VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
Iktatószám Megrendelőnél: 701-4/2017/FKG Iktatószám Vállalkozónál:
VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
I. SZERZŐDŐ FELEK
egyrészről a
MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft.
székhely: 5137 Jászkisér, Xxxxxxxxxxx xx 00.
levelezési címe: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xxxx 0/e. számlavezető pénzintézete: K&H Bank Zrt.
számlaszáma: 10200971-21521542-00000000
számla beküldési címe: 1426 Budapest, Pf.: 24.
adószáma: 11267425-2-16
cégbíróság és cégjegyzék száma: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága 00-00-000000 képviseli: Xxxx Xxxxx ügyvezető
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről a
[ADAT]
rövidített elnevezés: [ADAT]
székhely: [ADAT]
levelezési címe: [ADAT]
számlavezető pénzintézete: [ADAT]
számlaszáma: [ADAT]
számla beküldési címe: [ADAT]
adószáma: [ADAT]
cégbíróság és cégjegyzék száma: [ADAT] képviseli: [ADAT]
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó; a továbbiakban együttesen: a szerződő felek) az alábbi helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel vállalkozási szerződést kötnek.
II. A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA
1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a IV. pontban meghatározott eseti megrendelő kiállításával a Megrendelő jelen szerződés hatálya alatt a tevékenységi köréhez tartozó vasúti járművek feliratozásához szükséges festősablonok, kivágott öntapadós feliratok, többszínű öntapadó matricák, gravírozott táblák gyártását rendeli meg az 1. sz. melléklet szerinti minták, alapján, illetve ezekhez hasonló méretben, kivitelben.
1/24
2. A Vállalkozó vállalja, hogy kivágja a kívánt formát az öntapadós fóliából, a felesleges részek eltávolításával együtt (betűkiszedés) a megfelelő festősablon eléréséhez vagy a feliratokat és jeleket matrica formájában elkészíti.
Feliratokkal, jelekkel, matricákkal szemben támasztott követelmények:
• Garantált UV állóság
• Nem zsugorodik, nem pöndörödik föl a széleknél
• Nem foltosodik a garancia időn belül (min 8év)
• Külső mechanikai behatás nélkül nem válik fel a felületről
• Kültéri élettartama minimum 8 év
• A felragasztás után a felületről roncsolásmentesen nem távolítható el
• Általános tisztítószereknek ellenáll
• Zsíros, olajos szennyeződéseknek ellenáll
• Tapadási szilárság a kezdeti stádiumban és folyamatosan biztosított
• A festősablonok csak olyan anyagúak lehetnek, melyek nem tesznek kárt a járműfestésében, sem a felhelyezés, sem az eltávolítás során
3. Gravírozott táblák gyártása a megrendelésben meghatározottak szerint műanyagból, aluminiumból, vagy rézből, mechanikus, vagy lézergravírozással, tábla méret max. 200x300mm, feketével kitöltve.
Gravírozott felirattal szemben támasztott követelmények:
• Olvashatóság
• Felirat betűtípusa, betűmérete megrendelésben meghatázottak szerint
• UV-stabil alapanyag
• Nedvesség és csapadékálló alapanyag
4. Vállalkozó rendelkezzen a nyomdaipari termékek gyártására vonatkozó MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel, vagy ezzel egyenértékű bármely nemzetközi rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal.
5. Szerződő felek megállapodnak, hogy a keretszerződés alapján Vállalkozót nem illeti meg kizárólagos jog a Megrendelő oldalán felmerülő, a jelen keretszerződés tárgyát képező munkák elvégzésére, azaz a Megrendelő jogosult a felmerülő munkákat más vállalkozóval elvégeztetni.
III.A KERETSZERZŐDÉS HATÁLYA
A Jelen Keretszerződés a mindkét Fél által történő aláírást követően lép hatályba és 2018. december 31. napjáig vagy amennyiben az előbb következik be, a IX. 1. pontban foglalt keretösszeg kimerüléséig marad hatályban.
IV. AZ ESETI MEGRENDELŐ
1. Megrendelő a Munkákat a jelen szerződés mellékletét képező eseti megrendelő kiállításával rendeli meg. Az eseti megrendelő kiállítására a XV. pontban meghatározott személyek jogosultak.
2. A Megrendelő megőrzi az eseti megrendelő két eredeti példányát; a Vállalkozó részére az eredeti példányt csak annak kifejezett kérésére küldi meg. A faxon, illetve elektronikus úton megküldött eseti megrendelőnek az eredeti példánnyal való egyezőségéért
Megrendelő felel. Megrendelő köteles az eseti megrendelőt a Vállalkozó részére legalább
5 munkanappal a Xxxxx megkezdésének napját megelőzően megküldeni, Vállalkozó pedig köteles azt a kézhezvételt követő 1 munkanapon belül telefaxon, vagy szkennelve elektronikus úton visszaigazolni.
3. A Vállalkozó részére már megküldött eseti megrendelőt csak egy újabb eseti megrendelővel lehet módosítani. Az újabb eseti megrendelőben jelezni kell a módosítani kívánt megrendeléshez tartozó korábbi eseti megrendelő törlését.
4. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Megrendelő egyidejűleg több eseti megrendelés kibocsátására is jogosult.
V. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. A gyártáshoz a Megrendelő biztosítja a feliratok, festősablonok, matricák, táblák pontos szövegezését, a szöveg betűtípusát, méretét, az ábrák rajzait, meghatározza a különböző felületek színeit.
2. Megrendelő köteles Vállalkozónak a Munka elvégzéséért a IX. pontban meghatározott vállalkozói díjat megfizetni.
4. Megrendelő a keretszerződés teljesítése során a keretszerződés teljesítése szempontjából lényeges akadályról, vagy körülményről köteles a Vállalkozót haladéktalanul értesíteni. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségének elmulasztásával, vagy felróható késedelmes teljesítésével a Vállalkozónak igazolhatóan kárt okoz, köteles azt részére megtéríteni.
VI. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. A Vállalkozó köteles a felítratokat, festősablonokat, matricákat, táblákat, az 1. számú melléklet szerinti mintáknak megfelelő kivitelben és minőségben elkészíteni.
2. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő által átadott és tulajdonát képező dokumentációk harmadik fél részére ne legyenek hozzáférhetők, azok csak a jelen szerződés teljesítéséhez kerüljenek felhasználásra.
3. Vállalkozó köteles biztosítani a festősablonok, matricák felrakásához használt ragasztóanyag biztonsági adatlapját vagy alapanyagok technikai adatlapjait.
4. A terméket olyan csomagolásban kell leszállítani a megrendelő részére, amely megvédi a por, víz és egyéb szennyeződések bejutása ellen, valamint a külső sérülésektől.
5. A minőségi átadás-átvételhez minden eszközt és feltételt a Vállalkozónak kell biztosítani saját költségére.
6. Az eseti megrendelővel megrendelt, a II. pontban kifejtett Munka elvégzéséért Vállalkozó a IX. pontban meghatározott vállalkozói díjra tarthat igényt.
7. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a Munka gazdaságos és gyors befejezését.
8. Vállalkozó kijelenti, hogy a Munka elvégzéséhez szükséges szakismerettel, képesítéssel és esetlegesen szükséges engedélyekkel rendelkezik. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés időtartama alatt olyan képzett és tapasztalt személyi állománnyal és tárgyi
feltételekkel, felszereléssel és eszközökkel rendelkezik, amely biztosítja szerződéses kötelezettségeinek folyamatos és megfelelő minőségű teljesítését.
9. Vállalkozó a Xxxxx elvégzésével kapcsolatos minden lényeges körülményről, amely a munkavégzés eredményességét vagy a Munka kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének elmulasztásával, vagy felróható késedelmes teljesítésével a Megrendelőnek igazolhatóan kárt okoz, köteles azt részére megtéríteni.
10. A Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza. Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben.
11. Ha a Vállalkozó a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a szerződésben rögzített kötelezettségeinek megszegése folytán a szerződésen kívülálló harmadik személynek kárt okoz, és a károsult harmadik személy a Megrendelővel szemben támaszt kártérítési igényt, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőt teljes mértékben mentesíteni a kártérítési felelősség alól akként, hogy a kárt a károsult harmadik személynek közvetlenül megtéríti. Harmadik személy által érvényesített igény esetén a Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül köteles a Vállalkozót írásban erről értesíteni és az eljárásba bevonni, illetőleg a védekezést minden lehetséges eszközzel a Vállalkozó számára lehetővé tenni. A Vállalkozó által nyújtott kártérítésnek ki kell terjednie azokra a költségekre is, amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban a Megrendelő részéről merülnek fel. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy által a Megrendelővel szemben a fentiek szerint indított bármely perben eljár, vagy a Megrendelő oldalán beavatkozóként belép a harmadik fél által a Megrendelővel szemben indított perbe.
12. A munkavégzéshez a Megrendelő az Vállalkozó részére eszközt nem ad át. A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez szükséges összes munkát/feladatot a saját eszközeivel és erőforrásai igénybevételével köteles elvégezni.
13. A szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésének ellenőrzésére a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságának ellenőrzési jogot (irat- és adatszolgáltatás kérés, helyszíni ellenőrzés, meghallgatás) adnak. A Biztonsági Igazgatóság részére biztosított ellenőrzési jogosultság gyakorlásának szándékos akadályozása szerződésszegésnek minősül.
VII. TELJESÍTÉS
A Vállalkozó a Megrendelőt 3 munkanappal az átadás tervezett időpontját megelőzően értesíteni köteles. Vállalkozó a teljesítési határidő előtt is jogosult az elkészült termékeket a Megrendelőnek átadni, a Megrendelő pedig köteles azokat elfogadni, amennyiben azok megfelelnek a jelen szerződésben rögzítetteknek. A sikeres átadás-átvételről a felek arra feljogosított képviselői által aláírt teljesítésigazolás (2. sz. melléklet) kerül kiállításra. Megrendelő a papíralapú teljesítésigazolás kiállítását követően BASWARE teljesítésigazolást küld a Vállalkozónak.
VIII. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE ÉS HELYE:
1. A teljesítés határideje: a megrendeléstől számított 2 hét az előteljesítési jog fenntartásával.
2. A teljesítés helye: a Megrendelő székhelye (5137 Jászkisér, Xxxxxxxxxxx xx 00.)
IX. A VÁLLALKOZÓI DÍJ
1. A jelen szerződést felek [ADAT]Ft + ÁFA azaz [ADAT] Forint + ÁFA keretösszegre kötik, amelynek elérése esetén további eseti megrendelő nem küldhető és a szerződés automatikusan hatályát veszti.
2. Szerződő felek a vállalkozói díj számítása szempontjából a jelen keretszerződés 3. számú mellékletében rögzített egységes alapú díjtételekben állapodnak meg, az ott szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.
3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a keretszerződés alapján Megrendelőt nem terheli megrendelési kötelezettség, azaz az eseti megrendelők kiállításáról és így a Vállalkozó tevékenységének igénybevételéről Megrendelő szabadon, érdekeinek megfelelően dönt. Ebből következően Felek rögzítik, hogy a keretösszeg fentieknek megfelelő, nem teljes mértékű lehívásából eredő bevételkiesés Vállalkozó kockázata, mellyel kapcsolatban Megrendelő felé semmilyen jogcímen igénnyel fellépni nem jogosult.
X. AZ ALVÁLLALKOZÓ
1. A Munkát Vállalkozó saját erőforrásból köteles teljesíteni. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a Munkát saját erőforrásból nem tudja teljesíteni, akkor a Megrendelő előzetes, írásbeli jóváhagyásával alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó igénybevételének jóváhagyására a XV. 3. pontban meghatározott személyek jogosultak.
2. Vállalkozó csak olyan alvállalkozót vehet igénybe, aki a jelen szerződés VI. és VII. pontjaiban foglalt kötelezettségeknek eleget tud tenni.
3. Az igénybe vett alvállalkozónak meg kell felelnie a Vállalkozó által tett Összeférhetetlenségi Nyilatkozatban meghatározott összeférhetetlenségi kritériumoknak, ennek biztosításáért Vállalkozó felel. Vállalkozó semmilyen jogviszonyban sem foglalkoztathatja a MÁV FKG Kft. és a MÁV - Csoport munkavállalóját.
4. Megrendelő jogosult az alvállalkozó tevékenységét a Vállalkozóra vonatkozó rendelkezések szerint ellenőrizni, Vállalkozó pedig köteles biztosítani Megrendelő ellenőrzési jogának érvényesülését.
5. Alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozóért Vállalkozó úgy felel, mintha a Munkát maga végezte volna el. Alvállalkozó Megrendelő engedélye nélküli igénybe vétele esetén Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybe vétele nélkül nem következett volna be.
6. Az alvállalkozó Megrendelő irányában nem számlázhat, további alvállalkozót pedig nem vehet igénybe. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az általa igénybe vett alvállalkozó ezen rendelkezést tiszteletben tartsa.
XI. FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. A Munka teljesítését követően Vállalkozó számla kiállítására jogosult, amelyben köteles az elvégzett teljesítésével tételesen elszámolni.
2. Vállalkozó a BASWARE teljesítésigazolással alátámasztott teljesítés díját jogosult kiszámlázni.
3. A számla ellenértékét Megrendelő a Vállalkozó alábbi bankszámlájára utalja át a Munka elvégzését követően és a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő módon kiállított számla kézhezvételétől számított 30 banki napon belül.
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. Bankszámla száma: 12011526-00141774-00100007
4. A Munkáról kiállított számla mellé Vállalkozó köteles mellékelni az eseti megrendelő másolatát, valamint a BASWARE teljesítésigazolást és az elkészített dokumentáció egy példányát.
5. A számlán fel kell tüntetni a jelen keretszerződés számát, valamint a BASWARE számot, illetve a IX. 2. pontban meghatározott díjtételeket. Ezen adatok, illetve a 4. pont szerinti mellékletek hiányában Megrendelő jogosult a számlát Vállalkozónak visszaküldeni és a vállalkozói díj kifizetését megtagadni. A szabályos számla beérkezéséig Megrendelő fizetési késedelembe nem esik, késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. A Megrendelőt fizetési kötelezettség kizárólag a keretszerződés szerint kiállított számlával szemben terheli és a rá vonatkozó fizetési határidő is kizárólag a szerződés szerint kiállított számla kézhezvételének, vagy a 4. pontban meghatározott összes melléklet Megrendelőhöz történő beérkezésének napját követő napon kezdődik.
Számlán feltüntetendő számlázási név: MÁV FKG Kft.
Székhely: 5137 Jászkisér, Xxxxxxxxxxx xx 00.
Adószám: 11267425-2-16
A számla benyújtásának helye: MÁV SZK Zrt. Bejövő Számla Könyvelés,
1426 Budapest, Pf.: 24.
6. A fizetés módja: elektronikus átutalás. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Vállalkozó bankszámláján a számla összegét a számlavezető pénzintézete jóváírta, vagy jóvá kellett volna írnia.
7. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155 § - ában meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6:22
§ (3) bekezdése alapján a Vállalkozó által felszámított késedelmi kamat tekintetében az általánosnál rövidebb elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy a Vállalkozó késedelmi kamatkövetelését a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját követő naptári év január 20. napjáig jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően a Vállalkozó késedelmi kamatkövetelését a szerződő felek elévültnek tekintik.
8. A Megrendelővel szembeni követelés engedményezése – ide értve annak faktorálását -, illetve a Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással az engedményező/zálogjogot alapító Fél szerződésszegést követ el a Megrendelővel szemben, melynek alapján a szerződésszegőt kártérítési felelősség terheli.
9. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő Vállalkozónak előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik.
XII. JÓTÁLLÁS
A Vállalkozó 8 év jótállást vállal a gyártott feliratokra, matricákra, táblákra.
XIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS
1. Szerződő felek a Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett nettó szerződési érték (vállalkozói díj). A kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél.
2. A kötbér mértéke:
− késedelem esetén napi 0,5%, de maximum 15%;
− nem teljesítés esetén 20%;
− hibás teljesítés esetén 15%.
3. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Vállalkozó nem a II.2. és 3. pontban foglaltaknak megfelelően végzi el a munkát. Felek a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésében rögzítettektől eltérően megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbér és a jótállási jogok együttes érvényesítésére. Amennyiben a vonatkozó, valamennyi jogalkalmazóra nézve kötelező érvényű, egységesített jogértelmezés szerint a Ptk. idézett rendelkezése nem teszi lehetővé a hibás teljesítési kötbér és a jótállási jogok együttes érvényesítését, Felek megállapodnak, hogy Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbért vagy a jótállási jogait érvényesíti.
4. Amennyiben a Vállalkozó a várható szerződésszegésről elvárható időben nem tájékoztatja a Megrendelőt, úgy a kötbér 10%-a akkor is jár, ha Vállalkozó a szerződésszegésért való felelősség alól magát egyébként sikeresen kimentette. Vállalkozó póthatáridő tűzése esetén köteles a póthatáridőből eltelt idő után késedelmi kötbért fizetni, kivéve, ha Megrendelő kifejezetten késedelmi kötbér mentes póthatáridőt tűzött ki. Amennyiben Megrendelő a hibás teljesítés kijavítása miatt tűzött ki póthatáridőt és a Vállalkozó a póthatáridőn belül a hibát kijavítja, Megrendelő csak hibásteljesítési kötbérre tarthat igényt. Amennyiben a Vállalkozó a póthatáridőn belül nem javítja ki a hibát, Megrendelő hibásteljesítési, valamint a póthatáridő teljes időtartama után késedelemi kötbért egyaránt követelhet. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés neki felróható okból történő meghiúsulása esetén Megrendelőnek a kötbéralap 30%-át fizeti meghiúsulási kötbérként.
5. A kötbér esedékessé válik:
− késedelmi kötbér esetén, amikor a késedelem megszűnt, vagy a póthatáridő lejárt;
− hibás teljesítési kötbér esetén, amikor Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a Vállalkozónak bejelentette;
− nemteljesítési kötbér esetén, amikor Megrendelő az elállási szándékát a Vállalkozónak bejelentette.
6. Megrendelő jogosult kötbérigényét a Vállalkozó által kiállított számlák bármelyikével szemben beszámítani.
7. A nem megfelelő feliratok, matricák, táblák átvételét és az arra felszámított vállalkozói díj
kifizetését Megrendelő a Ptk. 6:247.§ (3) bekezdésében foglalt kivétellel megtagadhatja.
8. A hibás, késedelmes teljesítés, illetve meghiúsulás esetére szóló kötbér megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét.
9. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő követelheti a Vállalkozótól azt a kárát, amely abból származott, hogy a Vállalkozó által, felelősségi körében elkövetett mulasztás miatt harmadik személy kárt szenvedett és ezt a kárát Megrendelővel szemben érvényesítette, azonban a Felek a közvetett vagy következményes károk és az elmaradt haszon érvényesítését kizárják.
10. Amennyiben Vállalkozó hibájából a Xxxxx elvégzése annak megkezdését követően meghiúsul, vagy a vállalt Munkát a Vállalkozó saját hibájából az előírt időpontban meg sem tudja kezdeni és Megrendelő csak más vállalkozó igénybe vételével tudja a Munkát lebonyolítani, akkor Vállalkozó köteles Megrendelő igazolt kárát megtéríteni (pld. a magasabb vállalkozói díj miatti többletköltség), valamint Vállalkozó a jelen keretszerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
11. Amennyiben Vállalkozó a X. pontban meghatározott előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül vesz igénybe alvállalkozót, köteles a Megrendelőnek mulasztásonként 100.000,- forint kötbért fizetni.
12. A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó igazolt kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is a Vállalkozóval szemben érvényesíteni, a kötbérek, valamint a Vállalkozó által Megrendelőnek okozott igazolt károk összegét levonhatja a Vállalkozónak fizetendő esedékes, vagy esedékessé váló pénzösszegből (Ptk. 6:49 §, Ptk. 6:50 §, valamint Ptk. 6:52 § szerinti beszámítás).
13. A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának Megrendelő általi megfizetése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy a Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Vállalkozó részére.
XIV. VIS MAIOR
1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik szerződő fél kérésére a vis maior tényéről az érintett fél köteles a származási ország hatósága vagy érdekképviseleti szervezete által kiadott megfelelő igazolást bemutatni.
2. A felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. A vis maiorból eredő, másra nem áthárítható kárukat a szerződő felek maguk viselik. Amennyiben vis maior esemény miatt a már megkezdett munka félbeszakad, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a vállalkozói díj arányos része illeti meg. Amennyiben a vis maior esemény a szerződés aláírása után, de a munka megkezdése előtt következik be, a Vállalkozó addig felmerült költségeit a szerződő felek egyenlő arányban viselik.
3. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, bármely fél jogosult a szerződést – egyeztetést követően – írásban felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül, illetve abban az esetben is, ha erre egyébként a szerződés alapján nem lenne jogosult. A szerződés felmondása előtt a felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, megnyílik a szerződés felmondásának lehetősége.
4. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel.
XV. KAPCSOLATTARTÁS
1. Jelen keretszerződés teljesítése során a felek által kijelölt kapcsolattartó személyek: Megrendelő részéről:
Xxxxxx Xxxxxx
Telefonszám: 06 30 633 2155
Vállalkozó részéről:
[ADAT]
Telefonszám: [ADAT]
E-mail: [ADAT]
2. A Megrendelő 1. pontban megjelölt képviselője jogosult a Vállalkozó részére kiállítani az eseti megrendelőket és a BASWARE teljesítési igazolást. A kapcsolattartók képviseleti jogosultsága nem terjed ki a szerződés módosítására, nyilatkozatuk nem jelenthet jogról való lemondást, illetve a szerződésben rögzített kötelezettségeken túli kötelezettségvállalást.
3. Az alvállalkozó engedélyezésére a Megrendelő alábbi képviselője jogosult:
Xxxxxxxxx Xxxxxx műszaki üzletágvezető Telefonszám: x00 00 000 000
E-mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx
4. Felek a szerződéssel kapcsolatban egymás rendelkezésére bocsátott adatokat, dokumentumokat, a másik fél hozzájárulása nélkül nem hozhatják nyilvánosságra, nem közölhetik harmadik személlyel, illetve annak nem adhatják át.
5. Szerződő felek a jelen keretszerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más közlést írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére, amely akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt személyesen adják át a címzettnek vagy postán, ajánlott küldeményként küldték meg és a feladóvevény a címzettől az átvételt igazoló, vagy nem kereste jelzéssel érkezik vissza. A szerződő felek a hivatalos értesítések vagy más közlések telefaxon, illetve elektronikus úton (e-mail) történő továbbítást is elfogadják,
amennyiben az átvétel megtörténtét a címzett visszaigazolja és az eredeti példányt a küldő fél – amennyiben az ésszerű, vagy a címzett azt kifejezetten kéri – postán is megküldi.
6. A szerződő felek kötelesek minden, a jelen keretszerződés teljesítésével kapcsolatos iratot olvashatóan kiállítani, illetve kitölteni; azon az aláíró személyek nevét és tisztségét olvashatóan feltüntetni. A szerződő felek visszautasíthatják a másik fél képviselője által kiállított bármely irat elfogadását, amely ennek a szabálynak nem felel meg és a visszautasított irathoz kapcsolódó kötelezettségük teljesítését az olvasható példány kiállításáig és kézhezvételéig megtagadhatják.
7. Amennyiben a szerződő felek valamely eredeti iratnak a másolatát küldik meg a másik fél részére, azt a küldő fél képviselője köteles a következő szöveg feltüntetésével aláírni.
„Az eredetivel mindenben megegyező másolat.”
8. Az adataikban (különösen a társaság címében, bankszámlaszámában, adószámában) bekövetkező, vagy a kapcsolattartót érintő mindennemű változást a szerződő felek kötelesek a másik féllel a változást követően haladéktalanul közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből származó minden igazolható kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.
XVI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
1. Jelen keretszerződés azonnali hatályú írásbeli felmondással, vagy a szerződő felek közös megegyezésével szüntethető meg.
2. A szerződés azonnali hatályú írásbeli felmondásának van helye, ha valamelyik fél a szerződésben foglalt lényeges kötelezettségeit súlyosan megszegi.
3. A Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha az alábbi rendelkezésekben foglaltakat megsérti:
VI. 2. – 6. pontok;
VIII. 1. pont;
X 2. – 4. pontok és 6. pont;
XI. 1. pont;
XIV. 4. pont;
XV. 3. pont;
XV. 6. és 7. pont (kétszeri figyelmeztetést követő, újbóli szerződésszegés esetén).
4. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá a többszöri hibás teljesítés, vagy a teljesítés Vállalkozó érdekkörében felmerülő okok miatt bekövetkező ellehetetlenülése, valamint a megismételt felszólítást követő nemteljesítés.
5. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről, ha a fizetési kötelezettségét
60 banki napot meghaladóan, Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére késedelmesen teljesíti, kivéve, ha a kifizetés megtagadására jelen keretszerződés alapján jogosult volt.
6. A jelen szerződés azonnali hatályú felmondására ad okot a másik féllel szemben indított csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás, illetve ha utólag kiderül, hogy Vállalkozóval szemben (nyilatkozata ellenére) már a pályáztatási eljárás során is folyamatban volt ilyen eljárás.
XVII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen keretszerződés módosítása csak a szerződő felek kölcsönös megegyezésével, írásban lehetséges. Véleményeltérő nyilatkozattal a jelen keretszerződés semmilyen részében sem módosítható, az ilyen nyilatkozat a keretszerződés módosítás kezdeményezésének tekintendő. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
2. A jelen keretszerződésben foglalt bármely jogosultság részbeni, vagy teljes átruházásához a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
3. A jelen keretszerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információ, amely a másik fél üzleti tevékenységére, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkozik, üzleti titoknak minősül és azokat a szerződő felek bizalmasnak minősítik. A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a jelen szerződéssel kapcsolatban használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.
4. Szerződő felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen, úgy védik, mint a sajátjukat. Minden, a jelen keretszerződés alapján átvett bizalmas információt – beleértve az arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is – az információtulajdonos rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni, vagy meg kell semmisíteni az alábbi esetekben: a szerződés hatályát veszti, a szerződés megszűnik, az információtulajdonos azt megkívánja.
5. Jelen keretszerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek megoldani. Szerződő felek kötelesek a peren kívüli egyeztetés lefolytatni. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, abban az esetben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény általános rendelkezései szerinti hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bíróság jár el.
6. A jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
7. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV FKG Kft. Etikai Kódexét (elérhető: xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxx), az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a MÁV FKG Kft. által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV FKG Kft. nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a MÁV FKG Kft. ügyvezetőjének.
8. Vállalkozó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelő tevékenységének végzését a jelen szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül – a Vállalkozó írásbeli értesítése mellett – jogosult a szerződésbe a Megrendelő pozíciójába belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.
9. A Vállalkozó jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31 § - ára is különös figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. A szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a MÁV FKG Kft. - vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV FKG Kft. - t nem terheli.
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. sz. melléklet: Xxxxxx (feliratok, matricák, táblák)
2. sz. melléklet: Eseti megrendelő
3. sz. melléklet: Egységes alapú díjtételek
4. sz. melléklet: Munkavédelmi melléklet
A jelen szerződést a szerződő felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 eredeti példányban az alábbi helyen és időben cégszerűen írták alá.
Budapest, 2017. [ADAT], 2017.
Megrendelő MÁV FKG Kft.
Képviselője: Xxxx Xxxxx ügyvezető
Vállalkozó
[ADAT]
Képviselője: [ADAT]
[ADAT]
1. számú melléklet:
Felirat, Matrica minták:
Forró felület Rugóerő tárolós rögzítő fék jele
100mm magas háromszög 200mmx200mm es négyzetben Villámjel Féksúlyok
100mm magas háromszög 63Nk250mmx170mm-es keretben
Xxxxx gravírozott táblára:
Sebesség adattábla
sebesség km/h | 1 perc alatt megtett út (m) | 1 km megtételéhez szükséges idő (sec) | 200 m megtételéhez szükséges idő (sec) |
10 | 167 | 360 | 72 |
15 | 250 | 240 | 48 |
20 | 333 | 180 | 36 |
25 | 417 | 144 | 29 |
30 | 500 | 120 | 24 |
35 | 583 | 103 | 21 |
40 | 666 | 90 | 18 |
45 | 750 | 80 | 16 |
50 | 833 | 72 | 14,5 |
55 | 917 | 65 | 13 |
60 | 1000 | 60 | 12 |
65 | 1083 | 55 | 11 |
70 | 1167 | 51 | 10,5 |
75 | 1250 | 48 | 9,5 |
80 | 1333 | 45 | 9 |
85 | 1416 | 42 | 8,5 |
90 | 1500 | 40 | 8 |
100 | 1670 | 36 | 7,2 |
2.számú melléklet
[CÍMZETT]
részére
Iktatószám: [ADAT]
Munkaszám: [ADAT]
[CÉGNÉV] [CÍM]
Ügyintéző: [ADAT]
Telefon: [ADAT]
Dátum: [ADAT]
ESETI MEGRENDELŐ
[#]. sz. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS ALAPJÁN
Tisztelt Cím!
A felek között létrejött [#]. sz. Vállalkozási Keretszerződés (a továbbiakban: Szerződés) IV. pontjában foglaltakkal összhangban ezúton megküldjük Önöknek eseti megrendelőnket, amellyel megrendeljük az alábbi eszközök [vizsgálatát] [javítását]
Módosítandó eseti megrendelő iktatószáma: [#]
Kérjük a megjelölt iktatószámú eseti megrendelő törlését!
(Törlendő, ha nem irányadó) Xxxxx eseti megrendelő egy korábbi megrendelés módosítása!
# | Munkadarab megnevezése/Művelet: | Darabszám: | egységár Ft/ kg:Ft/db |
1. | …………….. | […] | […] |
2. | […] | […] | […] |
[DÁTUM]
2. tétel:
[DÁTUM]
1. tétel:
Teljesítési határideje:
Megrendelő kapcsolattartója: | A teljesítésigazolás kiállítására jogosult: |
[NÉV] Telefon: [#] E-mail: […] | [NÉV], főmérnök Telefon: [#] E-mail: […] |
Javítás esetén: Az […] tétel szerinti eszközök [DÁTUM] napján bevizsgálás céljából már átadásra kerültek Vállalkozónak.
[EGYÉB]
Különös rendelkezés / utasítás:
Kérjük eseti megrendelésünk írásos visszaigazolását. Kérjük, válaszában hivatkozzon iktató- és munkaszámunkra!
[HELY], [DÁTUM]
MÁV FKG Kft.
[NÉV]
főmérnök
3.számú melléklet
Egységes alapú díjtételek Érvényes: 2018. december 31.-ig
Feliratozásra vonatkozó | „A”=Felület(m2) | ||||
vállalási árak: | A<0,1 | 0,1<A<0,5 | 0,5<A<5 | 5<A<50 | 50<A |
Járműgrafika, felirat, gyártása festősablonnak (Betűkiszedés) | [ADAT] Ft+ÁFA | [ADAT] Ft+ÁFA | [ADAT] Ft+ÁFA | [ADAT] Ft+ÁFA | [ADAT] Ft+ÁFA |
Járműgrafika, felirat, matrica gyártása | [ADAT] Ft+ÁFA | [ADAT] Ft+ÁFA | [ADAT] Ft+ÁFA | [ADAT] Ft+ÁFA | [ADAT] Ft+ÁFA |
Mechanikus gravírozás felületenként:
Műanyag tábla gravírozása: [ADAT]cm2/Ft+ÁFA Alumínium tábla gravírozása: [ADAT]cm2/Ft+ÁFA Réztábla gravírozása: [ADAT]cm2/Ft+ÁFA
Xxxxxxx gravírozás felületenként:
Műanyag tábla gravírozása: [ADAT]cm2/Ft+ÁFA Alumínium tábla gravírozása: [ADAT]cm2/Ft+ÁFA Réztábla gravírozása: [ADAT]cm2/Ft+ÁFA
4. sz melléklet
MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET
Preambulum
a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit tartalmazza.
b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja:
⎯ a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
⎯ 45/2012(IX.07.MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről
(a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok)
1. Általános rendelkezések
1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja.
Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket.
1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a Vállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV FKG Kft. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”).
Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet (1103 Budapest, Kőér u. 2/E.) részére köteles bejelenti.
1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezetével.
1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV FKG Kft. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást.
1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal.
1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat.
Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni.
1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni.
1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik.
1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért.
1.10. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni.
1.11. A MÁV FKG Kft. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is a Vállalkozó részére adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza.
2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között
2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.
2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket.
2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja.
3. Munkavégzés
3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál).
3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg.
3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni.
4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei
(név: ………………………, mobiltelefon:
4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt
………………………, levelezési cím ) köteles kijelölni.
4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó
személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.
4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és betartatni.
4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a MÁV FKG Kft. munkavállalója, a felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására.
4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg.
4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani.
4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót írásban kell értesíteni.
4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta.
5. Ellenőrzés
5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet ellenőrzésre jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.
5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.
5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve alvállalkozó tudomására hozni.
5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.
6. A munkavégzés felfüggesztése
6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.
6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni.
6.3. A Vállalkozó képviselője (név: ………………………, mobiltelefon: ,
levelezési cím: ……………………… ) köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint Vállalkozó jelen megállapodás aláírásával a 6.2. pontban részletezett, a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságát kifejezetten tudomásul veszi.
7. Oktatás
7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).
7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet által megtartott oktatás tárgyát.
7.3. Az oktatást végzőt a MÁV FKG Kft. Biztonsági és Védelmi Vezetője (Xx. Xxxx Xxxx, tel.: 0630/0000000, e-mail:xxxx.xxxx@xxx.xx) jelöli ki.
7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal.
7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezetétől oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell meghatározni.
8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV FKG Kft. területén
8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel.
9. Balesetek, rendkívüli események
9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.
9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.
10. Záró rendelkezések
10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel.
10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a MÁV Zrt.-t és/vagy MÁV FKG Kft.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó felel.
10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek, illetve a MÁV FKG Kft.- nek – a területén hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes közrehatása miatt - bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV SFKG Kft. a Vállalkozóra hárítja.
10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható.
10.5. Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít.