VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(szerződéses feltételek)
amely létrejött egyrészről Gárdony Város Önkormányzat (székhely: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20- 22., adószám: 15727392-2-07, bankszámla száma: 11736082-15362852; képviseli Xxxx Xxxxxx polgármester
– elérhetősége: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22., tel.: 22/570-094) mint megrendelő - továbbiakban:
Megrendelő -
másrészről …………………………….. (székhely: ………………………., cégjegyzékszám: ………………
adószám: …………………., bankszámla száma: ……………..Banknál vezetett ,
képviseli: …………………….), mint vállalkozó - továbbiakban: Vállalkozó; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
I. Előzmények
I.1. Gárdony Város Önkormányzat a gárdonyi 2388 és 2384 hrsz-ú ingatlanokon (2483 Gárdony, Posta u. 7. és 9.) található épületek teljeskörű bontásáról döntött.
I.2. Felek a beérkezett ajánlat tartalma alapján az alábbi szerződést kötik:
II. A szerződés tárgya
II.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a gárdonyi 2387 és 2384 hrsz-ú ingatlanokon (2483 Gárdony, Posta u. 7. és 9.) található épületek teljeskörű bontását, az elbontott építőanyag hivatalos befogadóhelyre történő elszállítását, továbbá az elhelyezés tényének igazolását.
II.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés
II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkát szakszerűen ellátja.
II.3. Vállalkozó feladata:
Vállalkozó feladata a II/1. pontban felsorolt építmények elbontása, a bontott építőanyag elszállítása és engedéllyel rendelkező telephelyen történő lerakása, a hulladéklerakóban történő elhelyezés igazolása.
II.4. A műszaki tartalom rövid összefoglalása:
Vállalkozó feladata a II/1. pontban hivatkozott építmény/építmények elbontása, a bontott anyag elszállítása és engedéllyel rendelkező telephelyen történő lerakása, illetve a veszélyes hulladék külön deponálása konténerekben.
Az épület bontásához Megrendelő bontási tervvel, illetve tételes költségvetés kiírással nem rendelkezik.
Az eljárás keretében átalányáras szerződés került megkötésre.
Vállalkozó a kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint végzi.
Vállalkozó felel a szerződéses feladatok elvégzésében időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a hulladékok rendszeres elszállításáról.
A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek, valamint a nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak.
II.5. A szerződés időtartama:
Munkaterület átadása: 2021. május 06.
Teljesítési határidő, munkálatok befejezése: 2021. május 28.
III. Szerződés teljesítésében részt vevő személyek szervezetek
III.1. A szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie.
III.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az általa bármilyen módon igénybe vett Alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesített volna.
IV. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
IV.1. Késedelmi kötbér: naponta a nettó vállalkozói díj 1 %-a.
A késedelmi kötbér összege: legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
A kötbér összegéről a Megrendelő a késedelem megszűnésekor, legkésőbb azonban a teljesítési határidő lejártát követő 20. napon állít ki számlát, melyet a Vállalkozó 8 napon belül köteles a Megrendelő részére, a Megrendelő bankszámlájára történő átutalással megfizetni. Vagy külön a kötbérre vonatkozó számla kiállítása helyett a Vállalkozóval történt megállapodás alapján történik a kötbér megfizetése.
Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítésében 20 napnál hosszabb csúszás következik be, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni és a munkát mással elvégeztetni, illetve meghiúsulási kötbért követelni, továbbá kártérítési igényt érvényesíteni.
A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a Vállalkozótól a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
IV.2. Meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
V. Átadás-átvételi eljárás
V.1. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást tűz ki legkésőbb a kivitelezés befejezési határidejére az érintettek meghívásával. A Vállalkozó a készre jelentést – várhatóan késedelem esetén annak írásbeli előrejelzését – a határidő napját megelőző 5. napig köteles eljuttatni a Megrendelőhöz.
V.2. A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:
Név: Xxxx Xxxxxx polgármester
Elérhetőségek: Cím: 0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 20-22.
Tel.: 22/570-094 Fax: 22/570-182
V.3. A Vállalkozó kapcsolattartó képviselője:
Név: ………………
Elérhetőségek: Tel.: ………..
E-mail: …………………………
VI. Pénzügyi feltételek
VI.1. Az ellenszolgáltatás összege: ……………. Ft + 27 % ÁFA, összesen: …….…….,- Ft, azaz
………………………..…… forint.
VI.2. Teljességi nyilatkozat:
Vállalkozó nyilatkozik, hogy a fenti ajánlati árat a gárdonyi 2388 és 2384 hrsz-ú ingatlanokon (2483 Gárdony, Posta u. 7. és 9.) található épületek teljeskörű (bontás, az elbontott építőanyag hivatalos befogadóhelyre történő elszállítása, ezen elhelyezés tényének igazolása) bontási munkálatok elvégzéséhez szükséges minden költségre figyelemmel tette.
A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik.
VI.3. Vállalkozó 1 db számla benyújtására jogosult, a számla fizetési határideje: 8 nap. Számla benyújtására teljesítés igazolás mindkét fél általi aláírását és elfogadását követően van lehetőség.
VI.4. Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód. Megrendelő nem köt ki tartalékkeretet a II.1. pontban részletezett feladatok elvégzésére.
VI.5. Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a jelen pontban írtakon kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.
VI.6. A szerződés átalánydíjas, munka mennyiségének előzetes ellenőrzése a Vállalkozó feladata.
VII. Egyéb rendelkezések
VII.1. Vállalkozónak a szerződéskötés napjáig rendelkeznie kell a jelen szerződés szerinti kivitelezéshez igazodó mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítással. Felelősségbiztosítás megkötése vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztése legalább 10 millió forint/év és 5 millió forint/káresemény mértékű érvényes kivitelezői felelősségbiztosításra: a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés napján köteles rendelkezni a megfelelő felelősségbiztosítással.
VII.2. A kivitelezés során hulladék kezelését végző szakirányú végzettséggel rendelkező szakember folyamatos jelenlétének biztosítása a kivitelezés időtartama alatt (helyszínen folyamatosan biztosítva).
VII.3. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
VII.4. Vállalkozó a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
VII.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet irányadók.
A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írják alá. Gárdony, 2021. ………………
Gárdony Város Önkormányzat …………………….
Xxxx Xxxxxx polgármester …………………………
Megrendelő Vállalkozó