Vállalkozási keretmegállapodás
Vállalkozási keretmegállapodás
amely létrejött egyrészről
a Belügyminisztérium
székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx xxxx 0-0.;
törzsszám: 311607;
adószám: 15311605-2-41;
számlavezető: Magyar Államkincstár;
számlaszám: 10032000-01483305-00000000;
képviseli: ,
………………………………..; mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),
másrészről1 a ...
székhely: …………………………..
cégjegyzékszám: …………………………..
adószám: …………………………..
számlavezető pénzintézet: …………………………..
számlaszám: …………………………..
képviseli: …………………………..
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)
– a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön: „Fél”, együttesen: „Felek” – között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1. A Szerződés létrejöttének előzménye
1.1. A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
„Kbt.”) 21. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt közbeszerzési eljárást indított a BBA-7.1.1-16-2017-00002 azonosító számú
„Technikai Segítségnyújtás (FH-BBA)” elnevezésű, valamint az MMIA-4. 1.1/4-
2016-2017-00002 azonosító számú „Technikai Segítségnyújtás (FH-MMIA)” elnevezésű projektek (a továbbiakban: „Projekt”) keretében, „Képzési szolgáltatás beszerzése – Projektmenedzserek továbbképzése” tárgyban.
A közbeszerzési eljárás EKR azonosító száma: … Az ajánlati felhívás iktatási száma: … Az ajánlati felhívás hirdetmény feladásának napja: …
1.2. A közbeszerzési eljárásban a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, „a legjobb ár- érték arány” értékelési szempontrendszer került alkalmazásra.
1.3. A közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó nyújtotta be a legkedvezőbb érvényes ajánlatot, melyre tekintettel a Felek a jelen keretmegállapodást (a továbbiakban:
„Szerződés”) kötik meg egymással.
1 Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő adatait fel kell tüntetni.
1.4. A Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Vállalkozó – a Szerződés 1. számú mellékletét képező – ajánlatában tett megajánlása:
a) ár szempontként:
„Mindösszesen nettó ajánlati árként”: … Ft, azaz nettó … forint,
b) minőségi szempontként:
Az M.1. pont tekintetében bemutatott, a képzések megtartásába bevonásra kerülő szakember többlet szakmai tapasztalata:
került megajánlásra.
1.5. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó szerződéskötési feltételként – az értékeléskor meghatározó szakemberen felül – legalább további három olyan szakembert volt köteles megnevezni, aki megfelel az M.1. alkalmassági követelményben a szakemberre vonatkozóan megállapított követelményeknek, és igazolni a Megrendelő felé a megnevezett szakemberek vonatkozásában az előírt követelményeknek való megfelelőséget. E kötelezettségeinek eleget téve a Vállalkozó az alábbi szakembereket nevezte meg, akiket a Megrendelő elfogadott:
1. (szakember neve)
2. (szakember neve)
3. (szakember neve)2
2. A Szerződés tárgya és mennyisége, az egyedi megrendelés
2.1. A Szerződésben a Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelő által kiadott és a Vállalkozó által visszaigazolt egyedi megrendelésekben megrendelt, a Szerződés 2. számú mellékletét képező – a közbeszerzési dokumentáció részeként közreadott – műszaki leírás (a továbbiakban: „Műszaki leírás”) előírásai szerinti képzések (a továbbiakban külön-külön: „Képzés”, együttesen: „Képzések”) tananyagának kidolgozására és a Képzések megtartására.
2.2. A Vállalkozó a Képzéseket – a Megrendelő által kibocsátott és a Vállalkozó által szabályszerűen visszaigazolt – egyedi megrendelések teljesítése útján tartja meg a Szerződésben foglaltak szerint.
2.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kizárólag az egyedi megrendelés minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 1. § 15. pontja szerinti kötelezettségvállalásnak, és a Szerződés keretében meg nem rendelt Képzés vonatkozásában a Vállalkozó vállalkozói díjra nem jogosult.
2.4. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés alapján mindösszesen és legfeljebb megrendelhető 5, azaz öt darab Képzés közül legalább 4, azaz négy darab Képzés vonatkozásában egyedi megrendelést bocsát ki.
2.5. Az egyedi megrendelés tartalmazza legalább
a) a Szerződésre való hivatkozást, a Szerződés és az egyedi megrendelés iktatószámát,
2 Amennyiben háromnál több szakember megnevezésére és elfogadására kerül sor, úgy a felsorolás szükség szerint e további szakemberek neveivel bővítendő.
b) a Képzés megtartása esetén járó vállalkozói díjat, valamint
c) azoknak a határnapoknak a dátum szerinti meghatározását, amelyeken az adott Képzést meg kell tartani azzal, hogy a Képzések utolsó napja nem eshet későbbi időpontra 2024. április 30. napjánál.
2.6. Az egyedi megrendelésben a Képzés vállalkozói díjaként – a Vállalkozó részletes szakmai ajánlatának megfelelően – a 8.3. pontban rögzített, Képzésenként járó vállalkozói díjat kell meghatározni.
2.7. A Megrendelő köteles az egyedi megrendelésben minden olyan információt, elvárást, követelményt és specifikációt a Vállalkozó részére megadni, amely a szerződésszerű teljesítéshez szükséges azzal, hogy a Megrendelő e kiegészítő információk, elvárások, követelmények, illetve specifikációk meghatározása során nem teheti a teljesítést a Szerződésben meghatározottaknál terhesebbé.
2.8. A Megrendelő az egyedi megrendeléseket elektronikus úton – a kötelezettségvállalás dokumentumának .pdf verzióját csatolva – küldi meg a Vállalkozó kapcsolattartója részére.
2.9. A Vállalkozó az egyedi megrendelést az annak megküldésétől számított 2, azaz kettő munkanapon belül elektronikus úton köteles visszaigazolni a Megrendelő kapcsolattartója részére.
a) A Vállalkozó jogosult az egyedi megrendelés visszaigazolását megtagadni, amennyiben a Képzés első napja korábbra esne, mint a visszaigazolásra megszabott határidő utolsó napjától számított 5., azaz ötödik munkanap.
b) A visszaigazolás Megrendelőhöz való megérkezéséig a Megrendelő jogosult az egyedi megrendelést visszavonni az erről szóló nyilatkozat .pdf verziójának a Vállalkozó részére, elektronikus úton való megküldésével.
2.10. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a közbeszerzési eljárás megindításakor a Projekt pénzügyi teljesítésének záró napja 2024. június 30. napja.
a) Amennyiben a Projekt pénzügyi teljesítésének határideje meghosszabbításra kerül, úgy a Megrendelő fenntartja annak jogát, hogy a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozat útján – legfeljebb a meghosszabbítás tartamának megfelelő tartammal, de legfeljebb 6, azaz hat hónappal – meghosszabbítsa a 2.5. pont c) alpontjában foglalt határidőt.
b) A Felek rögzítik, hogy az a) alpont szerinti jognyilatkozat a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak minősül. Ilyen esetben a Szerződés a jognyilatkozat közlésének napján, a Felek alakszerű szerződésmódosítása nélkül, egyoldalúan módosul.
3. A Szerződés hatálya
3.1. A Szerződés az utolsóként aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba.
3.2. A Szerződés hatálya a szerződéses kötelezettségek Xxxxx általi kölcsönös és maradéktalan teljesítéséig tart.
4. A teljesítés helye
A Vállalkozó a Képzések megtartására, valamint a Képzések tananyagának és eredménytermékeinek benyújtására a Xxxxxxxxxx 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx xxxx 0-0. xxxx alatti munkavégzési helyén (NUTS-kód: HU110) köteles.
5. A teljesítésre vonatkozó rendelkezések
5.1. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri, és a Szerződés teljesítése során figyelembe veszi, elfogadja, és betartja a Szerződés tárgyát, az annak megvalósítását érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó szakmai és etikai normákat, valamint a Műszaki leírásban foglaltakat. E körben a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Képzések a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: „Fktv.”), valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Fktv. vhr.”) hatálya alá tartoznak, és a Szerződés teljesítése során köteles eleget tenni az ezekben foglaltaknak, ideértve különösen az Fktv. 13/B. § szerinti tanúsítvány kiállítására, valamint az Fktv. vhr. 22/A. § szerinti elégedettség felmérésére vonatkozó kötelezettséget.
5.2. A Vállalkozó köteles a munkavégzést oly módon megszervezni, hogy az biztosítsa a munka szakszerű, gazdaságos és határidőben történő megvalósítását.
5.3. A Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni azzal, hogy a Megrendelő utasításai a munka megszervezésére nem terjedhetnek ki, illetve a teljesítést nem tehetik terhesebbé.
a) Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, úgy a Vállalkozó köteles őt erre írásban figyelmeztetni. Célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek minősül különösen az iparági gyakorlattal, továbbá a technológiai, illetve jogszabályi előírásokkal összhangban nem álló utasítás. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.
b) Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére az utasítást fenntartja, a Vállalkozó az adott feladatot a Megrendelő kockázatára az utasítás szerint köteles elvégezni azzal, hogy az életet, testi épséget, illetve adatbiztonságot veszélyeztető utasítás végrehajtását a Vállalkozó megtagadhatja.
5.4. A Felek kötelesek a Szerződés fennállása és megszűnése, illetve megszüntetése során kölcsönösen együttműködve eljárni és haladéktalanul tájékoztatni egymást a Szerződést és az annak alapján kiadott egyedi megrendelést érintő valamennyi lényeges – különösen az eredményes és határidőben való teljesítést akadályozó vagy veszélyeztető – körülményről.
a) Amennyiben az egyik Fél megsérti az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét, úgy a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint köteles megtéríteni.
b) A Felek vállalják, hogy fokozottan törekednek minden olyan magatartás, körülmény vagy állapot elkerülésére és elhárítására, amely a Szerződésbe ütközne, vagy a szerződésszerű teljesítést meghiúsítaná.
5.5. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét a teljesítés folyamán bármikor
ellenőrizheti.
a) A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő a teljesítés során bármikor megtekinthesse a rendelkezésre álló eredménydokumentumokat.
b) A Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.
c) A Vállalkozó a Megrendelő kifejezett kérésére köteles – a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakat szem előtt tartva – azon munkavállalóját, illetve természetes személy közreműködőjét lecserélni, akivel szemben a Megrendelő kifogást emel.
5.6. A Vállalkozó a Műszaki leírásban foglaltak szerint készíti el a Képzések tananyagát. A Vállalkozó köteles a Képzések tananyagának első változatát a Szerződés hatálybalépésétől számított 10, azaz tíz munkanapon belül kidolgozni, és azt szerkeszthető (.doc vagy .ppt) formátumban a Megrendelő kapcsolattartójának elérhetőségére elektronikus úton megküldeni. A Megrendelő a megküldött tananyag megvizsgálását köteles haladéktalanul megkezdeni és annak eredményéről a megküldést követő 5, azaz öt munkanapon belül a Vállalkozót elektronikus úton értesíteni.
5.7. Amennyiben a Megrendelő a megküldött tananyag első változatának vonatkozásában hibát vagy hiányt nem tár fel, úgy a Megrendelő az 5.6. pont szerinti értesítésben tájékoztatja a Vállalkozót a tananyag véglegesként való elfogadásáról. Ilyen esetben a Vállalkozó az értesítés megküldését követő 8, azaz nyolc munkanapon belül köteles a Képzések tananyagának véglegesként elfogadott változatát átadás- átvételi eljárás során benyújtani a Megrendelő kapcsolattartója részére 1-1, azaz egy-egy példányban papír alapon, valamint elektronikus adathordozón (CD, DVD vagy pendrive).
a) A Felek az átadás-átvételt előzetesen egyeztetett időpontban folytatják le azzal, hogy a Felek az átadás-átvétel időpontjának kitűzése során az 5.7. pontban meghatározott határidőre, valamint arra figyelemmel járnak el, hogy a Megrendelő a Felelős Hatóságot az átadás-átvétel helyéről és időpontjáról az átadás-átvételt megelőzően legalább 5, azaz öt munkanappal korábban köteles értesíteni. A Megrendelő előteljesítést is elfogad, melyre tekintettel az átadás- átvétel a benyújtási határidő lejáratának napjánál korábbi időpontra is kitűzhető.
b) Az átadás-átvételről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amely tartalmazza legalább az átadás-átvétel során résztvevők nevét, az átadás-átvétel időpontját, a benyújtott tananyag és adathordozó megnevezését, valamint a teljesítéssel összefüggésben tett megállapításokat, ideértve a Megrendelő által az átadás- átvétel során megállapított hibákat és hiányokat is.
c) A Vállalkozó dönthet akként is, hogy a Megrendelőnek postai úton vagy futár igénybevételével küldi meg az e pont szerinti dokumentumokat. Ilyen esetben a Felek az a) és b) alpontok rendelkezéseit nem alkalmazzák, továbbá átadás- átvételnek a küldemény Megrendelőhöz való beérkezését, a benyújtás napjának pedig a beérkezés napját tekintik.
5.8. Amennyiben a Megrendelő a megküldött tananyag vonatkozásában hibát vagy hiányt tár fel, úgy az 5.6. pont szerinti értesítésben – a hibák és hiányok megjelölésével – felhívja a Vállalkozót a tananyag kijavítására, illetve kiegészítésére. Ilyen esetben a Vállalkozó az értesítés megküldését követő 5, azaz öt munkanapon belül köteles a kért kijavítást, illetve kiegészítést elvégezni és a tananyag kijavított, illetve kiegészített változatát szerkeszthető (.doc vagy .ppt) formátumban a Megrendelő kapcsolattartójának elérhetőségére elektronikus úton megküldeni. A Megrendelő a
tananyag kijavított, illetve kiegészített változatának megvizsgálását köteles haladéktalanul megkezdeni és annak eredményéről a megküldést követő 5, azaz öt munkanapon belül a Vállalkozót elektronikus úton értesíteni.
5.9. A Felek a Képzés tananyagának elfogadásáig az 5.7. és 5.8. xxxxxx megfelelő alkalmazásával járnak el azzal, hogy amennyiben a Megrendelő a Vállalkozót a tananyag kijavítására, illetve kiegészítésére 3, azaz három ízben felhívta, és a Vállalkozó ennek alapján ismételten olyan tananyagot nyújt be, amelyet a Megrendelő nem fogad el, úgy a Megrendelő a Szerződést meghiúsultnak nyilvánítja, és a Vállalkozóval szemben a meghiúsulás jogkövetkezményeit alkalmazza. Ugyanígy jár el a Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – az 5.6. pontban vagy az 5.8. pontban meghatározott benyújtási határidő tekintetében 5, azaz öt munkanapot meghaladó mértékű késedelembe esik.
5.10. A Képzések tananyagának Megrendelő általi elfogadásáig egyedi megrendelés nem bocsátható ki.
5.11. Az egyedi megrendelés visszaigazolásában a Vállalkozó köteles megadni a 6.7. pontban meghatározott adatokat.
5.12. A Vállalkozó köteles a visszaigazolt egyedi megrendelésben meghatározott Képzést az egyedi megrendelésben meghatározott határnapokon a Műszaki leírásban foglalt időpontban és feltételek szerint megkezdeni és az előírt terjedelemben és módon megtartani.
5.13. A Vállalkozó legkésőbb az adott Képzés megkezdéséig köteles a Képzés végleges tananyagát a Képzés valamennyi résztvevője számára biztosítani papíralapú dokumentum átadásával vagy elektronikus úton való hozzáféréssel.
5.14. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a Képzések minden napján jelenléti ív felvételére kerüljön sor. A jelenléti ívnek tartalmaznia kell legalább az adott Képzésre vonatkozó egyedi megrendelés iktatószámát, a Képzés helyét, a Képzés napjának dátum szerinti megjelölését, az oktatás tényleges megkezdésének és befejezésének óra és perc szerint meghatározott időpontját, az adott képzési napon oktató szakember nevét és aláírását, a Képzésen résztvevő személyek nevét és azon szervezetek megnevezését, amelyek képviseletében a Képzésen részt vesznek, valamint a Képzésen résztvevő személyek elérhetőségét, aláírását, továbbá arra vonatkozó egyedi nyilatkozataikat, hogy a Vállalkozó a Képzések tananyagát számukra – papíralapú dokumentum átadásával vagy elektronikus úton való hozzáféréssel – biztosította. A Vállalkozó a hiányzást köteles jelenteni a tanfolyamért felelős személy felé. Az adott Képzésre vonatkozó jelenléti ívek az egyedi megrendelés eredménydokumentumai.
5.15. A Vállalkozó a Képzések minden napján köteles fotódokumentációt készíteni a Megrendelő utasításai szerint. A fotódokumentáció az egyedi megrendelés eredménydokumentuma.
5.16. A Vállalkozó az Fktv. 13/B. § (1) bekezdése alapján köteles a Képzés elvégzésének igazolására a képzésben résztvevő személyek számára a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében tanúsítványokat kiállítani, és azokat a képzésben résztvevő személyek választása szerint részükre elektronikus úton vagy papíralapon rendelkezésre bocsátani. A részvételi tanúsítványok résztvevők számára való megküldését alátámasztó e-mailek, papíralapú átadás esetén az aláírt átvételi elismervények az egyedi megrendelés eredménydokumentumai.
5.17. A Vállalkozó valamennyi Képzés végén köteles a résztvevőkkel a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott minta szerinti tartalommal elégedettségmérési kérdőíveket kitöltetni. A kitöltött kérdőívek az egyedi megrendelés eredménydokumentumai.
5.18. A Vállalkozó köteles az adott Képzésre vonatkozó eredménydokumentumokat a Képzés utolsó napját követő 8, azaz nyolc munkanapon belül átadás-átvételi eljárás során benyújtani a Megrendelő kapcsolattartója részére az alábbiak szerint:
Eredménydokumentum | Benyújtás papíralapon | Benyújtás elektronikus adathordozón (CD, DVD vagy pendrive) |
Jelenléti ívek (a Képzés minden napjára vonatkozóan) | 1 példányban | 1 példányban |
Fotódokumentáció (a Képzés minden napjára vonatkozóan) | - | 1 példányban |
Az Fktv. 13/B. § (1) bekezdése szerinti tanúsítványok résztvevők számára való megküldését alátámasztó e-mailek, papíralapú átadás esetén az aláírt átvételi elismervények | átvételi elismervények résztvevőnként 1 példányban | e-mailek és átvételi elismervények résztvevőnként 1 példányban |
A résztvevők által kitöltött elégedettségi kérdőívek (a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott minta szerinti tartalommal) | résztvevőnként 1 példányban | résztvevőnként 1 példányban |
A teljesítésbe bevont szakemberekre vonatkozó nyilatkozat (a 4. számú mellékletben foglalt minta szerinti tartalommal) | 1 példányban | 1 példányban |
A Kbt. 138. § (3) bekezdésének hetedik mondata szerinti bejelentés vagy a 6.2. pont f) alpontja szerinti nyilatkozat | 1 példányban | 1 példányban |
a) Az Fktv. 13/B. § (1) bekezdése szerinti tanúsítványok résztvevők számára való megküldését alátámasztó e-mailek papíralapú benyújtása nem szükséges.
b) A Kbt. 138. § (3) bekezdésének hetedik mondata szerinti bejelentés vagy a 6.2. pont f) alpontja szerinti nyilatkozat esetében papíralapú benyújtás nem szükséges, amennyiben a Vállalkozó azt legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátja, és elektronikus adathordozón benyújtja.
c) A Felek az átadás-átvételt előzetesen egyeztetett időpontban folytatják le azzal, hogy a Felek az átadás-átvétel időpontjának kitűzése során az 5.18. pontban meghatározott határidőre, valamint arra figyelemmel járnak el, hogy a Megrendelő a Felelős Hatóságot az átadás-átvétel helyéről és időpontjáról az átadás-átvételt megelőzően legalább 5, azaz öt munkanappal korábban köteles értesíteni. A Megrendelő előteljesítést is elfogad, melyre tekintettel az átadás- átvétel a benyújtási határidő lejáratának napjánál korábbi időpontra is kitűzhető.
d) Az átadás-átvételről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amely tartalmazza legalább az átadás-átvétel során résztvevők nevét, az átadás-átvétel időpontját, a papíralapon és adathordozón benyújtott eredménydokumentumok megnevezését, valamint e dokumentumokkal összefüggésben tett megállapításokat, ideértve a Megrendelő által az átadás-átvétel során megállapított hibákat és hiányokat is.
e) A Vállalkozó dönthet akként is, hogy a Megrendelőnek postai úton vagy futár igénybevételével küldi meg az e pont szerinti dokumentumokat. Ilyen esetben a Felek az c) és d) alpontok rendelkezéseit nem alkalmazzák, továbbá átadás- átvételnek a küldemény Megrendelőhöz való beérkezését, a benyújtás napjának pedig a beérkezés napját tekintik.
5.19. A benyújtást követően a Megrendelő az eredménydokumentumok megvizsgálását köteles haladéktalanul megkezdeni és annak eredményéről a Vállalkozót a benyújtást követő 15, azaz tizenöt napon belül értesíteni.
a) Amennyiben a Megrendelő az átadott eredménydokumentumok vonatkozásában hibát vagy hiányt nem tár fel, és a teljesítésigazolás – 6.2. pont g) alpontban, valamint 6.8. pontban meghatározott – feltételei teljesülnek, úgy a Megrendelő az adott átadás-átvétellel érintett Képzés vonatkozásában teljesítésigazolást állít ki, amelyet az értesítéssel egyidejűleg küld meg a Vállalkozónak.
b) Amennyiben a Megrendelő az átadott eredménydokumentumok vonatkozásában hibát vagy hiányt tár fel, úgy az értesítésben – a hibák és hiányok megjelölésével
– felhívja a Vállalkozót az eredménydokumentumok kijavítására, illetve kiegészítésére.
c) A Vállalkozó köteles a kért kijavítást, illetve kiegészítést elvégezni, és a kijavított, illetve kiegészített eredménydokumentumokat a Megrendelőnek benyújtani.
d) A Megrendelő a kijavított, illetve kiegészített eredménydokumentumokat azok benyújtását követően ismételten megvizsgálja, és ennek eredménye alapján az a) és b) alpontok megfelelő alkalmazásával jár el.
5.21. A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők megállapodása alapján a közös ajánlattevők képviselője a(z) …………………………4 (cégnév). A közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Megrendelő közti viszonyát a Szerződés és a Vállalkozó együttműködési megállapodása tartalmazza. A Szerződést aláíró Vállalkozó képviselője a Szerződést
– meghatalmazás alapján – az összes közös ajánlattevő nevében írja alá. 3
5.22. A Szerződésben meghatározott Képzéseket és a számlakiállítást a közös ajánlattevők közül a(z) 4 (cégnév) teljesíti.3
5.23. A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott feladatokat a Belügyi Alapok Arculati Kézikönyvének és Arculati Útmutatójának nyilvánossági, információs, grafikai előírásai szerint, azon arculati elemek felhasználásával, azokra figyelemmel végzi el.
3 Kizárólag közös ajánlattétel esetén releváns rendelkezés. Amennyiben nem közös ajánlattevőkkel kerül sor a szerződéskötésre, úgy a rendelkezés törlendő.
4 A szövegrész közös ajánlattétel esetében a nyertes ajánlattevők megállapodása alapján kerül kitöltésre.
6. A teljesítésben közreműködők
6.1. A Vállalkozónak a Szerződés időtartama alatt megfelelő létszámú és képzettségű személyi állománnyal kell rendelkeznie, amely biztosítja a Vállalkozó kötelezettségeinek folyamatos, ütemezett, magas szakmai színvonalú és egyenletes minőségű teljesítését.
6.2. A Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez a Kbt. 138. §-ban, valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerint jogosult, illetve köteles az ajánlatában megjelölt alvállalkozót igénybe venni.
a) A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót – a megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megjelölve – bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében.
b) A Kbt. 138. § (3) bekezdésével összhangban a Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró ok hatálya alatt álló alvállalkozót.
c) A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Kbt. 138. § (3) bekezdés második mondata alapján megtette a szerződéskötéskor ismert alvállalkozókra vonatkozó nyilatkozatát, amely a Szerződés 3. számú mellékletét képezi.
d) A Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.
e) A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésének hetedik mondata alapján köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően a vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói tényleges teljesítés százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a Szerződés 4. számú mellékletét képező minta szerinti tartalommal bejelenteni.
f) Amennyiben a Vállalkozó az e) alpont szerinti bejelentési kötelezettségének azért nem képes az eredménydokumentumok benyújtására szabott határidőn belül eleget tenni, mert e határidőn belül az alvállalkozói teljesítés ellenértékét maradéktalanul nem fizette meg, vagy annak mértéke a Felek között vitatott, úgy a Vállalkozó erről köteles nyilatkozatot benyújtani a Megrendelő részére. A nyilatkozatban részletesen ismertetni kell a későbbi időpontban történő fizetés indokait, ideértve különösen az alvállalkozói szerződés fizetésre vonatkozó rendelkezéseit, illetve a Felek között fennálló elszámolási vita tárgyát, valamint – amennyiben erre vonatkozó adat rendelkezésre áll – az ellenszolgáltatás megfizetésének várható időpontját.
g) Az adott egyedi megrendelésről teljesítésigazolás mindaddig nem állítható ki, amíg a Vállalkozó az e) alpont szerinti bejelentési vagy az f) alpont szerinti nyilatkozattételi kötelezettségének maradéktalanul eleget nem tesz.
6.3. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a közbeszerzési eljárásban a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, továbbá a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles bevonni a teljesítésbe az alkalmasság igazolásához bemutatott, illetve az értékeléskor meghatározó szakembert.
a) Az alkalmasság igazolásában részt vett szervezet vagy szakember bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
b) A közbeszerzési eljárásban az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. A közbeszerzési eljárás során a Szerződés 1.4. pont b) alpontjában rögzített értékelési szempont tekintetében bemutatott szakember ilyennek minősül.
c) Az a) és b) alpontok szerinti szervezet, illetve szakember cseréjéhez a Vállalkozó köteles a Megrendelő előzetes hozzájárulását kérni. A Vállalkozó a hozzájárulás kéréshez köteles csatolni azokat a dokumentumokat, amelyek alapján az a), illetve b) alpontban meghatározott feltételeknek való megfelelés megállapítható. A Vállalkozó az új szervezetet, illetve szakembert kizárólag a Megrendelő hozzájárulását követően vonhatja be a teljesítésbe.
d) A c) alpont rendelkezéseit az 1.5. pontban – szerződéskötési feltételként – megnevezett szakember cseréjére is alkalmazni kell. Ilyen esetben a megrendelői hozzájáruláshoz a Vállakozó azt köteles igazolni, hogy az új szakember is megfelel az M.1. alkalmassági követelményben a szakemberre vonatkozóan megállapított követelményeknek.
e) A Felek rögzítik, hogy a c) és d) alpont szerinti megrendelői hozzájáruló nyilatkozatok a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak minősülnek. Ilyen esetekben a Szerződés a jognyilatkozat Vállalkozóval való közlésének napján, a Felek alakszerű szerződésmódosítása nélkül, egyoldalúan módosul.
6.4. A Vállalkozó az értékeléskor meghatározó szakembert, annak cseréje esetén a Megrendelő által elfogadott új szakembert köteles bevonni a Képzések tananyagának elkészítésébe, és bevonhatja a Képzések megtartásába.
6.5. A Képzéseket kizárólag az 1.4. pontban megnevezett – értékeléskor meghatározó – szakember, annak cseréje esetén a Megrendelő által elfogadott új szakember, valamint az 1.5. pontban – szerződéskötési feltételként – megnevezett szakemberek, cseréjük esetén a Megrendelő által elfogadott új szakemberek tarthatják meg.
6.6. A Vállalkozó az adott Képzéshez tartozó valamennyi képzési nap vonatkozásában köteles biztosítani, hogy az adott képzési napot csak egy szakember tartsa meg. E rendelkezés nem zárja ki, hogy a Képzés első, második és harmadik képzési napját eltérő szakemberek oktassák azzal, hogy egy képzési napot időben egymás között megosztva több szakember nem tarthat meg.
6.7. Az adott Xxxxxxxx vonatkozó egyedi megrendelés visszaigazolásában a Vállalkozó a
6.5. pont szerinti szakemberek közül köteles kijelölni a Képzés oktatását végző
szakembert, illetve szakembereket, valamint e szakember, illetve szakemberek akadályoztatása esetén a helyettesítést végző szakembert, illetve szakembereket.
a) A visszaigazolásnak a kijelölést olyan módon kell tartalmaznia, hogy abból a Képzés valamennyi képzési napja vonatkozásában külön-külön megállapítható legyen az oktatást végző és a helyettes szakember személye.
b) A Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással rendelkezik a Megrendelő épületébe való
belépés előzetes engedélyhez kötöttségéről.
c) Az engedély megadásához az egyedi megrendelés visszaigazolásában naptári naponkénti bontásban kell bejelenteni az e pont szerinti szakemberek belépésének engedélyezéséhez szükséges valamennyi adatot, így különösen a természetes személy nevét, a szervezet megnevezését, amelynek a képviseletében eljár, valamint a fényképes, személyazonosításra alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy jogosítvány) számát, amellyel a természetes személy a belépés során igazolni kívánja a személyazonosságát. A Vállalkozó felelőssége, hogy az adott egyedi megrendelés visszaigazolását megelőzően a Megrendelőnél érdeklődjön a belépés engedélyezésekor hatályos szabályozás szerint az engedélyezéshez adott esetben szükséges további adatok köréről.
d) A Vállalkozó szavatol azért, hogy a visszaigazolásban szereplő adatok helyesek és teljeskörűek, valamint tudomásul veszi, hogy a téves, pontatlan vagy nem teljeskörű adatszolgáltatásból fakadó szerződésszegésekért felelős.
6.8. A Vállalkozó egyedi megrendelésenként köteles nyilatkozni a teljesítésben részt vett szakemberekről a Szerződés 5. számú mellékletét képező minta szerinti tartalommal. A Képzés tananyagának kidolgozásába bevont szakember(ek)ről az elsőként kiadott egyedi megrendeléshez kapcsolódóan kell nyilatkozatot tenni. A nyilatkozatot a Vállalkozó képviselője és a teljesítésbe bevont szakemberek aláírásával is el kell látni. A nyilatkozat az egyedi megrendelés eredménydokumentuma. A teljesítésigazolás kiállításának feltétele, hogy a nyilatkozat tartalma összhangban álljon a Szerződés szakemberekre vonatkozó rendelkezéseivel, valamint a Vállalkozó ajánlatának tartalmával.
6.9. A Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
„Ptk.”) 6:148. §-a szerint a jogszerűen igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
7. Teljesítésigazolás
7.1. A teljesítésigazolás kiállítására az 5.19. pont a) alpontja szerint kerül sor. A Vállalkozó a teljesítésigazolás kézhezvétele alapján jogosult számla kiállítására.
7.2. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a teljesítésigazolás kiállítására xx. Xxxxx Xxxxxxx főosztályvezető (Belügyminisztérium Belügyi Támogatások Főosztálya), akadályoztatása esetén Xxxxxx Xxxxxx osztályvezető (Belügyminisztérium Program Koordinációs Osztály) jogosult.
7.3. A Felek megállapodnak abban, hogy az egyedi megrendelésben foglalt képzési szolgáltatást akkor tekintik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”) 55. § (1) bekezdése szerinti, tényállásszerűen megvalósult ügyletnek, amikor annak teljesítéséről (elfogadásáról) a Megrendelő teljesítésigazolást állít ki. A számlán a teljesítés időpontjaként a teljesítésigazolás
kiállításának napját kell feltüntetni összhangban az Áfa tv. 169. § g) pontjában, valamint a 163. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglaltakkal.
8. A fizetendő ellenérték
8.1. A Vállalkozót a kibocsátott és visszaigazolt egyedi megrendelésekben meghatározott Képzések teljesítéséért vállalkozói díj illeti meg azzal, hogy a Vállalkozó vállalkozói díjra kizárólag az általa szerződésszerűen teljesített és a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Képzések vonatkozásában jogosult.
8.2. A vállalkozói díj tartalmazza a szolgáltatás nyújtásával összefüggő valamennyi adót, illetéket és díjat. A Felek rögzítik, hogy az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés i) pontja, valamint (2) bekezdése alapján a Képzések megtartása mentes az adó alól.
8.3. A Vállalkozót az ajánlatában meghatározottak alapján Képzésenként nettó … Ft, azaz nettó … forint vállalkozói díj, a Szerződés vonatkozásában mindösszesen és legfeljebb nettó … Ft, azaz nettó … forint vállalkozói díj illeti meg.
8.4. A Képzésekre megajánlott vállalkozói díj átalánydíj jellegű, amelyen felül a Vállalkozót többletdíjazás semmilyen egyéb jogcím alapján nem illeti meg.
8.5. A Felek rögzítik, hogy az elszámolás, számlázás és kifizetés magyar forintban történik.
8.6. A Vállalkozó a Szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
9. Fizetési feltételek
9.1. A Vállalkozó a Szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja, és az előre fizetés sem megengedett.
9.2. A Képzések ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (4) és (6) bekezdésben, valamint a Kbt. 136. §
(1) bekezdésben meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30, azaz harminc napon belül történik. A Vállalkozó a teljesítésigazolás kiállítását követően teljesítésigazolásonként 1, azaz egy darab számla kiállítására jogosult.
9.3. A Vállalkozó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani, illetve benyújtani:
a) a számlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani,
b) a számlán fel kell tüntetni a fizetési számlaszámot, a számlavezető pénzintézet nevét, a számlát kiállító és a Megrendelő adószámát, valamint a „számla” elnevezést,
c) a számlán szerepeltetni szükséges továbbá a Szerződés és az egyedi megrendelés iktatószámát, a Projekt azonosító jelét, valamint fizetési határidőként 30, azaz harminc napot,
d) a számlán kizárólag a Szerződés szerinti szolgáltatások szerepelhetnek,
e) a számlának meg kell felelnie:
− a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ában foglaltaknak,
− az Áfa tv. 169. §-a, továbbá elektronikus számla kiállítása esetén a 175. §-a szerinti előírásoknak,
− a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerinti tartalmi és formai követelményeknek, valamint
− elektronikus számla kiállítása esetén az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
9.4. A Vállalkozó a fizetési számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A Szerződésben, illetve az értesítésben meghatározott fizetési számlaszám helyességéért a Vállalkozó szavatol.
9.5. A Vállalkozó köteles a számlát a kiállítást követő 8, azaz nyolc napon belül Megrendelő részére megküldeni.
9.6. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot fizet a Vállalkozónak.
9.7. A Vállalkozói díj fedezetét 100 %-ban a Projekt költségvetése biztosítja. A Szerződés ellenértékének megfizetése a Projektben utófinanszírozással valósul meg.
9.8. A Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
a) nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
9.9. A Kbt. 136. § (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Vállalkozó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély igénybevétele nélkül. A Vállalkozó adóilletékességére vonatkozó nyilatkozata a Szerződés 6. számú mellékletét képezi.
10. Szellemi alkotásokra vonatkozó jogok
10.1. A Vállalkozó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:
„Szjt.”) szerint felhasználási engedélyt ad a Megrendelőnek a Képzések tananyaga mint szerzői mű vonatkozásában.
a) A felhasználási engedély határozatlan idejű, valamennyi ismert felhasználási módra, így különösen a többszörözésre, terjesztésre, átdolgozásra és az Szjt. 17. §- ban meghatározott egyéb felhasználási módokra is kiterjed, valamint harmadik személynek tovább engedélyezhető.
b) A Felek akként rendelkeznek, hogy a felhasználási engedély nem kizárólagos jellegű figyelemmel arra, hogy a Képzések tananyaga – a Műszaki leírásban
meghatározott keretek között – a Vállalkozó saját képzési tevékenységéhez korábban megalkotott, általa használt szerzői mű vagy annak egyediesített, átdolgozott változata is lehet.
c) A felhasználási engedély mindenféle – időbeli, területi, felhasználási módra vagy mértékre vonatkozó vagy egyéb – korlátozástól mentes.
d) A Megrendelő a részére átadott szerzői műre vonatkozó felhasználási engedélyt az elsőként kiadott egyedi megrendelésben kikötött vállalkozói díj megfizetésének napjával szerzi meg azzal, hogy a Megrendelő a szerzői művet annak átadásától a felhasználási engedély megszerzésének időpontjáig külön díjazás nélkül jogosult használni.
e) A Megrendelő a szerzői műre vonatkozó felhasználási engedéllyel együttesen megszerzi azoknak a fizikai hordozóknak a tulajdonjogát is, amelyeken a Vállalkozó a szerzői művet a részére átadja.
f) A Felek – az Szjt. 51. § (4) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve – a felhasználási engedély vonatkozásában a szerzői mű átadásától számított 5, azaz öt évre kizárják a Vállalkozó felmondási jogának gyakorlását.
10.2. A felhasználási engedély ellenértékét az elsőként kiadott egyedi megrendelés vállalkozói díja tartalmazza teljes egészében.
11. Szavatosság és jótállás
11.1. A Vállalkozó szavatolja, hogy harmadik személynek nincsen olyan szellemi alkotásokra – különösen szerzői műre, szabadalomra, illetve védjegyre – vonatkozó vagy egyéb joga, amely a Megrendelő Szerződésben meghatározott jogainak zavartalan gyakorlását korlátozza, vagy akadályozza (a továbbiakban:
„jogszavatosság”).
a) Amennyiben a Vállalkozó valótlan tartalmú jogszavatossági nyilatkozatot tesz, úgy vele szemben a súlyos szerződésszegés jogkövetkezményei alkalmazhatóak, és köteles megtéríteni a Megrendelő minden olyan kárát, amely őt a valótlan tartalmú nyilatkozat miatt éri.
b) Az ilyen korlátozó, illetve akadályozó jog felmerülése esetén a Vállalkozó saját költségén köteles biztosítani a korlátozás, illetve az akadályozás elhárítását. Amennyiben a Szerződésben kikötött felhasználási engedély harmadik személy oltalommal védett jogát érinti, úgy a Vállalkozó az elhárítás keretében köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges felhasználási engedélyeket a saját költségén megszerezni és azokat a Megrendelő részére írásbeli nyilatkozatban ingyenesen átengedni.
c) Amennyiben harmadik személy a jogszavatosság körébe eső jogának Megrendelő általi megsértése miatt peren kívüli igényt érvényesít, vagy pert indít, úgy a jogvita rendezése, valamint peres eljárás esetén a Megrendelő pernyertességének előmozdítása érdekében a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére minden segítséget és észszerűen elvárható támogatást megadni, valamint peres eljárás esetén a Megrendelő perbehívását elfogadni.
d) A Vállalkozó jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetére magára vállalja a harmadik személy jogszerű követeléseinek kielégítését. A jogvita során bíróság által – kártérítési vagy más jogcímen – jogerősen megítélt igény esetén a Vállalkozó köteles helytállni.
e) A jogszavatosság a Vállalkozót a Szerződés megszűnését követően is terheli.
11.2. A Vállalkozó teljes körű jótállást vállal arra vonatkozóan, hogy a Képzések Szerződés keretében átadott tananyaga mint szerzői mű tartalmilag alkalmas a Szerződés céljának betöltésére, továbbá minden tekintetben megfelel a Szerződésben és az annak mellékleteiben meghatározott megrendelői elvárásoknak, valamint a teljesítés időpontjában általánosan elvárt szakmai színvonalnak és követelményeknek.
a) A Vállalkozót terhelő jótállás tartama 12, azaz tizenkettő hónap.
b) A jótállás kezdő napja annak a teljesítésigazolásnak az aláírását követő nap, amelyet a Megrendelő az elsőként kiadott egyedi megrendelésről állított ki.
c) A jótállás tartama alatt bejelentett jótállási igényt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni.
d) A jótállási igény bejelentése alapján a Vállalkozó a hibajavítást, illetve a hiányosság megszüntetését köteles haladéktalanul megkezdeni és azt – a hibajavítással, illetve a hiányosság megszüntetésével járó munka terjedelmére tekintettel – észszerű határidőn belül elvégezni.
12. Kapcsolattartás
12.1. A Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást, hogy a Szerződés megkötésekor kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki:
a Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult |
neve: |
beosztása: |
levelezési címe: |
telefonszáma: |
mobiltelefon száma: |
e-mail címe: |
a Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult |
neve: |
beosztása: |
levelezési címe: |
telefonszáma: |
mobiltelefon száma: |
e-mail címe: |
12.2. A Szerződés teljesítése során a Felek kijelölt kapcsolattartóik útján tartják a kapcsolatot azzal, hogy a Szerződés módosítására csak a kötelezettségvállaló személy jogosult.
12.3. A Fél az általa kijelölt kapcsolattartó személyében vagy elérhetőségében bekövetkezett változásról köteles haladéktalanul írásban értesíteni a másik Felet. A kapcsolattartó személyében vagy elérhetőségében bekövetkezett változásról szóló értesítés nem eredményezi a Szerződés módosítását. A kapcsolattartó személyében vagy elérhetőségében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléssel válik hatályossá.
12.4. A Felek rögzítik, hogy minden, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (a továbbiakban együttesen: „értesítés”) szerződésszerűen közölnek egymással.
12.5. Az értesítés másik Féllel való közlése akkor szerződésszerű, ha azt írásbeli formában,
- írásban igazolt személyes átadás útján,
- tértivevényes ajánlott levélben, vagy
- visszaigazolt e-mailben
közlik azzal, hogy a szerződésszegéssel, valamint a Szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések közlése kizárólag írásban igazolt személyes átadás útján vagy tértivevényes ajánlott levélben szerződésszerű.
12.6. A személyes átadás útján közölt értesítés az írásban igazolt átvétel napjával válik közöltté.
12.7. A tértivevényes ajánlott postai küldeményként megküldött értesítés közlésének napja tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: „Pp.”) vonatkozó rendelkezései az irányadók.
12.8. Az e-mailben megküldött értesítés akkor válik közöltté, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról a küldő Félnek automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
13. A Felek titoktartási, adatvédelmi és dokumentum-megőrzési kötelezettsége
13.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés megkötése illetve teljesítése során – akár közvetlenül, akár a jogosultakon keresztül közvetetten – tudomására jutott tényt, adatot, információt és egyéb ismeretet, valamint a Megrendelő által bizalmasnak minősített egyéb információkat (a továbbiakban együtt: „Bizalmas információ”) az alábbiak szerint kezeli:
a) A Vállalkozó minden szükséges intézkedést megtesz a Bizalmas információ megőrzése érdekében.
b) A Vállalkozó a Bizalmas információt kizárólag a Szerződés teljesítése keretében felmerülő feladatok megoldása érdekében használhatja fel, és kizárólag azon munkatársa, közreműködője rendelkezésére bocsáthatja, akinek a Szerződés teljesítése érdekében szüksége van a Bizalmas információ megismerésére. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Bizalmas információ rendelkezésre bocsátását megelőzően az ilyen személyek részére kellő tájékoztatást nyújt a titoktartási kötelezettségről.
c) A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítést úgy kell dokumentálnia, hogy végrehajtásának menete és az azok során keletkező dokumentumok a Megrendelő, továbbá más, arra jogosult személy vagy szerv által teljességében, bármikor ellenőrizhetőek legyenek. Egyben tudomásul veszi, hogy a Szerződéssel összefüggő belső iratanyagainak vizsgálatát a közpénzek felhasználásának ellenőrzését végző állami és európai uniós ellenőrző szervekkel szemben üzleti titok címén nem tagadhatja meg. Ilyen szervek különösen a Felelős Hatóság, a Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztálya, az audit hatóság, a Magyar Államkincstár, az Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Európai Számvevőszék és az Európai Csalás Xxxxxx Xxxxxxx.
d) Egyéb esetben kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásában meghatározott harmadik fél jogosult a Bizalmas információ megismerésére.
13.2. A titoktartási kötelezettség megszegésének minősül a Bizalmas információ
a) jogosulatlan részére való közlése, továbbítása, megismerhetővé tétele,
b) nyilvánosságra hozatala és egyéb módon való felfedése,
c) jogosulatlan törlése, felhasználása, vagy
d) a megőrzésének és biztonságának érdekében általában elvárható magatartás vagy megelőző intézkedés elmulasztása.
13.3. A személyes adatok kezelésére irányuló, a Szerződéssel összefüggő adatkezelés jogalapjaként a Felek az alábbiakat határozzák meg:
A Belügyminisztérium közfeladatot ellátó szervnek minősül. Erre tekintettel a Belügyminisztérium és a szerződéses partnere az általuk kapcsolattartás, szerződéses kötelem létrejötte és teljesítése céljából az alábbi személyes adatokat kezeli:
• neve, beosztása (munkaköre)
• e-mail címe
• telefonszáma
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: „GDPR rendelet”)
• 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
• 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján, amely szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
• 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, amely szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
A Belügyminisztérium és a szerződéses partnerének az adatkezeléssel kapcsolatos, a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és e) pontjai szerinti jogalapokhoz köthető Adatkezelési tájékoztatóját a Szerződés elválaszthatatlan részét képező 7. számú melléklete tartalmazza. A Belügyminisztérium szerződéses partnere mint adatkezelő adatkezelésére vonatkozó, a jogos érdek alapján kezelt adatkezeléssel kapcsolatban készített érdekmérlegelési tesztje és adatkezelési tájékoztatója a xxxxx://xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx oldalon érhető el.
13.4. A Szerződésben szereplő személyes adatokkal kapcsolatban a Felek kijelentik, hogy az érintett személyekkel szemben fennálló jogviszony alapján jogosultak ezen adatoknak a Szerződésben való közlésére.
13.5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
a) a személyes adatokkal kapcsolatban köteles biztosítani, hogy azokat jogosulatlan célra munkatársa, illetve közreműködője ne használja fel,
b) a személyes adatok védelmére vonatkozó kötelezettségek betartásáért a GDPR rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései szerint felelős, valamint
c) a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben tudomására jutó üzleti titkot kizárólag a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezelheti, és a jogszabályokban előírt adatkezelési feltételeket biztosítania kell.
13.6. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a titoktartási kötelezettség megszegésével okozott kárt a károsult számára megtéríti.
13.7. A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatos, a rendelkezésére bocsátott és az általa készített valamennyi dokumentumot a teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számított 10, azaz tíz évig megőrzi.
14. A Szerződés megerősítése
14.1. A Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles amennyiben – olyan okból, amelyért felelős – a Szerződés vagy a visszaigazolt egyedi megrendelés teljesítése meghiúsul.
a) Az egyedi megrendelést meghiúsultnak kell tekinteni, amennyiben a Vállalkozó az adott Képzés bármely napján a képzést nem kezdi meg a Műszaki leírásban előírt kezdési időpontot követő 30, azaz harminc percen belül.
b) A Megrendelő a Szerződést meghiúsultnak nyilváníthatja 2, azaz kettő darab egyedi megrendelés meghiúsulását követően, valamint meghiúsultnak nyilvánítja az 5.9. pontban foglalt esetekben.
14.2. A meghiúsulási kötbér alapja az egyedi megrendelés meghiúsulása esetén az egyedi megrendelésben meghatározott Képzés nettó vállalkozói díja, a teljes Szerződés meghiúsulása esetén pedig valamennyi megrendelt és megrendelhető Képzés nettó vállalkozói díja, amely vonatkozásában teljesítésigazolás még nem került kiállításra.
14.3. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a, azaz huszonöt százaléka.
14.4. A Felek az egyes kötbérek alkalmazásával kapcsolatban az alábbiakat rögzítik:
a) A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése alapján a meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
b) A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem értelmezhető a Megrendelő egyéb igényeiről való lemondásként.
c) A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a kötbérigényét akkor is érvényesítheti, ha kára nem merült fel, valamint – a Ptk. 6:187. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel – jogosult a kötbért meghaladó kárának és a szerződésszegésből eredő egyéb jogainak érvényesítésére.
14.5. A Megrendelő a kötbérigényét – annak jogalapjának és összegének megjelölésével – írásban közli a Vállalkozóval.
a) Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét az annak közlésétől számított 5, azaz öt napon belül írásban nem kifogásolja, úgy azt a kötbérigény elismerésének kell tekinteni.
b) A Vállalkozó az elismert kötbért annak esedékességekor köteles – haladéktalanul és egy összegben – a Megrendelő fizetési számlájára megfizetni.
15. A Szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
15.1. A Felek a Szerződést kizárólag írásban – a Kbt. 141. § alapján és a Kbt. 142. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – módosíthatják.
15.2. A Szerződés megszűnhet:
a) a szerződéses kötelezettségek kölcsönös és maradéktalan teljesítésével,
b) bármelyik Fél azonnali hatályú felmondásával vagy elállásával a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén,
c) a Megrendelő felmondásával, illetve elállásával a Kbt. 79. § (4) bekezdésében, a Kbt. 142. § (5) bekezdésében és a Kbt. 143. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján,
d) vis maior esemény bekövetkezése és
e) a Ptk. 6:179. §-a szerinti lehetetlenülés esetén.
15.3. A Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
15.4. A másik Fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik Fél – kártérítési kötelezettség nélkül – jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy amennyiben az elállás törvényi feltételei fennállnak, úgy a Szerződéstől elállni.
15.5. A Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a Vállalkozó:
a) felszámolását vagy a Vállalkozóval szembeni kényszertörlési eljárás megindítását bíróság jogerősen elrendeli, illetve ha a Vállalkozó elhatározza a végelszámolását, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné vált, és ezáltal a Szerződés teljesítésére nem képes,
b) valótlan adatot szolgáltat, illetve valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, ideértve különösen a 11.1. pont a) alpontja és a 16.5. pont szerinti eseteket, vagy a Megrendelőt bármilyen egyéb módon megtéveszti,
c) megszegi a titoktartási, illetve adatvédelmi kötelezettségét,
d) a teljesítés ellenőrzését bármilyen módon hátráltatja, vagy megakadályozza, és ezt a Megrendelő felszólítása ellenére sem szünteti meg,
e) vonatkozásában a Kbt. 79. § (4) bekezdésében, a 142. § (5) bekezdésében vagy a
143. § (1) bekezdésében foglalt esetek valamelyike bekövetkezik,
f) alapos ok nélkül megtagadja a teljesítést vagy az egyedi megrendelés visszaigazolását, vagy egyébként meghiúsulási kötbér kerül alkalmazásra,
g) a Megrendelői utasításokat megtagadja, vagy azok figyelembevétele nélkül teljesíti a szolgáltatást,
h) a 6.3.-6.6. pontokban foglalt előírások betartása nélkül teljesít,
i) egyébként a Szerződésből eredő lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi.
15.6. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján a Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
15.7. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján a Megrendelő köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot, azaz huszonöt százalékot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot, azaz huszonöt százalékot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
15.8. A Felek kijelentik, hogy az új típusú koronavírus világjárványról, valamint az orosz-ukrán háborúról tudomással rendelkeztek, és ennek megfelelően jártak el a szerződéskötés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás megindításakor, az ajánlattétel és a Szerződés megkötése során.
a) A Felek rögzítik, hogy az új típusú koronavírus világjárványt és az orosz-ukrán háborút önmagukban véve nem tekintik vis maior eseményeknek, ezért ezekre egyik Fél sem hivatkozhat eredményesen a Szerződés teljesítésére vonatkozó kötelezettség vagy a szerződésszegés jogkövetkezményei alóli mentesülés érdekében.
b) Az e pont szerinti korlátozás nem vonatkozik az új típusú koronavírus világjárvánnyal vagy az orosz-ukrán háborúval összefüggésben a szerződéskötést követően felmerült olyan tényre vagy körülményre, amely a szerződésszerű teljesítést akadályozza feltéve, hogy az arra hivatkozó Fél annak bekövetkezését a szerződéskötéskor az általában elvárható gondosság tanúsítása mellett sem láthatta előre.
c) A Fél a b) alpont szerinti esetben sem hivatkozhat olyan tényre vagy körülményre, amelynek a Szerződés teljesítésére való kihatása nem haladja meg a rendes üzleti kockázatvállalás mértékét.
d) A Felek a b) alpont szerinti körülménynek tekintik különösen a határzárat, a lakhelyelhagyási tilalmat, a karantént vagy a Szerződés teljesítését egyébként közvetlenül akadályozó – hazai vagy külföldi – kormányzati korlátozó intézkedést.
e) A Ptk. 6:62. §-ban foglaltakkal összhangban a vis maior eseményre hivatkozó Fél a vis maior esemény bekövetkezéséről köteles haladéktalanul írásban értesíteni a másik Felet. A vis maior eseményre hivatkozó Fél az értesítésben köteles előadni a b) és c) alpontokban foglaltaknak való megfelelést alátámasztó körülményeket, valamint – amennyiben ez a hivatkozott tény vagy körülmény vonatkozásában értelmezhető – a rendelkezésére álló információkat közölni a teljesítési akadály várható megszűnésére és a teljesítés várható időpontjára vonatkozóan.
16. Nyilatkozat átláthatóságra és nemzetközi gazdasági tilalom fenn nem állására vonatkozóan
16.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének első mondata szerint „A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.”
16.2. A Vállalkozó – amennyiben nem természetes személy – a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
„Nvt.”) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
16.3. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nemzetközi gazdasági tilalom – ideértve különösen az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendeletben megállapított bármely tilalmat – a Szerződést érintően nem áll fenn.
16.4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 3, azaz három napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni.
16.5. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni a nyilatkozatban foglalt körülmények megváltozása, valamint valótlan tartalmú nyilatkozat tétele esetén. Ilyen esetekben a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek mindazokat a károkat, amelyek a felmondás vagy elállás folytán érik.
17. Egyéb rendelkezések
17.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kbt. 142. § (1) bekezdése értelmében a Megrendelő köteles dokumentálni a Szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében ellenőrizni a Vállalkozó szakmai ajánlatában megjelölt szakemberek teljesítésben történő részvételét is. A Megrendelő köteles továbbá dokumentálni minden, a Szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és a Szerződés megszegésével kapcsolatos igények érvényesítését, valamint köteles a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdés szerinti körülményt a Közbeszerzési Hatóság felé bejelenteni.
17.2. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a GDPR rendelet, az Infotv., a Kbt., a Ptk., a Pp., az Áfa tv., az Nvt., az Áht. és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az egyéb, vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
17.3. A Szerződéssel kapcsolatban a Szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításának napján hatályos Kbt. rendelkezései alkalmazandók.
17.4. A Szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a teljes Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés vagy rész nélkül a Felek a Szerződést nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés, illetve rész hiányában a Szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna.
17.5. A Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát,
amely közöttük a Szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Amennyiben a vitás kérdés felmerülésétől számított 30, azaz harminc napon belül sem sikerül a vitás kérdés tekintetében megállapodniuk, akkor a Felek a jogvita eldöntésére a Pp. szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.
17.6. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek abban az esetben is, ha azok fizikailag nem kerülnek csatolásra:
1. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata (fizikailag csatolva a részletes pénzügyi és szakmai ajánlat)
2. számú melléklet: Műszaki leírás, valamint az ajánlati felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok
3. számú melléklet: Nyilatkozat a szerződés megkötésekor ismert alvállalkozókról
4. számú melléklet: Nyilatkozat a tényleges alvállalkozói teljesítésről
(nyilatkozatminta)
5. számú melléklet: Teljesítésbe bevont szakemberek (nyilatkozatminta)
6. számú melléklet: Nyilatkozat külföldi adóilletékességről
7. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató
8. számú melléklet: A közös ajánlattevők együttműködési megállapodása5
A Szerződés egymással szó szerint megegyező 4, azaz négy eredeti példányban készült, melyből a Megrendelőt 3, azaz három példány, míg a Vállalkozót 1, azaz egy példány illet.
A Felek a Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
(név) (beosztás) Belügyminisztérium Megrendelő Budapest, 20 . „ „ „ „ | (név) (beosztás) (cégnév) Vállalkozó , 20 . „ „ „ „ |
Pénzügyi ellenjegyzés: Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály Belügyminisztérium Budapest, 20 . „ „ „ „ | |
Jogi ellenjegyzés: | |
5 Kizárólag közös ajánlattétel esetén releváns. Amennyiben nem közös ajánlattevőkkel kerül sor a szerződéskötésre, úgy a melléklet a felsorolásból törlendő.
Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály Belügyminisztérium
Budapest, 20 . „ „ „ „
3. számú melléklet
Nyilatkozat a szerződés megkötésekor ismert alvállalkozókról Kbt. 138. § (3) bekezdés második mondata szerint
a Belügyminisztérium
„Képzési szolgáltatás beszerzése – Projektmenedzserek továbbképzése”
tárgyú közbeszerzési eljárása alapján a szerződés megkötéséhez
Alulírott (a szerződés aláírására jogosult aláíró neve) mint a(z) {(közös) ajánlattevő(k) megnevezése(i)} képviseletére jogosult személy a megnevezett (közös) ajánlattevő(k) nevében eljárva
nyilatkozom,
hogy a (közös) ajánlattevő(k) a szerződés megkötésekor a szerződés teljesítésben részt vevő,
☐ ismert alvállalkozóval nem rendelkezik, illetve nem rendelkeznek. (vagy)
☐ az alábbi ismert alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal rendelkezik, illetve rendelkeznek:
Alvállalkozó neve: | |
Alvállalkozó székhelye: | |
Alvállalkozó adószáma: | |
Az alvállalkozó képviseletére jogosult személy megnevezése: | |
Az alvállalkozó elérhetősége(i) | |
- telefon: | |
- e-mail: | |
Közös ajánlattétel esetén az alvállalkozót igénybe vevő közös ajánlattevő neve: | |
Az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: | |
Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: |
(helység), 20 . „ „ „ ”
6
………………………......
(a szerződés aláírására jogosult aláíró aláírása és neve)
6 Több ismert alvállalkozó esetén a táblázat tetszőleges számban illeszthető a nyilatkozat szövegébe.
4. számú melléklet
Nyilatkozat a tényleges alvállalkozói teljesítésről Kbt. 138. § (3) bekezdés hetedik mondata szerint (nyilatkozatminta)
a Belügyminisztérium
„Képzési szolgáltatás beszerzése – Projektmenedzserek továbbképzése”
tárgyú közbeszerzési szerződése alapján az egyedi megrendelések teljesítéséhez
Xxxxxxxxx (képviselő neve) mint a Vállalkozó képviseletére jogosult személy a Vállalkozó nevében eljárva
nyilatkozom,
hogy a(z) … iktatószámon megkötött vállalkozási keretmegállapodás (a továbbiakban: szerződés) alapján a(z) … iktatószámon kibocsátott és a Vállalkozó által visszaigazolt egyedi megrendelés teljesítéséhez kapcsolódóan
☐ alvállalkozó bevonására nem került sor. (vagy)
☐ alvállalkozó bevonására az alábbiak szerint került sor:
Alvállalkozó neve: | |
Alvállalkozó székhelye: | |
Alvállalkozó adószáma: | |
Az alvállalkozó képviseletére jogosult személy megnevezése: | |
Az alvállalkozó elérhetősége(i) | |
- telefon: | |
- e-mail: | |
Közös ajánlattétel esetén az alvállalkozót igénybe vevő közös ajánlattevő neve: | |
Az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos aránya: | |
Az alvállalkozónak kifizetett ellenszolgáltatás | |
- teljesítésének időpontja: | |
- értéke: |
7
(helység), 20 . „ „ „ ”
………………………......
(a Vállalkozó képviseletére jogosult
7 Több ismert alvállalkozó esetén a táblázat tetszőleges számban illeszthető a nyilatkozat szövegébe.
aláíró neve és aláírása)8
5. számú melléklet
Teljesítésbe bevont szakemberek
(nyilatkozatminta)
a Belügyminisztérium
„Képzési szolgáltatás beszerzése – Projektmenedzserek továbbképzése”
tárgyú közbeszerzési szerződése alapján az egyedi megrendelések teljesítéséhez
Alulírott (természetes személy neve) mint a Vállalkozó képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy a Vállalkozó a(z) … iktatószámú egyedi megrendelés9 teljesítéséhez az alábbi táblázatban felsorolt szakembereket vonta be.
Sor- szám | Szakember neve | A szakember aláírásának dátuma | A szakember aláírása |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
Jelen nyilatkozat aláírásával a Vállalkozó képviselőjeként, illetve szakemberként kijelentem, hogy a nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel.
(helység), 20 . „ „ „ ”
………………………......
(a Vállalkozó képviseletére jogosult
8 Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult ír alá, akkor a nyilatkozathoz csatolni kell az annak aláírására vonatkozó, a cégjegyzésre jogosult(ak)tól származó meghatalmazást.
9 A nem releváns szövegrész törlendő.
aláíró neve és aláírása)10
10 Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult ír alá, akkor a nyilatkozathoz csatolni kell az annak aláírására vonatkozó, a cégjegyzésre jogosult(ak)tól származó meghatalmazást.
6. számú melléklet
Nyilatkozat külföldi adóilletékességről Kbt. 136. § (2) bekezdés szerint
a Belügyminisztérium
„Képzési szolgáltatás beszerzése – Projektmenedzserek továbbképzése”
tárgyú közbeszerzési eljárása alapján a szerződés megkötéséhez
Alulírott (a szerződés aláírására jogosult aláíró neve), mint a(z) {(közös) ajánlattevő(k) megnevezése(i)} képviseletére jogosult személy a megnevezett (közös) ajánlattevő(k) nevében eljárva
nyilatkozom,
hogy a szerződést teljesítő és a számlát kiállító (gazdasági szereplő megnevezése)
☐nem külföldi adóilletékességű, ezért a Kbt. 136. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást a Megrendelő részére nem adtunk.
(vagy)
☐külföldi adóilletékességű, ezért a Kbt. 136. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást a Megrendelő részére jelen nyilatkozathoz csatoljuk.
(helység), 20 . „ „ „ ”
………………………......
(a szerződés aláírására jogosult aláíró aláírása és neve)
7. számú melléklet
Adatkezelési tájékoztató
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben amennyiben a személyes adatok megadása a szerződéses kötelem létrejöttéhez és teljesítéséhez és a (1) bekezdés e) pontja szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; az Érintett magánszemélyt az alábbi jogok illetik meg:
1. Kérheti írásban a tájékoztatást az Adatkezelőtől arról, hogy
• milyen személyes adatait,
• milyen jogalapon,
• milyen adatkezelési cél miatt,
• milyen forrásból,
• mennyi ideig kezeli,
• alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
• az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
• az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
2. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
- személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon.
- Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – ha ez nem ütközik más jogszabályi akadályba - az Érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
3. Kérheti adatainak törlését az alábbiakban:
- a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték.
- ha személyes adatait szerződés teljesítése céljából, vagy jogszabály alapján adta meg, ezen személyes adatok ezzel összefüggő kezelése a szerződés megszűnésével nem szűnik meg automatikusan, illetve a törlési kérelmét sem tudjuk teljesíteni.
- Ebben az esetben a vonatkozó jogszabályok szerint személyes adatait a szerződés megszűnését követően is kezelnünk kell a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési időtartamig
4. Kérheti adatainak késedelem nélküli helyesbítését a pontatlan, hiányos személyes adataira vonatkozólag.
- például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét vagy kérheti, hogy az Adatkezelő által kezelt bármely pontatlan személyes adatát az
Adatkezelő helyesbítse, valamint figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelő által kezelt hiányos személyes adatai megfelelő kiegészítését.
5. Kérheti adatainak a korlátozását a törlésre és a helyesbítésre felsorolt esetekben.
6. Bírósági eljárás kezdeményezése
- az Érintett, az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
- a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint - Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható.
7. Jogosult panaszt benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest Xxxx Xxxxx u. 9-11.
Postacím:1363 Budapest, Pf.: 9. Telefonszám: x00 (0) 000-0000 honlap: xxxx://xxxx.xx;
Központi elektronikus levélcím: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx
Az adatkezeléssel kapcsolatos további információt, tájékoztatást a BM adatvédelmi tisztviselője dr. Tarczi-Xxxxxxx Xxxxxxxx szolgáltat az alábbi elérhetőségeken:
Postacím: 1051 Budapest, Xxxxxx Xxxxxx u. 2-4. Telefonszám: x00 (0) 0000000
Elektronikus levélcím: xxxxxxxxxxx@xx.xxx.xx
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1903 Budapest, Pf: 314 címre vagy elektronikusan az xxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx.xx címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által megadott címre.