VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. postai cím: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.
Cégjegyzékszám: 01 10 042272
adószám: 10856417-2-44
számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt. bankszámlaszám: 10918001-00000002-22790044 képviseli: Xxxxx Xxxxx Elnök-vezérigazgató
mint megrendelő – továbbiakban „Megrendelő” –, másrészről:
név: […] székhely: […] postai cím: […]
Cégjegyzékszám:[…] adószám: […] bankszámlaszám: […] képviseli: […]
mint vállalkozó – továbbiakban „Vállalkozó” –,valamint
együttesen mint „Felek” között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.
Preambulum
Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Megrendelő „A Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, engedélyezési terveinek elkészítése”tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
„Kbt.”) 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (továbbiakban: „közbeszerzési eljárás”) folytatott le, mely közbeszerzési eljárás eredményeként kötik meg jelen Vállalkozási szerződést.
A Vállalkozó a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásban […] napi keltezésű ajánlatával elnyerte a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel a hatásvizsgálat és az építési,- és létesítési engedélyezési és környezetvédelmi tervek elkészítésének jogát az 1. számú mellékletben részletezett műszaki tartalommal.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Projekt ......... támogatásból kerül megvalósításra, így jelen szerződés hatályba léptető feltétele a Támogatási Szerződés megkötése a MÁV Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között.
I. A Szerződés tárgya
1. Jelen szerződés tárgya a vállalkozási szerződés 1. számú mellékletében részletezett műszaki tartalommal a 150-es számú vasútvonal korrekciójának tervezési előkészítése. A vasútvonal Soroksári úti szakaszának Ferencvárosi rendező-pályaudvar területére történő
áthelyezésével kapcsolatos tervezési feladatok, Budapest hosszú távú városfejlesztési-, valamint az Olimpiai Pályázat fejlesztési terveivel összhangban:
- 1 db döntéselőkészítő tanulmány készítése,
- 1 db megvalósíthatósági tanulmány készítése,
- 1 db környezetvédelmi engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a környezetvédelmi engedély megszerzése,
- 1 db komplex engedélyezési tervdokumentáció készítése, a létesítési- és építési engedélyek megszerzése
(továbbiakban: „Szerződéses Munkák”).
2. Vállalkozó köteles a Szerződéses Munkákat a Megrendelő jelen szerződésben meghatározott követelményeinek és utasításainak megfelelően, a jelen szerződés mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak alapján, az általában elvárható kiemelt szakértelemmel, gondossággal elvégezni.
Megrendelő követelményeit és a Vállalkozó által elvégzendő munkák leírását a jelen szerződés
1. számú melléklete tartalmazza. A melléklet magában foglalja mindazokat a feladatokat és feltételeket, amelyeket a teljesítés során a Vállalkozónak figyelembe kell vennie.
4. A Megrendelő kötelezettsége a szerződésszerű teljesítés esetén az elkészült munkarészek átvétele, valamint a vállalkozói díj kifizetése.
5. A Vállalkozó részletesen tájékozódott a feladat teljesítéséhez szükséges valamennyi feltételről és adottságról, tisztában van a kialakítandó létesítmény tervezésére és kivitelezésére, megépítésére vonatkozó jogszabályi feltételekkel, a vonatkozó hatósági előírásokkal, a Szerződéses Munkákat ennek figyelembevételével vállalja el, és ezek ismeretében határozta meg a közbeszerzési eljárásban adott ajánlati árat, mely, mint vállalkozói díj, jelen szerződés lényeges eleme.
II. Vállalkozói díj, számlázás, fizetési feltételek
1. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért összesen […] Ft + ÁFA, azaz […] Forint plusz Általános Forgalmi Adó Vállalkozói díjra jogosult.
Megrendelő előleget nem fizet.
Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig (azaz a Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállításának időpontjáig) köteles a jelen Szerződés 7. számú melléklete szerinti nyilatkozat (a továbbiakban: „Nyilatkozat”) felhasználásával nyilatkozni arról, hogy a Vállalkozó és az általa a jelen Szerződés teljesítésébe a Kbt. 138. §-a szerint bevont alvállalkozói egyenként mekkora összegre jogosultak a vállalkozói díjból.
A Vállalkozói díj, mely magában foglalja a munkadíjat és a szerzői jogdíjat, az alábbi ütemezés szerint kerül kifizetésre:
Ütemezés | Feladat megnevezése | Teljesítés határideje | Vállalkozói díj összesen (%, nettó Ft) |
1. | Döntéselőkészítő tanulmány elkészítése | A szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb 60. naptári nap1 | 7,5% nettó […]Ft |
I. ütem vállalkozói díja szerzői jogdíj nélkül | nettó […]Ft | ||
I. ütem szerzői jogdíja | nettó […]Ft | ||
2. | Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése | A szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb 120. naptári nap2 | 10% nettó […]Ft |
II. ütem vállalkozói díja szerzői jogdíj nélkül | nettó […]Ft | ||
II. ütem szerzői jogdíja | nettó […]Ft | ||
3. | Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése | A szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb 300. naptári nap 3 | 75% nettó […] Ft |
III. ütem vállalkozói díja szerzői jogdíj nélkül | nettó […].Ft | ||
III. ütem szerzői jogdíja | nettó […]Ft | ||
4. | A létesítési engedélyek megszerzése | A szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb 420. naptári nap (nem kötbérköteles határidő) | 7,5% nettó […]Ft |
ÖSSZESEN: | 100% nettó […] Ft | ||
A Vállalkozói díjat a mindenkor hatályos magyar jogszabályok szerinti ÁFA terheli.
2. A Vállalkozói díj fix átalánydíj, így a Vállalkozói díj magában foglalja a jelen szerződés tárgyául szolgáló feladatok teljes, szakszerű elkészítését, Vállalkozó valamennyi költségét (különösen a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozók, szakértők költségeit). A vállalkozói díj tartalmazza továbbá a felhasználási jog megszerzésével, illetve a továbbtervezési joggal kapcsolatos valamennyi díjat.
Az átalánydíj Vállalkozó által készített részletes árképzését jelen szerződés 2. számú melléklete határozza meg.
Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult részteljesítésről számla benyújtására az alábbi ütemezés szerint és fizetési határidővel, az alábbi összegben:
1 Ajánlattevő ajánlata alapján változni fognak az itt megadott teljesítési határidők! 2 Ajánlattevő ajánlata alapján változni fognak az itt megadott teljesítési határidők! 3 Ajánlattevő ajánlata alapján változni fognak az itt megadott teljesítési határidők!
- I. részszámla: A szerződés II. 1.1. pontjában (1. ütemben) meghatározott feladatok teljesítésigazolását követően kiállított számla ellenértékének teljesítése a Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. §-a alapján a Vállalkozó számlájában megjelölt számlaszámra történik, melynek összege nettó […] Ft + ÁFA, melyből nettó […] Ft+ ÁFA a vállalkozói díj, és nettó […] Ft+ÁFA a szerzői jogdíj.
- II. részszámla: A szerződés II. 1.2. pontjában (2. ütemben) meghatározott feladatok teljesítésigazolását követően kiállított számla ellenértékének teljesítése a Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. §-a alapján a Vállalkozó számlájában megjelölt számlaszámra történik, melynek összege nettó […] Ft + ÁFA, melyből nettó […] Ft+ ÁFA a vállalkozói díj, és nettó […] Ft+ÁFA a szerzői jogdíj.
- III. részszámla: A szerződés II. 1.3. pontjában (3. ütemben) meghatározott feladatok teljesítésigazolását követően kiállított számla ellenértékének teljesítése a Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. §-a alapján a Vállalkozó számlájában megjelölt számlaszámra történik, melynek összege nettó […] Ft + ÁFA, melyből nettó […] Ft+ ÁFA a vállalkozói díj, és nettó […] Ft+ÁFA a szerzői jogdíj.
- végszámla: A szerződés II. 1.4. pontjában (4. ütemben) meghatározott feladatok teljesítésigazolását követően kiállított számla ellenértékének teljesítése a Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. §-a alapján a Vállalkozó számlájában megjelölt számlaszámra történik, melynek összege nettó […] Ft + ÁFA.
3. Vállalkozó számláit akkor jogosult kiállítani és benyújtani, ha a szerződés teljesítésére vonatkozó jegyzőkönyv és teljesítésigazolás alapján a teljesítés szerződésszerűen megtörtént.
Vállalkozó a Szerződés alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos adójogszabályok szerinti formában és tartalommal állítja ki Megrendelő nevére. A számlákon feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával.
A Teljesítésigazoláson Megrendelő képviselője aláírásával igazolja, hogy Vállalkozó a jelen Szerződés tárgyát képező Munkát szerződésszerűen teljesítette, s jogosult számla kiállítására. A Teljesítésigazoláson fel kell tüntetni a tényleges teljesítés dátumát.
A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött Basware teljesítésigazolásának (3. számú melléklet) kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő Basware rendelésszáma, beruházás jelzőszáma és a Támogatási Szerződés száma. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A hiányosan megküldött számla (pl.: Basware rendelésszám hiányából) eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. A számla postázási címe: MÁV Zrt., 1426 Budapest, Pf. 24.
Felek rögzítik, hogy Megrendelőnek 10 munkanap áll rendelkezésére a Vállalkozó által kiállított számla ellenőrzésére.
4. A jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá tartozik.
5. MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A MÁV Zrt. írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással Vállalkozó szerződésszegést követ el a MÁV Zrt.-vel szemben, melynek alapján Vállalkozót kártérítési felelősség terheli.
6. A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.
7. A számla ellenértéke azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő számlavezető pénzintézete Megrendelő fizetési számláját a számla összegével megterhelte.
8. Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
9. A Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a jelen Szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül – a Megrendelő számára azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen Szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni A jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül.
Amennyiben a Vállalkozó a Nyilatkozata értelmében a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe:
A Megrendelő a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti kötelezettségeit kizárólag a Vállalkozó Nyilatkozatában megadottak szerint, annak birtokában teljesíti.
Vállalkozó köteles az alvállalkozókat a szerződésük megkötésekor – vagy amennyiben az ilyen szerződés megkötésére az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésébe történő bevonását megelőzően kerül sor, akkor az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésébe történő bevonásáig – tájékoztatni a számlák Kbt. szerinti fizetésének rendjéről, valamint arról, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben kiállított számlák ellenértékének pénzügyi teljesítését a Megrendelő fogja teljesíteni a részükre.
Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatában rögzítettek teljes körűségét, helytállóságát és valóságtartalmát semmilyen szempontból nem köteles vizsgálni és semmiféle felelősséget nem vállal a Vállalkozó által adott Nyilatkozatban foglaltakért. Felek rögzítik, hogy az előzőek szerinti felelősség-kizárás a Megrendelő oldalán minden körülmények között fennáll, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó Nyilatkozatában foglaltak hiányos, téves, hamis, pontatlan vagy a jelen Szerződés 6.
számú mellékletének aktuális változatával összhangban nem álló (a továbbiakban együtt: nem megfelelő) voltát felismerte vagy felismerhette-e.
Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó Xxxxxxxxxxxxxxx nem megfelelő voltát felismeri és megállapítja, hogy emiatt a Kbt.
135. § (3) bekezdés c) és/vagy d) pontja szerinti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően tudná teljesíteni, úgy köteles a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti kapcsolattartóját a Nyilatkozat nem megfelelő mivolta felismerésétől számított 3 (három) munkanapon belül írásban felszólítani a megfelelő tartalmú Nyilatkozat megtételére. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen bekezdés szerinti esetben a Kbt.
135. § (3) bekezdés c) és/vagy d) pontja szerinti kötelezettségei teljesítését jogosult mindaddig megtagadni, amíg a Vállalkozó megfelelő, javított adattartalmú Nyilatkozatot nem bocsát a Megrendelő rendelkezésére. Felek megállapodnak, hogy a jelen bekezdés szerinti esetből származó valamennyi kár, költség és az abból eredő felelősség a Vállalkozót terheli és sem Vállalkozó, sem az alvállalkozói nem jogosultak a Vállalkozó Nyilatkozatának nem megfelelő volta miatti bármely – így különösen késedelemből eredő – igényt érvényesíteni a Megrendelővel szemben. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződést ezen vállalkozói kötelezettségek és megrendelői jogosultságok ismeretében köti meg és vállalja, hogy a jelen pontban foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük olyan szerződéseket köt, melyek a Megrendelővel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják.
Megrendelő a Vállalkozó Xxxxxxxxxxxxxxx kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül írásban, a Vállalkozó Nyilatkozatában megadottak szerint felhívja a Vállalkozót, valamint rajta keresztül az alvállalkozókat, hogy a Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítását követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az Art. 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (harminc) napnál nem régebbi együttes adóigazolásukat Vállalkozón keresztül a Megrendelő részére.
Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítéseknek a Vállalkozó nyilatkozatában megjelölt ellenértékét – függetlenül attól, hogy a Vállalkozó alvállalkozói eleget tettek-e a számláik kiállítására vonatkozó kötelezettségüknek – a Vállalkozó számlája Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül közvetlenül utalja át a Vállalkozó és az alvállalkozók részére azzal, hogy amennyiben a Vállalkozónak vagy valamely alvállalkozójának a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolása alapján köztartozása van, a Megrendelő a Vállalkozó, illetve az adott alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.
Felek rögzítik, hogy Megrendelő kizárólag a jelen Szerződés pénznemében teljesít kifizetéseket és semmiféle felelősséget nem vállal abból eredően, ha Vállalkozó az alvállalkozóival nem ezen pénznemben kötött szerződést. Ennek megfelelően Vállalkozó az alvállalkozói teljesítések ellenértékét a jelen Szerződés II. pontja szerinti pénznemben köteles a Nyilatkozatában feltüntetni.
Megrendelő a más devizanemben meghatározott alvállalkozói teljesítések jelen szerződés szerinti devizanemre történő, Vállalkozó általi átváltását semmilyen szempontból nem ellenőrzi (kizárólag az összes vállalkozói és alvállalkozói teljesítés
összesített, jelen Szerződés szerinti devizanemben meghatározott értéke és a jelen szerződés szerinti meghatározott vállalkozói díj egyezőségét) és az utalásait a Vállalkozó és az alvállalkozók felé a jelen Szerződés pénznemében indítja, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó a Nyilatkozatában milyen pénznemben vezetett bankszámlákat jelölt meg, melyre a Megrendelőnek az utalást teljesítenie kell. Ennek megfelelően Megrendelő semmiféle felelősséget nem vállal az általa indított utalások Vállalkozó és az alvállalkozók számláján történő jóváírásával kapcsolatos esetleges költségekért, árfolyamveszteségekért, károkért, stb. Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat kifejezetten tudomásul veszi és a kifizetés pénznemével kapcsolatos megrendelői felelősség-kizárásról az alvállalkozóit tájékoztatja, továbbá velük olyan tartalmú szerződéseket köt, melyek az átváltással, árfolyamkockázattal, egyéb, kapcsolódó költségekre vonatkozó felelősségvállalást a Vállalkozó és alvállalkozói relációjában megfelelően kezeli és Megrendelőt az előzőek szerinti felelősség- kizárással összhangban minden felelősség alól mentesíti.
Megrendelő mindaddig jogosult a Vállalkozó számláját írásban visszautasítani, amíg az nem felel meg maradéktalanul a jelen Szerződésben és a Nyilatkozatban foglaltaknak. A hibás, hiányos, téves címre megküldött, a Nyilatkozatban foglaltaktól eltérő tartalmú vagy egyéb okból nem a jelen Szerződés rendelkezéseiben és/vagy a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelő számla visszautasításából eredően a Vállalkozó és alvállalkozói a Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthetnek és Vállalkozó köteles helyt állni a Megrendelőt az ilyen esetekből kifolyólag érő összes kárért. Az előzőek szerinti esetekben a fizetési határidő az adott, megfelelő számla kézhezvétele napjától számítandó. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződést ezen vállalkozói kötelezettségek és megrendelői jogosultságok ismeretében köti meg és vállalja, hogy a jelen pontban foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük olyan szerződéseket köt, melyek a Megrendelővel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják.
III.A szerződés teljesítése, teljesítési határidők
1. Vállalkozó köteles a műszaki dokumentációban meghatározott feladatokat, az ott meghatározott módon az alábbi ütemezés szerint teljesíteni:
1.1.Szerződés időtartama: a szerződés mindkét Fél által történő aláírás napján lép hatályba (azzal, hogy jelen szerződés hatályba léptető feltétele a Támogatási Szerződés megkötése), mely szerződéses munkák hiba- és hiánymentes teljesítéséig szól, amely előreláthatóan a szerződés hatálybalépéstől 4204 naptári napig tartó határozott időre jön létre, az alábbi ütemezéssel:
I. ütem | Döntéselőkészítő tanulmány elkészítése | A szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb5 60. naptári nap |
II. ütem | Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése | A szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb6 120. naptári nap |
III. ütem | Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése | A szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb7 300. naptári nap |
IV. ütem | A létesítési engedélyek megszerzése | A szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb 420. naptári nap, mely egyben a szerződés véghatárideje is (IV. ütem - nem kötbérköteles határidő) |
1.2. Döntés előkészítő és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (1. számú melléklet szerinti tartalommal) és a Megrendelő részére történő átadása magyar nyelven külön kötve, 6 példányban, papír alapon, és 6 példányban, elektronikus adathordozón pdf formátumban (CD/DVD) történik.
1.3. A szükséges, a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott engedélyezési terv elkészítése és a Megrendelő részére történő átadása magyar nyelven külön kötve, 4 példányban, papír alapon, és 4 példányban, elektronikus adathordozón szerkeszthető és .pdf formátumban (CD/DVD) történik.
2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által a szerződés hatálybalépésekor kért és a Megrendelőnek rendelkezésre álló valamennyi, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges adatot, információt, tényt legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül Vállalkozó részére átadja.
3. Vállalkozó két heti rendszerességgel konzultációs lehetőséget köteles biztosítani.
4. A Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt minden olyan körülményről, amely a szerződésszerű teljesítést hátrányosan érintheti.
5. Vállalkozó előteljesítésre a Ptk. 6:36. §-ban foglaltak alapján és Megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult.
6. A Megrendelő a teljesítést – felhatalmazással ellátott képviselője útján – jogosult ellenőrizni. A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy ez az ellenőrzés a vállalkozókra, alvállalkozókra is kiterjedhessen. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó kooperációs megbeszélést kezdeményezhet, ha az előzetes feladattervek módosítása, a késedelem vagy hibás teljesítés elkerülése, illetve a megfelelő előrehaladás bármilyen zavara azt indokolttá teszi.
5 Ajánlattevő ajánlata alapján változni fognak az itt megadott teljesítési határidők!
6 Ajánlattevő ajánlata alapján változni fognak az itt megadott teljesítési határidők!
Vállalkozó által az ajánlattétel során megajánlott GANTT diagramnak tartalmaznia kell a szerződés teljesítéshez igénybe venni kívánt személyek munkaidő ráfordítás tervezetét (2. számú melléklet függelékében meghatározott tartalommal).
Felek rögzítik, hogy a tanulmány/tervek átadása a Megrendelő részére átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik, amelyhez Vállalkozónak mellékelnie kell a részletes munkaidő kimutatásokat, valamennyi, a teljesítésben résztvevő szakértőre (név és adott esetben kamarai azonosító) vonatkozóan, összhangban a szerződés 2. számú melléklet függelékét képező GANTT diagram szerinti határidőknek megfelelő teljesítésre is. A Vállalkozó a munkálatok befejezését írásban jelenti és felszólítja a Megrendelőt az átvételre. Amennyiben a tanulmányban/tervekben olyan hiányosságokat állapítanak meg, amelyek befolyásolják a megvalósíthatósági tanulmány/tervek rendeltetésszerű felhasználását, a Megrendelő nem köteles a tanulmány/tervek átvételére.
7. Az esetleges hibákat, hiányosságokat és azok teljesítésére, javítására rendelkezésre álló határidőt legkésőbb a Szerződéses munkák átadás-átvételét követő 10 napon belül a teljesítésigazoló jegyzőkönyv kiállításának elutasításáról szóló értesítésben rögzítik. Vállalkozó a hibákat a Megrendelő által kitűzött határidőn belül köteles kijavítani. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a hibákat Vállalkozó költségén mással kijavíttatni.
8. Vállalkozó szavatol és felelősséget vállal a Szerződésben és az 1. számú mellékletben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, szabályszerűségéért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. A Vállalkozó szavatol azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely az átadott dokumentumok felhasználását akadályozza, vagy korlátozza.
9. Vállalkozó az engedélyköteles tervek Megrendelő általi elfogadásakor haladéktalanul köteles megindítani a hatósági engedélyeztetési eljárást.
IV. Alvállalkozók
1. A Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni.
2. A jelen Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen Szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 6. számú mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. Több Vállalkozó esetén (közös ajánlattétel esetén) Vállalkozónként külön nyilatkozatot kell benyújtani, és az egyes Vállalkozóknak a szerződés teljes értékéhez viszonyított teljesítési arányát is meg kell adni a nyilatkozatban.
3. Vállalkozó a Kbt. 138.§ (1) és (3) bekezdése alapján kijelenti, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladja meg a Vállalkozó saját teljesítési arányát és kijelenti, hogy a Kbt. szerinti teljesítési arányokról alvállalkozóit tájékoztatja, és velük olyan tartalmú szerződéseket köt, mely kötelezi az alvállalkozót, hogy nem vehet igénybe a saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
4. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 6. számú mellékletét érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítések arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 6. számú melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.
5. Vállalkozó fentiek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal – ideértve különösen a Kbt. 138. §
(1) bekezdésében és 138. § (5) bekezdésében foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők.
6. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 6. számú melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.
7. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) szabályai szerint felel.
8. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).
9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt.
139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.
10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.
11. Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
V. Együttműködés, kapcsolattartás
1. Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során elsődlegesen írásban (e-mail, telefax, levél stb.) kommunikálnak egymással. Különösen érvényesül ez a kötelezettség a Vállalkozó által készített javaslatok, megrendelői döntést igénylő kérdések, azok szakmai előkészítése, valamint a tájékoztatási kötelezettség körében. Amennyiben a döntés, intézkedés halaszthatatlan voltára, személyes jelenlétre vagy valamely más fontos körülményre tekintettel az írásbeli kommunikáció nem lehetséges vagy nem célszerű vagy nem gazdaságos a Felek jegyzőkönyvezett szóbeli közlése is hatályos. A szóbeli közlés tárgyát a Szerződés teljesítésére vonatkozó, valamint a jogosultságokat és kötelezettségeket lényegesen érintő esetben írásban is haladéktalanul rögzíteni kell.
2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésre vonatkozóan az alábbiakban megjelölt személyek útján tartják a kapcsolatot:
A Megrendelő szakmai kapcsolattartója:
név: […]
tel.: […]
fax: […]
e-mail: […]
A Vállalkozó kapcsolattartója:
Cím: […]
tel.: […]
fax: […]
email: […]
3. Vállalkozó külön is kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a Projektet, a szerződést, a Megrendelőt, vagy bármely, a teljesítés során vagy azzal összefüggésben tudomására jutott információt a Megrendelő előzetes, írásbeli jóváhagyása nélkül nem közöl harmadik felekkel, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a sajtót, médiát, bármely más, hírközlő, kommunikációs szervezetet, személyt, stb. A Vállalkozó bármilyen közlése előtt köteles a közlést teljes terjedelmében, formájában és tartalmában írásban közölni a Megrendelővel és a kommunikáció tilalmára vonatkozó kötelezettségének a Megrendelő írásbeli jóváhagyásáig eleget tenni. A Megrendelő jogosult a közléshez való hozzájárulását indokolás nélkül is megtagadni. A Vállalkozó jelen pont szerinti kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
VI. Szerzői jog
1. A Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
„Ptk.”) 6:251 § (1) bekezdése alapján a szerződés alapján elkészült, a műszaki leírásnak megfelelő dokumentumot(okat) átadja, ezek tekintetében Megrendelő a rendelkezés jogát kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében Megrendelő a vállalkozói díj maradéktalan kiegyenlítését követően azzal a szabadon rendelkezik. Vállalkozó a Ptk. 6:251 § (4) bekezdése szerint szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Szerződés alapján elkészült, a műszaki leírásnak megfelelő dokumentum(ok) felhasználását akadályozza vagy korlátozza.
2. Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében
használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át, illetőleg tovább adhatja, a mű (mű részlet), mint előzmény terv az egymásra épülő tervfázisokban szabadon felhasználható.
3. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. §
(6) bekezdése és X. fejezete alapján Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá Vállalkozó kifejezett engedélyt ad arra, hogy felhasználó a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon.
4. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen:
- a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás),
- a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére.
5. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át, illetve tovább tervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek felhasználását/kivitelezést akadályozza, vagy korlátozza.
6. Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a Vállalkozói díj tartalmazza.
7. Szerződő Xxxxx kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét – beleértve a felhasználási jogok díját is - a jelen szerződés II.1. pontja szerinti Vállalkozói díj tartalmazza.
8. Szerződő Felek kijelentik, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § alapján a Megrendelő az elkészített tervekkel kapcsolatosan minden további feltétel nélkül korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a Vállalkozó pedig jelen szerződés aláírásával nyilatkozik ezen felhasználási jogok további feltételek nélküli átruházásáról.
VII. Felelősségbiztosítás
A Vállalkozó felelősséggel tartozik azért, hogy rendelkezik a Tervezési feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal és a szerződés hatálya alatt érvényes tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvénynek a következő adatokat kell minimálisan tartalmaznia: a biztosító neve, a biztosítási kötvény száma, a kártérítési limit legalább a szerződésben meghatározott 500.000.000 Ft/év és 100.000.000 Ft/káresemény összegben, utánkövetési idő minimum 5 év.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezői felelősségbiztosítást a jelen szerződés hatályáig fenntartja 5 év utánkövetéssel. A tervezői felelősségbiztosítást a Megrendelő jogosult Vállalkozónál és/vagy a Biztosító társaságnál folyamatosan ellenőrizni, ezért a Vállalkozó a
Biztosítót a jelen szerződés 5. számú mellékleteként kezelt okiratban a Megrendelő tekintetében felmenti a titoktartási kötelezettsége alól.
VIII. Teljesítési biztosíték
1. Vállalkozó a nettó Vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegre Teljesítési biztosítékot szolgáltat a Megrendelőnek a szerződés hatálybalépését követő 5 banki munkanapon belül, amely teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel (átutalással), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel (továbbiakban: kötelezvény). A Teljesítési biztosíték a véghatáridő lejártáig érvényes.
2. A Vállalkozó a Teljesítési biztosítékot a szerződésszerű teljesítésének biztosítására nyújtja. A Vállalkozó nem szolgáltathat olyan Teljesítési biztosítékot, amely a Megrendelő feltétel nélküli igényérvényesítését korlátozná.
3. Amennyiben a Teljesítési biztosítékot Vállalkozó pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség vagy kötelezvény formájában nyújtja, úgy ezeknek az alábbi jellemzőkkel együttesen kell rendelkeznie:
- feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli;
- azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/pénzügyi intézmény);
- visszavonhatatlan;
- határozott idejű (szükség esetén meg kell hosszabbítani),
- kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve;
- Vállalkozó nem nyújthat be olyan pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát/készfizető kezességi nyilatkozatot/kötelezvényt Megrendelőnek, melyre vonatkozó igénybejelentéshez az eredeti példány benyújtása szükséges.
Bank által vállalt garancia választása esetén annak a Megrendelő által elvárt mintáját jelen szerződés 8. számú melléklete tartalmazza.
4. Óvadék nyújtása esetén:
A Megrendelő az óvadék összegéből a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén igényét közvetlenül kielégítheti. A Teljesítési biztosíték érvényességi idejének lejártakor a Megrendelő az óvadék összegét haladéktalanul visszautalja a Vállalkozó bankszámlájára. Megrendelő az óvadék után kamatot nem fizet.
5. Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosítása, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított — készfizető kezességvállalást tartalmazó — kötelezvény esetén:
A Teljesítési biztosítékból a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelő igényét közvetlenül kielégítheti. A Teljesítési biztosíték érvényességi idejének lejártát követően a Megrendelő a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia/készfizető kezességi nyilatkozat, vagy kötelezvény eredeti példányát a Vállalkozó kérésére visszaadja.
6. A Teljesítési biztosíték részenként is igénybe vehető. A Vállalkozót általános kötelezettség terheli, hogy a Teljesítési biztosíték mértékét – amennyiben a Megrendelő azt részben vagy teljesen igénybe vette – haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül visszapótolja,
eredeti mértékére kiegészítse, vagy az eredeti mértéknek megfelelő új biztosítékra kicserélje.
7. Amennyiben a Vállalkozói díj bármilyen okból módosításra kerül, a Vállalkozó köteles a szerződés módosításának hatályba lépésétől számított 15 napon belül a Teljesítési biztosítékot a megnövelt díj alapján számított összegre kiegészíteni, vagy a Teljesítési biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Teljesítési biztosítékra kicserélni, illetve jogosult a Teljesítési biztosítékot a csökkentett Vállalkozói díj alapján számított összegnek megfelelően módosítani, vagy a Teljesítési biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Teljesítési biztosítékra kicserélni.
8. Amennyiben a teljesítési határidő bármilyen okból meghosszabbításra kerül, Vállalkozó köteles a szerződés módosításának hatályba lépésétől számított 15 napon belül a Teljesítési biztosítékot a meghosszabbított teljesítési határidőig szóló biztosítékkal kiegészíteni, vagy a Teljesítési biztosítékot az új teljesítési határidőnek megfelelő időpontig érvényes Teljesítési biztosítékra kicserélni.
9. Megrendelő jogosulttá válik a Teljesítési biztosíték részben vagy teljes egészében való lehívására egyoldalú nyilatkozattal, amennyiben a szerződés teljesítése Vállalkozónak felróható okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, meghiúsul, illetőleg a szerződés teljesítését a Vállalkozó részben vagy teljes egészében megtagadja.
10. A Teljesítési biztosíték igénybevétele nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a Teljesítési biztosíték összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
11. A Teljesítési biztosítékokkal kapcsolatos valamennyi kiadást Vállalkozó viseli.
12. A jelen fejezet szerinti kötelezettségeinek bármelyikének elmulasztása esetén a Megrendelő jogosult szerződésszegésre való hivatkozással választása szerint jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a vállalkozói szerződésszegésre vonatkozó jogkövetkezményeket alkalmazni, valamint Megrendelő a Teljesítési biztosíték összegére jogosulttá válik.
IX. Szerződésszegés és következményei
1. Amennyiben Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követő 5 banki munkanapon belül a jelen szerződés VIII.1. pont szerinti teljesítési biztosítékot nem teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a szerződést felmondani.
2. Késedelmes (rész)teljesítés esetén a Vállalkozó a szerződésben rögzített határidőn belül nem teljesített, úgy a Vállalkozó köteles késedelmi kötbért fizetni.
2.1. A kötbér alapja: a II. 1. pont 1. ütemében, II. 1. pont 2. ütemében és a II. 1. pont
3. ütemében rögzített nettó vállalkozási díj összege.
2.2. A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeket olyan okból, – amelyért a Vállalkozó felelős, a Szerződést megszegi, azaz nem a Szerződésben megállapodott teljesítési határidőre történő teljesítése (késedelmes teljesítés) esetén, a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a kötbéralap 0,5 %-a, maximum a kötbéralap
15%-a.
2.3. Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridő elmulasztása a Szerződés nem teljesítését eredményezi. A póthatáridő kitűzése, illetve a Szerződés nem teljesítése sem mentesíti Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól.
2.4 Megállapodás hiányában a Megrendelő által megszabott határidő alkalmazandó.
A kötbérfizetési kötelezettség a késedelem megszűnésének időpontjában vagy a póthatáridő lejártakor esedékes.
2.5. Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben rögzített bármely határidőt bármely okból elmulasztja, és nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett (vagy a Megrendelő által egyoldalúan meghatározott) póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a Szerződést nem teljesítettnek kell tekinteni.
Nem teljesítettnek minősül a Szerződés abban az esetben is, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a Szerződést megszegi, úgy a Megrendelő a Szerződést – részben vagy egészben – felmondja. Nem teljesítés esetén Vállalkozó nem teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kötbéralap 15 %-a, amely a Megrendelő – részleges vagy teljes
– felmondási szándékának bejelentésekor, a póthatáridő tűzése nélkül a teljesítési határidő utolsó napját követő napon, illetve a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelen leteltének napján követő napon esedékes.
2.6. A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bizonylatot (terhelő levelet) állít ki és küld meg a Vállalkozónak. A Megrendelőnek – a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén - jogában áll kötbérigényét a Vállalkozónak jelen Szerződés alapján fizetendő díjazás összegébe beszámítani vagy egyéb módon érvényesíteni.
2.7. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak, így akár együttesen, akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint.
A Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés - fizetési kötelezettségét köteles 30 napon belül teljesíteni.
3. A hibák és hiányosságok jegyzéke alapján kijavított, illetve pótolt munkarészeket a Megrendelő legfeljebb 8 napon belül megvizsgálja és dönt a teljesítés-igazolás kiadásáról.
4. Vállalkozói szerződésszegésre tekintettel történt megrendelői felmondás esetén – amennyiben a szerződés osztható szolgáltatás teljesítésére irányul, azaz a teljesítés önállóan is felhasználható részteljesítésekre (tervezési munkarészekre) oszlik – a Ptk. 6:149. § értelmében a szerződésszegés következményei csak arra a részteljesítésre következnek be, amellyel a Vállalkozó késedelembe esett.
5. A késedelmes teljesítés elfogadásától és a késedelmi kötbér megfizetésétől függetlenül a Megrendelő nem mond le az őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről.
X. Üzleti titok, közérdekű adatok
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.
2. Felek rögzítik, hogy a vonatkozó előírások alapján a szerződés azon adatai, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli, nem minősülnek üzleti titoknak.
3. Felek magukra nézve kötelezőnek tekintik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63. § vonatkozó rendelkezései, és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
4. A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél.
5. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő adatkezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező munkáról a médiának, más harmadik félnek Megrendelő jóváhagyása nélkül nem nyilatkozhat.
XI. Záró rendelkezések
1. Jelen szerződés a MÁV Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között létrejött, a jelen szerződés tárgyához kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötése napján lép hatályba, illetve amennyiben a Támogatási Szerződés jelen szerződés Xxxxx általi aláírását megelőzően kerül megkötésre, úgy jelen szerződés mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba.
2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. „szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét vagy a szerződés szempontjából releváns tevékenységet a szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül jogosult a szerződésbe a MÁV Zrt. pozíciójában belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.
3. A Vállalkozó jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs
feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. A szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a Megrendelővel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a Megrendelőt nem terheli.
4. Vállalkozó megismerte és elfogadja a MÁV Zrt. Etikai Kódexét (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxx-xxxxx), az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.
5. A jelen Szerződés kizárólag a Xxxxx közös megegyezésével, írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint módosítható, a Felek cégszerű aláírásával. Szóban, ráutaló magatartással a Szerződés nem módosítható.
6. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás.
7. Továbbá Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy
- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
8. Fenti bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult, Megrendelőt kártalanítási kötelezettség nem terheli.
9. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.
10. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.
11. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy békés úton rendezzék a Szerződéssel kapcsolatban, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező vitát.
12. Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az Szjt., a Kbt., továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
13. Amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a Szerződés többi része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a feleknek olyan megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának.
14. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek az alábbiak:
1. számú melléklet: Műszaki, szakmai tartalom
2. számú melléklet: Az ellenszolgáltatás összegének bontása függelék: GANTT diagram
3. számú melléklet: BW teljesítésigazolás minta
4. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat
5. számú melléklet: Felelősségbiztosítás
6. számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról
7. számú melléklet: Vállalkozó nyilatkozata a Kbt. 135. § (3) bekezdése a) és b) pontjában foglaltakkal összhangban
8. számú melléklet: Bank által kiállított garancia minta teljesítési biztosítékhoz
Budapest, ...........................
Megrendelő MÁV Zrt. | Vállalkozó |
1. számú melléklet: Műszaki, szakmai tartalom
MŰSZAKI TARTALOM
I. Műszaki leírás
▪ A 150-es számú vasútvonal korrekciójának tervezési előkészítése. A vasútvonal Soroksári úti szakaszának Ferencváros rendező-pályaudvar térségébe történő áthelyezésével kapcsolatos tervezési feladatok, Budapest hosszú távú városfejlesztési-, valamint az Olimpiai Pályázat fejlesztési terveivel összhangban
A projekt fő gazdasági-társadalmi célja a vasútvonal bevezető szakaszának a városszerkezet fejlődését lehetővé tevő áthelyezése és az országos hálózattal való kapcsolatának javítása. Az új nyomvonal hozzájárul a vasútvonal fővárosi közlekedési rendszerrel való kapcsolatának fejlődéséhez, amely összhangban van Budapest hosszú távú közlekedés- és városfejlesztési terveivel és lehetővé teszi a 2024. évi olimpiai játékok Olimpiai park klaszter helyszíneinek felszabadítását.
▪ Teljes mennyiség
A 150-es számú vasútvonal korrekciójának tervezési előkészítése. A vasútvonal Soroksári úti szakaszának Ferencvárosi rendező-pályaudvar területére történő áthelyezésével kapcsolatos tervezési feladatok, Budapest hosszú távú városfejlesztési-, valamint az Olimpiai Pályázat fejlesztési terveivel összhangban:
- 1 db döntéselőkészítő tanulmány készítése
- 1 db megvalósíthatósági tanulmány készítése
- 1 db környezetvédelmi engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a környezetvédelmi engedély megszerzése
- 1 db komplex engedélyezési tervdokumentáció készítése, a létesítési- és építési engedélyek megszerzése
A nyertes Ajánlattevő feladata a tárgyi dokumentációban részletezett közlekedésfejlesztési elképzelés kidolgozása, döntéselőkészítő tanulmány keretén belül az átalakított közlekedési rend vasútforgalmi-, és üzemeltetési hatásvizsgálatának elkészítése, a városi kötöttpályás és egyéb közlekedési kapcsolatok fejlesztésének vizsgálata, a Csepeli iparvágányi kiszolgálásának biztosításával. A döntéselőkészítő tanulmányban megfogalmazott fejlesztési elvek elfogadását követően részletes megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni, ami alapján a kidolgozandó engedélyezési dokumentáció műszaki jellegű diszpozíciója egyértelműen meghatározható. A kiválasztott műszaki tartalomra környezetvédelmi hatásvizsgálat készítése, az engedélyezési eljárás lebonyolítása és az engedély megszerzése. Komplex műszaki engedélyezési (építési és a szükséges bontási) tervdokumentáció elkészítése. Az engedélyezési- és létesítési eljárások lefolytatása.
▪ Feladatleírás
A projekt célja a döntéselőkészítő tanulmány és a megvalósíthatósági tanulmány eredményeképpen megfogalmazott változatra olyan engedélyezési tervek elkészítése, amely alapján az engedélyezési eljárás lefolytatható.
A vasúti nyomvonal módosítása lehetséges Pesterzsébet megállót követően a Gubacsi-híd térségében kezdődik a Soroksári út alatti átvezetéssel a Határ út irányába. A Ferencvárosi rendező-pályaudvar felé az Illatos út felett különszintű műtárgyban folytatódik és részben a rendezővágányok felhasználásával kapcsolódik az 1. számú Keleti pu. – Hegyeshalom
vasútvonalhoz. A nyugati és a keleti irányú kapcsolatokat elsődlegesen ún. deltakapcsolatok létesítésével kell biztosítani a rendező-pályaudvari funkciók felülvizsgálata és átalakítása mellett.
A keleti irányú kapcsolat alternatívájaként vizsgálni kell:
- Soroksár állomás előtti kiágazással a régi „Burma-vágány” és a 142. vonal nyomvonalán Kőbánya-Kispest állomás érintésével kialakított fejpályaudvari kapcsolatokat,
Az elővárosi vasúti közlekedés új városi átadópontjának létesítési lehetőségét Határ úti metróállomás térségében.
Részletes feladatleírás, a nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok többek között:
1) Döntéselőkészítő tanulmány elkészítése
• A projekt háttere, a fejlesztés indoklása
o kapcsolódó városszerkezeti fejlesztési kérdések vizsgálata, kiemelten az Olimpiai fejlesztésekkel kapcsolatos kérdésekre
o érintett városi kötöttpályás és egyéb közlekedési rendszerek fejlesztésének kérdése és lehetőségei
o gazdasági-társadalmi elemzés (területi adottságok, térségi gazdasági, területfejlesztési, ingatlanfejlesztési, környezetvédelmi stb. folyamatok)
o vasúti hálózati kapcsolatok elemzése, az üzemeltetési folyamatok ismertetése, kiemelten a Ferencváros Rendezőpályaudvar hálózati szerepére, valamint a kapcsolódó Ferencváros – Kelenföld közötti kapcsolat és a BILK kiszolgálás érintettségére, a hálózati adottságok értékelése (mennyiségi és minőségi mutatók, szolgáltatási színvonal stb.)
o a területet érintő ismert városi és vasúti, valamint egyéb közlekedési fejlesztések bemutatása és összehangolása
• A jelenlegi helyzet bemutatása, értékelése, elemzése
o vasúti személy- és teherforgalmi adottságok, menetrendi kínálat
o vasúti infrastruktúra állapot (a vasúti pálya és tartozékai, a személy- és áruforgalmi, valamint üzemi létesítmények)
o vasúti jármű- és eszköz adottságok, karbantartási-fenntartási helyzet
o kapcsolódó közúti kötöttpályás személyforgalmi adottságok, menetrendi kínálat
o kapcsolódó közúti kötöttpályás infrastruktúra állapot
o kapcsolódó közúti kötöttpályás jármű- és eszköz adottságok, karbantartási- fenntartási helyzet
o érintett ingatlanok tulajdoni ás ingatlanrendezési adottságai
o az áthelyezésre kerülő vonalszakaszon a magasépítmények funkcionális és műszaki vizsgálata, a pótolandó funkciók meghatározása
• Fejlesztési igények meghatározása
o a kereslet (személy- és teherforgalmi) meghatározása a kapcsolódó fejlesztési projektekkel összhangban, rendszerszinten, a különböző üzemi „modulok” bemutatásával
o funkcionális elemzések (eljutási mátrixok, műszaki paraméter lehetőségek és szükségletek) az igény alapú infrastruktúra fejlesztés érdekében,
o ingatlanfejlesztés funkcionális igényeinek bemutatása
o új megállóhely utasáramlásának, átszállási lehetőségeinek bemutatása, a létesítendő utasforgalmi létesítményekkel, környezeti rendezéssel
• Fejlesztési lehetőségek műszaki ismertetése
o SWOT elemzés készítése a műszaki célkitűzések meghatározásának érdekében fejlesztési (műszaki és hálózati) változatok alkotása, vizsgálata: kiinduló állapot ismertetése, a változatok meghatározásának szempontjai
o a lehetséges változatokhoz tartozó beruházási költségek és a kivitelezési időszükséglet előtanulmány szintű meghatározása, az építési organizációs kérdések előzetes áttekintésével
A munkarész célja a döntéshozók számára a projekt bemutatása, a kapcsolódó közlekedési rendszer- és hálózati szintű összefüggések ismertetése, a megoldási lehetőségek műszaki feltételrendszerének megvilágítása, a részletes megvalósíthatósági tanulmányban kidolgozásra kerülő változatok bemutatása és a továbbtervezéshez szükséges döntések meghozatala. A részletes megvalósíthatósági tanulmányban tovább vizsgálandó a projekt területi lehatárolása.
2) Részletes megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítése
A döntéselőkészítő tanulmányban meghatározott változatok városszerkezeti, és –fejlesztési, vasúti hálózati, műszaki, valamint gazdasági megvalósíthatóságának részletes vizsgálata, a kapcsolódó forgalmi- és üzemi és egyéb elemzések elvégzésével.
A tanulmány felépítésében feleljen meg az EU 2014-2020 között, a kohéziós eljárásokban alkalmazott infrastruktúrafejlesztésekre vonatkozó gazdasági és műszaki költségelemzések számára előírt feltételeknek.
o a projekt meghatározása, a célok bemutatása és azok illeszkedése az EU és a szak- valamint várospolitikai fejlesztésekhez
o keresleti modell felállítása, a kereslet meghatározása
o forgalmi- üzemi változatok bemutatása, hatása a hálózat és a városi környezet működésére
▪ menetrendi kérdések
▪ kapacitásvizsgálatok
▪ üzemeltetési- és fenntartási kérdések (vasúti és városi szempontokból is)
o műszaki változatok kidolgozása
▪ Infrastruktúrafejlesztések
▪ természeti és épített ingatlan fejlesztések
▪ környezetvédelmi kérdések, előzetes beavatkozások meghatározása, környezetvédelmi felmérések
▪ műszaki kivitelezhetőség, beruházási költségek és kivitelezési időszükséglet
o a kiválasztott változat döntéshozók általi elfogadtatása
o CBA elkészítése a kiválasztott változatra
o A tanulmány készítőjének feladata a NIF Zrt. által kiírt/kiírni tervezett Kelenföld- Ferencváros III. vágány kiépítése engedélyezési terv készítőjével, illetve a tárgyban elkészült tanulmánytervvel való összhang megteremtése, a szakmai illeszkedés biztosítása.
3) Engedélyezési terv dokumentáció (ET) elkészítése a kiválasztott műszaki változatra a teljesség igénye nélkül:
• forgalmi-üzemi vizsgálat a kiválasztott műszaki változatra
• technológiai terv kidolgozása az új üzemi folyamatokra
• környezetvédelmi hatásvizsgálat elkészítése, a környezetvédelmi engedély megszerzése
• komplex szakági engedélyezési tervek elkészítése, az engedélyezési tervszinthez tartozó létesítési- és építési engedélyek megszerzése
• önálló ingatlan fejezet, amely tartalmazza a kiindulási állapot szerinti, valamint a kialakuló infrastruktúrához igazodó ingatlan viszonyokat, végrehajtandó ingatlanrendezési és egyéb szükséges feladatokat
o tulajdonosi
o ingatlan rendezési
o ingatlan hasznosítási
o környezetvédelmi, kármentesítési szempontok szerint
• építés alatti organizációs kérdések megvizsgálása
• vonatpótlás: A kivitelezés során a kapacitáskorlátozások közúti személyszállításra történő terelésének vizsgálata, infrastruktúra kialakítás és menetrendi összehangolások elkészítése
▪ A fenti feladatok során elvégzendő munkarészek (a teljesség igénye nélkül):
• A keresleti igények meghatározása, a várható közlekedési (utas- és áruforgalmi) igények felmérése, a forgalmi helyzet részletes bemutatása és a forgalmi modell megalapozása. Az utas- és áruforgalmi igényeket befolyásoló tényezők, folyamatok várható alakulásának meghatározása. Részletes személy- és áruforgalmi prognózis készítése.
• A magyar és az EU-s közlekedéspolitikához, jogszabályokhoz, közlekedésfejlesztési stratégiákhoz való illeszkedés vizsgálata.
• Környezeti vizsgálat elvégzése (hatások összefoglalója), melynek célja, hogy feltárja a terület jelenlegi helyzetét, elemezze konfliktus pontjait, azok kialakulásának okait, illetve az eddigi intézkedések tapasztalatait. Ennek során részletesen be kell mutatni a projektben szereplő közlekedésfejlesztés környezetének közlekedés hálózati-, infrastrukturális-, szabályozási-, építészeti környezetét, kitérve a környezetvédelmi szempontokat is.
• Környezeti hatástanulmány (továbbiakban KHT) készítése a 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet előírásai szerint, valamint közreműködés a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban.
• Az MT és az ET megvalósításához rendelkezésre álló tanulmányok, szakmai anyagok beszerzése, rendszerezése és értékelése.
• Döntéselőkészítő tanulmány készítése az üzemeltetőnél (MÁV) jelenleg rendelkezésre álló térinformatikai és egyéb felmérésekből származó adatok alapján.
• Lehetséges műszaki változatok meghatározása, vizsgálata: kiinduló állapot ismertetése, a változatok meghatározásának szempontjai, a személy- és áruszállítási kereslet alapján az infrastruktúra fejlesztés igényének meghatározása. Az üzemi modulok meghatározása.
• Összehasonlító elemzés, átfogó nemzetgazdasági szintű hatékonyságvizsgálat.
• Összefoglaló értékelés, javaslat az optimális változatra.
• A kiválasztott változat részletes bemutatása.
• A kiválasztott változatra projektcsomagok kidolgozása, projektcsomag szintű hatások becslése, számszerűsítése (a projektcsomag szintű költségek és hasznok becslése, célja a projektcsomagok egymás közötti összehasonlíthatóságának biztosítása).
• Pénzügyi és költség-haszon elemzés készítése több változatban, mely alátámasztja és megalapozza a döntést a kiválasztott változat vonatkozásában.
• Az infrastruktúrafejlesztés leírása. Költségek részletes becslése (pl. beruházási költségek, üzemeltetési, fenntartási költség).
• Hatások részletes becslése (a várható utas- és áruforgalmi volumenek, eljutási idők, az egyes szcenáriók várható környezeti és városszerkezeti hatásai).
• Szükséges ingatlanrendezési tervek, a rendezési terv módosításához szükséges anyag összeállítása.
• Intézményi, szervezeti, szabályozási és üzemeltetési irányelvek meghatározása.
• A felszabaduló területek hasznosítási lehetőségei.
• Funkcióvizsgálat, érzékenység- és kockázatelemzés.
• A helyi és helyközi közösségi közlekedés résztvevőivel, az érintett önkormányzatokkal, az Olimpiai pályázat előkészítőivel, a NIF Zrt-vel egyeztetni szükséges.
• A MÁV Dunai vasúti átkelőket érintő fejlesztési terveivel való összhang megteremtése.
• Finanszírozási terv elkészítése.
• A kiválasztott tervváltozatra tervezési feladat az engedélyezési tervek elkészítése és a környezeti hatástanulmány összeállítása. Vasúthatósági létesítési engedély, útépítési engedélyek, műtárgyépítési engedélyek és környezetvédelmi engedélyezési eljárások lefolytatása, építési és környezetvédelmi engedélyek megszerzése.
• Törekedni kell az interoperabilitás feltételeinek biztosítására.
• Már a tervezés során is kiemelt figyelmet kell fordítani Ferencváros Rendező-pályaudvar tervezett átépítése alatt a folyamatos üzemeltetés fenntarthatóságára és a BILK folyamatos kiszolgálásának biztosítására, illetve funkcióinak esetleges (pl. Rákos állomásra történő) áttelepítésének ütemezésére.
▪ A tervezés során figyelembe veendő egyéb kapcsolódó fejlesztések
• A fejlesztést a Budapest – Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának az egyes kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítésének forrásigényéről szóló 1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozatban megfogalmazott teljesülésével összhangban kell elkészíteni.
• Figyelembe kell venni a vasútüzemi és forgalmi viszonyokat jelentősen javító harmadik vágány megépítését a Keleti pu. - Ferencváros pu. - Kelenföld pu. szakaszon, mely szorosan kapcsolódik a CEF forrásokból átépíteni és bővíteni tervezett déli összekötő Duna-híd projekthez.
• A 150-es vonal ferencvárosi kiágazása a budai- és a pesti oldal irányában meghatározza a Ferencváros – Kelenföld közötti 3. vágány és a tervezett Danubius és Fradiváros megállóhelyek kialakíthatóságát, így különösen fontos a két projekt közös, összehangolt előkészítése.
• Az Olimpiai park klaszter helyszíneinek felszabadítása okán szükségessé válik a Csepeli Szabadkikötő iparvágányait kiszolgáló Soroksári úti rendező-pályaudvar üzemi technológiájának átalakítása vagy akár áttelepítése is. A nagyvasúti összefüggéseken felül a fejlesztés érinti a H6-os HÉV meglévő nyomvonalát és távlati fejlesztési lehetőségeit a Közvágóhíd és a Határ út közötti szakaszon, valamint a 3-as és az 51-es villamosok vonalvezetését is a Határ út – Gubacsi út csomópont térségében.
• Ferencváros rendező területén a Csepeli Szabadkikötő iparvágányaival való kapcsolatot
biztosítani kell. Amennyiben a Soroksári úti rendező-pályaudvar áttelepítése is szükségessé válik, akkor annak funkcióját is e helyütt kell biztosítani. A vágányhálózat átépítése érinti az energiaellátás, a felsővezetéki rendszer, a biztosítóberendezés, a távközlés és a forgalomirányítás létesítményeit is. A beruházás a vasúti infrastruktúra átépítése mellett jelentős közúti beavatkozásokat és vasúti- és városi közműkiváltásokat is tartalmaz.
• A projekt a Xxxxx Xxxxxx Nemzetközi Repülőtér vasúti kapcsolatának biztosítása és a körvasúti megállóhelyek létesítése tárgyú fejlesztésekkel is összefüggésben áll
▪ A tervezési feladat ütemezése
1) Döntéselőkészítő tanulmány elkészítése (60 nap) a szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb 60. nap
2) Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (60 nap) a szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb 120. nap
3) Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése (180 nap) a szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb 300. nap
4) A létesítési engedélyek megszerzése (120 nap) a szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb 420. nap
Az 1) és 2) munkarészeket illető döntéseket a Megrendelő által kiválasztott Testület (PIB) fogja meghozni, melyre a tanulmányok ismertetését követő 15 munkanap áll rendelkezésre. A döntések meghozatala érdekében a Bizottság folyamatos tájékoztatása szükséges már a tervezés korai szakaszában is.
A döntéselkészítő tanulmányt és a megvalósíthatósági tanulmányt digitális, szerkeszthető és nem szerkeszthető formátumban, valamint 6-6 példány nyomtatott változatban kell szállítani.
Az engedélyezési tervek végszállítása előtt 30 nappal bírálati engedélyezési tervet kell szállítani digitálisan (szerkeszthető és PDF), valamint papír alapon 4-4 példányban úgy, hogy a Megbízó/Üzemeltető által javasolt változtatásokat határidőn belül át lehessen vezetni.
További kiegészítések:
A tervező és a majdani kivitelező figyelmét fel kell hívni arra, hogy Ferencváros állomás területe rendkívül érzékeny. Vélhetően környezetében helyezkedhetett el az egykori Gubacs település, melynek régészeti feltárása a vasútépítés idején valószínűleg nem történhetett meg. A csomópont a II. világháború során a szövetségesek fontos célpontja volt, így bombázások sora érte, így lőszermentesítésére különös gondot kell fordítani.
2. számú melléklet: Az ellenszolgáltatás összegének bontása és függelék: GANTT diagram
3. számú melléklet: BW teljesítésigazolás minta
MÁV Zrt. által kiadott Baswareteljesítés igazolás minta MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.
Basware Teljesítés Igazolás
Vállalkozó neve: |
Vállalkozó telephelye: |
Számlabenyújtási hely: |
Vevő neve: |
Vevő címe: |
Rendelés száma: |
Teljesítés dátuma: |
Típus: |
Költségviselő: |
Munka megnevezése:
===============================
Munka műszaki tartalma:
===============================
Rendelési sor száma | Leírás | Mennyiség | ME | Egységár | Nettó | Projekt | Projekt Alfela dat |
1 |
Teljes összeg: Ft + ÁFA
Kiállító neve:
Telefonszám:
Szolgálati helye:
Kiállítás Dátuma:
Kérjük Xxxxxx Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek a rendelés számát.
Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező esetben a számlát nem áll módunkban befogadni.
4. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………… kijelentem, hogy a …………………………..
ajánlattevő és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt számon
……………………napján „…………………………..……………" tárgyában létrejött szerződéssel (a továbbiakban: „Szerződés”) és annak teljesítésével összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem.
Tudomásul veszem, hogy a ……………………………………….. projekt (a továbbiakban:
„Projekt”) kapcsán, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. elsőrendű üzleti érdeke, hogy a döntés előkészítő tanulmánnyal/tervekkel kapcsolatban kizárólag azon tények, információk jussanak a projektben résztvevő egyéb érdekeltek tudomására, amihez a MÁV Zrt. kifejezetten hozzájárult. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Projekttel összefüggésben kizárólag a MÁV Zrt. közvetítésével, vagy kifejezett felhatalmazásával tartható kapcsolat a Projektben résztvevő egyéb érdekeltekkel.
Kijelentem, hogy a ……………………… ajánlattevő és azzal tulajdonosi kapcsolatban lévő vállalkozások a Szerződéssel összefüggésben, annak hatálya alatt és a Szerződés teljesítését követő 36 hónapig a Szerződés teljesítésének tényéről, a Szerződés teljesítésének körülményeiről, a Szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomására jutott tényekről, adatokról információkról a MÁV Zrt. kifejezett hozzájárulása nélkül nem adhat át információt, nem biztosít azokhoz hozzáférést és a legszigorúbb üzleti titokként kezeli azt.
A ………………………………. ajánlattevő fent meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azokra az információkra,
- amelyek közzétételére, illetve rendelkezésre bocsátására a Feleket jogszabály kötelezi;
- amely egyébként jogszerűen válik elérhetővé.
Budapest, …………………….
………………………………………………
5. számú melléklet
Felelősségbiztosítás*
*Szerződéskötéskor csatolandó
6. számú melléklet
Nyilatkozat alvállalkozókról
Alulírott ………………….(név, beosztás), a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..; cégjegyzékszám: ;
adószám:………………………..; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint vállalkozó és a MÁV Zrt., mint megrendelő között a……………………………… tárgyában (dátum)
napján kötött Vállalkozási szerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi alvállalkozók kívánja bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott Vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Alvállalkozó 1.8
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe (dátum) napjától bevont alvállalkozó9
Alvállalkozó 2.
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe (dátum) napjától bevont alvállalkozó10
……………….., 201………………..
………………… Vállalkozó cégszerű aláírása
8 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.
9 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!
10 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum
is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!
7. számú melléklet
Vállalkozó nyilatkozata a Kbt. 135. § (3) bekezdése a) és b) pontjában foglaltakkal összhangban
Alulírott ………………….. (név), a …………………………. (Vállalkozó teljes cégneve) (székhely ;
adószám:…………………………..; cégjegyzékszám:… ; a továbbiakban: Társaság) képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 135. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban polgári és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint vállalkozó és a MÁV Zrt., mint megrendelő között a tárgyában
…………………..(dátum) napján kötött Vállalkozási szerződés alapján a Társaság, valamint a teljesítésbe általa a Kbt. 138. § szerint bevont, alábbiak szerinti alvállalkozók egyenként a lent megjelölt összegre jogosultak a vállalkozói díjból.
1. a teljes, pontos cégnév /név | 2. székhel y/lakcím | 3. elérh etőség, melyre a Kbt. 135. § (3) bek. c) pontja szerinti megrendelői értesítés megküldend ő | 4. cégjegyzéks zám/egyéni vállalkozói igazolvány száma/személyi igazolvány száma | 5. adó szám | 6. száml avezető bank megnevezése | 7. bankszá mlaszám, melyre a megrendelő az utalást teljesíteni köteles | 8. a vállalkoz ói díjból az adott személyt megillető bruttó összeg a szerződé s devizane mében meghatá rozva | 9. a vállalkoz ási szerződé s szerinti visszatar tás bruttó összege a szerződé s devizane mében meghatá rozva | 10. a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerinti beszámítás bruttó összege a szerződés devizanemében meghatározva | 11. a vállalkozási szerződés szerintelszá molandó előleg bruttó összege a szerződés devizanemé ben meghatároz va | 12. a megren delő által kifizete ndő bruttó összeg az elszámo landó visszata rtásra, beszámí tásra tekintett el [11 = 8 – (9+10+ 11)] |
Ellenőrző, összesítő sor: | Σ: a beírt összeg meg kell, hogy egyezzen a teljes ellenérté kkel | Σ: a beírt összeg meg kell, hogy egyezzen a visszatar tás teljes értékével | Σ: a beírt összeg meg kell, hogy egyezzen a beszámításra kerülő követelés teljes értékével | Σ: [11= 8 – (9+10+ 11)] | |||||||
A Társaság képviseletében visszavonhatatlanul kijelentem továbbá, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak teljes körűsége, helytállódása, pontossága vonatkozásában minden felelősség a Társaságot terheli és amennyiben a jelen nyilatkozat hiányos, téves, hamis, pontatlan volta miatt a MÁV Zrt. nem vagy nem megfelelő időben tudja a fentiek szerinti szerződésből és/vagy bármely vonatkozó jogszabályból eredő valamely kötelezettségét teljesíteni, az ilyen megrendelői késedelemből eredően sem a Társaság, sem az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók nem jogosultak igényt érvényesíteni a MÁV Zrt.-vel szemben. Kifejezetten kijelentem továbbá, hogy a fentiekben hivatkozott Vállalkozási szerződést a Társaság ezen megrendelői jogosultságok ismeretében kötötte meg és ezekről az alvállalkozóit is értesítette, illetőleg velük olyan szerződéseket kötött, melyek a MÁV Zrt.-vel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják.
………………., 201…. …………………. ………….
…………………………………………… (cégszerű aláírás)
8. számú melléklet
BANKGARANCIA NYILATKOZAT
(teljesítési)
Budapest, 20…. ………………
Címzett:
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.) Székhely: 1087 – Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx 00-00.
(a továbbiakban: „Kedvezményezett”)
Kibocsátó:
xxx Bank xxx. Székhely: ……….
Cégjegyzékszám: …………
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság (a továbbiakban: „Bank”)
Megbízó:
……………..
Székhely: …………………
Cégjegyzékszám: ………………….
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság (a továbbiakban: „Megbízó”)
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Megbízónk értesített bennünket az alábbi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötéséről: Szerződéses felek: (1) Megbízó (2) Kedvezményezett
Szerződés megnevezése, tárgya:
Szerződés kelte:
Szerződés lejárata:
Megbízónk tájékoztatott arról, hogy a Szerződés alapján Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítését a felek megállapodása értelmében teljesítési bankgaranciával kell biztosítania.
1. A Megbízó kérése alapján ezennel legfeljebb ……………,- Ft, azaz forint (a
továbbiakban: „Garancia Összeg”) erejéig visszavonhatatlanul és feltételek nélkül garanciát (a továbbiakban: „Garancia”) vállalunk a Kedvezményezett javára a Szerződés alapján a Megbízót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első cégszerűen aláírt írásbeli felszólítása (a továbbiakban: „Lehívás”) alapján, az alap jogviszony vizsgálata nélkül, a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 5 (öt) banki munkanapon belül, feltéve, hogy
(a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó az Önök írásos felszólítása ellenére nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségeit, megnevezve a szerződésszegés/mulasztás tartalmát;
b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak a jelen Garanciánkra;
(c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt címére; és
(d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának autentikus SWIFT üzenetben történő megfelelő igazolásával).
3. A Bank Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Garancia alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.
4. A Garancia nem átruházható és nem engedményezhető, a Bank a Garancia alapján kizárólag a kedvezményezett Lehívása alapján, és csak a Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti.
5. A Garancia az aláírásának napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát veszti a Kedvezményezett cégszerűen aláírt, a Bankhoz eljuttatott lemondó nyilatkozatával, melyben a Bankot a jelen Garanciában foglalt kötelezettségei alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik, de legkésőbb …………………. napján órakor (a továbbiakban:
„Lejárati Időpont”), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést.
Kelt: …………………., 20…. ……………..
Tisztelettel: