VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Ikt. szám: 2591-0044/2019.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: ,,Szerződés”, ,,Vállalkozási szerződés”) létrejött egyrészről az

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG)

Székhely: 0000 Xxxxxx, Xxxxxxxx 0.

Adószám: 15308476-2-06

Számlaszám: MÁK 10028007-01712106-00000000

Képviseli: Xx. Xxxxx Xxxxx igazgató és Xxxxxx Xxxxxxxx gazdasági igazgatóhelyettes mint megrendelő (a továbbiakban: ,,Megrendelő”),

másrészről a

HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság (HÉB Kft.)

Székhely: 0000 Xxxxxx, Xxxxx xx 0. A. ép. Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Adószám: 13656436-2-06

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi számlaszáma: 11735005-26047261-00000000

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 15A11615 Képviselő neve: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: ,,Vállalkozó”),

(a továbbiakban együttesen: ,,Felek”, ,,Szerződő Felek”)

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

,,Kbt.”) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le, a nyílt eljárás szabályainak megfelelő alkalmazásával. A közbeszerzési eljárás elnevezése:

,,Vállalkozási szerződés keretében a 2019. évi fenntartási munkálatok elvégzése az ATIVIZIG működési területén – 4. rész: Szegedi Szakaszmérnökség”

A közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó.

Megrendelő a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet hazai támogatási forrásból biztosítja, a támogatás intenzitása 100%, a finanszírozás módja utófinanszírozás.

1.2. Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen Szerződés törzsszövege tartalmazza.

Jelen Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás és a további közbeszerzési dokumentumok („Dokumentáció”), illetve módosításai, beleértve a kiegészítő tájékoztatásokat is (Amennyiben ilyenre sor került)

2. sz. melléklet: Műszaki dokumentáció

3. sz. melléklet: Vállalkozó nyertes ajánlatának teljes tartalma

4. sz. melléklet: Biztosítási kötvény másolata

5. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

1.3. Felek kijelentik, hogy a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, a további közbeszerzési dokumentumokat (,,Dokumentáció”-t), valamint az építési munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek megfelelően tette meg.

1.4. Megrendelő jelen Szerződés alapján megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a tárgyi közbeszerzési eljárás kapcsán felmerülő munkálatok teljes körű kivitelezését (a továbbiakban: „Munka”) a közbeszerzési eljárásban meghatározott műszaki előírások, árazott költségvetés, valamint a jelen Szerződésben foglaltak szerint, a jelen Szerződésben meghatározott díjért.

1.5. Felek jelen Szerződés tárgyát a Ptk. szerint oszthatatlannak tekintik, függetlenül a pénzügyi részszámlázástól. Felek rögzítik, hogy részleges műszaki átadás-átvétel semmilyen mértékben nem teszi a Szerződés tárgyát oszthatóvá.

2. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. Megrendelő kötelezettségei:

2.1.1. Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének az átvétele és a jelen Szerződésben meghatározott díj kifizetése.

2.1.2. Megrendelő műszaki ellenőre útján ellenőrzi a kivitelezést abból a szempontból, hogy az a szerződés, illetve a jogszabályok, valamint egyéb előírások rendelkezéseinek megfelelően történik-e, s az ezzel kapcsolatos észrevételeit az építési naplóba bejegyzi.

2.1.3. Megrendelő köteles az építéshez szükséges munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadni. A munkaterület átadása a Szerződő Xxxxx által felvett jegyzőkönyvvel és az építési naplóban történik.

Megrendelő felelősséget vállal azért, hogy az átadott munkaterületre harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely az építési munkák kivitelezését akadályozná. A munkavégzés feltételeinek biztosítása Vállalkozó feladata.

2.1.4. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a megadott alvállalkozó(k), továbbá a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

2.2. Megrendelő jogai:

2.2.1. Megrendelő jogosult részt venni a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Vállalkozónak a jelen Szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy Megrendelővel szerződéses viszonyban álló képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelő ezirányú tevékenysége ne akadályozza.

2.3. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása:

Vállalkozó köteles Megrendelő által adott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha ez jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonság (ideértve az adatvagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagadhatja a Vállalkozó az utasítás teljesítését. Megrendelő vagy bármely nevében eljáró személy célszerűtlen és/vagy szakszerűtlen utasítására Vállalkozó köteles Megrendelő jelen Szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja Megrendelő az utasítást, úgy köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerűen megtagadhatja Vállalkozó.

Megrendelő utasításai a teljesítést nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó teljesítésének terhesebbé tételét különösen nem jelenti az a körülmény, ha olyan utasítást ad Megrendelő, mely azt a célt szolgálja, hogy a Szerződés teljesítése alatt is a lehető legteljesebb mértékben működjenek a meglévő rendszerek.

3. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. Vállalkozó kötelezettségei:

3.1.1. Vállalkozó fő kötelezettsége az 1.4. pont alatti munkák elvégzése és jelen Szerződésben meghatározott módon történő átadása. Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációk, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, az országos településrendezési és építési követelményeknek és szakmai szokásoknak megfelelően végezni. Vállalkozó a

Szerződésben vállalt valamennyi munkát műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben köteles teljesíteni.

3.1.2. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez.

Vállalkozó az elvégzett munkáért teljes körű - a többi alvállalkozóval kötött szerződésekben kikötött műszaki, gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért is fennálló - felelősséggel tartozik.

Vállalkozó feladata valamennyi alvállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkötése. Az igénybe vett alvállalkozókról, az általuk végzett munkákról a Vállalkozó a Megrendelőt folyamatosan tájékoztatni köteles.

A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

3.1.3. A Vállalkozónak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai ismeret szerint kell teljesítenie a feladatait. A Vállalkozó viseli annak minden jogkövetkezményét, amely a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.

3.1.4. Vállalkozó köteles a munkák elvégzése során az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. Az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A fenntartási munkavégzésre kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítására.

3.1.5. Jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezés nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz, így az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti építési napló vezetési kötelezettség nem terheli a szerződő Feleket. Megrendelő azonban papír alapú építési napló (továbbiakban: „építési napló”) kötelezettségét írja elő Vállalkozó részére, melyben rögzíteni szükséges minden jelen Szerződésben hivatkozott adatot, tényt, egyéb cselekményt, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzést.

3.1.6. A Vállalkozó saját költségen köteles gondoskodni a személyzetének, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek).

3.1.7. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a munkaterület őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre.

3.1.8. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és Szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

4. A FELEK SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGEI AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS

KERETÉBEN

4.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen Szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen Szerződés teljesítésére kihatással lehet, így pl. a Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, határidejét érintő körülményekre, az anyagbeszerzés akadályaira; a Megrendelő értesítési kötelezettsége pedig elsősorban a fizetési képességével kapcsolatos körülmények tekintetében áll fenn.

4.2. Az együttműködés keretében mindegyik Fél köteles képviselője útján részt venni a másik Xxx által kezdeményezett kooperációs megbeszéléseken. Mindegyik Fél köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, valamint az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében.

4.3. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó ajánlatában a minőségi kritérium (Igen/Nem vállalások) - értékelési részszempontok vonatkozásában az alábbi vállalást tette:

4. rész:

	Rész-szempont	Vállalás (igen/nem)
2. részszempont:	Ajánlattevő vállalja-e, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00-18:00 közötti időszakban, illetve szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban végez?	igen
3. részszempont:	Ajánlattevő vállalja-e, hogy a járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnali kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson?	igen

4.4. Vállalkozó köteles a 4.3. pontban rögzített részszempontok szerinti megajánlásainak megfelelő fenntarthatósági és környezetvédelmi intézkedések maradéktalan betartására (az adott megajánlásra tett „igen” válasz esetén). A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállását eredményezheti a jelen szerződés 9.1.-

9.3. pontjaiban foglalt rendelkezések szerint.

4.5. Felek közötti kapcsolattartók, és elérhetőségeik:

Megrendelő részéről (a Vállalkozó részére utasításokat adó és az építési naplóba bejegyzésekre jogosult személy(ek) a következő(k)):
név:	Xxxx Xxxxx
értesítési cím:	Szegedi Szakaszmérnökség, 6753 Szeged-Tápé, Folyamos telep
telefon:	+36 30/000 0000
e-mail:	xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Vállalkozó részéről:
név:	Xxxxxx Xxxxx
értesítési cím:	0000 Xxxxxx, Xxxxx xx 0/a.
telefon / fax:	+36 70/000 0000
e-mail:	xxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx

4.6. A fent megnevezett képviselők személyének változásáról a Fél köteles a másik Felet haladéktalanul, de legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni.

4.7. A fent megnevezett képviselők képviseleti jogosultsága nem terjed ki a Szerződés módosítására, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen Szerződés módosítását eredményezné.

A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen a kivitelezési munkálatok mennyiségi és minőségi műszaki ellenőrzésére, az építési naplóba történő bejegyzések eszközlésére, a műszaki átadás-átvételi eljárásokban való részvételre.

A Vállalkozó felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az építési helyszín műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Vállalkozó nevében és képviseletében bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vállalkozóhoz intézett bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére.

Megrendelő műszaki ellenőre útján bármikor ellenőrizheti a munkavégzés bármely szakaszát.

Megrendelő műszaki ellenőre különösen a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás

teljesítés megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges munka elvégzése érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás csak az építési naplóba bejegyzetten vagy egyébként írásban érvényes.

5. ALVÁLLALKOZÓK

5.1. A teljesítésbe Vállalkozó az alábbi alvállalkozókat kívánja bevonni:

Alvállalkozó megnevezése (név, székhely):	Alvállalkozó által elvégzendő feladat(ok):
Nem releváns.

5.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozók nem állnak a jelen Szerződés előzményét képező közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni és a bejelentéssel együtt nyilatkozni, hogy az alvállalkozó nem áll a jelen Szerződés előzményét képező közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

6. HATÁRIDŐK

6.1. Az építési munkaterület átadás-átvételének időpontja: a jelen szerződés hatálybalépését követő munkanap.

6.2. A Vállalkozási szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napjával lép hatályba. A teljesítés határideje a hatályba lépésétől számított 2 hónap. A szerződés nem meghosszabbítható. Megrendelő előteljesítést elfogad.

7. A MUNKÁK ÁTVÉTELE

7.1. Jelen Szerződés tárgyát képező munkák befejezésekor Szerződő Felek műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le.

7.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Vállalkozó 5 munkanappal korábban köteles írásban értesíteni a Megrendelőt.

7.3. A műszaki átadás-átvételi eljárásról három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya Megrendelőt és Vállalkozót illeti, illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott tényeket.

7.4. A műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatban a részletes szabályokat a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet tartalmazza.

7.5. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a 6.2. pontban előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Az átvétel jogszerű megtagadása esetén Megrendelő póthatáridőt tűz ki, azonban a hibás és késedelmes teljesítésből eredő jogainak gyakorlására ettől függetlenül jogosult. A megállapított hibákat, hiányokat a Vállalkozónak, ha a Megrendelő ezt kéri, a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie. A teljesítésre egyebekben a Kbt. 135. § (2) bekezdésében előírtak irányadóak.

7.6. Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele az átadási dokumentáció hiánytalan átadása; annak rendelkezésre bocsátásáig a Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni.

7.7. Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn (Ptk. 6:247. § (2) és

(3) bekezdés). Nem tekinthető rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba javítása a Szerződés tárgyának zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése során a Szerződés tárgyának használata balesetveszéllyel járna.

8. VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

8.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozói Díj a Szerződés minden vállalkozói feltételének teljesítése mellett a Megrendelő által átadott dokumentumokban megjelenített műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik, függetlenül a költségvetés, vagy a felsorolt kiegészítő dokumentumok esetleges hibáitól, hiányaitól.

8.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a Vállalkozói Díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak.

8.3. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A jelen Szerződésben meghatározott munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított Vállalkozói Díj összege nettó: 14.968.564,- Ft + ÁFA, azaz Tizennégymillió-kilencszázhatvannyolcezer- ötszázhatvannégy Forint + Általános forgalmi adó.

8.4. A Vállalkozói Díj, mint átalánydíj magában foglalja mindazon költséget és díjat, ami a Szerződés szerinti Munka hibamentes, hiánytalan, szabályos, működésre kész és szakszerű kivitelezéséhez szükséges, ezért Vállalkozó Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet. A Vállalkozó kijelenti, hogy az átalánydíjat a Munka és a helyszín ismeretében, továbbá az árazatlan költségvetési kiírás alapján adta meg.

8.5. A szerződéses Vállalkozói Díjért a Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a Szerződés tárgyának a megvalósítására. A Felek megállapodnak, hogy a megállapított Vállalkozói Díj semmilyen körülmények között nem növekedhet. A Vállalkozói Díj a Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve minden egyéb mellékköltséget (pl.: a Vállalkozó ajánlata mellékletei készítésének, a biztosítás, a szállítás, az ideiglenes szolgáltatások, a felvonulási terület, az előre nem látható események és jogdíjak költségei stb.), függetlenül azok jogcímétől. A Vállalkozói Díjon felül Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

8.6. Fizetési feltételek:

8.6.1. A számlázásra minden esetben a teljesítésigazolás Megrendelő képviselője által történő kiadását követően kerül sor.

Megrendelő részéről teljesítésigazolás kiadására jogosult személy: Xxxx Xxxxx szakaszmérnök.

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.

8.6.2. Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítést követően Vállalkozó által benyújtott végszámla alapján átutalással – magyar Forintban – kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130.

§ (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése szerint - a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

8.6.3. A vállalkozói díj kifizetéséhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

 számla;

 teljesítésigazolás az elvégzett munkáról;

 műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.

8.6.4. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130.

§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.

8.6.5. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a kifizetés vonatkozásában a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. § szerint kell eljárni.

8.6.6. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot és a 2016. évi IX. törvény szerinti költségátalányt köteles fizetni. A számlák kiegyenlítésével kapcsolatban a Magyar Államkincstár eljárásrendjéből eredő késedelem a Megrendelőnek nem róható fel.

8.6.7. Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: magyar Forint.

8.6.8. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozóként szerződő fél az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.

8.6.9. Vállalkozó 1 db (egy darab) végszámla benyújtására jogosult. Részszámla benyújtását Megrendelő nem teszi lehetővé.

8.6.10. Megrendelő előleget nem biztosít.

8.6.11. Vállalkozó tájékoztatási kötelezettsége:

Vállalkozó köteles a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen Szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével.

9. SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ BIZTOSÍTÉKOK, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

9.1. Késedelmi kötbér: A Szerződés 6.2. pontjában rögzített teljesítési véghatáridő túllépése esetén a Vállalkozó, amennyiben a késedelemért felelős, a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján késedelme esetén minden egyes naptári napra, amellyel a befejezés késlekedik, a teljes nettó Vállalkozói Díj 1%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó Vállalkozói Díj 15%-a. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrendelő jogosult elállni a Szerződéstől, illetve felmondani azt, és meghiúsulási kötbért követelni.

9.2. Meghiúsulási kötbér:

A Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a Szerződés teljesítésének meghiúsulása esetére a teljes nettó Vállalkozói Díj 30%-ával megegyező összegű meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja. A Felek a Szerződés teljesítését akkor tekintik meghiúsultnak, ha

- a Vállalkozó a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja;

- a Vállalkozó a Szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el;

- a Szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül;

- a Vállalkozó a teljesítéssel – neki felróható módon – késedelembe esik, mely következtében a késedelmi kötbér mértéke eléri a teljes nettó Vállalkozói Díj 15%-át, és Megrendelő él a rendkívüli felmondás jogával;

- a Vállalkozó kettő (2) alkalommal a jelen szerződés 4.3. pontjában szereplő „Igen” vállalását hibásan teljesíti;

- a Megrendelő által igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény lényeges és

ismétlődő súlyos hibája megállapítható vagy a Megrendelő által a Szerződésszerű teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el;

- Vállalkozó ellen felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul.

9.3. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Vállalkozó valamely kötelezettségét - olyan okból, amelyért felelős - részben, vagy egészben hibásan teljesíti, Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult az alábbiak szerint:

A Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítése okán a Ptk. 6:177. § (1) bekezdésében foglaltak szerint jogosult eljárni. A hibás teljesítési kötbér mértéke, amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítését elfogadja, akkor a hibával érintett termékre/munkarészre eső nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összeg, amelyet Vállalkozó köteles megfizetni hibás teljesítési kötbérként. Amennyiben Megrendelő kijavítást/kicserélést kér, úgy Vállalkozó a kijavításig/kicserélésig terjedő időre a késedelmi kötbér mértékének és vetítési alapjának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni Megrendelőnek.

A jelen szerződés 4.3. pontjában tett „Igen” vállalások hibás teljesítése esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke alkalmanként a teljes nettó vállalkozói díj 15%-a. Kettő alkalom elérése esetén ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

A hibás teljesítési kötbér esetén irányadó a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése.

9.4. Megrendelő a 2-3. értékelési részszempontok (jelen szerződés 4.3. pontjában tett

„Igen” vállalások) betartását a szerződés teljesítése során előzetes bejelentés nélkül bármely időpontban jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzésről minden esetben építési naplóbejegyzés készül.

9.5. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések:

9.5.1. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban megtenni.

9.5.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni; valamint amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozó felé továbbhárítani. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.

9.5.3. Megrendelő a késedelmi kötbért és meghiúsulási kötbért egyidejűleg nem érvényesítheti.

9.5.4. A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről.

9.5.5. A kötbérekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:187-6:189. §-ban foglalt előírások alkalmazandóak.

9.6. Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési biztosítást kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan.

A felelősségbiztosítás biztosítási összege:

az eljárás 4. részére vonatkozóan: legalább 10 millió Ft/év és 5 millió Ft/kár értékhatárig terjedően a szerződés teljes időtartamára.

A kötvény jelen Szerződés mellékletét képezi.

10. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

10.1. Módosítás:

A Szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: Jelen Szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a Szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a Szerződés módosítására nem alkalmas. A módosítás csak a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően történhet.

10.2. Rendkívüli megszüntetés:

Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal – a Szerződést felmondani vagy attól elállni. A Megrendelő részéről történő azonnali hatályú felmondásra szolgáló oknak minősül, ha

- Vállalkozónak felróható késedelem folytán a késedelmi kötbér mértéke eléri a teljes nettó Vállalkozói Díj 15%-át;

- a Vállalkozó kettő (2) alkalommal a jelen szerződés 4.3. pontjában szereplő „Igen” vállalását hibásan teljesíti;

- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;

- Vállalkozó jelen Szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;

- Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz;

- jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak

- Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére

A felmondási idő kezdő időpontja az erről szóló értesítés kézhezvételének napja. Felek rögzítik, hogy az adott Fél a felmondást, elállást közlő levélben köteles megjelölni, hogy azonnali hatállyal kívánja a Szerződést megszüntetni. A Szerződés felmondása, vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes.

10.3. Elszámolás:

Amennyiben a Szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Xxxxx kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen Szerződéssel összefüggésben.

Amennyiben a Szerződés megszüntetésére Vállalkozónak felróható súlyos szerződésszegés miatt kerül sor, úgy ilyen esetben Vállalkozónak csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye.

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1. A Szerződés hatálya:

Jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba.

11.2. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében különösen a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban, valamint jelen Szerződésben: ,,Ptk.”), a Kbt., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban, valamint jelen Szerződésben: ,,Étv.”), a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai, az irányadóak.

11.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy megtérítendő kárként terheli a jelen Szerződés megszegése miatt esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatai, ha a Vállalkozó szerződésszegéséből vagy a Vállalkozónak felróható egyéb okból következett be.

11.4. A Szerződő Xxxxx kijelentik, hogy a jelen Szerződésből esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton, a Pp. előírásainak megfelelő egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, melynek sikertelensége esetén bármely jogvitájuk eldöntésére, ami a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

11.5. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletékességű, köteles a Vállalkozási szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

11.6. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrizheti a közpénzek felhasználását, az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő (vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél,

valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél.

11.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

Vállalkozónak legkésőbb a szerződés aláírásakor nyilatkoznia kell az átláthatóságról, a nyilatkozat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Vállalkozó képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja, vagy- ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

11.8. Részleges érvénytelenség:

Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen Szerződés bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül, a Szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a Szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

11.9.  Jogról való lemondás hiánya:

Jelen Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

11.10. Szerződés bizalmas kezelése:

Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltja.

11.11. Titoktartás:

Jelen Szerződés aláírásával Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti titokként kezeli. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, azokat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja. Vállalkozó ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói, teljesítési segédei tekintetében is köteles gondoskodni. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Vállalkozót jelen Szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli.

11.12. A Kbt. szerinti további kötelező rendelkezések:

Vállalkozó

a) nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

11.13. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

11.14. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

11.15. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen Szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

11.16. Vállalkozó ezúton is megerősíti minden az eljárás során tett nyilatkozatát, továbbá felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen Szerződés között ellentmondás nem áll fenn.

11.17. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy tárgy szerinti munkával kapcsolatos tevékenysége során a Megrendelő érdekeit messzemenően szem előtt tartja és Megrendelő érdekeit sértő előnyöket, jogokat nem szerez.

11.18. Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviseletére és a jelen Szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő felé.

Szerződő Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Jelen szerződés 4 példányban készült, amelyből 2 példány Vállalkozót, 2 példány Megrendelőt illeti meg.

Kelt.: Szeged, 2019. november hó 22. napján.