VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Szerződés száma:
amely létrejött egyrészről
Budakalász Város Önkormányzat
Cím: 2011 Budakalász, Xxxxxx xxx 0.
Adószám: 15730961-2-13
Bankszámlaszám: 12001008-00173183-00100006
Képviselője: Xxxxx Xxxxxx polgármester
mint megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő -,
másrészről Cím:
Adószám:
Cégjegyzék sz.:
Bankszámlaszám:
Képviselője:
mint vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó -,
együttesen Felek - a továbbiakban együttesen: Felek -, között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
I. A szerződés tárgya:
a) A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Budai úti Bölcsőde, 2011 Budakalász, Budai u 10. (1700/3 hrsz.)cím alatt.
a. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), c) alpontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések jogcímen 261561
azonosítószámmal ellátott tető víz- és hőszigetelése, homlokzat hőszigetelése, futáskorszerűsítés munkálatai a jelen szerződés mellékletét képező műszaki dokumentációval, a Vállalkozó ajánlata szerint Ft+áfa, azaz bruttó Ft értékben.
b. Az Önkormányzat által biztosított forrásból a vizes helyiség áthelyezése és új bejárati portál nyitása témakörökben a Vállalkozó ajánlata szerint + áfa, azaz bruttó Ft. értékben.
A vállalkozónak a fenti két témakörben külön számlákat kell kibocsátania.
A szerződés műszaki tartalma magában foglalja továbbá a megvalósítás minden előkészítő munkáját a szerződés mellékletét képező felmérési terv alapján, a munkaterület átvételét, a biztonságos munkavégzést biztosító kerítések elkészítését, a szerződés műszaki tartalma szerinti munkákat, a hozzá tartozó szükséges próbaüzemelést, a megvalósulási dokumentáció elkészítését, a szükséges közmű csatlakozások kiépítését –engedélyeztetést, kivitelezést- (kivéve az engedélyezési eljárás során felmerülő díjat, illetéket), a kezelés és karbantartás
feltételeinek biztosítását, a jótállási és szavatossági munkák elvégzését, a közterületen, illetve a tárgyi vagy környező épületekben esetlegesen okozott károk helyreállítását. A Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással teljesít.
2. A szerződés alapját képező dokumentumok, melyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik felsorolva a következők:
• Közbeszerzési dokumentum,
• Műszaki leírás, felmérési terv.
• A nyertes kivitelező ajánlata,
• Kivitelezési ütemterv – Vállalkozó által elkészített – megjelölve benne a 25%-os, 50%-os és 75%-os készültségi fokot
• A Vállalkozó a kivitelezés teljes időszakára vonatkozó, erre az épületre kötött, a vállalási díj értékének megfelelő összegű Felelősségbiztosítása,
• A szerződés aláírásának napjától a teljesítésig a Teljesítési biztosíték rendelkezésre állásának igazolása a szerződéses összeg nettó 5 %-ának értékében.
3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt műszaki tartalmat a hozzá tartozó kapcsolódó munkákkal együtt az átvett dokumentumok szerint, a jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően a jelen szerződésben rögzített határidőre, kivitelezi és azt a Megrendelőnek átadja.
Megrendelő pedig kötelezettséget vállal a szerződésszerűen elkészített létesítmény átvételére és a szerződés III. fejezetében rögzített vállalkozói díj kifizetésére.
II. Teljesítési határidők:
1. A szerződés szerinti kivitelezési munkák Megkezdésének időpontja:
Befejezésének időpontja:
2. Jelen vállalkozási szerződés akkor tekinthető határidőben teljesítettnek, ha a sikeres próbaüzemelést, illetve bejárást követő műszaki átadás-átvételkor megállapított hiányosságok megszüntetésre kerültek. A szerződés teljesítésének napja a végső, hibamentes átadás-átvétel időpontja.
3. A kivitelezés részhatáridőit a részletes (hetekre lebontott, főbb munkanemek szerint megjelölt)
kivitelezési ütemterv tartalmazza.
4. Amennyiben szükséges a Kivitelezési ütemterv módosítása, szükség szerinti aktualizálása, a Megrendelő előzetes értesítése és jóváhagyása alapján lehetséges, melyet külön jegyzőkönyvben rögzíteni kell mindkét fél aláírásával, annak figyelembevételével, hogy az aktualizálással jelen fejezet 1. pontja szerinti véghatáridő csúszást nem szenvedhet.
5. A Vállalkozó jogosult a II.1. pontban meghatározott befejezési határidőhöz képest előteljesíteni.
6. A szerződő Xxxxx mentesülnek a késedelem következményei alól arra az időre, melyre vonatkozóan bizonyíthatóan vis maior következtében nem tudtak határidőre teljesíteni. Vis
maior minden olyan előre nem látható rendkívüli körülmény, amely a Xxxxx által elháríthatatlan események következménye. Vis maior keletkezéséről a kötelezettségei teljesítésében akadályozott fél haladéktalanul köteles a másikat írásban értesíteni, megjelölve a vis maior előre látható időtartamát. Ugyancsak köteles a vis maior megszűnését ugyanilyen módon közölni a másik féllel.
7. Továbbá a szerződő Xxxxx mentesülnek a késedelem következményei alól arra az időre, melyre az Országos Meteorológiai Szolgálat által kiadott hitelt érdemlő igazolás alapján legalább 3 egymást követő napot meghaladó folyamatos esőzés következtében legalább 40 mm csapadék hullott, mely időjárási körülmény akadályozta a kivitelezési munkálatokat.
8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, értelmezési, stb.) nem késleltethetik a tárgyi megbízás megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására.
III. A vállalkozói díj és a fizetési feltételek
1. A Felek az I. fejezetben és a mellékletekben megjelölt munkák vállalkozói díját:
Nettó Ft, azaz
nettó forint
ÁFA: Ft.
Bruttó: Ft.
összegben állapítják meg, mely fedezetet nyújt a szerződés szerint elvégzendő munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségre, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint a Megrendelő visel.
2. A vállalkozási díjnak az esetleg műszaki szükségességből felmerülő többletmunkák (I.2. szerint) elvégzésére is fedezetet kell nyújtania, azokért a Vállalkozó pluszdíjazásra nem tarthat igényt.
3. A vállalkozói díj 3 részletben kerül kifizetésre (1 db előlegszámla, 1 db részszámla és 1 db végszámla).
4. Számlák benyújtásának feltételei: Előleg számla:
A Vállalkozó előlegszámla benyújtására jogosult a munkaterület átadás-átvételét követően, a vállalási díj 30%-ának értékében. A kifizetés határideje a munkaterület átadásától számított 15 nap.
Az előlegszámla értéke az első részszámlából kerül levonásra.
A Vállalkozó részszámla benyújtására 50%-os készültségi fok mellett jogosult a vállalási díj 50% értékében az alábbiak szerint:
Vállalkozó a Kivitelezési ütemtervben megjelölt %-os készültségi fokhoz tartozó munkák elvégzése után, az ebben szereplő munkákat írásban készre jelenti a Megrendelőnek. Megrendelő (illetve az általa megbízott szakági műszaki ellenőr) ez alapján 5 napon belül az elvégzett munkát ellenőrzi. Amennyiben az elvégzett munka minősége és mennyisége a szerződésben rögzítettek alapján
megfelelő, erről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a Megrendelő által megbízott önkormányzati dolgozónak alá kell írnia.
Amennyiben a jegyzőkönyv a Kivitelezési ütemtervben megadott, az adott részszámla benyújtásához szükséges, előírt munkák hiánytalan meglétét rögzíti, a részszámla benyújtható. Az ellenszolgáltatás kifizetése a jegyzőkönyv aláírását követő 15 napra történik.
Végszámla (100%-os készültség) benyújtásának feltételei:
a. A szerződés I. fejezetében rögzített munka elvégzése után Vállalkozó ezt írásban készre jelenti Megrendelőnek. Megrendelő a IX. fejezetben leírtak szerint az elvégzett munkát ellenőrzi, a szükséges hiányosságokat, hibákat írásban megkifogásolja és a Vállalkozóval történő helyszíni egyeztetés során a javítások véghatáridejét meghatározza, mely nem lehet a
II.1. pontban megállapított befejezési határidőt követő. A jegyzőkönyvezett javítási munkák elvégzése után műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet a Megrendelő által megbízott önkormányzati dolgozónak alá kell írnia.
b. A végszámla benyújtásának feltétele az elkészült hibátlan, hiánytalan munkát igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, továbbá a szerződés IX.5. pontjában felsorolt dokumentumok átadása.
5. A vállalkozói díj kifizetése a fentiekben részletezett módon elkészített jegyzőkönyv mindkét fél által megtörtént aláírását követően benyújtott számla Megrendelő által történő leigazolását követően (teljesítési igazolás) a Kbt. 135. § (1)-(3), és (5)-(8) bekezdése szerint 30 napos fizetési határidővel kerül átutalásra a Vállalkozó bankszámlájára.
6. A számlák teljes kiegyenlítéséig A teljesítés elismerése és az ellenszolgáltatás kifizetése során a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, továbbá az Adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A § rendelkezéseinek figyelembevételével történik.
7. A beépített anyagok Vállalkozó tulajdonát képezik a ki nem egyenlített számla összegének arányában.
8. Vállalkozó a költségeit a vállalkozói díjban érvényesíti. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, tévedések vagy hiányok nem szolgálhatnak alapul az átalányár megemelésére.
9. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
IV. Késedelmi kamat, kötbér:
1. Vállalkozó köteles a saját hibájából eredő késedelmes végteljesítés esetén a késedelem minden naptári napja után késedelmi kötbért fizetni. A Megrendelő jogosult a kötbért a végszámla összegéből levonni. Ez alól csak akkor és olyan mértékben mentesül, ha és amilyen mértékben igazolja, hogy a késedelem a Megrendelő felróható magatartására vezethető vissza.
2. Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden naptári nap után az ÁFA nélkül számított szerződéses érték 0,2 %-a, legfeljebb azonban az ÁFA nélkül számított teljes szerződéses ellenérték 20 %-a. A késedelmi kötbér fentiek szerinti maximumának elérése esetén ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat. Nem számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivel a kivitelezés a pót- vagy többletmunka, illetőleg egyéb, a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el.
3. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a szerződés aláírásakor nem áll csőd és felszámolási eljárás alatt.
4. A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csődbe jut, felszámolják. Vállalkozó abban az esetben, ha fizetés képtelenné válik, csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek ellene, vagy a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képtelenné válik, köteles e tényt Megrendelő felé haladéktalanul jelezni. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha egyúttal a Vállalkozó részéről szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is.
5. A Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely okból bekövetkező teljes vagy részleges meghiúsulás esetén a Vállalkozó tartozik megtéríteni a Megrendelő minden, ezzel összefüggő kárát és többletköltségét.
6. A Megrendelő a Ptk. mindenkori hatályos rendelkezésének megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni, ha a jogszerűen kiállított előleg-, rész-, vagy végszámlákon feltüntetett vállalkozói díj átutalásával késedelembe esik. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a további munkavégzést előzetes írásbeli értesítést követően felfüggeszteni minden jogkövetkezmény nélkül.
7. A Vállalkozó jelen szerződésben foglaltak teljesítése során a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozónak jogszabályba, vagy az általános szakmai szabályokba ütköző utasítást ad, úgy a Vállalkozó az utasítást nem köteles végrehajtani, de az utasítás jogszabályba (szakmai szabályba) ütköző voltára köteles a Megrendelő figyelmét írásban felhívni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha a Vállalkozó a szerződéstől nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.
8. A Felek megállapodnak abban, hogy az egyeztetett és jóváhagyott kivitelezési ütemtervben meghatározott részhatáridők 30 nappal történő túllépése esetén, vagy olyan hibás teljesítés esetén, amelynek a kijavítása a 30 napot meghaladja, a Megrendelőnek jogában áll – a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett – a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni. Ugyancsak jogosult a Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy elállásra, ha a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására, a
Megrendelő által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeit nem orvosolja, vagy nem pótolja a megadott határidőn belül.
V/a. A Vállalkozó feladatai, kötelezettségei, jogai:
1. A Vállalkozó köteles és jogosult a munkaterületet átvenni, annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni, a biztonságos munkavégzést biztosító kerítéseket elkészíteni.
2. A Vállalkozó a szerződés átalánydíjas építési szerződés jellegére figyelemmel külön díjazás nélkül köteles elvégezni azokat a kiviteli dokumentációban szereplő, de a költségvetésből hiányzó vagy nem teljes költséggel feltüntetett munkákat, valamint azokat a műszakilag szükséges munkákat is, amely nélkül a szerződött munkarész használatba nem vehető, illetve rendeltetésszerűen nem használható.
3. A munkaterület elzárásáról, védelméről és őrzéséről a Vállalkozó gondoskodik, valamint az építési ideje alatt mindvégig a Vállalkozó feladata azoknak a hatósági előírásoknak a betartása, amelyek a munkavégzéshez kapcsolódnak. A munka végzéséhez Vállalkozót érintő engedélyek beszerzése Vállalkozó feladata és felelőssége, ennek költségei és ezek esetleges elmaradásából felmerülő minden díj és bírság a Vállalkozót terheli.
4. A kiviteli tervdokumentációban és a költségvetés kiírásban szereplő anyagokat általánosságban a Vállalkozó szerzi be. Ha azok időben történt megrendelés ellenére nem szerezhetők be – a Megrendelő előzetes értesítése és jóváhagyása mellett, mely jóváhagyást az építési naplóban írásban kell rögzíteni mind a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr, mind a Megrendelő által megbízott Önkormányzati dolgozó aláírásával – helyettük a Vállalkozó más anyagokat is beépíthet, ha azok használati értéke, minőségi színvonala, műszaki tartalma azonos.
5. Ha a Megrendelő él azzal a jogával, hogy a szerződés szerinti műszaki tartalomból egyes munkákat és/vagy anyagokat, szerkezeteket, stb. elhagy, akkor a Vállalkozó az elmaradó munkákkal kapcsolatosan nem támaszthat igényeket, az elmaradt munkákat le nem számlázhatja, azonban igényt tarthat igazolható, közvetlen költségei megtérítésére.
6. A jelen szerződés szerinti munkák teljesítéséhez Vállalkozó jogosult alvállalkozó igénybevételére az Ajánlattételi dokumentáció alapján. Az alvállalkozók munkavégzéséért, jogellenes magatartásáért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkákat maga végezte volna, illetve azt saját maga követte volna el.
7. Vállalkozó nagy zajjal járó munkálatokat kizárólag a vonatkozó rendeletek betartásával végezhet, és ezért többletköltséget nem érvényesíthet. Köteles a munkavégzés során a szereléssel összefüggően keletkező zaj, rezgés, por, stb. szennyeződéseket lehetőség szerint minimalizálni.
8. Vállalkozó köteles a munkaterületen keletkezett szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. Amennyiben ezen kötelességét felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást a Megrendelő a Vállalkozó költségére jogosult elvégeztetni.
9. Amennyiben a Megrendelő a létesítmény átvételét a rendeltetésszerű használatot akadályozó jelentős hibák miatt tagadja meg, a Vállalkozó a késedelmi kötbérrel azonos mértékű minőségi kötbért köteles fizetni, amíg a kijavítást el nem végzi.
10. A Vállalkozó köteles munkavégzése során a környezetvédelmi előírások betartására. A munkavégzés során keletkező hulladékot hulladék-kezelési engedéllyel rendelkező szállító szállíthatja el és arra engedéllyel rendelkező kezelőnek adható át befogadó nyilatkozattal átvéve (hasznosításra, ártalmatlanításra).
11. A munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek, hatóságok által előírt követelményeket a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani.
12. Vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania a hatályos jogszabályokat, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.
13. Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden olyan eseményért, amely valamely rendelkezése be nem tartásából ered. Teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig.
14. A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell szállítani a munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért, ami vonatkozik a teljesítésbe bevont alvállalkozói közreműködésre is.
15. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény. Ha a munkavégzéssel kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket.
16. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges műszaki vezetői felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.
Név, engedélyszám:
Telefonszám:
17. A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási dokumentációját három példányban elkészíteni és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni a beruházás minőségi bizonylataival, garancialeveleivel, jótállási jegyeivel együtt. Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvételi eljárás meghiúsul.
18. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. Az általa igénybevett munkaterület őrzéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak.
19. A Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek).
20. A Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelő, az általa meghatalmazott személyek vagy intézmény képviselői számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse a munkavégzés helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok, termékek, szerkezetek előkészítése vagy gyártása folyik, és ott, ha azt a Megrendelő szükségesnek látja, a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt megadni.
21. A Vállalkozó köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelő elektronikus építési naplót vezetni.
22. A Vállalkozó a szerződés teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
23. A Vállalkozó az NVtv alapján átlátható szervezetnek minősül.
V/b. Megrendelő kötelezettségei, jogai:
1. Megrendelő jogosult és köteles:
a. Bármely munkarész anyagának, technológiájának, minőségének megváltoztatását kezdeményezni és tervezői egyetértés esetén módosítani,
b. Az elvégzett munkát ellenőrizni,
c. A szerződésszerűen teljesített munkát átvenni,
d. A teljesített munka értékét kifizetni,
e. A Vállalkozóval mindenkor együttműködni,
f. A beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni,
g. Más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket, a kézhez vett felszólítás, illetve a vezetői egyeztetést követő 15 napig nem javítja ki, illetve nem pótolja.
2. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az építéshez szükséges munkaterületet a szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul (3 munkanapon belül) Vállalkozó részére biztosítja. A munkaterület átadása a Xxxxx által felvett, az építési naplóban rögzített feljegyzéssel történik. A Megrendelő felelősséget vállal arra, hogy a Vállalkozónak átadott munkaterületre harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely az építési munkák kivitelezését akadályozza.
3. A Megrendelő a Kbt. 143. § (3) megfelelően jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
VI. A Felek együttműködése, kapcsolattartása,
1. A Felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ennek során a Feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja.
2. Az együttműködés keretében mindegyik fél köteles képviselője útján részt venni a másik fél által kezdeményezett kooperációs megbeszéléseken. Mindegyik fél köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, valamint az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében.
3. A Felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik, a szerződés végrehajtásával, teljesítésével, ellenőrzésével kapcsolatban. Ha e meghatalmazottak személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell.
A szerződés végrehajtásával, teljesítésével, ellenőrzésével kapcsolatban Xxxxx nyilatkozattételre, intézkedésre jogosult felelős képviselői, megbízottai, akik azonban jelen szerződés módosítására nem jogosultak:
a. Megrendelő részéről:
Önkormányzati dolgozók:
Xxx Xxxxxx (Gazdasági és Adóirodavezető)
elérhetőség: 06/70-4556937, xxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
A Megrendelő felelős képviselőinek jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítések és az ezek alapján benyújtott számlák leigazolására, az építési naplóba történő bejegyzések eszközlésére, a műszaki átadás-átvételi eljárásban való részvételre.
b. Vállalkozó részéről:
elérhetőség:
A Vállalkozó felelős képviselőjének hatásköre kiterjed a szerződött munkarész megvalósításának teljes jogkörrel történő irányítására, a Vállalkozó nevében és képviseletében ezzel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére és a Vállalkozóhoz intézett bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére.
A Felek meghatalmazott képviselői a jelen szerződés módosítására nem jogosultak.
VII. Minőségi követelmények:
1. A Vállalkozó a szerződés szerinti munkákat a hatályos jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, műszaki normatívák betartásával köteles elvégezni. A szerződés szerinti munka során a Vállalkozó a magyar szabványoknak, illetve az EU-s előírásoknak megfelelő anyagokat, gépeket, berendezéseket építhet be.
2. Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatoktól a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni.
VIII. A munka átadás-átvétele
1. A kivitelezés befejezésekor a Felek műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A Vállalkozó írásban megküldött készre-jelentését követő 5 napon belül Megrendelő kitűzi az átadás-átvételi eljárás időpontját, melyről legalább 2 nappal korábban köteles a Vállalkozót értesíteni és amennyiben szükséges az illetékes hatóságokat és szerveket erre az időpontra meghívni.
2. A műszaki átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek Megrendelő által megállapított hiányait és hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy
a. A szerződött munkarészt átveszi,
b. Ha a szerződött munkarészt átveszi, milyen hiányok pótlását, illetve milyen hibák kijavítását követeli, póthatáridők meghatározásával,
c. Az építmény átvételét megtagadja-e, továbbá,
d. Ha az építmény átvételét megtagadja a későbbi átvételt milyen hiányok pótlásától és milyen hibák kijavításától teszi függővé.
3. Amennyiben a Megrendelő az átvételt a rendeltetésszerű használatot akadályozó nagyobb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt jogszerűen megtagadta, úgy a jegyzőkönyvben a Felek az újabb átadás-átvételre olyan határidőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő eredménytelenül telik el, akkor a Megrendelő gyakorolhatja a hiányos teljesítésből eredő jogait.
4. Ha a Vállalkozó a hibákat kijavítja a póthatáridőre, vagy a megismételt műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres, a Megrendelő fizetési kötelezettsége ehhez az időponthoz igazodik.
5. A Vállalkozó a következő okmányokat bocsátja a Megrendelő rendelkezésére magyar nyelven, a műszaki átadás-átvétel kezdetéig, de legkésőbb annak befejezéséig:
a. A Vállalkozó által beszerzett, minőséget igazoló bizonylatok és vizsgálati eredmények
b. Gépkönyvek
c. Vállalkozó által megbízott felelős műszaki vezetők szabványosságról szóló szakágankénti nyilatkozatai, hogy az épület, az elkészült és felhasznált szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabványoknak megfelelnek, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasak.
d. Karbantartási és kezelési utasítás
IX. Jótállás és szavatosság
1. A Vállalkozót az általa elvégzett munkák után, a teljesítés idején hatályos jogszabályokban előírt szavatossági felelősség terheli, beleértve a kötelező alkalmassági időket is. Szavatolja, hogy az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitele szempontjából a jelen szerződésben foglalt minőségi követelményeknek megfelelnek.
2. A Vállalkozó a létesítmény átadás-átvételétől számított ….. hónap jótállási időtartamra garanciális kötelezettséget vállal a szerződés szerint elvégzett munka teljesítéséért.
3. Amennyiben a létesítmény, vagy ennek egy része a garanciaidő alatt Vállalkozó garanciális kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott garanciaidő a létesítményt, illetve az érintett részt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált. Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hiányosságokat a Vállalkozónak haladéktalanul tudomására hozni. A Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében.
4. Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a garanciákat igénybe venni.
5. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy legkésőbb a sikeres műszaki átadás-átvételkor jótállási (jóteljesítési) biztosítékot szerez be és nyújt át a Megrendelőnek a szerződés összegének nettó 5%-ának értékében a teljesítést követő ….hónapra vonatkozóan, amely az alábbi formák közül teljesíthető:
• pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia,
• készfizető kezesség biztosítása,
• biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel;
X. A szerződés módosításának kezdeményezésére jogosultak:
a. Megrendelő részéről: Xxxxx Xxxxxx polgármester
b. Vállalkozó részéről:
XI. Egyéb rendelkezések:
1. A Vállalkozónak átadott összes adat, dokumentáció, feljegyzés stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók,
továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulás nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.
2. A Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne.
3. Ezt a szerződést (ideértve a mellékletek is) a Felek kölcsönös akaratából egyezőleg csak a 11. fejezetben szereplő képviselők írásban módosíthatják, illetve egészíthetik ki.
A szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 141. § szerinti esetekben és módon lehetséges.
4. A szerződés és annak mellékletei (1.2. pont alapján) együttesen képezik a Felek
megállapodását.
5. A jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak venni.
6. A Felek a jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban egymás között tárgyalások keretében próbálják rendezni. A Felek a tárgyalásokkal meg nem oldott jogviták esetén alávetik magukat
– hatáskörtől függően – a Szentendrei Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
7. Jelen megállapodás 5 (öt) betű szerint megegyező eredeti példányban készült.
A felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Budakalász, 2017.
…………………………. | ………………………. |
Megrendelő Budakalász Város Önkormányzat Xxxxx Xxxxxx polgármester | Vállalkozó |