Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés

Amely létrejött egyrészről

CANOE Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 0.

adószáma: 14999154-2-41

bankszámlaszáma: 12100011-10208979-00000000

cégjegyzékszáma: 00-00-000000 Képviseli: Xxxx Xxxxxx ügyvezető

mint Megrendelő, - a továbbiakban Megrendelő -, másrészről a

név:

székhelye:

cégjegyzékszáma:

adószáma:

bankszámlaszám:

képviseli:

mint Vállalkozó, - a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek – között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Kormány 1840/2016. (XII. 23.) Korm. határozatával döntött a kajak-kenu sportágspecifikus sportélettani és diagnosztikai szakértői rendszer és tehetségmenedzselési program megvalósításához szükséges intézkedésekről, mely alapján az SBF/908/2016-NFM_SZERZ iktatószámon Támogatói Okirattal a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatta a fejlesztést. A Kormányhatározat alapján a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) köteles megvalósítani a programra kidolgozott, a Kormány részére bemutatott koncepciót. A Támogatói Okirat alapján a Szövetség végső kedvezményezettként Támogatási Szerződést kötött a Megrendelővel a Kajak-kenu Sportágspecifikus Sportélettani és Diagnosztikai Szakértői Központ beruházás megvalósítására vonatkozóan, melyet a 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 0. xxxx alatt található épület átalakításával, átépítésével valósít meg, melynek jelen szerződés tárgyát képező napelemes rendszer megvalósítása is részét képezi.

Megrendelő jelen szerződés megkötésére irányulóan „1138 Budapest, Latorca u. 2. felhasználási helyen létesítendő háztartási méretű naperőmű kivitelezése” tárgyban

<………..-én> megküldött ajánlattételi felhívással indított a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint közbeszerzési eljárást bonyolított le, melynek eredményét <………..-én> kihirdette. Az eljárás eredményeképp Megrendelő Vállalkozót bízza meg a jelen szerződésben meghatározott munkák teljesítésével.

2. A szerződés hatálya

A szerződés mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a két aláírás időben elkülönül, úgy az időben későbbi dátum a szerződés megkötésének dátuma.

3. A szerződés tárgya

3.1 A jelen szerződés mellékletében részletesen meghatározott 1138 Budapest, Latorca u. 2. szám alatti épületen naperőmű telepítése (a továbbiakban: munkavégzés) a szerződés 1., 2. mellékletében részletezettek szerint.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a jótállási/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a Szerződés előírásainak megfelelően, a szerződés mellékletét képező Megrendelői ajánlatkérésben és Vállalkozói ajánlatban részletezettek szerint. Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási / szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a Szerződésben előírt időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozási díjat, mint fix átalányárat.

3.2 Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkavégzés kielégíti a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki követelményeket.

4. Teljesítési határidők

4.1 A munkaterület átadásának időpontja: a szerződés hatályba lépésétől számított 5 napon belül.

Teljesítés véghatárideje: a jelen szerződés aláírásától számított 90 nap, amibe a műszaki átadás-átvételi eljárás nem számít bele.

A munkavégzés helyét a Megrendelő köteles a munka megkezdésének napján munkavégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátani. Amennyiben Megrendelő ennek a kötelezettségének nem tenne eleget, Vállalkozó munkavégzésének akadályozásából származó késedelmet a Szerződő Felek írásban rögzítik. A késedelem időszakával a rögzített teljesítési határidők automatikusan meghosszabbodnak.

4.2 A tevékenységek ütemezése: A Vállalkozó a munkaterület átadását követő 5 munkanapon belül köteles elkészíteni és átadni a Megrendelő részére a kivitelezési munkák műszaki ütemtervét. A műszaki ütemtervet az eljárást megindító felhívás és dokumentáció rendelkezései alapján, azoknak megfelelően kell elkészíteni. A Vállalkozó a szerződésben meghatározott időpontokhoz igazodóan és a műszaki ütemterv szerint tartozik a munkát végezni.

5. A Felek kötelezettségei

5.1 Vállalkozó a hatósági előírások betartásáról a munkavégzés során gondoskodni köteles.

5.2 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a műszaki előírásoknak, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabályoknak és szabványoknak, a technika mai állásának megfelelően, határidőben elvégzi.

5.3 A Vállalkozó tartozik az építés-szerelésről szabályszerű építési naplót vezetni és abban minden lényeges adatot, körülményt és utasítást rögzíteni, azzal, hogy az építési naplóban tett bejegyzésen túl is tartozik a Megrendelőt az építés-szerelés eredményességét, minőségét, határidejét érintő lényeges körülményről külön is írásban értesíteni. Felek rögzítik, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24. § (1)-(3) bekezdései értelmében jelen szerződés tárgya szerinti beruházásról elektronikus építési napló vezetésére nincs szükség.

5.4 Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amellyel a Vállalkozó maga is rendelkezik és/vagy amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges. Vállalkozó köteles valamennyi, a közbeszerzési eljárás során be nem jelentett alvállalkozót bejelenteni, és nyilatkozni arról, hogy az alvállalkozók nem állnak a kizáró okok hatálya alatt.

5.5 A Megrendelő a munkát és a beépítésre kerülő anyagokat igénye szerint ellenőrizheti. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, vagy eltakar, és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a Vállalkozó köteles előzetesen: 48 órával előbb a Megrendelőt írásban értesíteni. Ha a Megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, ha az újból végzett munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti.

5.6 Vállalkozónak a munka megkezdéséhez rendelkeznie kell (legkésőbb a szerződés aláírását követő 8 napon belül) az építési vállalkozásokra kötelezően előirt, tárgyi munkára kiterjesztett fedezettel rendelkező felelősségbiztosítással. A biztosításnak alvállalkozói keresztfelelősséget is magába foglaló építés és szerelésbiztosítási módozatokra is kell

kiterjednie. Felelősségbiztosítás hiányában a kiviteli munkák nem kezdhetők el, illetve nem folytathatók. Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik személyek tulajdonában okozott károkért, amennyiben azok Vállalkozó tevékenységére vezethetők vissza. A Vállalkozó köteles a megkötött biztosítások alapján mindennemű felmerülő kárigényt bejelenteni és elintézni, a biztosítótársaságok által minden pénzösszeg a jogosultnak fizetendő ki. A Megrendelő köteles minden indokolt segítséget megadni, amire a Vállalkozónak szüksége lehet. Olyan biztosítási követelések tekintetében, amelyekben a Megrendelő is érdekelt, a Vállalkozó nem adhat semmilyen felmentést, továbbá nem köthet kompromisszumos megállapodást a biztosítóval a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Azon biztosítási kárigények tekintetében, amelyekben a Vállalkozó is érdekelt, a Megrendelő nem adhat semmilyen felmentést, és nem köthet kompromisszumos megállapodást a biztosítótársasággal a Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább: 10 millió HUF A felelősségbiztosítás káreseményenkénti összege legalább: 5 millió HUF.

5.7 Vállalkozó kijelenti, hogy magyarországi márkaképviselettel rendelkezik a beépítésre kerülő inverterekre vonatkozóan.

5.8 Vállalkozó köteles a közbeszerzési ajánlatában bemutatott szakembert a szerződés teljesítéséhez igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni.

6. Vállalkozási díj és fizetési feltételek

6.1 A vállalkozási díj (nettó): ………………- Ft, azaz

………………………………………………….. forint + 27 % Áfa (…,- Ft.) összesen:

………………. Vállalkozási díjnak a nettó vállalkozói díj minősül. Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.

A vállalkozási díj a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár, mely fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet jelen szerződés Vállalkozó kötelezettségeként felsorolt és melyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat, tartalmaz minden költséget, járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). A Vállalkozó a Vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.

A vállalkozói díj tételezését és műszaki tartalmát a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlat tartalmazza, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi, a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza, annak mértékét Szerződő Felek csak a támogatást nyújtó előzetes hozzájárulását követően jogosultak módosítani.

6.2 Vállalkozó a kivitelezés során előleg alkalmazás esetén 1 db előleg, 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a kivitelezés jelen pontban meghatározott készültségi foka szerinti ütemekben és összegben. A végszámla benyújtásának feltétele a Megrendelő által az adott szakaszhoz kiadott teljesítésigazolás egy eredeti példányának, valamint az addig elkészült munkákat tartalmazó számlarészletező átadása a megrendelővel vagy megbízottjával egyeztetett módon és tartalommal. A fizetés a minden tekintetben megfelelő formájú és tartalmú számla (rész- és végszámla) befogadását követően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése szerint bekezdése szerint banki átutalással kerül kiegyenlítésre. Vállalkozó az előleg összegét a jelen szerződés aláírásától számított 8 napon belül előleg számla benyújtásával igényelheti.

Számla sorsz.	részszámla benyújtására jogosító készültségi fok	Számlázható összeg a vállalási összegére vetítve
1.	a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerinti előleg alkalmazás esetén a munkaterület átadását követő 15 napon belül	5 %
2.	50 %	50 %
3.	100%	50 % (előleg alkalmazása esetén 45 %)

6.3 Vállalkozó akkor jogosult a végszámla kiállítására, ha az elvégzett munkákat Megrendelő írásban teljesítésigazolással átvette. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja. Vállalkozónak a végszámlához csatolnia kell a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolást.

A Vállalkozó által kiállított számla benyújtása úgy minősül, mintha a Vállalkozó külön nyilatkozott volna arról, hogy a szerződés a megfelelő ütemben és minőségben elkészült és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van.

6.4 A végszámla a szerződés teljes műszaki tartalmának, építési munkájának eredményes műszaki átadás-átvétele és a sikeres próbaüzemi jegyzőkönyv és hiánytalan, komplett átadási dokumentációk átadását követően nyújtható be.

6.5 Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a jelen szerződés tárgyában rögzített munkák kifizetése közpénzek felhasználásával történik. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét a közpénzek védelme érdekében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt, a kifizetések során alkalmazandó felelősségi szabályokra.

7. A szerződés biztosítékai

7.1 A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának – a Vállalkozónak felróható – késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér- fizetési kötelezettség terheli.

A késedelmi kötbér alapja a szerződésben megfogalmazott munkákra vonatkozó nettó vállalkozói díj, mértéke pedig a késedelem napjaira vonatkozóan 0,05 %/nap, de felső határa 20 (húsz) naptári napra eső Késedelmi Kötbér összege. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Megrendelő késedelme az adott teljesítéssel kapcsolatban a Vállalkozóra nézve irányadó határidők – a Megrendelő késedelmének időtartamával történő – automatikus meghosszabbítását eredményezi.

7.2 A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának – a Vállalkozónak felróható – nem megfelelő minőségben történő teljesítése esetén hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli.

Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó által végzett munka nem megfelelő minőségű, úgy írásban felszólítja a Vállalkozót a munka észszerű határidőre történő kijavítására. Amennyiben a Vállalkozó a kitűzött határidőre nem javítja ki a munkát a Megrendelő elvárásainak megfelelően, hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli.

A hibás teljesítési kötbér mértéke az írásbeli felszólításban megjelölt munkarész nettó díjának 5 %-a.

7.3 A Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a jelen Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható ok következtében meghiúsul, ill. amennyiben a Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Vállalkozási díj 20%-a.

A munkavégzés megrendelői, kivitelezői problémák megalapozottsága nélküli felbontása esetén, a Vállalkozó jogosult az addig elvégzett munka (átalányáras vállalás esetén arányosítva, tételes elszámolás esetén a felmért mennyiség), valamint a hátralévő

munkavégzés értékére vetített jegybanki alapkamatnak megfelelő összeg leszámlázására, meghiúsulási kötbérként.

7.4 A kötbér esedékessé válik:

• a hibás teljesítési kötbér esedékes kijavítható hiba esetében: a kijavításra megállapított határidő eredménytelen elteltét követő napon, ha a hiba kijavítása nem történt meg, illetve ha megtörtént, de a kijavított teljesítést a Megrendelő szintén hibás teljesítésként értékeli;

• a hibás teljesítési kötbér esedékes ki nem javítható hiba esetében: a hibás teljesítés Megrendelő által történő megállapításának napján;

• meghiúsulási kötbér esedékes a meghiúsulás esetén: a Megrendelő tudomásszerzésének napján a meghiúsulásra, illetve a teljesítés Vállalkozó által történt jogos ok nélküli megtagadásáról.

7.5 A kötbér alkalmazását megalapozó tény megállapítására a Megrendelő jogosult. Amennyiben a Megrendelő megállapítja a kötbér igényét megalapozó tényt, a kötbér esedékessé válását követő 3 munkanapon belül írásban értesíti a Vállalkozót. A kötbér érvényesítésére a végszámlában kerül sor. Megrendelő jogosult arra, hogy a Vállalkozó vállalkozói díj követelésével szemben kötbér követelését beszámítsa.

Az értesítésben a Megrendelő köteles megjelölni azt, hogy a kötbért:

- melyik megrendeléssel kapcsolatban,

- a teljesítés mely hiányosságának következtében,

- milyen jogcímen és

- milyen összegben alkalmazza.

A késedelmi kötbér Vállalkozó általi megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól.

8. Átadás-átvétel, próbaüzem

8.1 Vállalkozó a kiviteli munkák befejezéséről, készre jelentés formájában, az átadás-átvételi eljárás megkezdésére tervezett időpont előtt legalább 8 nappal értesíti Megrendelőt, valamint a műszaki ellenőrt, megjelölve az átadás-átvételt megelőző előzetes bejárás megkezdésének napját is (legkésőbb az átadás-átvételi eljárás megkezdését megelőzően 5 nappal). Az átadás-átvételi eljárás megkezdését a Megrendelő tűzi ki a készre jelentéstől számított maximum 10 napon belül.

8.2 A munkákat az anyag és munkaminőség szempontjából akkor kell befejezettnek és szerződésszerű teljesítettnek tekinteni, ha a szakmai szokások, szabványok és egyéb (jog)

szabályok szerint első osztályú minőségben történt, a rendszer hibátlan üzemszerű működésre alkalmas, ideértve mind az alkatrészeket és tartozékokat is, ami a rendeltetésszerű használathoz általában szükséges.

8.3 Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe nem számít bele.

8.4 Az átadás-átvétel során a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja a beépített anyagokra vonatkozó összes iratot (számla, gépkönyv, jótállási jegy stb.), s megadja a szolgáltatott dolgok felhasználásához, fenntartásához szükséges tájékoztatást, dokumentációt.

8.5 A Műszaki átadás-átvétel meghiúsulását írásban kell rögzíteni, a kifogásolt hibákat felsorolni és határidő megadásával új eljárást kitűzni.

8.6 A munkák végzésével és befejezésével kapcsolatos elosztói hálózati engedély megszerzéséhez a szükséges műszaki tervdokumentációt a Vállalkozó elkészíti és eljár a Megrendelő meghatalmazása alapján. Vállalkozó köteles megjelenni a munkával kapcsolatos hatósági ellenőrzésen, műszaki átvételen, teljesíteni az engedélyező vagy jóváhagyó utasításait. Az ilyen utasításokkal kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.

8.7 A teljesítésigazolására egyebekben a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdés rendelkezései az irányadóak.

9. Garanciális feltételek

A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a munkákat szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően 1. osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges engedélyeket beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a jótállási/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a Szerződés előírásainak megfelelően.

A beépített termékekért a Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei szerint vállal jótállást. Vállalkozó 5 évig teljes garanciát (jótállást) vállal az általa elvégzett munkáért és a bizonyítottan a hibájából keletkezett meghibásodást, ill. működési rendellenességet köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 3 munkanapon belül megkezdeni a hiba elhárítását. Ha a Vállalkozó a Megrendelő értesítésének kézhezvételét követő 3 munkanapon belül nem kezdi el a garanciális hiba és/vagy a garanciális hiba következtében okozott kár kijavításához szükséges munkát a Megrendelő általi értesítéstől számított 3 munkanapon belül, a Megrendelő jogosult azt mással kijavíttatni azzal, hogy az ilyen

munka elvégzéséhez szükséges, és az ezzel kapcsolatban felmerült mindennemű költséget a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek megtéríteni.

10. Szerződés módosítása, megszűnése

10.1. Jelen szerződés módosítása csak a Kbt. előírásainak megfelelően lehetséges.

10.2. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a 7.1 pontban meghatározott maximum összeget, a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

10.3. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. A Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni vagy a szerződést felmondani különösen, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.

10.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

11. Együttműködés, kapcsolattartás

11.1. A Szerződő Xxxxx kötelesek a másik felet minden olyan körülményről haladéktalanul írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az értesítési kötelezettséggel terhelt fél a felelős.

11.2. A Szerződő Felek a munkákkal kapcsolatos minden érdemi közlést írásban kötelesek a másik féllel közölni. Írásbeli közlésnek minősül a telefaxon vagy távirati úton megtett nyilatkozat és E-mail is.

A nyilatkozatokat a Szerződő Felek képviselőinek a másik fél képviselőjéhez kell intézniük. Megrendelő képviselője:

Név:

Cím:

Telefon:

E-mail cím:

Vállalkozó képviselője:

Név:

Cím:

Telefon:

Fax:

Mobil:

E-mail cím:

12. Vegyes rendelkezések

12.1.1. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a Megrendelő előírja, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontja szerinti, alábbiakban foglalt feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

12.1.2. A Megrendelő nem fizet a Vállalkozó részére a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontja szerinti, az alábbiakban foglalt feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

12.1.3. A Vállalkozó nem fizeti meg, illetve nem számolja el, továbbá a Megrendelő sem fizet a Vállalkozó részére a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült, a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmas költségeket, amennyiben a Vállalkozó vagy bármely alvállalkozója tekintetében a szerződés teljesítése alatt a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontja szerinti következő feltételek valamelyike megvalósul:

12.1.3.1. nem EU, EGT, vagy OECD-tagállamban, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok vagy területek bármelyikében vagy nem olyan

államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az EU-nak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, vagy

12.1.3.2. olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.

12.1.4. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő és bármely, a jelen szerződés és jelen szerződés teljesítésének ellenőrzésére jogosult szerv számára megismerhetővé tenni és a Megrendelő részére haladéktalanul értesítést küldeni minden olyan ügyletről, amelynek eredményeként az alábbi feltételek valamelyike teljesülhet:

12.1.4.1. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot (huszonöt százalékot) meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. §

(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott, a 12.1.3.2 pontban foglalt feltétel.

12.1.4.2. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot (huszonöt százalékot) meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt.

62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott, a 12.1.3.2 pontban foglalt feltétel.

12.2. Felek tudomásul veszik, hogy támogatásból megvalósuló projektként a helyszíni ellenőrzést, szemlét tűrni, valamint az ellenőrökkel együttműködni kötelesek. Vizsgálatuk során a helyszíni ellenőrzésre vonatkozóan felsoroltakat, illetve ellenőrzési programjukban foglalt, a pályázattal és a támogatással összefüggő bármely dokumentumot, objektumot vizsgálhatnak, arról információt kérhetnek. Felek kötelesek az ellenőrzést végző szerv képviselőinek ellenőrzési munkáját a helyszínen a megfelelő dokumentumok, számlák, a projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával is elősegíteni, illetve azon túl a projekt fizikai teljesítésének vizsgálatát lehetővé tenni.

12.3. Amennyiben a Szerződő Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerződő Felek alávetik magukat a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességének. Az esetleg szükséges szakvélemény költségeit az a fél köteles előlegezni, amelynek a szakvélemény elkészítése érdekében áll, és az a fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult helyzetért felelős.

12.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk. és a Kbt., valamint a Szerződő Felek jogviszonyára vonatkozó jogszabályok, szabványok és más, egyéb kötelező erejű rendelkezések irányadók.

12.5. Jelen szerződés 4 példányban készült, melyből 2 a Vállalkozót 2 a Megrendelőt illeti.

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen írják alá.

, 2017…………

…………………….. ……………………..

Megrendelő Vállalkozó

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás, műszaki dokumentáció

2. sz. melléklet: Hiteles (aláírt), tételes árajánlat és minta szerinti Költségvetési összesítő, melyek a Vállalkozási díjat és a Szerződés tárgyában foglaltakat támasztják alá

0.xx. melléklet: Felelőségbiztosítási kötvény 0.xx. melléklet: Műszaki ütemterv