A szerződő felek között eltérő értelmű írásos megállapodás hiányában kizárólag az alábbi általános beszerzési feltételek érvényesek:
A szerződő felek között eltérő értelmű írásos megállapodás hiányában kizárólag az alábbi általános beszerzési feltételek érvényesek:
1. Érvényesség
1.1 A megrendelő a vállalkozóval szállítás és teljesítés beszerzésére vonatkozó alábbi általános beszerzési feltételekben állapodik meg szállítás és teljesítés beszerzésére irányuló minden ajánlatkérésre, megrendelésre, vételre, valamint egyéb jogügyletre és teljesítésre vonatkozólag. A vállalkozó jelen okirat aláírásával kijelenti hogy jelen általános beszerzési feltételeket részleteiben megismerte, azokat a megrendelővel részletesen megtárgyalta és minden rendelkezésre vonatkozóan kifejezetten elfogadta.
1.2 A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megrendelő a vállalkozó minden ettől eltérő üzleti feltételét, ami pld. a megrendelés visszaigazolásában vagy egyéb üzleti irataiban található, már most elutasítja. Különösen a szállítás vagy a teljesítés átvétele vagy kifizetésük nem jelenti, hogy az általános beszerzési feltéteinktől eltérő üzleti feltételek elismerésre kerülnek.
1.3 Az általános beszerzési feltételeinktől eltérő üzleti feltételek tekintetébeni megállapodás érvényességéhez a megrendelő írásos hozzájárulására van szükség.
1.4 A megrendelő és a vállalkozó közötti szerződés egyes rendelkezései közötti ellentmondás esetén az alábbi fontossági sorrend érvényes: (i) a megrendelés, (ii) a megrendelés elválaszthatatlan tartalmi részét képező olyan melléklet, mint pld. tárgyalási jegyzőkönyv, (iii) az általános beszerzési feltételek.
1.5 Sem a megrendelés, sem az általános beszerzési feltételek nem korlátozzák a megrendelő további törvényes igényét.
2. Szerződéskötés és elállási jogfenntartás
2.1 A megrendelő részéről a megrendelésre vonatkozó szerződés csak az általa írásban tett (SAP‐)megrendeléssel jön létre.
2.2 A megrendelő által adott megrendelés és megbízás a vállalkozó által kifejezetten elfogadottnak minősül, ha a megkapását követően a vállalkozó haladéktalanul írásban nem utasítja el.
2.3 Arra való megalapozott információ esetén, hogy határidőre vonatkozó, szállítási nehézség adódhat, vagy a megrendelő szavatossági és jótállási igényére nézve hiányos fedezet várható, a megrendelőnek bármikor jogában áll a megadott megrendeléstől és megbízástól elállni. Ez különösen abban az esetben áll fenn, ha a vállalkozó gazdasági helyzete jelentős mértékben rosszabbodik, vagy a vállalkozó ellen felszámolási, csőd, végelszámolási vagy végrehajtási eljárást kezdeményeztek vagy rendeltek el.
3. Ár
A megrendelésben feltüntetett ár a szerződés megkötésének időpontjától a szállítás vagy a teljesítés teljeskörű megtörténtéig változatlan rögzített árnak tekintendő, amire semmiféle árváltozás vagy ármódosítás nem érvényes.
4. Teljeskörűségi nyilatkozat
A vállalkozó a szállítási és teljesítési tartalmának keretében a megállapodott sikeres teljesítéshez szükséges minden szállítást és teljesítést köteles nyújtani, még akkor is, ha az említettek a megrendelő ajánlatkérésében, a megrendelés műszaki bizonylataiban vagy a megrendelő egyéb okmányaiban nem kerülnek említésre vagy feltüntetésre.
5. Árképzés és kockázat áthárulása
5.1 A megrendelő és a vállalkozó a szállításra és teljesítésre vonatkozó árképzésre, kockázat áthárulására és vámkötelezettségre nézve az Incoterms 2010 rendelkezései szerint az Európai Unión belüli megállapodás szerinti rendeltetési hely tekintetében DAB (Delivery At Place), az Európai Unión kívüli megállapodás szerinti rendeltetési hely tekintetében DDP (Delivery Duty Paid) árparitásban állapodik meg.
5.2 A vállalkozó által végzett szerelés esetén a kockázat áthárulására közvetlenül a sikeres átvételt követően kerül sor.
6. Előlegfizetés
A megrendelő megrendelésben rögzített megállapodás szerinti előlegfizetést csak előlegszámla benyújtása ellenében és a vállalkozó költségének terhére kiállítottan benyújtandó visszvonhatatlan, absztrakt és első felszólításra fizetendő, a megrendelő által elfogadott bank által kibocsátott bankgaranciával történő teljeskörű visszafizetésre vonatkozó biztosíték további előfeltételével teljesít.
7. Részfizetés, részszállítás
7.1 A megrendelő megrendelésben megállapított részfizetést csak az eme részfizetésre vonatkozólag a szerződésnek megfelelően neki nyújtott szállítás vagy teljesítés (KÖZBÜLSŐ FIZETÉSI HATÁRPONT) és átvétele megtörténtének igazolása ellenében, valamint ellenőrizhető részszámla benyújtása feltételével teljesít.
7.2 A megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy nem‐megállapodás szerinti részszállítást visszautasítson, ill. visszalévő mennyiséget stornózzon.
8. Számla benyújtása és fizetési határidő
8.1 A vállalkozó a részszámlát és végszámlát legkésőbb a szerződésnek megfelelő szállítás és teljesítés megtörténtétől és átvételétől számított legkésőbb 30 napon belül köteles benyújtani.
A számlákat olyan formában kell kiállítani, ami a megrendelő számára a számlaellenőrzést tőle elvárható ráfordítással lehetővé teszi, és kizárólag postai úton kell elküldeni (Magyar Cukor Zrt., Xxxxx xxxx 00 – 00, 0000 Xxxxxxxx/Hungary). Olyan szállításra és teljesítésre vonatkozó számlának, amelyben a szállítás és a teljesítés tartós megbízás formájában lett megrendelve, a megrendelő megrendelési számára történő hivatkozást kell tartalmaznia. A tartós megbízás nélküli szállításra és teljesítésre vonatkozó számlának hivatkozást kell tartalmaznia a megrendelő személy teljes nevére, valamint az Agrana 5 számjegyű referenciaszámára. A szállítás és teljesítés vizsgálatához szükséges bizonylat (mennyiségi kimutatás, ár átszámítás, rajz, szállítójegy, munkaóra kimutatás, teljesítményjegyzék és hasonló) áttekinthető formában mellékelendő. Ha egyazon borítékban több számla kerül továbbításra, az adott számlára vonatkozó mellékleteket magával a számlával össze kell fűzni. A számlákat e tekintetben Magyarországon érvényes előírás szerint kell kiállítani, különös tekintettel az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseire.
A megrendelőnek jogában áll, hogy a számlát visszaszármaztassa, ha a számlaellenőrzéshez szükséges bizonylatok közül akárcsak egy is hiányzik.
8.2 Ha valamely számla az Áfa törvény 169. § és egyéb vonatkozó rendelkezések, vagy eme általános beszerzési feltételek 8. pontja tekintetében hiányos, a vállalkozónak 30 napon belül visszaszármaztatandó, és a vállalkozónak 30 napon belül ismételten be kell nyújtani. A fizetési határidő a hiányos számla beérkezési keltezésével újra kezdődik.
8.3 Megállapodás szerinti részfizetés esetén, valamint az első részfizetéssel nyújtandó bankgarancia esetén a bankgaranciát eredeti példányban ugyancsak a 8.2 bekezdésben megadott számlázási címre kell az előlegfizetési számlával együttesen elküldeni. A teljes szállítást vagy teljes teljesítést a végszámlában kell elszámolni. Ebben kell figyelembe venni minden szerződéses kötbért, díjat és hasonló tételt. A vállalkozó azonban nem jogosult arra, hogy követelését a megrendelő ellenkövetelésével szemben felszámítsa. A vállalkozó a végszámlájának benyújtásával kijelenti, hogy a végszámlában a szerződés kivitelezésével kapcsolatos minden szállítását és teljesítését és egyéb igényét leszámlázta, és kifejezetten lemond arról, hogy a tárgybani szerződéses jogviszonyból vagy valamely vagy bármely más jogviszonyból bármiféle jellegű utólagos követelést támasszon.
8.4 Azt a számlát kell végszámlának tekinteni, amelynek az előző részszámlái már benyújtásra kerültek. A már megtörtént részfizetés a végszámlában feltüntetendő.
8.5 A megrendelésben a részfizetésre és végleges fizetésre megadott fizetési határidő a szállítás vagy a teljesítés szerződésnek megfelelő, megrendelő által történt átvétele és ellenőrzésre alkalmas számla kézhezvétele után kerül kezdődik. A számla kifizetése csak a megrendelő megrendelésében, ill. a fennálló keretmegállapodásban megnevezett feltételekkel történik. Csomagolás elszámolására csak a megrendelő által kifejezetten elismert megállapodás esetén kerülhet sor. A határidő a szállítás vagy a teljesítés átvételre alkalmas állapotban történő rendelkezésre bocsájtása után és a számla beérkezésének keltét követően veszi kezdetét.
9. Mérnöki felelősség
A vállalkozó jótáll a mérnöki teljesítés, a szaktanácsadói tevékenység és a dokumentáció helytállóságáért és teljeskörű voltáért.
10. Dokumentációért való jótállás
A vállalkozó tudatában van a dokumentációval összefüggésben álló felelőssége betartásának különös jelentőségével, és késedelmes vagy hiányos dokumentációért felel.
11. A megrendelő felelőssége a vállalkozóval szemben
11.1 A megrendelő a vállalkozóval szemben nem felel olyan kárért, amit a vállalkozó harmadik személynek okozott.
11.2 A vállalkozónak a megrendelővel szembeni egyéb igényéről ‐ tekintet nélkül arra, hogy milyen jogalapból adódik ‐ a megítélése szerinti ilyen igényre feljogosító esemény bekövetkeztétől számított 14 napon belül a megrendelőt írásban tájékoztatnia kell részletes bizonyítékkal és az igénye pontos mértékének megadásával, mivel ellenkező esetben az ilyen igénye megszűnik.
12. Igény érvényesítés a vállalkozó részéről
12.1 A vállalkozó a megállapodás szerinti szállítási és teljesítési tartalomba nem tartozó szállításról és teljesítésről feljegyzést köteles vezetni, és eme feljegyzést a szállítástól vagy a teljesítéstől számított 7 napon belül a megrendelőnek eme szállítás és teljesítés módjának és tartalmának írásos igazolása és elismerése végett a megrendelőnek jogvesztés terhe mellett át kell adnia.
12.2 A vállalkozónak a megrendelővel szembeni egyéb igényéről ‐ tekintet nélkül arra, hogy milyen jogalapból adódik ‐ a megítélése szerinti ilyen igényre feljogosító esemény bekövetkeztétől számított 14 napon belül a megrendelőt írásban tájékoztatnia kell részletes bizonyítékkal és az igénye pontos mértékének megadásával, mivel ellenkező esetben az ilyen igénye érvénytelenné válik.
13. Harmadik személy igénye
A vállalkozó a megrendelőt szállításának és teljesítésének hibájával vagy nem‐szerződés szerinti teljesítésével összefüggésben harmadik személy minden igényével szemben kártérítéstől és pertől mentesíti.
14. Engedményezés/elzálogosítás
A vállalkozó jogának és kötelezettségének engedményezése, elzálogosítása vagy egyéb továbbadása csak a megrendelő írásos jóváhagyásával történhet.
15. Zálogjog/visszatartási jog
15.1 A megrendelő által biztosított dologra valamint ennek szállítására/teljesítésére és részegységére vonatkozó zálogjog, visszatartási jog vagy egyéb biztosíték megszerzése kizárt.
15.2 A vállalkozónak biztosítania kell, hogy alvállalkozóival valamennyi szerződésében megfelelő biztosítékot kössön ki.
16. Biztosítás
16.1 A vállalkozó jogosult a szállítási és teljesítési tartalmához szükséges biztosítást saját hatáskörben megkötni. A megrendelő írásos felszólítására a vállalkozó köteles a fennálló biztosítási védelem vizsgálatára vonatkozó valamennyi szükséges bizonylatot a megrendelőnek átadni. Ebben az esetben a megrendelőnek jogában áll, hogy a mindenkori biztosításra vonatkozólag a biztosítási jogviszonyról felvilágosítást szerezzen be.
16.2 A vállalkozó köteles a biztosítási díjat pontosan fizetni, és az esedékességi időpontról és a fizetésről a megrendelőnek biztosítási igazolást átadni.
16.3 Eme vagy egyéb biztosítás megkötése a vállalkozó kötelezettségét és felelősségét semmiféle módon nem korlátozza, akkor sem, ha a megrendelő a vállalkozóval szemben nem él kifogással a felszólítására előterjesztett biztosítási kötvénnyel kapcsolatban.
17. Teljesítés helye
Teljesítési helyként a megrendelésben megadott végleges rendeltetési hely érvényes. A vállalkozó számára ez különösen a szállításra, a teljesítésre és a fizetésre vonatkozik, függetlenül a szállítási, teljesítési vagy fizetési helytől vagy a megrendelő által a szállítási költség bármiféle átvállalására vonatkozó bármely egyedi megállapodástól.
18. Szállítási feltételek
18.1 A vállalkozó felel a megrendelő megrendelésbe felvett szállítási előírásának pontos betartásáért.
18.2 A vállalkozónak a leszállított és leszállítandó árut folyamatosan figyelemmel kell kísérnie, és a megrendelőt bármiféle hiányosságról és hibáról ‐ különösen konstrukciós és gyártási hibáról ‐ haladéktalanul részletesen tájékoztatnia kell. Ugyanez érvényes a tudomány és a technika állásának változására is. Ha a leszállított áru ilyen változása hiányosnak vagy hibásnak bizonyul, a szállító eme körülményről haladéktalanul tájékoztatni tartozik bennünket, és az ilyen hiányos vagy hibás terméket saját költségére vissza kell vennie.
18.3 Szállítás kizárólag a megrendelő által megnevezett rendeltetési helyre és a vállalkozó kockázatára történhet. Ellentétes értelmű megállapodás hiányában minden szállítást rakodó rampára lerakva, ill. raktárba berakva kell érteni. Ha a megállapodás szerinti szállítási helyre a megrendelőnek nem felróható okból nem kerülhet sor a leszállításra, erről a megrendelőt haladéktalanul értesíteni kell.
19. Tulajdonjog átszállás
A megrendelőre a tulajdonjog a vállalkozó (rész‐)szállításának vagy (rész‐teljesítésének megfizetésével vagy átvételével történik, aszerint, hogy melyik következik be előbb. A vállalkozó tulajdonjog fenntartása kizárt.
20. Jótállás / garancia / mennyiségi megkifogásolás / kártérítés
20.1 A vállalkozó a szállítás és teljesítés megrendelésnek megfelelő, teljeskörű és hiánytól mentes voltáért jótáll, különösen a szokásosan előre feltételezett és minden esetben biztosított, a nyilvános nyilatkozatokban említett, próbának vagy mintának megfelelő jellemzőkért, valamint a rendeltetési helyen vagy a megrendelő által megadott értékesítési piacon fenálló érvényes törvényi és hatósági előírásnak a szállításra és teljesítésre vonatkozólag érvényes betartásáért. A vállalkozó felel azért, hogy a jótállási, ill. garanciális időtartamon belül hiányosság ne adódjon elő, függetlenül attól, hogy a hiányosság már a leszállítás előtt jelen volt.
20.2 A vállalkozó a megrendelőt bizonyíthatóan figyelmeztetni tartozik arról a kockázatról, amellyel a szállításkor és teljesítéskor szokásos módon számolni lehet. A vállalkozó ugyanúgy felel az általa történt szállításért és teljesítésért, mint a szállítása és teljesítése azon részéért, amit az alvállalkozói nyújtottak.
20.3 Csak a teljesítés vagy szállítás átvételekor megállapított súly vagy darabszám vagy megrendelésbe adott egyéb mértékegység számít, bármiféle ezt megelőző mérlegelésre vagy számbavételre vonatkozó tekintet nélkül. A súlyra, darabszámra vagy mennyiségi egységre vonatkozó negatív értelmű eltérés hiánynak minősül.
20.4 A megrendelő nem köteles a szállítást vagy teljesítést megvizsgálni, és bármiféle hiányosságot megkifogásolni.
20.5 A megrendelőnek jogában áll nyilvánvaló hiányosságot ‐ amely a szállítás vagy teljesítés próbája vagy vizsgálata nélkül is látható ‐, a szállítás, ill. a teljesítés átvételét követő 14 naptári napon belül érvényesíteni.
20.6 Olyan hiányosságra nézve, amely a szállításnak vagy teljesítésnek csak a végleges rendeltetésszerű használata, ill. felhasználása esetén állapítható meg, a megrendelőnek jogában áll az ilyen hiányosságot a teljeskörű feltárást követő 30 naptári napon belül érvényesíteni.
20.7 Ha az áru megállapodás szerinti vagy szokásosan feltételezett jellemzői nem állnak fenn, a vevő saját választása szerint jogosult arra, hogy a szerződéstől utólagos határidő kitűzése nélkül elálljon, a vételárat mérsékelje vagy hiánymentes szállítást kérjen újonnan kitűzött határidőn belül. A vállalkozó kötelezett továbbá arra, hogy a megrendelő által visszautasított hiányos szállítást saját költsége terhére a visszautasításra vonatkozó nyilatkozat keltétől számított 7 naptári napon belül saját költsége terhére elszállítsa, ellenkező esetben a megrendelő végzi a hiányos szállítmány visszaszállítását a vállalkozó költségére.
20.8 A szerződéses jótállási, ill. garanciális időszak legalább 24 hónap a szállítás vagy a teljesítés átvételét követően. A kártérítési jogi határidő ezáltal nem kerül korlátozásra.
21. Biztosítéki visszatartás
21.1 Szerződésjogi értelemben a megrendelés összértékének 10%‐kos maximális mértékéig tartó, megállapodás szerinti biztosítéki visszatartás esetén a megrendelő jogosult ezt az összeget a jótállási, ill. garanciális igény kamatmentes biztosítékaként a szerződésben megállapított jótállási, ill. garanciális időszakon túlmenő 30 napos időtartamra visszatartani. Ez a megállapodás a vállalkozó fizetésképtelensége esetére is érvényes.
21.2 A vállalkozó részére azonban biztosításra kerül az a szerződéses lehetőség, hogy a biztosítéki visszatartás összegét a megrendelő által elfogadott bankkal a saját költségének terhére kiállíttatott visszavonhatatlan, absztrakt és első felszólításra fizetendő ‐ a szerződésben meghatározott jótállási, ill. garanciális időszakot 30 napos futamidővel meghaladó ‐ bankkarancia bemutatásával kiváltsa.
22. Teljesítési idő
A szállításnak és a teljesítésnek a megrendelésben meghatározott időponthoz viszonyítva rögzítettek szerint kell megtörténnie. A szállítási határidő a megrendelés időpontjával veszi kezdetét. A szállítási határidő és a szállítási határidő végpontjának betartására vonatkozólag a szállításnak a megrendelő által megadott fogadási, ill. felhasználási helyre történő beérkezése vagy a megtörtént átvétel határidő szerinti pontossága a mértékadó. A késedelmesen teljesített szállítás és teljesítés átvételére nézve feltétel minden igény mindenkori biztosítása.
23. Szerződéses kötbér (pönálé / átalánydíjas kártérítés)
23.1 Ha a megrendelésre vonatkozó, a szerződés tárgyát képező esetre nézve szerződéses kötbérre ‐ pld. szállítási határidőre vonatkozó késedelem miatti szerződéses kötbér (ideértve a dokumentációt is), a szerződésben kikötött teljesítési adatok betartásának elmaradására vonatkozó szerződéses kötbér (rendelkezésre állás, létesítmény teljesítmény, stb.) ‐ történik megállapodás (pld. tárgyalási jegyzőkönyv, megrendelési okmány, stb.), a megrendelő bizonyított igénye esetén jogosult ezt az igényt a szállítás vagy a teljesítés megrendelésnek nem‐megfelelő kivitelére vonatkozó (vég‐)számla kiegyenlítéséig érvényesíteni, anélkül, hogy e tekintetben a szállítási és teljesítési tartalom átvételére vonatkozó jogát fenntartani szükséges volna.
23.2 Így, ha a tárgyalási jegyzőkönyvben, ill. a megrendelési okmányban eltérő értelmű rendelkezés nem volna, az alábbi elméleti szabályozás érvényes:
• Ha a szállító a szerződéses kötelezettségét megszegi, és eszerint az általános beszerzési feltételek rendelkezéseit is, a megrendelőnek jogában áll ezért az érintett áru szerződéses összegének legfeljebb 10%‐ig szerződéses kötbért követelni. Eme összeget meghaladó kár érvényesítése ezáltal nem kizárt.
• Ha a vállalkozó a megállapodás szerinti, ill. meghatározott szerződéses kötbért illető eseményt nem tartaná be, az erre nézve szerződésben meghatározott szerződéses kötbért kell teljesítenie. Abban az esetben, ha a jogérvényes megbízás időpontjától adott esetben a szerződés érvényességének végéig bezárólag tartó, a megrendelő és a vállalkozó között a szerződésben meghatározott szerződéses kötbér eseményekre vonatkozólag írásos megállapodásra került volna sor, az újonnan meghatározott szerződéses események is kötbérezésre kerülnek.
• A szerződéses kötbér fizetésére vonatkozó, a vállalkozót terhelő kötelezettség a szerződésben meghatározott esemény bekövetkeztével jön létre.
• A szerződéses kötbér megfizetése nem mentesíti a vállalkozót a teljesítési kötelezettségétől és az ebből eredő felelősségtől.
• A megrendelő és a vállalkozó bármiféle szerződéses kötbérre nézve a bírói mérséklési jogról kifejezetten lemond.
24. Felmondás (szerződésszegés)
24.1 A megrendelőt a vállalkozó (és alvállalkozói) részére nem felróható szállítási vagy teljesítési késedelem esetén is megilleti az a korlátozás nélküli jog, hogy egyszeri, írásban bejelentett és méltányos utólagos határidő kikötését követően (ami a megrendelő mérlegelési joga szerinti) a szerződést részben vagy egészben felmondja. A vállalkozó a nem‐megfelelő szerződésteljesítésből (pld. szállítási késedelem, dokumentációt is ideértve, a garantált jellemzők vagy teljesítmény elérésének elmaradása, egyebek mellett) keletkező kárért, ill. bármiféle közvetlen többletköltségért felel.
24.2 Az ilyen elállásból a vállalkozónak semmiféle igénye nem keletkezik a megrendelővel szemben.
25. Írásbeliség
25.1 A szerződés módosítása vagy kiegészítése kivétel nélkül írásban történhet.
25.2 Az írásbeliség iránti követelmény magának az írásbeliségnek a közös egyetértésbeni törlésére egyaránt vonatkozik.
26. Biztonsági záradék szerelési teljesítésre
Abban az esetben, ha a megrendelés szerelési teljesítést is tartalmaz, a szállítási és teljesítési tartalom szerelési hányada az érvényes törvényi előírás (ideértendő a CE‐ egyezőség tanúsítás és szabvány) szerint vitelezendő ki a szerződés végleges rendeltetési helyén a megfelelő biztosítási rendelkezések (munkavállalók védelme) és a balesetvédő és egészségóvó előírások szerint. Xxx kötelezettség révén a vállalkozó a szerelési tevékenység teljes időtartamára a személyzetének biztonságára felelősséget vállal (idesorolva adott esetben a megbízott idegen személyzethez tartozó munkavállalókat is).
27. Kármérséklési kötelezettség
Ha eme általános beszerzési feltételek egyes rendelkezése teljes egészében vagy részlegesen érvénytelen volna, ez a körülmény a többi rendelkezés hatályára nem gyakorol befolyást. Ilyen esetben a vállalkozó és a megrendelő köteles a hatálytalan rendelkezést olyannal helyettesíteni, amely eme rendelkezés gazdasági célkitűzéséhez a legközelebbinek adódik.
28. Alkalmazandó jog és törvényi illetékesség
28.1 A magyar anyagi jog kerül alkalmazásra az Egyesült Nemzetek Kereskedelmi‐jogi Egyezményének (CISG) és a nemzetközi magánjog ütközési rendszabályainak kizárásával.
28.2 Ha a vállalkozó cégének székhelye az Európai Közösségen belüli vagy olyan országban található, amellyel a polgári jogi ítélkezésre vonatkozólag végrehajtási egyezmény áll fenn, valamennyi jogvitára, amely ebből a szerződéses jogviszonyból adódóan vagy vele kapcsolatosan állhat elő, a felek kifejezetten alávetik magukat a megrendelő székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.
28.3 Ha a vállalkozó az Európai Közösségen kívüli vagy olyan országbani cégszékhellyel rendelkezik, amely országgal polgári jogi ítéletre vonatkozó végrehajtási egyezmény nem áll fenn, minden jogvita, amely eme szerződésből adódik, vagy amely eme szerződés megsértésére, felbomlására vagy érvénytelenségére vonatkozik, a felek kifejezetten alávetik magukat a Bécsi Gazdasági Kamara (Bécs, Ausztria) Nemzetközi Döntőbíróságának döntési és egyeztetési perrendtartása szerint kerül véglegesen eldöntésre (bécsi szabályozás), éspedig úgy, hogy a megfelelő szabályozás szerint 3 döntőbíró kerül kinevezésre. A döntőbíróság székhelye Bécs, a döntési eljárás nyelve német.
29. Személyzet
1.1 Szerződésjogi értelemben a megrendelés összértékének 10%‐kos maximális mértékéig tartó, megállapodás szerinti felelősség‐visszatartás esetén a megrendelő jogosult ezt az összeget a jótállási, ill. garanciális igény kamatmentes biztosítékaként a szerződésben megállapított jótállási, ill. garanciális időszakon túlmenő 30 napos időtartamra visszatartani. Ez a megállapodás a vállalkozó fizetésképtelensége esetére is érvényes.
1.2 A vállalkozó részére azonban biztosításra kerül az a szerződéses lehetőség, hogy a felelősség‐visszatartás összegét a megrendelő által elfogadott bankkal a saját költségének terhére kiállíttatott visszavonhatatlan, absztrakt és első felszólításra fizetendő ‐ a szerződésben meghatározott jótállási, ill. garanciális időszakot 30 napos futamidővel meghaladó ‐ bankkarancia bemutatásával kiváltsa.
30. Viselkedési kódex
A nemzetközileg elismert, környezeti, foglalkoztatási és szociális szabványokat vesszük figyelembe. Ezek az Agrana viselkedési kódexében kerülnek meghatározásra és szabályozásra:
xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx‐gruppe/gesellschaftlicheverantwortung/
A vállalkozótól ugyanúgy eme viselkedési kódex elismerését és figyelembe vételét várjuk el.