KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
A BALASSAGYARMAT, KÖZIGAZ- GATÁSI TERÜLETÉN BELTERÜLE- TI UTAK, JÁRDÁK FELÚJÍTÁSA
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Ajánlatkérő: Balassagyarmat Város Önkormányzata
2017. szeptember
Tartalomjegyzék
I. Eljárást megindító hirdetmény (ajánlattételi felhívás)
II. Útmutató az ajánlattétel feltételeiről, szempontjairól
III. Nyilatkozatminták
IV. Szerződéstervezet
V. Műszaki leírás
I.
Eljárást megindító hirdetmény (ajánlattételi felhívás)
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljáráshoz a
„Balassagyarmat, közigazgatási területén belterületi utak, járdák felújítása”
tárgyban
1. | Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, fax száma, e-mail és honlap címe: |
Hivatalos név: Balassagyarmat Város Önkormányzata Postai cím: Rákóczi xxxxxxxxx xx 00. Postai irányítószám: 2660 Város: Balassagyarmat Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont: Balassagyarmat Város Önkormányzata (I. emelet Titkárság) Címzett: Xx. Xxxxx Xxxxxx Telefon: +36-35/505-925 Fax: +36-35/300-782 E-mail: xxxxxxxxxxxx0@xxxxxxxxxxxxxx.xx Az ajánlatkérő általános internet címe: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx | |
2. | A közbeszerzési eljárás fajtája: |
Ajánlatkérő a Kbt. 115. §-ában rögzített feltétel fennállása alapján, jelen ajánlattételi felhívás megküldésével a Kbt. Harmadik része szerinti közbeszerzési eljárást kezde- ményez. Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjá- ról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatások közbeszer- zésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásait figye- lembe véve fog eljárni. | |
3. | A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, ha- tárideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei: |
A Kbt. 39. § (1) bekezdésében foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57. § (1) bekezdé- sében meghatározott közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, teljes körűen és térí- tésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat webes tárhelyen a Google Drive-on xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/0X0xxXxxxXXx0XXXxX0xxx0X0xXx korlát- lanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az aján- lattételre felkért gazdasági szereplők részére. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektro- nikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig, melyről a közbeszerzési do- kumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és annak az ajánlatkérő ré- szére – a 35/300-782 telefax számra, vagy a xxxxxxxxxxxx0@xxxxxxxxxxxxxx.xx e-mail címre – történő haladéktalan visszaküldésével kell nyilatkozni, igazolni a dokumentá- ció kézhezvételét. A közbeszerzési dokumentumok másra nem átruházhatók. | |
4. | A közbeszerzés tárgya és mennyisége: |
Balassagyarmat Város közigazgatási területén belterületi utak és járdák felújítása az alábbiak szerint: Mennyiségek (utak): Xxxxxx Xxxxxx utca felújítása (267 fm * 3,5 + 60 m2) 1. Felhízott padka nyesése 534,0 m2 |
2. Meglévő burkolat marása 20,0 m2 3. Előkátyúzás 8,0 t Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 4. cm vtg-ban 39,8 m3 Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 5. vtg-ban 19,9 m3 6. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 0,5m szélességben 267,0 m2 7. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 53,4 m3 Xxxxx Xxxx köz (a Xxxxxx Xxxxxx és Xxxxx Xxxxx utcákat összekö- tő köz) felújítása (150 fm * 4,0 + 20 m2) 1. Felhízott padka nyesése 300,0 m2 2. Z0/22 zúzottkő profilozó réteg készítése 645,0 m2 3. Meglévő burkolat marása 18,0 m2 Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 4. cm vtg-ban 24,8 m3 Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 5. vtg-ban 12,4 m3 6. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 0,5m szélességben 150,0 m2 7 Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 30,0 m3 Xxxxxx Xxxxxx utca felújítása (303 fm * 4,5 + 40 m2) 1. Felhízott padka nyesése 606,0 m2 2. Fedlapok szintrehelyezése 2,0 db 3. Meglévő burkolat marása 40,0 m2 4. Meglévő burkolat profilozó marása 300,0 m2 Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 5. cm vtg-ban 56,1 m3 Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 6. vtg-ban 28,1 m3 7. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 1,0m szélességben 606,0 m2 8. Árok profilozása, tisztítása 350,0 fm 9. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 151,5 m3 Xxxxxx Xxxxx utca felújítása ( Rózsa utca - Xxxxxxx Xxxxxx utca között) (120 fm * 3,0 ) 1. Felhízott padka nyesése 168,0 m2 2. Meglévő burkolat marása 5,0 m2 Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 3. cm vtg-ban 14,4 m3 Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 3,0 cm 4. vtg-ban 10,8 m3 5. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 0,5m szélességben 84,0 m2 6. Árok profilozása, tisztítása 120,0 fm 7. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 40,8 m3 |
Xxxxxxx Xxxxxx utca felújítása (Xxxxxx Xxxxx utca - Honti utca között) (220 fm * 3,5 m ) 1. Felhízott padka nyesése 440,0 m2 2. Földkiemelés 88,8 m3 3. Tükörkészítés 296,0 m2 4. Tükör tömörítése 296,0 m2 5. Zúzottkő vagy tört beton útalap készítése 20 cm vtg-ban 59,2 m3 6. Kő útalap fedőréteg készítése 29,6 m3 7. Meglévő burkolat marása 5,0 m2 8. Fedlapok szintrehelyezése 5,0 db 9. Z0/22 zúzottkő profilozó réteg készítése 518,0 m2 Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 10. cm vtg-ban 31,2 m3 Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 11. vtg-ban 15,6 m3 12. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 1,0m szélességben 440,0 m2 13. Árok profilozása, tisztítása 220,0 fm 14. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 176,8 m3 Névtelen u. felújítása (Jószív utca - Jópalócok útja közti szakasz) (92 fm * 4,5 m) 1. Felhízott padka nyesése 184,0 m2 2. Meglévő burkolat marása 20,0 m2 3. Előkátyúzás 5,0 t Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 4. cm vtg-ban 17,2 m3 Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 5. vtg-ban 8,6 m3 6. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 0,5 m szélességben 92,0 m2 7. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 18,4 m3 Madách Liget 1. behajtó „körforgalom” felújítása ( 180 fm * 3-3,5 m) 1. Meglévő burkolat marása 20,0 m2 2. Meglévő burkolat profilozó marása 120,0 m2 3. Előkátyúzás 5,0 t 4. Meglévő szegély javítása (bontás-építés) 20,0 fm 5. Járda aszfaltozása vált. vtg-ban 1,8 m3 6. Fedlapok szintrehelyezése 2,0 db 7. Víznyelőakna átépítése bekötéssel 1,0 db Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 8. cm vtg-ban 25,3 m3 Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 9. vtg-ban 12,7 m3 |
Madách Liget 2. behajtó „körforgalom” felújítása ( 180 fm * 3-3,5 m) 1. Meglévő burkolat marása 20,0 m2 2. Meglévő burkolat profilozó marása 140,0 m2 3. Előkátyúzás 5,0 t 4. Fedlapok szintrehelyezése 3,0 db 5. Víznyelőakna átépítése bekötéssel 1,0 db Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 6. cm vtg-ban 25,3 m3 Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 7. vtg-ban 12,7 m3 Vár utca felújítása ( 165 fm * 3,5-4,5 m) 1. Meglévő burkolat bontása 60,0 m2 2. Meglévő hasított szegély helyreállítása 80,0 fm 3. 15 cm vtg Ckt útalap készítése 60,0 m2 4. Fedlapok szintrehelyezése 3,0 db 5. Meglévő burkolat marása 15,0 m2 Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakartásával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 6. cm vtg-ban 27,3 m3 Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm vtg-ban 13,7 m3 8. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 1,0m szélességben 80,0 m2 Mennyiségek (járdák): I. Xxx Xxxxx út - Madách Liget közti járda (50 fm * 1,2 m ) 1. Földkiemelés bevágásból 18,8 m3 2. Tükör készítése 75,0 m2 3. Altalaj tömörítése 75,0 m2 4. Talajjavító réteg készítése 10 cm vtg-ban 60,0 m2 5. Ckt réteg beépítése 12 cm vtg-ban 60,0 m2 6. Süllyesztett kerti szegély készítése 100,0 fm 7. Térkőburkolat készítése 4 cm vtg-ban, ágyazattal 60,0 m2 8. Földpadka készítése 0,5 m szélességben 61,0 m2 9. Kikerülő föld elszállítása 2 km-en belüli elhelyezéssel 18,8 m3 II. Xxxxxxx Xxxxx úti járdaszakasz felújítása (Xxxxxxx Xxxxx utca - Aradi utca között) (50 fm * 2,0 m ) 1. Bontás (kerti szegély) 50,0 fm 2. Meglévő burkolat bontás ( öntött aszfalt ) 110,0 m2 3. Meglévő burkolatalap pótlása helyreállítása komplett ei. 68,0 m2 4. Burkolat és meglévő alap bontása 68,0 m2 5. Kiemelt szegély készítése 45,0 fm 6. Süllyesztett kerti szegély készítése 30,0 fm 7. Nagyméretű fedlap szintbehelyezése 2,0 db 8. Elzárók szintbehelyezése 2,0 db |
9. Víznyelő szintbehelyezése 1,0 db 10. Víznyelőakna készítése 1,0 db 11. Csapadékvíz bekötés készítése víznyelőbe 1,0 db 12. Aszfaltozás 4 cm vtg-ban AC 8 jelű aszfaltból 110,0 m2 13. Bontott anyag elszállítása 2 km-en belüli elhelyezéssel 4,4 m3 14. Tereprendezési munkák 80,0 m2 III. Csillagház (Rákóczi fejedelem út) előtti járdaszakasz felújí- tása (18 fm * 4,5 m + 15 fm * 5 m ) 1. Bontás (kerti szegély) 17,0 fm 2. Meglévő burkolat bontás ( öntött aszfalt ) 156,0 m2 3. Meglévő burkolatalap pótlása helyreállítása komplett ei. 124,8 m2 4. Burkolat és meglévő alap bontása 124,8 m2 5. Süllyesztett kerti szegély készítése 17,0 fm 6. Aszfaltozás 4 cm vtg-ban AC 8 jelű aszfaltból 156,0 m2 7. Bontott anyag elszállítása 2 km-en belüli elhelyezéssel 8,8 m3 IV. Május 1. úti pavilonsor előtti járdaszakasz felújítása (17 fm * 2,0 m ) 1. Bontás (kerti szegély) 26,0 fm 2. Meglévő burkolat bontás ( öntött aszfalt ) 34,0 m2 3. Meglévő burkolatalap pótlása helyreállítása komplett ei. 20,4 m2 4. Burkolat és meglévő alap bontása 20,4 m2 5. Süllyesztett kerti szegély készítése 26,0 fm 6. Aszfaltozás 4 cm vtg-ban AC 8 jelű aszfaltból 34,0 m2 7. Bontott anyag elszállítása 2 km-en belüli elhelyezéssel 1,9 m3 V. Aradi utca járda felújítás (113+79) fm 1. Meglévő járda elbontása 268,8 m2 2. Meglévő kapubejárók elbontása 40 m2 3. Meglévő szegély elbontása 196 fm 4. Új kerti szegély készítése 196 fm 5. Tükör készítése 308,8 m2 6. Altalaj tömörítése 308,8 m2 7. 10 cm vtg talajjavító réteg készítése 308,8 m2 8. 12 cm vtg Ckt útalap készítése 308,8 m2 9. 4 cm vtg AC-8 j. aszfalt kopóréteg készítése 308,8 m2 10. Bontott anyag elszállítása 43,2 m3 CPV Kód: 45233223-8 Úttest újraburkolása 45233228-3 Útburkolat építése 45112700-2 Tereprendezési munkák 45112100-6 Árokásási munka 45232453-2 Vízelvezető cső építése A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglal- takra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabada- lomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértel- mű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenérté- |
kű" minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. | |
5. | A szerződés meghatározása: |
Vállalkozási szerződés a „Balassagyarmat belterületi utak, járdák felújítása” tárgyában. | |
6. | Sajátos beszerzési módszerek: |
Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer és elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor. | |
7. | A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: |
A szerződés időtartama 90 nap. (60 nap + 30 nap műszaki átadás-átvétel). Nyertes ajánlattevő készre jelentésében szereplő teljesítési határidő nem lehet későbbi, mint a szerződés hatálybalépésétől számított 60. nap. A munkaterület átadására legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 2 munkanapon belül kerül sor. A szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. | |
8. | A teljesítés helye: |
Balassagyarmat város közigazgatási területe | |
9. | Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogsza- bályokra hivatkozás: |
A szerződés finanszírozása 100% mértékben önkormányzati önerőből történik. Aján- latkérő előleget nem biztosít. A nyertes ajánlattevő 2 db rész- és 1 db végszámlát nyújthat be. Az első részszámla kibocsátására az ÁFA nélküli szerződéses érték 35 %-át, a második részszámla kibo- csátására az ÁFA nélküli szerződéses érték 70 %-át elérő, megvalósult teljesítést köte- tően van lehetőség. Ajánlatkérő az általa igazolt teljesítés alapján, a nyertes ajánlattevő által kiállított számlák ellenértékét a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a további- akban: Ptk.) 6:130. § (1) – (2) bekezdésekben foglaltak szerint - 30 napon belül - átuta- lással egyenlíti ki. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdésétől eltérően - az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik. A számlák benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában, továbbá a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a kifizetéseket illetően. Tekintettel arra, hogy tárgyi munka nem engedélyköteles építési tevékenység, Ajánlat- tevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § rendelkezéseit, amely alapján az ÁFÁ-t az ajánlattevő fizeti meg. Amennyi- ben az ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6: 155. §-a az irány- adó. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján meg- kötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jo- gosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) be- kezdése szerint, amelynek mértéke a szerződés szerinti teljes nettó ajánlati ár 5 %-a. |
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). A részletes szabályozást a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza. | |||
10. | Xxxxx meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alterna- tív) ajánlatot: | ||
Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. | |||
11. | Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: | ||
A részajánlattétel jelen eljárásban nem biztosított. Indokolás: Az ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a rész-ajánlattétel objektíve ugyan le- hetséges lenne, de a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexi- tása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése, továb- bá a nyertes ajánlattevőt terhelő egyéb járulékos költségek (állapotfelvételi dokumen- táció készítése, le- és felvonulási költségek, telephely kialakítása, fenntartása, energia ellátás biztosítása, ideiglenes forgalomtechnikai költségek, minőségvizsgálatok, meg- valósulási dokumentáció készítése – figyelembe véve az ajánlatkérő gazdasági, műsza- ki és minőségi elvárásait – annak lehetővé tétele ésszerűtlen döntés lenne. Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlatté- tel lehetőségét. | |||
12. | Az ajánlatok értékelési szempontja: | ||
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő kiválasztására a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója szerinti szempontrendszert alkalmazza, (K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; útmutató az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások szabályairól), a Kbt. 76. § (5) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdése alapján, a legjobb ár-érték arány az alábbi részszempontok szerint: | |||
Részszempont | Súlyszám | ||
1. Nettó ajánlati ár (Forint) tartalékkeret nélkül | 70 | ||
2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rende- let szerinti MV-KÉ vagy MV-KÉ-R felelős műszaki vezetői jogo- sultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalati idővel rendelkező szakember közlekedési építmények szakterüle- ten, vagy közlekedési építmények szakterület részszakterületén szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) | 20 | ||
3. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás-átvételétől számí- tott jótállás időtartama (Hónap) | 10 | ||
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Ajánlatkérő a részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyítva kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett. Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, | |||
azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a ma- ximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap, míg a 2. és 3. értékelési részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében az ajánlati elemeinek pontszámait az alábbi képlettel számolja: ahol: P a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax a pontskála felső határa (10 pont) a pontskála alsó határa (0 pont) Pmin Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 2. értékelési részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szüksé- ges megadni. Több szakember megajánlása esetén kizárólag a legtöbb szakmai tapasz- talati idővel rendelkező szakember tapasztalati ideje kerül figyelembe vételre. Az idő- ben párhuzamos tapasztalati időtartamok kizárólag egyszer kerülnek figyelembe vétel- re az adott szakember vonatkozásában. Ajánlattevő a 48 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pont- számot kapja, azaz ajánlatkérő a 48 hónapot meghaladó megajánlást többletpont- számmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a teljesítésben résztvevő szakem- ber szakmai tapasztalatát, úgy erre az értékelési részszempontra a minimális pont- számot, azaz 0 (nulla) pontot fog kapni. Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapaszta- latára (2. értékelési részszempont) is megajánlást tenni, úgy ajánlatában csatolnia szükséges az ezt alátámasztó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan mó- don kell becsatolni, hogy abból a jelen részszempont szempontjából releváns - a felol- vasólapon feltüntetett hónapokban megadott időtartamú - szakmai tapasztalati időtar- tam megállapítható, ellenőrizhető legyen. Ennek érdekében ajánlatkérő javasolja a közbeszerzési dokumentumok keretében rendelkezésre bocsátott szakmai önéletrajz- minta alkalmazását, azzal, hogy az ajánlattevők természetesen azt saját belátásuk sze- rint módosíthatják, illetve - amennyiben saját eltérő mintáikat kívánják alkalmazni - alkalmazását mellőzhetik. Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevők által benyújtott nyilatkozat tartalmáért az ajánlattevők felelősek. A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a szer- ződés teljesítéséhez. Ajánlattevőnek olyan szakembert kell a 2. részszempont vonatko- zásában bemutatnia, aki legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fog a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV–ÉK vagy MV-ÉK-R felelős műszaki vezetői jogo- sultsággal. Amennyiben az Ajánlattevő nem kíván megajánlást tenni a 2. értékelési részszempont- ra, úgy csak nyertessége esetén, a szerződéskötéskor kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. |
rendelet szerinti MV–ÉK vagy MV-ÉK-R felelős műszaki vezetői jogosultságú szakem- berrel rendelkeznie, ennek megfelelően az ajánlatban csak nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára gondoskodik a teljesítésbe bevonni kívánt MV–ÉK vagy MV-ÉK-R felelős műszaki vezető kamarai nyilvántartásba vételé- ről. Ilyen esetben a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre a kamarai határozat benyújtásával vagy a kamarai névjegyzékben szereplés útján kell igazolnia a szakem- ber tekintetében a felelős műszaki vezetői jogosultság meglétét. A 3. részszempont esetében ajánlatkérő a teljes kivitelezésre vállalt jótállás időtarta- mát értékeli az alábbiak szerint: a 24 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, míg a 48 hónapos, vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 48 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékel (Kbt. 77. § (1) bekezdés). A 2. és a 3. részszempont esetében az értékelés módszere az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: ahol: P a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax a pontskála felső határa (10 pont) a pontskála alsó határa (0 pont) Pmin Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhí- vásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, vala- mint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Ha több ajánlatnak azonos az előzőekben leírtak szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési pont- számot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú szempontra na- gyobb értékelési pontszámot kapott. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat a Kbt. 77. § (5) bekezdés szerinti módszerrel nem határozható meg. | |
13. | A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: |
13/1. Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság iga- zolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k) és m) és q) |
pontjában foglaltak szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. 13/2. Megkövetelt igazolási mód: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek aján- latában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról. A csatolandó nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás megküldésének időpont- ját nem megelőző keltezésűnek kell lenniük. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlatte- vőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 64. § rendel- kezései alapján öntisztázás keretében igazolta, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felül- vizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az ajánlatában köteles benyújtani. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az aján- latkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési doku- mentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóság- nak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása te- kintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumen- tumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazo- lásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. | |
14. | Az alkalmasság követelménye, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, megkövetelt igazolási mód: |
A Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján alkalmassági követelmény nem kerül elő- írásra. | |
15. | Az ajánlattételi határidő: |
2017. szeptember 20. 10.00 óra Az ajánlatok benyújtásának ideje: - az ajánlattételi határidő lejártának napjáig: munkanapokon hétfőtől- csütörtökig 800-1600, pénteken 800-1345 között, - az ajánlattételi határidő lejártának napján: 800-1000 óra között |
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az épületben portaszolgálat működik, a belépte- tés időtartamával az ajánlat leadása során kalkulálni kell. | |
16. | Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja: |
16/1. Az ajánlat benyújtásának címe: Xxxxxx a felhívás 1. pontjában megadott címmel. 16/2. Az ajánlat benyújtásának módja: Az ajánlatokat írásban és zártan, a 16.1. pontban meghatározott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illet- ve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlatte- vőt terheli. | |
17. | Az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetése, hogy magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e ajánlat: |
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsa- tolni. Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI. 26.) MT ren- delet szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az ajánlattevőnek kifeje- zetten nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatké- rő kizárólag a fordítást vizsgálja. | |
18. | Az ajánlatok felbontásának ideje és helye, az ajánlatok felbontásán jelen- létre jogosultak: |
18/1. Az ajánlatok felbontásának ideje: 2017. szeptember 20. 10.00 óra 18/2. Az ajánlatok felbontásának helye: Xxxxxx a felhívás 1. pontjában megadott címmel. 18/3. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. | |
19. | Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: |
Az ajánlati kötöttség minimális időtartamát ajánlatkérő az ajánlattételi határidőtől számított 60 napban határozza meg. A Kbt. 131.§ (5) bekezdése értelmében a nyertes, és amennyiben az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben az ajánlatkérő megjelölte a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy ezen ajánlattevő ajánlati kö- töttsége az összegezésnek az ajánlattevők részére történő megküldése napjától számí- tott 60 nappal meghosszabbodik. | |
20. | Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ: |
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. | |
21. | Szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: |
Ajánlatkérő nem köti a szerződés teljesítését különleges feltételekhez. | |
22. | Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok: nem releváns |
23. | Egyéb információk |
23/1. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja. Az aján- latkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonat- kozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gaz- dasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szüksé- ges az újabb hiánypótlás. |
23/2. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. Az ajánlattevőnek közvetlenül vagy postai úton kell benyújtania ajánlatát az ajánlatté- teli határidő lejártáig egy papír alapú - összefűzött, oldalanként sorszámozott, tarta- lomjegyzékkel ellátott – példányban. Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt, eredeti - a papír alapú pél- dánnyal mindenben megegyező - ajánlatát teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nél- kül olvasható, nem szerkeszthető) formátumban, valamint a beárazott költségvetési kiírást excel formátumban (.xls) egy elektronikus adathordozón (Pl.: CD vagy DVD) a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve. Az elektronikus példányt a papíralapú végleges, aláírt ajánlatról kell elkészíteni. Az elektronikus példány és a papír alapú példány közötti eltérés esetén a papír alapú pél- dány az irányadó. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: • az ajánlattevő nevét és székhelyét, • AJÁNLAT "Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, járdák felújítása” • Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!” | |
23/3. Az ajánlatkérő az összeférhetetlenséggel kapcsolatban felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 25. §-ában foglaltakra. | |
23/4. A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlatnak tartal- maznia kell különösen az ajánlattevő (közös ajánlattevő) kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. | |
23/5. A Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevőnek (kö- zös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlő- désük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak mi- nősül-e. | |
23/6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom ese- tén is kifejezetten meg kell tenni. | |
23/7. Az ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolnia: a) az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; az ajánlatban csatolt nyilatkozatokat cég- szerűen kell aláírni, ajánlatkérő a cégszerű aláírást tartalmi követelménynek minősíti; b) a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos, teljes bizonyító erejű ma- gánokirati formában készült meghatalmazást; c) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek csatolni kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégügyében változásbejegyzési el- járás van folyamatban, valamint a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, ajánlat- tevő köteles erre vonatkozó nyilatkozatát is csatolni. Egyéni vállalkozónál, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése rendelkezései figyelembevételével, egyéni vállalkozó csatol- ja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó |
megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyé- ni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatában történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogo- sultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). | |
23/8. Szerződést megerősítő biztosítékra vonatkozó információ: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, és azok mértéke: • Jótállás: az ajánlattevő ajánlatában vállalt időtartam (minimum: 24 hónap, maximum: 48 hónap) • Késedelmi kötbér: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 0,2 %/késedelmes naptári nap, de legfeljebb 20%. A Kivitelezés hibás teljesítése esetén az ajánlatkérő a késedelmi kötbérrel egyező mértékű kötbért köt ki mindazon időtartamra vonatkozóan, amely alatt a nyertes ajánlattevő a hibát el nem hárítja. • Meghiúsulási kötbér: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 20 %-a. • Biztosíték a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként (azaz a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti biztosíték): A nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti biztosítékot a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (egyösszegű ajánlati Ár) 5 %-ának megfelelő mértékben, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában kell biztosítania. A biztosítékot a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, mely leghamarabb az előírt jótállási időtartam leteltét követő első napon szabadítható fel. Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozni kötelesek a biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre rendelkezésre bocsátásáról, összhangban a Kbt. 134 §. (5) bekezdé- sében foglalt rendelkezésekkel. Amennyiben átutalással kívánja a nyertes ajánlattevő a biztosítékot rendelkezésre bo- csátani, úgy az ajánlatkérő 10402771-00029189-00000007 számú számlájára utalják a biztosíték összegét. A Kbt. 134. § (7) bekezdésére tekintettel, a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények telje- sítésére kikötött biztosíték vonatkozásában az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a bizto- síték vagy annak meghatározott része a nyertes ajánlattevőnek a teljesítésért járó el- lenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési do- kumentum részét képező szerződés-tervezet tartalmazza. | |
23/9. Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződéskötés időpontjára tel- jes körű építési-szerelés felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbizto- sítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan legalább 50 millió Ft/év és 10 millió Ft/káresemény értékhatárig terjedően. A felelősségbiztosítással kap- csolatos részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szer- ződés-tervezet tartalmazza. | |
23/10. Szakmai ajánlat: Ajánlattevőnek ajánlatához az ajánlatkérő által biztosított tételes árazatlan költségvetést kell tételes árazott költségvetés formájában csatolnia. (Az ajánlattevő csatolja be az elvégzendő munkákat tartalmazó árazott költségvetést nyomtatott formátumban, cégszerűen aláírva, valamint az ajánlat elektronikus máso- latának tartalmaznia kell az árazott költségvetést szerkeszthető (excel) formátumban is.) |
23/11. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Amennyi- ben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, iga- zolás, vagy nyilatkozat becsatolása szükséges, úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban. | |
23/12. Az ajánlat részeként a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot kell tar- talmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. | |
23/13. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő jelen eljárásban a kiegészítő tájékozta- tást a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdésében, ill. a 114. § (6) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja. A kiegészítő tájékoztatás megadása a Kbt. 56. §-ában leírtak szerint faxon és/vagy elektronikus formában történik. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás ese- tében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második mun- kanapot (tájékoztatás megküldésére). A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem benyúj- tásának Kbt. 56. § (3) bekezdés szerinti határideje ennek megfelelően az ajánlattételi határidőt megelőző második munkanapot, mint válaszadási határidőt megelőző ne- gyedik napot. | |
23/14. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint több gazdasági szereplő- közösen is nyújthat be ajánlatot. A Kbt. 115. § (4) bekezdése értelmében az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlat- tételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplő- vel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. Közös ajánlattétel esetén egyebek mellett csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a fel- adatmegosztás kérdéseiről. A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egye- temleges felelősséget kell vállalniuk az ajánlatkérővel (Megrendelővel) szemben. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. | |
23/15. Az ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlatevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. | |
23/16. Az eljárást lezáró döntésről való értesítés (írásbeli összegezés megküldésének) időpontja: ajánlati kötöttség időtartamán belül. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kö- töttség [Kbt. 131. § (5) bekezdése szerinti] időtartam alatt fogja megkötni azzal, hogy a szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés ered- ményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját köve- tő öt napos időtartam lejártáig. | |
23/17. Szerződéskötés: A Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő a szerződést az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A közbeszerzé- si eljárás alapján megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. ren- delkezéseit kell alkalmazni. | |
23/18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli. | |
23/19. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos |
valamennyi határidőt érintően a közép-európai idő az irányadó. | |
23/20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az hatá- rozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nél- kül számított ellenértékéből. A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szer- ződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. | |
23/21. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvál- lalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. | |
23/22. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (4) bekezdése alapján az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szak- ember bevonásától a szerződés teljesítése során nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szer- vezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatáro- zó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az érté- kelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hoz- zájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemuta- tásra. | |
23/23. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírá- sai szerint. Az üzleti titokká nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlatban nyi- latkozni kell. | |
23/24. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) be- kezdésben foglaltak szerint jár el. Ennek megfelelően az ajánlatok bírálatát csak az ajánlatok érékelését követően végzi el az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében. | |
23/25. Xxxxxxxxxxx a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra köteles csatolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében, arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyez- nek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a ter- rorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tar- talmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. | |
23/26. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlatok elkészítését megelő- zően a helyszín megtekintésére helyszíni bejárást nem szervez, az építés helyszíne ön- állóan bejárható. | |
23/27. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltakat. | |
23/28.Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő tájéko- zódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezett- |
ségekről, melyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. | |
23/29. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont alapján eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha az ajánlattételi határidőben nem nyújtanak be legalább két ajánlatot. | |
23/30. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a 322/2015. (X. 30.) Korm. ren- delet előírásai szerint kell eljárni. | |
24. | Az ajánlattételi felhívás megküldésének a napja: 2017. szeptember 12. |
II.
Útmutató az ajánlattétel feltételeiről, szempontjairól
Útmutató az ajánlatok elkészítésével, benyújtásával és értéke- lésével kapcsolatban
1. Az eljárás általános feltételei
1.1. A tárgyi közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. Az eljárás becsült értékére tekintet- tel a Kbt. Harmadik része kerül alkalmazásra, a Kbt. nyílt eljárásrendben irányadó szabályai- nak a 115.§-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával.
1.2. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési dokumentumok kiadásával ajánlatkérőnek nem célja az eljárást megindító felhívásban (továbbiakban: ajánlat- tételi felhívás), a Kbt-ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések megis- métlése. Erre tekintettel a jelen közbeszerzési dokumentumok kizárólag az ajánlattételi felhí- vással és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, azokkal együtt értelmezendő.
1.3. A tárgyi eljárásban csak az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) aján- latot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, azonban nincs akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazda- sági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhí- vást.
1.4. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként leg- alább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig, melyről a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és annak az ajánlatkérő részére – a 35/300-782 telefax számra, vagy a kozbeszerzes2@balassagyarmat. hu e-mail címre – történő haladéktalan visz- szaküldésével kell nyilatkozni, igazolni a dokumentáció kézhezvételét. A közbeszerzési doku- mentumok másra nem átruházhatók.
1.5. Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat, különösen, de nem kizárólagosan a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben rögzített előírásokat.
1.6. A jelen közbeszerzési dokumentum - az érvényes ajánlattételt megkönnyítése érdekében
– nyilatkozatmintákat tartalmaz.
Az ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott nyilatkozatminták alkalmazását. Az iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az ajánlatkérő által előírt valamennyi in- formációt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányá- nak megállapítására.
Amennyiben az ajánlattevő a nyilatkozatminták mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kér- jük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfele- lősége érdekében.
1.7. Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez a szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa.
1.8. A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk követ- kezménye az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet.
1.9. A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt dokumen- tumokat fax és/vagy elektronikus úton küldi meg a gazdasági szereplőknek a gyors tájékozta- tás érdekében.
1.10. A szerződéstervezetet nem kell kitölteni, azt nem kell az ajánlathoz csatolni.
2. Kiegészítő tájékoztatás
2.1. A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő az ajánlattételi felhívásban megadott elérhető- ségére közvetlenül benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy elektronikus úton vagy telefaxon fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz, aki az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg a válaszokat a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájé- koztatás megküldésére). A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem benyújtásának Kbt. 56. § (3) bekezdés szerinti határideje ennek megfelelően az ajánlattételi határidőt megelőző második munkanapot, mint válaszadási határidőt megelőző negyedik napot.
2.2. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a könnyebb feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthető, „*.doc” formátumban is meg- küldeni.
2.3. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a gazdasági szereplőt terheli.
2.4. A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentumok részeivé válnak.
2.5. A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi infor- mációkat:
- Közbeszerzés tárgya: „Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, járdák felújítása”
- A képviselt gazdálkodó szervezet neve: …………..
- A dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, e-mail és fax elérhetősége:
……………
3. Közös ajánlattétel
3.1. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie az ajánlattételi felhívásban és a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, így különösen:
• a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni;
• a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyér- telműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését;
• rendelkezni kell a feladatmegosztás kérdéseiről,
• az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi ha- táridő lejárta után változás nem következhet be.
3.2. Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő ajánlattevő részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat. A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendez- zék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok valamennyi közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében az ajánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit.
3.3. Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételé- nél különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az szükséges – valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak el a kizáró okokra vonatkozó, és egyéb igazolások csatolásakor.
4. Az ajánlatot alkotó dokumentumok
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatokhoz az M1 jelű formanyomtatványban (Tartalomjegyzék) rögzítettek szerinti dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell – lehetőleg az ott megadott sorrendben – csatolni.
5. Az ajánlattal kapcsolatos formai és egyéb előírások
5.1. Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlatkérő címére ajánlattevőnek közvetlenül vagy postai úton kell benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig egy papír alapú - összefűzött, oldalanként sorszámozott, tartalomjegyzékkel ellátott - példányban, valamint egy - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszt- hető) elektronikus másolati példányban (CD vagy DVD). A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az elektronikus do- kumentumok kívánt formátuma: *.pdf. Az elektronikus példányt a papíralapú végleges, aláírt ajánlatról kell elkészíteni. Az elektronikus példány és a papír alapú példány közötti eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó.
5.2. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek, vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével.
5.3. A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért ajánlatkérőt felelősség nem terheli.
5.4. A papír alapú eredeti és az elektronikus másolati példányt együttesen, egy közös boríték- ba, csomagba, vagy dobozba kell becsomagolni, melynek roncsolás mentesen nem bontható- nak és sértetlennek kell lennie.
A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat:
• az ajánlattevő nevét és székhelyét,
• AJÁNLAT "Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár- dák felújítása”
• Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”
6. Üzleti titkot tartalmazó iratokra vonatkozó előírás:
A Kbt. 44. § (1) értelmében a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72.
§ szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
7. Az ajánlatok benyújtása
7.1. Az ajánlatokat személyesen
- az ajánlattételi határidő lejártának napjáig: munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 800-1600, pénteken 800-1345 között,
- az ajánlattételi határidő lejártának napján: 800-1000 óra között
lehet benyújtani.
7.2. Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvé- tele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemé- nyek elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatte- vő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyúj- tásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja érté- kelni.
7.3. Az ajánlatok benyújtásakor az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is vegyék fi- gyelembe az ajánlattevők. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében érvénytelenek, amely ajánlatok azonban a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek. Ezért aján- latkérő a késve benyújtott ajánlatokat köteles megőrizni, azok visszaszolgáltatására sem ré- szekben, sem egészében nem kerülhet sor.
8. Az ajánlat módosítása
8.1. Az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő időpontjától kötve van.
8.2. Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat — tekintettel a Kbt. 46. § (2) bekezdésére — sem részekben, sem egészében nem tudja visszaszolgáltatni.
8.3. Amennyiben ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta után módosítja, vagy visszavonja az ajánlatát, az a Kbt. 81. § (11) bekezdése szerinti ajánlati kötöttség megsértésének tekinten- dő, melynek következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása.
9. Bontási eljárás
9.1. Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak, arra a felhívásban foglaltak az irányadók. A bontáson megjelent ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá.
9.2. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet összegét.
8.3. Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (szék- helyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
9.4. Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyző- könyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevő- nek.
10. Az ajánlatok értékelése
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint [Kbt. 76. (2) bekezdés c) pont] bírálja el.
Ennek részszempontjai és a hozzájuk tartozó súlyszámok az alábbiak:
Részszempont | Súlyszám |
1. Nettó ajánlati ár (Forint) tartalékkeret nélkül | 70 |
2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. ren- delet szerinti MV-KÉ vagy MV-KÉ-R felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapaszta- lati idővel rendelkező szakember közlekedési építmények szak- területen, vagy közlekedési építmények szakterület részszakte- rületén szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) | 20 |
3. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás-átvételétől szá- mított jótállás időtartama (Hónap) | 10 |
A benyújtott ajánlatokat a nyilvános felbontásukat követően az ajánlatkérő által megbízott - legalább háromtagú (közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakérte- lemmel rendelkező) Bírálóbizottság bírálja el. Az értékelés keretén belül a bizottság saját mű- ködési rendje szerint megállapítja, hogy az egyes ajánlatok formailag és tartalmukat tekintve megfelelnek-e az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentum előírásainak. Szükség esetén a hiánypótlás intézményrendszerén belül pótolhatóak a hiányosságok. Az ajánlatkérő ugyancsak az értékelés szakaszában – az ajánlattevők egyidejű értesítése mellett – javítja az ajánlatokban található esetleges nyilvánvaló számítási hibákat (Kbt. 71. § (11) bekezdés). Az Ajánlatkérő – az összes ajánlattevő egyidejű értesítése mellett – felvilágosítást kérhet az érin- tett ajánlattevőnek az ajánlat nem egyértelmű kijelentéseivel kapcsolatban (Kbt. 71. § (1) be- kezdés).
Az ajánlatkérő a Kbt. 72. § -a szerint jár el az aránytalanul alacsony ár és az egyéb aránytalan vállalások tekintetében.
A Bizottság a Kbt. 73. § alapján dönt az ajánlatok érvénytelenségéről. Kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, akivel szemben a Kbt. 74. § (1) bekezdésben meghatározott okok fennállnak.
Az értékelés ismertetése:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Ajánlatkérő a részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelé- si pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyítva kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.
Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap, míg a 2. és 3. értékelési rész- szempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (leg- magasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megálla- pított pontértéket kap.
Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében az ajánlati elemeinek pontszámait az aláb- bi képlettel számolja:
ahol:
P a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax a pontskála felső határa (10 pont) a pontskála alsó határa (0 pont)
Pmin
Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni. Több szakember megajánlása esetén kizárólag a legtöbb szakmai tapasztalati idővel rendelkező szakember tapasztalati ideje kerül figyelembe vételre. Az időben párhuzamos ta- pasztalati időtartamok kizárólag egyszer kerülnek figyelembe vételre az adott szakember vo- natkozásában,
Ajánlattevő a 48 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 48 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem érté- keli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján.
Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalatát, úgy erre az értékelési részszempontra a minimális pontszámot, azaz 0 (nulla) pontot fog kapni.
Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalatára (2. értékelési részszempont) is megajánlást tenni, úgy ajánlatában csatolnia szükséges az ezt alá- támasztó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan módon kell becsatolni, hogy abból a jelen részszempont szempontjából releváns - a felolvasólapon feltüntetett hónapok- ban megadott időtartamú - szakmai tapasztalati időtartam megállapítható, ellenőrizhető le- gyen. Ennek érdekében ajánlatkérő javasolja a közbeszerzési dokumentumok keretében ren- delkezésre bocsátott szakmai önéletrajz-minta alkalmazását, azzal, hogy az ajánlattevők ter- mészetesen azt saját belátásuk szerint módosíthatják, illetve - amennyiben saját eltérő mintá- ikat kívánják alkalmazni - alkalmazását mellőzhetik. Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevők által benyújtott nyilatkozat tartalmáért az ajánlattevők felelősek.
A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a szerződés teljesítéséhez. Ajánlattevőnek olyan szakembert kell a 2. részszempont vonatkozásában be- mutatnia, aki legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fog a 266/2013. (VII. 11.) Korm. ren- delet szerinti MV–ÉK vagy MV-ÉK-R felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
Amennyiben az Ajánlattevő nem kíván megajánlást tenni a 2. értékelési részszempontra, úgy csak nyertessége esetén, a szerződéskötéskor kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet sze- rinti MV–ÉK vagy MV-ÉK-R felelős műszaki vezetői jogosultságú szakemberrel rendelkeznie, ennek megfelelően az ajánlatban csak nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződés- kötés időpontjára gondoskodik a teljesítésbe bevonni kívánt MV–ÉK vagy MV-ÉK-R felelős műszaki vezető kamarai nyilvántartásba vételéről. Ilyen esetben a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre a kamarai határozat benyújtásával vagy a kamarai névjegyzékben szereplés útján kell igazolnia a szakember tekintetében a felelős műszaki vezetői jogosultság meglétét.
A 3. részszempont esetében ajánlatkérő a teljes kivitelezésre vállalt jótállás időtartamát érté- keli az alábbiak szerint: a 24 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelensé- gét eredményezi, míg a 48 hónapos, vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 48 hónapot meghaladó megajánlást többlet- pontszámmal nem értékel (Kbt. 77. § (1) bekezdés).
A 2. és a 3. részszempont esetében az értékelés módszere az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap.
Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja:
ahol:
P a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax a pontskála felső határa (10 pont)
a pontskála alsó határa (0 pont)
Pmin
Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatké- rő megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
Ha több ajánlatnak azonos az előzőekben leírtak szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.
Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat a Kbt. 77. § (5) bekezdés szerinti módszerrel nem határozható meg.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerinti legjobb ár-érték arányú (legmagasabb pontszámot kapott) ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be [Kbt. 77. § (4) bekezdés].
11. A szerződéskötés
Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével az összegezés megküldését követően felveszi a kapcsola- tot a szerződéskötéshez szükséges további teendők és információk megadása érdekében.
12. A Kbt. 73.§ (5) bekezdés szerinti tájékoztatás
A Kbt. 73. § (5) bekezdése értelmében ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájé- koztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi köve-
telményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Erre tekintettel Ajánlatkérő az alábbiakban megadja azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és elérhetőségét, amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztály
1054 Budapest, Xxxxxx Xxxx u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (00 0) 000-0000
Fax: (00 0) 000-0000
Email: xxxxxxxxxxxx-xxx@xxx.xxx.xx
Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 1054 Budapest, Xxxxxx Xxxx u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (00 0) 000-0000
Fax: (00 0) 000-0000
Email: xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx-xxx@xxx.xxx.xx
Balassagyarmat az alábbi foglalkoztatási osztály illetékességi területéhez tartozik:
Balassagyarmati Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
Vezető: Xxxxx Xxxxxx
Cím: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Xxxxxxxxxx xx 00.
Levélcím: 2660 Balassagyarmat Bajcsy-Xxxxxxxxxx xx 00.
Honlap: xxxx://xxxxxx.xxxxx.xx
Telefon: 35/500511
Fax: 35/300598
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx Ügyfélfogadás helye: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Xxxxxxxxxx xx 00.
Ügyfélfogadási idő: H ÉS SZ 8.00-12.00 ÉS 13.00-15.00 K ÉS CS 8.00-12.00 P: 8.00- 11.00
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (foglalkozás-egészségügyi, munkahigiénés szakterület)
Székhely: 1097 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx xx 0-0.
Postai cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Központi telefon: x00 0 000 0000
Központi telefax: x00 0 000 0000
Elektronikus levélcím: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
Honlap: xxx.xxxxx.xx
Országos Közegészségügyi Intézet
0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx xx 0-0.
Levélcím: 1437 Pf.: 839
Telefon: x00 0 000 0000
Fax: x00 0 000 0000
E-mail: xxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászati munkavédelem)
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.
Tel.: 06-1/000-0000 (központi telefonszám) Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-258 E-mail cím: xxxxxxx@xxxx.xx
2015. április 01-től a megyei kormányhivatalokba integrálódott területi bányakapitányságok elérhetősége és illetékességi területe megtalálható xxxx.xxxx.xx honlapon az Elérhető- ség/Korábbi bányakapitányságok”menüpont alatt.
Pest Megyei Kormányhivatal
Levelezési cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 0. Telefon: x00 0 000 0000
E-mail: xxxx@xxxx.xxx.xx
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Telefonszám: x00-0-000-0000 E-mail cím: xxxx@xxxxx.xxx.xx Honlap: xxx.xxxxx.xxx.xx
A megyeszékhelyeken a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság megyei kirendeltségei (elérhetőségeik megtalálhatóak a xxx.xxxxx.xxx.xx honlapon) adnak tájékoztatást a gazda- sági szereplőknek.
Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. Telefon: 00-0-000-0000
Zöldszám: 00 00 000 000
Fax: 00-0-000-0000
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 e-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
A Hatósági és Jogi Főosztály ügyfélfogadása: hétfő 9.00 - 16.00
Előzetes bejelentkezés telefonon: 00-0-000-0000, 00-00-000-000 (zöldszám)
13. Az ajánlattétellel kapcsolatos költségek
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlat- tevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlatért ellenérték nem igényelhető.
III.
Nyilatkozatminták
(Formanyomtatványok)
M1. formanyomtatvány
TARTALOMJEGYZÉK | |||||
Forma- nyomtat- vány/egyéb dokumen- tum száma | MELLÉKLETEK (FORMANYOM- TATVÁNYOK) MEGNEVEZÉSE | A mellékle- tet/egyéb doku- mentumot tar- talmazza-e az ajánlat? | Irat helye az ajánlatban (oldalszám) | ||
Válasz | |||||
1. | Tartalomjegyzék oldalszámmal ellátva | [ | ] Igen | [ ] Nem | |
2. | Felolvasólap | [ | ] Igen | [ ] Nem | |
3. | Eredeti, aláírt ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján | [ | ] Igen | [ ] Nem | |
4. | Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alap- ján | [ | ] Igen | [ ] Nem | |
5. | Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni. | [ | ] Igen | [ ] Nem | |
6. | Nyilatkozat kizáró okokról az ajánlatte- vő(k)re vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint | [ | ] Igen | [ ] Nem | |
7. | Nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozó vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint | [ | ] Igen | [ ] Nem | |
8. | Nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján | [ | ] Igen | [ ] Nem | |
9. | Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról | [ | ] Igen | [ ] Nem | |
10. | Szakmai ajánlat: Ajánlattevőnek ajánla- tához az ajánlatkérő által biztosított tételes árazatlan költségvetést kell tételes árazott költségvetés formájában csatolnia. (Az ajánlattevő csatolja be az elvégzendő mun- kákat tartalmazó árazott költségvetést nyomtatott formátumban, cégszerűen alá- írva, valamint az ajánlat elektronikus má- solatának tartalmaznia kell az árazott költ- ségvetést szerkeszthető (excel) formában is.) | [ | ] Igen | [ ] Nem | |
11. | A teljesítésben résztvevő felelős mű- szaki vezető szakmai tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajz | [ | ] Igen | [ ] Nem | |
EGYÉB DOKUMENTUMOK | |||||
Kérjük, hogy az Ajánlatkérő által kötelezően ide irá- nyított, valamint Ajánlattevő által szükségesnek ítélt minden nemű igazolást, nyilatkozatot és egyéb dokumentu- mot ebben a pontban csatoljanak ajánlatukhoz. | |||||
12. | Közös ajánlattételről szóló megállapodás (adott esetben) | [ | ] Igen | [ ] Nem | |
13. | Aláírási címpéldány(ok) vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-minta | [ | ] Igen | [ ] Nem | |
14. | Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás (Meghatalmazás alapján történő nyilat- kozattétel esetén) | [ | ] Igen | [ ] Nem | |
15. | Üzleti titkot tartalmazó iratok (adott esetben, elkülönítve!) Amennyiben releváns csatolni kell a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti indokolást. | [ | ] Igen | [ ] Nem | |
16. | A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §- a értelmében az ajánlattevő vonatkozásá- ban a folyamatban lévő változásbejegyzé- si eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott válto- zásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által meg- küldött igazolást. Amennyiben a gaz- dasági szereplő vonatkozásában nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, abban az esetben erről nemleges tar- talmú nyilatkozatot kell az ajánlatba csatolni. (M9. formanyomtatvány) | [ | ] Igen | [ ] Nem | |
17. | Nyilatkozat idegen nyelvű iratok benyúj- tásáról (adott esetben; M17. formanyom- tatvány)) | [ | ] Igen | [ ] Nem | |
18. | Nyilatkozat egyenértékű dolog (tételek) megajánlásáról (adott esetben; M18. formanyomtatvány) | [ | ] Igen | [ ] Nem | |
19. | Egyéni Vállalkozó nyilatkozata (adott esetben; M19. formanyomtatvány) | [ | ] Igen | [ ] Nem | |
20. | Egy - a papír alapú példánnyal minden- ben megegyező - elektronikus másolati példány (CD vagy DVD). Az elektronikus dokumentumok kívánt formátuma: *.pdf. Az elektronikus példányt a papíralapú végleges, aláírt ajánlatról kell elkészíteni. | [ | ] Igen | [ ] Nem | |
1. Ajánlattevő adatai: 1
FELOLVASÓLAP
M2. formanyomtatvány
Név: | |
Székhely: | |
Telefonszám: | |
Fax: | |
E-mail: | |
Cégjegyzékszám: | |
Belföldi adószám: | |
MKIK kivitelezői nyilvántartási szám: | |
Képviselő neve: |
2. A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása
3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai:
1. | Nettó ajánlati ár (Forint) tartalékkeret nélkül | ……………….. HUF |
2. | A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ vagy MV-KÉ-R felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzett- séggel és tapasztalati idővel rendelkező szakember köz- lekedési építmények szakterületen, vagy közlekedési építmények szakterület részszakterületén szerzett szakmai tapasztalati ideje (hónap)2 | …… hónap |
3. | A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás- átvételétől számított jótállás időtartama (hónap)3 | ………. hónap |
1Közös ajánlattétel esetén, a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő cég adatait, a konzorciumi megállapodásnak megfelelően megjelölve a képviselőt.
2 A 2. értékelési részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni. Több szakember megajánlása esetén kizárólag a legtöbb szakmai tapasztalati idővel rendelkező szak- ember tapasztalati ideje kerül figyelembe vételre. Az időben párhuzamos tapasztalati időtartamok kizá- rólag egyszer kerülnek figyelembe vételre az adott szakember vonatkozásában,
Ajánlattevő a 48 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 48 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. §
(1) bekezdése alapján.
Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a teljesítésben résztvevő szakember szakmai ta- pasztalatát, úgy erre az értékelési részszempontra a minimális pontszámot, azaz 0 (nulla) pon- tot fog kapni.
3 A 3. értékelési szempont (jótállás vállalt időtartama) esetében: az ajánlattevőnek a jótállási időtar- tamra minimum 24 hónapot kell megajánlania. Amennyiben az ajánlatban a vállalt jótállási időtartam
Kelt:…………….., 2017. ……………….hó nap
………………………………………….. (cégjegyzésre jogosult vagy sza- bályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
nem éri el a 24 hónapot, abban az esetben az ajánlatot az ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. Amennyiben az ajánlatban vállalt jótállási időtartam 48 hónap vagy azt meghaladó időtartamú, az ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontszámot ad.
M3. formanyomtatvány
AJÁNLATI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint
A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása
Alulírott ,mint
a(z) (név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő 4 képviselője a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban
n y i l a t k o z o m , h o g y
⮚ miután az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok feltételeit megvizs- gáltuk, az abban foglalt feltételeket elfogadjuk, és azok feltételei szerint ajánlatot te- szünk az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban rögzített feltételeknek megfele- lő teljesítésre, az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített áron;
⮚ nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a közbe- szerzési dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére.
Kelt:…………….., 2017. ……………….hó nap
………………………………………….. (cégjegyzésre jogosult vagy sza- bályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
4 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia. Közös ajánlatté- tel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését!
M4. formanyomtatvány
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján5
A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása
Alulírott ,mint
a(z) (név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő 6 képviselője a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban
n y i l a t k o z o m , h o g y
1) Társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény értelmében mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak /
középvállalkozásnak7 minősül.
VAGY
2) Nem tartozunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.8
Kelt:…………….., 2017. ……………….hó nap
………………………………………….. (cégjegyzésre jogosult vagy sza- bályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
5Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek önállóan be kell nyújtania.
6Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlatte- vők megjelölését!
7A megfelelő válasz aláhúzandó!
8Amennyiben a vállalkozás nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatá- sáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá, úgy ezt a választ szükséges aláhúzni!
M5. formanyomtatvány
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában
A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása
Alulírott ,mint
a(z) (név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő 9 képviselője a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban
n y i l a t k o z o m 10, h o g y
a közbeszerzésnek az a része (részei) amelyeknek teljesítéséhez alvállalko- zót kívánunk igénybe venni (az egyes feladatok, tevékenységek megjelölése) | ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtá- sakor már ismert alvállalkozók11 neve és székhelye |
Kelt:…………….., 2017. ……………….hó nap
………………………………………….. (cégjegyzésre jogosult vagy sza- bályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
9Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlatte- vők megjelölését!
10A táblázatokban a nemleges választ is kérjük jelezni!
11 Amennyiben az ajánlat benyújtásakor még nem ismert úgy kérjük, egyértelműen jelezzék!
M6. formanyomtatvány
NYILATKOZAT12
a kizáró okokról ajánlattevő(k)re vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) 17. § (1) bekezdése szerint
A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása
Alulírott ,mint
a(z) (név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő13 képviselője a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban
n y i l a t k o z o m , h o g y
nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
62. § (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a következő nyilatkozatot tesz- szük:
1. A Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontja sze- rint külön is nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzs- dén nem jegyeznek/jegyeznek14.
2/a. Mint szabályozott tőzsdén nem jegyzett15 ajánlattevő az alábbiak szerint nyilatko- zom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pontja16 szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről:
12A nyilatkozatot az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külün-külön teszik.
13Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlatte- vők megjelölését!
14A megfelelő rész aláhúzandó.
15Csak abban az esetben kitöltendő, ha az ajánlattevő az 1.) pontban szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevőként tüntette fel magát.
162017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja alapján a tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulaj- doni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányí- tást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nem- zetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással ren- delkezik,
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevé- kenysége felett,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
Tényleges tulajdonos(ok) neve: | Tényleges tulajdonos(ok) lakóhelye: |
VAGY
2/b. Társaságunk olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa nincsen.
3. Nyilatkozom egyúttal a Kbt. 62. § (1) k) bekezdés kc) alpontjára vonatkozóan az alábbiak szerint:
nincsen olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlatte- vőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik
VAGY
van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevő- ben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik
ezen szervezet megnevezése és székhelye 17
Ajánlattevőként ezúton nyilatkozom, hogy ezen szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) k) bekezdés kb) pontjában hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
Kelt:…………….., 2017. ……………….hó nap
………………………………………….. (cégjegyzésre jogosult vagy sza- bályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a le- endő kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezet- teket még nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapít- vány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jo- gi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
17 Csak fennállása esetén töltendő ki
M7. formanyomtatvány
NYILATKOZAT18
a kizáró okokról az alvállalkozó vonatkozásában
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint
A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása
Alulírott ,mint
a(z) (név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő 19 képviselője a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban
n y i l a t k o z o m , h o g y
az eljárásban részt vevő alvállalkozók vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekez- dés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok.
Kelt:…………….., 2017. ……………….hó nap
………………………………………….. (cégjegyzésre jogosult vagy sza- bályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
18A nyilatkozatot az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külün-külön teszik.
19Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlatte- vők megjelölését!
M8. formanyomtatvány
NYILATKOZAT20
a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján
A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása
Alulírott ,mint
a(z) (név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő21 képviselője a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban
n y i l a t k o z o m , h o g y
az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban előírt biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátjuk.
Kelt:…………….., 2017. ……………….hó nap
………………………………………….. (cégjegyzésre jogosult vagy sza- bályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
20A nyilatkozatot az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külün-külön teszik.
21Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlatte- vők megjelölését!
M9. formanyomtatvány
NYILATKOZAT
változásbejegyzési eljárásról22
A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása
A)
Alulírott ,mint
a(z) (név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő képviselője a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban
n y i l a t k o z o m , h o g y
az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosí- tó változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ezért a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállí- tott elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, illetőleg az adatváltozást nyilvántartó illetékes bíróság/intézmény/hatósághoz/hivatal/szervezet, visszaigazolásának érkeztetett példányának másolatát az ajánlathoz csatolom.
Kelt:…………….., 2017. ……………….hó nap
………………………………………….. (cégjegyzésre jogosult vagy sza- bályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
B)
Alulírott ,mint
a(z) (név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő képviselője a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban
n y i l a t k o z o m , h o g y
az, aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módo- sító változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg a nyilvántartó illetékes bí- rósághoz/intézményhez/hatósághoz/hivatalhoz/szervezethez nem került benyújtásra adat- változás bejegyzési kérelem.
Kelt:…………….., 2017. ……………….hó nap
………………………………………….. (cégjegyzésre jogosult vagy sza- bályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
22 Ajánlattevőnek az A) vagy a B) jelű nyilatkozatot meg kell tennie. Az A) jelű nyilatkozat megtétele esetén a szükséges mellékleteket is csatolni kell az ajánlathoz.
M10. formanyomtatvány
Szakmai ajánlat
Ajánlattevőnek ajánlatához az ajánlatkérő által biztosított tételes árazatlan költ- ségvetést kell tételes árazott költségvetés formájában csatolnia.
(Az ajánlattevő csatolja be az elvégzendő munkákat tartalmazó árazott költségvetést nyomta- tott formátumban, cégszerűen aláírva, valamint az ajánlat elektronikus másolatának tartal- maznia kell az árazott költségvetést szerkeszthető (excel) formában is.)
A Microsoft Office Excel formátumú file külön mellékletként csatolva!
M11. formanyomtatvány
NYILATKOZAT
a szakember (felelős műszaki vezető) jogosultsága, kamarai nyilvántartásba vé- tele tekintetében
A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása
Alulírott ,mint
a(z) (név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő képviselője a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban
n y i l a t k o z o m , h o g y rendelkezünk/
nyertességünk esetén legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fogunk23
1 (egy) fő olyan műszaki szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ vagy MV-KÉ-R felelős műszaki vezetői jogosultsággal, a jogosultságot a szer- ződés teljes időszaka alatt fenntartjuk, valamint hogy ezen kötelezettség teljesítésének elma- radása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján. Egyben tudomá- sul vesszük, hogy ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
Kelt:…………….., 2017. ……………….hó nap
………………………………………….. (cégjegyzésre jogosult vagy sza- bályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
23 A megfelelő válasz aláhúzandó!
Amennyiben az Ajánlattevő nem kíván megajánlást tenni a 2. értékelési részszempontra, úgy csak nyertessége esetén, a szerződéskötéskor kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet sze- rinti MV–ÉK vagy MV-ÉK-R felelős műszaki vezetői jogosultságú szakemberrel rendelkeznie, ennek megfelelően az ajánlatban csak nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződés- kötés időpontjára gondoskodik a teljesítésbe bevonni kívánt MV–ÉK vagy MV-ÉK-R felelős műszaki vezető kamarai nyilvántartásba vételéről. Ilyen esetben a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre a kamarai határozat benyújtásával vagy a kamarai névjegyzékben szereplés útján kell igazolnia a szakember tekintetében a felelős műszaki vezetői jogosultság meglétét.
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ24
A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása
SZEMÉLYES ADATOK | |
Név: | |
Születési idő: | |
Állampolgárság: | |
Kamarai névjegy- zéki szám (tag- szám): | |
Jogosultság: | |
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |
Mettől meddig (év) | Intézmény megnevezése / Végzettség |
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
24 Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalatára (2. érté- kelési részszempont) is megajánlást tenni, úgy ajánlatában csatolnia szükséges az ezt alátámasztó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan módon kell becsatolni, hogy abból a jelen rész- szempont szempontjából releváns - a felolvasólapon feltüntetett hónapokban megadott időtartamú - szakmai tapasztalati időtartam megállapítható, ellenőrizhető legyen. Ennek érdekében ajánlatkérő javasolja a közbeszerzési dokumentumok keretében rendelkezésre bocsátott szakmai önéletrajz-minta alkalmazását, azzal, hogy az ajánlattevők természetesen azt saját belátásuk szerint módosíthatják, illet- ve - amennyiben saját eltérő mintáikat kívánják alkalmazni - alkalmazását mellőzhetik. Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevők által benyújtott nyilatkozat tartalmáért az ajánlattevők felelősek.
Mettől meddig (év/hónap) | Xxxxxxxxx megnevezése, munkakör |
TAPASZTALATI IDŐ IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |
Korábbi projektek ismertetése, idő- pontjai (év/hónap) | Ellátott funkciók és feladatok felsorolá- sa |
Kijelentem, hogy mint a(z) ……………… ajánlattevő által ajánlott szakember részt
veszek a közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége
esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés-tervezetben megjelölt idő- szakban, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtot- ták.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszakra vonat- kozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadá- lyoznák.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek
Kelt:…………….., 2017. ……………….hó nap
………………………………………….. saját kezű aláírás
M17. formanyomtatvány
Nyilatkozat
idegen nyelvű iratok benyújtásáról25
A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása
Alulírott ,mint
a(z) (név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő képviselője a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban
n y i l a t k o z o m ,
hogy az ajánlatunkban szereplő idegen nyelvű iratok fordítása tartalmilag mindenben meg- egyezik az eredeti szöveggel, és ezért mi, mint ajánlattevők teljes felelősséget vállalunk.
Kelt:…………….., 2017. ……………….hó nap
………………………………………….. (cégjegyzésre jogosult vagy sza- bályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
25 Adott esetben! Közös ajánlattétel esetén, valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia.
M18. formanyomtatvány
Nyilatkozat
egyenértékű dolog (tételek) megajánlásáról
A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása
Alulírott ,mint
a(z) (név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő képviselője a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban
n y i l a t k o z o m , hogy az ajánlatunkban
• egyenértékű dolgot (tételt) nem ajánlottunk meg.
• az alábbi táblázat szerinti egyenértékű dolgot (tételt) ajánljuk meg, ennek meg- felelően az egyenértékűséget igazoló dokumentumokat az ajánlatunkhoz csa- toljuk.26
Egyenértékű tételek | |||
Sorszám | Költségvetési tétel helye (pl.: oldalszám) | Eredeti tétel szövege | Egyenértékű dolog, ter- mék, tevékenység konkrét megnevezése/tétel szöve- ge |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
Kelt:…………….., 2017. ……………….hó nap
………………………………………….. (cégjegyzésre jogosult vagy sza- bályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
26 A megfelelő válasz aláhúzandó!
M19. formanyomtatvány
Egyéni Vállalkozó Nyilatkozata
A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása
Alulírott, EV
büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy
az egyéni vállalkozás nyilvántartási száma: …………………….……..
vagy
a Vállalkozói Igazolvány száma: ……………………………
vagy
az adószámom: ……………………………
Kelt:…………….., 2017. ……………….hó nap
………………………………………….. (az Egyéni Vállalkozó vagy sza- bályszerűen meghatalmazott képviselője aláírása)
IV.
Szerződéstervezet
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET
Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, járdák felújítási munkák elvégzésére
amely létrejött egyrészről
Balassagyarmat Város Önkormányzata
székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi xxxxxxxxx xx 00. képviseli: Xxxxxxx Xxxxx polgármester
bankszámlaszám: 10402771-00029189-00000007
adószám: 15735272-2-12
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a
név: …………………………………………………………………..
székhely: ………………………………………………………………
képviseletében eljáró személy neve: …………………………….
bankszámlaszám:………………………………....
adószám: ………………………………………………………………
cégjegyzékszám: …………………………………………………..
MKIK kivitelezői nyilvántartási szám: .................................
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
Megrendelő és Vállalkozó továbbiakban együttesen: Felek között az alábbi helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, uniós értékhatár alatti, a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) folytatott le a „Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, járdák felújítása” tárgyban. Meg- rendelő a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyertesének, ennek megfelelően a Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül az alábbi szerződést (a to- vábbiakban: Szerződés) kötik egymással.
I. A szerződéses okmányok
1. Felek kijelentik, hogy a teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen Szerződés törzsszövege tartalmazza, tekintettel arra, hogy a jelen szerződést a közbeszerzési eljárás eredménye alap- ján kötötték meg egymással.
2. Felek szerződéses megállapodását az alábbi dokumentumok tartalmazzák:
a) Megrendelő által ajánlatkérőként kiadott ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési do- kumentum;
b) Kiegészítő tájékoztatás (adott esetben)
c) Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata.
3. Felek rögzítik, hogy a jelen fejezet 2. pontjában említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez, de mindkét Fél számára ismert azok tartalma.
4. A jelen fejezet 2. pontjában rögzített dokumentumok közötti - ugyanazon kérdésre vonat- kozó - bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierar- chiája – a legmagasabb rendűvel kezdve a felsorolást – a következő:
a) Kiegészítő tájékoztatás (adott esetben)
b) Ajánlattételi felhívás és Közbeszerzési dokumentum
c) Vállalkozó nyertes ajánlata.
II. A Szerződés tárgya és a szerződés tárgyát érintő kijelentések
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Közbeszerzési eljárás során meghatá- rozott munkák (továbbiakban: Munka) teljes körű kivitelezését, melyet a közbeszerzési do- kumentum részét képező tételes árazott költségvetés részletez.
2. A Szerződés teljesítése során használt anyagokkal, minőségbiztosítással kapcsolatos előírá- sokat, továbbá a kivitelezési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minő- ségi mutatókat) az I. 2. pont szerinti szerződéses okmányok tartalmazzák.
3. Vállalkozó a Szerződés teljesítését a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott közbeszerzé- si dokumentumok, a Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, és szakmai szokásoknak megfelelően köteles végezni.
4. Vállalkozó a kivitelezés folyamán előírt vizsgálatokat saját költségén elvégzi, illetve elvégez- teti. Többletvizsgálatokat a Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet. A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában ha- tályos jogszabályok alapján kötelezően alkalmazandó magyar nemzeti szabványok, valamint a vonatkozó ágazati szabványok és műszaki előírások a mérvadóak.
5. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a teljesítés minőségével kapcsolatban közöttük vita merül fel, elfogadják az ellenőrző vizsgálatok elvégzésére (felszereltség és sze- mélyzet vonatkozásában is) alkalmas laboratórium szakvéleményében megállapítottakat. Ezen laboratóriumban minősítő vizsgálatok akkor végezhetők, illetve azok eredményei a mi- nőség tanúsítására akkor szolgálhatnak, ha a laboratórium a minőségtanúsítási jogot – akk- reditációt - a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően megszerezte. A szakértői díj költségeit a Felek – fele-fele arányban - közösen viselik. A Vállalkozó kijelenti, hogy ameny- nyiben a szakértő hiányosságot, vagy hibát állapít meg, a szakértői díj teljes költségét megté- ríti, és a szakvéleményben foglaltak szerint a kijavítást haladéktalanul, saját költségén elvégzi.
6.Vállalkozó kötelessége a Megrendelő által szolgáltatott műszaki dokumentáció (műszaki leírás, tervlapok, stb.) felülvizsgálata, megvalósítási lehetőségének ellenőrzése, hibáinak ész- revétele, azok kijavításának igénylése. Ugyancsak a Vállalkozó kötelezettsége a méretek gyár- tás előtti ellenőrzése is. A közbeszerzési dokumentumoknak megfelelően elkészített létesít- mény hibájáért a Vállalkozó kártérítéssel tartozik, ha a Megrendelőtől kapott dokumentumok hibáját felismerhette volna, Megrendelőt azonban erre nem, vagy nem a Ptk. 6:252. § (3) be- kezdésében foglalt határidőben figyelmeztette, vagy a munkát a vonatkozó jogszabályi, szer- ződéses, hatósági előírások ellenére elvégzi.
III. A teljesítés határideje, időtartama
1. A munkaterület átadása
1.1. Megrendelő a munkaterületet Vállalkozó részére a Szerződés teljesítéséhez alkalmas álla- potban legkésőbb a szerződés megkötését követő 2 munkanapon belül adja át.
1.2. A munkaterület megközelítése okán a környezet megóvásáért, az okozott kár helyreállítá- sáért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.
2.Teljesítés időtartama
A szerződés időtartama 90 nap. (60 nap + 30 nap műszaki átadás-átvétel). A Vállalkozó kész- re jelentésében szereplő teljesítési határidő nem lehet későbbi, mint a szerződés hatálybalé- pésétől számított 60. nap.
3. Akadályközlés
Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredmé- nyességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: akadályközlő levél).
Az akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és Szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladék- talan írásbeli értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
4. Előteljesítés
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített teljesítési véghatáridőhöz képest elő- teljesítésre Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása mellett jogosult.
IV. A teljesítés módja
1. A Felek megállapodnak, hogy legalább kétheti gyakorisággal – egymással - kooperációs értekezletet tartanak az építési munkaterületen. A kooperációs értekezlet szervezője és idő- pontjának meghatározója a Megrendelő műszaki ellenőre.
2.Vállalkozó köteles betartani a teljesítés helyén irányadó munkavédelmi, vagyonvédelmi és tűzvédelmi előírásokat és megtenni a szükséges intézkedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében.
3. A kivitelezésért a kárveszélyt az átadás-átvétel időpontjáig a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre.
4. Vállalkozó kizárólag az árazatlan költségvetési kiírás és a vonatkozó szabványoknak megfe- lelő minőségű, megrendelő által jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni a kivitelezés során. Ugyanez megfelelően irányadó a teljesítendő szolgáltatásokra is. Vállalkozó a köteles továbbá a vonatkozó magyar jogszabályokat, hatósági előírásokat és szabványokat betartani.
5. A Vállalkozó köteles a munkálatok elvégzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint fele- lős műszaki vezetőt kinevezni, és erről a Megrendelőt késedelem nélkül írásban tájékoztatni. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályokkal összhangban teljesítse.
6. A kivitelezési munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, megtagadást, utasítást, értesítést a Vállalkozó részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelős műszaki vezető vagy építésvezető átvette a Megrendelőtől.
7. A felelős műszaki vezető, az építésvezető, valamint a szakági vezetők személyének megvál- toztatása esetén arról haladéktalanul írásban értesíteni kell a Megrendelőt.
8. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
9. A Megrendelő - Szerződéssel kapcsolatban – nyilatkozattételre jogosult képviselője: Név: Xxxxxxx Xxxxx
Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi xxxxxxxxx xx 00. Telefon: 35/505-925
Fax: 35/300-782
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
10. A Megrendelő építési műszaki ellenőre: Név: Xxxxxxxx Xxxxx
Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi xxxxxxxxx xx 00. Telefon: 20/0000-000
Fax:35/505-975
E-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
11. Amennyiben Xxxxx által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt és a műszaki ellenőrt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni. Felek tudomásul veszik, hogy a műszaki tartalomhoz képest a munkálatokat eltérően végezni csak a vonatkozó jogsza- bályi rendelkezéseknek és a Megrendelő jelen szerződést aláíró képviselőjének előzetes írás- beli engedélyével lehet.
12. A Felek rögzítik, hogy hagyományos, papír alapú építési napló vezetését írják elő a Vállal- kozó részére. A naplóvezetésre a Felek az e-napló bevezetése előtti időszakban érvényes nap- lóvezetési szabályokat alkalmazzák.
10. Átadás-átvételi eljárás
10.1. Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a Szerződés teljesítését (készre jelen- tés).
10.2. Az átadás-átvételi eljárást a készre jelentés kézhezvételét követő 8 napon belül kell meg- kezdeni.
10.3. Az átadás-átvételi eljárásra a Vállalkozó készre jelentésétől számított 30 naptári nap áll rendelkezésre.
10.4. Az átadás-átvételi eljárásról három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyző- könyv egy-egy példánya Megrendelőt és Vállalkozót illeti, illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi.
A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehet- nek, így különösen:
• az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,
• a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvéte- li minőségét,
• Megrendelő észrevételeit,
• a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hi- bákat, hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyző- könyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető),
• Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
• a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,
• a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,
• Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,
• Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák, hiányok kijavítására vagy árengedményt kér,
• a résztvevők aláírását.
Ha Megrendelő a hibák, hiányok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készült, akkor azt a Vállalkozónak is alá kell írnia.
10.5. Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a rendeltetés- szerű használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba javítása a Szerződés tárgyának zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése során a Szerződés tárgyának használata balesetveszéllyel járna.
10.6. Az átadás-átvételi eljárás lezárását egyben a munka birtokbaadásának is minősítik a Felek.
11. Teljesítésigazolás kiadása
11.1. Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően teljesítésigazolást állít ki az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, és ez alapján javaslatot tesz a Vállalkozói számla kiállításának tartalmára. A részszámla mellékletét képező számlarészletezőt a műszaki ellenőr hagyja jóvá.
A végszámla a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követően állítható ki.
12. Többletmunka, pótmunka
12.1. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés VII.1.3. pontjában meghatározott vállal- kozói díj átalánydíj, a Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.
12.2. Felek egyezően rögzítik, hogy többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a közbeszerzési eljárás keretében kötött Szerződésre vonatkozó előírások megtartása mellett kerülhet sor.
12.3. Felek az egyértelműség okán rögzítik, hogy pótmunka elrendelése az építési naplóban nem lehetséges érvényesen. Az építési naplóban elrendelt pótmunka végzését Vállalkozó megtagadhatja.
12.4. Amennyiben a nem szabályszerűen elrendelt pótmunkát Vállalkozó mégis elvégzi, úgy e körben vállalkozó saját felelősségére jár el.
V. Megrendelő jogai és kötelezettségei
1. A Megrendelő jogosult
• Vállalkozónak a jelen Szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevé- kenységét és a felhasználásra kerülő anyagot önállóan vagy megbízólevéllel ellá- tott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy Vállalkozó teljesítését Meg- rendelő ezirányú tevékenysége ne akadályozza.
• Bármely pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni, figyelemmel a Kbt. vonatko- zó rendelkezéseire.
2. Megrendelő köteles
• a munkaterületet a Vállalkozó részére átadni.
• Vállalkozó részére a Szerződés VII. fejezetében rögzített vállalkozási díjat megfi- zetni.
3. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása
Vállalkozó köteles Megrendelő által adott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha ez jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonság vagy személyi biztonság veszélyeztetésére vezetne. Ilyen esetben köteles megtagadni a Vállalkozó az utasítás teljesítését. Megrendelő vagy bármely nevében eljáró személy célszerűtlen és/vagy szaksze- rűtlen utasítására Vállalkozó köteles Megrendelő jelen Szerződésben megnevezett kapcsolat- tartójának a figyelmét haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenn- tartja Megrendelő az utasítást, úgy az előzőekben megjelölt kivétellel a Vállalkozó köteles azt végrehajtani.
Megrendelő utasításai a teljesítést nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó teljesítésének terhesebbé tételét különösen nem jelenti az a körülmény, ha olyan utasítást ad Megrendelő, mely azt a célt szolgálja, hogy a Szerződés teljesítése alatt is a lehető legteljesebb mértékben használható legyen a munkavégzés területe.
VI. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a jelen szerződésben meg- határozott építési beruházás teljes körű megvalósítása érdekében esetlegesen felmerülő - a közbeszerzési dokumentumokban nem szereplő - kiviteli munkákat elvégzi, adott esetben annak hatósági engedélyeztetését, a kivitelezés során szükséges engedélyek beszerzését, to- vábbá a megvalósítását saját költségén biztosítja.
2.Vállalkozó az építés-szerelési munka kivitelezéséhez szükséges energiát saját költségén biz- tosítja. A vállalkozói díj tartalmazza az összes – teljesítés érdekében felmerülő – organizációs jellegű létesítés költségeit (fel- és levonulási költségek, ideiglenes melléképítmények és léte- sítmények, stb.), továbbá a mindezekkel kapcsolatban felmerülő engedélyeztetési, jóváhagyá- si eljárások lefolytatásának költségeit.
3. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors elvégzését.
4. Vállalkozó a lefolytatott Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve Megren- delő utasításai szerint köteles eljárni. A Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka meg- szervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
5. A Vállalkozó az árazatlan költségvetési kiírás és a műszaki leírás megismerése révén tudo- mással bír a munkavégzés körülményeiből következő kötelezettségekről.
6. Vállalkozó az őrzés és vagyonvédelem feladatait saját költségén látja el, egyben gondosko- dik a munkaterület előírt elkerítéséről, lezárásáról, a munkaterületen a szükséges figyelmez- tető jelzések, táblák elhelyezéséről és a tárolt anyagok, szerszámok őrzéséről is, valamint saját dolgozói munkavégzésével kapcsolatos helyi szociális feltételekről is önmaga gondoskodik. A kivitelezés során keletkezett hulladékokat saját költségén köteles az engedéllyel rendelkező kezelőhöz eljuttatni.
7. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a takart közüzemi rendszerek általa történő megrongálá- sáért is, egyben a káresetek megelőzése érdekében – szükség szerint – köteles együttműködni azok pontos helyének meghatározásában is.
A munkák kivitelezése során az általa, vagy az alvállalkozói által az utakon, vezetékekben il- letve közművekben okozott kárért a Vállalkozó felel.
A Vállalkozó az így okozott károkat a saját költségén a műszaki ellenőr, valamint a közműke- zelők által előírt módon és határidőn belül köteles helyreállítani.
VII. Vállalkozási díj, fizetési feltételek
1. Vállalkozási díj
1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses ár, a Szerződés minden feltételének teljesí- tése mellett a Megrendelő által átadott dokumentumokban megjelenített műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik, függetlenül a terv, vagy a költség- vetés, vagy a felsorolt kiegészítő dokumentumok esetleges hibáitól, hiányaitól.
2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a vállalkozói díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak a Közbe- szerzési eljárás során.
3. A közbeszerzési eljárás tárgyát képező kiviteli munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított vállalkozói díj összege:
…………….+ ………….. ÁFA, azaz forint egyösszegű átalánydíj.
4. A vállalkozói díj magában foglalja mindazon költségeket és díjakat, amik a szerződés sze- rinti munkálatok hibamentes, hiánytalan, szabályos, teljeskörű és szakszerű kivitelezéséhez szükségesek, ezért Vállalkozó Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet.
2. Fizetési feltételek
2.1. Vállalkozó nem igényelheti előleg kifizetését. A Megrendelő a kivitelezés időszakában két részszámla és egy végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. Az első részszámla kibocsátá- sára az ÁFA nélküli szerződéses érték 35 %-át, a második részszámla kibocsátására az ÁFA nélküli szerződéses érték 70 %-át elérő, megvalósult teljesítést kötetően van lehetőség.
2.2. Vállalkozó a számlát, a kiállított teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki.
2.3. Megrendelő a szerződés igazolt, szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítését, rész- teljesítését követően benyújtott számlák ellenértékét a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) – (2) bekezdésekben foglaltak szerint - 30 napon belül - átutalással egyenlíti ki.
2.4. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1) –
(2) bekezdésétől eltérően - az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Kbt. 135. § (3) bekezdése sze- rint történik.
2.5. A kifizetések során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ára, továbbá a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel kell eljárni.
2.6. Tekintettel arra, hogy tárgyi munka nem engedélyköteles építési tevékenység, Vállalkozó köteles figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § ren- delkezéseit, amely alapján az ÁFÁ-t a Vállalkozó fizeti meg. Amennyiben a Vállalkozó a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizeté- sekből eredő jogkövetkezményekért a Megrendelő nem vállal felelősséget.
2.7. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkö- tött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
2.8. Megrendelő tartalékkeretet biztosít a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekez- dése szerint, amelynek mértéke a szerződés szerinti teljes nettó ajánlati ár 5 %-a. A tartalék- keret terhére csak a jelen építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák számolhatóak el.
A Vállalkozó a Műszaki ellenőr felé írásban kezdeményezheti a tartalékkeret felhasználása iránti igényét. A tartalékkeret felhasználásáról minden esetben a Megrendelő dönt a Műszaki ellenőr írásbeli, indokolással ellátott javaslata alapján. A Műszaki ellenőr javaslatában köteles részletesen ismertetni azokat a műszaki, szakmai, vagy egyéb (pl. jogszabályváltozások, ható- sági előírások/rendelkezések) okokat és indokokat, amelyek megítélése szerint, kétséget kizá- róan megalapozzák a tartalékkeret felhasználási feltételeinek fennállását és egyben igazolják a munkák elvégzésének szükségességét. A Műszaki ellenőr javaslatában azt is köteles alátá- masztani, hogy a Vállalkozó a kivitelezési munkát műszakilag alátámasztható és indokolt el- lenszolgáltatás mellett teljesíti.
Előbbieknek megfelelően, a tartalékkeret terhére elszámolható munka ellenértékének megha- tározására – figyelemmel a munka tartalmára is – az alábbiak az irányadók:
• A Vállalkozó nyertes ajánlatának részét képező beárazott tételes költségvetésben fel- tüntetett egységárakon történik, amennyiben az elvégzendő munka műszaki tartalma egyértelműen megegyezik a beárazott tételes költségvetésben foglalt tétel (továbbiak- ban: Tétel) szerinti munka műszaki tartalmával. E kérdés tekintetében a Xxxxxxx tar- talma alapján a Műszaki ellenőr nyilatkozata elsődlegesen az irányadó.
• Ha a beárazott tételes költségvetés nem tartalmaz olyan egységárat, amely alkalmaz- ható lenne az ezen pont alapján elszámolandó, a jelen feltételekben meghatározott igényre, akkor a Felek az aktuális TERC V.I.P összevont építőipari költségvetés-
készítő programrendszer, valamint az adott évre vonatkozó minimális építőipari re- zsióradíj alkalmazását kötik ki. A 2017. évre vonatkozó minimális rezsióradíj mértéke: 2780,- Ft/óra + ÁFA.
• Vita esetén, a Felek mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő véle- ménye alapján állapítják meg az alkalmazandó árat.
A fentiek alapján képzett nettó ajánlati árra az ÁFA összegén kívül záradék (pl.: akadályozta- tási költség, árkockázati fedezet, anyagigazgatási költség, stb.) nem kerül felszámításra.
2.9. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a Vállalko- zó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalko- zó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
2.10. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkö- tött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
3. Fizetési késedelem
A Megrendelő fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kama- tot köteles a Vállalkozó részére megfizetni.
VIII. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
1. Késedelmi kötbér
A Kivitelezés késedelmes teljesítése – vagyis a véghatáridő elmulasztása - esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kivitelezés nettó vállalkozási díjának a késedelem idejére számított napi 0,2%-a, de legfeljebb 20%.
A Kivitelezés hibás teljesítése esetén a Megrendelő a késedelmi kötbérrel egyező mértékű kötbérre jogosult mindazon időtartamra vonatkozóan, amely alatt a Vállalkozó a hibát el nem hárítja.
2. Meghiúsulási kötbér
Megrendelő jogosult meghiúsulási kötbért igényelni a Vállalkozótól, ha Vállalkozó a Szerző- désben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, és emiatt a Megrendelő a Vállalkozó szer- ződésszegésére hivatkozva megszűnteti a szerződést, vagy a szerződés teljesítése a Vállalkozó felelőssége miatti egyéb okból meghiúsul.
A meghiúsulási kötbér mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 20 %-a.
3. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések
3.1. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladékta- lanul, írásban megtenni.
3.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult fentiek szerinti kötbért az esedé- kes számla összegébe beszámítani, vagy értesítő levél útján érvényesíteni, valamint amennyi- ben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt is jogosult a Vállalko- zóval szemben érvényesíteni. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesí- tés alól.
3.3. A késedelmi kötbér az elmulasztott teljesítési határidőt követő naptól válik esedékessé.
3.4. A meghiúsulási kötbér a szerződés vállalkozó felelősségi körébe eső megszűnését követő napon válik esedékessé.
3.5. Amennyiben a megrendelő a kötbérigényét nem beszámítással érvényesíti, abban az esetben a vállalkozó a kötbér teljes összegét a megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításá-
nak kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a Megrendelő – felszólításban megjelölt – bankszámlájára átutalás útján megfizetni.
3.6. A kötbérigény érvényesítésének elmaradása, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent joglemondást a megrendelő részéről.
IX. Szavatosság, jótállás
1. Szavatosság
Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. tartalmazza.
2. Jótállás
2.1. Vállalkozó garantálja:
• valamennyi, jelen szerződésben és annak alapját képező dokumentumban meg- határozott paraméter és műszaki adat elérését,
• hogy az általa létrehozott munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind a munka eredményeként létrejött rendszer szerkezete és kivitele a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja
2.2. Vállalkozónak a 2.1. pontban részletezett egységes jótállási kötelezettsége a Szerződés teljesítésétől számított …. hónapra27 terjed ki. Felek 30 nappal a jótállási időszak letelte előtt a megvalósítás helyszínén, együttesen bejárást tartanak a jótállási időszak letelte előtt felme- rült garanciális hibák és hiányosságok feltárása és a garanciális munkák elvégzése érdekében.
2.3. Megrendelő a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként biztosí- ték vállalását írta elő a közbeszerzési eljárás során. Vállalkozónak a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti biztosítékot a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (egyösszegű ajánlati Ár) 5 %-ának megfelelő mértékben, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában kell biztosítania. A biztosítékot a teljesítés időpontjában kell rendel- kezésre bocsátani, mely leghamarabb az előírt jótállási időtartam leteltét követő első napon szabadítható fel. Amennyiben Vállalkozó átutalással kívánja a biztosítékot rendelkezésre bo- csátani, úgy Vállalkozónak a Megrendelő 10402771-00029189-00000007 számú számlájára kell utalnia a biztosíték összegét.
2.4. A Kbt. 134. § (6) bekezdésére tekintettel, a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesí- tésére kikötött biztosíték vonatkozásában a Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.
2.5. Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifo- gásait a Vállalkozóval haladéktalanul, sürgős esetben telefonon, faxon vagy táviratilag közöl- ni.
2.6. A Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontjáról és intéz- kedéseiről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. A hiba jellegétől függően a Vállalkozó, amennyiben a hiba kijavítása azonnali intézkedést tesz szükségessé haladéktalanul, egyéb esetekben 5 napon belül köteles a hibát kijavítani. Ha a Vállalkozó a hibát – neki felróható okból – a megadott határidőre nem javítja ki, Megrendelő a Vállalkozó költségére jogosult azt mással kijavíttatni.
2.7. Vállalkozó ajánlatában nyilatkozott a biztosítéknak a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre rendelkezésre bocsátásáról, összhangban a Kbt. 134 §. (5) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel.
X. Felelősségbiztosítás
27 A Vállalkozó ajánlatában vállalt időtartam (minimum: 24 hónap, maximum: 48 hónap)
1. Vállalkozó köteles a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Megrendelő részére bemutatni a jelen Szerződés szerinti munkára vonatkozó, 10 millió Ft/kár és 50 millió Ft/év biztosítási limitű, teljes tevékenységére kiterjedő felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát, egy, a Vállalkozó által hitelesített másolati példányát pedig köteles átadni Megrendelő részére. En- nek elmaradása esetén Megrendelő Vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére.
2. A Megrendelő által meghatározott póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrende- lő jogosult a Szerződéstől elállni.
3. A felelősségbiztosítási szerződésnek a Szerződés szerinti munkálatok időtartamára kell vonatkoznia. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a felelősségbiztosítással.
XI. Alvállalkozók
1.Vállalkozó a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével jogosult alvállalkozókat igénybe venni.
2.Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
3. A Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott alvállalkozók a következők: cégnév:
székhely:
4. Felek rögzítik, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján Vál- lalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb az alvállalkozói szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő biztosítékot köthet ki.
XII. A szerződés módosítása, megszűntetése
1. Szerződés módosítása
A Felek a Kbt. 141. § előírásainak megfelelően módosíthatják a szerződést. A szerződés módo- sításának írásbeli formában kell történnie.
2. Általános elállás
Megrendelő a teljesítésig jogosult a Szerződéstől indokolás nélkül elállni a Vállalkozóhoz in- tézett írásbeli nyilatkozatával, de köteles Vállalkozó ebből eredő kárát megtéríteni. Vállalko- zót azonban fokozott kárenyhítési kötelezettség terheli.
3. Rendkívüli felmondás, elállás
3.1. Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatá- val, azonnali hatállyal – a Szerződést felmondani vagy attól elállni.
3.2. Ilyen oknak minősül különösen, ha
• Vállalkozónak felróható késedelem eléri a 30 napot;
• Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 30 nap alatt nem javítja ki teljes körűen;
• Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
• Vállalkozó jelen Szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;
• Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendel- nek el, Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, fel- számolásának kezdeményezéséről határoz;
• jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;
• Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lé- nyeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére
3.3. A Szerződés felmondása, vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes.
3.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdés alapján a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.- ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a.) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b.) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy
c.) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötele- zettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.
3.5. A Kbt. 143. (2) bekezdés alapján a Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
3.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érin- tett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a.) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatá- rozott valamely feltétel;
b.) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést sze- rez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatá- rozott valamely feltétel.
4. Elszámolás
4.1. Amennyiben a Szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Xxxxx köte- lesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szak- értőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vál- lalkozó kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekin- tést enged a jelen Szerződéssel összefüggésben.
4.2. Amennyiben a Szerződés megszüntetésére Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt kerül sor, úgy ilyen esetben Vállalkozónak csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye.
XIII. Felek együttműködése
1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen Szerződésben
foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen Szerződés teljesítésére ki- hatással lehet.
2. Felek közötti kapcsolattartók, és elérhetőségeik
A Megrendelő részéről kapcsolattartóként kijelölt személy: Név: Xxxxx Xxxxx
Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi xxxxxxxxx xx 00. Telefon: 35/505-925
Fax: 35/300-782
E-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
A Vállalkozó részéről kapcsolattartóként kijelölt személy: Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
3. A fent megnevezett kapcsolattartó személyének változásáról a Fél köteles a másik Felet haladék nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni.
4. Az egyik Xxx által a másik Félnek küldött értesítéseket írásban kell megküldeni az erre a célra meghatározott címre, és írásban vissza kell azt igazolni.
5. Az értesítés postai küldemény esetén, a postai tértivevényen feltüntetett napon, faxon tör- tént továbbítás esetén, pedig a fax megküldését igazoló jelentésen feltüntetett időpontban tekinthető közöltnek. Az e-mail útján történő értesítés kizárólag abban az esetben minősül – az elküldés időpontjában – közöltnek, amennyiben az e-mail kézbesítését vagy elolvasását igazoló üzenet a küldő félhez visszaérkezik. Kézben, átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az értesítést az átadás időpontjában tekintik közöltnek a Felek.
XIV. Vegyes rendelkezések
1. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Meg- rendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni meg- rendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés teljesí- tésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles megrendelőt értesíteni a Kbt.
143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről.
2. Felek jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni. Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 41. §-a alapján megállapod- nak abban, hogy a Szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat – hatás- körtől függően – a Balassagyarmati Járásbíróság vagy a Balassagyarmati Törvényszék kizáró- lagos illetékességének.
3. Felek kijelentik, hogy a másik félre vonatkozóan jelen szerződés alapján tudomásukra jutott minden tényt, adatot, információt üzleti titokként kezelnek, és azt a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – peres eljárás során történő felhasználás esetét kivéve - harmadik fél rendelkezésére nem bocsátják, és hozzáférhetővé nem teszik.
4. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján Megren- delő köteles bejelenteni a Közbeszerzési Hatóságnak, ha a Vállalkozó jelen szerződésben rög- zített kötelezettségeit súlyosan megszegi és ez szerződés felmondásához, attól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez, vagy egyéb, a szerződésben rögzített jogkövetkezmény érvényesíté- séhez vezetett, valamint, ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.
5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
6. A jelen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. A szerződés aláírásának a napja a szer- ződést utolsóként aláíró aláírásának a napja.
Jelen Szerződést a Xxxxx elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, min- den befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet sza- bályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.
Balassagyarmat, 2017. ………………………..
……………………………..
Megrendelő
……………………………..
Vállalkozó
Ellenjegyezte: Ellenjegyezte:
…………………………….. Xx. Xxxxx Xxxxxx jegyző
……………………………..
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx pénzügyi vezető
V. MŰSZAKI LEÍRÁS
KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
1. A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat Város közigazgatási területén belterületi utak és járdák felújítása
2. A közbeszerzés mennyisége:
Balassagyarmat Város közigazgatási területén belterületi utak és járdák felújítása az alábbiak szerint:
Utak:
Xxxxxx Xxxxxx utca felújítása (267 fm * 3,5 + 60 m2)
1. Felhízott padka nyesése | 534,0 | m2 |
2. Meglévő burkolat marása | 20,0 | m2 |
3. Előkátyúzás Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 4. cm vtg-ban | 8,0 39,8 | t m3 |
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 5. vtg-ban | 19,9 | m3 |
6. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 0,5m szélességben | 267,0 | m2 |
7. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül | 53,4 | m3 |
Xxxxx Xxxx köz (a Xxxxxx Xxxxxx és Xxxxx Xxxxx utcákat összekö- tő köz) felújítása (150 fm * 4,0 + 20 m2)
1. | Felhízott padka nyesése | 300,0 | m2 |
2. | Z0/22 zúzottkő profilozó réteg készítése | 645,0 | m2 |
3. 4. | Meglévő burkolat marása Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 cm vtg-ban | 18,0 24,8 | m2 m3 |
5. | Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm vtg-ban | 12,4 | m3 |
6. | Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 0,5m szélességben | 150,0 | m2 |
7 | Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül | 30,0 | m3 |
Xxxxxx Xxxxxx utca felújítása (303 fm * 4,5 + 40 m2)
1. Felhízott padka nyesése | 606,0 | m2 |
2. Fedlapok szintrehelyezése | 2,0 | db |
3. Meglévő burkolat marása | 40,0 | m2 |
4. Meglévő burkolat profilozó marása Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 5. cm vtg-ban | 300,0 56,1 | m2 m3 |
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 6. vtg-ban | 28,1 | m3 |
7. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 1,0m szélességben | 606,0 | m2 |
8. Árok profilozása, tisztítása | 350,0 | fm |
9. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül | 151,5 | m3 |
Xxxxxx Xxxxx utca felújítása (Rózsa utca - Xxxxxxx Xxxxxx utca között) (120 fm * 3,0)
1. Felhízott padka nyesése | 168,0 | m2 |
2. Meglévő burkolat marása Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 3. cm vtg-ban | 5,0 14,4 | m2 m3 |
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 3,0 cm 4. vtg-ban | 10,8 | m3 |
5. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 0,5m szélességben | 84,0 | m2 |
6. Árok profilozása, tisztítása | 120,0 | fm |
7. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül | 40,8 | m3 |
Xxxxxxx Xxxxxx utca felújítása (Xxxxxx Xxxxx utca - Honti utca között) (220 fm * 3,5 m )
1. Felhízott padka nyesése | 440,0 | m2 |
2. Földkiemelés | 88,8 | m3 |
3. Tükörkészítés | 296,0 | m2 |
4. Tükör tömörítése | 296,0 | m2 |
5. Zúzottkő vagy tört beton útalap készítése 20 cm vtg-ban | 59,2 | m3 |
6. Kő útalap fedőréteg készítése | 29,6 | m3 |
7. Meglévő burkolat marása | 5,0 | m2 |
8. Fedlapok szintrehelyezése | 5,0 | db |
9. Z0/22 zúzottkő profilozó réteg készítése Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 10. cm vtg-ban | 518,0 31,2 | m2 m3 |
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 11. vtg-ban | 15,6 | m3 |
12. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 1,0m szélességben | 440,0 | m2 |
13. Árok profilozása, tisztítása | 220,0 | fm |
14. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül | 176,8 | m3 |
Névtelen u. felújítása (Jószív utca - Jópalócok útja közti szakasz) (92 fm * 4,5 m)
1. Felhízott padka nyesése | 184,0 | m2 |
2. Meglévő burkolat marása | 20,0 | m2 |
3. Előkátyúzás Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 4. cm vtg-ban | 5,0 17,2 | t m3 |
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 5. vtg-ban | 8,6 | m3 |
6. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 0,5 m szélességben | 92,0 | m2 |
7. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül | 18,4 | m3 |
Madách Liget 1. behajtó „körforgalom” felújítása ( 180 fm * 3-3,5 m)
1. Meglévő burkolat marása | 20,0 | m2 |
2. Meglévő burkolat profilozó marása | 120,0 | m2 |
3. Előkátyúzás | 5,0 | t |
4. Meglévő szegély javítása (bontás-építés) | 20,0 | fm |
5. Járda aszfaltozása vált. vtg-ban | 1,8 | m3 |
6. Fedlapok szintrehelyezése | 2,0 | db |
7. Víznyelőakna átépítése bekötéssel Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 8. cm vtg-ban | 1,0 25,3 | db m3 |
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 9. vtg-ban | 12,7 | m3 |
Madách Liget 2. behajtó „körforgalom” felújítása ( 180 fm * 3-3,5 m)
1. Meglévő burkolat marása | 20,0 | m2 |
2. Meglévő burkolat profilozó marása | 140,0 | m2 |
3. Előkátyúzás | 5,0 | t |
4. Fedlapok szintrehelyezése | 3,0 | db |
5. Víznyelőakna átépítése bekötéssel Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 6. cm vtg-ban | 1,0 25,3 | db m3 |
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 7. vtg-ban | 12,7 | m3 |
Vár utca felújítása ( 165 fm * 3,5-4,5 m)
1. Meglévő burkolat bontása | 60,0 | m2 |
2. Meglévő hasított szegély helyreállítása | 80,0 | fm |
3. 15 cm vtg Ckt útalap készítése | 60,0 | m2 |
4. Fedlapok szintrehelyezése | 3,0 | db |
5. Meglévő burkolat marása Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakartásával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 6. cm vtg-ban | 15,0 27,3 | m2 m3 |
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm vtg-ban | 13,7 | m3 |
8. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 1,0m szélességben | 80,0 | m2 |
Járdák:
Xxx Xxxxx út - Madách Liget közti járda (50 fm * 1,2 m )
1. Földkiemelés bevágásból | 18,8 | m3 |
2. Tükör készítése | 75,0 | m2 |
3. Altalaj tömörítése | 75,0 | m2 |
4. Talajjavító réteg készítése 10 cm vtg-ban | 60,0 | m2 |
5. Ckt réteg beépítése 12 cm vtg-ban | 60,0 | m2 |
6. Süllyesztett kerti szegély készítése | 100,0 | fm |
7. Térkőburkolat készítése 4 cm vtg-ban, ágyazattal | 60,0 | m2 |
8. Földpadka készítése 0,5 m szélességben | 61,0 | m2 |
9. Kikerülő föld elszállítása 2 km-en belüli elhelyezéssel | 18,8 | m3 |
Xxxxxxx Xxxxx úti járdaszakasz felújítása (Xxxxxxx Xxxxx utca - Aradi utca között) (50 fm * 2,0 m)
1. Bontás (kerti szegély) | 50,0 | fm |
2. Meglévő burkolat bontás ( öntött aszfalt ) | 110,0 | m2 |
3. Meglévő burkolatalap pótlása helyreállítása komplett ei. | 68,0 | m2 |
4. Burkolat és meglévő alap bontása | 68,0 | m2 |
5. Kiemelt szegély készítése | 45,0 | fm |
6. Süllyesztett kerti szegély készítése | 30,0 | fm |
7. Nagyméretű fedlap szintbehelyezése | 2,0 | db |
8. Elzárók szintbehelyezése | 2,0 | db |
9. Víznyelő szintbehelyezése | 1,0 | db |
10. Víznyelőakna készítése | 1,0 | db |
11. Csapadékvíz bekötés készítése víznyelőbe | 1,0 | db |
12. Aszfaltozás 4 cm vtg-ban AC 8 jelű aszfaltból | 110,0 | m2 |
13. Bontott anyag elszállítása 2 km-en belüli elhelyezéssel | 4,4 | m3 |
14. Tereprendezési munkák | 80,0 | m2 |
Csillagház (Rákóczi fejedelem út) előtti járdaszakasz felújítása (18 fm
* 4,5 m + 15 fm * 5 m)
1. Bontás (kerti szegély) | 17,0 | fm |
2. Meglévő burkolat bontás ( öntött aszfalt ) | 156,0 | m2 |
3. Meglévő burkolatalap pótlása helyreállítása komplett ei. | 124,8 | m2 |
4. Burkolat és meglévő alap bontása | 124,8 | m2 |
5. Süllyesztett kerti szegély készítése | 17,0 | fm |
6. Aszfaltozás 4 cm vtg-ban AC 8 jelű aszfaltból | 156,0 | m2 |
7. Bontott anyag elszállítása 2 km-en belüli elhelyezéssel | 8,8 | m3 |
Május 1. úti pavilonsor előtti járdaszakasz felújítása (17 fm * 2,0 m)
1. Bontás (kerti szegély) | 26,0 | fm |
2. Meglévő burkolat bontás ( öntött aszfalt ) | 34,0 | m2 |
3. Meglévő burkolatalap pótlása helyreállítása komplett ei. | 20,4 | m2 |
4. Burkolat és meglévő alap bontása | 20,4 | m2 |
5. Süllyesztett kerti szegély készítése | 26,0 | fm |
6. Aszfaltozás 4 cm vtg-ban AC 8 jelű aszfaltból | 34,0 | m2 |
7. Bontott anyag elszállítása 2 km-en belüli elhelyezéssel | 1,9 | m3 |
Aradi utca járdafelújítás (113+79) fm
1. Meglévő járda elbontása | 268,8 | m2 |
2. Meglévő kapubejárók elbontása | 40 | m2 |
3. Meglévő szegély elbontása | 196 | fm |
4. Új kerti szegély készítése | 196 | fm |
5. Tükör készítése | 308,8 | m2 |
6. Altalaj tömörítése | 308,8 | m2 |
7. 10 cm vtg talajjavító réteg készítése | 308,8 | m2 |
8. 12 cm vtg Ckt útalap készítése | 308,8 | m2 |
9. 4 cm vtg AC-8 j. aszfalt kopóréteg készítése | 308,8 | m2 |
10. Bontott anyag elszállítása | 43,2 | m3 |
CPV Kód:
45233223-8 Úttest újraburkolása
45233228-3 Útburkolat építése
45112700-2 Tereprendezési munkák
45112100-6 Árokásási munka 45232453-2 Vízelvezető cső építése
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egy- értelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivat- kozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű" minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő- nek az ajánlatában igazolnia kell. (Kr. 46. § (4) bekezdése)
3. Az ajánlatkérő által nyújtott szolgáltatások:
o árazatlan költségvetési kiírás elektronikusan (CD), a költségvetési kiírás szer- keszthető formátumban
o az út és a járda-felújításokkal érintett közterületek ajánlatkérő tulajdonában vannak
Ajánlatkérő egyéb szolgáltatást nem nyújt.
4. Műszaki követelmények:
A Vállalkozónak a munkáját úgy kell végeznie, hogy az ajánlattételi felhívásban és a közbe- szerzési dokumentumban – annak minden részére kiterjedően előírt kötelezettségek - mara- déktalanul teljesüljenek.
A tételes árazatlan költségvetési kiírásban előírtaktól eltérő gyártmányú, eredetű, típusú do- log beépítésére a Megrendelő a megvalósítás során az egyenértékűség szigorú betartásával ad lehetőséget.
Mivel a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú "dolog"-ra, való hivatkozást, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján jelezzük, hogy az Ajánlatkérési dokumentációban megjelenő megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezett gyártmányú, eredetű, típusú "dolog" -gal "egyenértékű" "dolog" is beépíthe- tő.
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
28. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:
„Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkö- tését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenér- tékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek
helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.”
5. Minőségi, megfelelőségi előírások, követelmények:
A megvalósított létesítmények minőségének az igazolása a Vállalkozó feladatát képezi. A Vál- lalkozó köteles a munkák előírt minőségének biztosítása érdekében az ellenőrző vizsgálatok elvégzésére (felszereltség és személyzet vonatkozásában is) alkalmas akkreditált laboratóriu- mot biztosítani, illetve megbízni.
A műszaki ellenőr kérheti a készítés alatt lévő munka vizsgálatát, és hogy részt vehessen a vizsgálatnál a szállító telephelyén. A vállalkozói laboratóriumban, vagy harmadik jogi személy laboratóriumában a Vállalkozónak lehetőséget kell biztosítani a műszaki ellenőr számára kü- lön vizsgálatok elvégzésére vagy elvégeztetésére. A vizsgálatokhoz szükséges kiszolgáló sze- mélyzet rendelkezésre bocsátása és azok költsége a Vállalkozót terheli.
Az elvégzett, illetve a külső közreműködővel elvégeztetett minőségi vizsgálatok költségét a Vállalkozónak kell viselnie. A Vállalkozónak megfelelő értesítést kell küldenie a műszaki el- lenőrnek a szállítók telephelyén végzett munka és vizsgálati programról, hogy a műszaki el- lenőr intézkedhessen a felülvizsgálatról.
A Vállalkozó köteles a beérkezéskor megvizsgálni a helyszínre leszállított gyártott tételeket és anyagokat. Az esetleges hibákról értesíteni kell a műszaki ellenőrt. Kisebb felületi hibák vagy a gyártott tételek hasonló hibái jóváhagyott módon kijavíthatók a műszaki ellenőr megelége- désére. Súlyosabb hibák esetén a tételt vissza kell szállítani a beszállítónak javításra vagy cse- rére. A műszaki ellenőr által vagy részére végzett felülvizsgálatok és tesztek nem mentesítik a Vállalkozót a minőségellenőrzéssel kapcsolatos felelőssége alól.
Ajánlatkérő a kész állapotra vonatkozóan az alábbi műszaki és minőségi követelményeket írja elő, melyeket Vállalkozónak teljesítenie, igazolnia kell:
o Az aszfaltburkolat mintavételi és vizsgálati módszerei tekintetében az ÚT 2- 3.302:2010 (e-UT 06.03.21) 2.3. fejezetében leírtak az irányadók. Az aszfaltré- tegek megfelelőségének igazolását az ÚT 2-3.302:2010 (e-UT 06.03.21) 3. fe- jezetében leírtak szerint kell elkészíteni, dokumentálni. A létesítményeket az árazatlan költségvetési kiírás és a jelen ajánlatkérési dokumentációban foglal- tak szerinti műszaki tartalommal kell megvalósítani. Azoktól eltérni csak a megrendelő és a műszaki ellenőr egyetértésével lehet.
o az aszfaltburkolat vastagságát a műszaki ellenőr által kijelölt helyeken az ÚT 2-3.302:2010 (e-UT 06.03.21) 2.3.2.1 pontjának megfelelően kell mérni, ill. igazolni. A tervezettől kisebb vastagság nem elfogadható.
o Az aszfaltburkolat hézagtartalmát a műszaki ellenőr által kijelölt helyeken az ÚT 2-3.302:2010 (e-UT 06.03.21) 3.3 pontjának megfelelően kell igazolni. A tömörségi fok 97%-nál kisebb nem lehet.
6. A kivitelezésre vonatkozó egyéb kikötések, körülmények:
6.1. Környezet és természetvédelem:
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a vízgazdálko- dásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait betartva a Vállalkozónak munkálatait úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarják az alkalmazott gépei, to- vábbá berendezései és technológiái környezetkímélők legyenek.
A Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint azokat a terüle- teket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint. A keletkezett szennyezés nem lépheti túl a vonatkozó szabványban megengedett határértékeket.
Zajvédelem: A Vállalkozónak hathatós módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez közel fekvő, vagy az odavezető közutakon a sár vagy iszaplerakódás, egyéb szennyeződés elkerülé- sére, amit a járda-felújításokkal összefüggésben használt járművek, vagy egyéb berendezések okoznak. A Vállalkozónak saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania és szál- lítania minden, az építési forgalom által a közutakra rárakódott sarat és szennyeződést. Külön óvintézkedéseket kell foganatosítani a közterület, valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés megelőzésére.
Alkalmazandó előírások:
▪ 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet;
▪ 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet;
▪ 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet.
Az építési munkahelyről, a felvonulási területről és egyéb építéssel érintett területről a felszíni vizeket megfelelő módon el kell vezetni.
A keletkezett zaj és rezgés mértéke a (27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket nem haladhatja meg.
Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok bír- ságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a Vállalkozót terhelik.
6.2. Munkavégzési időszak:
Munkavégzés – munkanapokon a 7-18 órai időszakon túl – csak a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalával előzetesen egyeztetett és írásban rögzített időpontban végezhető.
6.3. Geodézia, forgalomkorlátozás, ideiglenes felvonulás:
A munkákkal kapcsolatos valamennyi geodéziai munka (pl. felmérés, kitűzés, földmérési jel áthelyezése, stb.) mely a megvalósításhoz, dokumentáláshoz szükséges a Vállalkozó feladatát képezi.
A tevékenység magában foglalja az építés során szükségessé váló ideiglenes forgalomkorláto- zással kapcsolatos feladatokat. Kivitelezés során az ingatlanok gyalogos és gépjárművel törté- nő megközelítését, valamint a mentő, tűzoltóság, rendőrség és a kommunális járművek köz- lekedését biztosítani kell. A munkálatok megkezdéséről, várható befejezéséről – különös tekintettel esetleges útlezárásról – a kivitelezőnek a munkák megkezdése előtt legalább 3 nappal előbb Megrendelőt értesítenie kell. Az érintett lakókat szórólapon folyamatosan tá- jékoztatnia kell a kivitelezőnek a várható, jelentősebb korlátozással járó munkafolyamatokról.
A Vállalkozó tevékenysége magában foglalja az összes olyan feladatot és költséget, amely a Vállalkozó felvonulási és technológiai telepével, az ideiglenes melléképítmények létesítésével, üzemeltetésével, fenntartásával és elbontásával kapcsolatos. A Vállalkozó feladata az érvényes környezetvédelmi előírások betartásával az adminisztratív, szociális és egészségügyi létesít- mények, munkahelyi raktárak, műhelyek és tárolók, ideiglenes infrastruktúrák kiépítése a szükséges hatósági engedélyekkel és hozzájárulásokkal, őrzésvédelem és a fentiekhez kapcso- lódó összes kockázat viselése.
A Vállalkozó feladata továbbá a létesítmény és környezetének ideiglenes biztosítása, beleért- ve: minden kerítést, őrzést, világítást, sorompót, védőkorlátot, figyelmeztető táblát, forgalom- irányítást, valamint a létesítményen előforduló vizekkel kapcsolatos munkákat (vizek védel- me, létesítmény védelme a vizektől) és az ezekhez kapcsolódó összes kockázatot és költség viselését.
6.4. Közművek, bontási munkák:
A kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozó köteles feltárással vagy egyéb módon meggyőződ- ni a különféle közművezetékek helyzetéről. A közművezetékek közelében végzendő munkák megkezdése előtt a Vállalkozónak a közmű kezelőjének szakfelügyeletét kell biztosítania a munkahelyen. Ha a földmunkák készítése során a Vállalkozó esetleg felderítetlen föld alatti közművezetéket tár fel, a szükséges intézkedés érdekében azonnal értesítenie kell a Műszaki ellenőrt, és meg kell tennie a baleset és kár elkerüléséhez szükséges intézkedéseket.
A fel nem használható vagy veszélyesnek minősülő anyagok kezeléséről, elszállításáról a befo- gadó helyekre, az előírásoknak megfelelően Vállalkozó köteles gondoskodni. A bontott anya- gok lerakását a Műszaki ellenőr részére igazolnia kell.
6.5. Munkavédelem, tűzvédelem, biztonságtechnika, forgalombiztonság:
Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata. A kötelezettségeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során az Ajánlattevőnek meg kell felelnie. Biztosítani kell az egészséges, biztonságos és a tűzvédelmi előírásoknak is megfe- lelő munkavégzés feltételeit az építés minden fázisában és minden munkaműveletnél.
A munkavégzés folyamatának, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi köve- telményeket.
A közúton végzendő építési munkák során be kell tartani a közúti közlekedés szabályairól szóló [1/1975. (II. 5.) KPM-BM], az utak forgalomszabályozásáról és közúti jelzések elhelyezé- séről szóló [20/1984. (XII. 21.) KM], az útépítési munkahelyek elkorlátozásáról és forgalom- biztonsági követelményeiről szóló [3/2001. (I. 31.) KöViM] rendeletek előírásait.