A szerződő felek között eltérő értelmű írásos megállapodás hiányában kizárólag az alábbi általános beszerzési feltételek érvényesek:
A szerződő felek között eltérő értelmű írásos megállapodás hiányában kizárólag az alábbi általános beszerzési feltételek érvényesek:
1. Érvényesség
1.1 A megrendelő a vállalkozóval szállítás és teljesítés beszerzésére vonatkozó alábbi általá- nos beszerzési feltételekben állapodik meg szállítás és teljesítés beszerzésére irányuló minden ajánlatkérésre, megrendelésre, vételre, valamint egyéb jogügyletre és teljesítés- re vonatkozólag. A vállalkozó jelen okirat aláírásával kijelenti hogy jelen általános beszer- zési feltételeket részleteiben megismerte, azokat a megrendelővel részletesen megtár- gyalta és minden rendelkezésre vonatkozóan kifejezetten elfogadta.
1.2 A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megrendelő a vállalkozó minden ettől eltérő üzleti feltételét, ami pld. a megrendelés visszaigazolásában vagy egyéb üzleti irataiban találha- tó, már most elutasítja. Különösen a szállítás vagy a teljesítés átvétele vagy kifizetésük nem jelenti, hogy az általános beszerzési feltéteinktől eltérő üzleti feltételek elismerésre kerülnek.
1.3 Az általános beszerzési feltételeinktől eltérő üzleti feltételek tekintetébeni megállapodás érvényességéhez a megrendelő írásos hozzájárulására van szükség.
1.4 A megrendelő és a vállalkozó közötti szerződés egyes rendelkezései közötti ellentmondás esetén az alábbi fontossági sorrend érvényes: (i) a megrendelés, (ii) a megrendelés elvá- laszthatatlan tartalmi részét képező olyan melléklet, mint pld. tárgyalási jegyzőkönyv, (iii) az általános beszerzési feltételek.
1.5 Sem a megrendelés, sem az általános beszerzési feltételek nem korlátozzák a megrende- lő további törvényes igényét.
2. Szerződéskötés és elállási jogfenntartás
2.1 A megrendelő részéről a megrendelésre vonatkozó szerződés csak az általa írásban tett (SAP-)megrendeléssel jön létre.
2.2 A megrendelő által megküldött megrendelés és megbízás a vállalkozó által kifejezetten elfogadottnak minősül, ha a kézhezvételét követően a vállalkozó haladéktalanul írásban nem utasítja el.
2.3 Arra való megalapozott információ esetén, hogy határidőre vonatkozó, szállítási nehé- zség adódhat, vagy a megrendelő szavatossági és jótállási igényére nézve hiányos fedezet várható, a megrendelőnek bármikor jogában áll a megadott megrendeléstől és megbízás- tól elállni. Ez különösen abban az esetben áll fenn, ha a vállalkozó gazdasági helyzete je- lentős mértékben rosszabbodik, vagy a vállalkozó ellen felszámolási, csőd, végelszámolási vagy végrehajtási eljárást kezdeményeztek vagy rendeltek el.
3. Ár
A megrendelésben feltüntetett ár a szerződés megkötésének időpontjától a szállítás vagy a teljesítés teljeskörű megtörténtéig változatlan rögzített árnak tekintendő, amire sem- miféle árváltozás vagy ármódosítás nem érvényes.
4. Teljeskörűségi nyilatkozat
A vállalkozó a szállítási és teljesítési tartalmának keretében a megállapodott sikeres telje- sítéshez szükséges minden szállítást és teljesítést köteles nyújtani, még akkor is, ha az említettek a megrendelő ajánlatkérésében, a megrendelés műszaki bizonylataiban vagy a megrendelő egyéb okmányaiban nem kerülnek említésre vagy feltüntetésre.
5. Árképzés és kockázat áthárulása
5.1 A megrendelő és a vállalkozó a szállításra és teljesítésre vonatkozó árképzésre, kockázat áthárulására és vámkötelezettségre nézve az Incoterms 2010 rendelkezései szerint az Eu- rópai Unión belüli megállapodás szerinti rendeltetési hely tekintetében DAB (Delivery At Place), az Európai Unión kívüli megállapodás szerinti rendeltetési hely tekintetében DDP (Delivery Duty Paid) árparitásban állapodik meg.
5.2 A vállalkozó által végzett szerelés esetén a kockázat áthárulására közvetlenül a sikeres átvételt követően kerül sor.
6. Előlegfizetés
A megrendelő megrendelésben rögzített megállapodás szerinti előlegfizetést csak előleg- számla benyújtása ellenében és a vállalkozó költségének terhére kiállítottan benyújtandó visszvonhatatlan, absztrakt és első felszólításra fizetendő, a megrendelő által elfogadott bank által kibocsátott bankgaranciával történő teljeskörű visszafizetésre vonatkozó bizto- síték további előfeltételével teljesít.
7. Részfizetés, részszállítás
7.1 A megrendelő megrendelésben megállapított részfizetést csak az eme részfizetésre vonatkozólag a szerződésnek megfelelően neki nyújtott szállítás vagy teljesítés (KÖZBÜL- SŐ FIZETÉSI HATÁRPONT) és átvétele megtörténtének igazolása ellenében, valamint elle- nőrizhető részszámla benyújtása feltételével teljesít.
7.2 A megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a megállapodásban nem rögzített részszállítást visszautasítson, ill. visszalévő mennyiséget stornózzon.
8. Számla benyújtása és fizetési határidő
8.1 A vállalkozó a részszámlát, ill. a végszámlát a szerződésnek megfelelő szállítás és teljesí- tés megtörténtétől és átvételétől számított legkésőbb 30 napon belül köteles benyújtani. A számlákat olyan formában kell kiállítani, ami a megrendelő számára a számlaellenőrzéskor tőle elvárható ráfordítással elérhető.
A számlákat kizárólag postai úton kell megrendelő címére elküldeni (Magyar Cukor Xxx., Xxxxx xxxx 00 - 00., 0000 Xxxxxxxx/Xxxxxxx).
Olyan szállításra és teljesítésre vonatkozó számlának, amelyben a szállítás és a teljesítés tartós megbízás formájában lett megrendelve, a megrendelő megrendelési számára tör- ténő hivatkozást kell tartalmaznia. A tartós megbízás nélküli szállításra és teljesítésre vo- natkozó számlának hivatkoznia kell a megrendelő személy teljes nevére, valamint a Ma- gyar Cukor Zrt. 8 számjegyű SAP megrendelés számára, ill. ennek hiányában a 3 számje- gyű referenciaszámra. A szállítás és teljesítés ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen bizonyla- tokat (mennyiségi kimutatás, ár átszámítás, rajz, szállítójegy, mérlegjegy, munkaóra ki- mutatás, teljesítményjegyzék, stb.) áttekinthető formában szükséges mellékelni.
Ha ugyanabban a borítékban több számla is továbbításra kerül, az adott számlára vonat- kozó mellékleteket magával a számlával össze kell fűzni. A számlákat a Magyarországon érvényes előírás szerint kell kiállítani, különös tekintettel az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezé- seire.
A megrendelőnek jogában áll, hogy a számlát visszaszármaztassa, ha a számlaellenőrzés- hez szükséges bizonylatok közül akárcsak egy is hiányzik.
8.2 Ha valamely számla - az Áfa törvény 169. § és egyéb vonatkozó rendelkezések, vagy eme általános beszerzési feltételek 8. pontja előírásai szerint - hiányos, a vállalkozónak 30 na- pon belül visszaszármaztatandó, és a vállalkozónak javítva, ill. kiegészítve azt 30 napon belül ismételten be kell nyújtani megrendelő részére.
A fizetési határidő a hiányos számla beérkezési keltezésével újra kezdődik.
8.3 Megállapodás szerinti részfizetés esetén, valamint az első részfizetéssel nyújtandó bankgarancia esetén a bankgaranciát eredeti példányban ugyancsak a 8.2 bekezdésben megadott számlázási címre kell az előlegfizetési számlával együttesen elküldeni. A vállal- kozó a teljes szállítást vagy teljes teljesítést a végszámlában számolja el. Ebben figyelem- be kell venni minden szerződéses kötbért, díjat és hasonló tételt. A vállalkozó azonban nem jogosult arra, hogy követelését a megrendelő ellenkövetelésével szemben felszá- mítsa. A vállalkozó a végszámlájának benyújtásával kijelenti, hogy a végszámlában a szer- ződés kivitelezésével kapcsolatos minden szállítását, teljesítését és egyéb igényét leszám- lázta, és kifejezetten lemond arról, hogy a tárgyban szerződéses jogviszonyból vagy valamely más jogviszonyból bármiféle utólagos követelést támasszon.
8.4 Azt a számlát kell végszámlának tekinteni, amelynek az előző részszámlái már benyújtás- ra kerültek. A már korábban megtörtént részfizetés(eke)t minden esetben fel kell tüntet- ni a végszámlában.
8.5 A megrendelésben a részfizetésre és végleges fizetésre megadott fizetési határidő –
a szállítás vagy a teljesítés szerződésnek megfelelő, megrendelő által történt átvétele és ellenőrzésre alkalmas - számla kézhezvétele után kezdődik. A számla kifizetése csak a megrendelő írásbeli megrendelésében, ill. a fennálló keretmegállapodásban megneve- zett feltételekkel történik.
Csomagolás, ill. szállítás elszámolására csak a megrendelő által kifejezetten elismert megállapodás esetén kerülhet sor. A fizetési határidő a beszállítás vagy a teljesítés igazo- lás kiállítást követően történő számla beérkezést követően veszi kezdetét.
9. Mérnöki felelősség
A vállalkozó teljes egészében jótáll a mérnöki teljesítés-, a szaktanácsadói tevékenység- és a dokumentáció helytállóságáért és valóságtartalmáért.
10. Dokumentációért való jótállás
A vállalkozó tudatában van a dokumentációkra vonatkozó teljes felelősségére, annak betartására, különös tekintettel a késedelmes vagy hiányos dokumentációért felel.
11. A megrendelő felelőssége a vállalkozóval szemben
11.1 A megrendelő a vállalkozóval szemben nem felel olyan kárért, amit a vállalkozó harmadik személynek okozott.
11.2 A vállalkozónak a megrendelővel szemben támasztott egyéb igényéről - tekintet nélkül arra, hogy milyen jogalapból adódik - a megítélése szerinti ilyen igényre feljogosító ese- mény bekövetkeztétől számított 14 napon belül a megrendelőt írásban tájékoztatnia kell részletes bizonyítékkal alátámasztva, igénye pontos mértékének megadásával, mivel el- lenkező esetben az ilyen igénye megszűnik.
12. Igény érvényesítés a vállalkozó részéről
12.1 A vállalkozó a megállapodás szerinti szállítási és teljesítési tartalomba nem tartozó szállításról és teljesítésről feljegyzést köteles vezetni, és eme feljegyzést a szállítástól vagy a teljesítéstől számított 7 munkanapon belül - a megrendelőnek eme szállítás és tel- jesítés módjának és tartalmának írásos igazolása és elismerése végett - a megrendelőnek jogvesztés terhe mellett át kell adnia.
12.2 A vállalkozónak a megrendelővel szembeni egyéb igényéről - tekintet nélkül arra, hogy milyen jogalapból adódik - a megítélése szerinti ilyen igényre feljogosító esemény bekö- vetkeztétől számított 14 napon belül a megrendelőt írásban tájékoztatnia kell részletes bizonyítékkal és az igénye pontos mértékének megadásával, mivel ellenkező esetben az ilyen igénye érvénytelenné válik.
13. Harmadik személy igénye
A vállalkozó a megrendelőt beszállításának és szolgáltatás teljesítésének hibájával, elté- résével vagy a szerződéstől eltérő teljesítésével összefüggésben harmadik személy min- den igényével szemben kártérítéstől és pertől mentesíti.
14. Engedményezés/elzálogosítás
A vállalkozó jogának és kötelezettségének engedményezése, elzálogosítása vagy egyéb továbbadása csak a megrendelő írásos jóváhagyásával történhet.
15. Zálogjog/visszatartási jog
15.1 A megrendelő által biztosított eszközre-, valamint ennek szállítására/teljesítésére- és részegységére vonatkozó zálogjog, visszatartási jog vagy egyéb biztosíték megszerzése ki- zárt.
15.2 A vállalkozónak biztosítania kell, hogy alvállalkozóival valamennyi szerződésében megfe- lelő biztosítékot kössön ki.
16. Biztosítás
16.1 A vállalkozó jogosult a szállítási és teljesítési tartalmához szükséges biztosítást saját hatáskörben megkötni. A megrendelő írásos felszólítására a vállalkozó köteles a fennálló biztosítási védelem vizsgálatára vonatkozó valamennyi szükséges bizonylatot a megren- delőnek átadni. Ebben az esetben a megrendelőnek jogában áll, hogy a mindenkori biz- tosításra vonatkozólag a biztosítási jogviszonyról felvilágosítást szerezzen be.
16.2 A vállalkozó köteles a biztosítási díjat pontosan fizetni, és az esedékességi időpontról és a fizetésről a megrendelőnek biztosítási igazolást átadni.
16.3 A biztosítás megkötése a vállalkozó kötelezettségét és felelősségét semmiféle módon nem korlátozza, akkor sem, ha a megrendelő a vállalkozóval szemben nem él kifogással a felszólítására előterjesztett biztosítási kötvénnyel kapcsolatban.
17. Teljesítés helye
Teljesítési helyként a megrendelésben megadott végleges rendeltetési hely érvényes.
A vállalkozó számára ez különösen a szállításra-, a teljesítésre- és a fizetésre vonatkozik, függetlenül a szállítási, teljesítési vagy fizetési helytől vagy a megrendelő által a szállítási költség bármiféle átvállalására vonatkozó bármely egyedi megállapodástól.
18. Szállítási feltételek
18.1 A vállalkozó felel a megrendelő megrendelésbe beírt szállítási előírásának pontos betar- tásáért.
18.2 A vállalkozónak a leszállított és még visszalévő/leszállítandó árut folyamatosan figye- lemmel kell kísérnie, és a megrendelőt bármiféle hiányosságról, csúszásáról és hibáról - különösen konstrukciós és gyártási hibáról - haladéktalanul részletesen írásban tájékoz- tatnia kell. Ugyanez érvényes a tudomány és a technika állásának változására is. Ha a le- szállított áru ilyen változása hiányosnak vagy hibásnak bizonyul, a szállító eme körül- ményről haladéktalanul tájékoztatni tartozik bennünket, és az ilyen hiányos vagy hibás terméket saját költségére vissza kell vennie.
18.3 Szállítás kizárólag a megrendelő által megnevezett rendeltetési helyre és a vállalkozó kockázatára történhet. Ellentétes értelmű megállapodás hiányában minden szállítást ra- kodó rampára lerakva, ill. raktárba berakva kell érteni. Ha a megállapodás szerinti szállí- tási helyre a megrendelőnek nem felróható okból nem kerülhet sor a leszállításra, erről a megrendelőt haladéktalanul értesíteni kell.
19. Tulajdonjog átszállás
A megrendelőre a tulajdonjog a vállalkozó (rész-) szállításának vagy (rész-) teljesítésének megfizetésével vagy átvételével történik, aszerint, hogy melyik következik be előbb.
A vállalkozó tulajdonjog fenntartása kizárt.
20. Jótállás / garancia / mennyiségi megkifogásolás / kártérítés
20.1 A vállalkozó megrendelésnek megfelelő szállítás és teljesítés teljeskörű és hiánytalan voltáért jótáll. Ez különösen érvényes az előre feltételezett és minden esetben biztosí- tott, a nyilvános írásbeli nyilatkozatokban említett, próbának vagy mintának megfelelő jellemzőkért, valamint a rendeltetési helyen vagy a megrendelő által megadott értékesí- tési piacon fenálló érvényes törvényi és hatósági előírásnak a szállításra és teljesítésre vonatkozólag érvényes betartásáért. A vállalkozó felel azért, hogy a jótállási-, ill. garan- ciális időtartamon belül hiányosság ne adódjon, függetlenül attól, hogy a hiányosság már a leszállítás előtt jelen volt.
20.2 A vállalkozó a megrendelőt írásban figyelmezteti arról a kockázatról, amellyel a szállítás- kor és teljesítéskor szokásos módon számolni lehet. A vállalkozó ugyanúgy felel az általa történt, ill. alvállalkozóval történő szállításért és teljesítésért.
20.3 Kizárólag a teljesítés vagy beszállítás átvételekor megállapított súly-, darabszám vagy megrendelésbe adott egyéb mértékegység számít, bármiféle ezt megelőző mérlegelésre vagy számbavételre vonatkozó tekintet nélkül. A súlyra, darabszámra vagy mennyiségi egységre vonatkozó negatív értelmű eltérés hiánynak minősül.
20.4 A megrendelő nem köteles a szállítást vagy teljesítést megvizsgálni, és bármiféle hiányos- ságot vállalkozó felé megkifogásolni.
20.5 A megrendelőnek jogában áll nyilvánvaló hiányosságot - amely a szállítás- vagy teljesítés próbája, ill. vizsgálata nélkül is látható -, a szállítás, ill. a teljesítés átvételét követő 14 naptári napon belül vállalkozó felé érvényesíteni.
20.6 Abban az esetben, ha a szállítás- vagy teljesítés végleges rendeltetésszerű használat, ill. felhasználása esetén hiányosság megállapítható, a megrendelőnek jogában áll az ilyen hiányosságot a teljeskörű feltárást követő 30 naptári napon belül érvényesíteni.
20.7 Ha az áru - megállapodás szerinti vagy általánosan feltételezett - jellemzői nem állnak fenn, a vevő saját döntése szerint jogosult arra, hogy a szerződéstől utólagos határidő ki- tűzése nélkül elálljon, a vételárat mérsékelje vagy hiánymentes szállítást kérjen újonnan kitűzött határidőn belül. A vállalkozó kötelezett továbbá arra, hogy a megrendelő által visszautasított hiányos szállítást saját költsége terhére a visszautasításra vonatkozó nyi- latkozat keltétől számított 7 naptári napon belül saját költsége terhére elszállítsa, ellen- kező esetben a megrendelő végzi a hiányos szállítmány visszaszállítását a vállalkozó költ- ségére.
20.8 A szerződéses jótállási, ill. garanciális időszak legalább 24 hónap a szállítás vagy a teljesí- tés átvételét követően. A kártérítési jogi határidő ezáltal nem kerül korlátozásra.
21. Biztosíték visszatartás
21.1 Szerződésjogi értelemben a megrendelés összértékének 10%-kos maximális mértékéig tartó, megállapodás szerinti biztosítéki visszatartás esetén a megrendelő jogosult ezt az összeget a jótállási, ill. garanciális igény kamatmentes biztosítékaként a szerződésben megállapított jótállási, ill. garanciális időszakon túlmenő 30 napos időtartamra visszatar- tani. Ez a megállapodás a vállalkozó fizetésképtelensége esetére is érvényes.
21.2 A vállalkozó részére azonban biztosításra kerül az a szerződéses lehetőség, hogy a biztosítéki visszatartás összegét a megrendelő által elfogadott bankkal a saját költségé- nek terhére kiállíttatott visszavonhatatlan, absztrakt és első felszólításra fizetendő - a szerződésben meghatározott jótállási, ill. garanciális időszakot 30 napos futamidővel meghaladó - bankkarancia bemutatásával kiváltsa.
22. Teljesítési idő
A szállításnak és a teljesítésnek a megrendelésben meghatározott időponthoz viszonyítva rögzítettek szerint kell megtörténnie. A szállítási határidő a megrendelés kézhezvétel- ének időpontjával veszi kezdetét. A szállítási határidő és a szállítási határidő végpontjá- nak betartására vonatkozólag a szállításnak a megrendelő által megadott fogadási, ill. felhasználási helyre történő beérkezése vagy a megtörtént átvétel határidő szerinti pon- tossága a mértékadó. A késedelmesen teljesített szállítás és teljesítés átvételére nézve feltétel minden igény mindenkori biztosítása.
23. Szerződéses kötbér (pönálé / átalánydíjas kártérítés)
23.1 Ha a megrendelésre vonatkozó, a szerződés tárgyát képező esetre nézve szerződéses kötbérre - pld. szállítási határidőre vonatkozó késedelem miatti szerződéses kötbér (ide- értve a dokumentációt is), a szerződésben kikötött teljesítési adatok betartásának elma- radására vonatkozó szerződéses kötbér (rendelkezésre állás, létesítmény teljesítmény, stb.) - történik megállapodás (pld. tárgyalási jegyzőkönyv, megrendelési okmány, stb.), a megrendelő bizonyított igénye esetén jogosult ezt az igényt a szállítás vagy a teljesítés megrendelésnek nem-megfelelő kivitelére vonatkozó (vég-)számla kiegyenlítéséig érvé- nyesíteni, anélkül, hogy e tekintetben a szállítási- és teljesítési tartalom átvételére vonat- kozó jogát fenntartani szükséges.
23.2 Így, ha a tárgyalási jegyzőkönyvben, ill. a megrendelési okmányban eltérő értelmű rendelkezés nem volna, az alábbi elméleti szabályozás érvényes:
• Ha a szállító a szerződéses kötelezettségét megszegi, és eszerint az általános beszer- zési feltételek rendelkezéseit is, a megrendelőnek jogában áll ezért az érintett áru szerződéses összegének legfeljebb 10%-ig szerződéses kötbért követelni. Eme össze- get meghaladó kár érvényesítése ezáltal nem kizárt.
• Ha a vállalkozó a megállapodás szerinti, ill. meghatározott szerződéses kötbért illető eseményt nem tartaná be, az erre nézve szerződésben meghatározott szerződéses kötbért kell teljesítenie. Abban az esetben, ha a jogérvényes megbízás időpontjától adott esetben a szerződés érvényességének végéig bezárólag tartó, a megrendelő és a vállalkozó között a szerződésben meghatározott szerződéses kötbér eseményekre vo- natkozólag írásos megállapodásra került volna sor, az újonnan meghatározott szerző- déses események is kötbérezésre kerülnek.
• A szerződéses kötbér fizetésére vonatkozó, a vállalkozót terhelő kötelezettség a szer- ződésben meghatározott esemény bekövetkeztével jön létre.
• A szerződéses kötbér megfizetése nem mentesíti a vállalkozót a teljesítési kötelezett- ségétől és az ebből eredő felelősségtől.
• A megrendelő és a vállalkozó bármiféle szerződéses kötbérre nézve a bírói mérséklési jogról kifejezetten lemond.
24. Felmondás (szerződésszegés)
24.1 A megrendelőt a vállalkozó (és alvállalkozói) részére nem felróható szállítási vagy teljesí- tési késedelem esetén is megilleti az a korlátozás nélküli jog, hogy egyszeri, írásban beje- lentett és méltányos utólagos határidő kikötését követően (ami a megrendelő mérlegelé- si joga szerinti) a szerződést részben vagy egészben felmondja. A vállalkozó a nem- megfelelő szerződésteljesítésből (pld. szállítási késedelem, dokumentációt is ideértve, a garantált jellemzők vagy teljesítmény elérésének elmaradása, egyebek mellett) keletkező kárért, ill. bármiféle közvetlen többletköltségért felel.
24.2 Az ilyen elállásból a vállalkozónak semmiféle igénye nem keletkezik a megrendelővel szemben.
25. Írásbeliség
25.1 A szerződés módosítása vagy kiegészítése kivétel nélkül írásban történik.
25.2 Az írásbeliség iránti követelmény magának az írásbeliségnek a közös egyetértésbeni törlésére egyaránt vonatkozik.
26. Biztonsági záradék szerelési teljesítésre
Abban az esetben, ha a megrendelés szerelési teljesítést is tartalmaz, a szállítási és telje- sítési tartalom szerelési hányada az érvényes törvényi előírás (ideértendő a CE-egyezőség tanúsítás és szabvány) szerint vitelezendő ki a szerződés végleges rendeltetési helyén a megfelelő biztosítási rendelkezések (munkavállalók védelme) és a balesetvédő és egés- zségóvó előírások szerint. Xxx kötelezettség révén a vállalkozó a szerelési tevékenység teljes időtartamára a személyzetének biztonságára felelősséget vállal (idesorolva adott esetben a megbízott idegen személyzethez tartozó munkavállalókat is).
27. Kármérséklési kötelezettség
Amennyiben az általános beszerzési feltételek egyes rendelkezése teljes egészében vagy részlegesen érvénytelenné válik, ez a többi rendelkezés hatályára nem gyakorol befo- lyást. Ilyen esetben a vállalkozó és a megrendelő köteles a hatálytalan rendelkezést olyannal helyettesíteni, amely eme rendelkezés gazdasági célkitűzéséhez a legközelebb áll.
28. Alkalmazandó jog és törvényi illetékesség
28.1 A megrendelés során a magyar gazdasági jog kerül alkalmazásra az Egyesült Nemzetek Kereskedelmi-jogi Egyezményének (CISG) és a nemzetközi magánjog ütközési rendszabá- lyainak kizárásával.
28.2 Ha a vállalkozó cégének székhelye az Európai Közösségen belüli vagy olyan országban található, amellyel a polgári jogi ítélkezésre vonatkozólag végrehajtási egyezmény áll fenn, valamennyi jogvitára, amely ebből a szerződéses jogviszonyból adódóan vagy vele kapcsolatosan állhat elő, a felek kifejezetten alávetik magukat a megrendelő székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.
28.3 Ha a vállalkozó az Európai Közösségen kívüli vagy olyan országbani cégszékhellyel rendel- kezik, amely országgal polgári jogi ítéletre vonatkozó végrehajtási egyezmény nem áll fenn, minden jogvita, amely eme szerződésből adódik, vagy amely eme szerződés meg- sértésére, felbomlására vagy érvénytelenségére vonatkozik, a felek kifejezetten alávetik magukat a Bécsi Gazdasági Kamara (Bécs, Ausztria) Nemzetközi Döntőbíróságának dön- tési és egyeztetési perrendtartása szerint kerül véglegesen eldöntésre (bécsi szabályo- zás), éspedig úgy, hogy a megfelelő szabályozás szerint 3 döntőbíró kerül kinevezésre. A döntőbíróság székhelye Bécs, a döntési eljárás nyelve német.
29. Személyzet
1.1 Szerződésjogi értelemben a megrendelés összértékének 10%-kos maximális mértékéig tartó, megállapodás szerinti felelősség-visszatartás esetén a megrendelő jogosult ezt az összeget a jótállási, ill. garanciális igény kamatmentes biztosítékaként a szerződésben megállapított jótállási, ill. garanciális időszakon túlmenő 30 napos időtartamra visszatar- tani. Ez a megállapodás a vállalkozó fizetésképtelensége esetére is érvényes.
1.2 A vállalkozó részére azonban biztosításra kerül az a szerződéses lehetőség, hogy a felelősség-visszatartás összegét a megrendelő által elfogadott bankkal a saját költségé- nek terhére kiállíttatott visszavonhatatlan, absztrakt és első felszólításra fizetendő - a szerződésben meghatározott jótállási, ill. garanciális időszakot 30 napos futamidővel meghaladó - bankkarancia bemutatásával kiváltsa.
30. Viselkedési kódex
A megrendelés során a nemzetközileg elismert, környezeti, foglalkoztatási és szociális szabványokat vesszük figyelembe. Ezek az Agrana viselkedési kódexében kerülnek meg- határozásra és szabályozásra:
xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/
A vállalkozótól ugyanúgy eme viselkedési kódex elismerését és figyelembe vételét várjuk el.