VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a(z) Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. Cím: 0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxx 0.
Képviseli: Xx. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Képviselő elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. Levelezési címe: 4400 Nyíregyháza, Pf. 46.
Számlavezető pénzintézet neve: ERSTE Bank Zrt. Bankszámlaszáma: 11600006-00000000-34713367
Számlázási cím: 4400 Nyíregyháza, Pf. 46.
Adószáma: 14767388-4-15
, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről a(z)
Elsy Hungary Kft.
Cím: 4400 Nyíregyháza, Szív u.100.
Képviselő neve, tisztsége: Xxxxx Xxxxxxxx ügyvezető Képviselő elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Szív u.100. Levelezési címe: 0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxx x.000.
Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Bankszámlaszáma: 10403428-50526580-53561009
Számlázási cím: 4400 Nyíregyháza, Szív u.100. Adószáma: 23158427-2-15
Cégjegyzék száma: Cg. 00-00-000000
, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) – között a mai napon az alábbi feltételekkel:
PREAMBULUM
A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján VI. fejezet 251.§ (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást bonyolított le „Informatikai hálózat és közlekedési infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó építési beruházás” tárgyában. A Vállalkozó, aki részt vett az eljárásban, a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló Bírálóbizottság javaslata alapján a Megrendelő döntése szerint ezen eljárást megnyerte.
1. A szerződés tárgya
1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott, és a Vállalkozó által átvett Ajánlattételi dokumentációban meghatározott „Informatikai hálózat és közlekedési infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó építési beruházás” – a továbbiakban: Munkák – elvégzése, valamint a kiviteli tervek elkészítése.
1.2. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával a vállalkozási szerződésben és a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott Ajánlattételi dokumentációban meghatározott munkák elvégzésére vállal kötelezettséget, az Ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételekkel.
2./ Ellenszolgáltatás (vállalkozói díj):
2.1. Az ellenszolgáltatás összege 64.143.334 Ft + 25% ÁFA, azaz hatvannégymillió- száznegyvenháromezer-háromszázharmincnégy forint + 25% ÁFA, amely a
Megrendelő által rendelkezésre bocsátott, és a Vállalkozó által kitöltött, jelen szerződés mellékletét képező ajánlati költségvetés alapján került meghatározásra.
A Vállalkozói díj a kivitelezés műszaki tartalma szakszerű és komplett megvalósításának teljes költségét tartalmazza, utólagos számszaki, mennyiségi és műszaki észrevételekre való hivatkozással a díjazás és a határidő nem módosítható, ugyancsak nem módosulhat sem a határidő, sem a költség olyan szakhatósági előírásra való hivatkozással, amelyben valamilyen szakhatóság a tervekben nem szereplő munkát rendel el.
A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre, amelyek szükségesek jelen szerződés tárgyát képező Munkák építési engedélyeiben meghatározott feladatok szakszerű és komplett megvalósításához annak érdekében, hogy a létesítmény a használatbavételi engedély kiadására alkalmas állapotban legyen, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. A vállalkozói díj minden segédanyag ellenértékét és költségét tartalmazza.
2.2. A fentieknek megfelelően a Vállalkozói díj a Vállalkozó által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi munka ellenértékét tartalmazzák, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.
2.3. Megrendelő előleget nem biztosít. Megrendelő a vállalkozói díjat az általa igazolt műszaki átadás - átvétel, valamint szabályszerűen kiállított, Megrendelő által leigazolt számlák ellenében fizeti meg a Vállalkozó által kiállított számlák alapján, jelen szerződés 3./ pontjában foglaltaknak megfelelően.
2.4. Az elszámolás módja: fix átalány ár. Abban az esetben, ha a Vállalkozó nem teljes mértékben valósítja meg a kivitelezés tárgyát, akkor a felek a vállalkozói díjat tételes elszámolással számítják ki a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott, de a Vállalkozó által kitöltött, jelen szerződés mellékletét képező ajánlati költségvetés tételei alapján.
3./ Fizetési mód
3.1. Megrendelő a jelen szerződés alapján létrejövő beruházás ellenértékét a munkák elvégzését követően, a teljes körű, szerződésszerű teljesítést követően a Megrendelő által kiállított teljesítés igazolás kiadását követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított számlák ellenében a Kbt. 305. § rendelkezéseinek megfelelően Vállalkozónak a(z) Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10403428-50526580-53561009 számú számlájára átutalással teljesíti figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire.
3.2. A számlák kiállítására Vállalkozó a ténylegesen teljesített munka alapján jogosult.
3.3. A Vállalkozó a teljesítés során 1 db részszámla, valamint 1 db végszámla benyújtására jogosult. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék.
3.4. A részszámla kiállítására 2011. december 31-ig, minimum 40%-os készültség esetén, de maximum összesen a 2.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 70%-os mértékéig van lehetőség.
A részszámla kibocsátásának alapja a Vállalkozó által adott tételes – a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés tételei alapján készített – jelen szerződés mellékletét képező ajánlati költségvetés, valamint a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt felmérés.
A Vállalkozó részszámlát a fenti dokumentumok eredeti aláírású, valamint a beépítésre került anyagok minőségi tanúsítását az elkészült részelemek mérési jegyzőkönyvei példányainak számlához történő csatolásával nyújthatja be Megrendelő felé.
3.5. A végszámla benyújtására 100%-os készültség esetén van lehetőség, mely számla benyújtásának feltétele az eredményes műszaki átadás-átvétel, melyre legkésőbb jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott időpontig sor kell, hogy kerüljön. A végszámla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munkarész hibátlan és hiánytalan elvégzése után nyújtható be a Megrendelő és a Vállalkozó által aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. A végszámla benyújtásának további feltétele a szükséges műbizonylatok, kivitelezői nyilatkozatok, az átadási dokumentáció és jelen szerződés 9.4. pontjában meghatározott egyéb dokumentumok Megrendelő részére történő átadása.
3.6. Amennyiben a hibalista a végszámla benyújtásakor még nem kerül kijavításra, a Megrendelőnek jogában áll a hibák kijavításához szükséges összeg kétszeresét levonni a végszámlából.
3.7. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. A számla kiállítására a szerződés 2./ pontjában foglaltak szerint kerülhet sor.
3.8. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés vonatkozásában a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá esik.
3.8. Szállítót a Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Ptk. rendelkezéseiben rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg.
4./ A munkák elvégzésének feltételi és határidői:
4.1. A munkák elvégzésének végső határideje: 2012. március 31. A teljesítés helye:
Xxxx Xxxxxx Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 4400. Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xx 00.
4400. Nyíregyháza Sóstói út
4.2. Megrendelő előteljesítést elfogad.
4.2. A munkák átvétele során az esetleges hibákat, minőségi kifogásokat Megrendelő a műszaki átadási jegyzőkönyvben rögzíti.
4.3. Amennyiben Vállalkozó a megállapított határidőn belül nem tudja a munkálatokat elvégezni, Megrendelőnek jogában áll harmadik féllel azt elvégeztetni, és az esetlegesen felmerülő többletköltséget Vállalkozóval szemben érvényesíteni.
5./ A felek jogai és kötelességei:
5.1. A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni.
5.2. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról (A Vállalkozó köteles a megrendelés napján a Megrendelő részére jelezni, ha bármely akadály felmerül a beszerzendő árut illetően, vagy az áru kiszállításával kapcsolatban.). Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli.
5.3. Amennyiben a Vállalkozó késedelembe esik, a Megrendelő minden késedelemmel érintett napra késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér mértéke a bruttó vállalkozási díj 1%-a/nap, de legfeljebb 12%.
5.4. A szerződés Vállalkozó érdekkörében felmerült meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó szerződéses ár 20%-a.
5.5. A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
5.6. Amennyiben ajánlatában jelezte, a Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, az alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért. Ennek ellénére a Vállalkozó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés közvetlen megavalósításához kapcsolódik, továbbá arról is, hogy a szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/A. §-a alá tartozik. Amennyiben a fenti kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi következményét a Vállalkozónak kell viselnie. Jelen pont tekintetében a felek alvállalkozó alatt nemcsak a Kbt. 4. § 2. pontja szerinti, hanem a Ptk. szerinti alvállalkozót is értik.
5.7. Megrendelő csak a Vállalkozóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállakozókkal nem.
5.8. Vállalkozó az ajánlatában megnevezett alvállalkozó(k) személyét csak a Megrendelő egyetértésével továbbá a Kbt. 303. §-ában és a 304. § (2) bekezdésében foglalt korlátozásokkal változtathatja meg.
5.9. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt, kivéve, ha arra a Kbt., vagy más jogszabály felhatalmazást ad.
5.10. A Vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja.
6./ Minőségi kifogások:
6.1. A Megrendelő az észlelt minőségi kifogást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni (felvett jegyzőkönyv megküldése) a Vállalkozónak. Minőségi kifogás alapján indult vita esetén a felek egyeztetnek, az egyeztetés alapján jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül saját költségére köteles a javítást megkezdeni / teljesíteni.
6.2. Amennyiben a Vállalkozó a hibás teljesítést nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal történő elbírálásáig nem tarthat igényt a hibásnak minősített munkálat ellenértékére, amennyiben a hiba felfedezése a fizetési határidőn belül megtörténik.
6.3. Amennyiben a szerződő felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak megegyezésre, úgy a bírói út igénybevétele helyett független minőségvizsgáló szervezetet bízhatnak meg a munkálat megvizsgálásával. A független vizsgálat eredményét a felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
6.4. A minőségi kifogás érvényesítésével kapcsolatos költségek, a kifogás megalapozottsága esetén Vállalkozót, alaptalansága esetén Megrendelőt terhelik.
7./ Minőségbiztosítás
7.1. A Vállalkozó köteles betartani és betartatni az érvényes építésügyi, munkavédelmi, foglalkozás egészségügyi, tűzrendészeti, katasztrófavédelmi és környezetvédelmi előírásokat, munkajogi szabályokat.
7.2. A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építőipari termékeknek, és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelősség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletében foglalt követelményeknek.
7.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalt munkát I. osztályú minőségben teljesíti, a vonatkozó szabványnak megfelelően.
Amennyiben az elvégzett munka (munkarész, munkanem) II. osztályú minőségnek felel meg, úgy a Megrendelőnek joga van harmadik személlyel a munkát újra készíttetni a Vállalkozó terhére, amennyiben a Vállalkozó Megrendelő felhívását követő 15 napon belül úgy nyilatkozik, hogy nem vállalja a hibás munka kijavítását, illetve újrakészítését.
Az új munkakiírást a hiba észlelését követően 15 napon belül a Megrendelőnek el kell rendelni. Amennyiben a Megrendelő nem kér újrakészítést, úgy a Megrendelő 8%-os minőségi levonást jogosult alkalmazni az adott munka (munkarész, munkanem) anyag
+ munkadíj költségére vetítetten. A felek a III. osztályú munkavégzést alkalmatlan szolgáltatásnak tekintik, melyért a Megrendelő vállalkozói díjat nem fizet.
8./ Jótállás, szavatosság
8.1. A Vállalkozó a Magyar Szabványban és a vonatkozó hatályos jogi szabályozásokban, rendeletekben előírt jótállási és szavatossági feltételeket vállalja az általa kivitelezett munkarészek vonatkozásában azzal, hogy minden általa megvalósításra kerülő teljesítésért 24 hónap jótállást vállal.
8.2. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, rendeltetésellenes használat következménye.
9./ Felek kivitelezéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei
9.1. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a hatályos jogszabályok előírásai szerint felelős műszaki vezetőt alkalmazni.
9.2. Amennyiben a tervben feltüntetett anyag vagy termék a kivitelezés időpontjában nem szerezhető be, Vállalkozó köteles erről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, és a kiváltásával kapcsolatos javaslatát jóváhagyatni, Megrendelő pedig álláspontját az építési naplón keresztül közölni köteles.
9.3. Megrendelő jogosult:
o jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét megváltoztatni, növelni, vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy részlegesen elhagyni (ebben az esetben át kell térni a tételes elszámolásra);
o a munkák bármely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méretét megváltoztatni;
o szakmailag nem kifogásolható módon bármely munka anyagát, technológiáját, minőségét megváltoztatni;
o bármely pótmunkát más vállalkozóval elvégeztetni;
o a beépítésre kerülő anyagok kiválasztásában részt venni és dönteni.
9.4. Ha a Megrendelő a fentiekben rögzített jogainál fogva a szerződés tartalmában változásokat rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie az ajánlattételi felhívás és dokumentáció által behatárolt lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat, és a műszaki indokoltságot.
9.5. Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási időszakban olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vezethetők vissza, akkor ezeket a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, és a mással végeztetett munka ellenértékét Vállalkozó aktuális részteljesítéséből levonásba helyezni, vagy Vállalkozó felé kiszámlázni. Vállalkozó az ily módon tőle levonásba helyezett, vagy felé kiszámlázott összeg jogosságát köteles elismerni, illetve a felé kiállított számlát befogadni, illetve annak ellenértékét kiegyenlíteni.
9.6. Vállalkozó feladata és költsége többek között a meglévő és megmaradó építmények, építményrészek és az elkészült egyéb munkák állagmegóvása, a rossz időjárási viszonyoknak megfelelő védelem kiépítése és fenntartása.
9.7. Amennyiben a Vállalkozó a munkáját a szokásos napi munkaidőn túl is végzi (meghosszabbított műszakok, éjjeli, szombati, vasárnapi, ünnepnapi munka), egyedül viseli a kockázatot és felelősséget ennek megvalósíthatóságáért és a hatósági és minden egyéb ehhez szükséges jóváhagyás megszerzéséért.
9.8. Vállalkozó feladata és költsége munkaterületének, valamint az általa igénybevett közterületnek (járda, úttest) tisztántartása, a hulladékok folyamatos elszállítása.
9.9. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen.
9.10. Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles a saját hatáskörében az általa végzett munkákra vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat megtartani, alvállalkozóival megtartatni, így különösen:
o a személyi feltételek megfelelőségét biztosítani (foglalkozás-egészségügyi, szakmai, munkaügyi, munkavédelmi koordinátori);
o helyi körülményeknek megfelelően – a munkaterület átvétele után és a munka megkezdése előtt – a munkavállalóit a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokra kioktatni, azok betartását ellenőrizni;
o a szükséges egyéni védőfelszereléseket – továbbá, ha indokolt, a kollektív védőeszközöket – megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani (az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti meg, ha arra az engedélyt megkapta, és az abban foglalt feltételeket a helyszínen megvalósították).
9.11. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelmi biztonságnak garantálására, és az esetleg okozott károk helyreállítására. A Vállalkozó nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel felel.
9.12. Vállalkozó a vállalt feladatok teljesítése során kizárólag érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.
9.13. Vállalkozó munkavállalói kötelesek rendelkezni személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahely baleset- rokkantbiztosítás, amely bármely dolgozójának munkahelyi balesetből eredő bármely – beleértve az egészségbiztosítási hatóság viszontkövetelését is – fedezi. Előzőek értelmében Megrendelő felé Vállalkozó ilyen jogcímen semmilyen követelést nem támaszthat.
9.14. Az esetleges közterület-használati engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő költségek kifizetése Vállalkozót terheli.
9.15. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, értelmezési, stb.) nem késleltethetik a szerződésben vállaltak megvalósítását, részéről nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására.
9.16. A Megrendelőnek joga van a Vállalkozó, vagy annak alvállalkozója munkavállalóját a munkaterületről kiutasítani, ha magatartása megbotránkozást kelt, munkájának minősége, teljesítménye nem megfelelő, vagy munkamorált bomlasztó tevékenységet folytat.
9.17. Vállalkozó a Megrendelővel együttesen tehet sajtó- és egyéb nyilatkozatot.
10./ Átadás-átvételi eljárás
10.1. A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt legalább 8 nappal előbb értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljárásra a jogszabályokban megjelölt szerveket meghívni.
10.2. Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását (gépkönyveket, garancialeveleket, stb.).
10.3. Az átadás-átvételi eljárás akkor tekinthető sikeresnek, ha az érintettek írásos nyilatkozatai az elkészült létesítményt rendeltetésszerű használatra alkalmasnak minősítik.
10.4. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során, legkésőbb annak befejezéséig köteles az alábbi dokumentációkat 2 példányban a Megrendelő részére átadni:
o átadási dokumentációk;
o műbizonylatok;
o felelős műszaki vezetői nyilatkozat.
A felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő az esedékes vállalkozói díjat nem fizeti meg a Vállalkozó részére, akkor a Vállalkozó – a vállalkozói díj kiegyenlítéséig
– jogosult ezen dokumentációk átadását megtagadni.
10.5. A felek tudomásul veszik, hogy a szerződés tárgyát képező munka átvétele nem tagadható meg a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái miatt, amelyek a rendeletetés szerinti használatot nem akadályozzák.
10.6. Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett esetleges károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében – ha az értesítésre lehetőség nincs – mindegyik fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni.
11./ Hatályba lépés
11.1. Jelen szerződés a felek által történő aláírását követően a szerződéskötés napját követő
1. napon lép hatályba és szerződő felek jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesüléséig marad érvényben.
11.2. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén – amennyiben szerződő felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében 30 napon belül tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni – a sérelmet szenvedett fél jogosult –
kártérítési igényének fenntartása mellett – a szerződésnek még nem teljesített részétől azonnali hatállyal elállni a másik félhez intézett ajánlott levél útján megküldött írásos nyilatkozattal.
12./ Szerződésmódosítás
12.1. A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 303. §-ában foglaltak alapján írásban lehet módosítani.
12.2. Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, illetve fax-vagy telefonszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni, kivéve jelen szerződés 2.3. pontját, melyre az abban foglaltak az irányadók.
13./ Egyéb feltételek
13.1. A kivitelezésért felelős műszaki irányító a Vállalkozó részéről:
• neve: Xxxx Xxxxxx
• nyilvántartási száma: FMV-Épületek Vill.-09-0743/2011
13.2. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben a Kbt. 305. § (4) bekezdése alapján, az igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a Kbt.
305. § (3) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító – a Kbt. 99. § (1) bekezdésében meghatározott – a Megrendelő által adott jelen hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be – a jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig – a Megrendelő alábbi fizetési számlája terhére:
számlaszám: 11600006-00000000-34713367
13.3. Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvényben meghatározott feltételek szerint.
13.4. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.
13.5. Jelen szerződés 4 azonos érvényű példányban készült, melyből szerződő felek 2-2 példányt kapnak.
13.6. Jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a szerződő felek értékhatártól függően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, illetve a Nyíregyházi Városi Bíróság kizárólagos kizárólagos illetékességét kötik ki.
13.7. A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlattételi dokumentáció, a magyar Polgári Törvénykönyv, valamint a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény vonatkozó szabályai az irányadók.
A felek a jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.
Nyíregyháza, 2011. szeptember 15.
Vállalkozó Megrendelő
1. számú melléklet
ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS
Nyíregyháza, Xxxxx Xxxxxx út. - Sóstói út. | ||||||||||
1. | 1 db Beléptető kapu (portás fülke) építése a szükséges infrastruktúrával előírásoknak megfelelően. | |||||||||
Megnevezés | Egység ár | Díj egy | Anyag | Munkadíj | ||||||
1. | Beléptető kapu,körbe ablakos, fából, hőszigetelt,lazúr festéssel, zsindely fedéssel, ereszcsatornázással | 1 | db | 2 874 000 Ft | 2 874 000 Ft | |||||
2. | Klíma 3,5 KW,hűtő-fűtő, A en. | 1 | db | 89 900 Ft | 89 900 Ft | |||||
3. | Elektromos szerelés (elosztótábla, biztosíték, 230V-os csatlakozások, külső- belső világítás, vezetékelés,szerelvényezés) | 1 | db | 78 900 Ft | 78 900 Ft | |||||
4. | Szállítási, daruzási költség | 1 | db | 280 000 Ft | 280 000 Ft | |||||
5. | Munkadíj, telepítés | 1 | db | 385 600 Ft | - Ft | 385 600 Ft | ||||
Összesen: | 3 322 800 Ft | 385 600 Ft | ||||||||
NETTÓ ÖSSZESEN | 3 708 400 Ft | |||||||||
ÁFA 25% | 927 100 Ft | |||||||||
BRUTTÓ ÖSSZESEN | 4 635 500 Ft | |||||||||
2. | Sorompóval, pénztári egységgel ellátott rendszámfelismerős gépjármű beléptető rendszer kiépítése, hálózatépítés infrastruktúrával együtt. | |||||||||
Megnevezés | Egység ár | Díj egys. | Anyag | Munkadíj | ||||||
1. | Sorompó telepítése, talplemez rögzítéssel, infrákkal (egykaros) | 2 | db | 584 500 Ft | 1 169 000 Ft | |||||
2. | Forgalom irányító lámpa felszerelése tartószerkezettel, kábelezéssel (piros- zöld) | 2 | db | 34 500 Ft | 69 000 Ft | |||||
3. | Pénztár egység / jegykezelés, fizetés, számlázás egységeinek beszerelése,kábelezése,beüzemelése. Pénztárgép, vonalkódolvasó,pc,monitor,számla/blokk nyomtató, szünetmentes áramforrás, vezérlő modul, tájékoztató kijelző. | 1 | db | 1 235 600 Ft | 1 235 600 Ft | |||||
4. | Rendszám felismerő kamera felszerelése tartószerkezettel, kábelezéssel , tápegységgel ki- bejáraton, kültéri vandálbiztos fűtött házban, IP66, infra reflektorral, vezérlő modullal. | 2 | db | 849 000 Ft | 1 698 000 Ft | |||||
5. | Kültéri parkoló telítettség kijelző felszerelése,kábelezése | 1 | db | 216 000 Ft | 216 000 Ft | |||||
6. | Kültéri jegykiadó terminál telepítése, talplemez beépítése, kábelezése. Vandálbiztos,fűtött házban, tájékoztató kijelzővel,jegynyomtatóval. | 1 | db | 1 483 000 Ft | 1 483 000 Ft | |||||
7. | Kézi sorompóvezérlés beszerelése, kábelezése | 2 | db | 15 000 Ft | 30 000 Ft | |||||
8. | Hurok kábelezése, bemarása aszfaltba, hurokdetektor beszerelése | 2 | db | 68 500 Ft | 137 000 Ft | |||||
9. | Rezsianyagok, csatlakozók, tápegységek és egyéb szerelési anyagok | 1 | klt | 88 500 Ft | 88 500 Ft | |||||
10. | Munkadíj, összeszerelés, telepítés, paraméterezés | 1 | klt | 3 775 000 Ft | - Ft | 3 775 000 Ft | ||||
Összesen: | 6 126 100 Ft | 3 775 000 Ft | ||||||||
NETTÓ ÖSSZESEN | 9 901 100 Ft | |||||||||
ÁFA 25% | 2 475 275 Ft | |||||||||
BRUTTÓ ÖSSZESEN | 12 376 375 Ft | |||||||||
3. | Sorompóval ellátott rendszámfelismerős gépjármű beléptető rendszer kiépítése, hálózatépítés infrastruktúrával együtt. | |||||||||
Megnevezés | Egység ár | Díj egy | Anyag | Munkadíj | ||||||
1. | Sorompó telepítése, talplemez rögzítéssel, infrákkal (egykaros) | 2 | db | 584 500 Ft | 1 169 000 Ft | |||||
2. | Forgalom irányító lámpa felszerelése tartószerkezettel, kábelezéssel (piros- zöld) | 2 | db | 34 500 Ft | 69 000 Ft | |||||
3. | Rendszám felismerő kamera felszerelése tartószerkezettel, kábelezéssel , tápegységgel ki- bejáraton, kültéri vandálbiztos fűtött házban IP66, infra reflektorral, vezérlő modullal. | 2 | db | 849 000 Ft | 1 698 000 Ft | |||||
4. | Hurok kábelezése, bemarása aszfaltba, hurokdetektor beszerelése | 2 | db | 68 500 Ft | 137 000 Ft | |||||
6. | Rezsianyagok, csatlakozók,tápegységek és egyéb szerelési anyagok | 1 | klt | 88 500 Ft | 88 500 Ft | |||||
7. | Munkadíj, összeszerelés, telepítés, paraméterezés | 1 | klt | - Ft | 2 775 234 Ft | |||||
Összesen: | 3 161 500 Ft | 2 775 234 Ft | ||||||||
NETTÓ ÖSSZESEN | 5 936 734 Ft | |||||||||
ÁFA 25% | 1 484 184 Ft | |||||||||
BRUTTÓ ÖSSZESEN | 7 420 918 Ft | |||||||||
4. | Személybeléptetéshez, szükséges épület-szerkezeti átalakítási munkálatok | |||||||||
Megnevezés | Egység ár | Díj egys. | Anyag | Munkadíj | ||||||
1. | Ajtók átalakítása,pászítása elektromos zár beszerelése, kábelezése (indirekt működésű, 12V AC/DC) | 50 | db | 38 600 Ft | 5 800 Ft | 1 930 000 Ft | 290 000 Ft | |||
2. | Ajtóbehúzó olajfék felszerelése | 50 | db | 18 500 Ft | 5 800 Ft | 925 000 Ft | 290 000 Ft | |||
3. | Gombos siltek felszerelése meglévő ajtókra | 50 | db | 2 850 Ft | 2 650 Ft | 142 500 Ft | 132 500 Ft | |||
4. | Arcfelismerő kamerák (IP kamera,1080p 30fps, H.264) felszerelése, kábelezése, csatornázása, tartószerkezettel (vandálbiztos házban), tápegységgel,beüzemeléssel, vezérlő modullal | 8 | db | 1 285 000 Ft | 98 600 Ft | 10 280 000 Ft | 788 800 Ft | |||
5. | Végpont kialakítás, (csatlakozók, tartószerkezetek,szerelvények), belépési pontonkénti paraméterezés, bemérés- dokumentálás | 60 | db | 77 500 Ft | 57 800 Ft | 4 650 000 Ft | 3 468 000 Ft | |||
6. | Fogadó szekrény,tápegységek telepítése,felszerelése | 42 | db | 27 800 Ft | 9 850 Ft | 1 167 600 Ft | 413 700 Ft | |||
7. | Kábelcsatorna felszerelése, DLP 25x50 | 5000 | fm | 380 Ft | 420 Ft | 1 900 000 Ft | 2 100 000 Ft | |||
8. | Szigetelt és árnyékolt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, híradástechnikai vezeték FTP Cat.6. falikábel | 6500 | fm | 185 Ft | 240 Ft | 1 202 500 Ft | 1 560 000 Ft | |||
9. | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: MT 3x2,5mm2 | 5800 | fm | 228 Ft | 285 Ft | 1 322 400 Ft | 1 653 000 Ft | |||
10. | Rezsianyagok, egyéb szerelési anyagok | 1 | klt | 240 000 Ft | - Ft | 240 000 Ft | 240 000 Ft | |||
23 760 000 Ft | 10 936 000 Ft | |||||||||
NETTÓ ÖSSZESEN | 34 696 000 Ft | |||||||||
ÁFA 25% | 8 674 000 Ft | |||||||||
BRUTTÓ ÖSSZESEN | 43 370 000 Ft | |||||||||
FŐÖSSZESÍTŐ | ||||
Nyíregyháza, Xxxxx Xxxxxx út. - Sóstói út. | ||||
Megnevezés | db | Bekerülési költség | ||
Egység | Összesen | |||
1. | 1 db Beléptető kapu (portás fülke) építése a szükséges infrastruktúrával előírásoknak megfelelően. | 1 | 3 708 400 Ft | 3 708 400 Ft |
2. | Sorompóval, pénztári egységgel ellátott rendszámfelismerős gépjármű beléptető rendszer kiépítése, hálózatépítés infrastruktúrával együtt. | 2 | 9 901 100 Ft | 19 802 200 Ft |
3. | Sorompóval ellátott rendszámfelismerős gépjármű beléptető rendszer kiépítése , hálózatépítés infrastruktúrával együtt. | 1 | 5 936 734 Ft | 5 936 734 Ft |
4. | Személybeléptetéshez, szükséges épület-szerkezeti átalakítási munkálatok | 1 | 34 696 000 Ft | 34 696 000 Ft |
Összesen: | 64 143 334 Ft | |||
ÁFA 25% | 16 035 834 Ft | |||
Bruttó összesen: | 80 179 168 Ft | |||
2. számú melléklet
FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT
Tisztelt Erste Bank Hungary Nyrt.!
Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. nevében megbízom Xxxxxx az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:
Számlatulajdonos megnevezése: | Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. |
Számlatulajdonos székhelye: | 0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxx 0. |
Felhatalmazással érintett bankszámla száma: | 11600006-00000000-34713367 |
Jogosult neve: | Elsy Hungary Kft. |
Jogosult képviseletére/cégjegyzésére jogosult személy | Xxxxx Xxxxxxxx ügyvezető |
Jogosult székhelye/címe: | 0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxx x.000. |
Jogosult bankszámla száma: | 10403428-50526580-53561009 |
Jogosult számlavezetőjének megnevezése: | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. |
A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.
A felhatalmazás alapjául szolgáló jogügylet: az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján „Informatikai hálózat és közlekedési infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó építési beruházás – JAON” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Elsy Hungary Kft-vel, mint szállítóval 2011. szeptember 15. napján megkötött vállalkozási szerződés, melynek jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi.
A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza, amennyiben a számlatulajdonos a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305.§ (3) bekezdés szerinti határidőben az ellenszolgáltatást teljesítette.
Kelt : Nyíregyháza, 2011. szeptember 15.
Záradék:
…………………………………….. számlatulajdonos
A bank / takarékszövetkezet, mint a Számlatulajdonos számlavezető pénzintézete tudomásul vesszük, hogy a Jogosult Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti.
Banki azonosító szám: ……………….
Kelt :……………………………………..
…………………………………….. pénzintézet