KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
„Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében”
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 98. § (3) bekezdése alapján kezdeményezett uniós értékhatárt elérő értékű hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz
AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2017. október 16. 10:00 óra
T A R T A L O M J E G Y Z É K
I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 3
II. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE, ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 18
III. AZ AJÁNLAT ÖSSZETÉTELE, AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK JEGYZÉKE 28
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum 40
V. FEJEZET VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 86
VI. FEJEZET MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 87
2
I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK
1. Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt jelenti;
2. Ajánlatkérő (a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben Megrendelő):
Vasas Sport Club
Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 58. Kapcsolattartó: Xxxx Xxxxxx Telefon: (x00) 0-000-0000
Telefax: (x00) 0-000-0000
E-mail: x.xxxx@xxxxxxx.xx Honlap címe: xxx.xxxxxxx.xx
3. Ajánlatkérő megbízásából az eljárás során eljáró szervezet:
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., Székhely:1146 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx 0-0., Telephely: 1146 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx 00.
A jelen közbeszerzési eljárásban kijelölt kapcsolattartó személy: Kapcsolattartó: Xxxxx Xxxxxxxxx
Telefon: +36 1/000-0000
Telefax: +36 1/471-4290
E-mail: xxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: xx. Xxxxxxx Xxxxxx (00465), levelezési cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx 00.
4. Xxxxxxxxxxx: Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.
5. Art.: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
6. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.
7. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő˝ által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.
8. Ctv.: A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény.
9. Cégmásolat, cégkivonat, cégbizonyítvány: A cégjegyzék adatairól cégmásolat, cégkivonat vagy cégbizonyítvány kiadása kérhető. A cégmásolat a cégjegyzék valamennyi fennálló és törölt adatát, a cégkivonat a cégjegyzék fennálló adatait, a cégbizonyítvány pedig - a kérelemtől függően - a cégjegyzék egyes fennálló vagy törölt adatait tanúsítja hitelesen, illetve azt, hogy valamely meghatározott bejegyzés a cégjegyzékben nem szerepel(t) (a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 12. §).
10. Cégszerű aláírás: Ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű aláírást fogadja el. Ajánlatkérő a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott dokumentum aláírására a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott. Amennyiben a gazdasági szereplő nem cégjogi formában működik, abban az esetben a cégszerű aláírás alatt az azzal egyenértékű aláírási mód fogadható el.
11. Határidők: Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban valamennyi órában és percben megadott határidő magyarországi helyi idő (budapesti idő) szerint értendő. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát a xxx.xxxxxxxxx.xx weboldal Budapesti idő adata alapján állapítja meg.
12. Kapacitást biztosító szervezet: A Kbt. 65.§ (7) bekezdésében meghatározott szervezet.
13. Kapcsolattartás nyelve: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratok, dokumentumok ajánlattevő általi felelős magyar fordítását is kéri benyújtani, apostille hitelesítés nélkül (azaz a 24/1986 MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás). Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek is magyar nyelven kell benyújtani az ajánlatot, annak valamennyi dokumentumával együtt.
14. Közbeszerzési dokumentum: a Kbt. 3.§ 21. pontja szerinti fogalom.
15. Közös ajánlattevők: Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmazni kell a
valamennyi közös ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást az alábbi tartalommal:
a) a közbeszerzés tárgyát, melyre a szerződés irányul,
b) a közös ajánlattevők megnevezését, székhelyét,
c) a vezető közös ajánlattevő (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében;
d) a képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös ajánlattevők közti koordinálásért és a közös ajánlattevők általi végrehajtásáért,
e) valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért,
f) hogy bármely közös ajánlattevő ellen indult csőd- vagy felszámolási eljárás esetén a közös ajánlattevők vezetője, vagy megmaradt tagjai ezt a tényt 5 munkanapon belül bejelentik a Megrendelőnek, és egyidejűleg nyilatkoznak, hogy a szerződést a kieső közös ajánlattevő nélkül is teljesítik, illetőleg a tag kiesése mennyiben hátráltatja a teljesítést,
g) hogy a közös ajánlattevők nyertes ajánlattevőként történő megnevezése esetére a megállapodás hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további feltételtől vagy időponttól; hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági jóváhagyástól, továbbá hogy a megállapodás valamennyi közös ajánlattevő aláírásával lép hatályba.
h) a közös ajánlattevők vezetőjének kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők vezetését elfogadja.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a közös ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a Kbt. az Ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az Ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevő képviselőjének küldi meg. A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében az ajánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit.
16. Összeférhetetlenség: Az összeférhetetlenség vonatkozásában a Kbt. 25.§-a irányadó.
17. Rendelet vagy 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet: a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet.
18. Szabályozott tőzsde: A szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott piacot kell érteni. (A szabályozott tőzsdék listája egyebekben megtalálható az alábbi linken: xxxx://xxxxxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000:000:0000:0000:XX: PDF
19. Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertese és az ajánlatkérő között létrejött szerződés.
20. Üzleti titok: A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2) bekezdés szerinti adatokat.
21. Ajánlattétel költségei: Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az ajánlattevőket terheli. Az ajánlatkérő nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért és veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részéről felmerülhetnek.
22. Jelen közbeszerzési eljárás fajtája: Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 98. § (3) bekezdése alapján kezdeményezett uniós értékhatárt elérő értékű hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le.
23. A közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos információk:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazott közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül, és díjmentesen elektronikusan hozzáférhetővé teszi, figyelemmel a Kbt. 39.§ (1) bekezdésére A közbeszerzési dokumentumok, így különösen a műszaki leírás az ajánlattételi felhívás megküldésének a napjától elérhető lesz a következő linken: xxxxx://xxxx-xxx.xxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx- 2/Folyondar_fejlesztes_ut_es_tamfal/
A szükséges felhasználói nevet és jelszót az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésével együtt az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárásban keletkezett további közbeszerzési dokumentumok - a közvetlen megküldés mellett – a fenti linken is elérhetőek lesznek.
A közbeszerzési dokumentumok elsősorban .pdf formátumban tölthetőek le, kivéve a nyilatkozat mintákat, melyeket .doc(x) formátumban is rendelkezésre bocsát Ajánlatkérő. A műszaki dokumentáció mellékletét képező tételes árazatlan költségvetés .xls(x) formátumban tölthető le. Az ajánlat részét képező tételes árazott költségvetés elkészítése
során ajánlatkérő az .xls(x) formátumban rendelkezésre bocsátott tételes árazatlan költségvetést kéri használni és az előírtaknak megfelelően az ajánlatban benyújtani.
Az ajánlattevőnek az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési dokumentum kiadásával Ajánlatkérőnek nem célja az eljárást megindító felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen közbeszerzési dokumentum kizárólag az eljárást megindító felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.-vel) összhangban értelmezendő
A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehetők közzé.
24. Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás
Ajánlatkérő a Kbt. 56. § bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlattevő írásban, az eljárást megindító felhívás 1. pontjában megadott telefax útján (x00-0-000-0000) vagy e-mail útján (.pdf formátumban a xxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx címre) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az eljárást bonyolító BMSK Zrt.-hez. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy a faxon vagy e-mail útján megküldött kérdéseit a xxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx e-mail címre .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is szíveskedjen megküldeni.
Az ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések határidőben megérkezzenek az ajánlatkérőhöz. Az ajánlattevőnek az írásbeli kérdésen fel kell tüntetni az eljárás tárgyát és azt a telefax számot, e-mail címet, amelyre a választ kéri.
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.
Amennyiben az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésére, úgy a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglaltak szerint élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 29.2. alpontjában meghatározott időpontban és helyszínen helyszíni bejárást tart, amelyről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet ajánlatkérő 5 napon belül megküldi, illetve hozzáférhetővé teszi valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. szabályozása értelmében az Ajánlatkérő alkalmazottai nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni, erre tekintettel az ilyen módon érkező megkeresésre az Ajánlatkérő a válaszadást megtagadja.
A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az Ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentumok részeivé válnak, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni.
25. Az ajánlatok formai követelményei
Az ajánlatot papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file formátumban, valamint az árazott tételes költségvetést az ajánlatkérő által hozzáférhetővé tett .xls(x) formátumban is a költségvetés ajánlatkérő általi ellenőrzése céljából) kell benyújtani. Amennyiben az egyes példányok között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat tartalma megegyezik a papír alapon benyújtott ajánlat tartalmával.
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott szervezetnél erre jogosult(ak)nak (cégszerű aláírás) vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. (Nem minősül cégszerű aláírásnak a nyilatkozat aláírás bélyegzővel történő ellátása.)
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlatot lehetőség szerint az alábbiak figyelembe vételével kéri ajánlatkérő benyújtani:
a) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni;
b) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
c) Az ajánlatot össze kell fűzni.
d) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
26. Az ajánlatok benyújtásának módja
Az ajánlattevőnek az ajánlatát (papír alapú és elektronikusan példány) borítékban (csomagban) kell elhelyezni és lezárni. A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni az alábbiakat:
Címzést a következő előírások figyelembevételével:
Személyesen, gyorsposta vagy futár útján történő benyújtás esetén:
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx 00. I. em. 114. sz. xxxxx, kapcsolattartó: Xxxxx Xxxxxxxxx
Postai úton történő benyújtás esetén:
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx 0-0., Xxxxxxxxxxxxx Osztály
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatnak a személyesen (futár vagy gyorsposta útján) és a postai úton történő megküldés esetén is be kell érkeznie a 1146 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx 00. I. em. 114. sz. iroda címre az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 óráig, ellenkező esetben az ajánlat nem érvényes. Ennek figyelembevételével döntsön ajánlattevő a postára adás időpontjáról!
A közbeszerzési eljárás tárgyát: „Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés
IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében”
Az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét;
Az ajánlattétel határidejét, valamint a következő megjegyzést: „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”.
Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért.
A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli.
27. Az ajánlattételi határidő
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 óráig be kell érkeznie az előírt 1146 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx 00. I. em. 114. sz. iroda címre, ellenkező esetben az ajánlat nem érvényes.
A postai úton benyújtott ajánlat esetében az esetleges késedelemből, roncsolódásból eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Az ajánlatkérő által rögzített határidő lejárta után beérkező ajánlatot az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
28. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés, ajánlati kötöttség
Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér. A Kbt. 71. §
(6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében a hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő nem korlátozza.
A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő iratokat - ideértve a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet.
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontként meghatározott a végleges ajánlattételi felhívásra benyújtott organizációs terv és műszaki ütemterv a Kbt. 71.§ (8) bekezdés b) pontja alapján hiánypótlás keretében nem pótolható, nem javítható és nem egészíthető ki. A végleges árazott költségvetés vonatkozásában a Kbt. 71.§ (8) bekezdése irányadó.
Az ajánlati kötöttség ideje: a tárgyalások befejezésének időpontjától számított 60 nap. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történő megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – amennyiben ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő ajánlatot tevő szervezetet (személyt) is megjelölte az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik.
29. Kbt. 73.§ (4) bekezdése szerinti tájékoztatás
Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlattevőnek e követelményeknek való megfelelésről külön nyilatkozatot nem kell benyújtania.
Ajánlattevő az alábbi szervektől kérhet tájékoztatás:
• Nemzetgazdasági Minisztérium, Munkafelügyeleti Főosztály, Foglalkoztatás- felügyeleti Főosztály: 1054 Budapest, Xxxxxx Xxxx u. 2., levélcím: 1369 Budapest, Pf.: 481.., tel: 00-0-000-0000, fax: 00-0-000-0000, zöld szám: 00-00-000-000, e-mail: munkafelugyeleti- xxx@xxx.xxx.xx; a területi kirendeltségek elérhetősége a xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/ internet- címen található.
• Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály: 1054 Budapest, Xxxxxx Xxxx u. 2., levélcím: 1369 Budapest, Pf.: 481.., tel: 00-0-000-0000, fax: 06-1-795- 0880, zöld szám: 00-00-000-000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx-xxx@xxx.xxx.xx, a területi kirendeltségek elérhetősége a xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/ internet-címen található
• ÁNTSZ: 1097 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx xx 0-0., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839., tel.: 06-1- 000 0000, fax: 00-0-000-0000, zöld szám: 00-00-000-000, e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, a megyei és városi intézetek elérhetősége a xxx.xxxxx.xx internet-címen található
• Magyar Bányászati és Földtani Hivatal: 1145 Budapest, Columbus u. 17. – 23. Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95., tel.: 06-1-301- 2900, fax: 00-0-000-0000, e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a xxx.xxxx.xx internet-címen található
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal: H-0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 2., Telefon: +36-1-428- 51-00, x00-00-00-00-00, Fax: x00-0-000-0000, xxx.xxx.xxx.xx
• Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség: H-1016 Budapest, Mészáros u. 58/A., Telefon: x00-0-000-00-00, Fax: x00-0-000-00-00, e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, internet cím: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
• Egyenlő Bánásmód Hatóság: H-1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B, levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.672, Telefon: x00-0-000-0000, Fax: x00-0-000-0000, zöld szám: 06-80- 203-939, e-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx, internet cím: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
30. Az eljárás általános szabályai
a) A végleges ajánlat benyújtásával Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban tett előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat.
b) A jelen közbeszerzési dokumentum mintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt megkönnyítse az Ajánlatkérő. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Ajánlatkérő javasolja az ajánlattevőnek, hogy a dokumentumminták helyességét minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, Ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevő fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. A közbeszerzési dokumentumban szereplő iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.
c) Xxxxxxxxxxx felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal Ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa, a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel.
d) A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet.
e) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (1) bekezdés c) pontjára, miszerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján a Kbt. 62.§ (1) bekezdés j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került.
f) A végső ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
g) Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése).
h) A Kbt. 47. § (2) bekezdésére tekintettel ahol az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66 § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
i) A közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírással, szerződéstervezettel és költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket kérjük az ajánlat részeként benyújtani. A szerződéstervezetet kérjük változáskövetéssel Word formátumban is csatolni az ajánlat mellékleteként.
31. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36.§ (1) bekezdésére, mely szerint:
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -
• nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
• más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
• más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].
Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (2) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a lefolytatott eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli, vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.
32. A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138.§ (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint: építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.
A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát
benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
Indokolás
Nyertes ajánlattevő a teljesítés során köteles bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által igazolt, érvényes, építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó ISO 9001 és 14001 minőségirányítási illetve környezetvédelmi vezetési rendszer, vagy ezzel egyenértékűen működő rendszereknek vagy ezzel egyenértékű intézkedésnek megfelelően eljárni, továbbá köteles ezek érvényességét a szerződés hatálya alatt fenntartani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) és (4) bekezdése irányadó.
A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles igazolni, hogy megfelel a jelen pontban foglalt, teljesítésre vonatkozó feltételeknek, ellenkező esetben az Ajánlatkérő azt a szerződéstől való visszalépésének minősíti, és jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szerződést kötni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen pontban foglalt feltételeknek a Vállalkozónak a szerződés teljesítésének időtartama alatt folyamatosan meg kell felelnie, amelyet az Ajánlatkérő ellenőrizhet. Abban az esetben, amennyiben az Ajánlatkérő az ellenőrzése során észleli, hogy Vállalkozó nem felel meg a szerződés teljesítésére vonatkozó jelen pont szerinti feltételeknek, úgy az Ajánlatkérő - legfeljebb 15 napos határidővel - felszólíthatja a Vállalkozót a feltételeknek megfelelő teljesítésre. Amennyiben a felhívott nem tesz eleget a felszólításnak, úgy az Ajánlatkérő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy építmény alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 8. pontja szerinti fogalmat érti.
33. Tárgyalás lefolytatásának menete:
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséget nem eredményező első ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatot a tárgyalások megkezdését megelőzően ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja,
• ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére;
• ha a szakmai ajánlat nem felel meg az ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelményeknek.
Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni.
Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (1) bekezdés alapján az ajánlattételre felhívott ajánlattevővel tárgyal a szerződés feltételeiről az alábbiak szerint:
- szerződéses feltételek
- az építési beruházás tárgya és ellenértéke.
A tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel kösse meg a szerződést. Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatát módosíthatja, a módosítás viszont nem járhat a Kbt. 101. § (2) bekezdés a)-c) pontjának megsértésével. A tárgyalás megkezdésekor, az ajánlatkérő az ajánlattevővel ismerteti az ajánlattal kapcsolatos megállapításait, illetőleg tájékoztatást ad a szerződéses feltételek és tartalom általa kívánt véglegesítéséről.
Az ajánlatkérő, az ajánlattevővel megtartott tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amelyet az adott tárgyaláson részt vevők aláírnak. A jegyzőkönyvet ezt követően az ajánlatkérő az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.
A tárgyalásról való távolmaradás jogi következménye: abban az esetben, ha a tárgyaláson az ajánlattevő az adott fordulóban nem jelenik meg, úgy ajánlatkérő újabb tárgyalási napot számára nem határoz meg, a következő tárgyalási fordulón részt vehet, illetve végső ajánlatot a végső ajánlattételi határidő lejártáig benyújthat. A tárgyalásról való távolmaradás tehát, az ajánlat érvénytelenségét még önmagában nem eredményezi
Ajánlatkérő tervezetten kettő tárgyalási fordulót tart, külön a műszaki tartalomról és külön a szerződéses feltételekről. A műszaki tárgyalási forduló során Ajánlatkérő külön tárgyal a IV. és az V. ütem műszaki tartalmáról.
Tárgyaláson kizárólag az ajánlattevő képviseletére jogosult személy tehet nyilatkozatot, amely jogosultságot a tárgyalás megkezdését megelőzően megfelelő okirattal igazolni kell, vagy hivatkozni kell arra, hogy a képviseleti jog igazolása az elsődleges ajánlatban, az eljárás során már megtörtént.
Tárgyalási javaslatok. A tárgyalás hatékonyságát elősegítendő ajánlattevő ajánlatában tárgyalási javaslatokat helyezhet el, amely javaslatok a tárgyalás alapját képező bármely feltételt érinthetnek. Ajánlatkérőnek joga, hogy döntsön arról, hogy mely javaslatot fogadja el.
Ajánlatkérő a tárgyalások eredményeként, amennyiben szükséges, végleges műszaki leírást bocsát az ajánlattevő rendelkezésére (még a végső ajánlat benyújtása előtt).
Ajánlatkérő a tárgyalások lezárásaként végső ajánlattételi felhívást küld az ajánlattevőnek.
A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezésekori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza a Kbt. 72. §-t. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak.
A megfelelőnek tekintett végleges ajánlatot az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli.
Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének, lezárásának időpontjától van kötve.
34. További információk:
a) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során a 2014/24/EK irányelv alapján jár el;
b) A végső ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatát. Az ajánlat papír alapon benyújtott eredeti példányának a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmazni.
c) Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát, melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
d) Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
e) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni
• a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
• az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat;
Az ajánlathoz csatolni kell tehát az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat);
f) Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlatban nyilatkozatot aláíró gazdasági szereplő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell a cégaláírási nyilatkozatot (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás- mintát vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá);
folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén, az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott és elektronikus példányát, továbbá .xml file-ként elektronikusan és nyomtatva a
„Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya
(mellékletek nélkül)].Amennyiben változás bejegyzési eljárás nincs folyamatban abban az esetben nemleges tartamú nyilatkozat csatolása előírás. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges.
g) A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor lehetőség van a dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtására is. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges dokumentumokat szintén elegendő egyszerű másolatban benyújtani. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66 § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
h) Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra, e-mail címre küldi meg az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles a közbeszerzési eljárást bonyolító BMSK Zrt.-t e-mailben vagy faxon tájékoztatni.
i) A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak és szakembernek az ajánlattevő teljesítésében való közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(2) és (5) bekezdéseinek rendelkezéseire.
j) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 79. §-a szerint.
k) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
l) A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül sor.
m) A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
n) Ajánlattevőnek az ajánlatában és a végleges ajánlattételi felhívásra tett ajánlatában műszaki-szakmai ajánlatot kell csatolnia, melynek része az értékelési szempontként meghatározott organizációs terv és a műszaki ütemterv, mely részek a Kbt. 71. §
(8) bekezdés b) pontja alapján hiánypótlás keretében nem pótolhatók, nem javíthatók és nem egészíthetők ki a végleges ajánlat tekintetében. A végleges árazott költségvetés vonatkozásában a Kbt. 71.§ (8) bekezdése irányadó.
o) Ajánlattevőnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia. Ajánlatkérő az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében átalánydíjas szerződés esetén a végleges ajánlattételi felhívásra benyújtott árazott költségvetés valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
p) A tartalékkeret felhasználásának módja a 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §
(3) bekezdése alapján a kivitelezés nettó vállalkozói díjának 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeret az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges pótmunka igények ellenértékének elszámolására használható fel. További információt a szerződés tervezete tartalmaz.
q) Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra történő átváltásánál az ajánlattevőnek az árbevétel tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes hivatalos, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott deviza középárfolyamokat kell alapul venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által, a forgalom tekintetében a beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes középárfolyamon számított EUR ellenértéket kell ajánlattevőnek alapul venni, majd a fentiek alapján magyar forintra váltani. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
r) A felhívásban és jelen közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, valamint a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő a jelen eljárásban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit is alkalmazza
II. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE, ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
Ajánlatkérő akkor értékeli a benyújtott ajánlatot, ha a Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel megállapította, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelel, nem állnak fenn az ajánlattal szemben a Kbt.-ben meghatározott érvénytelenségi okok, a 69. § (3) bekezdésre figyelemmel az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő kiválasztásának nincs további akadálya.
Az ajánlatkérő a megfelelőnek talált ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont alapján értékeli.
Értékelési részszempontok | Súlyszám | |
1. | Egyösszegű nettó ajánlati ár a tervezési és kivitelezési munkára tartalékkeret nélkül (HUF) | 50 |
3. | Műszaki - szakmai ajánlat minősége | 50 |
3.1. | Organizációs terv minősége | 25 |
3.2. | Műszaki ütemterv megfelelősége | 25 |
Ajánlat csak egész számra kerekített összegre (1. részszempont) adható!
Az adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 1-100 pont.
Az 1. bírálati részszempont szerinti értékelés:
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb nettó vállalkozási díj) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
Xlegkedvezőbb
*100
Xvizsgált
Xlegkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat
Xvizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 2. számú bírálati részszempont szerinti értékelés:
A 2. bírálati részszempont esetében az abszolút értékelési pontozásos módszer alkalmazására kerül sor az egyenes arányosítással kombinálva, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) szerint.
Az alszempontonként legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem meghatározása három szakértő bevonásával történik. Az ajánlatok értékelése során csak jelen beruházás szempontjából releváns, azzal közvetlenül összefüggő, illetve megfelelő és elfogadható indokolással ellátott vállalások kerülnek figyelembe vételre.
A szakértők a dokumentációban meghatározott szakmai szempontok alapján először az ajánlatok teljeskörűségét vizsgálják meg és dokumentálják. A teljeskörűség vizsgálata alszempontonként történik, amelynek során a szakértők egyenként azt vizsgálják, hogy az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban előírt tartalmi elemekre az ajánlattevők nyújtottak-e be szakmai ajánlati tartalmat. Abban az esetben, ha valamely ajánlat nem tartalmaz leírást, bemutatást az adott tartalmi elemre, akkor ajánlata érvénytelennek minősül és az értékelés további szakaszában nem vehet részt. Érvénytelen továbbá az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályokban, szabványokban, az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, illetve olyan műszaki megajánlásokat tartalmaz, amelyek térben és időben nem teszik lehetővé a munkák előírt feltételek szerinti elvégzését. Az ajánlatkérő azon vizsgálati elemekre adja meg a pontszámot, amelyek vonatkozásában műszaki szempontból alátámasztott, hogy azok a műszaki színvonal tekintetében relevánsak, továbbá a teljesítés tekintetében érdemi minőségi többletet jelentenek, illetve a jogszabályi és műszaki előírásokon felüli, egyébként nem kötelező megajánlásokat tartalmaznak.
Abban az esetben, ha az ajánlat valamennyi értékelésre kerülő valamennyi vizsgálati elemre tartalmaz valamilyen vállalást, akkor az ajánlat értékelésre kerül. Ha az értékelés keretében a szakértők azt állapítják meg, hogy valamely megajánlás „nem teljeskörű” vagy „nem maradéktalan”, emiatt pontszámlevonást fognak eszközölni. A viszonyítás alapja, amelyhez képest a megállapítást teszik, a dokumentáció műszaki leírása, az árazatlan költségvetési kiírás, illetve a szerződéstervezet, továbbá a feladat elvégzésére vonatkozó jogszabályi előírások, illetve a szakmagyakorlás szabályai.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő által kért információk mellett az ajánlatok értékelése során előírt és figyelembe vételre kerülő tényezőkre is térjenek ki a szakmai ajánlatban, ellenkező esetben ajánlatkérő azt nem tudja értékelni.
A szakértők ezt követően egyenként azt vizsgálják meg, hogy az ajánlatban található vállalások alapján az adott alszempontra az ajánlattevő megkaphatja-e az ott megjelölt maximális pontot vagy pedig vannak olyan körülmények, amelyek miatt pontszámlevonásra kerül sor (ezek ún. belső pontszámok). Ajánlatkérő minden egyes alszempont esetében meghatározta, hogy mely körülmények fennállása vagy hiánya esetén értékeli kedvezőtlenül az ajánlatot és eszközöl pontszámlevonást.
A szakértők a fentiekben részletezett értékelési módszer alkalmazásával meghatározzák alszempontonként és ajánlatonként kiosztott belső pontszámokat, indokolással ellátva a pontszámkiosztást. A szakértők által kiosztott belső pontszámok ajánlatonként és alszempontonként összesítésre kerülnek és az így meghatározott pontszámok kerülnek figyelembe vételre az értékelés során. A legmagasabb belső pontszámot elért ajánlattevő kapja
meg a maximálisan kiadható 100 pontot, a többi ajánlattevő pedig a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva egyenesen arányosan kevesebb pontot kap az alábbi képlet alkalmazásával:
Xvizsgált Xlegkedvezőbb
*100
Xlegkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat
Xvizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása
A 2. részszempont alszempontjai tekintetében a fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a hozzájuk tartozó súlyszámmal kerülnek megszorzásra és ajánlattevőnként összesítésre. Az ajánlatkérő a pontszámkiosztás és a pontszámítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
Az összes pontszám meghatározása:
Az egyes szempontokra adott pontszámok ezt követően az adott szemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi szempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. Ajánlatkérő kettő tizedesjegy pontossággal adja meg a kiosztható pontszámokat.
AJÁNLATI ÁR MEGADÁSA, KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumban felolvasólapot biztosít az ajánlattevő részére. A felolvasólapot az ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők képviselője – által cégszerűen aláírva kell az ajánlathoz csatolni. Ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő - nevét, székhelyét a cégbíróságnál bejegyzett formában kéri ajánlatkérő megadni, mely alapján ajánlatkérő ellenőrizni képes a közhiteles nyilvántartásokban.
Xxxxxxxxxxxxxx a megajánlott egyösszegű nettó vállalkozói díjat (HUF) a felolvasólapon kell szerepeltetni. A kivitelezés egyösszegű nettó vállalkozói díja egy egyösszegű átalánydíj, árazott költségvetéssel alátámasztva. Ajánlattevő 5 % tartalékkeret alkalmazását köti ki, mely tartalékkeret összege nem számítandó bele az egyösszegű nettó vállalkozói díjba.
Ajánlattevő ajánlatát magyar forintban köteles megadni. Az ajánlati árat (vállalkozói díjat) a közbeszerzés tárgya szerinti összes tevékenységre vonatkozóan szükséges megadni úgy, hogy az tartalmaz minden a teljesítéssel összefüggésben felmerült költséget.
Ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli, egyösszegű nettó ajánlati árat veszi figyelembe az elbírálás során.
A közbeszerzési dokumentumban meghatározott munkák teljes körű megvalósítására kell ajánlatot adni, illetve vállalkozni (az OTÉK, a hatályos szabványok, a hatósági előírások és a hatályos jogszabályok, valamint az ajánlatkérőre vonatkozó egyéb szabályok betartásával), beleértve az esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzését is.
Ajánlattevőnek az ajánlatában ismertetnie kell az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki dokumentációban rögzített műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) esetlegesen eltérő, de azzal egyenértékű felhasználásra kerülő anyagok minőségét, illetve a beépítésre kerülő termékek típusát és részletes műszaki jellemzőit.
Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek igazolni kell dokumentum(ok) benyújtásával. Árazott tételes költségvetés a dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetés alapján.
A tételes árazott költségvetés elkészítése során Ajánlatkérő a .xls(x) formátumban rendelkezésre bocsátott tételes árazatlan költségvetést kéri használni.
Ajánlatkérő az alábbiakra kiemelten felhívja ajánlattevők figyelmét:
Ajánlattevő feladata a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás valamint a közbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatás alapján feltárásra kerülő és ajánlatkérő által jóváhagyott kiegészítő tételekből ajánlatkérő által összállított és kibocsátott kiegészítő költségvetés beárazása, továbbá az ajánlatban szereplő organizációs megoldások költségvonzatának meghatározása, és mindezek összesítése alapján tételes beárazott költségvetéssel alátámasztott árajánlat elkészítése.
Amennyiben az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetésben, illetve műszaki leírá sban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás szerepel, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és ajánlatkérő természetesen azzal műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. is elfogad (az alábbiakban ismertetett egyenértékűségi igazolások figyelembe vételével).
Az egyes tételeknél költségelni kell minden olyan körülményt, mellékmunkát, illetve anyagot, mely nélkül a munka nem valósítható meg.
A kiadott árazatlan költségvetésben a szürke cellák írásvédettek, nem kitöltendők, azonban az adott tétel soron, amennyiben nem szürke cellaként jelölt anyag és/vagy díj szerepel, azt be kell árazni.
A műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. tartalmazó megajánlás esetén ajánlattevő az érintett költségvetési tétel kiírás szerinti tétel szövege mögött köteles feltüntetni a megajánlott egyenértékű dolog, termék, tevékenység konkrét megnevezését. (Lásd tételes árazatlan költségvetés „egyenértékű tételek” munkalap). Az egyenértékűséggel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles, így az egyenértékűség igazolása során adott esetben a hatóságok engedélye is szükséges.
Technikai alkalmazása: az anyag és díj egységárakat az eredeti költségvetési helyen kell szerepeltetni (az eredeti tétel szöveghez kapcsolódó egységáraknál), és csak a tétel szövegében bekövetkezett változást kell értelemszerűen feltüntetni az „egyenértékű tételek” megnevezésű munkalapon, az eredeti költségvetési hely megadásával.
Példa az „egyenértékű tételek” munkalap kitöltésére:
Ssz. | Költségvetés helye | Fejezeti sorszám | Eredeti tétel szövege | Egyenértékű dolog, termék, tevékenység konkrét megnevezése/tétel szövege |
I. ütem 2.1.4 Falazás | 1. | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva, POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs homlokzati kitöltő fal | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag- kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva, …………………… nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs homlokzati kitöltő fal |
Ajánlattevő köteles az ajánlatában az egyenértékűséget objektív tartalmú dokumentumokkal igazolni.
Műszaki egyenértékűség: a megajánlott anyagnak, szerkezetnek stb. ki kell elégítenie a dokumentációban megfogalmazott műszaki és minőségi követelményeket, a szabványelőírásokat, legalább ugyanakkora mértékben biztosítania kell a gazdaságos üzemeltetést, meg kell felelnie a tervezett helyre történő és a tervezett beépítési körülmények közötti beépíthetőségnek.
Az egyenértékűségnek ki kell elégítenie az alábbiakat:
- Műszaki paraméterek szempontjából:
Az adott terméknek a megadott műszaki jellemzők vonatkozásában azonos vagy jobb a hatásfoka, azonos vagy alacsonyabb a villamos energia felhasználása, azonos vagy nagyobb a kopásállósága, azonos vagy jobb a tervezett funkció szerinti teljesítménye, a tervezett beépítési helyre beépíthető, rendelkezik a szükséges minőségi dokumentációkkal, azonos vagy jobb a környezeti hatása (környezetszennyezés, környezetkímélés, zaj. stb.), látszó szerkezet esetén méretei és színei azonosak, azonos vagy jobb a kopásállósága, stb.
- Üzemeltetési költségek szempontjából:
Azonos vagy kedvezőbb az azonos időszakra eső karbantartási költség, azonos vagy hosszabb a várható élettertama, a szervíz ellátottsága azonosan vagy jobban megoldott, az alkatrész utánpótlása azonosan vagy jobban megoldott, az alkatrész utánpótlása nem költségesebb.
Az ajánlattételi határidő lejárta után illetve a vállalkozási szerződés megkötését követően a vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a műszaki dokumentáció olyan
hiányosságából adódik, melyet a vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően a közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelően nem jelzett.
SZAKMAI AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
A szakmai ajánlat bemutatja az ajánlattevő szolgáltatásainak előre tervezettségét, szervezetének erre az építkezésre való megfelelőségét, továbbá a minőség és környezetvédelem biztosítására tervezett tevékenységét, amivel a kiviteli tervben előírt magas műszaki tartalom határidőre és a megfelelő biztonsággal kivitelezhető, valamint a szerződés teljesítése során felmerülő változások és kockázatok hatékonyan kezelhetőek.
Ajánlatkérő 2 alszemponton belül vizsgálati elemeket határozott meg, amely vizsgálati elemek összetett feltételrendszert tartalmaznak. Abban az esetben, ha a vizsgálati elemen belül az adott ajánlat akárcsak egy feltételnek nem felel meg, akkor az adott vizsgálati elemre pontlevonást (mínusz 1 pont) fog kapni.
A grafikai megjelenítést tartalmazó rajzok mérete az olvashatóság miatt legfeljebb A2 lehet (kivéve a Gantt diagramot), a szöveges leírást tartalmazó részek A4 oldal méretben kell, hogy elkészüljenek. Ajánlatkérő nem fogadja el és a pontozásnál nem veszi figyelembe a különféle, általános jellegű útmutatók, kézikönyvek, használati útmutatók, és egyéb leírások csatolását, továbbá nem csatolhatók olyan általános jellegű technológiai leírások sem, amelyek nem kapcsolódnak speciálisan jelen közbeszerzés tárgyához. Ilyen jellegű tartalmat csak olyan értelemben vizsgálunk, ha az az építkezésre közvetlenül vonatkozó leírás mellékleteként, a jobb megértés érdekében, részletes magyarázatként vagy adatforrásként kerül csatolásra.
(a) Organizációs terv minősége
Az organizációs terv keretében az ajánlattevőnek el kell készítenie kivitelezési ütemenként mind az út mind a támfal szerkezetre :
- a felvonulási terület és kivitelezési munkaterület, közművek, közlekedési, mélyépítési és magasépítési létesítmények mérethelyes grafikai megjelenítését (kótázott rajz benyújtása szükséges);
- munkaterületen belüli és ahhoz kapcsolódóan a szállítási, közlekedési körülmények és kapcsolatok megtervezését, különös tekintettel a nagytömegű munkagépek, berendezések) az építési területre való beszállításának és a munkaterületen belüli mozgásának útvonalára és módjára,
- zaj- és rezgésvédelem, levegő-, víz- és talajvédelem, hulladékgazdálkodás bemutatását (gyűjtés, tárolás, elszállítás stb.), az intézkedések részletes leírását, a fenntarthatóság elveinek megfelelően;
- A sporttelepen belüli területen (annak telekhatárán a szomszédos magán ingatlanon és a közterületen (úttest)) építési terület tervezett idejét/idejeit és területét (amennyiben ajánlattevő változó méretű foglalással számol a kivitelezési munkák során, akkor valamennyi foglalásra nézve szükséges megadni az időpontokat és a terület nagyságát (kótázott rajz benyújtása szükséges valamennyi foglalásra nézve).
- az organizációs terv tartalmazza a szükséges forgalomtechnikai korlátozásokat a közterületen
Az organizációs terv keretében be kell mutatni az ajánlattevő által felállítani kívánt munkaszervezetet az alábbi szempontoknak megfelelően:
o építésirányítással megbízott dolgozók száma
o építésvezetők és művezetők szakágak szerinti felsorolása
o egyes munkatársak felelősségi köre területi és/vagy feladat alapon
o alá-fölérendeltség és irányítási rend bemutatása organigramban ábrázolva, figyelembe véve és megjelölve a beruházás lehetséges, építtető oldalán megjelenő szereplőit.
Vizsgálati elem | Megállapítás |
Az ajánlatkérő maximális 50 ponttal értékeli az ajánlatot, ha: | Az ajánlatkérő az alábbi hibákat elemenként mínusz (-) 7 ponttal értékeli, ha |
1) az ajánlattevő által kialakított organizációs elrendezés (felvonulási terület, kivitelezési | - valamely, ajánlatkérő által előírt létesítmény ábrázolása hiányos |
munkaterület, ideiglenes létesítmények elhelyezése, szállítási és közlekedési útvonalak kijelölése) az adottságok | - olyan technológiai megoldást javasol a munkavégzés szempontjából az ideiglenes létesítmények elhelyezése, |
figyelembe vételével a térben és időben optimális, biztosítja a vállalt kivitelezési feladatok szakszerű elvégezhetőségét, időbeli | szállítási és közlekedési útvonalak kijelölése vagy anyagtárolási és raktározási területek elrendezése |
és térbeli megvalósíthatóságát, a szükséges és elvárható mennyiségben. Optimális a | szempontjából, amely esetében felmerül a projekt időbeli |
megoldás akkor, ha az biztosítja a munka határidőre a tervezett minőségben való elvégezhetőségét, illetve a projekt teljesíthetőségét időben korlátozó vagy azt akadályozó feltételt nem tartalmaz (21 pont); | csúszásának vagy szakszerűtlen elvégzésének veszélye, - a szerkezeti elemek területre történő beszállítására, illetve az összeszerelés esetére nem kellő nagyságrendű |
területtel számol vagy akkora méretű területet tervez a szereléshez, | |
amelyen gazdaságosan és racionálisan nem megvalósítható a | |
művelet | |
2) a javaslat a hulladékok szelektív gyűjtését, megfelelő lerakóhelyre történő elszállítását és | Az ajánlatkérő az alábbi hibákat elemenként mínusz (-) 4 ponttal értékeli, |
olyan módon és időtartamban való tárolását is tartalmazza, amely a környezetet nem terheli meg. Nem terheli meg a környezetet a hulladék gyűjtése akkor, ha annak helyszíni tárolása során környezetre nem gyakorol | ha - az ajánlatban szereplő hulladékgyűjtési és –kezelési javaslat alapján fennáll a veszélye a hulladéknak a környezetre gyakorolt |
hatást, pl. nem érintkezik a talajvízzel, nem kerül a levegőbe, nem szennyezi a talajt. | negatív hatása és nem megfelelő hulladékkategóriák szerint kezeli, |
Megfelelő az időtartam a hulladékok elszállítására az, ha a gyűjtőedényeket a | illetve az ajánlatban szereplő hulladékgyűjtési és –kezelési javaslat |
megtöltésükkor azonnal (1 munkanapon belül) | alapján az ajánlattevő a |
elszállítják. Ajánlattevő javaslatot tesz továbbá az építési területen keletkező | gyűjtőedényeket hosszabb ideig az építési területen tárolja |
hulladékok egyes hulladékkategóriák szerinti kezelésére, valamint a bontásból származó | - a bontásból származó másodnyersanyagokat nem |
másodnyersanyagok optimális felhasználására | optimálisan használja fel |
(8 pont); | |
Az ajánlatkérő az alábbi hibákat elemenként mínusz (-) 7 ponttal értékeli, ha | |
3) az építési területek esetleges elfoglalása a | |
munkavégzésre szükséges minimális területre és legrövidebb időtartamra korlátozódik és olyan időszakban valósul meg, amelyben | - a munkafolyamat és technológiai idők mértékéhez képest indokolatlan időtartamban és területen foglalja az |
figyelembe veszik a sportlétesítmény látogatóinak és az érintett ingatlanok használóinak igényeit. A legkisebb területre való korlátozódás azt jelenti, hogy csak a munkavégzéshez, a gépek mozgásához és | építési területet, - hátrányosan befolyásolja, nem veszi figyelembe a gyalogos és gépjárműforgalom igényeit, indokolatlanul korlátozza a sporttelep |
maximum 3 nap alatt beépülő építőanyagok helyszíni tárolásához szükséges területelfoglalás történik, Ajánlattevő törekszik arra, hogy a lezárások a lehető legrövidebb ideig, csak a munkavégzés | és környező ingatlanok működését - nem él az alternatív útvonal biztosításának lehetőségével, |
időtartamára korlátozódjanak, a lezárás során pedig a munkavégzés folyamatos legyen. | |
Figyelembe veszi a sportlétesítmény | |
látogatóinak és az érintett ingatlanok használóinak igényeit akkor, ha a | |
forgalomkorlátozásnak a hatása nem befolyásolja túlzott mértékben károsan a | |
gyalogosforgalmat és gépjármű forgalmat, | |
adott esetben alternatív útvonal biztosításával szolgálja ki az igényeket, a sporttelep | |
működését nem korlátozza (21 pont). |
(b) Műszaki ütemterv megfelelősége
A műszaki ütemterv keretében elő kell állítani - MS PROJECT (vagy arra formátumra konvertált, MS Project-el megnyitható más) hálótervező szoftverrel - az építési munkálatok legalább heti bontású, naptárosított ütemtervét az alábbiak tartalommal:
A műszaki ütemterv keretében be kell mutatni a kivitelezés feladatainak hierarchikus és logikus munkalebontási struktúráját, azokkal a főbb kivitelezési tevékenységek ismertetésével,
amelyekkel a dokumentációban, a csatolt szerződés és annak mellékleteiben, illetve tervekben meghatározott feladat teljesíthető. Főbb kivitelezési tevékenységeknek minősülnek a szerződés mellékletében meghatározott mérföldkövekhez tartozó tevékenységek, illetve a kivitelezés során döntési pontokat tartalmazó tevékenységek. Az ütemterv heti felbontású legyen.
Az ütemterv előállításának főbb szempontjai:
- A kivitelezés IV. és V.ütemének teljes befejezése véghatárideje (sikeres átadás-átvétel idejét is ide számítva) azonos a III. ütem teljes befejezésével.
- A terv összeállítása során a műszaki dokumentációban foglalt előírások kötelezően betartandóak.
- Az ütemtervben szerepeltetni kell minden olyan a megvalósításhoz műszakilag- technológiailag szükséges tevékenységet, amely megfelel az épület építésének, valamint a munkafolyamatok technológiai egymásra épülésének, a megvalósítási sorrendjének, illetve a kiadott dokumentációnak (szerződés tervezet, árazatlan költségvetés, műszaki leírás, tervek). Szükséges továbbá feltüntetni a mérföldköveket, amelyek a szerződés 13. pontjában (Műszaki ütemezés) kerültek meghatározásra,
- Az ütemtervnek meg kell felelnie az építőiparban elfogadott tervezési és technológiai csoportosításoknak, (pl. előkészítő munkák, bontási munkák, alapozás, mélyépítés, szerkezetépítés, építőmesteri munkák, befejező szakipari munkák, épületgépészeti munkák, erősáramú munkák, stb.);
- Az ütemtervnek GANTT diagram formában, egyes tevékenységek közötti kapcsolatok bemutatásán túl szemléltetnie kell
• az építést megelőző adminisztratív bejelentési, forgalomtechnikai és szervezési feladatokat, illetve az építést követő adminisztratív zárási,
dokumentálási kötelezettségeket
• az ideiglenes közművek kialakítását
• a munkaterület átadásának és berendezésének ütemezését,
• a teljes építési folyamatra vonatkozó részhatáridők és részidőtartamok, a
véghatáridő és teljes kivitelezési idő, valamint az egyes tevékenységek ütemezésében rendelkezésre álló időtartalékot,
• az időigény összeállításában a tervezett építési folyamat kritikus úton lévő
folyamatait
• a GANTT diagramban szereplő egyes tevékenységek megfeleltethetőek legyenek a feladatlistában felsorolt tevékenységeknek.
Vizsgálati elem | Megállapítás |
Az ajánlatkérő maximális 50 ponttal értékeli az ajánlatot, ha: 1) az ajánlattevő feldolgozza a felmerülő munkafolyamatokat, azok kapcsolatait megfelelően ábrázolja és helyesen határozza meg a szerződés mellékletében definiált mérföldköveket és a kritikus utat. | Az ajánlatkérő az alábbi hibákat elemenként mínusz (-) 12 ponttal értékeli, ha - az ajánlattevő ajánlatában a fontos és a kiemelt munkafolyamatokat nem teljeskörűen ábrázolja, nem maradéktalanul a szakma |
Megfelelően kerül ábrázolásra és helyesen van meghatározva, ha az adott | szabályainak megfelelő sorendben ábrázolja a tevékenységeket |
munkafolyamat kapcsolat figyelembe veszi a technológiai sajátosságokat, időszükségletet, | - a munkafolyamatok kapcsolatait helytelenül határozza meg, |
technológiai szüneteket, logikai kapcsolatokat (36 pont). | - helytelenül határozza meg a kritikus utat. |
2) az ajánlattevő az ajánlat egészével összhangban, a munkálatok ütemezése során | Az ajánlatkérő az alábbi hibákat elemenként mínusz (-) 14 ponttal értékeli, ha |
kihasználva a párhuzamosan végezhető technológiai folyamatok lehetőségeit | - az ajánlattevő az ütemezés elkészítésénél nem használja ki a |
egyenletes és folyamatos munkaellátottságra törekszik (14 pont). | párhuzamosan végezhető technológiai folyamatok lehetőségeit. |
AZ AJÁNLAT ÖSSZETÉTELE, AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK JEGYZÉKE
Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlatukban szereplő iratokat, lehetőség szerint az alábbi sorrendben fűzzék össze. Az ajánlatot ajánlatkérő kéri ellátni tartalomjegyzékkel, továbbá oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatóak meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat
1. Felolvasólap
A felolvasólapon fel kell tüntetni a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti információkat, figyelemmel a Kbt. 66.§ (5) bekezdésére.
2. Képviseleti jog igazolása
A képviseleti jog igazolására az ajánlathoz csatolandó az ajánlatban nyilatkozatot aláíró szervezet (személy) tekintetében a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya. Amennyiben a gazdasági szereplő nem cégjogi formában működik, abban az esetben az aláírási címpéldány helyett az azzal egyenértékű dokumentum fogadható el. (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá).
3. Ajánlati nyilatkozat
A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján kell elkészíteni. A végső ajánlat papír alapon benyújtott eredeti példányának a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
4. Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerint (Kkv. nyilatkozat)
Ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
5. Közös ajánlattevők együttműködési megállapodása
Közös ajánlattétel esetében csatolni kell az együttműködési megállapodást a jelen dokumentációban foglalt tartalommal.
6. Egységes európai közbeszerzési dokumentum
Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a kizáró okok fenn nem állásának igazolása és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a Kbt.67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
7. Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti kizáró okról Ajánlattevőnek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában 321/2015 (X.30.) rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja (Magyarországon letelepedett ajánlattevő) és a 10.§ g) pont gb) alpontja (nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő) alapján kell nyilatkozatot benyújtania.
8. Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpont szerinti kizáró okról Ajánlattevőnek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja vonatkozásában 321/2015 (X.30.) rendelet 8.§ i) pont ic) alpontja (Magyarországon letelepedett ajánlattevő) és a 10.§ g) pont gc) alpontja (nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő) alapján kell nyilatkozatot benyújtania.
9. Nyilatkozat kizáró okokról alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
10. Nyilatkozat alvállalkozók igénybe vételéről
Ajánlattevőnek a nyilatkozatot a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerinti tartalommal kell elkészítenie. (nemleges tartalmú nyilatkozat is csatolandó)
11. Nyilatkozat a kapacitást biztosító szervezet(ek)ről
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint.
12. A Kbt. 67. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, figyelemmel a Kbt. 65.§ (9) bekezdésében foglaltakra.
13. Nyilatkozat üzleti titokról
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ, vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
14. Nyilatkozat ajánlati példányok vonatkozásában
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a benyújtott ajánlat elektronikus példánya (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) mindenben megegyezik a papír alapú példánnyal.
15. Nyilatkozat biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az ajánlati felhívásban előírt biztosítékokat a Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján rendelkezésre fogja bocsájtani. A biztosítékok vonatkozásában egyéb iratot, vagy nyilatkozatot nem kell csatolni.
16. Nyilatkozat felelősségbiztosításról
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a jelen dokumentációban illetve szerződéstervezetben rögzített tartalommal a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítást fog kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását az előírt tartalomra kiterjeszti.
17. Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő) tekintetében egy nyilatkozatot a változásbejegyzési eljárás vonatkozásában, abban az esetben, is, amennyiben nincs ilyen eljárás folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott és elektronikus példányát, továbbá .xml file-ként elektronikusan és nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)], vagy a letelepedés országában elfogadott más, a változásbejegyzési kérelemről és annak érkeztetéséről szóló dokumentum másolatát. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges. Amennyiben ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
18. Műszaki -szakmai ajánlat
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell műszaki-szakmai ajánlatot, melynek része az organizációs terv és a műszaki ütemezés.
19. Árazott költségvetés, amennyiben releváns egyenértékűség igazolását alátámasztó dokumentumok
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az árazott költségvetését, amelynek minden sorát ki kell tölteni. A sorokon ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő kifejezett hozzájárulásával módosíthat!
20. Észrevételek a műszaki leírással, a szerződéstervezettel és a költségvetéssel kapcsolatosan
21. Ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb irat
Ajánlattevő az ajánlatához csatolhat (nem kötelező), egyéb az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb, a közbeszerzési dokumentumban meg nem nevezett iratot.
22. Nyilatkozat ISO 9001 és az ISO14001 rendszer fenntartásáról és alkalmazásáról Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles ISO 9001 és 14001 minőségirányítási illetve környezetvédelmi vezetési rendszert, vagy ezzel egyenértékű rendszerét a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenntartani, erről az ajánlatban nyilatkozni kell.
A Kbt. 100.§ (5) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatban benyújtandó igazlások
1. A Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok fenn nem állásának igazolása
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-a szerint a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében - amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni -, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;
b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást;
c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pontja tekintetében a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében, ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;
d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; ha a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;
e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi;
f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;
g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;
h) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;
i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan
ia) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó;
ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3 szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
ic) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn;
j) a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból;
k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;
l) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) döntései, illetve az ezt felülvizsgáló bírósági döntések tekintetében a jogsértés megtörténtét az ajánlatkérő a GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi; az ajánlatkérő ezen felül nem kérhet külön igazolást, a GVH honlapján található adatbázisokban nem szereplő esetleges jogsértés hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;
m) a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja tekintetében az ajánlatkérő köteles elfogadni igazolásként az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;
n) a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;
o) a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4.§ és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
Az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában további igazolási kötelem nincs, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtását, illetve az alkalmasság igazolása érdekében igénybe nem vett alvállalkozók vonatkozásában ajánlatkérő továbbra is elfogadja Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
2. Számviteli jogszabályok szerinti beszámoló egyszerű másolata (kiegészítő mellékletek nélkül)
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges az ajánlatban. Ez utóbbi esetben az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.
3. Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplésről szóló igazolás. A nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. Amennyiben ajánlattevő az elektronikusan elérhető névjegyzékben nem szerepel, a kamarai tagságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges.
Az ajánlatban fel kell tüntetni azon regisztrációs számot, illetve szükség szerint további adatokat, amelyek alapján az adott kamarai tagság fennállása ellenőrizhető.
Ajánlattételkor benyújtandó dokumentumok tartalomjegyzéke
Melléklet | Iratanyag megnevezése |
— | Fedlap |
— | Tartalomjegyzék |
1. melléklet | Felolvasólap |
— | Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta egyszerű másolatban |
— | Meghatalmazás (adott esetben) |
2. melléklet | Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat (eredeti példányban) (csak a végső ajánlatban) |
3. melléklet | Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerint (Kkv. nyilatkozat) |
— | Közös ajánlattevők együttműködési megállapodása |
4. melléklet | EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM |
5. melléklet | Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okról |
6. melléklet | Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró okról |
7. melléklet | Nyilatkozat kizáró okokról alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint |
8. melléklet | Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában (alvállalkozók igénybevételéről) |
9. melléklet | Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint (kapacitást biztosító szervezet) |
— | A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (adott esetben) |
10. melléklet | Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) |
11. melléklet | Xxxxxxxxxxx arról, hogy az ajánlat elektronikus példánya megegyezik a papír alapú eredeti példánnyal |
Melléklet | Iratanyag megnevezése |
12. melléklet | Nyilatkozat a biztosíték(ok)ról |
13. melléklet | Nyilatkozat felelősségbiztosításról |
14. melléklet | Nyilatkozat folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról |
— | Műszaki - szakmai ajánlat (Organizációs terv, Műszaki ütemterv) |
— | Árazott költségvetés |
— | Egyenértékűség igazolása (adott esetben) |
— | Észrevételek a műszaki leírással, a szerződéstervezettel és a költségvetéssel kapcsolatosan |
15. melléklet | Xxxxxxxxxxx a kizáró okokkal kapcsolatban a Magyarországon letelepedett ajánlattevő részéről |
16. melléklet | Xxxxxxxxxxx a kizáró okokkal kapcsolatban a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő részéről |
17. melléklet | Beszámoló vagy nyilatkozat beszámolóról |
— | Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplésről szóló igazolás. Amennyiben ajánlattevő az ingyenesen, elektronikusan elérhető névjegyzékben szerepel, igazolás benyújtása nem szükséges. |
18. melléklet | Nyilatkozat ISO 9001 és az ISO14001 rendszer fenntartásáról és alkalmazásáról |
Az ajánlatba csatolandó dokumentumok mintái
1. számú melléklet |
FELOLVASÓLAP
Az ajánlattevő neve: (cégbíróságnál bejegyzett formában) | |
Az ajánlattevő címe, székhelye: (cégbíróságnál bejegyzett formában) | |
A céget képviselő személy neve: | |
A céget nyilvántartó cégbíróság: | |
A cég cégjegyzékszáma: | |
Az ajánlattevő telefon- és fax száma: | |
Az ajánlattevő e-mail címe: |
----------- E szakaszból közös ajánlat esetén több példány használható -----------
Kapcsolattartó neve: | |
Telefonszáma: | |
Fax száma: | |
Email címe: |
AJÁNLAT
Egyösszegű nettó ajánlati ár a kivitelezési munkára tartalékkeret nélkül (HUF) | ………………… nettó HUF |
Műszaki - szakmai ajánlat | ……. oldalon csatolva |
A fenti ajánlatot a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk részeként tettük.
.........................., 2017. ........................ hó nap
Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve A céget nyilvántartó cégbíróság A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
……………………………….
A Felolvasólapot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani, melynek egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését.
2. számú melléklet |
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
Tisztelt Ajánlatkérő!
Alulírott……………………….., mint a(z) (ajánlattevő
neve, székhelye, cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője* kijelentem, hogy Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárás, ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának, valamint egyéb közbeszerzési dokumentumainak - műszaki dokumentációval, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatással együtt – a feltételeit megismertük. Ezúton nyilatkozunk, hogy a megismert feltételeket elfogadjuk, és a közbeszerzés tárgyára ajánlatot teszünk a Felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatás ellenében.
Nyertességünk esetén a szerződést az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, különösen a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak, valamint az ajánlatunk szerinti feltételekkel megkötjük és teljesítjük.
Kijelentjük, hogy ajánlatunkat a tárgyalások befejezésétől számított 60 napig terjedő időszakra érvényben tartjuk, az addig ránk nézve kötelező érvényű, ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.
Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokat és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetve, sem közvetlenül nem használjuk fel az Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
.........................., 2017. ....................... hó nap
……………………………….
Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve A céget nyilvántartó cégbíróság A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető.
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek külön-külön kell megtenniük.
3. számú melléklet |
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
(a Kbt. 66. § (4) bekezdésére figyelemmel)
Alulírott ….............................., mint a(z) (ajánlattevő neve, székhelye, cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője*
n y i l a t k o z o m,
hogy a(z) ……………………………………………………….. ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. (Kkvt.) törvény 2-3. §-ai értelmében:
- mikrovállalkozásnak minősül
- kisvállalkozásnak minősül
- középvállalkozásnak minősül
- nem tartozik a Kkvt. hatálya alá. *
Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk részeként tettük.
.........................., 2017. ........................ hó nap
Megjegyzés:
……………………………….
Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve A céget nyilvántartó cégbíróság A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
Ajánlatkérő azt kívánja a nyilatkozatból megállapítani, hogy ajánlattevő mikro- kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Tájékoztatásul a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása a hivatkozott 2004. XXXIV. Törvény (Kkvtv.) 2. § és 3.
§ szerint:
2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k támogatására és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki.
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni./
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető.
Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az ajánlathoz.
4. számú melléklet |
EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
„Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
I.rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy az elektronikus ESPD-szolgáltatást1 használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez.
Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény2 hivatkozási adatai: A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal, a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [ ]
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
1 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére. |
2 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződésről szóló hirdetmény. Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződésről szóló hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény. |
A beszerző azonosítása3 | Válasz: AK18741 |
Név: | Vasas Sport Club |
Melyik beszerzést érinti? | Válasz: Építési Beruházás |
A közbeszerzés megnevezése vagy rövid | „Vasas SC „Folyondár Sportközpont” |
ismertetése4: | komplex fejlesztés IV. és V. ütemének |
megvalósítása vállalkozási szerződés | |
keretében” | |
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)5: | ------ |
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Azonosítás: | Válasz: |
Név: | |
Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), adott esetben: Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító szám), kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges. |
Postai cím: | |
Kapcsolattartó személy vagy személyek6: Telefon: |
3 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. |
4 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. |
5 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. |
6 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. |
E-mail cím: Internetcím (adott esetben): | |
Általános információ: | Válasz: |
A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás7? | [] Igen [] Nem |
Csak ha a közbeszerzés fenntartott8: A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás9 vagy védett munkahely- teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya? Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. | [] Igen [] Nem |
Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert (minősített) gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)? | [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható A Közbeszerzési Hatóság által vezetett minősített ajánlattevői jegyzékben való szereplés tényét lehet itt megjelölni. |
Ha igen: Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben |
7 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges. Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót. |
8 Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját. |
9 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. |
töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt. | a) [……] |
a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot: | |
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel: | b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] |
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést10: | c) [……] |
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed? | d) [] Igen [] Nem |
Ha nem: Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják: e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? | e) [] Igen [] Nem |
10 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. |
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] A Nemzeti Adó- és Vámhivatalt kell itt megnevezni, illetve azt, hogy a gazdasági szereplő együttes adóigazolást képes-e csatolni, vagy esetleg szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Utóbbi esetben az adatbázis elérhetőségét kell megadni: xxxx://xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx/ koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes |
Részvétel formája: | Válasz: |
A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban?11 | [] Igen [] Nem |
Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. | |
Ha igen: | |
a) Xxxxxx, adja meg a gazdasági szereplő | a): [……] |
csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...): | Itt azt kell feltüntetni, hogy az ESPD-ben szereplő gazdasági szereplő a közös Ajánlattevők vezetőjeként, |
b) Xxxxxx, adja meg, mely gazdasági | vagy nem vezető közös Ajánlattevőként vesz részt. |
szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt | |
részt vevő csoport tagjai: | |
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: | b): [……] Itt kell felsorolni a közös ajánlattételben résztvevő |
összes tagot. Ezen adatokat minden, az adott | |
eljáráshoz és ugyanahhoz a közbeszerzési részhez | |
beadott ESPD-ben egységes kell szerepeltetni. | |
c): [……] | |
Részek | Válasz: |
Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek) a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván: |
B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
11 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. |
Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:
Képviselet, ha van: | Válasz: |
Teljes név; a születési idő és hely, ha szükséges: | |
Beosztás/milyen minőségben jár el: | |
Postai cím: | |
Telefon: | |
E-mail cím: | |
Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.) |
C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Igénybevétel: | Válasz: |
Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait? | []Igen []Nem |
Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva. Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet. Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások |
tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is12.
D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe
(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)
Alvállalkozás: | Válasz: |
Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek? | []Igen []Nem Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat: |
[…] | |
Kérjük megadni az alvállalkozó(k) nevét és székhelyét! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ESPD azon alvállalkozók feltüntetését kéri, akik nem vesznek részt Ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Ugyanakkor a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatban valamennyi – már ismert – alvállalkozó feltüntetése szükséges, az alkalmasság igazolásában való részvételtől függetlenül. |
Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és
B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállalkozói kategóriára) nézve.
III. rész: Kizárási okok
A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK
A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:
1. Bűnszervezetben való részvétel13;
2. Korrupció14;
3. Csalás15;
4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény16;
12 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 13 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 14 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. 15 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) |
5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása17;
6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái18
Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok: | Válasz: |
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? | [] Igen [] Nem Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……]19 |
Amennyiben igen, kérjük,20 adja meg a következő információkat: a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait), b) Xxxxxxxxx meg az elítélt személyét [ ]; | a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ] b) [……] c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett pont(ok) [ ] |
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja: | Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……]21 |
Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát22 (Öntisztázás)? | [] Igen [] Nem |
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket23: | [……] |
B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK
Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése: | Válasz: | ||
Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól? | [] Igen [] Nem | ||
16 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. 17 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. 18 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5- i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 19 Kérjük, szükség szerint ismételje. 20 Kérjük, szükség szerint ismételje. 21 Kérjük, szükség szerint ismételje. 22 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. |
23 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét. | ||||
Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő információkat: a) Érintett ország vagy tagállam b) Mi az érintett összeg? c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: – Ez a határozat jogerős és végrehajtható? – Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát. – Ítélet esetén, amennyiben erről közvetlenül rendelkezik, a kizárási időtartam hossza: 2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? | Adók | Társadalombiztosítási hozzájárulás | ||
a) [……] b) [……] c1) [] Igen [] Nem – [] Igen [] Nem – [……] – [……] c2) [ …] d) [] Igen [] Nem Ha igen, kérjük, részletezze: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Igen [] Nem – [] Igen [] Nem – [……] – [……] c2) [ …] d) [] Igen [] Nem Ha igen, kérjük, részletezze: [……] | |||
Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 24 [……][……][……] A Nemzeti Adó- és Vámhivatalt kell itt megnevezni, illetve azt, hogy a gazdasági szereplő együttes adóigazolást képes-e csatolni, vagy esetleg szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Utóbbi esetben az adatbázis elérhetőségét kell megadni: xxxx://xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx/ koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes |
C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK25
Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy,
hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat. | |||
Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés | Válasz: | ||
A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén26? | [] Igen [] Nem | ||
Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (Öntisztázás)? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] | |||
24 Kérjük, szükség szerint ismételje. 25 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 26 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint |
A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e: | [] Igen [] Nem |
a) Csődeljárás, vagy | |
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy | |
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy | |
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van27, vagy | |
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy | |
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? Ha igen: | |
– Kérjük, részletezze: | |
– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági | – [……] – [……] |
intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére28. Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] Kibocsátó hatóság: Igazságügyi Minisztérium Internetcím: xxxx://xxx.x-xxxxxxxxxx.xx/ |
Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést29? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem [……] |
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] | |
Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel? | [] Igen [] Nem […] |
Ha igen, kérjük, részletezze: | Kibocsátó hatóság: Gazdasági Versenyhivatal |
Internetcím: | |
xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxx /kozbeszerzesi_kartellek | |
xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxx k, xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxxxxx_xx_xx am_alapjan | |
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem | |
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] | |
Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen összeférhetetlenségről30 a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem […] |
Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a | [] Igen [] Nem |
közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás előkészítésében? Ha igen, kérjük, részletezze: | […] |
Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem […] |
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
27 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 28 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. 29 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait. 30 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. |
Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket? a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot, b) Nem tartott vissza ilyen információt, c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy | [] Igen [] Nem |
gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket. |
D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK
Tisztán nemzeti kizárási okok | Válasz: |
Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak? Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: Kbt. 62.§ (1) bekezdés a) pont ag) pont: az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban Kbt. 62.§ (1) bekezdés e), f), g), k), l) és p) q) pontok: e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét | [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]31 Kibocsátó hatóság: Igazságügyi Minisztérium Internetcím: xxxx://xxx.x-xxxxxxxxxx.xx/ Kibocsátó hatóság: Közbeszerzési Hatóság Internetcím: xxxx://xxxxxxxxxxxx.xx xxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx- ajanlattevok xxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx- hamis-adatszolgaltatas xxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxx-00-0-xxxxxxxx- q-pont Kibocsátó hatóság: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály: |
más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)- rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata | Internetcím: xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx Kibocsátó hatóság: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal |
esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapította q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította | |
Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: | [] Igen [] Nem [……] |
IV. rész: Kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE
A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie: |
31 Kérjük, szükség szerint ismételje. |
Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése | Válasz: |
Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: | [] Igen [] Nem |
A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. |
Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére | Válasz: |
1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó szakmai vagy cégnyilvántartásába32: | […] |
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél: A gazdasági szereplőnek meghatározott engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa? Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Xxxx [] Nem Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. |
Gazdasági és pénzügyi helyzet | Válasz: |
1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő: Vagy 1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő33 (): Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [……] év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem (évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan, a | [……] év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem |
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: Vagy | év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem |
32 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük. 33 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. | |||
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő34: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | ||
3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét: | [……] | ||
4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott pénzügyi mutatók tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k): Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (az előírt mutató azonosítása – x és y36 aránya - és az érték): [……], [……]37 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | ||
5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási összege a következő: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [……],[……][…]pénznem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | ||
6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények tekintetében, | [……] |
amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket: Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. |
Technikai és szakmai alkalmasság | Válasz: |
1a) Csak építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében: A referencia-időszak folyamán38 a gazdasági szereplő a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte: Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […] Munkák: [… ] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
34 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 35 Pl. az eszközök és a források aránya. 36 Pl. az eszközök és a források aránya. 37 Kérjük, szükség szerint ismételje. 38 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot. |
1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések esetében: A referencia-időszak folyamán39 a gazdasági szereplő a meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket40: | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […] |
2) A gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket41 veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre: Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez: | [……] [……] |
3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása érdekében a következő műszaki hátteret veszi igénybe, valamint tanulmányi és kutatási létesítményei a következők: | [……] |
4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | [……] |
5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben – különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében: A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és kutatási eszközökre és minőségellenőrzési intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok42 elvégzését. | [] Igen [] Nem |
6) A következő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek: a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy | a) [……] |
Leírás | összegek | dátumok | megrendelők |
a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően) b) Annak vezetői személyzete: | b) [……] |
7) A gazdasági szereplő a következő környezetvédelmi intézkedéseket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | [……] |
8) A gazdasági szereplő éves átlagos | Év, éves átlagos statisztikai állományi- |
statisztikai állományi-létszáma és vezetői | létszám: [……],[……], |
létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt: | [……],[……], |
[……],[……], | |
Év, vezetői létszám: | |
[……],[……], | |
[……],[……], | |
[……],[……] |
39 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot. 40 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 41 Xxxx szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön- külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. 42 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. | |||
9) A következő eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez: | [……] | ||
10) A gazdasági szereplő a szerződés következő részére (azaz százalékára) nézve kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni43: | [……] | ||
11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: | [] Igen [] Nem |
A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; | [] Igen [] Nem |
Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat. | |
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: | [] Igen [] Nem […] |
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét? | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: |
D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. |
Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok | Válasz: |
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított | [] Igen [] Nem |
igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott minőségbiztosítási szabványoknak megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | […] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]
[……] [……]
[] Igen [] Nem
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak megfelel?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat illetően:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:
43 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.
V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az |
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a |
párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére |
alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében: |
A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
A számok csökkentése | Válasz: |
A gazdasági szereplő a következő módon felel meg a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak: Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll44, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a következő információkat: | [….] [] Igen [] Nem45 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]46 |
VI. rész: Záró nyilatkozat
Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–
V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:
a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz47, vagy
44 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 45 Kérjük, szükség szerint ismételje. 46 Kérjük, szükség szerint ismételje. |
47 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást. |
b) Legkésőbb 2018. október 18-án48 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Vasas Sport Club hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum II., III., és IV. része alatt a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a
„Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.
.........................., 2017. ........................ hó nap
……………………………….
Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve
A céget nyilvántartó cégbíróság A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
. 48 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. |
5. számú melléklet |
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
Xxxxxxxxx ….............................., mint a(z) (xxxxxxxxxxx neve,
székhelye, cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője ∗ a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC
„Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási
szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében
a z a l á b b i a k r ó l n y i l a t k o z o m :
1.) Az általam képviselt társaság, mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek. VAGY
2.) Az általam képviselt társaság, mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, ezért a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pont ra)- rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiak szerint adom meg:
Tényleges tulajdonos neve | Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye |
VAGY
3.) Az általam képviselt társaság, mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. Az általam képviselt társaságnak nincsen a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa.
...................................... 2017. ……………… hó……… nap
……………………………….
Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve A céget nyilvántartó cégbíróság A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető.
A nyilatkozat kitöltésekor vagy az 1) pont vagy a 2) pont, vagy a 3) pont aláhúzandó/kitöltendő! A nem releváns szövegrész törölhető.
Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az ajánlathoz.
6. számú melléklet |
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében
Xxxxxxxxx ….............................., mint a(z) (xxxxxxxxxxx neve,
székhelye, cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője∗ a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglaltaknak megfelelően
a z a l á b b i a k r ó l n y i l a t k o z o m :
1) Nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelyik az ajánlattevő vonatkozásában közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
vagy
2) Van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet (továbbiakban: szervezet), amelyik az ajánlattevő vonatkozásában közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, ezen szervezet(ek) megnevezése az alábbi:
- szervezet (1) neve, székhelye : …………………………………………………………….
- szervezet (2) neve, székhelye:………………………………………………………………
- szervezet (..) neve, székhelye:………………………………………………………………
Egyúttal nyilatkozom, hogy a fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn.
Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk részeként tettük.
...................................... 2017. ……………… hó… nap
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó!
……………………………….
Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve A céget nyilvántartó cégbíróság A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
A nyilatkozat kitöltésekor vagy az 1) pont vagy a 2) pont aláhúzandó/kitöltendő!
Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az ajánlathoz.
7. számú melléklet |
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint
Alulírott, ................................., mint a(z) (ajánlattevő neve, székhelye, cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője∗ a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 67.§ (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően
n y i l a t k o z o m,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
...................................... 2017. ……………… hó……… nap
……………………………….
Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve A céget nyilvántartó cégbíróság A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető.
Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az ajánlathoz.
8. számú melléklet |
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
(a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára tekintettel)
Xxxxxxxxx ….............................., mint a(z) …..................................................((xxxxxxxxxxx neve,
székhelye, cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője* a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC
„Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :
a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kívánok igénybe venni vagy
nem kívánok igénybe venni. *
1. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel (tevékenységeivel) összefüggésben alvállalkozóval szerződést kötünk:
A közbeszerzés azon része(i) (tevékenységei), amellyel összefüggésben alvállalkozói szerződést kötünk |
2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozunk, - miután már most, az ajánlat benyújtásakor ismert előttünk - hogy a szerződés teljesítéséhez az 1. pontban meghatározott részek (tevékenységek) tekintetében az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét (tevékenységeket) is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:
A közbeszerzés teljesítésekor igénybe venni kívánt alvállalkozó neve és címe | A közbeszerzés azon része (tevékenységei), amellyel összefüggésben alvállalkozói szerződést fog kötni |
...................................... 2017. ……………… hó……… nap
……………………………….
Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve A céget nyilvántartó cégbíróság A cég cégjegyzékszáma cégszerű aláírás
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető. Az alvállalkozók adataira vonatkozó részt akkor kell kitölteni, ha ajánlattevő vesz igénybe alvállalkozót. A nem releváns nyilatkozati rész törölhető.
Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az ajánlathoz.
Kbt. 4. § 2. alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
3. az ország alapvető biztonsági érdekével kapcsolatos.
Kbt. 4. § 9. gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, illetve építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;
9. számú melléklet |
NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevő részéről
Alulírott ….............................., mint a(z) (ajánlattevő neve, székhelye, cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult vezetője/ meghatalmazott képviselője∗:
n y i l a t k o z o m, hogy
…………………………………………………….. ajánlattevő,
a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást nyújtó szervezetre nem támaszkodik vagy
a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az alábbi szervezetek kapacitásaira kíván támaszkodni az alkalmasság igazolásához: ∗
az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint kívánunk más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva megfelelni∗∗
Szervezet neve, székhelye (Amennyiben az adott pont vonatkozásában nem támaszkodik más szervezet kapacitásaira, kérjük, hogy az adott cellában ezt egyértelműen jelöljék.) | Ajánlattételi felhívás vonatkozó pontja |
15. P.1. pont | |
15. M.1. pont |
Továbbá nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján, hogy ajánlatunkban becsatoljuk a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítése során.
Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk részeként tettük.
...................................... 2017. ……………… hó……… nap
……………………………….
Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve A céget nyilvántartó cégbíróság A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
∗A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető.
Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az ajánlathoz.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglalt alábbi rendelkezésekre:
(7) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
(8) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
(9) A Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
10. számú melléklet |
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA**
(Csak üzleti titok esetén kell az ajánlathoz csatolni!)
Alulírott ….............................., mint a(z) (ajánlattevő neve, székhelye, cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője*
n y i l a t k o z o m, hogy
a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk üzleti titkot tartalmaz.
Az üzleti titoknak minősülő információkat és adatokat az ajánlatunk elválaszthatatlan részét képező fejezetében/külön kötetben* különítettük el, figyelemmel a Kbt. 44. §-ban foglaltakra.
Oldalszámok: ………………..
Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy nem tilthatom meg a Kbt. 44. § (2) bekezdésében felsorolt adatok nyilvánosságra hozatalát, továbbá nem korlátozhatom, illetőleg nem tilthatom meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. Tudomásom van róla, hogy a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.
Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített iratokhoz a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján csatoltuk indokolásunkat, amelyben részletesen alátámasztjuk, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számunkra aránytalan sérelmet.
…………………… 2017. ……………. hó nap
……………………………….
Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve A céget nyilvántartó cégbíróság A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető.
** Amennyiben az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz, nem kell a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni.
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését.
11. számú melléklet |
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
Alulírott………............., mint a(z) ((ajánlattevő neve, székhelye, cégjegyzékszáma
és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője*
n y i l a t k o z o m,
hogy a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk elektronikus példánya (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) mindenben megegyezik a papír alapú példánnyal.
…………………… 2017. ………………. hó ……nap
……………………………….
Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve A céget nyilvántartó cégbíróság A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető.
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését.
12. számú melléklet |
Ajánlattevő nyilatkozata a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról, a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (ajánlattevő neve, székhelye, cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve), cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője*
n y i l a t k o z o m ,
hogy nyertességünk esetén a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívásban meghatározott biztosítékokat a Kbt. 134.§ (4) bekezdésében meghatározott határidőben rendelkezésre bocsátjuk.
……………………….., 2017...………………….hó…..nap
……………………………….
Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve A céget nyilvántartó cégbíróság A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető.
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését.
13. számú melléklet |
Ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosítás tekintetében
Xxxxxxxxx ................................., mint a(z) (xxxxxxxxxxx neve,
székhelye, cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője*
n y i l a t k o z o m,
hogy amennyiben a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyertesként kerülünk kihirdetésre, a szerződéskötés időpontjára, a
az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek megfelelően a szakmai felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük a szerződés tárgyát képező munkára, a szerződés teljesítésének teljes időtartamára és a teljesítés alatt folyamatosan fenntartjuk.
…………………….. 2017. ……………… hó …… nap
……………………………….
Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve A céget nyilvántartó cégbíróság A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését.
14. számú melléklet |
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról
Alulírott………............., mint a(z) (ajánlattevő neve, székhelye, cégjegyzékszáma
és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője* hogy a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
n y i l a t k o z o m ,
hogy a (ajánlattevő neve) tekintetében cégbírósági változásbejegyzési eljárás
folyamatban VAN / NINCS*.
…………………….. 2017. ……………… hó …… nap
……………………………….
Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve A céget nyilvántartó cégbíróság A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
Megjegyzés: Amennyiben a „VAN” válasz megjelölésre kerül, csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott és elektronikus példányát, továbbá .xml file-ként elektronikusan és nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)].
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető.
Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az ajánlathoz.
A Kbt. 100.§ (5) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatban benyújtandó igazlások
15. számú melléklet |
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL
(Magyarországon letelepedett ajánlattevő részére)
Alulírott………………………………mint a(z)… (ajánlattevő
neve, székhelye, cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője, a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok:
Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont** szerinti kizáró ok:
„az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi
IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény”
Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pont*** szerinti kizáró ok:
„tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették”
Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pont** szerinti kizáró ok:
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pont**** szerinti kizáró ok:
„tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta”
Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró ok:
„A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.”
…………………….. 2017 hó …… nap
……………………………….
Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve A céget nyilvántartó cégbíróság
A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtása szükséges!
∗ A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető.
**A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt kizáró okok hiányát kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni.
*** A Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok hiányát akkor, ha az adott gazdasági szereplő a 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek VAGY amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult.
****A Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontjára vonatkozóan akkor nyújtandó be a nyilatkozat, ha a nem magánszemély ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, amely a 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek.
Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az ajánlathoz.
16. számú melléklet |
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-g) pontok, k pont ka) alpont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok igazolásához a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő részére
Alulírott …..................., mint a(z) (ajánlattevő neve, székhelye, cégjegyzékszáma és
a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésére jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője∗ nyilatkozom, hogy a székhelyünk szerinti ország: …………… (ország megnevezése) jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-g) pontok, k pont ka) alpont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hiányának igazolására az alábbi igazolások felelnek meg, és azokat a mellettük megnevezett bíróság, hatóság, kamara, szakmai szervezet, bocsátja ki:
Igazolás megnevezése és módja: | Igazolást kibocsátó bíróság, hatóság, kamara, szakmai szervezet megnevezése: |
Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontja vonatkozásában | ………………………………………… |
Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja vonatkozásában | ………………………………………… |
Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja vonatkozásában | ………………………………………… |
Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja vonatkozásában | ………………………………………….. |
Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pontja vonatkozásában | ………………………………………….. |
Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja vonatkozásába | ………………………………………….. |
Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja vonatkozásában | ………………………………………….. |
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alponta vonatkozásában | ………………………………………….. |
Kbt. 62. § (2) bekezdés a) pontja vonatkozásában | ………………………………………….. |
Kbt. 62. § (2) bekezdés b) pontja vonatkozásában | ………………………………………….. |
Az igazolásokat, nyilatkozatokat mellékelem.
…………………….. 2017 hó …… nap
……………………………….
Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve A céget nyilvántartó cégbíróság A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
∗ A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető.
Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az Ajánlatkérő ellenőrzi, amennyiben az Ajánlattevő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást kell az Ajánlattevőnek benyújtani.
Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az ajánlathoz.
17. számú melléklet |
Nyilatkozat beszámolóról
Xxxxxxxxx ................................., mint a(z) ....................................................(xxxxxxxxxxx neve,
székhelye, cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője∗, a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC
„Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási
szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)
ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évről szóló számviteli jogszabályok szerinti beszámolót∗
a. tartalmazó elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetősége a következő: ………………………………………………..
b. az ajánlathoz csatoljuk. Nyilatkozunk, hogy az ajánlathoz csatolt pénzügyi beszámolók megegyeznek a cégbírósághoz benyújtott beszámolókkal.
c. az ajánlathoz nem csatoljuk, tekintettel arra, hogy olyan ajánlattevők vagyunk, akinek letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámoló közzétételét. Ennek megfelelően nyilatkozom, hogy a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételünk …………………….
Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként tettük.
…………………….. 2017. ……………… hó …… nap
……………………………….
Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve A céget nyilvántartó cégbíróság A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
∗ A megfelelő szövegrész aláhúzandó/kitöltendő! A nem releváns szövegrész törölhető.
Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az ajánlathoz.
18. számú melléklet |
NYILATKOZAT
ISO 9001 minőségirányítási és ISO 14001 környezetvédelmi rendszer fenntartásáról és alkalmazásáról
Xxxxxxxxx ….............................., mint a(z) (xxxxxxxxxxx neve,
székhelye, cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) ajánlattevő/ alvállalkozó/ az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő* cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott képviselője* a Vasas Sport Club, mint ajánlatkérő által a „Vasas SC
„Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
n y i l a t k o z o m, hogy
a szerződés teljesítése során rendelkezni fogunk ISO 9001 minőségirányítási és ISO 14001 környezetvédelmi rendszerrel vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, intézkedéssel.
…………………….. 2017. ……………… hó …… nap
……………………………….
Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye
A céget képviselő személy neve A céget nyilvántartó cégbíróság
A cég cégjegyzékszáma
cégszerű aláírás
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! A nem releváns szövegrész törölhető.
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését.
V. FEJEZET VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET
(Külön dokumentumban)
VI. FEJEZET MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
(Külön dokumentumban)
A KÜLÖN DOKUMENTÁCIÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Megrendelő különös követelményei
Folyamatos üzem: átalakítással nem érintett terrületek megközelítésének és zavartalan működésének (fitnesz, irodafunkció) biztosítása, a sportközpontban működő szakosztályok működésének biztosítása, üzemelő épületrész személy- és teherforgalom biztosítása.
A kivitelezés során ügyelni kell, hogy az építési forgalom és építési tevékenység az üzemeltetési és személyforgalom biztonságát ne veszélyeztesse..
Ütemezés, munkaterület-átadás (Projekt IV. és V. üteme) feltételei:
IV. ütemben a támfal és kiegészítő létesítményei-záportározó, csatornák és szivárgók bekötése- készülnek V. ütemben a bekötő út kiépítése történik. A bekötő út építési ütemezése úgy történik, hogy a III. ütem befejezése előtt 3 hónappal a kivitelező átveszi a munkaterülete és a III. ütem befejezésével egy időben adja át a teljes bekötőutat, így az a projekt teljes befejezésekor új állapotú, ideiglenes építési forgalom által nem rongáltan kerül átadásra.
Tervezési feladatok: Vállakozó komplett kiviteli terveket kap.
Organizáció:
Organizáció készítése a vállalkozó feladata.
Közművek:
Ajánlattevői feladat a folyamatos üzemet biztosító szükséges ideiglenes közmű átkötések, ideiglenes melléklétesítmények biztosítása.
Használatbavétel:
Ütemek határain létesítendő, a használatbavételi engedély megszerzéséhez és/vagy a következő ütem kivitelezése miatt szükséges ideiglenes szerkezetek építése és elbontása Vállakozó feladatát képezik, abban az esetben is, ha ezek nincsenek a terveken külön jelölve.
Műszaki átadás-átvétel megkezdésének feltétele az átadási dokumentáció tervezet átadása, azt Megrendelő 14 napon belül észrevételezi, a javított dokumentáció átadása a műszaki átadás- átvételi eljárás lezárásának feltétele.
A szerződéskötést követő 5 napon belül ajánlattevőnek el kell készítenie és át kell adnia a kivitelezés részletes organizációs és ütemtervét, ütemenként külön, az alábbi tartalommal:
A szakmai ajánlatban benyújtott tartalmon felül beadandó részletes organizációs tervet ütemenként és a főépítési fázisonként azaz a támfalra és az útépítésre vonatkozóan. A felvonulási terület és kivitelezési munkaterület, közművek, közlekedési, mélyépítési és magasépítési létesítmények mérethelyes grafikai megjelenítését (kótázott rajz benyújtása szükséges);
- a felvonultatni-, illetve kiépíteni szándékozott ideiglenes létesítmények elhelyezésének és mennyiségének megtervezését (konténerek telepítési helye, szociális- és egészségügyi létesítmények, anyagtárolás és raktározás, kapuk, kerítések stb.), amennyiben a felvonulási terület nem azonos az I.II. III. ütemek területével;
- a felvonulási és kivitelezési területen a megvalósításhoz, valamint az épített környezet használhatóságához szükséges segédszerkezetek és önjáró vagy telepített építőgépek bemutatását, azok telepítési helyét;
- munkaterületen belüli és ahhoz kapcsolódóan a szállítási, közlekedési körülmények és kapcsolatok megtervezését, különös tekintettel a nagytömegű szerkezeti elemeknek nagyméretű munkagépek, berendezések) az építési területre való beszállításának és a munkaterületen belüli mozgásának útvonalára és módjára, illetve adott esetben az összeszerelés területigényére;
- ideiglenes elektromos energia- és vízellátás, szennyvíz- és felszíni csapadék víz elvezetés megtervezését, valamint a tervezett energiaigények megadása (pl. gépek, berendezések üzemeltetése, világítás), számításokkal alátámasztva;
- a kivitelezési munkálatok, munkafolyamatok rövid technológiai ismertetését az alkalmazott gépesítési megoldásokra, és az építéshelyszíni kommunikáció rendszerére vonatkozóan;
- zaj- és rezgésvédelem, levegő-, víz- és talajvédelem, hulladékgazdálkodás bemutatását (gyűjtés, tárolás, elszállítás stb.), az intézkedések részletes leírását, a fenntarthatóság elveinek megfelelően;
A sporttelepen belüli és közterületen lévő építési terület tervezett idejét/idejeit és területét (amennyiben ajánlattevő változó méretű foglalással számol a kivitelezési munkák során, akkor valamennyi foglalásra nézve szükséges megadni az időpontokat és a terület nagyságát (kótázott rajz benyújtása szükséges valamennyi foglalásra nézve).
A szakmai ajánlatban benyújtott tartalmon felül az ajánlattevőnek el kell készítenie kivitelezési ütemenként az építési munkálatok legalább heti bontású, naptárosított ütemtervét az alábbiak tartalommal:
- A műszaki ütemterv keretében be kell mutatni a kivitelezés feladatainak hierarchikus és logikus munkalebontási struktúráját, azokkal a főbb kivitelezési tevékenységek ismertetésével, amelyekkel a dokumentációban, a csatolt szerződés és annak mellékleteiben, illetve tervekben meghatározott feladat teljesíthető. Főbb kivitelezési tevékenységeknek minősülnek a szerződés mellékletében meghatározott kötbérterhes részhatáridőkhöz tartozó tevékenységek, illetve a kivitelezés során döntési pontokat tartalmazó tevékenységek. Az ütemterv heti felbontású legyen.
A műszaki ütemterv keretében meg kell tervezni és be kell mutatni az alkalmazni kívánt építő- és egyéb gépeket, alkalmazásuk időpontját (időtartama), figyelemmel a környezetvédelmi, illetve az alábbiakban felsorolt szempontokra:
- főbb építő és egyéb gépi erőforrások típusa, főbb műszaki jellemzője (a használat szempontjából fontos adatok megadása, pl. tömeg, teherbírás, alkalmazási terület, mennyiség);
- átlagos és maximális kapacitásigény bemutatása;
- maximális kapacitásigény(ek) időbeli és térbeli elhelyezkedése (több ilyen időszak is elképzelhető a kivitelezés ideje alatt)