Tata Angolkert-Malomkert

Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/163

Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt eljárás

Közzététel dátuma: 2021.08.25.

Iktatószám: 16422/2021

CPV Kód: 45000000-7

Ajánlatkérő: Tata Város Önkormányzata

Teljesítés helye: Tata, 3305/8, 3305/10 és a 3306/8 hrsz.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.09.10. Nyertes ajánlattevő:

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Ajánlati/részvételi felhívás

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Tata Város Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám: 15729617211 Postai cím: Kossuth Tér 1

Város: Tata

NUTS-kód: HU212

Postai irányítószám: 2890 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Telefon: x00 00000000

E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx Fax:

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): xxx.xxxx.xx A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/XXX000000000000/xxxxxxxxx (URL)

A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

x a fent említett cím

másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartó személy:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

x elektronikus úton: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/XXX000000000000/xxxxxxxxx (URL) x a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartó személy:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű

x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés] Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

x Általános közszolgáltatások Honvédelem

Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem

Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás

Egyéb tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia

Földgáz és kőolaj kitermelése

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz

Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek

Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés:

Tata Angolkert-Malomkert Hivatkozási szám: EKR000839952021

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Játszóeszközök szállítása és telepítése Kőmeder építése és tipegőkövek telepítése: malomkő tipegő 17 db Vizes játékok: 21 db Malomjátékok: 4 db Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az opciós tételek megvalóítására csak a Megrendelő előzetes írásos értesítése alapján kerülhet sor, azonban a nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell az ocpiós tételek összegeit is, de nem tartalmazza a tartalékkeret összegét. Az opciós csomag lehívásáról ajánlatkérő a rendelkezésére álló fedezetre való tekintettel a lehívási időn belül mérlegelési jogkörében dönt. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlat az opciós csomaggal együtt, annak figyelembevételével tehető. Erre tekintettel az opciós csomagra vonatkozó megajánlás elmaradása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérőt az opciós csomag tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli, továbbá az ajánlattevő annak tudatában nyújtsa be ajánlatát,készítse el az árazott költségvetést, hogy az opciós csomag bármely része elhagyható vagy megrendelhető. Az opciós csomag lehívása az ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opciós csomag lehívásának elmaradása esetén ajánlattevő ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat. Az opciós csomaggal kapcsolatos konkrét szabályozást a szerződéstervezet tartalmazza. A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.

II.1.5) Becsült érték:

Pénznem: HUF

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.1.6) Részekre bontás

Részajánlat tételére lehetőség van.

Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Indokolás: a beruházás fizikai, műszaki, funkcionális elkülönültsége nem áll fenn, ezáltal egy műszaki funkcionális egységet alkot, így a közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető. [Kbt. 61. § (4)] [Kbt. 61. § (4)]. A közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezési feladatban fog- lalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összefonódnak, a tervezett projekt megvalósításaként tervezett feladat együttes rendszerként megvalósítható. A kivitelezésre át- adott munkaterületek további almunkaterületekre – mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását – nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző alvállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben

jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható. Ajánlatkérő nem tud különböző felvonulási területet biztosítani a vállalkozónak, így munkaterület, egy építési terület.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

Vállalkozási szerződés - Tata Angolkert-Malomkert Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:	45100000-8
További tárgyak:	45111000-8
	45262210-6
	45262300-4
	45262310-7
	45223110-0
	45260000-7
	45262500-6
	45422000-1
	44162500-8
	45261310-0
	45261400-8
	45262650-2
	45315000-8
	45330000-9
	45410000-4
	45421100-5
	45430000-0
	45440000-3
	45442120-4
	31600000-2
	39100000-3
	39122100-4
	39141000-2
	45232451-8
	45233200-1
	45233293-9
	45247110-4
	45310000-3
	45331210-1

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Tata, 3305/8, 3305/10 és a 3306/8 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

I. A vízjogi létesítési engedély alapján megvalósításra kerülő vízi létesítmények: 1. A tervezett vízrendezés: 21,5 fm D160x9,1 KPE nyomóvezeték 19,0 fm NA400KGPVC gerinc csatorna 69,0 fm NA300KGPVC gerinc és bekötő csatorna 11,5 fm NA200KGPVC bekötő csatorna Tervezett csapadékvíz elvezetés: 73,00 fm NA160KGPVC gerinc és bekötő csatorna 3,0 fm NA110KGPVC folyóka bekötő csatorna 5db Ø80b tisztító akna építése előregyártott betonelemekből 1 db átemelő berendezés II. Építési és örökségvédelmi engedély alapján megvalósításra kerül: Xxxx xxxxx felújítása (MJT 10276 (6387), M 11087 (11480), MK 10724 (28140), R 63800): Nettó alapterület: Földszint (műemlék épület) 134,58 m2, Galéria (műemlék épület) 49,03 m2; az építés és örökségvédelmi engedély alapján a kivitelezés közbeni kutatói megfigyelés és dokumentálás szükséges a malomépületben: padlók kialakításához kapcsolódó szintsüllyesztéseknél, az őrlő szerkezet esetleges nyomainak megfigyelésére és dokumentálására, az osztófalak és födémek bontása, valamint a vakolatleverések során, az építés és örökségvédelmi engedély alapján megmaradt barokk ablak vasrácsokat fel kell újítani, a felújítást fémrestaurátor végezheti a hatósághoz benyújtandó örökségvédelmi bejelentés tudomásulvétele alapján, Zsaluzási munkák 424,74m2; földmunkák 2556 m3; beton-, és vasbeton munkák 511,46 m3; falazatok építése 108,36 m2; épület-acélváz szerelése 1107,69 m2; vakolási munkák 558,51 m2; szárazépítési szerkezetek 1099,31 m2; burkolatok készítése 260,92 m2; lefolyócsatorna rendszer szerelése 169,69 m; kül-, és beltéri nyílászárók beépítése 62 db; festési-, és mázolási munkák 1841,96 m2; hő-, és vízszigetelési munkák 1414,9 m2; kondenzációs gázkazán hőtermelő berendezés telepítése; fűtési rendszer padlófűtéssel és radiátorokkal Vízellátási-, és szennyvízelvezető rendszer kiépítése 2 db WC-, és 2 db mosdó berendezéssel; Épületvillamossági rendszer kiépítése 2 db elosztóval, 73 db lámpatesttel; Villámvédelmi rendszer xxxxxxxxx Xxxx xxxxx-árok: Burkolat- és mederépítés, támfal építése, vízelvezetés. Területen részleges fakivágás, cserjeirtás, gyep irtás. Fák áttelepítése. Az eredeti malom-árok medervonalának feltárása, megerősítése. Mederfenék kavicsággyal burkolása. Kerítés építése, Híd építése, Fogadókonténer 26,48 m2 alapterületen, benne jegypénztár és múzeumshop, személyzeti és látogatói vizesblokkok, köztük akadálymentes wc. Park világítás 16db Oszlopfejes parkvilágítási oszlop 36W -os LED lámpával mederkiépítés, mederburkolás kőburkolatokkal 262,66 m2 burkolat és egyéb szegélyek építése (beton, acél, műanyag, kő) 728 m térkőburkolat építése 798 m2 Növények telepítése: 5 327 db Gyepvetés: 1 282 m2 Utcabútorok szállítása és felállítása: 45 db Kerítésépítés 259 m Az opciós csomag az alábbi munkanemekből áll: Játszóeszközök szállítása és telepítése Kőmeder építése és tipegőkövek telepítése: malomkő tipegő 17 db Vizes játékok: 21 db Malomjátékok: 4 db Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az opciós tételek megvalóítására csak a Megrendelő előzetes írásos értesítése alapján kerülhet sor, azonban a nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell az ocpiós tételek összegeit is, de nem tartalmazza a tartalékkeret összegét. Az opciós csomag lehívásáról ajánlatkérő a rendelkezésére álló fedezetre való tekintettel a lehívási időn belül mérlegelési jogkörében dönt. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlat az opciós csomaggal együtt, annak figyelembevételével tehető. Erre tekintettel az opciós csomagra vonatkozó megajánlás elmaradása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérőt az opciós csomag tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli, továbbá az ajánlattevő annak tudatában nyújtsa be ajánlatát,készítse el az árazott költségvetést, hogy az opciós csomag bármely része elhagyható vagy megrendelhető. Az opciós csomag lehívása az ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opciós csomag lehívásának elmaradása esetén ajánlattevő ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat. Az opciós csomaggal kapcsolatos konkrét szabályozást a szerződéstervezet

tartalmazza. A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2) a) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelményben szereplő szakember többlet tapasztalata ( min.0, max.48 hónap) 10

2 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2) b) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelményben szereplő szakember többlet tapasztalata ( min.0, max.48 hónap) 10 3 Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében) ( összesített CO érték) 10

Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték:

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 220

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy

Tervezett minimum: > / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen

Opciók leírása: Az opciós csomag az alábbi munkanemekből áll: Játszóeszközök szállítása és telepítése

Kőmeder építése és tipegőkövek telepítése: malomkő tipegő 17 db Vizes játékok: 21 db

Malomjátékok: 4 db

Az opciós csomag lehívásáról ajánlatkérő a rendelkezésére álló fedezetre való tekintettel a lehívási időn belül mérlegelési jogkörében dönt. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlat az opciós csomaggal együtt, annak figyelembevételével tehető. Erre tekintettel az opciós csomagra vonatkozó megajánlás elmaradása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérőt az opciós csomag tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli, továbbá az ajánlattevő annak tudatában nyújtsa be ajánlatát,készítse el az árazott költségvetést, hogy az opciós csomag bármely része elhagyható vagy megrendelhető. Az opciós csomag lehívása az ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opciós csomag lehívásának elmaradása esetén ajánlattevő ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat. Az opciós csomaggal kapcsolatos konkrét szabályozást a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: SKHU/1601/1.1/29. és TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003

II.2.13) További információ

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az opciós tételek megvalóítására csak a Megrendelő előzetes írásos értesítése alapján kerülhet sor, azonban a nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell az ocpiós tételek összegeit is, de nem tartalmazza a tartalékkeret összegét. Az opciós csomag lehívásáról ajánlatkérő a rendelkezésére álló fedezetre való tekintettel a lehívási időn belül mérlegelési jogkörében dönt. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlat az opciós csomaggal együtt, annak figyelembevételével tehető. Erre tekintettel az opciós csomagra vonatkozó megajánlás elmaradása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérőt az opciós csomag tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli, továbbá az ajánlattevő annak tudatában nyújtsa be ajánlatát,készítse el az árazott költségvetést, hogy az opciós csomag bármely része elhagyható vagy megrendelhető. Az opciós csomag lehívása az ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opciós csomag lehívásának elmaradása esetén ajánlattevő ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat. Az opciós csomaggal kapcsolatos konkrét szabályozást a szerződéstervezet tartalmazza.

A Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében) (összesített CO érték) értékelési szempont részletesen a közbeszezrzési dokumentációban. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági

szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő a TOP és az SKHU finanszírozást biztosító hatályos támogatási szerződésekben meghatározott teljesítési határidő (projekt fizikai befejezési határideje, projekt pénzügyi elszámolásának határideje) módosítására irányuló igényt nyújt be a Közreműködő Szervezet / Irányító Hatóság felé. Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérőnek a hatályos támogatási szerződésekben meghatározott teljesítési határidő (projekt fizikai befejezési határideje, projekt pénzügyi elszámolásának határideje) módosítására irányuló igény el nem fogadása olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény, amely alapján a Kbt.

53. § (4) bekezdésére tekintettel az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő felhívja továbbá a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a benyújtott módosítási igény elfogadásra kerüljön és a vonatkozó Támogatási Szerződés módosítás hatályba lépjen. A szerződés hatálybalépésére legfeljebb 180 nap áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ban és a Kbt. 74. §

(1) bekezdésében foglaltakra.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: (1) Az Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében meghatározottakkal egyenértékű - az EKR rendszerben található, az eljárás felületén, adott módon történő megjelöléssel - nyilatkozatokat kell benyújtania: - Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja; (EKR rendszerben található űrlap) - kizáró okok tekintetében; (EKR rendszerben található űrlap) (2) Az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő a Kr. 17.§ (2) bekezdése alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (EKR rendszerben található űrlap). A kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a Kr. 17.§ (2) bekezdése alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (EKR rendszerben található űrlap) A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét: A jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó. A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bek. alapján: A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújt- hatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező

bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.

P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított kettő évre/24 hónapra vonatkozó, eredeti vagy másolati igazolást, az alábbi tartalommal:

— pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése;

— pénzforgalmi számláján/számláin az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 24 hónapban előfordult-e 15 napot meghaladó sorbaállítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tekintetében annak benyújtása a felhívás megküldését megelőző 24 hónapban megszűnt bankszámlák esetében nem szükséges.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a P/1 alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

P/2. Az Ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év teljes és a közbeszerzés tárgyából (víziközmű- építés és/vagy kertépítés és/vagy magasépítés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt.65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont].

Ha az Ajánlattevő a P/2. pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése szerint járhat el.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan el- érhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagálla- mában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elis- mert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, P/1.) – P/2.) pontok előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelménynek, a követelmény és a

megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő a dokumentumok benyújtása helyett.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Közös ajánlattétel esetén, a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott kö- vetelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményi nyilatko- zat alapján bármely számláján az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 24 hó- napban 15 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.

Ajánlatkérő a „sorbaállítás” fordulat alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P/2 Alkalmatlan a (közös) ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított

- árbevétele a vizsgált időtartam alatt nem éri el összesen:

a 350.000.000,-, HUF (Háromszázötvenmillió forint) összeget, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (víziközműépítés és/ vagy magasépítés és/vagy kertépítés) az általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 20.000.000,- HUF (Húszmillió forint) összeget.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.

M/1) Xxxxxxxxxxx a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján mutassa be az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 5 évben (60 hónap- ban) befejezett, a közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb építési beruházásait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti módon (az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján): Az igazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább: — a szerződést kötő másik fél megnevezését, - az építési beruházás mennyiségét;

- a teljesítés helyét — a kivitelezés tárgyát – az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal, — a teljesítés idejét (kezdés időpontja, befejezési határidő – legalább év, hónap és nap – meg- jelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciamunkák konzorciumi formában történő teljesítése esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban meg kell

jelölni, hogy hány százalékos volt a teljesítés alapján az ellenszolgáltatásban való részesülés aránya, tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) be- kezdésében foglaltakra. A Kbt.

140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – részvétel mértékéig-, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Az előírt referencia több szerződéssel is teljesíthető, valamint a referencián belüli munkaelemek külön-külön referenciában is bemutathatóak. M/2. AT a 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: — a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozat; — a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia); — végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata; — más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása; — a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmas- sági követelményeknek való megfelelés (ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír). A Kbt.65. §(6) bek.alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (M/2.), az M/1.) alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt.65. §(7)bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt.67.§(3)bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt.65. § (7) bek.alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó ok- iratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alk.ig.igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65.§(7) bek.szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell-a Kbt.65.§(8) bek.szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR -ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az

adott szervezet képviseletében eljárhat. Lásd részletesen az Útmutatóban.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:

- legalább összesen 120 m2 nettó alapterületű műemléki épület felújítást tartalmazó sikeres

műszaki átadás-átvétellel lezárult építési referencia (amennyiben nem Magyarországon teljesített referencia kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni)

Az előírt referencia több szerződéssel is teljesíthető.

Az előírtnak azon referencia felel meg, amely legfeljebb nyolc éven belül megkezdődött, a sikeres műszaki átadás-átvételére pedig a felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben került sor.

M/2/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

a) 1 fő építésvezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti

„MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultság) és/vagy annak megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./3. rész 10. pontjában meghatározott vagy azzal egyenértékű), végzettséggel (okleveles építőmérnök, min. szakmai gyakorlati idő: 3 év, és/vagy építőmérnök és vagy mélyépítés mérnök és/vagy

közlekedésépítés mérnök és/vagy vízellátás mérnök és/vagy

csatornázás mérnök, min. szakmai gyakorlati idő: 4 év) és gyakorlati idővel rendelkeznek. Ajánlatkérő gyakorlati időként a 266/2013. (VII.11.) Kr. 11. § (1) bekezdésében foglaltakat fogadja el.

b) 1 fő építésvezető szakember, aki

a) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./1. rész

4. pontjában meghatározott, „MV-É-M” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy

más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 4. pontjában meghatározott) okleveles építészmérnök végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és 5 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése alapján: a felelős műszaki vezetői szakterület műemléki részszakterületén 5 év szakmai gyakorlati időként a műemléken teljesített vagy azzal összefüggő és az (1) bekezdés b)-c), f)-i) pontjának megfelelő tartalmú tevékenység idejét kell igazolni azzal, hogy a gyakorlati időbe beleszámítható a műemlékvédelmi szakmérnöki képzés ideje, valamint a műemléki hatósági engedélyezéssel kapcsolatos építésügyi hatósági tevékenység ideje részben, amelyek együttesen legfeljebb 3 évet tehetnek ki.

c) 1 fő fém restaurátor szakemberrel, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34.§ alapján, aki a 439/2013. (XI.20.) Kr. 7. § (3) bekezdése szerinti valamely szakirányú végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) rendelkezik

d) 1 fő műemléki épületkutató szakemberrel, 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34.§ alapján, aki a 439/2013. (XI.20.) Kr. 7. § (2) bekezdése szerinti valamely szakirányú végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) rendelkezik

Ajánlatkérő a rövidítések alatt a 266/2013. (VII.11.) Kr.ben meghatározott jogosultságokat (vagy ezzel egyenértékű jogosultságokat) v. ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti.

A szakemberek között az átfedés megengedett.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

Telj.bizt.: nettó szerz.ellenérték 5 %-a,melyet a Kbt.134.§(4) bek.szerint a váll.szerz.hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani a Kbt.134.§(6)bek.a) pontjában meghatározott módon(a xxxx.xx AT szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az AK szerződő fél fiz.számlájára történő befizetésével, átutalásával,pénzügyi intézmény vagy bizt.által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,vagy bizt.szerződés alapján kiállított–készfizető kezességvállalást tartalmazó–kötelezvénnyel).A telj.bizt.a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásáig kell érvényben lennie.A Szerződés nyertes AT általi nem vagy nem szerződésszerű telj.esetére AK a telj.bizt.terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. Jóltelj.bizt.:a nettó szerz.ellenérték 5%-a,melyet a Kbt.134.§4)bek.szerint a jótállási köt.kezdetének időpontjában(váll.szerz.telj.időpontja) kell rend.bocsátani a Kbt.134.§(6)bek.a) pontjában meghatározott módon(a xxxx.xx AT szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az AK szerződő fél fiz.számlájára történő befizetésével,átutalásával,pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,vagy bizt. szerz. alapján kiállított– készfizető kezességvállalást tartalmazó–kötelezvénnyel).A jóltelj.bizt.a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak nem vagy nem jog-és szerződésszerű telj.esetére kell fennállnia. A szerz.biztosító mellékköt.:Jótállás:Xxxxxxx AT a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap időtartamra a szerz.foglalt valamennyi munkára teljeskörű jótállást köt.vállalni.A jótállási időszak a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő napon kezdődik.Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik.Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre,mint az AK által előírt 36 hónapos jótállási időtartam,úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alk. Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186§(1)bek.megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek,ha a nyertes AT olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. Késedelmi kötbér részenként:Nyertes AT a szerz.foglalt teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén,a késedelem minden naptári napja után a teljes nettó szerz.ellenérték 1 %-a mértékű késedelmi kötbért köt.fizetni.A kés.kötbér max.mértéke 20 késedelmes napra vonatkozó érték,mely elérése esetén AK jogosult a szerződést azonnali hatállyal fel- mondani/attól ellálni, a nyertes AT-vel szembeni kártérítési

köt.nélkül. A nyertes AT kötbérfiz köt. esetén AK a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a nyertes AT aktuális számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt.135.§(6) bek.foglaltakra.

Kötbérfizetési kötelezettség esetén a nyertes AT köteles külön nyilatkozatban is elismerni AK követelését.Amennyiben a nyertes AT a kötbérfizetési köt.elismerését megtagadja,AK jog.érv.vele szemben minden,e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget,elmaradt hasznot(AK kizárólag akkor jog.ennek alk.,ha nyertes AT a kötbér.fiz.kötelezettség elismerését jogosulatlanul tagadja meg. Meghiús.kötbér részenként:Amennyiben a szerz.telj.olyan okból, amiért a nyertes AT felelős meghiúsul,úgy nyertes AT meghiúsulási kötbért köt. fizetni AK részére,melynek mértéke a teljes nettó szerz. ellenért. 25%-a.A kötbérigények érv.nem zárja ki a szerződésszeg.eredő egyéb igények érv.lehetőségét.A kés.kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a telj.alól.Xxxxxxx AT a Ptk. 6:186§ alapján mentesül a kötbérfiz.kötelezettsége alól, ha szerződésszegését kimenti. Előleg.bizt.:10% feletti előleg esetén. Lásd részl.Útmut.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A szerz.fin. a támogatott munkarészek tekintetében: TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 (tám.int.100%) azonosítószámú pályázatból és SKHU/1601/1.1/209 (tám.inzt.95,000000%) azonosítószámú pályázatból,valamint a nem támogatott munkarészek tekintetében AK saját forrásából biztosított. Dupla támogatási finanszírozás nincs. A finanszírozás formája: AK által történő utalással, utófinanszírozással. Az árat átalányáron kell megadni, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan. A garanciális időszaki hibaelhárításnál sem kiszállási díj sem más költség nem számítható fel. Megrendelő előleget biztosít Kbt.135.§ (7)-(8) bek. alapján, amelynek mértéke: a TOP pályázat építési beruházás támogatással érintett nettó szerződéses árának 30 %-a, és az SKHU/1601/1.1/29 pályázat építési beruházás támogatással érintett nettó szerződéses árá- nak 30%-a. Előlegvisszafizetési biztosíték előírás, amennyiben a nyertes AT a nettó szerződéses ár 10 %-át meghaladó mértékben kíván előleget igénybe venni. Az előleg 10%-os mértéke külön-külön értelmezendő a TOP és az SKHU tám.esetében. A teljesítés során részenként 4-4 számlázási ütem biztosított az előlegszámlán kívül. Előlegszámla mindkét rész esetében az utolsó részszámlában és a végszámlában számolható el egyenlő arányban, azaz az előleg 50-50%-a. A számlázási ütem alatt értendő,hogy egy ütem alatt külön-külön (egy időpontban) számla állítandó ki a támogatással érintett és a nem támogatott munkák vonatkozásában azzal, hogy az alábbi %-os értéket a két számla együttes értékének kell elérnie (a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg).A számlák további bontása szükséges,amennyiben az Áfa tv.142.§-a okán az adott számlában fordított áfa-fizetési szabályoknak megfelelő munka ellenértékét is érvényesíteni kell. Ebben az esetben a fentiek figyelembevételével szintén

külön-külön kell számlát kiállítani a fordított ill. normál áfa-fizetési szabályoknak megfelelően

(ugyanabban az időpontban). A TOP pályázati részhez tartozó számlázási ütemek: • 1. részszámla:a teljesítés 25% -os készültségi fokának elérése esetén, a nettó vállalkozói díj 25

%-ának megfelelő összegről; • 2. részszámla:a teljesítés 50% -os készültségi fokának elérése esetén, a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről; • 3.részszámla:a teljesítés 75% -os készültségi fokának elérése esetén, a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről; • végszámla benyújtása: a nettó vállalkozói díj fennmaradó 25 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli a nettó szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A SKHU pályázati részhez (2. rész) tartozó számlázási ütemek: • 1. részszámla:a teljesítés 25% -os készültségi fokának elérése esetén, a nettó vállalkozói díj 25

%-ának megfelelő összegről; • 2.részszámla:a teljesítés 50 %-os készültségi fokának elérése esetén,a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről; • 3. részszámla :a telj. 75%-os készültségi fokának elérése esetén,a tartozó nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről; • végszámla benyújtása: a nettó vállalkozói díj fennmaradó 25 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli nettó szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít (a nettó szerződéses ár 1%-a, opció nélkül, tehát a tartalékkeret az opcióra nem vonatkozik). Opció esetében 100%-os telj.esetén 1 db végszámla. Lásd részletesen az Útmutatóban.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

A közös ajánlattételre a Kbt. 35. § (1), (2), (3), (4), (6), (7) bekezdései az irányadóak. Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást, melynek minimálisan tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a képviselő cég megjelölését és a képviseleti meghatalmazásának körét. A Kbt. 35. § (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 35. § (7) bekezdésére, mely szerint közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, a Kbt. 36.§ (1) bekezdésben foglaltakra. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem is követeli meg a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A munkavégzés alatt kötelező az ajánlat szerint delegált szakembernek a munkavégzés teljes időtartama alatt az építési helyszínen tartózkodni és az építési munkákat vezetni. Az ajánlatban vállalt CO kibocsájtást az AK a szerződés teljes időtartama alatt folyamatosan ellenőrizni fogja. A földmunkával és a keletkező hulladékok elszállításával kapcsolatos környezetterhelési értékekeket tartalmazó segédtáblák a szakmai ajánlat részét képezik, így e dokumentumok hiánypótlására nincsen lehetőség.

A további alátámasztó dokumentumok, pl. műszaki ajánlat, forgalmi engedélyek, gyártói, kereskedői nyilatkozatok hiánya ugyanakkor nem eredményezik az ajánlat érvénytelensgét, ezen dokumentumok esetében hiánypótlásra lehetőség van.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(klasszikus ajánlatkérők esetében)

x Nyílt eljárás Gyorsított eljárás Indokolás:

Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás:

Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás:

Versenypárbeszéd Innovációs partnerség

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Nyílt eljárás

Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

07209 / 2021 (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő Dátum: 2021/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)

Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)

vagy

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Datum: 2021/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszerben történő eljárás alapján elektronikus bontás.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68.§ alapján: 15. § (1) Az ajánlattételi és részvételi határidő munkanapokon reggel nyolc és délután tizenhat óra közötti időszakra eső időpontban határozható meg. (2) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról A megrendelés elektronikus úton történik

x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli

esemény az ajánlattételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő a TOP finanszírozást biztosító hatályos támogatási szerződésben meghatározott teljesítési határidő (projekt fizikai befejezési határideje, projekt pénzügyi elszámolásának határideje) módosítására irányuló igényt nyújt be a Közreműködő Szervezet / Irányító Hatóság felé. Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérőnek a hatályos támogatási szerződésben meghatározott teljesítési határidő (projekt fizikai befejezési határideje, projekt pénzügyi elszámolásának határideje) módosítására irányuló igény el nem fogadása olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény, amely alapján a Kbt.

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 6000000

A befizetés helye:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 50440016-10030651

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: átutalás/befizetés esetén AT bankjának hivatalos igazolása a terhelésről, pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy kötelezvény a Kbt. 41/A. § (2) bekezdésének megfelelő módon.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-100

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

1.Nettó ajánlati ár és 3. Környezetterhelési érték (CO):xxxx.xx.,2. Szakemberek szakmai többlettapasztalata:egyenes ar.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.9) További információk: 1.)A dok.rend.bocs.módja:Kbt.57.§ 1)és(2)bek.szerint,valamint a 424/2017.(XII.19.)Kr.vonatkozó bekezd.alapján elektronikus úton A xxxxxxx.xxx.xx ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben 2.)Felolvasólapon a köv.kell szerep.a Kbt.68.§(4) bek.szerint:AT nevét,székhelyét,az ért.szempontokra tett vállalásokat (lásd Űrlap).Xxxxxxxxx,az ajánlatban szereplő eltérés vagy ellentmondás esetén AK a Felolvasólap adatait tekinti mérvadónak! AK a dok.-ban iratmintát bocsát az AT-k rendelkezésére.Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő AT-i regisztráció összhangban a 424/2017.(XII. 19.)Kr. rendelk.3.)AT-nek ajánlatában nyil.kell a Kbt.66.§(2)bek.szerint,cégszerűen nyil.kell a Kbt.66.§(6)bek.,a Kbt.65.§ (7) bek.és a 67.§(4)bek.szerint. A nyil.nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni,és az ajánlathoz csatolni. 4.)Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások,kivéve az AT által tett hibakiigazításokat,mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek,vagy személyeknek a kézjegyükkel kell xxxxxxxxx.Xx ajánlat részletes formai és tartalmi xxx.xx ajánlati dok.tart. A Kbt. 55. § (7)bekezdése az EKR-ben lefolytatott eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábbanbenyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. 5.)AK az eljárás nyertesével köt szerződést.A nyertes visszalépése esetén az AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést,ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt.131.§(4)bek.szerint eljárva. 6.)Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) és adott esetben a kap.rend.bocsátó szerv. nevében nyilatkozatot tett személy(ek) aláírási címpéld.vagy ügyvéd által vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban.Ha az ajánlatot nem cégjegyz.jogosult személy írja alá,úgy csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását is,a meghatalmazást adó személy aláírási címpéld.,avagy mintája mellett.Adott esetben csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott vált.bejegyz.kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015.(X.30.Kr.13.§ szerint,avagy nyil.szüks.annak tényéről, hogy vált.bej.nincs folyamatban. 7.)AK az eljárás eredményéről az összegezés xxxxxxx.xxx.xx AT-ket (Kbt.79. §). 8.)AK útmutatót biztosít az ajánlattevők részére, amely részletesen szabályozza az ajánlattal kapcsolatos ajánlatkérői elvárásokat. 9.) Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:Xxxxxx Xxxxxx (lajstromszám:00386). 10.AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében és alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat. 11.Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 80.000.000,- HUF/káresemény és legalább 320.000.000,-HUF/év építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre. 12.Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § szakaszban, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók, figyelemmel a Kbt. 114. § (6) bekezdésére.13.A közbeszerzési

dok.elérhetősége:xxxxx://xxx.xxx.xx/xxx-xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxxx?xxx0000000.

14.)Az ajánlat benyújt.módja: xxxxx://xxx.xxx.xx felületen.15.)Az értékelés során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont. 16.) III.1.2. P/1.-P/2. és III.1.3. M/1-M/2.pontban előírt feltételek és ig. módok min.ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak. 17.) Az összesített nettó ajánlati árat alátámasztó költségvetések - illetve a 3. értékelési szempont alátámasztására szolgáló segédtáblák a szakmai ajánlat részét képezik, mely dokumentumok valamelyikének teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, figyelemmel a Kbt. 71. § (8)

bek. b) pontjára. 18.) Az opciós tételek teljesítési határideje azok lehívásától számított 90 nap. 19.)Felhívjuk a figyelmet, hogy a 220 napos teljesítési határidő a munkaterület átadástól kezdődik. 20.) A nettó ajánlati ár esetében az összes nettó ajánlati ár (alapmennyiség+opciós mennyiség) kerül értékelésre. 21.) A szerződés hatálybalépésére legfeljebb 180 nap áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből. 22.) Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő konzultáció nélküli helyszíni bejárást egy alkalommal 2021.09.01.,8:00 órakor tart. Gyülekező Angopark_Pálmaház előtti terület.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2021/08/23 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Document Metadata

Table of Contents

Tata Angolkert-Malomkert

Document Metadata