SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS1

SAP DMS azonosító: ………………………………………

SAP SRM azonosító: ………………………………………

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS1

Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként (a megfelelőt kell a szövegben hagyni)

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00-00.; Cg.00-00-000000; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Xxxxxxx Xxxxxx – vezérigazgató és Xxxxxxx Xxxx – gazd. vezérigazgató-helyettes), mint Megrendelő, továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a HUNÉP-UNISZOL Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorciumvezető (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.; Cg.: 00-00-000000; adószáma:13646231-2-09 ; képviseli: Xxxxxxx Xxxxxx- vezérigazgató) mint Szállító, a továbbiakban, mint Szállító között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

I./ A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja 1. sz. mellékletben felsorolt higiéniai anyagok szállítását, a Megrendelő igényei, a jelen keretszerződésben, a jelen keretszerződés alapján kiadott egyedi megrendelésekben, valamint a kapcsolódó mellékletekben foglaltak szerint.

Konzorcium tagjai a keretszerződés aláírásával a keretszerződés, illetve a keretszerződés alapján kiadott egyedi megrendelés teljes tartalmának teljesítéséért és az egyes részteljesítésekért egyetemleges kötelezettséget vállalnak.

II./ A szerződés részét képező dokumentumok

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

- Szállító árajánlata

- Felhatalmazás beszedési megbízásra

- Környezetvédelmi melléklet

- Munkavédelmi melléklet

- Etikai melléklet

III./ A szerződés tárgyának ellenértéke:

Felek az egyedi megrendelésben vállalt feladat ellenértékét a jelen keretszerződés 1. számú mellékletében meghatározottak szerint állapítják meg.

Az ellenérték magába foglalja a csomagolás és a Megrendelő telephelyére történő szállítás költségeit, továbbá rendelkezzen a műszaki leírásban részletezett előírásokkal, biztonsági adatlappal.

Szállító a jelen keretszerződésben meghatározott árait a jelen megállapodás hatályba lépését követő 1 évig nem emeli. Az időtartam lejártával, az árakban az infláció, évente 4%-kal érvényesíthető. Az árak csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatók.

IV./ A szállítói teljesítés határideje és helye:

Kezdési időpont:

Az egyedi megrendelésben meghatározott időpont, de várhatóan a szerződéskötést követő 90. naptól. Részteljesítési határidő és annak műszaki tartalma:

1 III. részre alkalmazandó szerződés tervezete.

Felek az egyedi megrendelésben határozzák meg, de várhatóan a fogyasztás függvényében a Megrendelő által előzetesen egyeztetett ütemezés szerint havi szállítással.

Befejezési határidő:

Az egyedi megrendelésben meghatározott időpont.

Felek az egyedi megrendelésben rendelkeznek arról, hogy Szállító jogosult-e előszállításra.

Szállító a szállítás tényleges időpontjáról, a teljesítést megelőzően előzetes értesítést küld Megrendelő megbízottjának az egyedi megrendelésben foglaltak szerint.

A teljesítés helye:

Az egyedi megrendelésben meghatározott telephely, de főszabály szerint az Üzemviteli Központ (0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00-00.).

V./ A teljesítés módja

A szállítás tárgyát képező eszközöket a szokásos módon csomagolt állapotban (kartondoboz, zsugorfólia stb.), az azokra vonatkozó dokumentációval, hatósági és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, biztonsági adatlappal, valamint adott esetben egyéb tájékoztató anyaggal együtt kell átadni. A szállítás minden esetben szállítólevéllel történik. A szállítólevél minimális tartalmi követelménye az átadott termék megnevezése, darabszámuk, azonosító számuk, biztonsági adatalap megléte és az átadásuk időpontja, valamint Megrendelő megbízottjának átvételt igazoló aláírása. Ezen tartalmi kellékek nélküli szállítólevél számlázás alapját nem képezheti, az ilyen szállítólevéllel kísért számlát Megrendelő érdemi vizsgálat nélkül jogosult visszautasítani.

VI./ Jótállás

Szállító már most kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi megrendelésben szállított eszközökre jótállást vállalt. A jótállás időtartamáról és egyéb feltételeiről felek az egyedi megrendelésben állapodnak meg.

VII./ A mennyiségi és minőségi átvétel

Mind a minőségi, mind a mennyiségi átvétel helye az egyedi megrendelésben megjelölt telephely, de főszabály szerint az Üzemviteli Központ. A mennyiségi átvétel a szállítással egyidőben történik, melynek megtörténtét a szállítólevél aláírása tanúsítja. Megrendelő a minőségi átvételt a szállítást követő munkanapon köteles megkezdeni és – amennyiben felek az egyedi megrendelésben másként nem határoznak – legkésőbb 7 nap vagy 5 munkanapon belül befejezni. Amennyiben az áru minőségileg nem felel meg a szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglalt előírásoknak, úgy azt Megrendelő hibásnak tekinti, és azt Szállítónak – Szállító költségére – visszaküldi, aki köteles a hibás árut haladéktalanul kicserélni.

Megrendelőre a leszállított árukkal kapcsolatos kárveszély a mennyiségi és minőségi átvételt követően száll át.

VIII./ Teljesítési biztosíték

Felek megállapodnak abban, hogy Szállító már most kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Megrendelő az egyedi megrendelésben előírja, köteles teljesítési biztosítékot nyújtani az alábbiak szerint:

Szállító a jelen keretszerződésben meghatározottak szerint Megrendelő javára szóló teljesítési bankgaranciát szerez be és – amennyiben felek az egyedi megrendelésben másként nem rendelkeznek, úgy az egyedi megrendelés aláírásával egyidejűleg – nyújt át, amelynek összegét felek az egyedi megrendelésben határozzák meg.

(Amennyiben a bankgarancia nyújtója (szállító) konzorcium:)

Felek megállapodnak abban, hogy a Konzorciumra tekintettel az egyedi megrendelésben határozzák meg, hogy Szállító hogyan nyújtja a bankgaranciát:

Az osztott bankgarancia nyújtás ezen módja a Konzorcium tagjainak egyetemleges felelősségét nem befolyásolja.

A teljesítési bankgarancia megfelelő, ha

- a nettó vállalási ár 5 %–át elérő összegre szól,

- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,

- futamideje (érvényessége) az egyedi megrendelés aláírásától a vállalt feladat sikeres teljesítését (sikeres átadás–átvételi eljárás) követő 15. (tizenötödik) banki napig, de legalább a jótállási bankgarancia Megrendelő részére történő átadásának napjáig szól.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Szállító vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.

Szállító köteles a garanciát – a teljesítési késedelem esetén – a Megrendelő külön felhívása nélkül a késedelem idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül.

Megrendelő jogosult a bankgarancia beváltására, ha

- Szállító a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be;

- a szerződés hatálya alatt az egyedi szerződésben meghatározott feladat határidőben történő megvalósítása a Szállító érdekkörében felmerülő bármely okból nem teljesülhet, és emiatt a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy

- ha a szerződés szerinti teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Szállító a feladatot csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében.

Szállító a biztosítékadási kötelezettségének a Kbt. 53/A.§ (6) bekezdése szerint tehet eleget.

A teljesítési biztosíték Szállító általi nyújtásának határidejét felek az egyedi megrendelésben határozzák meg.

IX./ Jótállási biztosíték

A Megrendelő jótállási biztosítékot nem kér.

X./ Szerződésszegés

Szállító szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha

- késedelmesen teljesít,

- hibásan teljesít, mert a szolgáltatott termék nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban, a jelen keretszerződésben, és az egyedi megrendelésben meghatározottaknak,

(Amennyiben felek kötbérfizetésben állapodnak meg)

Szerződésszegés esetén - amennyiben felek az egyedi megrendelésben másként nem állapodnak meg – Szállító az alábbi kötbérek megfizetését vállalja.

- az egyedi megrendelésben körülírt feladat teljesítésével kapcsolatos késedelem esetén, a naponta az egyedi megrendelésben meghatározott teljes nettó végösszeg 0,5 %-a, maximum a nettó szerződéses összeg 20 %-a,

- hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a fenti kulcsok szerint számított kötbér, A kötbér a számlából levonható.

Szállító súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:

- neki felróható okból az egyedi megrendelésben vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridő vonatkozásában több, mint 5 napos késedelembe kerül,

- Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a jelen keretszerződés, illetve az egyedi megrendelés szerint teljesít,

- Szállító fizetésképtelenné válik, csődbe jut vagy felszámolják.

Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:

- az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 30 (harminc) napos fizetési határidőn belül sem egyenlíti ki.

XI./ Fizetési feltételek

Felek az egyedi megrendelésben határoznak arról, hogy Megrendelő előleget fizet-e avagy sem.

Szállító az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult a (rész-, illetve vég)számla benyújtására. A Szállító a számla(ák) mellé köteles csatolni a Megrendelő által elfogadott és aláírt szállítólevelet. A szállító a számlá(ka)t köteles a Megrendelő által kért részletezéssel kiállítani.

Szállító köteles a mindenkor hatályos ÁFA tv. rendelkezései szerint kiállítania számláját. A hibásan kiállított számla következtében Megrendelőt ért kárért Szállító felel.

A számlá(k)nak tartalmaznia kell a Megrendelő beszerzési megrendelési számát, ellenkező esetben a Megrendelő azonosíthatatlannak tekinti, és a Szállítónak visszaküldi az(oka)t. Ebben az esetben a Szállító köteles a számlát kijavítani.

A Megrendelő a számlák beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon, a Kbtr. 305.§ (3) bek. c./ pontja szerinti alvállalkozók, illetve szakemberek teljesítéséről benyújtott számlák esetén 8 (nyolc) napon belül köteles azokat felülvizsgálni, és visszautasítás esetén a Szállítót erről írásban értesíteni. Szállító a számlákon köteles a levelezési címét feltüntetni. Felek megállapodnak abban, hogy az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Kbt. 305.§-ában foglaltak szerint járnak el azzal, hogy a Megbízottnak az ellenszolgáltatás fennmaradó részéről kiállított számláját/számláit Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül teljesíti átutalással.

Szállító felel a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében előírt kötelezettségei megsértéséből eredő minden kárét.

Megrendelő késedelmes teljesítése esetében a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot köteles Szállító részére megfizetni az elfogadott számla összege után a késedelmes napokra számítva.

A Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott vagy jóvá nem hagyott számlák összege után.

A Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy szerződés tárgyát képező munka a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A.§-ban foglaltak.

A számla Megrendelő általi kifizetésének további feltétele, hogy a Szállító a jogszabályban előírt módon igazolja, hogy nincs köztartozása, továbbá Szállító a jogszabályok által előírt nyilatkozatokat az ott írt határidőben Megrendelő részére megadja.

A Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a Xxxxx által megállapított fizetési határidő és az erre írásban felszólító értesítésben megjelölt póthatáridő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó jogosult a Megrendelő által pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást benyújtani a megjelölt pénzforgalmi számla terhére. A felhatalmazó nyilatkozat mintát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

XII./ Felek képviselői

Felek megállapodnak abban, hogy teljesítés során eljáró képviselőiket az egyedi megrendelésben határozzák meg.

XIII./ A keretszerződés hatálya, felmondás

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen keretszerződést határozatlan időre kötik. Felek megállapodnak, hogy jelen keretszerződést bármelyik fél, indoklás nélkül, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával 90 napos felmondási idővel, minden jogkövetkezmény nélkül felmondhatja. Szállító a keretszerződés megszűnéséig kiadott egyedi megrendelésekben vállaltakat köteles szerződésszerűen teljesíteni.

XIV./ Egyéb rendelkezések

Szállító kijelenti, hogy az általa vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi hatósági- és egyéb engedéllyel rendelkezik, és azokkal a keretszerződés hatálya alatt folyamatosan rendelkezni fog.

Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megrendelő nem vállal kötelezettséget a teljes mennyiség lehívására, továbbá a mennyiségek becsültek, így attól való eltérés lehetőségét fenntartja. Szállító kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt Megrendelő felé.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződés módosítása kizárólag írásban érvényes.

Jelen keretszerződés módosítására vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény 303. §.–a az irányadó.

Szerződő Xxxxx kijelentik, hogy jelen Szállítási Szerződésből fakadó esetleges vitáik során elsődlegesen békésen kívánnak eljárni.

Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekre kikötik a II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés tartalmát bizalmasan, üzleti titokként kezelik és a másik fél írásos engedélye nélkül bíróságon, hatóságon kívül harmadik személlyel nem közlik, hacsak azt jogszabály, hatóság vagy bírósági rendelkezés nem írja elő.

Szállítónak átadott és az általa készített tervek, dokumentációk, információk, stb. a Megrendelő kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem e szerződés teljesítésén kívül fel nem használhatók. Továbbá tilos a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat, vagy információkat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni.

Szállítónak Megrendelő helyett helyt kell állni, és mentesítenie kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne.

A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló többszörösen módosított 1959. évi IV. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény, és végrehajtása tárgyában hatályba lépett rendeletek, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.

Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik fél tudomására hozza.

Szerződő felek kijelentik, hogy jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt a cégjegyzésre jogosultak – cégjegyzési joguk igazolását követően – helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2012. május 14.

……………………………………… ………………………………………….

Megrendelő Szállító

1. sz. melléklet: Műszaki leírás

Az Ajánlati Dokumentációban és a nyertes Ajánlatban meghatározottakkal megegyező tartalmú! A Dokumentációban megajánlottak:

Higiéniás anyagok szállítása

Termék megnevezése

higiéniai zacskó zt1

légfrissítő aerosol 300 ml (több illatban)

légfrissítő zselé 150 ml/150g (több illatban)

MEVON 66 folyékony szappan

pipere szappan

kéztörlő Classic Lintex

Mini Tork Plus kéztörlő

T-Tork plus toalettpapír (legalább 2 rétegű)

Toalettpapír kistekercses (legalább 2 rétegű)

domestos WC rúd

mosogatószer 450ml (több illatban)

Fenti vagy helyettesítésükre alkalmas termékek folyamatos biztosítása fogyasztás függvényében a Megrendelő által egyeztetett ütemezésben, havi, kiszállítással. A Fővárosi Vízművek telephelyein általánosan TORK higiéniai anyagtartók vannak rendszeresítve. Minden felajánlott terméknek az érvényes jogszabályoknak megfelelő biztonsági adatlappal kell rendelkeznie. Minden terméknél pontos gyártó és márkanév megnevezést kérünk, illetve a pontos kiszerelési egységet, amire a megajánlott ár vonatkozik.

Egységárak:

Higiéniás anyagok
higiéniai anyagok		nettó Ft	egység
III/1.	higiéniai zacskó zt1	242,00	csomag
III/2.	Garden légfrissítő aerosol 300 ml (több illatban)	157,00	darab
III/3.	Brise légfrissítő zselé 150 ml/150g (több illatban)	358,00	darab
III/4.	MEVON 66 folyékony szappan	803,00	darab
III/5.	Damla pipere szappan	72,00	darab
III/6.	kéztörlő -WEPA 2 rt. Fehér	4 935,00	karton
III/7.	Bokk paper kéztörlő	3 284,00	karton
III/8.	Bokk paper optimum plus toalettpapír (legalább 2 rétegű)	4 066,00	karton
III/9.	Harmony Classic Toalettpapír kistekercses (legalább 2 rétegű)	40,00	darab
III/10.	domestos WC rúd	299,00	darab
III/11.	FEYA mosogatószer 450ml (több illatban)	107,00	darab

Továbbá a mellékelt pdf dokumentumok!

2. sz. melléklet: Meghatalmazás beszedési megbízásra

Tisztelt (Hitelintézet)! Számlavezető neve: CIB Bank Nyrt.

Címe: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a 2012. május 14. kelt Higiéniai anyagok szállítása tárgyú szerződéssel (továbbiakban: szerződés) kapcsolatban a következőkben foglalt feltételekkel.

Jelen nyilatkozat kitöltésével és aláírásával a Fővárosi Vízművek Zrt. képviseletében eljárva alulírott Xxxxxxx Xxxxxx és Xxxxxxx Xxxx felhatalmazom CIB Bank Nyrt. pénzforgalmi szolgáltatót (továbbiakban: bank) arra, hogy az általam, a szerződés megkötésének időpontjában benyújtott felhatalmazásról értesítse Jogosultat és a felhatalmazás alapján pénzforgalmi számlámat – az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén – megterhelje:

Jogosult beszedési megbízása alapján abban az esetben teljesíthető kifizetés, amennyiben

- A számla hiteles másolatát Jogosult a beszedési megbízáshoz csatolta

- A számla Fővárosi Vízművek Zrt. által történő átvételét tértivevénnyel vagy átadás-átvételi elismervénnyel igazolta és annak hiteles másolatát a beszedési megbízáshoz csatolta

- A teljesítésigazolás hiteles másolati példányát csatolta, amely teljesítés igazolás aláírói a Szerződésben teljesítés igazolás aláírására jogosult személyek és az aláírás valódiságáról a bank meggyőződött.

- A bank előzetesen a beszedési megbízás benyújtásáról írásban a Fővárosi Vízművek Zrt-t tájékoztatta.

Számlatulajdonos megnevezése:	Fővárosi Vízművek Zrt
Számlatulajdonos székhelye:	0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00-00.
Felhatalmazással érintett bankszámla száma:	10700024-02520009-52000001
Jogosult neve:	HUNÉP-UNISZOL Zrt.
Jogosult székhelye/címe:	0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x. 34-36.
Jogosult bankszámla száma:	10700141-43450800-51100005
Jogosult számlavezetőjének megnevezése:	CIB Bank Zrt.

Kelt, Budapest ……… év, ………………. hó ….. nap

P.H.

…………………………….. Számlatulajdonos

3. sz. melléklet: Környezetvédelmi melléklet szerződéshez (Környezetvédelmi Melléklet)

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi és vízbázisvédelmi jogszabályokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó Környezetvédelmi politikáját megismerni, munkája során az abban foglalt elveket követni.

Vállalkozó tevékenysége során - a vízbázisvédelmi előírások teljesítése mellett - a környezetre legkisebb kockázatot jelentő anyago(ka)t használja fel.

Vállalkozó feladata a saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, kezelése - ha a szerződés másképpen nem rendelkezik.

Vállalkozónak a hulladékok gyűjtésére saját munkahelyi gyűjtő edényzetről kell gondoskodnia. Külön írásos megállapodás esetén a Megbízó szelektív hulladék gyűjtési előírásait betartva, a kihelyezett munkahelyi gyűjtőit használhatja. Amennyiben vállalkozó Megbízó hulladékgyűjtő edényeit használja, köteles a Megbízó telephelyein bevezetett szelektív hulladékgyűjtési rend szerint eljárni, a hulladékokat hulladék fajtánként (papír, műanyag palack, fém italos doboz, használt elem, hulladék világítótest, elektronikai hulladék, gumihulladék, használt nyomtató patron/toner, kommunális hulladék, stb.) a megfelelő gyűjtőedényekben elhelyezni.

Vállalkozó Megbízó részére folytatott saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező minden hulladék mennyiségéről adatot szolgáltat Megbízó részére. Vállalkozó a tevékenység végzése során keletkező hulladék elszállítását vagy elszállíttatását követően köteles haladéktalanul elküldeni a szabályos lerakást vagy ártalmatlanítást igazoló dokumentumokat, mérlegjegyeket, egyéb bizonylatokat, Megbízó Környezetvédelmi csoportjának. Az adatszolgáltatás tartalmazza a keletkező hulladékokat EWC-kódok szerint, a hulladék fajtánként keletkezett mennyiséget, és a hulladékok kezelésének módját. Hulladékszállításról, -kezelésről szóló számla csak az igazoló dokumentumokkal együtt nyújtható be.

Vállalkozó vagy alvállalkozója tevékenysége során termelt veszélyes hulladékokat köteles külön gyűjteni, illetve saját költségén az előírásoknak megfelelően elszállíttatni. A szállítást csak veszélyes hulladékok szállítására jogosult, érvényes engedéllyel rendelkező vállalkozás végezheti. A veszélyes hulladékokat, a környezetszennyezést kizáró módon fedett helyen, feliratozva, EWC kód feltüntetésével, fajtánként elkülönítve kell gyűjteni. Amennyiben nincs mód a fedett helyen való gyűjtésre, úgy a hulladékokat a gyűjtőedényzetekkel és kármentő eszközökkel együtt le kell fedni. Veszélyes hulladék egy évnél hosszabb ideig nem gyűjthető a telephelyen. A veszélyes hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló igazolást vállalkozó köteles beszerezni és Megbízónak másolatban eljuttatni.

A veszélyes anyagokat, a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon kell tárolni és használni. Amennyiben vállalkozó olyan tevékenységet folytat, ahol veszélyes anyag használata szükséges, illetve nem zárható ki veszélyes hulladék keletkezése, az esetleges károk azonnali elhárítása érdekében vállalkozó köteles a helyszínen kármentesítő anyagokat tartani. A tevékenységhez használt veszélyes anyagok, készítmények 16 pontos, magyar nyelvű Biztonságtechnikai Adatlapjáról gondoskodni kell, és az előírásoknak megfelelően minden érintett számára elérhető helyen kell elhelyezni. A veszélyes anyagok veszélyességéről tájékoztatni kell az anyagot használó, vagy azzal érintkezésbe kerülő személyeket.

Gondoskodni kell arról, hogy szennyező anyag csapadékvíz csatornába, víznyelő aknába, árokba, vagy szikkasztó aknába ne kerüljön, vállalkozó a tőle elvárható módon köteles mindent elkövetni annak érdekében, hogy a környezetszennyező anyagok bejutását megakadályozza.

Vállalkozó köteles mindent elkövetni a zaj- és rezgéshatás csökkentése érdekében, illetve szükség esetén ideiglenes határérték túllépési engedélyt beszerezni.

Vállalkozó az általa okozott környezetvédelmi károkat azonnal kezelni köteles (pl. olajfolyás felitatása és a szennyezett kármentő anyagok veszélyes hulladékként való kezelése). Vállalkozó az általa és/vagy alvállalkozói/közreműködői által okozott környezetvédelmi károkért teljes mértékben felelős. Vállalkozó tevékenységét köteles úgy végezni, hogy az ingatlanon környezeti kár ne keletkezzen. Amennyiben

Vállalkozó tevékenységéből adódóan környezeti kár keletkezik, azt bérlő köteles saját költségén megszüntetni, illetve a környezeti tényfeltárás és kármentesítés költségeit Bérbe adónak megtéríteni.

Vállalkozónak a munka során az árvízi adottságokat figyelembe kell venni. Vállalkozó feladata az eredeti környezeti állapot, illetve növényzet helyreállítása.

Vállalkozó kijelenti, hogy a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, továbbá ha Vállalkozó alvállalkozót von be, úgy alvállalkozói a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek. Amennyiben Vállalkozó feladata tervezés, úgy köteles tervezői nyilatkozatot adni, melyben nyilatkozik, hogy a terv a hatályos vízbázisvédelmi- környezetvédelmi előírásoknak megfelelően készült.

Vállalkozó a munkavégzés során köteles minden környezetet érintő rendkívüli körülményről és káreseményről a Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportját értesíteni (Xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, Tel: 000-0000, 000-0000, 000-0000, 000-0000, fax: 000-0000).

Vállalkozó, előzetes egyeztetés alapján köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportjának munkatársait környezetvédelmi ellenőrzés céljából tevékenységi területén fogadni, velük együttműködni.

Vállalkozó szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi előírások tekintetében Vállalkozó kérésére a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződésben megnevezett megbízottja/műszaki ellenőre, illetve a Környezetvédelmi csoport csoportvezetője ad tájékoztatást.

4. sz. melléklet:

Munkaegészségügyi és Munkabiztonsági melléklet (Munkavédelmi melléklet)

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó, a Munkaegészségügyre és Munkabiztonságra vonatkkozó jogszabályokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó munkavédelmi politikáját megismerni, munkája során az abban foglalt elveket követni.

Vállalkozó köteles a munkavégzése során a munkavédelmi, valamint a munkaegészségügyi szabályok maradéktalan betartására és betartatására.

Tervezés esetén :

Tervek készítése során Vállalkozó köteles figyelembe venni a tárgyi munkával kapcsolatos, munkabiztonságot érintő hatályos jogszabályi előírásokat, illetve ajánlásként a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott, hatályos szabványokat.

Tervező a szerződés aláírásával kijelenti, hogy az előzőekben meghatározott előírásokat maradéktalanul betartja és betartatja.

Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a szükséges információkat megadta részére és tájékoztatta a tárgyi munkával kapcsolatban az összes, kivitelezési munkákat érintő, helyspecifikus, baleseti- és egészségügyi kockázatot jelentő körülményről. Vállalkozó köteles fentieket a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervben feltűntetni, beleértve az ellenük való védekezés módját, vészhelyzeti teendőket.

Vállalkozó a tervezés során, az építési kiviteli terv készítésével kapcsolatban külön megbízás nélkül köteles elvégezni (elvégeztetni) a 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM rendeletben meghatározottak szerint a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervre vonatkozó tervezési feladatokat.

Kivitelezés során :

Több, különböző munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló egyidejű tevékenysége esetén jelen szerződés mellékletében Vállalkozó és Megbízó közösen köteles meghatározni a munkák koordinálásáért felelős munkáltatót.

Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tevékenységek során biztonsági és egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni.

Vállalkozó tudomásul veszi és a szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a kiviteli munkákhoz kapcsolódó, a hatályos jogszabályok szerint bejelentett, megfelelő szakképzettséggel, foglalkozás- egészségügyi orvosi alkalmassággal, illetve az azt igazoló dokumentumokkal, továbbá munkavédelmi oktatásban részesült, munkáltatói utasítással rendelkező munkavállalókat, vállalkozókat foglalkoztathat.

Vállalkozó a kivitelezési munkákra vonatkozóan érvényes kockázatelemzést köteles készíteni és az abban foglaltak köteles az érintettek tudomására hozni.

Az építési kivitelezések során Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban előírt építési naplót folyamatosan vezetni és azt a munkavégzés helyszínén tartani.

Azokban a létesítményekben, helyiségekben, melyeket a Fővárosi Vízművek Zrt. 2005/27 vezérigazgatói utasítása szerint beszállási engedély-köteles térnek minősít, bármilyen tevékenység csak a vonatkozó előírások szerint kiállított beszállási engedély birtokában végezhető. Ezen létesítményekbe, helyiségekbe csak beszállási engedély birtokában szabad belépni, munkát végezni. Vállalkozó a szerződés aláírásával elismeri, hogy a fenti vezérigazgatói utasítás vonatkozó rendelkezéseit a Fővárosi Vízművek Zrt. vele ismertette.

Minden egyéb munkaterületen, csak a Fővárosi Vízművek Zrt. engedélyével, illetve ha szükséges (klórozók, hypózók, nagyfeszültségű kapcsolóterek), a Fővárosi Vízművek Zrt. által biztosított kísérő jelenlétében lehet bármilyen munkavégzést folytatni.

Vállalkozó csak olyan gépet, berendezést, egyéni védőeszközt, vegyi anyagot használhat fel, amelyek a jogszabályi előírásoknak megfelelő dokumentációkkal rendelkezik (gépkönyv, kezelési-használati utasítás,

megfelelőségei tanúsítvány, üzembe-helyezési engedély, biztonsági adatlap, törzskönyv, stb.), az eszközök, anyagok, azok csomagolása ép, sérülésmentes. Vállalkozó ezeknek a dokumentációknak a tartalmát az eszközöket, anyagokat használókkal igazolható módon köteles ismertetni.

Vállalkozó köteles az elsősegély-nyújtási, tisztálkodási, öltözködési, pihenési-melegedési, étkezési, dohányzási lehetőségek biztosításáról gondoskodni, és arról megfelelő tájékoztatást adni.

A kivitelezés során Vállalkozónak gondoskodni kell az érintett terület szakszerű elkerítéséről, elhatárolásáról, illetéktelenek bejutásának megakadályozásáról.

A Fővárosi Vízművek Zrt. a kivitelezés során jogosult munkavédelmi szemlét, bejárást tartani, és ennek tényét eredményét az építési naplóban rögzíteni. A Vállalkozó (megbízott) köteles ebben közreműködni.

Bármilyen munkabiztonságot érintő rendellenesség esetén Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Fővárosi Vízművek Zrt-t, érintettség esetén a tervezőt, és ha szükséges, köteles haladéktalanul gondoskodni a munkavégzés felfüggesztéséről.

A hely-specifikus munkavédelmi oktatás megtartásához a Vállalkozó képviselőjét a Fővárosi Vízművek Zrt. képviselője ellátja a szükséges vonatkozó információkkal. Ennek tényét az építési naplóba be kell vezetni. Munkavédelmi oktatást a Vállalkozó köteles megtartani, és az arról készült oktatási naplót köteles bemutatni a Fővárosi Vízművek Zrt-nek.

Minden idegen gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység esetén:

A szerződésben vállalt munka elvégzésével összefüggésben bekövetkező munkabaleset tényét Vállalkozó köteles haladéktalanul jelenteni a Fővárosi Vízművek Zrt. munkavédelmi csoportvezetőjének.

Munkavédelmi csoportvezető: Xxxxxx Xxxxxx 06/0-000-0000 (06/30-535-4467).

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy egyebekben a munkaegészségügyi- és munkabiztonsági szabályok betartását és betartatását a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére tudnia kell igazolni, és az ezzel kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére át kell adnia.

Bármely munkaterületre, amelynél nem történt meg építési napló szerint a munkaterület átvétele oda csak a Fővárosi Vízművek Zrt. által kijelölt helyi kísérővel lehet bemenni, ott tartózkodni és munkát végezni.

A kísérő utasításait minden esetben figyelembe kell venni, csak az általa engedélyezett berendezéseket, eszközöket lehet érinteni, használni, kezelni.

Bármely munkaműveletet csak a vonatkozó jogszabályok, nemzeti szabványok, technológiai utasítások előírásai szerint lehet végezni.

5. sz. melléklet:

Etikai normák kivonata (Etikai melléklet)

Etikai normák a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződött partnerei részére

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából végzett tevékenysége során köteles a jelen mellékletben meghatározott etikai szabályokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni.

Vállalkozó köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. vízellátással kapcsolatos stratégiai elképzeléseit, céljait szem előtt tartva végezni munkáját - a tőle telhető maximális elkötelezettséggel és professzionalizmussal.

Vállalkozó köteles a tevékenysége végzése során arra törekedni, hogy munkájával hozzájáruljon az ivóvízbiztonság megvalósításához, fenntartásához.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél végzett tevékenységéhez kapcsolódó kommunikációja során valótlan kijelentéseket nem tesz, és semmilyen módon nem téveszt meg másokat.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy közvetlen, a fogyasztókkal kapcsolatba kerülő Vállalkozó áttételesen a Fővárosi Vízművek Zrt.-t képviseli, ezért tevékenysége során ennek megfelelő magatartást köteles tanúsítani, így különösen:

• Előítélet-mentesen viseltetnek irányukba, s kerülik a kellemetlen, megalázó helyzeteket, a kioktató stílust velük szemben.

• A velük kapcsolatos napi ügyintézést a korrektség, szakszerű megalapozottság, gyorsaság jellemzi.

• A velük való kommunikáció során az udvarias, informáló hangvétel, a hiteles tényadatok közlése elvárt.

• Az ügyintézés során a tudomásukra jutott, a fogyasztókkal kapcsolatos információt bizalmasan kezeli, harmadik fél tudomására nem hozzák.

Fenti magatartási szabályokat Vállalkozó nemcsak a fogyasztókkal, hanem mind a Fővárosi Vízművek Zrt- vel, mind pedig bármely harmadik személlyel szemben is köteles maradéktalanul betartani.

A Fővárosi Vízművek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy ne fogadjon el pénzösszeget vagy komoly értékű ajándékot, amely befolyásolhatja őt az ajándékozó céggel vagy személlyel kapcsolatos üzleti magatartásában, különös tekintettel a Fővárosi Vízművek Zrt-vel való viszony során.

A Fővárosi Vízművek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy kerüljön minden olyan szituációt, vagy annak látszatát, amelyben az összeférhetetlenség, vagy annak gyanúja felmerülhet. A Fővárosi Vízművek Zrt. etikailag összeférhetetlennek tartja bármilyen ellenszolgáltatás vagy ajándék kikényszerítését, annak elfogadását, a paraszolvencia bármilyen formáját.

Amennyiben Vállalkozó a tevékenysége során etikai normát sértő magatartással találkozik, vagy annak gyanúja felmerül, úgy köteles azt haladéktalanul a Fővárosi Vízművek Zrt. felé jelezni.