DEBRECENI HŐS ZOLG ÁL T ATÓ ZRT.

ikt.szám: HSZ-6139-7/2023

amely létrejött

Xxxxxx Xxxxxx

DEBRECENI HŐS ZOLG ÁL T ATÓ ZRT.

402 5 Deb rec en , Hat van u t ca 12 - 14 . sz.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú melléklet

egyrészről a

Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx 00-00. Képviseli: Xxxxx Xxxxxx

Cégjegyzékszám 00-00-000000, Adószám: 23506088-2-09 Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11738008-20226433-00000000.

mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő

másrészről a(z)

DH-SZERVIZ Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xx 00. Képviseli: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx ügyvezető

Cégjegyzékszám: 00-00-000000, Adószám: 11986270-2-09, Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403428-50526653-65771008.

mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó

között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ Preambulum:

Jelen Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján „Távhővezeték és hőközpont beruházási munkák” tárgyban K.É.-7896/2021 iktatószámon közzétett ajánlati felhívással indult, a Kbt.

117. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként 2021. 06. 10-én meg- kötött Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) alapján jött létre, figyelemmel a Kbt. 105.

§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra, illetve a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az Eljárás Megrendelője, mint Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között az Eljárás és a jelen szerződés közvetlen alapjául szolgáló konzultáció dokumentumaiban foglalt célok ma- radéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.

2./ A Vállalkozási szerződés tárgya, mennyisége:

• Tárgya:

„Hőközpont felújítás I. ütem (20 db)”

• Mennyisége:

Az 1. sz. melléklet (Hőközpont felújítás I. ütem) szerint.

3./ A Munkaterület átadásának időpontja: 2024.05.13.

4./ A teljesítési határidők:

Műszaki kivitelezés véghatárideje: Szerződés aláírását követő munkanaptól számított 228. nap, de legké- sőbb 2024.08.26.

Xxxxx Xxxxxx

„Hőközpont felújítás I. ütem (20 db)”

Résztel-

jesítési ütemek

Tevékenységek megnevezése

A részszámla összege a

vonatkozó költségveté- sek százalékában

Teljesítési határidő

1. sz. melléklet 1-6. sorszámú hőközpont gépészeti blokk és a komplett villamos kap- csolószekrény előregyártása műhelyben.

1. sz. melléklet 1-6. sor hőközpont költségvetés

60% -a

2024.01.31.

II.

1. sz. melléklet 7-12 sorszámú hőközpont gépészeti blokk és a komplett villamos kap- csolószekrény előregyártása műhelyben.

1. sz. melléklet 7-12 sor hőközpont költségvetés

60% -a.

2024.02.29.

III.

1. sz. melléklet 13-18 sorszámú hőközpont gépészeti blokk és a komplett villamos kap- csolószekrény előregyártása műhelyben.

1. sz. melléklet 13-18 sor hőközpont költségvetés

60% -a.

2024.03.29.

IV.

1. sz. melléklet 19-20 sorszámú hőközpont gépészeti blokk és a komplett villamos kap- csolószekrény előregyártása műhelyben.

1. sz. melléklet 19-20 sor hőközpont költségvetés

60% -a.

2024.04.15.

1. sz. melléklet 1-6 sorszámú hőközpont felújítás helyszíni kivitelezése. Műszaki át- adás-átvétel.

1. sz. melléklet 1-6 sor hőközpont költségvetés

40% -a.

2024.06.05.

VI.

1. sz. melléklet 7-10 sorszámú hőközpont felújítás helyszíni kivitelezése. Műszaki át- adás-átvétel.

1. sz. melléklet 7-10 sor hőközpont költségvetés

40% -a.

2024.06.25.

VII.

1. sz. melléklet 11-15 sorszámú hőközpont felújítás helyszíni kivitelezése. Műszaki át- adás-átvétel.

1. sz. melléklet 11-15 sor hőközpont költségvetés

40% -a.

2024.07.15.

VIII.

1. sz. melléklet 16-20 sorszámú hőközpont felújítás helyszíni kivitelezése. Műszaki át- adás-átvétel.

1. sz. melléklet 16-20 sor hőközpont költségvetés

40% -a.

2024.08.26.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján.

A teljesítés helye: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe a Konzultációs felhívásban meghatározott helyszínen.

5./ Anyagszükséglet biztosítása

Irányadó: Keretmegállapodás 4./ pont.

6./ Szerződéses ár

A Szerződő Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alábbi összegben határozzák meg.

Megnevezés	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Ajánlati ár	202.971.938	54.802.423	257.774.361
Tartalékkeret (5%)	10.148.597	2.740.121	12.888.718
Vállalási ár	213.120.535	57.542.544	270.663.079

Vállalási ár: A Vállalkozó által a Keretmegállapodás Szerződésben megajánlott Ajánlati ár + 5% Tartalékkeret átalányár (+ ÁFA).

Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 5./ pont.

7./ A teljesítés helye: Debrecen, az Ajánlati dokumentáció szerint.

8./ Teljesítés:

Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat a jelen szerződésben foglaltak szerinti véghatáridőre köteles elvégezni.

A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a jelen szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Meg- rendelő részére írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Xxxxx által közösen meg- tartott műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni.

Vállalkozó Konzultációs eljárás dokumentumaiban meghatározott feladatok (rész)teljesítését követően jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján, Vál- lalkozó jogosult a (rész)számlája benyújtására.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét a műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az át- adás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az át- adás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a Vál- lalkozó a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiért.

9,/ Fizetési feltételek:

Irányadó: Keretmegállapodás 9./ pont.

10./ Minőségi követelmények, minőségi, mennyiségi átvétel:

Irányadó: Keretmegállapodás 10./ pont.

11./ Jótállás, kötelező alkalmasság:

A Vállalkozó által vállalt jótállás gépészeti berendezésekre: 36 hónap.

A Vállalkozó által vállalt jótállás távhővezetékekre: 120 hónap.

Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 11./ pont.

12./ A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése:

Irányadó: Keretmegállapodás 12./ pont.

13./ Kötbér, kártérítés: Megrendelő a részhatáridők esetében felmerülő késedelmet is késedelmes telje- sítésnek tekinti.

Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 13./ pont.

14./ Meghiúsulás miatti szerződésbontás:

Irányadó: Keretmegállapodás 14./ pont.

15./ Szerződéses információk felhasználása:

Irányadó: Keretmegállapodás 15./ pont.

16./ VIS MAIOR:

Irányadó: Keretmegállapodás 16./ pont.

17./ Vitás kérdések rendezése:

Irányadó: Keretmegállapodás 17./ pont.

18./ Egyéb kikötések:

A Vállalkozó biztosítja a folyamatos ellenőrzés lehetőségét a szolgáltatás minősége, a felelős műszaki vezető szakemberek, és hegesztő szakemberek érvényes jogosultsága tekintetében.

Ezen feladatok végrehajtásában

Megrendelőt:

Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx (Telefon: 509 – 415) képviseli.

Vállalkozó helyszíni képviselője:

Neve: Xxxxxxx Xxxx

Címe: 4032 Debrecen, Füredi u. 76. Telefon: 30/000-0000

Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 18./ pont.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalataira, így a Debreceni Hőszolgál- tató Zrt-re, mint Megrendelőre vonatkozó "Etikai kódexet" a xxx.xxxx.xx honlapról megismerte, az ab- ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magára nézve is kötelezőnek ismer el.

19./ A szerződés módosítása, megszűntetése, értelmezése:

A szerződés módosítása csak írásban, a Kbt. rendelkezéseinek, különösen annak 141. §-ának megfelelően történhet.

A jelen szerződés mindkét fél általi szerződésszerű teljesítésig, de legkésőbb a keretszerződés hatályának megszűnéséig marad hatályban.

Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében ér- vényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban ki- mondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségsze- gés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

• Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez va- lamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A jelen szerződést nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irány- adók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerződő Xxxxx a Ptk. 6:63. § (5) bekezdé- sének alkalmazását kizárják. A vonatkozó előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen Vállalkozási szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bár- mely okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény érvé- nyesítésére jogosítja fel. A Vállalkozási szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivat- kozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a meg- változott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Vállalkozási szerződésnek a köve- telményeivel, illetőleg céljával.

Felek a jelen Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben meg- egyezőt jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 2 példányban aláírták. Az aláírt példányokból a Megrendelő 1 eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Hőközpont felújítás I. ütem

Kelt: Jelen dokumentum minősített elektronikus aláírás és időbélyegző használatával került aláírásra, alá- írásának napja a minősített elektronikus aláíráshoz kapcsolódó időbélyegző szerinti nap.

………………………………… …….…………………………..

Megrendelő Vállalkozó

Pénzügyi ütemterv

I. rész számla:

Műszaki teljesítési határidő: 2024.01.31.

A műszaki tartalom: 1. sz. melléklet 1-6 sorszámú hőközpont gépészeti blokk és a komplett villamos kapcsolószekrény előregyártása műhelyben.

Érték: 1. sz. melléklet 1-6 hőközpont költségvetés 60% -a.

34.245.829,-Ft+ ÁFA

azaz, harmincnégymillió-kétszáznegyvenötezer-nyolcszázhuszonkilenc forint + ÁFA

II. rész számla:

Műszaki teljesítési határidő: 2024.02.29.

A műszaki tartalom: 1. sz. melléklet 7-12 sorszámú hőközpont gépészeti blokk és a komplett villamos kapcsolószekrény előregyártása műhelyben.

Érték: 1. sz. melléklet 7-12 hőközpont költségvetés 60% -a.

34.410.724,-Ft+ ÁFA

azaz, harmincnégymillió-négyszáztízezer-hétszázhuszonnégy forint + ÁFA

III. rész számla:

Műszaki teljesítési határidő: 2024.03.29.

A műszaki tartalom: 1. sz. melléklet 13-18 sorszámú hőközpont gépészeti blokk és a komplett villamos kapcsolószekrény előregyártása műhelyben.

Érték: 1. sz. melléklet 13-18 hőközpont költségvetés 60% -a.

39.879.691,-Ft+ ÁFA

azaz, harminckilencmillió-nyolcszázhetvenkilencezer-hatszázkilencvenegy forint + ÁFA

IV. rész számla:

Műszaki teljesítési határidő: 2024.04.15.

A műszaki tartalom: 1. sz. melléklet 19-20 sorszámú hőközpont gépészeti blokk és a komplett villamos kapcsolószekrény előregyártása műhelyben.

Érték: 1. sz. melléklet 19-20 hőközpont költségvetés 60% -a.

13.246.919,-Ft+ ÁFA

azaz, tizenhárommillió-kétszáznegyvenhatezer-kilencszáztizenkilenc forint + ÁFA

V. rész számla:

Műszaki teljesítési határidő: 2024.06.05.

A műszaki tartalom: 1. sz. melléklet 1-6 sorszámú hőközpont felújítás helyszíni kivitelezése. Műszaki átadás-átvétel.

Érték: 1. sz. melléklet 1-6 hőközpont költségvetés 40% -a.

22.830.553,-Ft+ ÁFA

azaz, huszonkétmillió-nyolcszázharmincezer-ötszázötvenhárom forint + ÁFA

VI. rész számla:

Műszaki teljesítési határidő: 2024.06.25.

A műszaki tartalom: 1. sz. melléklet 7-10 sorszámú hőközpont felújítás helyszíni kivitelezése. Műszaki átadás-átvétel.

Érték: 1. sz. melléklet 7-10 hőközpont költségvetés 40% -a.

16.252.424,-Ft+ ÁFA

azaz, tizenhatmillió-kétszázötvenkétezer-négyszázhuszonnégy forint + ÁFA

VII. rész számla:

Műszaki teljesítési határidő: 2024.07.15.

A műszaki tartalom: 1. sz. melléklet 11-15 sorszámú hőközpont felújítás helyszíni kivitelezése. Műszaki átadás-átvétel.

Érték: 1. sz. melléklet 11-15 hőközpont költségvetés 40% -a.

18.286.134,-Ft+ ÁFA

azaz, tizennyolcmillió-kétszáznyolcvanhatezer-százharmincnégy forint + ÁFA

Végszámla:

Műszaki teljesítési határidő: 2024.08.26.

A műszaki tartalom: 1. sz. melléklet 16-20 sorszámú hőközpont felújítás helyszíni kivitelezése. Műszaki átadás-átvétel.

Érték: 1. sz. melléklet 16-20 hőközpont költségvetés 40% -a.

23.819.664,-Ft+ ÁFA

azaz, huszonhárommillió-nyolcszáztizenkilencezer-hatszázhatvannégy forint + ÁFA

………………………………… …….…………………………..

Megrendelő Vállalkozó