ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ
ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ
AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Önkormányzati utak karbantartása tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról
MELLÉKLETEI:
AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület
ÜLÉS TÍPUSA: nyílt
ÜLÉS IDŐPONTJA: 2024. február 29.
AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
MEGHÍVOTTAK: -
A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Szervezési Osztály, Műszaki Osztály ELŐTERJESZTŐ: Xxxxxxx Xxxxxx polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Xxxxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxx műszaki ügyintéző, xx. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx
AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: xx. Xxxxx Xxxxxx jegyző
Dátum: 2024. február 12.
0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxx 0/x. • Telefon: 00 00 000-000 E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx • xxx.xxxxxxxxxx.xx
ELŐTERJESZTÉS
Önkormányzati utak karbantartása tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Biatorbágy Város Önkormányzata „Önkormányzati utak karbantartása” tárgyban közbeszerzési eljárást kíván indítani.
A közbeszerzés tárgya: építési beruházás
A tervezett építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó: 300.000.000.- forintot, ezért nemzeti eljárásrend alapján javaslom lefolytatni a közbeszerzési eljárást (A 2024. évi költségvetési rendelet tervezetben 100.000.000 forint keretösszeg szerepel.)
Biatorbágy Város Önkormányzata a „Önkormányzati utak karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény Harmadik Része és a 115. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján.
115. § (1) Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen
§-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve, ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. Az ajánlatkérő akkor alkalmazhatja az e § szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához e törvény által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása. Az ajánlatkérő az e bekezdés szerinti értékhatárt el nem érő értékű beszerzését is megvalósíthatja a 112. § (1) bekezdés a) pontja szerint hirdetménnyel, vagy a
112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szabályoknak megfelelően összefoglaló tájékoztatással vagy hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzési eljárás útján. A nyílt eljárás szabályainak alkalmazása esetén a (2)-(4) és (6)-(7) bekezdésben foglaltak, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén az (5)-(7) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.
115. § (2) Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. Az ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Az ajánlatkérő a különböző eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint változtatja. A 80. § (5) bekezdésében előírt tíz napos időtartam helyett öt napos időtartam alkalmazandó.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerint legalább öt, a teljesítésre alkalmas, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek saját kezdeményezésre ajánlattételi felhívást küld az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. ( EKR)
Az ajánlattételi felhívás az EKR rendszerbe regisztrált gazdasági szereplők részére kerül megküldésre, így az ajánlatkérőnek módjában áll ezeket a gazdasági szereplőket az EKR regisztrált ajánlattevők adatbázisából kiválasztani. A közbeszerzési dokumentumok az eljárás EKR azonosító számára történő keresést és az érdeklődés jelzését követően tölthetők le. A dokumentumok letöltése, azok mentése valamennyi gazdasági szereplő saját hatásköre és felelőssége.
A javasolt 5 gazdasági szereplő az EKR-ben regisztrált, az eljárásban kiválaszthatók, bevonhatók.
Kérem, hogy Xxxxxxxx Képviselő-testület hozza meg döntését a napirenddel kapcsolatban. Biatorbágy, 2024. február 12.
Xxxxxxx Xxxxxx s.k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2024. (II. 29.) számú határozata
Önkormányzati utak karbantartása tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1) a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény Harmadik rész 115. §. (2) bekezdés szerint eljárást indít „Önkormányzati utak karbantartása” tárgyában.
2) A képviselő-testület a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg:
3) Az építési beruházás becsült értéke összesen bruttó 100.000.000 forint (nettó:
78.740.158 Ft),
4) Az építési beruházás megrendeléséhez szükséges fedezetet Biatorbágy Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében biztosítja.
5) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának az EKR rendszerben való megjelenítésével, egyidejűleg értesítse a 2. pontban feltüntetett gazdasági szereplőket.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Műszaki Osztály
Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000338972024
E10 - Előkészítés szakasz
Közbeszerzés tárgya:
Ajánlatkérő neve:
Ökormányzati belterületi utak karbantartása Biatorbágy Város Önkormányzata
I.1) Név és címek
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
Biatorbágy Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám
15730088213
Postai cím:
Xxxxxx Xxxxx Utca 2/A
Város:
Biatorbágy
NUTS-kód:
HU120
Postai irányítószám:
2051
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Xxxxxxx
Xxxxxx
E-mail:
Telefon:
x00 00000000
Fax:
x00 00000000
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám
63825468143
Postai cím:
Október huszonharmadika Utca 17.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1117
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Xxxxx
Xxxxxx
Xxxxxx
E-mail:
Telefon:
x000 00000000
Fax:
Internetcím(ek)
Lebonyolító címe:
A felhasználói oldal címe: (URL)
I.2) Közös közbeszerzés
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
Nem
I.3-4) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:
Regionális/helyi szintű
I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
II.1) Meghatározás
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa:
Építési beruházás
II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7
II.1.3) A szerződés tárgya:
Ökormányzati belterületi utak karbantartása
II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában álló belterületi és részben külterületi utak (közút, járda, kapcsolódó vízelvezető rendszer) karbantartása, javítása.
A jelen közbeszerzési eljárás nem tartozik az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (továbbiakban: Épber. tv.) hatálya alá.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
vagy napban:
12
vagy a teljesítés határideje:
II.1.6) A teljesítés helye:
Biatorbágy Város közigazgatási területe
II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van
Nem
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, mivel az gazdasági, műszaki, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyébszempontokat is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne. A részajánlattétel lehetővé tétele várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná és egyes feladatok külön szerződésben történő kezelése az egységes kivitelezési szemlélet hiányának okán negatívan hatna a beszerezni kívánt építési beruházás megvalósításának egységes minőségére, valamint a közbeszerzési szerződés teljesítésének egyéb körülményeire is.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Önkormányzati belterületi utak karbantartása
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7
45233100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.
NUTS-kód:
HU120 Pest
A teljesítés helye: Magyarország_2051_Biatorbágy
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában álló belterületi és részben külterületi szilárd burkolatú utak, járdák és kapcsolódó vízelvezetési rendszerek felújítása és korszerűsítése a közbeszerzési dokumentumok alapján.
Ajánlatkérő a jelen eljárás eredményeképp nyertes ajánlattevővel keretszerződést köt, mely keretszerződés időtartama alatt felmerülő munkák megrendelésére az egységárgyüjteményben meghatározott árakon eseti igénybejelentés alapján kerül sor. Ajánlatkérő a szerződés keretösszegét a szerződés teljes időtartama tekintetében nettó 78.740.157,- Ft. összegben határozza meg. Ajánlatkérő a szerződés keretösszegének 80 %-ára vállal megrendelési kötelezettséget.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok:
Igen
Minőségi szempont:
Igen
Megnevezés Súlyszám / Jelentőség
2. A szerződés teljesítésébe bevont "MV-KÉ" jogosultságú személy, "MV-KÉ" 12
szakterületen szerzett szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzését követően (0-24 hónap)
3. Sürgős kátyúzásra vonatkozó eseti megrendelés esetén a veszély elhárítás 12
elvégzésének időtartama a megrendelés kézhezvételétől számítottan (legkedvezőbb 1 munkanap, legkedvezőtlenebb 10 munkanap)
4. Az elvégzett kivitelezési feladatokkal kapcsolatos többletjótállás a kötelező 24 6 hónapos jótálláson felül, egész hónapban (0-24hónap)
Költség szempont: Ár szempont:
Nem Igen
Megnevezés
1. Ajánlati ár (nettó Ft)
Súlyszám / Jelentőség 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma: A szerződés meghosszabbítható
-
Nem
II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
Nem
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:
Nem
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
Nem
II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Nem
II.2.12) További információ:
1. Ajánlatkérő (a továbbiakban AK) tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” elve alapján értékeli. A „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-10.
2. A módszerek ismertetése, amellyel AK megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. és 3. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.a) pontjának aa) pontja szerinti fordított arányosítás.
A 2. és 4. értékelési szempontok esetében egyaránt a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.a) pontjának ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a rögzíti, hogy a 24 hónapot elérő, vagy meghaladó megajánlás esetén az ajánlat a maximális pontszámot kapja a 2. és 4. értékelési szempont tekintetében. Csak egész hónapok ajánlhatók meg.
AK a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, a 3. értékelési szempont tekintetén a megajánlás legkedvezőbb szintje 1 munkanap, csak egész munkanap ajánlható meg.
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok valamennyi értékelési szempont esetén súlyszámmal kerülnek megszorzásra, AK a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.
III.1) Részvételi feltételek
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT) (közös ajánlattétel esetén közös AT), alvállalkozó (ALV) , és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (KSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) Az Ajánlatkérőnek (AK-nak) az eljárásból ki kell zárnia az olyan AT-t, ALV-t, KSZ-t, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
3.) AK az Európai Unió Tanácsa Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendelete (a továbbiakban: a rendelet), valamint a Miniszterelnökség orosz-ukrán háború miatt a közbeszerzéseket érintő uniós szankciókról szóló közleménye 4. pontjára figyelemmel előírja, hogy tilos e közbeszerzés alapján kötendő szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére. A rendelet
III.1) Részvételi feltételek
szerinti tilalmat a következő személyekre kell alkalmazni:
a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;
b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy
c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el; ideértve a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszik. AT köteles nyilatkozni a tilalom személyi hatálya saját magára valamint az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozóra, szállítóra vagy kapacitást biztosító szervezetre kiterjed-e vagy sem.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
AK a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint előírja, hogy AT és adott esetben a KSZ az ajánlatában köteles benyújtani: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. szerinti egyszerű nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. (EKR űrlapon).
Továbbá AT-nek nyilatkozatot kell csatolnia, ami a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa bemutatását, személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke tartalmazza. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; (EKR űrlapon).
Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) meghatározott kizáró okok hatálya alá eső ALV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet (KSZ). (EKR űrlapon) Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonbanAK köteles elfogadni, ha AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat; az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások, nyilatkozatok is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban, nyilatkozatokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban nyújtották be. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére. ALV és adott esetben KSZ vonatkozásában AT vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Kötbér: Késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén az ajánlattevő a késedelem, vagy a hibás teljesítés kijavításának időtartamára naponta az eseti szerződés szerinti vállalkozási díj ÁFA nélkül számított ellenértékének 0,50 %-át köteles megfizetni kötbérként az ajánlatkérőnek. A kötbér összegét az ajánlatkérő a kifizetésre kerülő számla összegébe a Ptk. 6:48. § szerint beszámíthatja, a számla összegét a kötbér összegével csökkentheti. A kötbér maximális értéke a napi kötbér hússzorosa. Ha a késedelem, vagy a hibás teljesítés esetén a kijavításának időtartama meghaladja a 20 napot, az ajánlatkérő az adott eseti szerződést meghiúsultnak tekintheti. Nem teljesítés, illetőleg meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult eseti megrendelések nettó díja 20 %- a, amelyet az ajánlattevő az ajánlatkérő kötbérszámlájának kézhezvételét követő 30 napon belül köteles az ajánlatkérő számlájára átutalni.
Ha az eseti szerződések teljesítése során három alkalommal meghiúsulás áll be, akkor az ajánlatkérő a teljes keretszerződést meghiúsultnak tekinti és 7.000.000,- Ft összegű meghiúsulási kötbérre tarthat igényt.
Szavatosság: A megépített utak és azok műtárgyainak, továbbá járdák, térburkolatok és azok műtárgyainak szerkezeteire - különös tekintettel az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM- KMMÉM-KVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) melléklete szerinti nevezett:
1.3. Útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek, 2.1. Alépítmények, víztelenítő rendszerek esetében a I. kötelező alkalmassági idő 10 év, míg a 1. Járdák, térburkolatok és utak kopórétegei esetében a II. kötelező alkalmassági idő 5 év. az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától számítottam. A kötelező alkalmassági időtartam megegyezik a szavatossági időtartammal.
Jótállás: Az egyéb, az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM- IpMKM- MÉM-KVM rendelet hatálya alá nem tartozó létesítmények esetében minimum 24 hónap a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számítottan. Az ajánlattevők ennél kedvezőbb (hosszabb) időtartamra vonatkozó megajánlást is tehetnek.
Jólteljesítési biztosíték: A Vállalkozó köteles a saját költségén biztosítékot nyújtani. A jólteljesítési biztosíték mértéke, az adott eseti megrendelés szerinti ÁFA nélkül számított vállalkozási díj 3,5 %-a, a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerint szerinti nyújtva. Az ajánlattevő a garanciális időszak első napján köteles a biztosíték nyújtására. A biztosítéknak a garanciális időszak lezárást követő 30. nap 24:00 óráig kell érvényben maradnia.
Felelősségbiztosítás: legalább 8.000.000,- Ft/káresemény és legalább 30.000.000,- Ft/év limitű, különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben a Szerződés teljes időtartamára vonatkozó, kellő fedezetet nyújtó, saját névre szóló, valamennyi Szerződés szerinti munkára, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek stb.), a meglévő és szomszédos építményekre kiterjedő kivitelezői (építésszerelési) biztosításnak kell lennie.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Ajánlatkérő a részszámlázást a keretszerződésben foglaltaknak megfelelően biztosítja.
Ajánlatkérő az előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az adott eseti megrendelésre vonatkozó általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegig. Az előleggel az adott eseti megrendelésre vonatkozó végszámlában szükséges elszámolni.
A kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7) illetve (10)-(11) bekezdései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A.§ rendelkezései irányadók.
IV.1) Meghatározás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Igen
Gyorsított eljárás
Nem
Tárgyalásos eljárás
Nem
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Igen
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Igen
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
Nem
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Nem
IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
Nem
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:
2024.03.18
12:00
óra/perc
IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
IV.2) Adminisztratív információk
vagy Az időtartam hónapban:
vagy napban: 60
(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:
2024.03.18
14:00
óra/perc
V.1-2) Kiegészítő információk
V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:
Nem
V.2) További információk
a) AK rögzíti, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabbhiánypótlást nem rendel el.
b) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a Közös Ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetőleg a Közös Ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ki kell terjednie továbbá arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevőkképviseletében eljárhat.
c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát.
d) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
e) Ajánlattevő köteles a dokumentáció mellékletét képező egységárgyüjteményt beárazva ajánlatához csatolni.
f) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
g) Közbeszerzési szaktanácsadó: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx XXXX , Lajstromszám: 00154.
h) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatok bírálatát, valamint a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
i) Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma
V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
(A rendszer automatikusan tölti)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
<.. image(Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! Click to enlarge it in a new window!) removed ..>
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
(2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/a) mint ajánlatkérő által készített
AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ
a
„Önkormányzati belterületi utak karbantartása”
tárgyában kiírt,
EKR000338972024 azonosítójú,
a Kbt. 115. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján indított, uniós értékhatár alatti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz
TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése
2. Az ajánlatkérő
3. Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet
4. A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége
5. Nyertes Ajánlattevő feladata
6. A teljesítés helye és határideje
7. Többváltozatú ajánlat és részajánlat
8. Az ajánlat költségei
9. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei
10. Az ajánlatok benyújtása, bontása
11. Az ajánlatok módosítása, visszavonása és az ajánlati kötöttség
12. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások
13. Az ajánlatok értékelése
14. A közbeszerzési eljárás nyelve
15. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek
II. AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA, FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. Általános megjegyzések
2. Ajánlati ár (nettó Ft)
3. A szerződés teljesítésébe bevont "MV-KÉ" jogosultságú személy, "MV-KÉ" szakterületen szerzett szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzését követően (0- 24 hónap)
4. Sürgős kátyúzásra vonatkozó eseti megrendelés esetén a veszély elhárítás elvégzésének időtartama a megrendelés kézhezvételétől számítottan (legkedvezőbb 1 munkanap, legkedvezőtlenebb 10 munkanap)
5. Az elvégzett kivitelezési feladatokkal kapcsolatos többletjótállás a kötelező 24 hónapos jótálláson felül, egész hónapban (0-24hónap)
III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI
IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
V. SZERZŐDÉSTERVEZET ÉS ESETI SZERZŐDÉSTERVEZET
VI. FELADATMEGHATÁROZÁS - MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK
VII. ÁRAZATLAN EGYSÉGÁRGYŰJTEMÉNY
BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelően csoportosítva, akár ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.
Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció rendelkezései az irányadók és kötelezők az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás esetén az ajánlattételi felhívás rendelkezései az irányadók.
A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 21. § (10) szerinti adatok (a közbeszerzési szaktanácsadó adatai):
név: | Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx |
lajstromszám: | 00154 (AKSZ) |
levelezési cím: | 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx xxx 0. |
email cím: |
I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése
1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a megrendelővel.
Az ajánlatkérő és a megrendelő fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazzuk.
1.2. Xxxxxxxxxxx: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.
1.3. Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó
iratanyag, melyet az ajánlattevő a jelen eljáráshoz kiadott ajánlattételi felhívással együtt elektronikus úton megkapott. A dokumentáció átvétele az érvényes ajánlattétel feltétele.
A dokumentáció rendelkezéseinek nem megfelelően benyújtott ajánlat a Kbt. 73. §
(1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.
1.4. EKR: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben és a 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban, mint „Kbt.”) meghatározott elektronikus közbeszerzési rendszer. A Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer.
1.5. Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként kihirdetett ajánlattevő és az ajánlatkérő között létrejövő vállalkozási szerződés.
2. Az ajánlatkérő:
Biatorbágy Város Önkormányzata
Székhely: 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/a Képviseli: Xxxxxxx Xxxxxx, polgármester
3. Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx egyéni vállalkozó
székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 0. 1. em. 1. képviseli: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
telefon: x00 00 0000000
email: xxxxxxxxxxx@x-xxxxxx.xx
4. A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége:
A közbeszerzés tárgya és mennyisége: az ajánlattételi xxxxxxxx XX.2.4) pontjában meghatározottak szerint.
5. Nyertes Ajánlattevő feladata:
Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a felhívásban, a jelen ajánlattételi dokumentációban meghatározottak és annak részét képező szerződéstervezet rendelkezései szerint, illetve a műszaki dokumentációban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
Nyertes ajánlattevő feladata kiterjed a felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban, valamint a műszaki dokumentációban meghatározott valamennyi feladatra, abban az esetben is, ha azt a vállalkozási szerződés nem tartalmazza; illetve esetlegesen azon feladatokra is, amelyeket a vállalkozási szerződés tartalmaz, azonban a műszaki dokumentáció nem.
6. A teljesítés helye és határideje:
A teljesítés helye: az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint.
A teljesítés határideje: az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint.
7. Többváltozatú ajánlat és részajánlat:
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja.
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét kizárja.
8. Az ajánlat költségei
8.1 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
8.2 Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle - esetleges jövőbeni - térítésre nem kötelezhető.
9. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei
9.1 Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a Harmadik Rész 115. § bekezdéseinek megfelelő hirdetmény közzététele nélküli, uniós értékhatár alatti, nyílt közbeszerzési eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban.
9.2 Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajánlata, vagy a jelen dokumentáció bármely, akárcsak rész kérdésének megváltoztatására sem.
9.3 Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletből más nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben történik.
9.4 Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
9.5 Az Ajánlatkérő a 424/2017. (XII. 19.) rendelet és a Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján az ajánlat vonatkozásában az alábbi követelményeket írja elő: Az elektronikus csatolmányként benyújtandó dokumentumokat olvashatóan megjeleníthető, elektronikus másolati formában, „pdf” kiterjesztésű fájlformátumban szükséges benyújtani. Az árazott egységárgyűjteményt „pdf”, vagy „xls” vagy „xlsx” kiterjesztésű fájlformátumban szükséges benyújtani. Az elektronikus csatolmányként benyújtásra kerülő dokumentumokat tartalmazó fájlok megengedett maximális mérete file-onként 25 MB (megabájt). Amennyiben az EKR- ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban nem követeli meg elektronikus aláírás alkalmazását. Az olyan nyilatkozat azonban, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
9.6 Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.
9.7 Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.
9.8 A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
9.9 Ahol az EKR az ajánlatkérő által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, az ajánlatkérő ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létrehozni.
9.10 Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR - valamint ahol e rendelet lehetővé teszi, az alkalmazott más informatikai rendszer - haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.
9.11 A Kbt. 41/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében Ajánlatkérő a gazdasági szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR- ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
9.12 Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
9.13 Az ajánlattevő a felhívásban és a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően - a Kbt. 56. § (3) bekezdésében és a Kbt. 114. § (6) bekezdésében meghatározott határidő figyelembevételével - az EKR-en keresztül kiegészítő információkért fordulhat az eljáróhoz, aki a kért információt az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben megadja.
10. Az ajánlatok benyújtása, bontása
10.1. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának a felhívás IV.2.2) pontjában rögzített időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
10.2. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
10.3. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
10.4. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
11. Az ajánlatok módosítása, visszavonása és az ajánlati kötöttség
11.1. Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig módosíthatja, illetve vonhatja vissza. Az ajánlattevőnek a korábban az EKR-ben benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
11.2. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi felhívás IV.2.4) pontjában meghatározottak szerint. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
11.3. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy megajánlásaikat az ajánlati kötöttségre és az ezzel kapcsolatos Kbt-ben rögzített előírásokra tekintettel tegyék meg.
12. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások
12.1. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró megbízott írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a Kbt. 71.
§ rendelkezéseinek megfelelően.
12.2. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
12.3. Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő - ha azt nem tartja szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
12.4. Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik - csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt
követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
13. Az ajánlatok értékelése
13.1. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76.
§ (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a „legjobb árérték arányt megjelenítő szempont” elve alapján értékeli, az alábbiak szerint:
Értékelési szempontok: | Súlyszám |
1. Ajánlati ár (nettó Ft) | 70 |
2. A szerződés teljesítésébe bevont "MV-KÉ" jogosultságú személy, "MV-KÉ" szakterületen szerzett szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzését követően (0-24 hónap) | 12 |
3. Sürgős kátyúzásra vonatkozó eseti megrendelés esetén a veszély elhárítás elvégzésének időtartama a megrendelés kézhezvételétől számítottan (legkedvezőbb 1 munkanap, legkedvezőtlenebb 10 munkanap) | 12 |
4. Az elvégzett kivitelezési feladatokkal kapcsolatos többletjótállás a kötelező 24 hónapos jótálláson felül, egész hónapban (0-24hónap) | 6 |
13.2. A „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
13.3. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
13.4. Az 1. és 3. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.a) pontjának aa) pontja szerinti fordított arányosítás. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, a 3. értékelési szempont tekintetén a megajánlás legkedvezőbb szintje 1 munkanap, csak egész munkanap ajánlható meg.
Az 1. és 3. értékelési szempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete: P = (Alegjobb / Avizsgált) X (Pmax — Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 2. és 4. értékelési szempont esetében egyaránt a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március 25.)
1. sz. melléklet A.1.a) pontjának ab) pontja szerinti egyenes arányosítás. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a 2. és 4. értékelési szempontok tekintetében a 24 hónapot elérő, vagy meghaladó megajánlás esetén az ajánlat a maximális pontszámot kapja. Csak egész hónapok ajánlhatók meg.
A 2. és 4. értékelési szempont esetén alkalmazott egyenes arányosítás képlete: P = (Avizsgált / Alegjobb) X (Pmax — Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
13.5. A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok valamennyi értékelési szempont esetén súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít.
13.6. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.
14. A közbeszerzési eljárás nyelve
14.1 A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. Ajánlatkérő előírja, hogy magyar nyelven kívül az ajánlat nem nyújtható be. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az eredendően több nyelven készült dokumentumnak csak a magyar nyelvű tartalmát vizsgálja ajánlatkérő.
15. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek
15.1 Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés az ajánlattételi felhívás, a jelen ajánlattételi dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre.
15.2 A Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy
az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
II. AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA, FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. Általános megjegyzések
1.1. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban megfogalmazottak a tárgyi közbeszerzés alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg.
1.2. Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az ajánlatkérőt a pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában, így különösen a beruházásnak jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában.
1.3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat az előre meghirdetett értékelési rendszer szempontján belüli értékeléshez szükséges részletességgel fejtsék ki.
2. Ajánlati ár (nettó Ft)
Ajánlatkérő az ajánlatok megalapozottságának megítélése és érdemi összehasonlíthatósága érdekében árazatlan egységárgyűjteményt bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan egységárgyűjtemény hiánytalanul beárazott példánya. Az egységárgyűjteményben található tételek műszaki leírását a feladat meghatározás tartalmazza.
A felolvasólapra az „Egységárgyűjtemény” állomány „H” oszlop 161. sorában szereplő összeget szükséges feltüntetni, mely az ajánlati árak összevetésének alapját képezi.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű.
A beruházás teljesítését a dokumentációban található Műszaki Dokumentáció alapján kell végezni.
Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lenniük, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától (pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, árfolyam kockázatok stb.).
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is.
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a
kivitelezéshez, a hibák kijavításához szükséges költségeket is.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az ajánlatkérő számára.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.
Ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan egységárgyűjtemény(ek) valamennyi tételét kitölteni és a kitöltött árazott egységárgyűjtemény(eke)t ajánlatában csatolni.
3. A szerződés teljesítésébe bevont "MV-KÉ" jogosultságú személy, "MV-KÉ" szakterületen szerzett szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzését követően (0-24 hónap)
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás II.2.5) pontjában rögzített 2. minőségi értékelési szempont tekintetében a jelen pontban meghatározottak szerint értékeli a bemutatott szakember tapasztalatát.
A 2. minőségi értékelési szempont tekintetében a bemutatott szakember 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 2. sor
„Közlekedési építmények szakterület” „MV-KÉ” jogosultság szerinti szakmai tapasztalatát értékeli ajánlatkérő, így a tárgyi értékelési szempont tekintetében kizárólag a fentiek szerinti tapasztalat mutatható be, melyet a megajánlott szakember a jogosultsága megszerzését követően szerzett.
A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. A figyelembe vett hónapok számába Ajánlatkérő teljes hónapként beleszámítja a gyakorlat kezdő és végső hónapját is. A szakmai tapasztalat vonatkozásában, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hónap, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, azaz 10 pontot!
Ajánlatkérő a 24 hónap, és az afeletti megajánlásokat egyaránt 24 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, 24 hónapként kerülnek figyelembevételre az értékelés során és egységesen 10 pontot kapnak.
Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad, azzal, hogy ez esetben a megajánlás „0” pontszámot kap. Amennyiben Ajánlattevő a jelen értékelési szempont tekintetében nem mutat be olyan szakembert, aki legalább 1 hónap fentiek szerinti releváns szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy nem állapítható meg egyértelműen, hogy legalább 1 hónap fentiek szerinti releváns szakmai gyakorlattal rendelkezik, úgy Ajánlattevő ezen értékelési szempont tekintetében minimális pontszámot, azaz 0 pontot kap.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a 2. minőségi értékelési szempontra tett ajánlatot alátámasztó, szakembert bemutató Ajánlattevői nyilatkozatot (EKR nyilatkozatminta alkalmazásával) minimálisan az alábbi tartalommal:
- szakember neve
- az ajánlattevővel való jogviszonyának a megjelölése
Csatolni szükséges továbbá az értékelési szempontban bemutatott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot mely tartalmazza
- a szakmai tapasztalatát olyan részletességgel, hogy a megajánlott szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható (legalább év/hó részletességgel) legyen,
- a rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint
- a jogosultság megszerzésének időpontját.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbnek tekinthető értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
4. Sürgős kátyúzásra vonatkozó eseti megrendelés esetén a veszély elhárítás elvégzésének időtartama a megrendelés kézhezvételétől számítottan (legkedvezőbb 1 munkanap, legkedvezőtlenebb 10 munkanap)
Ajánlatkérő a jelen értékelési szempont tekintetében azt értékeli, hogy ajánlattevő a sürgős kátyúzásra vonatkozó eseti megrendelést hány munkanapon belül vállalja teljesíteni az eseti megrendelés ajánlattevő részére történő igazolt kézbesítésétől számítottan.
Az ajánlatkérő az eseti megrendelésben jelzi, hogy sürgős, veszélyelhárítást célzó kátyúzási feladat a megrendelés tárgya. Az Ajánlatkérőként szerződő fél a sürgős kátyúzásra vonatkozó eseti megrendelést írásban eljuttatja a nyertes ajánlattevőnek. A megrendelés kézhezvételét az ahhoz csatolt elektronikus, vagy papír alapú tértivevény tanúsítja. Ez a teljesítés megkezdésének tényleges időpontja.
A vonatkozó eseti megrendelésben szereplő feladatokat vállalkozó köteles az ajánlatában megajánlott időtartamon belül elvégezni.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 1 munkanap, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, azaz 10 pontot!
A megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 10 munkanap, mely megajánlásra ajánlattevő az értékelési ponthatár alsó határával azonos számú pontot ad, azaz 0 pontot! 10 munkanap feletti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint!
Csak egész munkanapok ajánlhatók meg!
Amennyiben az ajánlattevő a szerződés során késedelmesen teljesíti az ajánlatában tett vállalást, akkor az ajánlattevő jogosult a szerződésbiztosító mellékkötelezettségekben meghatározottak alkalmazására.
5. Az elvégzett kivitelezési feladatokkal kapcsolatos többletjótállás a kötelező 24 hónapos jótálláson felül, egész hónapban (0-24hónap)
Kötelező alkalmasság, szavatosság:
A megépített utak és azok műtárgyainak, továbbá járdák, térburkolatok és azok műtárgyainak szerkezeteire - különös tekintettel az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM- IpM-KM- MÉM-KVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) melléklete szerinti nevezett:
1.3. Útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek,
2.1. Alépítmények, víztelenítő rendszerek esetében a kötelező alkalmassági idő 10 év, míg a
1. Járdák, térburkolatok és utak kopórétegei esetében a kötelező alkalmassági idő 5 év az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától számítottam.
A kötelező alkalmassági időtartam megegyezik a szavatossági időtartammal.
Jótállás:
A kötelező jótállás mértéke az egyéb, az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM- IpM-KM-MÉM-KVM rendelet hatálya alá nem tartozó létesítmények esetében 24 hónap a sikeres műszaki átadás- átvétel időpontjától számítottan. Az ajánlattevők ennél kedvezőbb (hosszabb) időtartamra vonatkozó megajánlást is tehetnek.
A kivitelezési feladatokra vonatkozó kötelező 24 hónapos jótálláson felüli jótállás hónapokban meghatározott mértékére vonatkozóan ajánlattevőknek kell ajánlatot tennie.
A jótállásra vonatkozó megajánlást az ajánlatban egész hónapban kell meghatározni a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától számítva.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hónap, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, azaz 10 pontot!
A megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 0 hónap, mely megajánlásra ajánlattevő az értékelési ponthatár alsó határával azonos számú pontot ad, azaz 0 pontot!
Csak egész hónapok ajánlhatók meg!
III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminták ajánlottak, azok alkalmazását ajánlatkérő nem követeli meg, ajánlatkérő formai érvényességi feltételt nem támaszt arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő az előírt nyilatkozatokat a rendelkezésére bocsátott minták kitöltésével tegye meg, azonban amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az ajánlattevő köteles az előírt igazolásokat és nyilatkozatokat olyan tartalommal megtenni, amit az ajánlatkérő a felhívásban vagy a jelen dokumentációban a Kbt. rendelkezései alapján előírt. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
3. Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
• folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is,
• az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
• a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
4. Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevővel szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.
5. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű terméket elfogad.
Amennyiben ajánlattevő az árazatlan egységárgyűjtemény valamely tételében, illetőleg a műszaki leírásban meghatározottaktól eltérő márkájú és/vagy típusú alapanyagokat, eszközöket, berendezéseket ajánl meg, ezen eltérő megajánlásokról ajánlattevő köteles külön leírást/jegyzéket készíteni, melynek tartalmaznia kell az eredeti megnevezést és típust, hivatkozást a egységárgyűjtemény érintett tételére, a helyettesítő termék, berendezés, eszköz megnevezését, márkanevét, típusát, valamint műszaki, minőségi és funkcionális paramétereit olyan részletességgel, amelyből az egyenértékűség egyértelműen megállapítható.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi dokumentáció mellékleteként kiadott árazatlan egységárgyűjteményben szereplő tételek elnevezését, az árazatlan egységárgyűjteményben megadott műszaki adatokat, méreteket, illetve mennyiségeket ajánlattevők a műszaki leírásban meghatározottaktól eltérő márkájú és/vagy típusú alapanyagok, eszközök, berendezések megajánlása esetén sem módosíthatják.
6. Ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan egységárgyűjtemény(ek) valamennyi tételét kitölteni és a kitöltött árazott egységárgyűjtemény(eke)t ajánlatában csatolni.
7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
8. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. Az EKR-ben az ajánlatkérő közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként hozza létre a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
9. Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
10.Ajánlattevők nem kötelesek nyilatkozatot csatolni a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltak vonatkozásában.
11.A Kbt.114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), h)-k) és m) pontjaiban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.
§ i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt.
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint kell a részletes adatokat megadnia.
12.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
00.Xx ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
14. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke:
• Felolvasólap
• Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
• Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében
• Ajánlattevő(k) 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint nyilatkozata(i) a Kbt. 67. § (4) bekezdése vonatkozásában
• Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja tekintetében
• Nyilatkozat arról, hogy ajánlattevővel szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás
• Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
• Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája
• A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás
• Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális) szerződése (közös ajánlattétel esetén)
• Az ajánlathoz csatolt nem magyar nyelven kiállított okirat, igazolás, nyilatkozat fordítása
• Árazott egységárgyűjtemény
• A minőségi értékelési szempontok tekintetében bemutatott szakembereket bemutató ajánlattevői nyilatkozat
• A minőségi értékelési szempont tekintetében bemutatott szakember szakmai önéletrajza, mely tartalmazza a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.
IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken:
Pénzügyminisztérium Munkafelügyeleti Főosztály
1086 Budapest, Szeszgyár u. 4.
Pénzügyminisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. Telefon: 1/000-0000 Telefax: 1/433-0455
Email: xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx-xxx@xxx.xxx.xx
Pest Vármegyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége
Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00-00.
Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265. Telefon: 1/000-0000; Telefax: 1/236-3901
E-mail: xxxx-xx-xxxxxx-xx@xxxx.xxx.xx, xxxx-xx-xxxxxx@xxxx.xxx.xx
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Telefon: 00-00-00-00-00
Honlap: xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx_xxxx, xxx.xxx.xxx.xx,xxx.xxxx.xx
Nemzetgazdasági Minisztérium
Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx xxx 0-0. Telefon: 00-0-000-0000,
Telefax: 00-0-000-0000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx Honlap: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx
Pest Vármegyei Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési
Osztálya
Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 43-47.
Levelezési cím: 1381 Budapest, Pf. 1265.
Telefon: (0) 000-0000, Fax: (0) 000-0000
E-mail: xxxx-xx-xxxxxx-xx@xxxx.xxx.xx
Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12. Telefon: (0) 000-0000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefonszám: 00-0-000-0000
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Tel.: +36-1/000-0000, Fax: +36-1/000-0000
Honlap: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése”
Műszaki és egyéb követelmények útépítés, útjavítás során:
1. Víznyelő rácsok cseréje (db):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Anyagbeszerzés, szállítás
- Beépítés, elhelyezés, szintbehelyezés, környezet helyreállítása
- Bontott anyag elszállítása
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
2. Víznyelő rácsok szintbehelyezése (db):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Elhelyezés, szintbehelyezés, környezet helyreállítása
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
3. Aknafedlapok cseréje (db):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Anyagbeszerzés, szállítás
- Beépítés, elhelyezés, szintbehelyezés, környezet helyreállítása
- Bontott anyag elszállítása
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
4. Aknafedlapok szintbehelyezése (db):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Elhelyezés, szintbehelyezés, környezet helyreállítása
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
5. Közmű szerelvény cseréje (db):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Anyagbeszerzés, szállítás
- Beépítés, elhelyezés, szintbehelyezés, környezet helyreállítása
- Bontott anyag elszállítása
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
6. Közmű szerelvény szintbehelyezése (db):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Elhelyezés, szintbehelyezés, környezet helyreállítása
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
7. Egyedi aknafedlapok cseréje (db):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Anyagbeszerzés, szállítás
- Beépítés, elhelyezés, szintbehelyezés, környezet helyreállítása
- Bontott anyag elszállítása
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
8. Egyedi aknafedlapok szintbehelyezése (db):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Elhelyezés, szintbehelyezés, környezet helyreállítása
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
9. Földfejtés I-IV. osztályú talajban kézi erővel (m3):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Földkitermelés; helyszíni elhelyezés valamennyi járulékos költségével együtt;
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
10. Földfejtés, bevágás készítés gépi erővel (m3):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Földkitermelés; helyszíni elhelyezés valamennyi járulékos költségével együtt;
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
11. Fejtett föld rakodása, elszállítása lerakóhelyi díjjal (m3):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Kitermelt föld rakodása szállító járműre; lerakó helyre szállítás, elhelyezés valamennyi járulékos költségével együtt;
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
12. Földvisszatöltés, földfeltöltés tömörítéssel (m3):
- Geodéziai munkák, kitűzések
- Anyagbeszerzés, vagy beszállítás depóniából
- Helyszínre szállítás, deponálás
- Beépítés, felületkialakítás
- Tömörítés előírt tömörségi fokra
- Felületképzés, környezetrendezés
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
13. Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Felület kialakítása megfelelő oldaleséssel, a vízelvezetés biztosításával;
- Lenyesett föld elterítés, helyszíni deponálása;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
14. Útalap, földmű tükör készítése, tömörítése gépi munkával (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakása, helyszínre szállítása, deponálása
- Gépi-kézi elterítés
- Tömörítés előírt teherbírási értékre
- Felületképzés
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
15. Útalap, földmű tükör készítése gréderrel, gépi tömörítésel, (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakása, helyszínre szállítása, deponálása
- Gréderes gépi elterítés, felületképzés dőlésszög beállításával
- Tömörítés előírt teherbírási értékre
- Felületképzés
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
16. Humuszolás, füvesítés (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Anyagbeszerzés, vagy beszállítás depóniából;
- Helyszínre szállítás; deponálás
- Tömörítés előírt tömörségi fokra humuszterítés előtt
- Beépítés, felületkialakítás;
- Fümagvetés 40 g/m2
- Útókezelés, locsolás, magpótlás, felülvetés
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
17. Rézsűs felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Felület kialakítása megfelelő oldalesése, a vízelvezetés biztosításával;
- Lenyesett föld elterítés;
- Vízelvezető árok rendezése, tisztítása.
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
18, 20. Aszfalt burkolat bontása járdán/közúton (m3):
- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése
- Aszfalt burkolat vágása aszfaltvágóval;
- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával
- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése;
- Bontott anyag aprózása;
- Bontott anyag mozgatása;
- Deponálás;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
19,21. Beton burkolat bontása járdán/közúton (m3):
- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése
- Beton burkolat vágása;
- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése;
- Bontott anyag aprózása;
- Bontott anyag mozgatása;
- Deponálás;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
22. Cementes kötőanyagú burkolat alap bontása (m3):
- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése
- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával
- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése
- Bontott anyag aprózása;
- Bontott anyag mozgatása;
- Deponálás;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
23. Bitumenes kötőanyagú burkolat alap bontása (m3):
- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése
- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával
- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése
- Bontott anyag aprózása;
- Bontott anyag mozgatása;
- Deponálás;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
24. Betonlap, betonkő burkolatú járda bontása (m3):
- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése
- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával
- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése
- Bontott anyag mozgatása;
- Deponálás;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
25. Stabilizált út bontása (m3):
- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése
- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával
- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése
- Bontott anyag helyszíni mozgatása; deponálása
- Deponálás;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
26. Kő (kockakő, idomkő) burkolatú út bontása (m3):
- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése
- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával
- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése
- Bontott anyag helyszíni mozgatása;
- Deponálás;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
27,. Aszfalt pályaszerkezetű út marása (m3):
- Kitűzési munkák;
- Aszfaltmarógép kiszolgálása;
- Marás egy vagy több rétegben;
- Mart felület tisztítása;
- Bontott anyag helyszíni mozgatása; deponálása
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
28 Aszfalt pályaszerkezetű út élvágása (m):
- Vágandó felület megtisztítása;
- Vágandó terület kijelölése;
- Élvágás géppel;
- Kitermelt törmelék deponálása, rakodása szállítójárműre, lerakóhelyre szállítás, elhelyezés valamennyi járulékos költségével együtt;
- Terület helyreállítás;
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
29 Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, valamint aszfaltmakadám bontása: kézi erővel, csákányozással (m3):
- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése
- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával
- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése
- Bontott anyag mozgatása;
- Deponálás;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
30 Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, valamint aszfaltmakadám bontása géppel, hidraulikus bontófejjel (m3):
- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése
- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával
- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése
- Bontott anyag mozgatása;
- Deponálás;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
31. Beton pályaszerkezetű út marása (m3):
- Kitűzési munkák;
- Marógép kiszolgálása;
- Mart felület tisztítása;
- Marás egy vagy több rétegben;
- Bontott anyag mozgatása;
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, mart beton mennyiségileg dokumentált átadása;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
32. Betonszegély bontása (m):
- Szegély bontása;
- Bontott anyag tisztítása, válogatása
- Bontott anyag helyszíni mozgatása; deponálása
- Terület helyreállítás;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
33. Aszfaltszegély bontása (m):
- Szegély bontása;
- Bontott anyag helyszíni mozgatása; deponálása
- Terület helyreállítás;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
34. Kiszoruló törmelék rakodása, elszállítása lerakóhelyi díjjal (m3):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- 18-38 tétel bontott anyagainak deponálása, rakodása szállító járműre; lerakó helyre szállítás, elhelyezés valamennyi járulékos költségével együtt;
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
35. Közúti űrszelvény gallyazása (fm):
- Mérnök által egyeztetett fák/növényzet kijelölése;
- Gallyazás közművezetékek védelme mellett;
- Levágott növényzet kötegelése;
- Elszállítás lerakóba;
- Terület rendezése;
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 36,37 Favágás D 20 cm átmérőig/D20 cm átmérő felett gyökérrel együtt, elszállítással
- Mérnök által egyeztetett fák/növényzet kijelölése;
- Gallyazás, ágcsonkolás;
- Fakivágás
- Munkák végzése közművezetékek védelme, szakfelügyelete mellett, szükség esetén kosaras jármű vagy alpin technika alkalmazással
- Levágott növényzet kötegelése;
- Elszállítás lerakóba;
- Terület rendezése;
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
38. Padka készítése zúzottkő anyagból, M22 (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Tükörkészítés, tömörítés;
- Anyagbeszerzés;
- Helyszínre szállítás; deponálás
- Beépítés;
- Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;
- Felületkialakítás;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
39. Padka készítése mart aszfaltból (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Tükörkészítés, tömörítés;
- Anyagbeszerzés;
- Helyszínre szállítás; deponálás
- Beépítés;
- Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;
- Felületkialakítás;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
40. Padka humuszolása, füvesítése (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Anyagbeszerzés, vagy beszállítás depóniából;
- Helyszínre szállítás; deponálás
- Tömörítés előírt tömörségi fokra humuszterítés előtt
- 10 cm humuszréteg beépítés, felületkialakítás; füvesítés
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
41. Meglévő padka nyesése, feltöltése (M22) rendezése (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Nyesés, felesleges anyag elszállítása,
- Hiányosságok kijavítása, feltöltése (M22)
- Tömörítés előírt tömörségi fokra,
- Pályatartozékok állagmegóvása
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
42. Meglévő padka elbontása (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Meglévő padka elbontása, fölösleges anyag elszállítása lerakóhelyre, minden költségével együtt
- Tükörkészítés, tömörítés előírt tömörségi fokra
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
43. Padka feltöltése töltésanyagból (m3):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Földanyag kitermelése, helyszínre szállítás;
- Beépítés;
- Tömörítés;
- Felületkialakítás;
- Ideiglenes vízelvezetéssel,
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
44. Homokos kavics fagyvédő réteg építése (m3):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Beépítendő fagyvédő anyag beszerzése, járműre rakás;
- fagyvédő anyag helyszínre szállítása; deponálása
- Elterítés;
- Tömörítés előírt teherbírási értékre;
- Felületképzés;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
45. Zúzottkő alap (0/56, 0/22 murva) (m3):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás;
- Zúzottkő helyszínre szállítása; deponálása
- Elterítés;
- Tömörítés előírt teherbírási értékre;
- Felületképzés;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
46. FZKA Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap (m3):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás;
- FZKA zúzottkő helyszínre szállítása; deponálása
- Elterítés;
- Tömörítés előírt teherbírási értékre;
- Felületképzés;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
47. Mechanikai stabilizáció beépítése (M22) (m3):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása
- Elterítés;
- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;
- Felületképzés;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
48. Tört beton anyagú stabilizáció beépítése (m3):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Beépítendő minősített anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása
- Elterítés;
- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;
- Felületképzés;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
49. OK 20/40 kulékavics réteg készítés (m3):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Beépítendő minősített anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása
- Elterítés; tömörítés; felületképzés;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
50. Geotextília terítése (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Anyagbeszerzés,
- Helyszínre szállítás; deponálás
- Beépítés gyártói előírás szerint, előzetes felületkialakítás;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
51. Georács terítése (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Anyagbeszerzés,
- Helyszínre szállítás; deponálás
- Beépítés gyártói előírás szerint, előzetes felületkialakítás;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
52. Kátyúzás zúzottkő anyaggal (m3):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Anyagbeszerzés,
- Helyszínre szállítás; deponálás
- A javítandó felület kitakarítása, tisztítása;
- Kátyú körbevágása, burkolatbontás;
- Kiszoruló törmelék mozgatása, elszállítása;
- Zúzottkő anyag bedolgozása
- Hengerelés; csatlakozások összedolgozása;
- A szerkezeti réteg védelme
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
53. Hidraulikus kötőanyagú stabilizáció készítése (Hkt-4, helyszíni remix) (m3):
- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás
- Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;
- Terítés, bedolgozás; fogadófelület kezelése
- Tömörítés, felület kialakítása;
- Hossz és kereszthézagok kialakítása;
- Utókezelés;
- feszültség-mentesítésével teljesen készen.
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
54. Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) (m3):
- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás
- Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;
- Terítés, bedolgozás; fogadófelület kezelése
- Hossz és kereszthézagok kialakítása;
- Tömörítés, felület kialakítása;
- Utókezelés;
- feszültség-mentesítésével teljesen készen.
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
55,56,57. Beton burkolatalapok készítése (m3):
- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás
- Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; fogadófelület kezelése
- Terítés bedolgozás;
- Tömörítés, felület kialakítása;
- Hossz és kereszthézagok kialakítása;
- Utókezelés;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
58,59. CP 3/2 , CP4/2,7 Betonburkolat készítése (m3):
- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás
- Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése
- A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;
- A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;
- Párazáró anyag felhordása;
- Szoros munkahézag kialakítása;
- Hossz és kereszthézagok kialakítása, vasalása;
- Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;
- A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;
- Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen.
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
60-71. Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek (m3):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- A fogadó felület letakarítása;
- Bitumenemulziós permetezés;
- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;
- Gépi/kézi beépítés,
- Gépi tömörítés, hengerlés;
- Munkahézagok összedolgozása;
- Szélvágás;
- Bitumenkenés;
- A felső szélek vízzáróvá tétele (szalagozás, kiöntés)
- A szerkezeti réteg védelme
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
72. Kátyúzás aszfalt anyaggal (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- A javítandó felület letakarítása;
- Kátyú körbevágása, burkolatbontás;
- Kiszoruló törmelék mozgatása, elszállítása lerakóhelyre;
- AC11 aszfalt bedolgozása átl. 6 cm vtg.-ban
- Hengerelés; tömörítpés
- Munkahézagok összedolgozása, bitumenes kiöntése vagy szalagozása;
- A szerkezeti réteg védelme
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
73. Kátyúzás beton anyaggal (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- A javítandó felület letakarítása;
- Kátyú körbevágása, burkolatbontás;
- Kiszoruló törmelék mozgatása, elszállítása lerakóhelyre;
- min. C20/25 minőségű beton bedolgozása
- Hengerelés;
- Munkahézagok összedolgozása, bitumenes kiöntése, szalagozása;
- A szerkezeti réteg védelme
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
74. Hidegaszfalt (finnaszfalt) burkolat készítése 4 cm vtg (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- A fogadó felület letakarítása;
- Bitumenemulziós permetezés;
- Keverék gyártása, helyszínre szállítása, vagy marás és visszaépítés;
- Aszfaltfinisher, vagy géplánc kiszolgálás;
- Beépítés;
- Munkahézagok összedolgozása; bitumenes kiöntése, szalagozása
- Szélvágás, bitumenkenés, kellősítéssel vízzáróvá tétel;
- A szerkezeti réteg védelme
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
75. Kátyúzás mart aszfalt anyaggal (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- A javítandó felület letakarítása;
- Kátyú körbevágása, burkolatbontás;
- Kiszoruló törmelék mozgatása, elszállítása lerakóhelyre;
- 1 rtg emulziószórás,
- Mart aszfalt kézi bedolgozása,
- Gépi tömörítés;
- Munkahézagok összedolgozása, bitumenes kiöntése, szalagozása;
- A szerkezeti réteg védelme
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
76. Mart aszfalt burkolat készítése (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- A fogadó felület letakarítása;
- Bitumenemulziós permetezés;
- Anyagbeszerzéssel és helyszínre szállítással, vagy helyszíni marással;
- Aszfaltfiniser, vagy géplánc kiszolgálás;
- Beépítés;
- Munkahézagok összedolgozása;
- Szélvágás, bitumenkenés, kellősítéssel vízzáróvá tétel;
- A szerkezeti réteg védelme
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
77,78. Emulziós felületkezelés 1 liter/m2/2 liter/m2 (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- A fogadó felület letakarítása, előkészítése;
- Bitumenemulziós permetezés;
- Szélvágás, bitumenkenés, kellősítéssel vízzáróvá tétel;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
79,80. FB Emulziós felületi bevonat készítése (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- A fogadó felület letakarítása, előkészítése;
- Bitumenemulziós permetezés és zúzalékszórás, tömörítés a technológiai tervnek megfelelő anyaggal, rétegekben, sorrendben, stb.;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
81. Aszfaltrács terítése (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Anyagbeszerzés,
- Helyszínre szállítás; deponálás
- Előzetes felületkialakítás, tisztítás
- 1 rtg emulziószórás 1kg/m2 mennyiségben
- Beépítés, terítés (gyártói előírás szerint);
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
82. Rugalmas bitumenes hézagkitöltés (fm):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- A fogadó felület letakarítása, előkészítése;
- Hézagvágás, bitumenkiöntés, kellősítéssel, vízzáróság biztosításával;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
83. Rugalmas bitumenes hézagzáró szalag elhelyezése (fm):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- A fogadó felület letakarítása, előkészítése;
- Hézagzáró szalag elhelyezés vízszintes/függőleges felületre, vízzáróság biztosításával;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
84-87. Térkő/kőburkolat építése (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;
- Ágyazat készítése és tömörítése a már kész teherhordó alaprétegen
- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;
- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása
- Elhelyezési hézagok kitöltése;
- Felület seprése, tömörítése;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
88. Különleges burkolat építése vakok és gyengénlátók részére (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;
- Ágyazat készítése és tömörítése a már kész teherhordó alaprétegen
- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;
- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása
- Elhelyezési hézagok kitöltése;
- Felület seprése, tömörítése;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
89-92. Szegélyek építése (m):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;
- Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;
- Felesleges föld elterítése, elszállítása;
- Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;
- Ágyazóréteg építése;
- Betonozás, tömörítés;
- Utókezelés;
- Szegélyelemek elhelyezése;
- Hézagképzés, fugázás, utókezelés;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
93. Monolit (süllyesztett-, K-, kiemelt-) szegély építése (m):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;
- Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;
- Felesleges föld elterítése, elszállítása;
- Ágyazóréteg építése;
- min. C30/37 min. betonanyag gépi betonozása, mozgózsalus felületképzés, tömörítés;
- Utókezelés;
- Hézagképzés;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
94. Zsalukő támfal (fm):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;
- Támfal alapárokásás, altalaj tömörítés;
- Felesleges föld elterítése, elszállítása;
- Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;
- Alap betonozása, tömörítés;
- Betonozás, tömörítés;
- Utókezelés;
- Zsalukőelemek elhelyezése vasalással; betonozással
- Hézagképzés, fugázás, utókezelés;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
95. Használt vasbeton alj burkolat készítése (m2):
- Használt vasbeton aljak beszerzése, helyszínre szállítása fel- és lerakással;
- Aljak kiosztása a már kész alaprétegen gépi erővel, beállítása kézi erővel;
- A munkahézagok elkészítése, feltöltése;
- Elemek besöpörése homokkal, bevibrálása lapvibrátorral;
- A technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költség;,
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
96. Hegesztett csőkorlát (fm):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Anyagbeszerzés, szállítás
- Csőkorlát hegesztése, felületkezelése
- Beépítés, elhelyezés, szintbehelyezés, környezet helyreállítása
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 97-100. Burkolati jelek készítése géppel/kézzel-oldószeres/tartós festékkel (m2):
- Anyagbeszerzés;
- Burkolat tisztítása;
- Kitűzés, jelölés;
- Jelfestés fényvisszaverő kivitelben;
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
101. Kresz tábla kihelyezés oszlop nélkül (db):
- Kresztábla rögzítése oszlopra,
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
102. Kresz tábla kihelyezés oszloppal (db):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;
- Alapárok ásás, altalaj tömörítés;
- Felesleges föld elterítése, elszállítása;
- Előregyártott oszlopalap elhelyezése, földvisszatöltés, tömörítés vagy
- Monolit oszlopalap betonozása;utókezelése;
- Oszlopelhelyezés
- Kresztábla rögzítése oszlopra,
- Tereprendezés,
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
103. Egyedi méretű kresz tábla kihelyezés oszloppal (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;
- Alapárok ásás, altalaj tömörítés;
- Felesleges föld elterítése, elszállítása;
- Előregyártott oszlopalap elhelyezése, földvisszatöltés, tömörítés vagy
- Monolit oszlopalap betonozása;utókezelése;
- Oszlopelhelyezés
- Egyedi méretű kresztábla rögzítése oszlopra,
- Tereprendezés,
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
104. Kresz tábla bontása oszloppal (db):
- Kresztábla rögzítése bontása,
- Oszlopbontás,
- Oszlopalap eltávolítása,
- földfeltöltés, tereprendezés,
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
105. Poller kihelyezés (db):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;
- Alapárok ásás, altalaj tömörítés;
- Felesleges föld elterítése, elszállítása;
- Monolit betonalap betonozása min. C20 betonból;utókezeléssel;
- Poller elhelyezés, rögzítés
- Tereprendezés,
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
106. Hajlított csőkorlát kihelyezés (fm):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;
- Alapárok ásás, altalaj tömörítés;
- Felesleges föld elterítése, elszállítása;
- Monolit betonalap betonozása min. C20 betonból;utókezeléssel;
- Csőkorlát elhelyezés, rögzítés
- Tereprendezés,
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
107. Acél szalagkorlát elhelyezés (fm):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- beépítés anyagaik beszerzése, helyszínre szállítása, anyagmozgatások;
- Tartóoszlopok leverése gépi erővel;
- Acél szalagkorlát elemek elhelyezése, rögzítése, végelemekkel
- Tereprendezés,
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
108. Acél szalagkorlát bontása (fm):
- Szalagkorlát és rögzítésének bontása,
- Oszlopbontás,
- Oszlopalap eltávolítása,
- földfeltöltés, tereprendezés,
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
109. Utcabútor kihelyezés (db):
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Utcabútor Megrendelőtől történő átvétele
- beépítés anyagaik beszerzése, helyszínre szállítása, anyagmozgatások;
- Alapárok ásás, altalaj tömörítés;
- Felesleges föld elterítése, elszállítása;
- Monolit betonalap betonozása min. C20 betonból; utókezeléssel;
- Utcabútor elhelyezés, rögzítés
- Tereprendezés,
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
110. Faültetés (db):
- Facsemete beszerzése: 16/18 cm törzsátmérőjű kétszer iskolázott Megrendelő által meghatározott fatípusból
- Geodéziai munkák, kitűzések;
- Fa helyszínre szállítása, anyagmozgatások;
- Alapárok ásás, előkészítés;
- Faültetés, locsolás, utógondozás
- Tereprendezés,
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
111. Víznyelő akna bontása (fm):
- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;
- Burkolat tisztítása;
- Kitűzés, jelölés;
- Meglévő akna feltárása, bontása, közműbekötések védelme mellett;
- Bontott anyag mozgatása, deponálása, járműre rakása, elszállítás lerakóhelyre
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
-
112. Víznyelő akna elhelyezése (db):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Anyagbeszerzés, szállítás
- Beépítése, elhelyezése
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
113. Árok kialakításának földmunkája (m3):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Az árok szelvényének földkiemelése, hossz- szelvény, minta-keresztszelvény szerint
- Árokfenék és oldalfelületek kialakítása, tömörítése
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
114. Árokrendezés, profilozás (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Az árokfenék és oldalfelületek kialakítása
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
115. Földárok humuszolása, füvesítése (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Belső anyagmozgatások
- Árokfenék és/vagy oldalfelületek humuszolása, füvesítése
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
116-117. Árokburkolás előregyártott beton mederlap/gyephézagos elemekkel (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Anyagbeszerzés, szállítás
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése
- Burkolat építése előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése
- Hézagkiöntések
- kőszórás szükség szerint
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
118.Árokburkolás terméskővel (m2):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Anyagbeszerzés, szállítás
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése
- Burkolat építése terméskővel, ágyazatra fektetve
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése
- Hézagkiöntések
- kőszórás szükség szerint
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
119 Folyóka, vápa, surrantó építése (m):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Anyagbeszerzés, szállítás
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése
- Burkolat építése monolit betonból utókezelve, vagy előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése
- Hézagkiöntések
- kőszórás szükség szerint
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
120 Womázás (ó):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Közműszerelvények, bekötések helymeghatározása
- Tisztító gépsor kiállása
- Vezetéktisztítás, iszapelszállítás
- Területrendezés, takarítás
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
121 Vasbeton műtárgy bontása (m3):
- Beton bontása, bontott anyag kitermelése;
- Betonacél megerősítés vágása, bontása, deponálása, járműre rakása
- Bontott anyag aprózása;
- Bontott anyag mozgatása;
- Deponálás;
- Járműre rakás;
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;
- Területrendezés
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
122 Hegesztett rács készítése laposacél/hengerelt betonacél egyedi méretben (m2):
- Anyagbeszerzés, szállítás helyszínre;
- Helyszíni méretre hegesztés, összeállítás
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
123 Víznyelőrács beszerelése keretbe, hegesztéssel (fm):
- Anyagbeszerzés, szállítás helyszínre;
- Helyszíni méretre hegesztés, összeállítás
- Kész termék beszerelése
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
124 Vasbeton műtárgy készítése (m3):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése
- Előregyártott vb. elem beemelése
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése
- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése
- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése
- Kőszórás készítése
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
125 Előfej építése, javítása (db):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások
- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel
- Kőszórás készítése
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
126.-127. NM 600/NM800 beton csőáteresz előregyártott elemekből (fm):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése
- betonelem beemelése
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése
- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
128.Műtárgyak iszaptalanítása (m3):
- Műtárgyak takarítása, iszap kitermelése kézi erővel 0,9-1,6 m átmérőig, 8 m hosszig
- kézi anyagmozgatás
- helyi deponálás
- terület takarítás, helyreállítás
129 Iszap elszállítása (m3):
- Kitermelt, deponált iszap mozgatása, járműre rakása, elszállítása lerakóba lerakóhelyi díjjal
- Területrendezés, takarítás
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
130-133. Rácsos folyóka építése (m):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Kézi földmunka
- Ágyazatkészítés tömörítéssel
- Anyagbeszerzés, szállítás
- Előregyártott folyókaelemek elhelyezése, illesztése, vagy monolit szerkezet készítése zsaluzással, betonkeverék készítéssel, bedolgozással, utókezeléssel, vasszereléssel
- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal
- Műhelyben elkészített rácsszerkezet elhelyezése szükséges helyszíni hegesztéssel, vagy előregyártott elem beépítése
- Befejező földmunka és területrendezés
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
134-136. KG-PVC csapadékcsatorna (D200-D300/D400-D500/D600-D8000) fektetés (m):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Anyagbeszerzés, szállítás
- Csatornaelemek elhelyezése, illesztése,
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
137 D80 egy. csatornaakna építése 2 m mélységig (db)
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások
- Az árok szelvényének földkiemelése terv szerint
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása
- Árokfenék és oldalfelületek kialakítása, tömörítése
- AFE80, AGY80, ASZ80/60 elemek elhelyezésem csaphornyos, CH illesztéssel, szintemelő gyűrűkkel, aknahágcsó beépítéssel, Ø60 kör ÖV fedlap elhelyezéssel,
- Földvisszatöltés, tereprendezés
- kimaradt, fölös földanyag lerakóba szállítása
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
138 D80 egy. csatornaakna magasítása AGY80 beépítéssel 2 m mélység felett (fm)
- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások
- Az árok szelvényének többlet földkiemelése terv szerint
- AGY80 elemek elhelyezésem csaphornyos, CH illesztéssel, szintemelő gyűrűkkel, aknahágcsó beépítéssel
- Földvisszatöltés, tereprendezés
- kimaradt, fölös földanyag lerakóba szállítása
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
139 D100 egy. csatornaakna építése 2 m mélységig (db)
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások
- Az árok szelvényének földkiemelése terv szerint
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása
- Árokfenék és oldalfelületek kialakítása, tömörítése
- AFE100, AGY100, ASZ100/60 elemek elhelyezésem csaphornyos, CH
illesztéssel, szintemelő gyűrűkkel, aknahágcsó beépítéssel, Ø60 kör ÖV fedlap elhelyezéssel,
- Földvisszatöltés, tereprendezés
- kimaradt, fölös földanyag lerakóba szállítása
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
140 D100 egy. csatornaakna magasítása AGY100 beépítéssel 2 m mélység felett (fm)
- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások
- Az árok szelvényének többlet földkiemelése terv szerint
- AGY100 elemek elhelyezésem csaphornyos, CH illesztéssel, szintemelő gyűrűkkel, aknahágcsó beépítéssel
- Földvisszatöltés, tereprendezés
- kimaradt, fölös földanyag lerakóba szállítása
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
141-142. Öntöttvas/Rácsos öv fedlap elhelyezése D400 terhelésre Ø60 (db):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Anyagbeszerzés, szállítás
- Beépítés, elhelyezés, szintbehelyezés, környezet helyreállítása
- Bontott anyag elszállítása
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
143.Csapadékcsatorna kamerás állapotfelvétel (fm):
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Közműszerelvények, bekötések helymeghatározása
- Műszer helyszíni kiállása
- Vezeték kamerás ellenőrzése, digitális képrögzítéssel
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési és egyéb munkákkal
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
144 Olajfogó/olajszűrő elhelyezése víznyelőbe (db)
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Anyagbeszerzé (Bárczy féle olajszűrő 9 l/sec vagy ezzel egyenértékű típust)
- Beépítés, elhelyezés,
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
145 Kulékavics szikkasztótest építése geotextília védelemmel,:
- Geodéziai munkák, kitűzés
- Anyagbeszerzés, szállítás
- Az árok szelvényének földkiemelése terv szerint
- Árokfenék és oldalfelületek kialakítása, tömörítése
- geotextília terítése
- OK 20/40 kulékavics feltöltés szükség szerint
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
- Földvisszatöltés, tereprendezés
- kimaradt, fölös földanyag lerakóba szállítása
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
A fenti munkáknál az egységárnak tartalmaznia kell az építés idejére:
• a szükséges ideiglenes forgalomtechnikai és biztonságtechnikai eszköz tervezését, engedélyezését, kihelyezését, elbontását,
• a megvalósulás során szükséges geodéziai beméréseket, megvalósulási terv készítését,
• a minősítési és megvalósulási dokumentáció elkészítéséhez szükséges mérések, vizsgálatok díjait, a dokumentáció összeállítását, előírt példányszámú sokszorosítását,
• felvonuláshoz szükséges organizációt, az ideiglenes létesítmények telepítését, bontását,
• építés során szükséges szakfelügyeletek biztosítását, szakfelügyeletek díjait.
A munkát úgy kell végezni, hogy fél pályán a forgalom biztosított legyen. Kivitelező feladata, hogy munkálatokról a lakosságot előzetesen értesítse. A bontásból származó törmelék elszállításáról Vállalkozónak nyilvántartást kell vezetnie, és a lerakóhelyi elhelyezésről a szállítóleveleket be kell mutatnia Megrendelőnek a felmérési naplóval együtt, mely az Építési Napló mellékletét és a Megvalósulási tervdokumentáció részét képezi.
Megjegyzés:
A munkavégzés során a Vállalkozónak sem közterület használati-, sem egyéb díjat nem kell fizetni Biatorbágy Város Önkormányzatának.
Amennyiben közterületi fák/bokrok kivágása szükséges, a munkavégzés előtt a kivágás tényét jelezni kell a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya környezetvédelmi referensének.
Biatorbágy közútjaira történő behajtáshoz szükséges egész évre szóló ingyenes behajtási engedélyt a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya állítja ki.
Az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzését a Műszaki ellenőr végzi, eltakarás előtt írásos hozzájárulását kell kérni, Naplóbejegyzéssel.
3. sz. melléklet EGYSÉGÁRGYŰJTEMÉNY
MEGNEVEZÉS | Mérték- egység | Anyagdíj (Ft) | Munkadíj (Ft) | Díj összesen (Ft) | Súlyszám | Súlyszám x Díj összesen (Ft) | |
Közművek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje | |||||||
1 | Víznyelő rácsok cseréje | db | 3 | 0 | |||
2 | Víznyelő rácsok szintbehelyezése | db | 4 | 0 | |||
3 | Aknafedlapok cseréje | db | 3 | 0 | |||
4 | Aknafedlapok szintbehelyezése | db | 5 | 0 | |||
5 | Közmű szerelvények cseréje | db | 3 | 0 | |||
6 | Közmű szerelvények szintbehelyezése | db | 5 | 0 | |||
7 | Egyedi, szabványtól eltérő aknafedlapok cseréje | db | 2 | 0 | |||
8 | Egyedi, szabványtól eltérő aknafedlapok szintbehelyzése | db | 4 | 0 | |||
Terület előkészítő földmunkák | |||||||
9 | Földfejtés I.-IV. oszt. talajban kézi erővel | m3 | 4 | 0 | |||
10 | Földfejtés, bevágás készítés gépi erővel, | m3 | 5 | 0 | |||
11 | Fejtett föld rakodása, elszállítása lerakóhelyi díjjal | m3 | 4 | 0 | |||
12 | Földvisszatöltés, földfeltöltés tömörítéssel | m3 | 4 | 0 | |||
13 | Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés | m2 | 5 | 0 | |||
14 | Útalap, földmű tükör készítése, tömörítése gép-kézi munkával | m2 | 5 | 0 | |||
15 | Útalap, földmű tükör készítése gréderrel, gépi tömörítésel, | m2 | 5 | 0 | |||
16 | Humuszolás, füvesítés | m2 | 4 | 0 | |||
17 | Rézsűs felületek rendezése, tereprendezés | m2 | 4 | 0 | |||
Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák | |||||||
18 | Aszfalt burkolat bontása járdán | m3 | 3 | 0 | |||
19 | Beton burkolat bontása járdán | m3 | 4 | 0 | |||
20 | Aszfalt burkolat bontása közúton | m3 | 5 | 0 | |||
21 | Beton burkolat bontása közúton | m3 | 3 | 0 | |||
22 | Cementes kötőanyagú burkolat alap bontása | m3 | 4 | 0 | |||
23 | Bitumenes kötőanyagú burkolat alap bontása | m3 | 4 | 0 | |||
24 | Betonlap, betonkő burkolatú járda bontása | m3 | 4 | 0 | |||
25 | Stabilizált út bontása | m3 | 3 | 0 | |||
26 | Kő (kockakő, idomkő) burkolatú út bontása | m3 | 4 | 0 | |||
27 | Aszfalt pályaszerkezetű út marása hideg eljárással | m3 | 5 | 0 | |||
28 | Aszfalt pályaszerkezetű út élvágása | fm | 4 | 0 | |||
29 | Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, aszfaltmakadám bontása kézi erővel, csákányozással | m3 | 3 | 0 | |||
30 | Aszfaltos felületű zúzpttkő makadám, aszfaltmakadám bontása géppel, hidraulikus bontófejjel | m3 | 3 | 0 | |||
31 | Beton pályaszerkezetű út marása | m3 | 3 | 0 |
32 | Betonszegély bontása | fm | 5 | 0 | |||
33 | Aszfaltszegély bontása | fm | 3 | 0 | |||
34 | Kiszoruló törmelék rakodása, elszállítása lerakóhelyi díjjal | m3 | 5 | 0 | |||
35 | Közúti űrszelvény gallyazása, elszállítással | fm | 4 | 0 | |||
36 | Favágás D 20 cm átmérőig, gyökérrel együtt, elszállítással | db | 4 | 0 | |||
37 | Favágás D 20 cm átmérő felett, gyökérrel együtt, elszállítással | db | 4 | 0 | |||
Padka bontása, építése | |||||||
38 | Padka készítése zúzottkő anyagból (M22) | m2 | 5 | 0 | |||
39 | Padka készítése mart aszfaltból | m2 | 3 | 0 | |||
40 | Padka humuszolása, füvesítése | m2 | 3 | 0 | |||
41 | Meglévő padka nyesése, feltöltése (M22), rendezése | m2 | 4 | 0 | |||
42 | Meglévő padka elbontása | m2 | 3 | 0 | |||
43 | Padka földfeltöltése töltésanyagból | m3 | 4 | 0 | |||
Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek | |||||||
44 | Homokos kavics fagyvédő réteg | m3 | 4 | 0 | |||
45 | Zúzottkő alap (0/56, 0/22 murva) | m3 | 5 | 0 | |||
46 | FZKA folytonos szemeloszlású zúzottkő alap | m3 | 4 | 0 | |||
47 | Mechanikai stabilizáció beépítése (M22) | m3 | 4 | 0 | |||
48 | Tört beton stabilizáció készítése | m3 | 5 | 0 | |||
49 | OK 20/40 kulékavics réteg készítés | m3 | 3 | 0 | |||
50 | Geotextília elhelyezése | m2 | 4 | 0 | |||
51 | Georács, elhelyezése | m2 | 2 | 0 | |||
52 | Kátyúzás zúzottkő anyaggal (5-25 cm mélység) | m2 | 4 | 0 | |||
Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek | |||||||
53 | Hidraulikus kötőanyagú helyszíni stabilizáció készítése (Hkt-4, helyszíni remix, CKh, vagy CTh) | m3 | 2 | 0 | |||
54 | Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) | m3 | 5 | 0 | |||
55 | C4/6 beton burkolatalap készítése | m3 | 4 | 0 | |||
56 | C8/10 beton burkolatalap készítése | m3 | 4 | 0 | |||
57 | C12/15 beton burkolatalap készítése | m3 | 5 | 0 | |||
58 | CP3/2 betonburkolat készítése | m3 | 4 | 0 | |||
59 | CP4/2,7 betonburkolat készítése | m3 | 4 | 0 | |||
Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek | |||||||
60 | AC 16 alap | m3 | 4 | 0 | |||
61 | AC 22 alap | m3 | 4 | 0 | |||
62 | AC 32 alap | m3 | 4 | 0 | |||
63 | AC 11 kötő | m3 | 5 | 0 | |||
64 | AC 22 kötő | m3 | 5 | 0 | |||
65 | AC 8 kopó | m3 | 5 | 0 | |||
66 | AC 11 kopó (min 20m3) | m3 | 5 | 0 | |||
67 | AC 11 kopó ( 20m3-ig) | m3 | 5 | 0 |
68 | AC 11F kopó | m3 | 5 | 0 | |||
69 | AC 4 kopó | m3 | 4 | 0 | |||
70 | MA 4 ömtött aszfalt burkolat | m3 | 5 | 0 | |||
71 | MA 11 ömtött aszfalt burkolat | m3 | 5 | 0 | |||
72 | Kátyúzás, aszfalt anyaggal | m2 | 5 | 0 | |||
73 | Kátyúzás, beton anyaggal | m2 | 4 | 0 | |||
74 | Hidegaszfalt (Finn aszfalt) burkolat készítése 4cm vtg | m2 | 4 | 0 | |||
75 | Mart aszfalt burkolat javítása, kátyúzása | m2 | 3 | 0 | |||
76 | Mart aszfalt burkolat készítése | m2 | 4 | 0 | |||
77 | Emulziós felületkezelés 1l/m2 | m2 | 2 | 0 | |||
78 | Emulziós felületkezelés 2l/m2 | m2 | 2 | 0 | |||
79 | 1 rétegű emulziós felületi bevonat (FB) | m2 | 3 | 0 | |||
80 | 2 rétegű emulziós felületi bevonat (FB) | m2 | 3 | 0 | |||
81 | Aszfaltrács terítése | m2 | 4 | 0 | |||
82 | Rug.bitumenes hézagkitöltés | fm | 5 | 0 | |||
83 | Bitumen szalag elhelyezés | fm | 4 | 0 | |||
Térkő és kőburkolat építés | |||||||
84 | Térkőburkolat építése 6 cm +3 cm 0/4 H ágyazat | m2 | 5 | 0 | |||
85 | Térkőburkolat építése 8 cm +3 cm 2/4 ZK ágyazat | m2 | 5 | 0 | |||
86 | Térkőburkolat építése 10 cm +3 cm 2/4 ZK ágyazat | m2 | 4 | 0 | |||
87 | Kőburkolat építése | m2 | 2 | 0 | |||
88 | Különleges burkolat építése vakok és gyengénlátók részére | m2 | 4 | 0 | |||
Szegélyek építése | |||||||
89 | Kiemelt szegély építése | m | 5 | 0 | |||
90 | "K" szegély építése | m | 5 | 0 | |||
91 | Süllyesztett szegély építése | m | 5 | 0 | |||
92 | Kerti szegély építése | m | 5 | 0 | |||
93 | Monolit betonszegély építése | m | 4 | 0 | |||
94 | Zsalukő támfalépítése vasalással betonozással, monolit betonalappal, | m2 | 3 | 0 | |||
Egyéb útburkolat építése | |||||||
95 | Használt vasúti vb. alj burkolat készítése | m2 | 2 | 0 | |||
Forgalomtechnikai jelzések létesítése | |||||||
96 | Hegesztett csőkorlát (40/3 mm átm. Tüzihorg. 2 soros) | fm | 3 | 0 | |||
97 | Burkolati jelek készítése géppel (oldószeres festék) | m2 | 5 | 0 | |||
98 | Burkolati jelek készítése kézzel (oldószeres festék) | m2 | 4 | 0 | |||
99 | Burkolati jelek készítése géppel (tartós kivitel) | m2 | 5 | 0 | |||
100 | Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) | m2 | 4 | 0 | |||
101 | Kresz tábla kihelyezés oszlop nélkül | db | 4 | 0 | |||
102 | Kresz tábla kihelyezés oszloppal | db | 4 | 0 | |||
103 | Egyedi méretű kresztábla kihelyezése oszloppal | m2 | 3 | 0 | |||
104 | Kresz tábla bontása | db | 4 | 0 |
105 | Poller elhelyezése | db | 3 | 0 | |||
106 | Hajlított csőkorlát elhelyezése (40/3 mm átm. Tüzihorg. 2 soros) | fm | 3 | 0 | |||
107 | Acél szalagkorlát elhelyzése | fm | 3 | 0 | |||
108 | Acél szalagkorlát bontása | fm | 3 | 0 | |||
Egyéb | |||||||
109 | Utcabútor elhelyzés (különböző kialakítás) | nm | 2 | 0 | |||
110 | Faültetés | db | 3 | 0 | |||
Árok, folyóka, vízépítés | |||||||
111 | Víznyelő akna bontása | db | 3 | 0 | |||
112 | Víznyelő akna beépítése | db | 4 | 0 | |||
113 | Árok kialakításának földmunkája | m3 | 5 | 0 | |||
114 | Árok rendezés, profilozás | m2 | 4 | 0 | |||
115 | Földárok humuszolása, füvesítése | m2 | 2 | 0 | |||
116 | Árokburkolás előregyártott beton mederlappal | m2 | 5 | 0 | |||
117 | Árokburkolás gyephézagos lapburkolattal | m2 | 5 | 0 | |||
118 | Árokburkolás terméskővel | m2 | 2 | 0 | |||
119 | Folyóka, vápa, surrantó építése | m | 4 | 0 | |||
120 | Womázás | ó | 4 | 0 | |||
121 | Vasbeton műtárgy bontása, aprítása, elszállítás lerakóhelyi díjjal | m3 | 3 | 0 | |||
122 | Hegesztett rács készítése (40*10 mm laposacél egyedi méretekben, 12,5 t-ra méretezve) | m2 | 2 | 0 | |||
123 | Víznyelő rács beszerelése keretbe, heggesztéssel | fm | 2 | 0 | |||
124 | Tömör vasbeton műtárgy készítése | m3 | 4 | 0 | |||
125 | Előfej építés, javítás (D 200-300mm) | db | 4 | 0 | |||
126 | NM 600 egy. beton csőáteresz építése | fm | 3 | 0 | |||
127 | NM 800 egy. beton csőáteresz építése | fm | 3 | 0 | |||
128 | Műtárgyak iszaptalanítása kézi erővel | m3 | 3 | 0 | |||
129 | Iszap elszállítása helyi depóniából, lerakóhelyi díjjal | m3 | 3 | 0 | |||
130 | 400 mm rácsos folyóka építése 12,5 t, D400 terhelésre | fm | 4 | 0 | |||
131 | 300 mm rácsos folyóka építése 12,5 t, D400 terhelésre | fm | 4 | 0 | |||
132 | 200 mm rácsos folyóka építése 12,5 t, D400 terhelésre | fm | 4 | 0 | |||
133 | 150 mm rácsos folyóka építése járdában | fm | 4 | 0 | |||
134 | D600-800 KG-PVC csap csatorna építés | fm | 4 | 0 | |||
135 | D400-500 KG-PVC csap csatorna építés | fm | 4 | 0 | |||
136 | D200-D300 KG-PVC csap csatorna építés | fm | 4 | 0 | |||
137 | D80 egy. csatornaakna építése 2 m mélységig | db | 4 | 0 | |||
138 | D80 akna magasítása AGY80 beépítéssel 2 m mélység felett | m | 4 | 0 | |||
139 | D100 akna építése 2 m mélyésgig | db | 4 | 0 |
140 | D100 akna magasítása AGY100 beépítéssel 2 m mélység felett | m | 4 | 0 | |||
141 | Öntöttvas fedlap elhelyezése D400 terhelésre Q60 | db | 4 | 0 | |||
142 | Rácsos öv fedlap elhelyezése D400 terhelésre Q60 | db | 4 | 0 | |||
143 | Csapadékcsatorna kamerás állapotfelvétel | fm | 3 | 0 | |||
144 | Olajfogó/olajszűrő elhelyezése víznyelőbe | db | 2 | 0 | |||
145 | Kulékavics szikkasztótest építése geotextília védelemmel, | m3 | 3 | 0 | |||
Mindösszesen súlyozott nettó összeg (Ft) | - Ft | ||||||
(tervezet)
amely létrejött
egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata
Székhely: 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/A Államháztartási (PRI) azonosító: 730084 Statisztikai számjel: 15730088-8411-321-13
Adószám: 15730088-2-13
Fizetési számlaszám: 50420403-10000939-00000000
Képviselő: Xxxxxxx Xxxxxx polgármester
Ellenjegyző: xx. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Pénzügyi Osztályvezető és Xxxx Xxxxx Xxxxxxx ügyintéző
mint építtető és megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről: …………………………………………………………………………………………………..
Székhely: ……………………………………………………………………………….
Értesítési cím: ………………………………………………………………………...
Cégjegyzékszám: Cg. …………………………………
Regisztrációs szám: …………………………………
Adószám: ……………………………..-….-…..
Fizetési számlaszám: ………………….-……………….-………………..
Képviseletében eljár: ……………………………………………………………..
e-mail: …………………………………………………………………
mint fővállalkozó kivitelező (a továbbiakban: Vállalkozó)
I. PREAMBULUM
1.1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.)
115. § (1) bekezdése alapján 2024. ………….. hó …. napján „Önkormányzati belterületi utak karbantartása” tárgyban, EKR000338972024 azonosítószámon közbeszerzési eljárást indított. (a továbbiakban: „Közbeszerzési eljárás”) A jelen közbeszerzési eljárás nem tartozik az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (továbbiakban: Épber. tv.) hatálya alá.
1.2. A bírálóbizottság javaslata alapján és Megrendelő döntése szerint a Közbeszerzési Eljárás nyertese a Vállalkozó lett. A Közbeszerzési Eljárás eredményeként a Felek a jelen Szerződést kötik.
1.3. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési Eljárás során keletkezett dokumentumok a Szerződéssel együttesen értelmezendők és alkalmazandók – csatolás nélkül is -, különös tekintettel:
Ajánlattételi felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok
Vállalkozó ajánlata.
1.4. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozásában a Szerződés megkötésekor rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásba vétellel. Abban az esetben, amennyiben Vállalkozó a Szerződés aláírásáig nem rendelkezik nyilvántartásba vétellel vagy a nyilvántartásba vétele a teljesítés alatt megszűnik, úgy Megrendelő a Szerződéstől elállhat, vagy azonnali hatállyal felmondhatja azt.
1.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés alapján – kivéve, ha a Szerződés kifejezetten másként rendelkezik – Vállalkozó felé joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozat és utasítás megtételére Megrendelő jogosult.
II. A szerződés tárgya és tartalma
2.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig a jelen szerződés szerint elvállalja Önkormányzati belterületi utak karbantartását a Megrendelő által összeállított egyedi, eseti megrendelés és közös helyszínfelmérés alapján (részfeladat).
2.2 A Feladat-meghatározás a Jelen szerződés 2. sz. melléklete, az eseti megrendelés
kötelező tartalmi elemeit a jelen szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.
III. A Vállalkozó kötelezettségei:
3.1 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott útfelújítási és útépítési munkákat a Dokumentáció előírásai, a Megrendelő arra jogosult képviselőinek utasításai, és a saját ajánlatában megfogalmazottak szerint végzi. A szerződés teljesítése során Vállalkozó az érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírások szerint, a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.
3.2 Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a szerződés szerinti feladatok teljesítését, vagy határidőre történő elvégzését befolyásolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Vállalkozó köteles munkáját az időjárási és egyéb külső körülményekre is tekintettel olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható akadály időben megszűntethető legyen. Az akadályközlés ténye önmagában nem eredményezi a teljesítési határidő meghosszabbítását, illetve a Vállalkozó szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeinek módosulását.
3.3 Vállalkozó az ajánlatában vállalt kötelezettségére is tekintettel és a Megrendelő utasításai szerint köteles gondoskodni a forgalom szükség szerinti eltereléséről, korlátozásról, továbbá a lakosság ésszerű időben történő tájékoztatásáról. Vállalkozó köteles szerződéses feladatait úgy teljesíteni, hogy a felújítási munkák végzése csak a legszükségesebb mértékű korlátozást, illetve fennakadást okozza.
3.4 Vállalkozó köteles a szerződés megkötést követő 15 naptári napon belül a szerződés teljesítése során, előre láthatóan beépítésre kerülő építési anyagok minőségi bizonyítványát, vizsgálati jegyzőkönyvét, megfelelőségi nyilatkozatát bemutatni a Megrendelőnek. Amennyiben a beépítendő anyagok tekintetében a fentiekben meghatározottakhoz képest változás áll be, akkor a minőségi bizonyítványokat a Vállalkozónak haladéktalanul be kell mutatnia a Megrendelő részére.
3.5 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő arra jogosult képviselői, és a Megrendelő által meghatalmazottak és a jogszabályok rendelkezései szerint ellenőrzésre jogosultak a munkavégzést bármikor ellenőrizhetik, megvizsgálhatják az előkészítés alatt álló, vagy beépítendő anyagokat, termékeket és berendezéseket. Amennyiben az anyagok, termékek előállítása nem a vállalkozó érdekkörében történik, a Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő a szükségesnek tartott ellenőrzéseket illetve vizsgálatokat elvégezhesse. A Vállalkozó nem hivatkozhat a Megrendelő ellenőrzéseire/vagy annak hiányára, az ellenőrzés elmaradása, vagy a Megrendelő által végzett ellenőrzések nem mentesítik Vállalkozót a szerződés szerinti kötelezettségei alól.
3.6 Amennyiben a Megrendelő által folytatott ellenőrzés azt tárja fel, hogy a munkavégzés, vagy a Vállalkozó által felhasználni, beépíteni kívánt anyagok nem felelnek meg a jelen szerződésben foglaltaknak, a Megrendelő az erről készült feljegyzés megküldésével utasíthatja a Vállalkozót a hiányzó feltételek pótlására, a hibás munkarész kijavítására, vagy újbóli elvégzésére, de meg is tilthatja a nem megfelelő anyagok, termékek felhasználását. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő utasításának az átadás-átvételi eljárásig, vagy az adott munkarész ezt megelőző eltakarásáig nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a hibás teljesítésből eredő jogait gyakorolni.
3.7 A Vállalkozó maga is köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az ezzel kapcsolatos intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni.
3.8 Vállalkozó köteles a munka befejezése után haladéktalanul gondoskodni a hulladék és szennyeződés jogszabályban meghatározott kezeléséről, elszállításáról, illetve eltakarításáról, munkagépek eszközök elszállításról és az eredeti forgalmi rend visszaállításáról.
3.9 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik. Vállalkozó köteles gondoskodni az állag-. a baleset- és a vagyonbiztonságról, és az általa okozott károk helyreállításáról.
3.10 Vállalkozó csak biztonságtechnikailag kifogástalan gépeket üzemeltethet, amelyek zajkibocsátási értékei nem haladják meg a hatályos rendelkezések szerinti zajkibocsátási határértéket.
3.11 Amennyiben a szerződés teljesítése során olyan minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, amelyet a Felek sem a szerződésben, sem más dokumentumban nem rögzítettek, akkor a Vállalkozó köteles a Megrendelőt és a
műszaki ellenőrt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni.
3.12 A Vállalkozó az elkészült munkarészeket csak a Megrendelő műszaki ellenőrének írásos engedélyével takarhatja el. A munkarészek minőségét a Vállalkozónak a jogszabályok szerint igazolnia kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés feltétele. A Vállalkozó a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről legalább három munkanappal korábban telefonon és e-mailben köteles értesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő utasítást adhat bármely, már elvégzett munka feltárására és vizsgálatára, amelyet úgy takart el a Vállalkozó, hogy a fenti rendelkezést figyelmen kívül hagyta. Ilyen esetekben a feltárás költsége a Vállalkozót terheli. Ha vitás az eltakarással kapcsolatos felelősség, a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás költségét ebben az esetben az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.
3.13 Tervezői, vagy jogszabályi előírások megsértésének vélelme esetén a kiegészítő
vizsgálatok költségét, ha az eltérés megállapítást nyer, a vállalkozó téríti meg.
3.14 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterület birtokában a kivitelezés megkezdésének feltétele a burkolatbontási engedélyben és a forgalomtechnikai tervben foglaltak betartása. Ennek megfelelően a munkaterületen a közterületi rendért a munkaterület környezetében élők balesetmentes és zavartalan életkörülményeinek biztosításáért a Vállalkozó felelős.
3.15 A Vállalkozó köteles a munka- és felvonulási területet tisztán tartani, a tevékenységéből származó hulladékot, törmeléket folyamatosan összegyűjteni és elszállítani. Amennyiben a Vállalkozó ezt a kötelezettségét a Megrendelő arra jogosult képviselőjének írásbeli felszólítását követő 24 órán belül sem teljesíti, a Megrendelő jogosult a takarítást a Vállalkozó költségére elvégeztetni.
3.16 A Vállalkozó a kivitelezés során keletkezett károkért felelősséggel tartozik. Az esetleges rongálódásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni.
3.17 Ha az építkezés közelében a kiviteli munka által veszélyeztetett építmények helyezkednek el, a Vállalkozó köteles állagfelvételt készíttetni, és annak egy példányát Megrendelőnek a munkák megkezdése előtt átadni.
3.18 A Megrendelő az estei megrendelésekben rögzíti, hogy a Vállalkozó köteles-e a munkavégzésekről a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint folyamatos építési naplót vezetni. Az építési naplót a Vállalkozó köteles hozzáférhető helyen tartani a munkaterületen, hogy a Megrendelő abba bármikor betekinthessen. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos, valamennyi lényeges adatot és körülményt, és egyéb változtatási igényt az építési naplóban kötelesek egymással közölni. A naplóbejegyzésen keresztül adott – a kivitelezéssel kapcsolatos – megrendelői utasítást a Vállalkozó köteles teljesíteni.
3.19 A munkaterület elkorlátozása, előrejelzése, kivilágítása és a forgalomkorlátozások jelzése a rendőrség és az útinformációs szolgálatok előzetes értesítése a Vállalkozó feladata.
3.20 A jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket a Vállalkozónak kell teljesítenie. A Vállalkozó teljesítésében alvállalkozók működhetnek közre a Kbt. 138. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően. A Vállalkozó az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókért úgy felel, mintha maga tevékenykedett volna.
3.21 A Vállalkozó köteles az alvállalkozóit határidőben, a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 32/A. § –rendelkezéseinek megfelelően fizetni.
3.22 A Vállalkozó az alvállalkozó igénybevételét írásban köteles közölni a Megrendelővel az alvállalkozó nevének, címének és képviselőjének megjelölésével. Ezzel egyidejűleg a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelőnek az alvállalkozó írásos nyilatkozatát, melyben kijelenti és tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel nem áll jogviszonyban és a Megrendelővel szemben semmilyen igénnyel nem élhet. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Munka eredményeképpen létrejövő minden dolgon, beépítésre került anyagon, elemen, szerkezeten nem keletkezik tulajdonjoga az alvállalkozónak és tulajdoni igényt sem támaszthat.
3.23 Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Megrendelő tudomásul veszi, hogy e kötelezettség benyújtására vonatkozóan vállalkozó részéről külön nyilatkozat, vagy igazolás benyújtása nem szükséges.
3.24 Vállalkozó kötelezettsége a teljesítés során legalább 1 fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 2. sor
„Közlekedési építmények szakterület „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember teljesítésbe történő bevonására.
A közbeszerzési eljárásban bemutatott szakértő neve: ……………………………….
A közbeszerzési eljárásban bemutatott szakértő igazolt gyakorlati ideje hónap
3.25 Felek rögzítik, hogy vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata szerint a sürgős kátyúzásra vonatkozó eseti megrendelés esetén a veszély elhárítás elvégzésének időtartama a megrendelés kézhezvételétől számítottan …… munkanap
IV. A Megrendelő kötelezettségei
4.1 Megrendelő köteles a teljesített munka ellenértékét megfizetni.
4.2 A Megrendelő köteles a Vállalkozó számára minden szükséges tájékoztatást, adatot és segítséget megadni ahhoz, hogy a kivitelezési munkák az adott eseti megrendeléseknek megfelelő módon és időben elvégezhetőek legyenek.
4.3 A munkaterületeket a Megrendelő az adott eseti megrendelés átadásával egy időben Vállalkozóval egyeztetett módon köteles átadni. A Vállalkozó köteles a felajánlott, egyes részmunkaterületek átvételére is. A felvonulási területek, és anyaglerakó-helyek biztosítása ezt követően a Vállalkozó feladata.
V. Teljesítési határidő, hatálybalépés, a szerződés keretösszege, a teljesítés helye, átadás-átvétel
5.1 A szerződés a Felek együttes aláírásának napján lép hatályba és 12 hónap időtartamig, illetőleg a nettó 78 740 157,- Ft keretösszeg ezen időtartamon belüli felhasználásának, Vállalkozó részére történő kifizetésének időpontjáig marad hatályban.
5.2 A Felek a 12 hónapos időtartam letelte után a szerződést akkor is teljesítetnek tekintik, ha a nettó 78 740 157,- Ft keretösszeg legfeljebb 30 %-a erejéig ad ki eseti megrendelést a Megrendelő. 30 %-ot meghaladó megrendelés után a Vállalkozó nem élhet elmaradt xxxxxx iránti keresettel.
5.3 Eseti megrendelés a jelen keretszerződés alapján kizárólag a szerződés 12 hónapos időtartama alatt köthető oly módon, hogy az eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidő a keretszerződés időtartamán túlnyúlhat. Az eseti megrendelésben szereplő teljesítési határidő kötbérterhes határidőnek minősül.
5.4 A jelen szerződés teljesítési helye Biatorbágy város közigazgatási területe az eseti
megrendelésben megjelölt konkrét teljesítési helyszín szerint.
5.5 A Vállalkozó az adott eseti megrendelés szerinti kivitelezési munkát a munkaterület átvételétől számítottan a közös helyszíni felmérés során egyeztetettek szerinti határidőben köteles hiánytalanul, és hibátlanul elvégezni, az ütemtervben meghatározottak szerint befejezni, és a Megrendelőnek átvételre felajánlani.
5.6 A Vállalkozó az elkészült munkát, munkarészeket köteles írásban haladéktalanul készre jelenteni és a Megrendelő számára két példányban dokumentálni. Az átvételről szóló értesítéshez mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:
a) a hatályos jogszabályok által előírt megfelelőség-igazolási bizonylatokat vagy nyilatkozatokat,
b) a megvalósult állapotokat feltüntető rajzokat, ábrákat, dokumentumokat,
c) a megrendelő által igazolt felmérési, adott esetben építési naplót,
d) kivitelezői-, felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat.
5.7 A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében köteles az út és járdaépítési illetve felújítási munkák adott utcában történő teljes körű befejezését a Megrendelőnek készre jelenteni, a Megrendelő a készre jelentés kézhezvételét követő 8 munkanapon
belül köteles megkezdeni az átadás-átvételi eljárást, amelynek során a Megrendelő a műszaki ellenőr közreműködését is igénybe veszi.
5.8 A Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárás során felfedezett hibákat, az elkészült munkák minőségével kapcsolatos észrevételeit, továbbá az ezek vonatkozásában érvényesíteni kívánt szavatossági igényeit a 3.17. pontban meghatározottak szerint rögzíteni. A Megrendelő a feladat részét képező munkák átvételét megtagadhatja 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban Ptk.) meghatározott korlátozásokkal, illetve jogfenntartással élhet.
5.9 A Felek rögzítik, hogy az építési naplóba bejegyzésre jogosultak: Felek 10. pontban
meghatározott közreműködői.
5.10 Vállalkozó a hibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a jelen szerződés szerinti hibaelhárítási határidőn belül megszüntetni. A Megrendelő a kivitelezés során észlelt és jelzett hibás teljesítés kijavításig a vállalkozói díj fizetésével nem esik késedelembe.
5.11 Utólag felmerülő munkák elvégzésére vonatkozó igényt csak külön eseti megrendelés
alapján, a Megrendelőnek a jelen szerződés aláírására jogosult képviselője támaszthat.
5.12 A Megrendelő az eseti megrendelésben írhatja elő, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárásától számított egy éven belül utó-felülvizsgálati eljárásra sor kerül-e A Megrendelő az utó-felülvizsgálati eljárás időpontjáról köteles a Vállalkozót legalább 10 nappal korábban értesíteni.
5.13 Az utó-felülvizsgálati eljárásban a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel az észlelt hibákról, hiányosságokról. A Vállalkozó a hibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles szerződés szerinti hibaelhárítási határidőn belül megszüntetni.
VI. A vállalkozói díj és a fizetési feltételek
6.1 A vállalkozói díj alapjául szolgáló egységárakat a jelen szerződés 1. sz. melléklete az Egységárgyűjtemény tartalmazza. Amennyiben olyan munkanem elvégzése válik szükségessé, aminek nincs elfogadott egységára, a munkanem egységáráról a felek a Megrendelő műszaki ellenőrének bevonásával megállapodnak.
6.2 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 6.1. pontja szerinti vállalkozói díj rögzített összeg.
Az egységáraknak tartalmaznia kell többek között az anyagárat, a munkabéreket és járulékait, a teljesítéshez szükséges létesítmények, felvonulások költségeit, a munkaterület őrzési, a munkák megóvási költségét is.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a fentieken kívül magába foglalja a közterületen és a szomszédos épületekben esetlegesen okozott károk helyreállítási költségét, a munkákhoz szükséges vizsgálatokat, a szakfelügyeleti díjakat és a többletmunkák költségét.
6.3 Megrendelő az előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az adott eseti megrendelésre vonatkozó általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegig. Az előleggel az adott eseti megrendelésre vonatkozó végszámlában szükséges elszámolni.
6.4 Az egyes eseti megrendelés szerinti munkarészek kivitelezési munkáinak befejezését és átvételét követően a Megrendelő részszámla (a jelen szerződés keret- megállapodásos jellegéből adódóan részszámla, de a részfeladat szempontjából végszámla) benyújtására lehetőséget biztosít.
6.5 A Vállalkozó számlája csak a már elkészült munkát tartalmazhatja. A teljesítési igazolást kiadására csak akkor kerülhet sor, ha a Vállalkozó az esetlegesen felmerült és elrendelt pótmunkákat, többletmunkákat, valamint az esetleges minőségi hibák, hiányosságok kijavítását is elvégezte.
6.6 Számlázásra a Vállalkozó akkor jogosult, ha a Megrendelő a munkát a műszaki ellenőr javaslata alapján teljesítésigazolással átvette. A számla benyújtásának feltétele a sikeres átadás-átvételi eljárásról készült, és a hiánytalan átvételt igazoló jegyzőkönyv mindkét fél által aláírt példányának a számlához csatolása.
6.7 A Vállalkozó – a szerződés keretszerződéses jellegére tekintettel - részszámlázásra jogosult. A részszámlák benyújtására vonatkozó feltételeket az eseti megrendelésekben határozzák meg a felek. Az eseti megrendelésben meghatározott mértékű (rész)számláját – eseti megrendelésenként külön-külön - az adott eseti megrendelésben szereplő teljesítési mérföldkőre vonatkozó sikeres műszaki átadás- átvételt követően a Megrendelő által kibocsátott teljesítésigazolás birtokában nyújthatja be a Vállalkozó.
6.8 Ha a Megrendelő a számlát, vagy annak egy részét kifogásolja, akkor az erről szóló értesítést követően a Vállalkozó köteles haladéktalanul új számlát kibocsátani a nem vitatott tételekről. A vitatott tételekről a Megrendelő és a Vállalkozó egyeztetni köteles.
6.9 A jelen szerződésben meghatározott módon igazolt számla ellenértékét a Megrendelő a Kbt. 135. § (1) (3), (5)-(7) illetve (10)-(11) bekezdési, illetve a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdései, valamint a 322/2015. (X. 30.) kormányrendelet 32/A. § rendelkezései szerint egyenlíti ki.
6.10 Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik.
6.11 A Felek a számlázás, illetve a teljesítésigazolás kapcsán kötelesek fokozottan együtt működni.
VII. A szerződésszegés és következményei, szerződést biztosító mellékkötelezettségek
7.1 A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha
a) nem- vagy késedelmesen teljesít,
b) hibásan teljesít,
c) a jelen szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős.
7.2 A Megrendelő szerződésszegést követ el, ha
a) késedelmesen adja meg a Vállalkozó számára a szükséges tájékoztatást, adatot és segítséget, amely a kivitelezési munkák részletes ütemtervének összeállításához szükséges,
b) a jelen szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Megrendelő felelős.
7.3 A késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a késedelem, vagy a hibás teljesítés kijavításának időtartamára naponta az eseti megrendelés szerinti vállalkozási díj ÁFA nélkül számított ellenértékének 0,50 %-át köteles megfizetni kötbérként az ajánlatkérőnek. A kötbér összegét a Megrendelő a kifizetésre kerülő számla összegébe a Ptk. szerint beszámíthatja, a számla összegét a kötbér összegével csökkentheti.
A kötbér maximális értéke a napi kötbér húszszorosa. Ha a késedelem, vagy a hibás teljesítés esetén a kijavításának időtartama meghaladja 20 napot, a Megrendelő az adott estei szerződést meghiúsultnak tekintheti.
7.4 A megrendelői késedelem esetén a Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamat
megfizetésére köteles.
7.5 Nem teljesítés, illetőleg meghiúsulás esetén a kötbér mértéke az eseti megrendelések nettó díja 20 %-a, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő kötbérszámlájának kézhezvételét követő 30 napon belül köteles a Megrendelő számlájára átutalni.
Ha az eseti megrendelések teljesítése során három alkalommal meghiúsulás áll be, akkor a Megrendelő a jelen keretszerződést meghiúsultnak tekinti és 7.000.000,- Ft összegű meghiúsulási kötbérre tarthat igényt.
VIII. Szavatosság, jótállás, felelősségbiztosítás
8.1 A Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákra az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM– IpM–KM–MÉM–KVM rendelet szerinti illetve fenti rendelet hatálya alá nem tartozó munkákra a jogszabályban meghatározott alkalmassági időtartammal azonos időtartamra szavatosságot vállal. A szavatosság kezdő időpontja az átadás- átvételi jegyzőkönyv aláírásától kezdődik.
8.2 A Vállalkozó a jótállási és szavatossági kötelezettsége teljesítése során köteles a hibajavítást a bejelentéstől számított három munkanapon belül megkezdeni és a bejelentéstől számított tizenöt naptári napon belül befejezni.
8.3 A Vállalkozó köteles a más gyártók által vállalt, és a 8.1. pontban meghatározottnál kedvezőbb mértékű jótállást köteles a Megrendelő részére továbbadni.
8.4 A Vállalkozót a jelen szerződés teljesítése során hónap időtartamra jótállást
vállal. A garanciális időszak kezdő időpontja az eredményes átadás- átvételi
jegyzőkönyv aláírásának időpontja.
8.5 A Vállalkozó köteles a saját költségén biztosítékot nyújtani kizárólag abban az esetben, amennyiben az eseti megrendelés tárgya út és/vagy járda építése, vagy út és vagy járda felújítása. A Felek a jótállási és szavatossági kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot (a továbbiakban:
„Biztosíték”) kötnek ki. A Vállalkozó a Biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint köteles rendelkezésre bocsátani, azzal, hogy a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a Biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
Felek rögzítik, hogy a Biztosíték jogosultja a Megrendelő.
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján a Biztosíték rendelkezésre álló összege az érvényesített követelés kielégítésével csökken, Vállalkozónak nincs a Biztosítékokra vonatkozó feltöltési kötelezettsége.
A Biztosíték – az eljárást megindító felhívással összhangban – figyelemmel a Kbt. 134.
§ (6) bekezdés a) pontjára nyújtható:
• óvadékként az előírt pénzösszegnek Megrendelőnek a vezetett,
…………………………… számú forint számlájára történő befizetésével / átutalásával, vagy
• pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető
kezesség biztosításával, vagy
• biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel.
A Biztosíték összege az Eseti megrendelés szerinti ÁFA nélkül számított vállalkozási díj 3,5 %-a. A Vállalkozó a Biztosítékot az adott eseti megrendelésre vonatkozó Jótállási Időszak kezdő napján köteles átadni a Megrendelő részére.
Amennyiben a Vállalkozó a Biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, kezesség vagy kötelezvény nyújtásával biztosítja, úgy a Biztosítéknak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:
• a Megrendelő vagy az általa megjelölt személy, mint kedvezményezett
részére szól;
• a Biztosítékból származó igények – a Bank előzetes hozzájárulása nélkül – nem
engedményezhetők és nem átruházhatók;
• a Biztosítékot kiállító hitelintézet vagy biztosító társaság Magyarország
területén pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosult;
• tartalmazza a kiállító visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettségvállalását a kedvezményezett általi első felszólítástól számított legfeljebb 5 (öt) banki nap alatti fizetésre.
A Biztosítékot kiállító nem jogosult az alapjogviszony vizsgálatára, illetve a Vállalkozót az alapjogviszony alapján megillető bármilyen kifogásolás érvényesítésére, továbbá lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, továbbá arról is, hogy a Vállalkozónak a Szerződésből vagy azzal kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő, a Megrendelővel szembeni követeléseit érvényesítse. A Biztosítékot kiállító a Biztosíték érvényesítésére vonatkozó kedvezményezetti fizetési felszólítást nem kötheti semmilyen olyan formai követelményhez, amely a kedvezményezett érvényesítési jogát korlátozza, ide nem értve a Biztosíték lehívására vonatkozó szabályszerű aláírás igazolására vonatkozó követelményeket.
Felek rögzítik, hogy készfizető kezesség esetében a Biztosítékra vonatkozó okirat a feltétel nélküliség tekintetében eltérően rendelkezhet, ez azonban nem akadályozhatja meg kedvezményezettet a Biztosíték lehívásában.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Jótállási Időszak alatt a jótállás vagy szavatosság körébe eső hiba keletkezik, úgy a kedvezményezett megfelelő határidő tűzésével felhívja a Vállalkozót a hiba kijavítására. Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, úgy a kedvezményezett jogosult a hibát mással kijavíttatni és az ezzel kapcsolatos költségeket, valamint a felmerült károkat a Biztosíték terhére érvényesíteni, amely nem zárja ki a határidő eredménytelen leteltére vonatkozó késedelmi kötbér követelését.
A kedvezményezett a Biztosítékot csak a követelésének megfelelő összeg erejéig veheti igénybe. A Biztosíték nyújtása nem korlátozza a Vállalkozó kötelezettségeit a Biztosíték összegére vagy időtartamára.
A Biztosítéknak a Jótállási Időszak alatt folyamatosan fenn kell állnia a Jótállási Időszak lejártának a napjáig, abban az esetben is, ha a Jótállási Időszak a jogszabály alapján újból indul vagy nyugvással meghosszabbodik. A biztosítéknak a garanciális időszak lezárást követő 30. nap 24:00 óráig kell érvényben maradnia.
8.6 Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelőt minden olyan veszteséggel, kárral és követeléssel szemben, amely a jelen Szerződés kapcsán Megrendelőnek, illetve harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.
Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésben meghatározott munkákra kivitelezői (építésszerelési) felelősségbiztosítással rendelkezik, vagy legkésőbb az első munkaterület átadásakor rendelkezni fog, és azt a jelen Szerződésben foglalt munkálatok befejezéséig hatályban tartja. A felelősségbiztosítási kötvény másolata jelen Szerződés mellékletét képezi.
Amennyiben Vállalkozó megszünteti a biztosítást, vagy a Szerződés időtartama alatt az egyéb módon megszűnik, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani
IX. A szerződés módosításával, megszűnésével kapcsolatos rendelkezések
9.1 Felek a szerződést, közös akarattal írásban a kizárólag a Kbt. 141. §-a szerinti esetekben, az ott meghatározott feltételek szerint módosíthatják.
9.2 Felek rögzítik, hogy a Szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül a Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontja alapján – módosul az alábbi esetekben:
• Felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával;
• Felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával; amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.
9.3 A Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással azonnali hatályú felmondással megszüntetheti a Szerződést – a Szerződés egyéb részeiben foglaltakon túl – az alábbi esetekben is:
9.3.1 ha a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy ismételten szerződésszegést követ el;
9.3.2 ha a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, vagy felszámolják, végelszámolás alá kerül, illetve az illetékes bíróság elrendeli a kényszertörlését;
9.3.3 ha a Vállalkozó felelősségbiztosítása a Szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt mérték vagy terjedelem alá csökken;
9.3.4 a Vállalkozó, alvállalkozója a Megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr jóváhagyása hiányában végez a Szerződés szerint megrendelői döntési jogkörbe tartozó feladatokat;
9.3.5 a Vállalkozó nem a Szerződésben foglalt határidőben tesz eleget az Megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr felé értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetőleg alvállalkozója vagy közreműködője bármely módon akadályozza, késlelteti, vagy ellehetetleníti a Megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását;
9.3.6 amennyiben Vállalkozó nem jelenik meg Megrendelő által kitűzött Xxxxxxxxxxxx
átadás-átvételkor;
9.3.7 amennyiben Vállalkozó adott munkarész szerződésszerű teljesítésével Megrendelő által ellenjegyzett sávos ütemtervben foglaltaktól 30 nappal eltér;
9.3.8 a Vállalkozó nem a jogszabályban és a Szerződésben foglaltak szerint tesz eleget az Építési Napló vezetési, illetve egyéb dokumentációs kötelezettségének;
9.3.9 a késedelmi kötbér mértéke eléri a Szerződés szerinti maximumot, vagy amennyiben a hiba a póthatáridő elteltét követő 30 napon nem történik meg;
9.3.10 ha a Szerződés megkötését követően jut a Megrendelő tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a Közbeszerzési Eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a Közbeszerzési Eljárásból;
9.3.11 a Szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős vagy az
érdekkörébe esik;
9.3.12 ha Vállalkozó nem vonja be a teljesítésbe a jelen Szerződés 4.12. pontjában rögzített végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembereket.
9.4 A Megrendelő – súlyos szerződésszegésre tekintet nélkül – azonnali hatállyal
megszüntetheti a Szerződést, ha
9.4.1 feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
9.4.2 a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
9.4.3 az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.
9.5 A Megrendelő azonnal hatállyal felmondja a Szerződést, ha
9.5.1 a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
9.5.2 a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
9.6 A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása esetén a Felek között elszámolási kötelezettség jön létre, amelynek keretében a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói feladatokkal arányos részét megfizetni. A Felek között a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás időpontját megelőzően el nem számolt Vállalkozói teljesítések közül kizárólag azok kerülhetnek a Vállalkozó részére kifizetésre, amelyek szerződésszerű teljesítését a Megrendelő az általa kiállított Teljesítésigazolásban igazolta.
9.7 Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény beállta esetén a Megrendelő megítélése szerint az addig teljesített építési munkák önmagukban nem használhatóak, vagy a Beruházás folytatására nem vagy csak jelentős többletráfordítással alkalmasak, a Megrendelő az azonnali hatályú felmondás helyett dönthet az elállás mellett, amely a Szerződést a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szünteti meg, és a Vállalkozó köteles saját költségén az addigi munkarészek elbontására, elszállítására, és az addig kifizetett Vállalkozói Díj visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatályú felmondásra vonatkozó szabályokat az elállásra is alkalmazni kell.
9.8 A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek a Szerződés idő előtti megszűnéséből eredő, és más úton meg nem térült, hitelt érdemlően igazolt teljes kárát.
9.9 Mentesül Vállalkozó a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem Megrendelő nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, valamint, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. Vis maior esetén a vis maior beálltáról Vállalkozó Megrendelőt haladéktalanul értesíteni köteles.
9.10 Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarországon jellemzően előforduló időjárási körülményeket, amelyek a Kivitelezést az általában elvárhatóság vizsgálata mellett érdemben nem akadályozzák.
9.11 Amennyiben Vállalkozó vis maior körébe tartozó ok miatt átmenetileg nem képes a jelen Szerződésben foglalt valamely kötelezettségének eleget tenni, az esemény bekövetkezését követő 5 munkanapon belül írásban, igazolhatóan köteles értesíteni az eseményről Megrendelőt. Amennyiben az értesítést követően Megrendelő elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kötelezettség teljesítése a vis maior állapot fennállásának teljes időtartamára felfüggesztésre kerül, amely felfüggesztés időtartamával az érintett határidők meghosszabbodnak. Az ilyen írásbeli értesítés elmulasztása esetén a mulasztó Fél viseli a késedelem következményeit. Amennyiben szélsőséges időjárási viszonyokkal együtt járó elemi csapásra (pl. özönvízszerű esőre,
tornádóra) mint vis maiorra hivatkozik Vállalkozó, akkor az ilyen vis maior tényét megfelelő szakértelemmel rendelkező és Megrendelő által kifejezetten, írásban elfogadott harmadik személlyel (pl.: Országos Meteorológiai Szolgálat) igazolni kell.
9.12 Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az általa képviselt gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. A Szerződést Megrendelő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, illetve jogosult attól elállni, ha Vállalkozó már nem minősül átlátható szervezetnek, vagy e pont szerinti nyilatkozata valótlannak bizonyul.
X. A Felek közreműködői
10.1 A megrendelő teljesítésigazolásra jogosult kapcsolattartója: Biatorbágy Város Polgármestere Xxxxxxx Xxxxxx.
Értesítési cím: 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/A.
e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
A megrendelő helyszíni kapcsolattartója:
Név:
Értesítési cím:
Telefon:
e-mail:
10.2 A Vállalkozó kapcsolattartója:
Név: ……………………………………………..
Értesítési cím: …………………………………………………………………………….
Telefon/fax: +36 …………………………………..
e-mail: ………………………………………………
10.3 A Megrendelő műszaki ellenőre: Név:
Értesítési cím:
Telefon:
e-mail:
10.4 Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Név: ………………………………………………………..
Értesítési cím: ……………………………………………………………………..
Telefon/fax: +36 …………………………………….
e-mail:
XI. Egyéb rendelkezések
11.1. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű, a jelen szerződés aláírásával megadja a visszavonhatatlan meghatalmazását (felhatalmazását) arra vonatkozóan, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül [Kbt. 136.§ (2) bekezdés].
11.2. Ha a Megrendelő a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadja (ideértve azt is, ha az átadás-átvételi jegyzőkönyvet aláírja), a szerződésszegésből eredő igényeit - akár kifejezett jogfenntartás hiányában - később is jogosult érvényesíteni.
11.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési munkák teljes időtartamában a saját munkavállalóival kapcsolatos minden munkavédelmi kötelezettségének eleget tesz a munkavédelemről szóló jogszabályokban és biztonsági szabályzatokban, valamint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglalt rendelkezéseknek. A tevékenység végzéséhez szükséges a jogszabályokban meghatározott egyéni védőeszközök biztosítása a Vállalkozó kötelessége.
11.4. A Vállalkozó a szerződés teljes tartama alatt köteles a munkavállalóira vonatkozóan olyan munkahelyi baleset, és rokkantságbiztosítást kötni, amely bármely munkavállalójának, bármely követelését fedezi. A Vállalkozó köteles erre az alvállalkozói figyelmét felhívni. Vállalkozó helyszínen dolgozó műszaki vezetője felelős a munkabiztonsági szabályok betartatásáért, folyamatos ellenőrzéséért. A Vállalkozó az alkalmazottait érő minden munkabalesetet saját hatáskörben köteles bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartani.
11.5. A Vállalkozó
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
11.6. A munkabiztonsági szabályok ismertetése, rendszeres munkavédelmi oktatások megtartása a Vállalkozó feladata, melyet saját költségén köteles elvégezni, és azt minden esetben dokumentálnia kell. A Megrendelő képviselője, előzetes bejelentés nélkül is jogosult a dokumentumok megtekintésére. A munkaeszközök biztonságos állapotának fenntartása, annak folyamatos ellenőrzése a Vállalkozó feladata.
11.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglaltakat az Állami Számvevőszék, Biatorbágy Város Önkormányzata, valamint a jogszabályban ellenőrzésre feljogosított egyéb szervek ellenőrizhetik.
11.8. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően megismert valamennyi, a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges adatot, tényt, információt és jogilag kőtelező dokumentumot.
11.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni, különös tekintettel a Kbt. Negyedik Részében foglaltakra.
11.10. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során a másik fél tudomására jutott valamennyi információ üzleti titkot képez. A Vállalkozó a rendelkezésére bocsátott adatokat, dokumentumokat, illetve egyéb tudomására jutott információt a jelen szerződés keretén kívül nem használhatja fel, azokat a Megrendelő érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelheti, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki, kivéve, ha erre írásbeli felhatalmazást kap. A Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség a jogszabály alapján nyilvános (vagy harmadik személy által megismerhető) adatokra nem terjed ki.
11.11. Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
11.12. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy e jogvitát az Budaörsi Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék elé kell utalni.
11.13. Mellékletek:
1. számú melléklet: Egységárgyűjtemény
2. számú melléklet: Feladat-meghatározás
3. számú melléklet: Eseti megrendelés - minta
Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány illeti a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót.
…………………, 2024. év ………………. hó ….. | Biatorbágy, 2024. év …………. hó ….. |
…………………………………… Vállalkozó …………………………………….(cégnév) …………………………………………. (képviseli) | …………………………………… Megrendelő Biatorbágy Város Önkormányzata Xxxxxxx Xxxxxx polgármester |
Pénzügyi ellenjegyző:
……………………………………
Xxxxxxx Xxxxxxx pénzügyi osztályvezető Jogi ellenjegyző:
…………………………………… xx. Xxxxx Xxxxxx jegyző
Műszaki ellenjegyző:
.……………………………………
Xxxx Xxxxx műszaki osztályvezető