KÖZÉRDEKŰ CÉLRA TÖRTÉNŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS
KÖZÉRDEKŰ CÉLRA TÖRTÉNŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a
Pilisszentlászló Község Önkormányzata
2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.
Adószám: 15731034-1-13
KSH statisztikai számjel: 15731034-8411-321-13 Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731036 Képviseli: Xxxx Xxxxxx Xxxxx polgármester
a továbbiakban "Önkormányzat"
másrészről a
Pilis-2003. Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2009 Pilisszentlászló, Kékes u. 4. Képviseli: Xxxxxxxxxxx Xxxxx ügyvezető Cégjegyzékszám: 00-00-000000
Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Adószám: 13188337-2-13
Pénzforgalmi számlaszám: 50700107-11053624-00000000
vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 26A74946 a továbbiakban "Vállalkozó"
(az Önkormányzat és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: "Felek"; külön-külön: "Fél") között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.
1./ Preambulum:
Felek Pilisszentlászló, Xxxx xxxxxx és Gerle utca burkolat helyreállítása tárgyában, Pilisszentlászló Község Önkormányzata vis maior pályázatához kapcsolódó beszerzési eljárása, valamint Pilisszentlászló, Gerle utca burkolat felújítása tárgyában, Pilisszentlászló Község Önkormányzata kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázatához kapcsolódó beszerzési eljárása alapján vállalkozási szerződéseket kötöttek 2018. május 18-án.
2./A megállapodás tárgya:
2.1. Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:589. §-a alapján közérdekű célra kötelezettséget vállal, ingyenesen vagyoni szolgáltatást teljesít, az alábbi tárgyban:
2009 Pilisszentlászló, Xxxx xxxxxx utca (hrsz: 288/2 és 289/3) és Gerle utca (hrsz: 257) egyoldali K szegély kiépítésére
2.2. A felajánlás célja az 1./ pontban nevesített szerződésben foglalt kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó jótállási feladatok hatékony elvégzése.
3./ a Felek nyilatkozatai, jogai és kötelezettségei:
A Vállalkozó vállalja, hogy:
3.1. a felajánlás teljeskörűen térítésmentes, mind az anyagár-, mind a munkadíj tekintetében;
3.2. a fejajánlás részét képező munkálatokat I. osztályú minőségben végzi el;
3.3. a kivitelezés során végzett munkákra vonatkozó, érvényben lévő jogszabályi és hatósági (így különösen, de nem kizárólagosan az építéshatósági, munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi), valamint Megrendelő működését rögzítő előírásokat maradéktalanul betartja, és az általa igénybevett közreműködőkkel (alvállalkozókkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartásából eredő károkat a Vállalkozó a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal;
3.4. jelen megállapodás teljesítése során felmerülő költségeit (különösen, de nem kizárólagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technológiák, az eredmény elérése érdekében tett szükséges egyéb ráfordítások) teljes körűen saját maga előlegezi és viseli, felelősséget vállal a munka gazdaságos és gyors befejezéséért;
3.5. a kivitelezés során csak a hatályos jogszabályokban és szabványokban előírt minősítéssel rendelkező, új anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technológiákat használ fel. Ennek teljesítéséért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan szavatosságot vállal;
3.6. a munkaterületet saját költségén a kivitelezés teljes időtartamára a járókelők biztonságos távoltartására alkalmas módon körülkeríti, folyamatos őrzését biztosítja, az építési terület megfelelő tisztántartásáról, a por- és zajterhelés minimalizálásáról gondoskodik, a dolgozók higiéniai követelményeinek ellátását biztosítja. Ennek be nem tartásából eredő akár a Megrendelőnél, akár a Vállalkozónál, akár harmadik személynél felmerülő károkat a Megrendelőre nem háríthatja át, az ebből eredő károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal;
3.7. a munkavégzés során fokozott figyelmet fordít a személyek testi épségére, a megfelelő védőtávolságok betartására és betartatására (anyagtárolás, közlekedési útvonalak stb.); folyamatosan gondoskodik a munkaterület zártságáról;
3.8. a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy a kivitelezés végzése során a kivitelezés végzésével közvetlen összefüggésben bekövetkező esetleges káreseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendelő felé, és a káresemény következtében a kivitelezéssel érintett épületek, épületrészek vagy azok berendezései, területe – ide értve a telekhatárokon kívül eső létesítményeket is – tekintetében felmerülő, károkat a Megrendelő részére haladéktalanul megtéríti. A Vállalkozó kártérítési felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy a kár bekövetkeztéért ő vagy alkalmazottja, a kivitelezés lebonyolításához igénybe vett közreműködője (alvállalkozója) felelős. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést megállapítani és az átvételt megtagadni;
3.9. a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy amennyiben a kivitelezés végzésével kapcsolatos olyan káresemény miatt, amelyért Vállalkozó felelős, harmadik személy az Önkormányzattal szemben kártérítési vagy bármilyen más igényt támaszt, úgy valamennyi ilyen kár vagy egyéb igény alól maradéktalanul mentesíti, kártalanítja az Önkormányzatot.
3.10. Vállalkozó kijelenti, hogy gazdasági helyzete stabil, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíti.
3.11. Vállalkozó kijelenti, hogy 1./ pontban nevesített szerződésben foglaltak maradéktalanul teljesültek, függetlenül jelen megállapodástól, annak műszaki tartalmát nem érinti.
4./ Teljesítés helye és határideje:
Jelen megállapodás:
a.) teljesítésének helyei:
Xxxx xxxxxx utca, hrsz: 288/2 és 289/3 Gerle utca, hrsz: 257
b.) teljesítésének véghatárideje: 2018. július 31.
5./ Jótállás:
Vállalkozó a beépített anyagokért, az építési-szerelési munkák hibátlan elvégzéséért jótállást vállal. A jótállási idő mértéke a 2018. május 18-án aláírt szerződések szerinti jótállási idő mértéke.
6./ Vegyes rendelkezések:
6.1. Jelen megállapodás négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány az Önkormányzatot, kettő példány a Vállalkozót illeti.
6.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarországon alkalmazandó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
6.3. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására az Önkormányzat székhelye szerinti magyar bíróságok illetékességét kötik ki, mediátori közreműködést nem vesznek igénybe.
6.4. A Felek képviselői jelen megállapodást magukra nézve kötelezőnek ismerik el, helybenhagyólag aláírják. Kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak.
6.5. Felek a Magyarországon hatályos jogszabályok betartására és betartatására kötelezettséget vállalnak.
Pilisszentlászló, 2018. ……………………
Xxxx Xxxxxx Xxxxx polgármester | xx. Xxxxxxxx Xxxxx jegyző | Xxxxxxxxxxx Xxxxx ügyvezető |
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Megrendelő | Pilis-2003. Építőipari Kft. Vállalkozó | |