VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Szerződésszám:
Amely létrejött egyrészről a BKV Előre Sport Club Közhasznú Szervezet
Székhelye: 1087 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 0.
Levélcím: 1087 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 0.
Nyilvántartási száma: 1248
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11707024-22114723
Adó-nyilvántartási szám: 19804307-2-42
Cégjegyzékszám:
Képviseli: Xxxxx Xxxxx
— mint Megrendelő,
valamint a „Név”.
Székhelye:
Adószáma:
Bankszámlaszám:
Adó-nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Kamarai regisztrációs szám:
Képviseli:
- mint Vállalkozó között az alábbiak szerint:
A szerződés tárgya:
BKV Előre sporttelepén található lelátó tetőfelújítási munkálatai a 1087 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 0. telephelyen,
A részletes műszaki leírást és elvégzendő feladatokat a Szerződés ... sz. melléklete tartalmazza.
A vállalkozási díj összege:
A Vállalkozó a fent részletezett munkák elvégzéséért … Ft + Áfa, azaz … forint + áfa vállalkozási díjra jogosult, mely összeg egyösszegű átalányár.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően áremelkedést nem érvényesíthet. A Vállalkozó által megjelölt díj magában foglalja a szerződés tárgyát képező pálya kiépítéséhez szükséges valamennyi anyag, rezsianyag, felszerelés árát, a munkabért és járulékait, anyagszállítási, csomagolási díjakat, a munkaterület őrzési és a Vállalkozó által végzett munkák állagmegóvási költségeit, a takarítást, a munkaterület tisztántartását. A vállalkozói díj nem tartalmazza az esetleges közműfejlesztési hozzájárulást, a tervezés, tervezői művezetés költségeit, valamint az esetlegesen szükséges állapotfelmérés költségeit. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződésben foglalt megbízás teljesítéséhez, illetve annak finanszírozásához szükséges fedezetet folyamatosan biztosítják.
Határidők:
A munkaterület átadás-átvétele: A munkaterületet a Megrendelő munka-végzésre alkalmas állapotban köteles a Vállalkozó részére átadni. A munkaterület átadás-átvétele az e-e-építési naplóban történik (előreláthatólag: ….-én).
A kivitelezés kezdése: A Vállalkozó a munkaterület átadásával egyidejűleg kezdi meg a kivitelezést.
A műszaki átadás-átvétel megkezdésének határideje: ……
A Vállalkozó a fenti műszaki átadás-átvételi időpontig köteles az építéssel hiánytalanul elkészülni.
A Vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja. Ez esetben a fizetés és átadási folyamat is esedékességé válik.
Pénzügyi ütemezés, az elszámolás módja:
A 2. pontban rögzített vállalkozói díj kifizetése két részletben történik. A szerződés aláírásakor 30 % előleg, a műszaki átadás-átvétel lezárásakor vég-számla benyújtására jogosult Vállalkozó.
A Vállalkozó az elvégzett munkáról a Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott igazolás alapján jogosult a vég-számlát kiállítani, melynek két példányát a Megrendelő részére megküldi.
A végszámla kiállítására csak a műszaki átadás-átvételt követően kerülhet sor, valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése után a 3.3. pontban meghatározott befejezés után.
Késedelem esetén a számlázás is azonos késedelemmel esedékes. Az elszámolás alapja a Megrendelő műszaki ellenőre által aláírt teljesítésigazolás.
A végszámlából a teljesítési garancia fedezetére a Megrendelő nem tart vissza.
Az előlegszámla szerződéskötés után beadott megküldött előlegszámla alapján 8 napon belül, a végszámla összegének kifizetése átutalással, az igazolt számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül a Vállalkozó érvényes és bejelentett számlájára történik.
Késedelmes számlafizetés esetén a Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű kamatra jogosult.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által a szerződéskötést követően írásban igényelt és megrendelt pótmunkák ára külön megállapodás tárgyát képezi, melyek alapját a kiviteli költségvetésben meghatározott egységárak határozzák meg. Nem minősül pótmunkának mindaz, ami a kiviteli tervdokumentáció szerint az alapvállalás használhatóságához szükséges. Ha a Megrendelő részéről olyan pótmunka igény merül fel, amelynek elvégzése műszakilag nem feltétlenül szükséges a létesítmény rendeltetésszerű használatához, akkor a Vállalkozó az igény közlésétől számított 8 napon belül ajánlatot tesz a pótmunka elvégzésére és annak díjazására. Az ilyen pótmunka elvégzésére a Vállalkozó csak akkor köteles, ha arra nézve a megállapodás írásban a felek között létrejött.
5. A szerződés teljesítése, együttműködés
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban az alábbi személyek jogosultak eljárni:
Megrendelő részéről: Xxxxx Xxxxx ügyvezető igazgató
Telefon: x00-00-000-0000
E-mail: xxxxx@xxx.xx
Vállalkozó részéről:
Telefon:
A Megrendelő helyszíni képviselői:
Telefon:
A Vállalkozó helyszíni képviselője:
Telefon:
A Megrendelő műszaki ellenőrének jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és minőségi ellenőrzésére, a teljesítések és az ezek alapján benyújtott számla leigazolására, a papír alapú e-építési naplóba történő bejegyzések megtételére, a műszaki átadás-átvételi eljárásokban való részvételre. A megrendelő képviselője vagy műszaki ellenőre útján bármikor ellenőrizheti a munkavégzés bármely fázisát, függetlenül attól, hogy azt maga a Vállalkozó vagy más vállalkozók végzik. A Vállalkozó felelős képviselőjének (műszaki vezetőnek, építésvezetőnek) a hatásköre kiterjed az építés helyszíni műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Vállalkozó nevében és képviseletében bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vállalkozóhoz intézett bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére.
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője útján köteles gondoskodni arról, hogy az ellenőrzés feltételei a Megrendelő részére biztosítottak legyenek. Ennek megfelelően előzetesen értesíteni tartozik a műszaki ellenőrt arról, ha valamely munkarész eltakarásra kerülne, továbbá valamely alvállalkozó részmunkájának Vállalkozó általi átvételére kerül sor.
A Vállalkozó feladata a szükséges munkahelyi berendezések, felvonulási létesítmények kiépítése és az organizációs terv helyszínrajz elkészítése és a Megrendelő képviselőivel elfogadtatása.
Vállalkozó munkáját az elvárható körültekintéssel, gondossággal úgy végzi, hogy a környezet nyugalmát a legkisebb mértékben zavarja. Károkozása esetén a PTK szabályai szerinti helytállásra jogosult.
A Vállalkozó köteles a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj-rezgés-por-stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani. A Vállalkozó köteles a munkaterületről és az idegen területekről az építkezéssel okozott szennyeződést folyamatosan eltávolítani. Amennyiben e kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást a Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégeztetheti.
A Vállalkozó köteles az e-építési napló folyamatos vezetésére. Megrendelő a Vállalkozó által vezetett e-építési naplót legalább 7 munkanaponként ellenőrzi. Felek a kivitelezés szabályai tekintetében 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint járnak el. A megrendelő részéről az e-építési napló megjegyzés nélküli aláírása vagy az ellenjegyzésre megállapított 7 napos határidő elmulasztása a Vállalkozó bejegyzésének elfogadását jelenti. A Vállalkozó a pálya megvalósítására kiható észrevételeiről az e-építési napló útján haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni.
A Vállalkozó köteles a szabványokban előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az e-építési naplóban rögzíteni. A bizonylatok az e-építési napló mellékleteként kezelendőek, azokról folyamatosan jegyzeteket kell vezetni.
Tervtől eltérő műszaki megoldást a Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes, írásbeli jóváhagyásával alkalmazhat. A Vállalkozó a kivitelezés során a Megrendelővel előzetesen ajánlatadáskor és szerződéskötéskor egyeztetett (minősítési adatlap átadása), a hatályosan előírt szabványokban és rendeletekben előírt I. osztályú minősítéssel rendelkező anyagokat, használja fel, melyeket igazol és szavatol. A Vállalkozó a munkát a hatályos jogszabályok, építésügyi előírások, kötelező szabványok, műszaki normatívák betartásával I. osztályú minőségben köteles elvégezni.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a felmerülő Megrendelői igényeknek eleget téve, a Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyott, műszakilag kivitelezhető, módosításokat elvégzi. A változtatások költségéről a Vállalkozó ajánlatot ad és a felek külön megállapodást kötnek.
A Vállalkozó jogosult a munkához az előzetesen megjelölt és referenciákkal bemutatott alvállalkozókat, a Megrendelő előzetes hozzájárulása alapján igénybe venni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozókkal kötött szerződéseknél a jelen vállalkozási szerződés ütemezésével és fizetési határidővel és feltételeivel azonos vagy annál a Megrendelőre nézve jobb feltételeket szabhat.
A Vállalkozó az általa igénybevett alvállalkozók munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók összehangolt munkavégzéséhez szükséges feltételek megteremtése, az alvállalkozók tevékenységének a kivitelezési ütemterv szerinti koordinálása. A Vállalkozó az alvállalkozók tevékenységét folyamatosan ellenőrzi, az általuk végzett részmunkákat átveszi, és azok ellenértékét kifizeti.
A Vállalkozó köteles a kivitelezés befejezését követően a munkaterületről haladéktalanul levonulni. Az esetleg ott maradó gépekért, anyagokért és szerszámokért a Megrendelő felelősséget nem vállal.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, értelmezésbeli stb.) nem késleltethetik a létesítmény megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. Ezeket a felek menet közben vagy átadás után megegyezéssel vagy jogi úton rendezik. A Vállalkozó nem kötelezhető a műszakilag nyilvánvalóan hibás, vagy az érvényes hatósági engedélytől és szabványoktól eltérő megoldások kivitelezésére.
Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy környezethasználóvá válik. Az ezzel kapcsolatos kötelezettségeinek köteles eleget tenni. Vállalkozó az előírásokat tudomásul vette, vállalja, hogy tevékenységét az MSZ EN ISO 9002, MSZ EN ISO 14001 szabványok előírásainak megfelelően végzi, esetleges környezetszennyezés esetén a kárelhárítást elvégzi.
Munkavédelem
A Vállalkozó köteles a munkaterületre való felvonulást követően munkavédelmi oktatásban részesíteni munkavállalóit és ennek megtörténtét megfelelően dokumentálni tartozik.
A Vállalkozó köteles az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása érdekében egyéni védőfelszereléssel, ruházattal, lábbelivel ellátni a dolgozókat és azok használatát tőlük megkövetelni és folyamatosan ellenőrizni.
A Megrendelő jogosult az e-e-építési naplóba való bejegyzéssel a Vállalkozó figyelmét felhívni az észlelt munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére, melyet a Vállalkozó köteles haladéktalanul végrehajtani.
A munkavédelmi előírások be nem tartásából eredő események jogkövetkezményei teljes mértékben a Vállalkozót terhelik, aki az alvállalkozói és beszállítóiért is teljes jogkörrel felel. A Vállalkozó biztosítja, hogy az általa alkalmazott munkavállalók érvényes munkavállaló engedéllyel és megbízásokkal, valamint szükséges felhatalmazásokkal is rendelkezzenek.
A Vállalkozó feladata a jogszabályoknak megfelelő munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartása és folyamatos ellenőrzése. A Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget az általa foglalkoztatott munkavállalók higiéniai és biztonsági feltételeinek minden érvényes előírás szerinti eszközzel való biztosításáért. A munkavégzők számára munkaidőben a Megrendelő biztosítja a jelen szerződéses időtartamon belül a térítésmentesen használható területen belüli wc illemhely lehetőséget.
Átadás-átvétel
A kivitelezés készre jelentésekor 2022.……… között a felek műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le. Az átadás-átvételi eljárásban közreműködők körét a Megrendelő határozza meg. Az átadás-átvétel eredményéről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Az ebben megjelölt hibákat a Vállalkozó vállálja, hogy kijavítja, a hiányosságokat 2022……-án …:.00h-ig kötbérmentesen pótolja.
A Vállalkozó a hibajavítás elkészültéről írásban és közös e-mailen értesíti a Megrendelő képviselőit (), akik 2022…..-án …:00h ismételten megvizsgálják a pályát. A végleges műszaki átadás-átvételének dokumentálására csak a hibák maradéktalan kijavításának teljesítéssel igazolva azaz Megrendelői elismerése után kerülhet sor.
A Vállalkozó a kivitelezett munkák átadási dokumentációját elkészíti és átadja 2022……-án.
A sikeres és eredményes teljesüléshez az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni:
Felelős műszaki vezetői nyilatkozat
1 példány megvalósulási dokumentációt, valamint az elszállított bontásra kerülő bizonylatolását, a beépített anyagok és szerkezetek, valamint esetleges műszaki berendezések megfelelőségi igazolásait, minőségi tanúsítványokat, használati utasításokat, jótállási szabályzatot, jótállási jegyeket
Az átvétel jogszerű megtagadása esetén a Megrendelő kötbérköteles póthatáridőt tűz, ki és ha e határidő is eredménytelenül telt el, akkor gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait.
A Felek az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül utó-felülvizsgálati eljárást folytatnak le. Az utó-felülvizsgálat időpontját a Megrendelő tűzi ki és arra a Vállalkozót meghívja. Az utó-felülvizsgálat során észlelt és jegyzőkönyvezett hiányok pótlására, hibák kijavítására a Vállalkozó 30 napon belül köteles. Az utó-felülvizsgálati eljárásról felvett jegyzőkönyvben feltüntetett hibákra (hiányokra) vonatkozó jótállási, szavatossági jogok az utó-felülvizsgálati eljárás befejezését követő három hónapon belül akkor is érvényesíthetőek, ha az elévülési idő már eltelt vagy abból három hónapján kevesebb van hátra. Az utó-felülvizsgálat során felmerülő megrendelői igények kielégítésének pénzügyi fedezetéül a jóteljesítési garancia szolgál.
Az utó-felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hibával kapcsolatos szavatossági, jótállási igényt a Megrendelő csak akkor érvényesíthet, ha a hibát vagy annak okát az utó-felülvizsgálat során nem lehetett észlelni.
Kötbér
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 3.3. pontjában rögzített kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik.
A teljesítés meghiúsulása esetén a vállalkozó a nettó vállalkozói díj 15%-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha neki felróható okból nem teljesít.
A szerződésszegés egyéb eseteiben a felek a PTK megfelelő rendelkezései szerint járnak el.
Biztosítás
A Vállalkozó kötelezettsége az általa beépített anyagok, felszerelések biztosítása. Ugyancsak a Vállalkozó kötelezettsége a munkavállalók biztosítása. A Vállalkozó kötelezettsége az e-építési terület és az e-építési anyagok biztosítása. A Vállalkozó munkavégzés idejére teljes körű kockázati felelősségbiztosítást köt vagy jelen szerződésben azzal egyenértékűen nyilatkozik, hogy elismeri felelősségeit.
Jótállás, szavatosság
Jótállás
A Vállalkozó az általa elvégzett feladatokra, felhasznált termékekre és beépített berendezésekre gyártói jótállást kell vállalnia. Az e-építési munkákra az átvételtől számított 5 év jótállást kell vállalnia. A jótállási idő az esetlegesen javított munkarész vonatkozásában a PTK szerint meghosszabbodik.
Szavatosság
A Vállalkozót az elvégzett munkáért szavatossági kötelezettség terheli.
A szavatosság kezdetét a kivitelezés befejezését dokumentáló jegyzőkönyv dátumától kell számítani.
A kárveszély viselése
A kivitelezés teljes időtartama alatt a kellő körültekintéssel felismerhető kárveszély elhárítása a Vállalkozó feladata, aki e tevékenységét a PTK szerinti gondossággal köteles ellátni.
A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, a szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal, és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására, amennyiben azok a Vállalkozó érdekkörében merülnek fel.
Minőségbiztosítás
A beépítésre kerülő anyagokról a beépítést megelőzően minőségtanúsítást kell biztosítani és az e-építési napló mellékleteként a helyszínen tartani.
Titoktartás:
A szerződés teljesítése során a megrendelő, illetve vállalkozó tudomására jutott olyan információk, amelyek a megrendelő, illetve vállalkozó múlt, jelen vagy jövőbeli fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a szerződő felek bizalmasnak minősítik.
A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a Szerződés teljesítése során használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.
A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követő korlátlan ideig fennmarad.
A szerződés felmondása
A Vállalkozó fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy járandóságának 30 napon túli ki nem egyenlítése esetén a szerződéstől elálljon, és az elvégzett munkákat leszámlázza.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozónak felróható késedelem a közösen aláírt ütemtervhez képest eléri a 15. napot, a Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalúan felmondani és az ezzel járó összes, többletköltséget és kárigényt a Vállalkozóval szemben érvényesíteni.
Egyéb rendelkezések
E szerződés feltételeinek megállapításában, továbbá e szerződés megkötése után abból eredő műszaki és árvita tekintetében a felek alávetik magukat a helyileg illetékes Bíróság döntésének. A szerződésben felsorolt mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, melyeknek egy példányát a Megrendelő jóváhagyásával látja el. Jelen szerződés csak a szerződő felek cégszerű aláírásával módosítható. Nem helyettesítheti a szerződés módosítását a jegyzőkönyvbe vagy e-építési naplóba tett megállapodás. Felek a szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK rendelkezéseit fogadják el irányadónak. Jelen szerződés a szerződő felek képviselőinek cégszerű aláírásával lép hatályba.
Mellékletek:
Budapest, 2022. ……. „…” napja Budapest, 2022. …… „…” napja
………………… Xxxxx Xxxxx ügyvezető ………..
|
…………………… Név ügyvezető |
BKV Előre Sport Club Közhasznú Szervezet Megrendelő |
Cég név … Vállalkozó |