen keresztül biztosítja Megrendelő szükségletének zavartalan kielégítését, az alábbiakban meghatározottak szerint.

Cikkszám

Termék megnevezése

Vámtarifaszám

Teljes keretmennyiség (opcióval együtt, kg)

2.2. Letevő vállalja továbbá, hogy Megrendelő lehívásainak, valamint a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően elszállítja a jelen Szerződés 1. számú mellékletében részletesen meghatározottak szerint az ott felsorolt hulladékokat (mint például olajos rongy és olajos hordó, használt olajszűrő, hulladékolaj), továbbá Megrendelő részére rendelkezésre bocsátja a veszélyeshulladék-gyűjtő zsákokat, illetve a hulladékolaj ellenértékét a jelen Szerződés 1. számú mellékletében foglalt áron megfizeti Megrendelő részére.

2.3. A Letevő vállalja, hogy külön költség vagy díj felszámítása nélkül a jelen Szerződés hatálya alatt a Megrendelő által kijelölt járművekből legfeljebb alkalommal (nyertes

xxxxxxxxxxx ajánlata alapján), a Megrendelő által postai úton küldött mintákból a mintakísérő lap alapján a minta Letevőhöz történő beérkezését követően 10 munkanapon belül

diagnosztikai vizsgálatot végez vagy végeztet e vizsgálat elvégzésére jogosultsággal rendelkező szervvel, személlyel. A vizsgálatot végző laboratórium nevét, címét és a vizsgálatokért felelős személyt Letevő köteles megadni.

Az elvégzett diagnosztikai vizsgálat eredményéről Letevő a vizsgálat lezárásának időpontját követő 5 munkanapon belül köteles elektronikus úton a vizsgálati jegyzőkönyvet a xxxxxx.xxxxxx@xxx-xxxxx.xx e-mailcímre megküldeni.

2.4. A veszélyes hulladékok kezelésére, elszállítására és az azzal kapcsolatos elszámolásra vonatkozó szabályokat jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

2.5. A Szerződés 2.1. pontjában rögzített eseti megrendelés megküldésével az egyedi szerződés létrejön, és egyúttal kötelezettség keletkezik a Letevő teljesítésére. Az eseti megrendelés a Letevő számára teljesítési kötelezettséget keletkeztet.

3. Keretmennyiség, árváltozás

3.1. A Megrendelő rendelkezésére álló teljes keretmennyiség összesen 512.000 kg, amelyből Megrendelő 256.000 kg mennyiség tekintetében vállal lehívási kötelezettséget (lehívási minimummennyiség).

A teljes keretmennyiség nettó ellenértéke a jelen Szerződés 3.3. pontjában meghatározott nettó egységár alapján összesen …………..,- Ft + ÁFA (azaz forint plusz ÁFA).

A lehívási minimummennyiség nettó ellenértéke a jelen Szerződés 3.3. pontjában meghatározott nettó egységár alapján …………..,- Ft + ÁFA (azaz …………..forint plusz ÁFA).

3.2. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés 3.1. pontjában rögzített keretmennyiség lehívási minimummennyiségen felüli részének nem, vagy nem teljes mértékű lehívásából eredő bevételkiesés Letevő kockázata, mellyel kapcsolatban Letevő Megrendelő felé semmilyen jogcímen kártérítési-, kártalanítási vagy egyéb igénnyel fellépni nem jogosult.

3.3. A jelen Szerződés 2.1. pontjában meghatározott termék konkrét nettó egységárát a következő táblázat tartalmazza:

Cikkszám

Termék megnevezése

Teljes keretmennyiség (opcióval együtt, kg)

Nettó egységár (Ft/kg)

Nettó érték (teljes keretmennyiség

* nettó egységár, Ft)

Nettó egységár kenőanyag környezetvédelmi termékdíj

tartalma (Ft/kg)

A nettó egységár tartalmazza a termék árát, a rakodás, csomagolás, konszignációs raktározás, továbbá a Megrendelő megjelölt telephelyeire/fióktelepeire történő fuvarozás költségét, valamint a jelen Szerződés 2.2. pontjában meghatározott és a jelen Szerződés 1. számú mellékletében részletesen rögzítettek szerinti hulladék(ok) elszállítási költségét és kezelési díját, a veszélyeshulladék-gyűjtő zsákok rendelkezésre bocsátását, a jelen Szerződés

2.3. pontjában meghatározott diagnosztikai vizsgálat(ok) valamennyi költségét, a különféle adókat (így különösen a környezetvédelmi termékdíjat), illetőleg a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi egyéb költséget is.

3.4. A Szerződés hatálya alatt a nettó egységár 5 alkalommal – tárgyalás tartása és szerződésmódosítás nélkül – változik. Az árváltoztatás mértéke az alábbiakban rögzített képlet szerint számolandó.

3.4.1. Árváltozás mértéke az első alkalommal

Aicis=(U*B-U0*B0)*0,9/1000 Ahol:

Aicis= Az árváltozás mértéke a bázisolaj jegyzésárának, illetve a Ft/USD árfolyamváltozásnak figyelembe vételével (Ft/kg).

Az első árváltoztatás mértékét a szerződés megkötésének napjától (első nap) számított 120. naptári napra vonatkozóan kell meghatározni.

B= a termék alapanyagául szolgáló bázisolajnak az ajánlattételi határidő lejáratának napjától (első nap) a szerződés megkötését követő 119. naptári napig (minden egyes jegyzést figyelembe véve, s az utolsó nap a 119. nap) érvényes hivatalos jegyzési középára SN 150 FOB NWE DOMESTIC SPOT PRICES [USD/tonna] számtani középértéke

B0= a termék alapanyagául szolgáló bázisolaj ajánlattételi határidő lejáratának időpontjában érvényes hivatalos jegyzési középára SN 150 FOB NWE DOMESTIC SPOT PRICES [USD/tonna]

U= az ajánlattételi határidő lejártának napjától (első nap) a szerződés megkötését követő

119. naptári nap (minden egyes MNB hivatalos jegyzési árfolyamot figyelembe véve, s az utolsó nap a 119. nap) közötti, az MNB hivatalos USD/HUF árfolyamának számtani középértéke [Ft/USD].

Az előzőekben részletezett, a szerződéskötést követő 120. naptári napra vetített árváltozás mértékét a Szerződés megkötését követő 120. naptári nap szerinti tárgyhónapot követő hónapban felhasznált termékekre kell először érvényesíteni.

A szerződéskötést követő 120. naptári napra vetített árváltozásról Letevő a 120. napot követő 6 munkanapon belül írásban tájékoztatja Megrendelőt.

3.4.2. Árváltozás mértéke a második alkalommal

Aicis=(U*B-U0*B0)*0,9/1000 Ahol:

Aicis= Az árváltozás mértéke a bázisolaj jegyzésárának, illetve a Ft/USD árfolyamváltozásnak figyelembe vételével (Ft/kg).

A második árváltoztatás mértékét a Szerződés megkötésének napjától (első nap) számított

240. naptári napra vonatkozóan kell meghatározni.

B0= a termék alapanyagául szolgáló bázisolaj ajánlattételi határidő lejáratának időpontjában érvényes hivatalos jegyzési középára SN 150 FOB NWE DOMESTIC SPOT PRICES [USD/tonna]

U= az ajánlattételi határidő lejártának napjától (első nap) a Szerződés megkötését követő

239. naptári nap (minden egyes MNB hivatalos jegyzési árfolyamot figyelembe véve, s az utolsó nap a 239. nap) közötti, az MNB hivatalos USD/HUF árfolyamának számtani középértéke [Ft/USD].

Az előzőekben részletezett, a szerződéskötést követő 240. naptári napra vetített árváltozás mértékét a Szerződés megkötését követő 240. naptári nap szerinti tárgyhónapot követő hónapban felhasznált termékekre kell először érvényesíteni.

A szerződéskötést követő 240. naptári napra vetített árváltozásról Letevő a 240. napot követő 6 munkanapon belül írásban tájékoztatja Megrendelőt.

3.4.3. Árváltozás mértéke a harmadik alkalommal

Aicis=(U*B-U0*B0)*0,9/1000 Ahol:

Aicis= Az árváltozás mértéke a bázisolaj jegyzésárának, illetve a Ft/USD árfolyamváltozásnak figyelembe vételével (Ft/kg).

A harmadik árváltoztatás mértékét a Szerződés megkötésének napjától (első nap) számított

360. naptári napra vonatkozóan kell meghatározni.

B= a termék alapanyagául szolgáló bázisolajnak az ajánlattételi határidő lejáratának napjától (első nap) a Szerződés megkötését követő 359. naptári napig (minden egyes jegyzést figyelembe véve, s az utolsó nap a 359. nap) érvényes hivatalos jegyzési középára SN 150 FOB NWE DOMESTIC SPOT PRICES [USD/tonna] számtani középértéke

B0= a termék alapanyagául szolgáló bázisolaj ajánlattételi határidő lejáratának időpontjában érvényes hivatalos jegyzési középára SN 150 FOB NWE DOMESTIC SPOT PRICES [USD/tonna]

U= az ajánlattételi határidő lejártának napjától (első nap) a Szerződés megkötését követő

359. naptári nap (minden egyes MNB hivatalos jegyzési árfolyamot figyelembe véve, s az

utolsó nap a 359. nap) közötti, az MNB hivatalos USD/HUF árfolyamának számtani középértéke [Ft/USD].

Az előzőekben részletezett, a szerződéskötést követő 360. naptári napra vetített árváltozás mértékét a Szerződés megkötését követő 360. naptári nap szerinti tárgyhónapot követő hónapban felhasznált termékekre kell először érvényesíteni.

A szerződéskötést követő 360. naptári napra vetített árváltozásról Letevő a 360. napot követő 6 munkanapon belül írásban tájékoztatja Megrendelőt.

3.4.4. Árváltozás mértéke a negyedik alkalommal

Aicis=(U*B-U0*B0)*0,9/1000 Ahol:

Aicis= Az árváltozás mértéke a bázisolaj jegyzésárának, illetve a Ft/USD árfolyamváltozásnak figyelembe vételével (Ft/kg).

A negyedik árváltoztatás mértékét a Szerződés megkötésének napjától (első nap) számított

480. naptári napra vonatkozóan kell meghatározni.

B= a termék alapanyagául szolgáló bázisolajnak az ajánlattételi határidő lejáratának napjától (első nap) a Szerződés megkötését követő 479. naptári napig (minden egyes jegyzést figyelembe véve, s az utolsó nap a 479. nap) érvényes hivatalos jegyzési középára SN 150 FOB NWE DOMESTIC SPOT PRICES [USD/tonna] számtani középértéke

B0= a termék alapanyagául szolgáló bázisolaj ajánlattételi határidő lejáratának időpontjában érvényes hivatalos jegyzési középára SN 150 FOB NWE DOMESTIC SPOT PRICES [USD/tonna]

U= az ajánlattételi határidő lejártának napjától (első nap) a szerződés megkötését követő

479. naptári nap (minden egyes MNB hivatalos jegyzési árfolyamot figyelembe véve, s az utolsó nap a 479. nap) közötti, az MNB hivatalos USD/HUF árfolyamának számtani középértéke [Ft/USD].

Az előzőekben részletezett, a szerződéskötést követő 480. naptári napra vetített árváltozás mértékét a Szerződés megkötését követő 480. naptári nap szerinti tárgyhónapot követő hónapban felhasznált termékekre kell először érvényesíteni.

A szerződéskötést követő 480. naptári napra vetített árváltozásról Letevő a 480. napot követő 6 munkanapon belül írásban tájékoztatja Megrendelőt.

3.4.5. Árváltozás mértéke az ötödik alkalommal

Aicis=(U*B-U0*B0)*0,9/1000 Ahol:

Aicis= Az árváltozás mértéke a bázisolaj jegyzésárának, illetve a Ft/USD árfolyamváltozásnak figyelembe vételével (Ft/kg).

Az ötödik árváltoztatás mértékét a Szerződés megkötésének napjától (első nap) számított 600. naptári napra vonatkozóan kell meghatározni.

B= a termék alapanyagául szolgáló bázisolajnak az ajánlattételi határidő lejáratának napjától (első nap) a Szerződés megkötését követő 599. naptári napig (minden egyes jegyzést figyelembe véve, s az utolsó nap az 599. nap) érvényes hivatalos jegyzési középára SN 150 FOB NWE DOMESTIC SPOT PRICES [USD/tonna] számtani középértéke

B0= a termék alapanyagául szolgáló bázisolaj ajánlattételi határidő lejáratának időpontjában érvényes hivatalos jegyzési középára SN 150 FOB NWE DOMESTIC SPOT PRICES [USD/tonna]

U= az ajánlattételi határidő lejártának napjától (első nap) a szerződés megkötését követő

599. naptári nap (minden egyes MNB hivatalos jegyzési árfolyamot figyelembe véve, s az utolsó nap az 599. nap) közötti, az MNB hivatalos USD/HUF árfolyamának számtani középértéke [Ft/USD].

Az előzőekben részletezett, a szerződéskötést követő 600. naptári napra vetített árváltozás mértékét a Szerződés megkötését követő 600. naptári nap szerinti tárgyhónapot követő hónapban felhasznált termékekre kell először érvényesíteni.

A szerződéskötést követő 600. naptári napra vetített árváltozásról Letevő a 480. napot követő 6 munkanapon belül írásban tájékoztatja Megrendelőt.

3.4.6. A bázisolaj jegyzési ára a xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/ honlapon, míg a HUF/USD árfolyam a xxxx://xxx.xxx.xx/ honlapon érhető el.

4. Szerződés hatálya, megőrzési díj

4.1. Jelen Szerződés mindkét Fél által történő aláírás napján lép hatályba a Szerződés Xxxxx általi aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig vagy – amennyiben az hamarabb bekövetkezik – a jelen Szerződés 3.1. alpontjában rögzített keretmennyiség kimerüléséig hatályos.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés hatályának lejárta a raktárban történő tároláson és eseti megrendelések leadásán túlmenően nem érinti a Felek jelen szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását és érvényesíthetőségét (pl. jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség, szerződésszegésért való felelősség).”

A határidőben leadott eseti megrendelést Letevő teljesíteni köteles.

4.2. A Szerződés hatályának lejártát vagy megszűnését követően a Megrendelő köteles hiánytalanul átadni a Letevő tulajdonában álló, letéti raktárban tárolt letéti készletet képező, bontatlan kiszerelésű termékeket.

A bontott, de még fel nem használt termékeket Letevő leszámlázza Megrendelő részére, a jelen Szerződés 6. pontjában leírtak szerint. A Szerződés hatályának lejártakor vagy megszűnésekor a bontott, de még fel nem használt termékeket a jelen Szerződés 6. pontja szerinti elszámolás esetén felhasznált terméknek kell tekinteni.

4.4. Megőrzési díj

4.4.1. Letevő kötelezi magát, hogy a Szerződés megszűnését követő egy hónapon belül elszállítja a letéti készletet képező bontatlan kiszerelésű termékeket. Amennyiben valamely okból Letevő akadályoztatva lenne, vagy az elszállítást nem fejezi be, úgy az egy hónapon túli időszakra vonatkozóan, naponta a tárolt áru nettó összértékének 2 %-át kitevő összegű megőrzési díjat köteles fizetni Megrendelőnek. A megőrzési díj számításának alapja a Megrendelő által őrzött készlet jelen Szerződésben megállapított nettó vételára.

Az elszállításra azonos szabályok érvényesek, mint az odaszállításra.

Megrendelő a Letevő felé a jelen pontban foglalt megőrzés esetén kívül az őrzésre és a kezelésre vonatkozó letéti díjat nem számít fel.

4.4.2. A megőrzési díj számlázása az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 58. §-ában foglaltak szerint történik. Elszámolási időszak a tényleges megőrzési időszak. A számlában a ténylegesen eltelt napok alapján kerül a megőrzési díj kiszámításra. Megrendelő a megőrzési díjról szóló számláját a megőrzési időszak utolsó napját követő 15. napig állítja ki.

A megőrzési díj fizetésének módja átutalás, fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30. nap.

4.4.3.Felek megállapodnak, hogy Letevő megőrzési díjjal kapcsolatos késedelmes fizetése esetén Megrendelő a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott feltételekkel.

4.5. Abban az esetben, ha Megrendelő él elállási/felmondási jogával (a jelen Szerződés

4.4. pontjában szabályozottaktól eltérően), a Megrendelő raktárában tartott, jelen Szerződés alapján Letevő tulajdonát képező termékek őrzéséről Letevő költségére és veszélyére Megrendelő az elállás/felmondás napját követő 15. napig köteles gondoskodni.

A Megrendelőt zálogjog illeti meg a jelen Szerződés alapján birtokába került, raktáraiban a Letevő érdekében tárolt termékek vonatkozásában. Erre tekintettel a termékek kiadását költségei megtérítéséig visszatarthatja.

4.6. Ha a Letevő a termékeket megfelelő határidő alatt (a jelen Szerződés 4.4. pontja esetében az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított egy hónapon belül, a jelen Szerződés 4.5. pontjában meghatározott esetben pedig az elállás/felmondás napját követő

15. napig) nem szállítja el, úgy Megrendelő azt Xxxxxx által meghatározott helyre, meghatározás hiányában Letevő székhelyére visszaszállíthatja. A szállítással kapcsolatos költségeket a Letevő viseli.

5. Szerződés teljesítése

5.1. Általános feltételek

5.1.1. Megrendelő köteles a jelen Szerződés 5.3.2.1 pontjában meghatározott telephelyein/fióktelepein a jelen Szerződés 2. számú melléklete szerinti termék jellegének megfelelő, zárható raktárban elkülönített helyet (a továbbiakban: letéti raktár) biztosítani a termék tárolása, raktározása céljából.

5.1.2. A letéti raktár készlete mindaddig a Letevő tulajdonát képezi, míg azt a Megrendelő készletébe át nem vette (azaz a raktárból ki nem vette). A raktárból kivett mennyiségek az egyes tételek tekintetében eltérhetnek a letéti raktározásra átvett termékek mennyiségétől. A letéti raktárakban tárolható készlet nettó értéke nem haladhatja meg összértékben a Szerződés 3.1 pont szerinti nettó keretmennyiség nettó egységárral megszorzott összértékének 20% -át a Szerződés 6.1. pontja szerinti elszámolási időpontokban. Megrendelő egyenletes lehívásokra nem köteles.

5.1.3. A Letevő a letéti raktárban áruféleségenként kötelezően a Megrendelővel egyeztetett készletet köteles tartani, amelyet a Megrendelő készletfelhasználása alapján tölt fel. A letéti raktárban tárolandó termékek mennyiségét Letevő a felhasználást követően úgy köteles feltölteni, hogy Megrendelő zavartalan felhasználási lehetősége biztosított legyen.

5.1.4. Megrendelő és Xxxxxx rendszeresen, tételesen megvizsgálja azokat a cikkeket, amelyeknél 3 hónapnál régebben történt a legutóbbi felhasználás. A letéti raktárkészleten történő további tartásról, vagy Letevőhöz történő visszaszállításról Megrendelő jogosult dönteni. A Letevőhöz történő szállítás és visszaszállítás Letevő feladata, annak összes költsége a Letevőt terheli.

5.2. Raktárfeltöltés, rendelés, szállítási határidő

5.2.1. Az első szállítás (feltöltés) határideje: az első igénylést (vagyis az eseti megrendelés Letevő részére elektronikus úton történő megküldését) követő 7 munkanapon belül. Minden további esetben a szállítási határidő az eseti megrendelésben megadott határidő, de maximum az eseti megrendelés, lehívás elküldésétől számított 5. munkanap.

5.2.2. A lehívásokat Megrendelő - a raktárkészlet fogyása, illetve rendkívüli szükséglete alapján telefaxon vagy elektronikus eseti megrendelésekkel juttatja el a Letevőnek (ún. BASWARE megrendelés). A Letevőnek a lehívást az eseti megrendelésekben megadott határidőre, teljesítési helyenként történő szállítással és lerakással, a lehívásokban megadott mennyiségekkel, a jelen Szerződés 5.4. pontjában rögzített módon kell teljesíteni.

Megrendelő a lehívásokat sorszámozza (BASWARE megrendelés-szám), Letevőnek pedig annak számát és jelen Szerződés számát minden esetben fel kell tüntetnie a szállítólevélen.

5.2.3. A teljesítés pontos idejéről a Letevő a lehívásban megjelölt, Megrendelő részéről az átvételt lebonyolító személyt legalább 72 órával a szállítás előtt telefaxon vagy elektronikus úton köteles értesíteni.

5.3. Szállítás

5.3.1. Sürgősségi szállítási igény esetén a szállítási határidő maximum a lehívás kézhezvételétől számított 2 munkanap lehet. A sürgősségi szállítás összértéke nem haladhatja meg a jelen Szerződés 3.1. pontjában rögzített keretmennyiség nettó egységárral megszorzott összértékének 5%-át. A sürgősségi szállításért külön díjazás nem jár. Sürgősségi szállítási igénynek minősül az az igény, amelyet Megrendelő sürgősnek minősít. A sürgősségi szállítási igények gyakorisága nem haladja meg a havi két alkalmat.

5.3.2. Felek megállapodnak abban, hogy Letevő a jelen Szerződés alapján megrendelt terméket a Megrendelő jelen 5.3.2.1. pontjában megjelölt raktáraiba saját költségén leszállítja és átadja, igazodva a raktár jelen Szerződés 5.3.2.3. pontjában meghatározott nyitvatartási rendjéhez.

5.3.2.1. Letéti raktár telephelyek/fióktelepek:

Teljesítés helye, letéti raktár megnevezése és elérhetősége, kapcsolattartó:

MÁV SZK Zrt. KÖRR, Ferencváros raktárbázis készletcsoport

IV. Ferencváros 057165; 1097. Budapest, Péceli u. 1.; Kapcsolattartó személy: Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx; Telefon: 06-1/000-0000; Fax: 06 1/000-0000

MÁV SZK Zrt. KÖRR, Ferencváros raktárbázis készletcsoport

IV/C. Balassagyarmat 057311; 2600 Balassagyarmat, Xxxxxxx Xxxxx u. 2. Kapcsolattartó személy: Xxxxxxxx Xxxxx;

Telefon: 06-35/300-546; Fax: 06-35/300-546

MÁV SZK Zrt. KÖRR, Ferencváros raktárbázis készletcsoport II./B Hatvan 557352; 3000. Hatvan Boldogi u. 2.; Kapcsolattartó személy: Xxxxxxxx Xxxxx;

Telefon: 06-1/000-0000 Fax: 06-1/000-0000

MÁV SZK Zrt. KÖRR, Ferencváros raktárbázis készletcsoport IV/C. Istvántelek 057051; 1045. Budapest, Bécsi u.1; Kapcsolattartó személy: Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx

Telefon: 06-1/000-0000 Fax: 06 1/000-0000

MÁV SZK Zrt. KÖRR; Ferencváros raktárbázis készletcsoport II/A. Szolnok 557302; 5002. Szolnok, Sorompó u. 2.; Kapcsolattartó személy: Xxxx Xxxxxxx;

Telefon: 06-1/000-0000; 06 1/000-0000, Fax: 06 1/000-0000; 06 1/000-0000

MÁV SZK Zrt. KÖRR; Szeged raktárbázis készletcsoport

I./A Kiskunhalas 457743; 6400. Kiskunhalas, Kossuth u. 49.; Kapcsolattartó személy: Xxxx Xxxxx;

Telefon: 06-30/000-0000; Fax: 06 1/000-0000

MÁV SZK Zrt. KÖRR; Szeged raktárbázis készletcsoport

I. Békéscsaba 357721; 0000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx 0-0.; Kapcsolattartó személy: Xxxxxx Xxx;

Telefon: 06 20/000-00-00, Fax: 06 66/323-765

MÁV SZK Zrt. KÖRR; Szeged raktárbázis készletcsoport III/B. Szentes 557762; 6600 Szentes Korsós sor 51.; Kapcsolattartó személy: Xxxxxxx Xxxxxx;

Telefon: 06 1/000-0000; Fax: 06 1/000-0000

MÁV SZK Zrt. KÖRR; Szeged raktárbázis készletcsoport

I. Szeged-Rendező 457701; 6727 Szeged Szeged-rendező; Kapcsolattartó személy: Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx;

Telefon: 06 62/000-0000, 00-0-000-0000; Fax: 06 1/000-0000

MÁV SZK Zrt. XXXX; Debrecen raktárbázis készletcsoport

I. Debrecen 057401; 0000 Xxxxxxxx Xxxx xxx 00.; Kapcsolattartó személy: Xxxx Xxxxx;

Telefon: 06 1/000-0000; Fax: 06 1/000-0000

MÁV SZK Zrt. XXXX; Debrecen raktárbázis készletcsoport

I. Xxxxxxxxxxx 000000; 0000 Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xx 00.; Kapcsolattartó személy: Xxxxxx Xxxxxx;

Telefon: 06 1/000-0000; Fax: 06 1/000-0000

MÁV SZK Zrt. XXXX; Debrecen raktárbázis készletcsoport

I. Záhony 357471; 4625 Záhony Vasút sor 1.; Kapcsolattartó személy: Xxxxx Xxxxxxxx; Telefon: 06 1/000-0000; Fax: 06 1/000-0000

MÁV SZK Zrt. XXXX; Miskolc raktárbázis készletcsoport

I. Miskolc 457503; 0000 Xxxxxxx Xxxxx x. 70.; Kapcsolattartó személy: Xxxx Xxxxxx Xxxxxx; Telefon: 06 1/000-00-00; Fax: 06 1/000-0000

MÁV SZK Zrt. NyRR; Székesfehérvár raktárbázis készletcsoport

I. Székesfehérvár 457287; 8000 Székesfehérvár, Déli Vasút út; Kapcsolattartó személy: Xxxx Xxxxxxxx;

Telefon: 06-1/000-0000; Fax: 06-1/000-0000

MÁV SZK Zrt. NyRR; Dombóvár raktárbázis készletcsoport

III. Pécs 157623; 7624 Pécs Verseny u.2.; Kapcsolattartó: Xxxxxxx Xxxxxxx;

Telefon: 06 72/215-611/18-75; Fax: 06 72/215-611/18-75

MÁV SZK Zrt. NyRR; Dombóvár raktárbázis készletcsoport

I. Dombóvár 057608; 7200 Dombóvár Földvár u. 20.; Kapcsolattartó: Xxxx Xxxxxxx;

Telefon: 06 1/000-00-00; 06-74/466-833/62-44 Vasúti: 05/62-44; Fax.: 06-74/466-833/62- 44

MÁV SZK Zrt. NyRR; Dombóvár raktárbázis készletcsoport

I. Nagykanizsa 357681; 8800 Nagykanizsa Csengery u. 84.; Kapcsolattartó: Xxxxx Xxxxx;

Telefon: 06 1/000-00-00; Xxxxxx: 05/41-21; Fax.: 06 1/000-0000

MÁV SZK Zrt. NyRR; Szombathely raktárbázis készletcsoport

III. Szombathely 257824; 0000 Xxxxxxxxxxx Xxx x. 9.; Kapcsolattartó: Xxxxxxxx Xxxxxx;

Telefon: 06 1/000-00-00; Fax.: 06 1/000-00-00; 06 1/000-00-00

MÁV SZK Zrt. NyRR; Szombathely raktárbázis készletcsoport

III. Celldömölk 557804; 0000 Xxxxxxxxxx Xxxxx xx 0.; Kapcsolattartó: Xxxxxxx Xxxxx;

Telefon: 06 1/000-00-00; Fax.: 06 1/000-00-00

5.3.2.2. Megrendelő a teljesítési helyek egyoldalú nyilatkozattal történő változtatásának jogát a közigazgatási határon belül fenntartja. A teljesítési hely ilyen megváltozása nem minősül szerződésmódosításnak, és ez alapján Letevő költségigénnyel nem élhet.

5.3.2.3. A Megrendelő a munkanapokon az átvevő szervezeti egységének munkarendjéhez igazodóan az alábbi időintervallumokon belüli időpontban fogadja el a szállítást:

hétfőtől csütörtökig: 8:00-14:00 között,

pénteken és egyéb munkanapokon: 8:00-11:00 között.

5.3.4. A szállítás, illetve Megrendelő jelen Szerződés 5.3.2.1. pontjában meghatározott letéti raktárainak területére történő belépés rugalmassá tétele érdekében Megrendelő biztosítja Letevő képviselőjének az állandó belépés lehetőségét a jelen Szerződés hatálya alatt a jelen Szerződés 5.3.2.3. pontjában meghatározott nyitvatartási időn belül. Letevő vállalja, hogy a Megrendelő érintett telephelyén, fióktelepén az ott tartózkodásra és munkavégzésre irányadó – Megrendelő által vele előzetesen megismertetett, vonatkozó utasítás(ok)ban foglalt – szabályokat betartja.

5.3.5. Letevő a letéti raktárba szállított termékeket szállítólevélen köteles átadni, melynek tartalmaznia kell:

- az átadott termékek pontos megnevezését (a 2.1. pontban leírtakkal egyezően),

- az átadott termékek mennyiségeit és mennyiségi egységeit,

- az átadás dátumát (év, hónap, nap megjelöléssel),

- a BASWARE (BW) megrendelés számát, jelen Szerződés számát,

- az átadó aláírását, bélyegzőlenyomatát.

5.3.6. A szállítólevélen Megrendelő az átvételt igazolja az átvételi dátum (év, hónap, nap megjelölés) feltüntetésével, aláírásával és bélyegzőlenyomatával, valamint ráírja a

„Számlázásra nem jogosít” szöveget.

A szállítólevél 2 példányos, amelyből 1 példány a Letevőt, 1 példány a Megrendelőt illeti meg.

5.3.7. Az átadott termékek mennyiségi és amennyiben lehetséges, minőségi átvételének helyszíne az adott letéti raktár.

5.3.8. Megrendelő a termékek átadás-átvételekor – Letevő jelenlétében – köteles a termékek mennyiségét ellenőrizni. A mennyiségi ellenőrzés tételes átszámolással történik.

A minőségi átvétel megtörténte a Megrendelő hibás teljesítésből eredő, továbbá jótállási, illetőleg szavatossági jogait nem érinti.

Felek rögzítik azt is, hogy az át nem vett termékek vonatkozásában Letevő a Megrendelő által meghatározott, de legfeljebb a termékek jelen Szerződés 5.2.1. pontjában megjelölt szállítási (utánpótlási) határideje felének megfelelő póthatáridőn belül köteles a teljesítése hibáit orvosolni. A megismételt mennyiségi és/vagy minőségi átadás-átvétel

vonatkozásában – a Felek eltérő, írásos megállapodása hiányában – a jelen Szerződés rendelkezései korlátozás nélkül irányadók. Felek rögzítik, hogy a póthatáridő Megrendelő általi biztosítása nem mentesíti Letevőt a jelen Szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása alól.

5.3.9. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.), valamint az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendeletben (továbbá a kapcsolódó jogszabályokban és azok módosításaiban) meghatározott - közúti fuvarozási tevékenységhez kapcsolódó - ún. EKÁER szám (EKÁER: Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) bejelentési kötelezettség jelen jogviszony alapján fennáll, az EKÁER számra vonatkozó adminisztrációs és egyéb jogszabályi kötelezettség Letevőt terheli. A Letevő ezen kötelezettséggel kapcsolatos mulasztásából eredő, Megrendelőt érő minden kárért Letevő teljes felelősséggel tartozik.

Amennyiben a fentiektől eltérően jogszabály alapján az EKAER szám bejelentési kötelezettség a Megrendelőt terheli, Letevő köteles a teljesítés során az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer (röviden EKAER) szállítással, fuvarral kapcsolatos előírásait betartani. Letevő vállalja, hogy a Megrendelő esetleges EKAER bejelentési, adatszolgáltatási feladatai teljesítése során a Megrendelővel együttműködik, a szükséges adatszolgáltatást Megrendelő felé haladéktalanul teljesíti. Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben a Megrendelő EKAER bejelentési kötelezettségével kapcsolatban a Letevő érdekkörében felmerülő bármilyen változás történik, úgy Letevő köteles azt haladéktalanul Megrendelővel közölni. Amennyiben ezen tájékoztatási kötelezettségét Letevő elmulasztja, úgy Letevőt kártérítési kötelezettség terheli, amely többek között kiterjed azon károkra, költségekre, illetve hatóság által kiszabott pénzbírságokra, amelyek a Letevő általi szerződésszegésből következnek.

5.4. Készletfeltöltés teljesítése

5.4.1. Felek megállapodnak abban, hogy Letevő a jelen Szerződés alapján megrendelt termékeket az eseti megrendelésben megjelölt teljesítési helyre leszállítja, igazodva a jelen Szerződés 5.3.2.3. pontjában megjelölt nyitvatartási időintervallumhoz.

A letéti raktárba történő szállítás módja: Letevő fuvareszközére rakottan.

5.4.2. A leszállított termékekkel kapcsolatos kárveszély a lerakodás befejezésekor száll át Letevőről a Megrendelőre, azzal, hogy a Megrendelő a 10. pontban foglaltak szerinti felelősséggel tartozik a raktárban tárolt termékért.

5.4.3. A szállítmány letéti raktárba történő befogadásának feltétele a szállítást követően Megrendelő által azonnal megkezdett mennyiségi és lehetőség szerinti minőségi átvétel eredményes befejezése. Az átvett termék minőségével kapcsolatos igények tekintetében Megrendelő jogfenntartással él.

5.4.4. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy minden átadásra felajánlott termékből mintát vegyen, és a terméket vagy a mintát külön mennyiségi és minőségi vizsgálatnak vesse alá. A mintavételezést a Megrendelő illetékes egysége végzi, a Letevő képviselője ezen igény esetén jelen lehet.

A mintában fellelt esetleges minőségi vagy mennyiségi hibát az ellenkező bizonyításáig a mintavétellel érintett teljes szállítmányban valamint a mintavétellel érintett teljesítést megelőző valamennyi szállítmányban meglévő hibának kell tekinteni. Az ellenkező bizonyítása a Letevő kötelezettsége.

A Megrendelő jogosult ebben az esetben a jelen Szerződés 9.12. pontjában rögzített elállási jogot gyakorolni. Amennyiben az ellenkező bizonyítására nem kerül sor, és Megrendelő nem él az elállási jogával, úgy a Letevő köteles az egyazon gyártásból származó valamennyi terméket (a teljes sarzsot) a saját költségén kicserélni.

5.4.5. Ha a mennyiségi és minőségi átvétel hibát tár fel, akkor a befogadás nem valósul meg, és erről a Megrendelő a Letevőt haladéktalanul írásban értesíteni köteles.

Megrendelő nem fogadja el és alkalmatlannak nyilvánítja valamennyi leszállított terméket különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

- felhasználásra alkalmatlan állapotú,

- szállításkor felbontott, sérült csomagolású,

- termék megjelölés nem beazonosítható.

5.5. Leltár, készletellenőrzés

5.5.1. Megrendelő és Xxxxxx a tárgyhó utolsó napjára vonatkozó raktári készletet egyezteti.

5.5.2. A letéti raktár készletét évente kétszer, a Letevő és Megrendelő által közösen, előzetesen egyeztetett napon leltározni kell. A fizikai leltározást meg kell előznie a nyilvántartás egyeztetésnek. A leltározás a Xxxxx általi közös tételes mennyiség ellenőrzéssel történik. A leltárról a Feleknek jegyzőkönyvet kell felvenniük, amelyet mindkét Fél képviselője aláírásával hitelesít.

5.5.3. Letevőnek jogában áll a Szerződés hatálya alatt a szokásos munkaidőben, előzetes bejelentés alapján a letéti raktárban ellenőrzést végezni a terméktárolási körülményekre, illetve készletekre vonatkozóan.

6. Elszámolás

6.1. Megrendelő a Letevővel a letéti raktárból az adott tárgyhónapban felhasznált tételekről havonta 1 alkalommal számol el, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 3. munkanapján. A számlákat Letevőnek ezen elszámolások szerint kell benyújtania a Megrendelő részére.

6.2. Az ÁFA tv. 58. §-a alapján a Xxxxx határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg.

Az elszámolási időszak a jelen Szerződés 6.1. pontjában foglaltak szerint alakul.

6.3. A jelen Szerződés 6.1. pontja szerinti határnapokig a Megrendelő az addig történt felhasználásról (letéti raktárból a Megrendelő készletébe, tulajdonába átvett tételekről) elkészíti a ”MÁV-Módosító javaslat” feliratú kimutatást (a továbbiakban: Kimutatás), melyet elektronikus úton, e-mail-ben megküld a Letevőnek.

6.4. Letevő a Kimutatás birtokában (amely egyben a teljesítésigazolás), a Kimutatással azonos tartalmú számlát állít ki a jelen Szerződés 6.5. pontja szerinti feltételekkel egy eredeti példányban.

A számlát Letevő köteles megküldeni a Megrendelő jelen Szerződés 6.8. pontjában rögzített postázási címére.

6.5. A Letevő – a jelen Szerződés keretében felhasznált termékekre vonatkozó számlájában – minden esetben köteles hivatkozni a jelen Szerződés számára, a felhasználási kimutatás hónapjára, valamint „LET. RAKT.” jelölést is köteles alkalmazni a számla egy jól látható helyén, valamint a számlához mellékelnie kell a Megrendelő által a részére e-mail útján megküldött, jelen Szerződés 6.3. pontjában meghatározott Kimutatást. A felsorolt hivatkozások hiányában, valamint a Kimutatás nélkül beérkezett számlá(ka)t a Megrendelő visszaküldi a Letevőnek.

6.6. A Szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó.

A Kimutatás hiányából vagy a számla egyéb hibájából vagy hiányosságából eredő késedelmes fizetésért a Letevő késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.

6.7. A számlázási név és cím: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx 00-00.

6.8. A számla postázási címe: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.

Bejövő számla könyvelés

1426 Budapest, Pf. 24.

Számlát Megrendelő csak postai úton fogadja be a jelen pontban megadott postázási címre megküldve.

7. Fizetési feltételek

7.1. A megfelelő tartalommal kiállított és mellékletekkel együtt benyújtott számla ellenértéke – az Art. 36/A. §-ának figyelembe vételével – a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. §-a alapján, összhangban a Kbt. vonatkozó rendelkezéseivel.

A számlázás és kifizetés pénzneme: HUF.

7.2. Megrendelő tájékoztatja a Letevőt, hogy a Szerződés és az azzal kapcsolatos kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá tartoznak, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy Letevő – a kifizetés napjához viszonyítva – 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő adóigazolást mutasson be, adjon át, vagy küldjön meg, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Ezzel összefüggésben Letevő köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés megvalósításához kapcsolódik, továbbá arról, hogy a Szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/A. §-a alá tartozik.

7.3. A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik.

7.4. Letevő számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját a számla összegével a Megrendelő számlavezető bankja megterhelte.

7.5. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő késedelmes fizetése esetén Letevő a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult, a Ptk–ban meghatározott feltételekkel.

7.6. Megrendelő nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Letevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Letevő (a Kbt. 135. §

(1) bekezdése szerint) vállalja, hogy jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és Megrendelőt – erre irányuló külön felhívás nélkül – haladéktalanul tájékoztatja, különösképpen abban az esetben, ha:

- a Letevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;

- a Letevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

7.7. Letevő tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyhez Letevő jelen Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.

7.8. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással a Letevő szerződésszegést követ el a Megrendelővel szemben, melynek alapján a Letevőt kártérítési felelősség terheli.

A Ptk. 6:205. §-a szerinti teljesítésátvállalás, valamint a Ptk. 6:206. §-a szerinti tartozáselvállalás Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásához kötött.

7.9. Amennyiben Letevő külföldi adóilletőségű, a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Letevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül és Letevő az ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazását Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A meghatalmazás jelen Szerződés 4. számú mellékletét képezi.

7.10. A teljesítésigazolás/Kimutatás kiállítása és/vagy a Letevő számlájának Megrendelő általi megfizetése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy Letevő számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Letevő részére.

7.11. Letevő ajánlatának megfelelően, a jelen Szerződés 3. számú mellékletében foglalt nyilatkozat szerint:

7.11.1. Amennyiben a környezetvédelmi termékdíj megfizetésére és bevallására átvállalás alapján Letevő köteles, abban az esetben Letevő kötelezettséget vállal arra, hogy a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése szerint jár el, ennek megfelelően az általa kiállított számlán záradékként az alábbi szöveget változtatás nélkül tünteti fel: „az egyéb kőolajtermék vevője nem termékdíj-kötelezett, a bruttó árból ......... Ft termékdíj átvállalásra került.”

Felek megállapodnak abban, hogy a jogszabály megváltozása esetén a Letevő a hatályos jogszabálynak megfelelő megfogalmazást tünteti fel az előírásoknak megfelelően.

Letevő tudomásul veszi, hogy Megrendelő mindaddig jogosult a Letevő számlájának befogadását visszautasítani, amíg az nem tartalmazza a fenti záradék hatályos jogszabály szerinti szövegét, vagy egyébként nem felel meg az irányadó jogszabályokban, vagy bármely a jelen Szerződésben foglalt feltételnek.

Amennyiben Letevő nyilatkozata alapján a Megrendelőt környezetvédelmi termékdíj megfizetési és bevallási kötelezettség nem terheli, abban az esetben a jelen pontban vállalt kötelezettségek megszegéséért Letevő teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Amennyiben jogszabályi változás eredményeként a termékdíj megfizetésére Megrendelő válna kötelezetté, úgy a Letevő részére kifizetendő vételárból a termékdíj összege levonásra kerül, Letevő a termékdíjjal csökkentett egységár felszámítására lesz jogosult.

7.11.2. Amennyiben a termékdíj megfizetésére Megrendelő kötelezett, úgy a Letevő részére kifizetendő vételárból a termékdíj összege levonásra kerül, Letevő a termékdíjjal csökkentett egységár felszámítására lesz jogosult.

8. Jótállás, szavatosság

8.1. Letevő szavatol azért, hogy a leszállított termék hiba- és hiánymentes, új termék, azonos az ajánlatban megajánlottakkal, és megfelel az ajánlatkérésben megadott műszaki paramétereknek, előírásoknak, megfelel a vonatkozó szabványnak, a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak.

Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az anyagot, terméket esetenként szúrópróbaszerűen ellenőrizze.

A Letevő az általa szállított termékek vonatkozásában szavatolja a jelen Szerződés 2.. számú mellékletben előírt minőséget, továbbá azt, hogy a szállított termékek az ott előírt paramétereknek, illetve az előírt alkalmazási feltételeknek megfelelnek.

8.2. Letevő köteles Megrendelő részére biztonsági adatlapot adni különös tekintettel, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályokban foglaltak alapján:

a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben meghatározottaknak és a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1907/2006. európai parlamenti és tanácsi EK rendeletnek (REACH) megfelelően, továbbá a 1272/2008. EK rendeletnek megfelelően.

8.3. A termék minőségének bármilyen módosulásáról (adalékváltás, stb.) a Letevő köteles a Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni. A módosított összetételű termék szállítása kizárólag Megrendelő írásbeli hozzájárulásával történhet.

8.4. Nem adható át Megrendelőnek olyan termék, amit harmadik személy tulajdonjog- fenntartással adott át a Letevőnek, vagy amin harmadik személynek olyan joga áll fenn, ami akadályozza vagy korlátozza a Megrendelő tulajdonszerzését, birtoklását vagy használati jogát. Ennek megszegése esetén a Letevő teljes és korlátlan felelősséggel tartozik a Megrendelő felé.

8.5. Letevő kijelenti továbbá, hogy a jelen Szerződés Letevő általi teljesítése nem jelenti és nem eredményezi bármilyen olyan szerződés vagy kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött szerződés alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ titokban tartására vonatkozik.

8.6. Letevő a termékekre a letéti raktárból történő kiadást követő 6 hónapig jótállást

biztosít.

A jótállás kezdő napja a Szerződés tárgyát képező termék letéti raktárból Megrendelő részére történő kiadásának átvételi elismervény által igazolt napja.

8.7. Felek rögzítik, hogy Megrendelő – kizárólagos választása szerint – ugyanazokat a jogosultságokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a kellékszavatosság kapcsán biztosít a Megrendelő számára.

8.8. Felek kijelentik, hogy Letevő jelen Szerződés tárgyára vonatkozó jog- és kellékszavatossági kötelezettsége tekintetében a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Letevő teljes jog- és kellékszavatossággal tartozik.

8.9. Letevő jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a Megrendelő által jelen Szerződés aláírásakor használt MOL MK-8 motorolaj és általa, mint nyertes

xxxxxxxxxxx által a jelen Szerződés Preambulumában meghatározott közbeszerzési eljárásban megajánlott termék egymással bármilyen arányban keverhető, a megajánlott termék a dízelmotorokba (dízelmotorok típusai: Ganz 12Jv, Ganz 8VE, Ganz 16VFE, Ganz PA4, MB836, Ganz XVI JV, MB 820, 14D40) közvetlenül utántölthető, továbbá az olajkör átmosása nélkül elvégzett utántöltés után a dízelmotorokban semminemű kenési elégtelenségre visszavezethető műszaki károsodás nem fog bekövetkezni, valamint a dízelmotorok élettartama a legcsekélyebb mértékben sem csökken.

8.10. Letevő jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy az olajkör átmosása nélküli utántöltés miatt esetlegesen bekövetkezett, a motorolajra visszavezethető mindennemű közvetlen és közvetett kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

9. Szerződésszegés

9.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármely Fél a jogszabályok, illetve a jelen Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségét nem jogszabályszerűen vagy nem szerződésszerűen teljesíti.

9.2. Letevő az általa a jelen Szerződéssel összefüggésben okozott károkért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt Letevő szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért, beleértve a közvetett, következményes károkat is.

9.3. Letevő által jelen Szerződés alapján nyújtott tevékenység nem vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő, illetve azzal összefüggő, a Megrendelőt terhelő mindennemű költség, kár, egyéb fizetési kötelezettség, elmaradt előny, tekintet nélkül a jogosult személyére.

9.4. Következményes kár a jelen Szerződés vonatkozásában az a kár, amely a Letevő magatartásának közvetett következménye, függetlenül attól, hogy azzal a szerződéskötés időpontjában a szerződésszegés lehetséges következményeként Letevő előre számolhatott-e. Amennyiben a jelen Szerződés tárgyát képező termék hibájából, nem megfelelő minőségéből eredően külső harmadik személynek kára keletkezik, harmadik személyek ezzel kapcsolatos igényérvényesítésében a Letevő köteles közreműködni.

9.5. Felek a Letevő nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére, valamint a jelen 9. pontban foglalt egyéb esetben – amennyiben a Letevő a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól (vagy) amennyiben a Letevő a Ptk. 6:142. §-ában foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát – kötbérfizetésben állapodnak meg.

A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett eseti megrendelésben szereplő termékmennyiség nettó egységárral megszorzott nettó összértéke (kötbéralap).

9.6.Letevő késedelmes teljesítése esetén naptári naponként a jelen Szerződés 9.5. pontjában meghatározott kötbéralap 1 %-át (de legalább 1.000,- Ft-ot), s maximum 20 %-át köteles kötbérként megfizetni Megrendelőnek. Amennyiben a kötbér eléri maximumát, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9.7.Ha a Letevő késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. Amennyiben nem kerül sor Megrendelővel egyeztetett póthatáridő tűzésére (Megrendelő nem köteles a késedelmes teljesítést elfogadni), vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a Szerződést nem teljesítettnek kell tekinteni.

A póthatáridő kitűzése nem mentesíti Xxxxxxx a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól.

9.8.Amennyiben Letevő hibásan teljesít, úgy a Letevő hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a jelen Szerződés 9.5. pontjában meghatározott kötbéralap 20 %-a.

9.9. Megrendelő mennyiségi vagy minőségi kifogása esetén a hiányosság felfedezése után haladéktalanul felvett, általa rendszeresített reklamációs jegyzőkönyvet köteles Letevőnek megküldeni.

9.10. Jogos minőségi kifogás rendezése az áru cseréjével történik. Letevő a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban a minőségi kifogás kézhezvételétől számított 3 napon belül köteles a reklamáció megszüntetésére a szükséges intézkedést megtenni, ami szükség esetén a számla helyesbítésével jár. Amennyiben a kifogás egyeztetése során a fizetési kötelezettség nem változik, vagy csökken, akkor Letevő számlával egy tekintet alá eső okiratot állít ki. Amennyiben további fizetési kötelezettség keletkezik, akkor Letevő számlát állít ki.

9.11. A nem megfelelő minőségű áru cseréjével kapcsolatos költségeket Letevő viseli.

9.12. Azon esetben, amennyiben a minőségi hibás termékek mennyisége meghaladja a leszállított részmennyiség 5 %-át (ide nem értve a jelen Szerződés 5.4.4. pontjában szabályozott esetet), úgy a Megrendelő jogosult a Szerződéstől vagy az eseti megrendeléstől

– meghiúsulási kötbér igénye mellett – elállni. Ezen esetben a Letevőt kártérítés nem illeti meg, azonban Letevő köteles – a kötbér összegén túl – a Megrendelő valamennyi igazolt kárát megtéríteni (pl. magasabb áron történő beszerzés).

9.13. Ha a Megrendelő hibás teljesítés esetén kicserélést kér, és a kicserélést az eredeti határidőhöz képest a Letevő késedelmesen teljesíti, akkor a Megrendelő – választása szerint

– késedelmes teljesítés esetére járó kötbért vagy hibás teljesítés esetére járó kötbért követelhet.

9.14. Letevő kötbérfelelősséggel tartozik akkor is, ha a teljesítés lehetetlenné vált, meghiúsult, illetőleg a Letevő a Szerződés teljesítését megtagadta. Nemteljesítés (lehetetlenülés, meghiúsulás, teljesítés megtagadás, Megrendelő a Szerződést Letevő szerződésszegése okán felmondja, vagy attól eláll) esetén a kötbéralap a jelen Szerződés

3.1. pontja szerinti teljes keretmennyiség nettó egységárral megszorzott összértékének azon, még ki nem merített nettó összege, melyre vonatkozóan kifizetést a Megrendelő még nem teljesített, azonban nem számítandó bele az az összeg, amelyet a Megrendelő jogszerűtlenül tart vissza. Nemteljesítés esetén a Megrendelő a kötbéralap 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért számít fel.

9.15. Ha a Letevő a várható szerződésszegésről elvárható időben, de legfeljebb a körülmény felmerülésétől számított 24 órán belül nem tájékoztatja Megrendelőt, úgy az értesítés elmulasztása miatti kötbérként Letevő a várható szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték alapján megállapított, azonban a kimentésre tekintettel meg nem fizetett

kötbér értékének 10 %-át, illetve abban az esetben, ha a szerződésszegés nem a teljesítéshez kapcsolódik, akkor ezen kötbér mértéke 50.000 Ft/alkalom összeget kötik ki. Az értesítés elmulasztása miatti kötbér akkor is jár, ha a Letevő a felelősség alól, melyről értesítést kellett volna adnia, magát egyébként kimenti. A kötbér a Megrendelő ezzel kapcsolatos igényének bejelentésekor válik esedékessé.

9.16. Amennyiben Letevő a Kbt. rendelkezésein alapuló kötelezettségét megszegi (például nem teszi megismerhetővé a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára vagy a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul nem értesíti), Megrendelő részére kötbért köteles fizetni, melynek mértéke 100.000,- Ft/alkalom.

9.17. A kötbér esedékessé válik:

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy a kötbér eléri a maximum értéket;

- hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a Letevőnek bejelentette;

- meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő az elállását (az eseti megrendeléstől vagy a szerződéstől), vagy felmondását a Letevőnek bejelentette, lehetetlenülés esetén a Szerződés megszűnésekor,

- jelen Szerződés 9.15. pontjában és 9.16. pontjában foglalt esetben, ha a Megrendelő a kötbérre vonatkozó igényét a Letevőnek bejelentette,

- egyéb esetben, ha Letevő szerződésszegése Megrendelő számára nyilvánvalóvá válik.

9.18. A kötbér összege Letevő számlájának pénzügyi kifizetésekor – a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglalt feltételekkel – beszámítható.

Kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél. Fizetés módja: átutalás.

9.19. A késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér megfizetése nem érinti és nem zárja ki a jogszabályból és a Szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét.

9.20. Meghiúsulási kötbér érvényesítésével egyidejűleg Letevő – a nem teljesítéssel érintett szolgáltatások után – díjra nem jogosult, és Megrendelő a Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt elállhat, vagy azt rendkívüli felmondással megszüntetheti.

9.21. Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kára érvényesítésére is. Felek rögzítik, hogy a kötbérek kumulatívak és akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint.

9.22. Abban az esetben, ha a Megrendelő él elállási jogával/azonnali hatályú felmondási jogával, a Megrendelő raktárában tartott, jelen Szerződés alapján Letevő tulajdonát képező termékek őrzéséről a Letevő költségére és veszélyére Megrendelő az elállás/felmondás napját követő 15. napig gondoskodni köteles. Megrendelőt zálogjog illeti meg a jelen Szerződés alapján birtokba került, raktáraiban a Letevő érdekében tárolt termékek vonatkozásában. Megrendelő a termékek kiadását költségei megtérítéséig visszatarthatja. Ha a Letevő a termékeket megfelelő határidő alatt nem szállítja el, úgy Megrendelő azt a Letevő

költségére az általa meghatározott helyre, meghatározás hiányában székhelyére visszaszállítja. A szállítás költségeit a Letevő viseli.

Felek rögzítik, hogy a Letevő által leszállított termékek vonatkozásában a termékek letéti raktárban történő letárolása a Ptk. 5:88. § b) pontban foglaltak alapján a termék birtokának a Megrendelő részére történő átruházásának minősül.

9.23. Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbér érvényesítése mellett a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Letevőt ebben az esetben kártérítés, vagy kártalanítás nem illeti meg, azonban Letevő köteles a kötbér mértékét meghaladóan Megrendelő valamennyi igazolt kárának megtérítésére (pl.: magasabb áron történő beszerzés).

9.24. A Felek a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésében rögzítettektől eltérően megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbér és a jótállási/szavatossági jogok együttes érvényesítésére. Amennyiben a vonatkozó, valamennyi jogalkalmazóra nézve kötelező érvényű, egységesített jogértelmezés szerint a Ptk. idézett rendelkezése nem teszi lehetővé a hibás teljesítési kötbér és a jótállási/szavatossági jogok együttes érvényesítését, felek megállapodnak, hogy Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbért vagy a jótállási/szavatossági jogait érvényesíti.

10. Felelősségvállalás a konszignált készletekért, vis maior

10.1. A Megrendelő teljes anyagi felelősséget vállal a Letevő nála tárolt készletéért. Amennyiben a készletezett termékek egy része vagy egésze valamely rendkívüli esemény folytán – ide nem értve a vis maior esetet – megsemmisülne, megrongálódna vagy elveszne, úgy a kárt a Megrendelő viseli, és a megsemmisüléssel, megrongálódással érintett vagy elveszett termékek nettó értékét megtéríti. A káreseményről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy példányát Letevő részére meg kell küldeni.

10.2. Megrendelő a vis maior esetén túl mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a készlet (részek) károsodása azok rejtett hibájából, illetve belső tulajdonságából fakadóan, vagy bármely más, a Letevő magatartására visszavezethető okból következett be.

Vis maior bekövetkezése esetén a kárt Megrendelő és Xxxxxx közösen viseli.

10.3. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a szerződésszegő Fél érdekkörén kívül esik, Felek akaratától független és elháríthatatlan.

10.4. A fenyegető vis maiorról és vis maior bekövetkeztéről, várható időtartamáról Felek egymást kötelesek azonnal írásban (e-mail vagy fax útján, illetve egyidejűleg ajánlott levélben) értesíteni. A fenyegető, vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból vagy értesítés elmaradásából származó kárért az értesítésre kötelezett Fél felel.

10.5. Ha a vis maior bekövetkeztének tényében Xxxxx között vita támad, másik Fél kérésére a vis maior tényét a vis maior helye szerint területileg illetékes Kereskedelmi és Iparkamarától származó igazolással vagy más hiteles módon alá kell támasztani. Emiatt az

érintett határidő meghosszabbodik az igazolt esemény időtartamával, amelyről a Felek írásban előzetesen egyeztetnek.

11. Együttműködés, bejelentési kötelezettségek

11.1. Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a Szerződés teljesítése szempontjából lényeges, amelyek a Szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik, kötelesek egymást szóban vagy írásban haladéktalanul értesíteni.

Letevő kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés alapján a teljesítésben közreműködő személyek a jelen Szerződésben meghatározott feladatok végzéséhez szükséges, jogszabályokban és egyéb vonatkozó előírásokban rögzített képzettséggel, jogosultsággal rendelkeznek.

11.2. Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, bankszámlaszámának és adószámának változását a másik Féllel a változást követő 10 napon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5.3.2.1. pontjában meghatározott, egyes teljesítési helyekre megadott kapcsolattartó személyek, vagy elérhetőségük változása nem igényli a Szerződés módosítását.

11.3. A Letevő a Szerződésből eredő bármilyen követelést, igényérvényesítést megelőzően Megrendelővel egyeztetni köteles, ennek elmaradása esetén az ebből eredő kárát Megrendelő a Letevővel szemben jogosult érvényesíteni.

11.4. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés keretében elvégzendő tevékenységre, illetve felügyeletének biztosítására, koordinálására kapcsolattartó személyeket jelölnek ki.

11.4.1. Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

Név:

Telefon:

Fax:

E-mail:

11.4.2. Letevő részéről kapcsolattartó személy:

Név:

Telefon:

Fax:

E-mail:

11.5. A Megrendelő nevében történő joglemondásra, a szerződéses kötelezettségeket meghaladó kötelezettségvállalásra, valamint szerződésmódosításra kizárólag a Megrendelő cégjegyzésre jogosult képviselői által cégszerűen aláírt nyilatkozatok eredményeként

kerülhet sor. A kapcsolattartásra kijelölt személy(eke)t a Megrendelő cégjegyzésre jogosult képviselőinek említett jogosultsága nem illeti meg.

11.6. Megrendelő részéről a Kimutatás kiállítására/teljesítésigazolásra jogosult személy:

Név:

Tel:

Fax:

E-mail:

11.7. Felek a jelen Szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más közlést írásban kötelesek megküldeni a másik Fél részére.

Az ilyen írásbeli közlést tartalmazó küldemény kézbesítettnek tekintendő az alábbiak szerint:

- átvételi elismervény ellenében kézbe történő átadás esetén az átadás időpontjában,

- futárposta esetében a küldemény átvételének napján,

- ajánlott-tértivevényes postai küldemény esetén a tértivevényen jelzett átvételi időpontban,

- telefax esetében az igazolt feladást követő munkanapon,

- elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási visszaigazolásban) jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, kivéve a „Házon kívül” visszaigazolás esetében.

12. Szerződésmódosítás

12.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés módosítása csak a Xxxxx közös megegyezésével, írásban, a Kbt. 141. §-ának feltételei szerint lehetséges.

Véleményeltérő nyilatkozattal a szerződésmódosítás – semmilyen kikötés esetén – nem hatályosul, az esetleges véleményeltérés szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő.

12.2. Nem minősül a Szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, a kapcsolattartók személyében, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Ugyancsak nem minősül a Szerződés módosításának, az alvállalkozók személyének változása, ha azt a Megrendelők a Kbt. 138.

§-a alkalmazásával jóváhagyta.

13. Szerződés megszűnése

13.1. A jelen Szerződés megszüntethető írásban, a Xxxxx közös megegyezésével a közös megegyezés szerint megállapított időpontban.

13.2. Az írásba foglalt közös megegyezésen, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a Szerződést egyoldalú, másik félhez címzett, írásbeli jognyilatkozattal -- rendkívüli felmondás útján – azonnali hatállyal megszüntetni.

Document Metadata

Table of Contents

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Document Metadata