Contract

TRANS-SPED BESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) alkalmazandók minden anyag, eszköz vagy szolgáltatás beszerzése tárgyában kötött adásvételi, megbízási, bérleti vagy vállalkozási típusú Szerződésre (amely „Keretszerződés”, „Szerződés”, “Bérleti Szerződés” vagy „Egyedi Szerződés”), valamint Megrendelésre („Megrendelő”), amelyet a Trans-Sped Kft. Logisztikai Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Trans-Sped), mint Vevő, Megbízó, Bérlő vagy Megrendelő köt a Keretszerződés, Bérleti Szerződés, Szerződés, Egyedi Szerződés, vagy a Megrendelő tárgyát képező, Szolgáltatást nyújtó Partnerrel (továbbiakban: Partner), együttesen „Felek”, külön- külön: „Fél”).

Az ÁSZF mindenkor hatályos rendelkezései a Szerződés vagy/Megrendelés elválaszthatatlan részét képezik, azokkal együtt kezelendők. Ha a Szerződés és az ÁSZF szövege között ellentmondás merül fel, úgy elsődlegesen a Szerződésben foglaltakat kell irányadónak tekinteni. A Szerződésben foglaltak teljesítése során a Felek kifejezetten kizárják a Partner általános szerződési feltételeinek, vagy annak egyes pontjainak alkalmazását.

1. A Szerződés létrejötte, szerződéses jognyilatkozatok

A Szerződés a mindkét Fél általi aláírásával jön létre.

A Szerződés abban az esetben is létrejön a Felek között, ha a Partner ajánlata alapján a Trans-Sped arra elfogadó nyilatkozatot tesz írásban, vagy Megrendelőt küld a Partner részére az ajánlat szerinti tartalommal. Ez esetben a szerződés az elfogadó nyilatkozat, vagy a Megrendelő a Partner részére történő az ÁSZF 2. pontja szerinti kézbesítésével jön létre.

Keretszerződés esetén a keretszerződés alapján történő egyes lehívásokat a Partner részére történő megrendelés („lehívó megrendelés”) megküldésével kezdeményezi. A lehívó megrendelés a Felek közötti szerződés részét képezi.

A Partner a lehívó és az eseti Megrendelő elfogadására vonatkozó visszajelzést a Trans-Sped

megrendelőjének kézhez vételétől számított 2 (kettő) munkanapon belül köteles írásban megtenni.

Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek szerződésben nevesített kapcsolattartóinak,

kapcsolattartási címeinek, pénzforgalmi számláinak és bármelyik Fél egyéb adatainak megváltozása. Ezen változásokról az érintett Fél a másik Felet a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül köteles értesíteni, melyről a másik Fél köteles visszaigazolást küldeni. A másik Fél visszaigazolásának hiányában az értesítés az ÁSZF 2. xxxxxx szerint hatályosul.

A Trans-Sped ajánlatkérése - ideértve a pályázati kiírásokat is - jelen ÁSZF tartalmával együtt minősül ajánlattételi felhívásnak, illetőleg a Szerződés/Megrendelés jelen ÁSZF tartalmával együtt alkotja az ajánlat elfogadását.

2. Értesítések

A Felek közti bármely, a Szerződéssel/Megrendeléssel kapcsolatos értesítést, jognyilatkozatot postai úton, ajánlott vagy tértivevényes levél vagy elektronikus levél útján kell megtenni („értesítés”).

A kézbesítési címeket a Szerződés/Megrendelés tartalmazza. A kézbesítési címre postázott értesítés a kézbesítés időpontjával vagy az értesítésben megjelölt más, későbbi időponttal hatályosul. Az értesítést az alábbi időpontokban kell megtettnek és kézbesítettnek tekinteni:

⮚ személyes átadás esetében az átadás megtörténtét igazoló irat ellenében, az irat átadásának napjával;

⮚ tértivevényes postai küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett átvétel napjával;

⮚ ajánlott postai küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon;

⮚ elektronikus levél esetén abban az időpontban, amikor az elektronikus levél a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem ellenőrizhető esetekben a küldést követő napon.

⮚ Minden olyan esetben, ahol a Trans-Sped részéről jelen szerződés pontjaira hivatkozással felszólítás, szerződéstől vagy rendeléstől való elállás, reklamáció, vagy teljesítési felszólítás történik, a levelet kapó félnek, a levél érkezését és olvasását is, válaszlevélben igazolnia kell.

A Szerződésben/Megrendelésben megjelölt kézbesítési címre postázott értesítés kézbesítettnek tekintendő akkor is, ha a posta a „címzett ismeretlen" vagy „nem kereste" jelzéssel azt a feladónak visszajuttatja. Ezekben az esetekben a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon a postai küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni. Amennyiben a címzett a megküldött

értesítés átvételét megtagadja, az értesítés közöltnek tekintendő a megtagadás napján.

3. A teljesítés időpontja, késedelem

A Partner a Szerződésben/Megrendelésben meghatározott teljesítési határidőn belül köteles a teljesítés helyén szerződésszerűen teljesíteni. A Partner előteljesítésre csak akkor jogosult, ha az előteljesítésre vonatkozó igényét a Trans-Sped előzetesen írásban elfogadta.

Amennyiben a Partner a Szerződés/Megrendelés szerinti kötelezettségének nem tud a teljesítési határidőig maradéktalanul eleget tenni, az erről való tudomásszerzést követően késedelem nélkül, a teljesítési határidő leteltét megelőzően köteles a Trans-Sped -t értesíteni, és a teljesítés várható időpontját az értesítéssel egyidejűleg jelezni. A Partner az értesítés elmulasztásával okozott kárért, beleértve a Trans-Sped elmaradt hasznát is, teljeskörűen felel. Késedelmes teljesítés esetén a Partner késedelméből eredő minden esetlegesen felmerülő kár vagy költség a Partnert terheli. Amennyiben a Partner a teljesítési határidőt vagy – amennyiben van ilyen – a Trans-Sped által elfogadott, módosított teljesítési határidőt elmulasztja és ezáltal nem teljesít szerződésszerűen, az ÁSZF 8. pontja szerinti késedelmi kötbér fizetésére köteles. A teljesítési részhatáridőkre vagy a Felek által közvetlen egyeztetés útján egyedileg megállapított teljesítési határidőkre is fennáll a kötbérfizetési kötelezettség.

Amennyiben a Partner késedelme a Szerződésben foglalt eredeti vagy a Trans-Sped által elfogadott módosított teljesítési határidőtől számított 20 (húsz) naptári napot meghaladja, a Trans-Sped Kft. jogosult a teljesítést visszautasítani és a Szerződéstől/Megrendeléstől elállni, valamint a teljesítés elmaradása esetére kikötött meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Emellett jogosult a szerződéssel elérni kívánt cél megvalósítása érdekében harmadik személlyel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti fedezeti szerződést kötni, valamint a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbért meghaladóan a Szerződésben és a fedezeti szerződésben kikötött ellenérték közötti különbség, továbbá a fedezeti szerződés megkötéséből eredő költségek megtérítését követelni a Partnertől. A Partner köteles e felett megtéríteni a Trans-Sped szerződésszegésből eredő esetleges további kárát. Részteljesítés elfogadása esetében elállás helyett a Trans-Sped a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult a fenti jogkövetkezmények alkalmazása mellett.

Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Partner a teljesítésre vonatkozó kötelezettségét az esedékességkor csak olyan számottevő késéssel tudja teljesíteni, hogy emiatt a teljesítés a Trans-Sped-nek már nem áll érdekében, a Trans-Sped jogosult a teljesítést visszautasítani vagy a szerződéstől elállni és a kárainak megtérítését követelni. Részteljesítés esetében elállás helyett a Trans-Sped a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult a fenti jogkövetkezmények alkalmazása mellett.

Ha a Trans-Sped a teljesítési határidőben vagy az elfogadott módosított teljesítési határidőben a Partner teljesítését indokolatlanul visszautasítja, úgy a Partner a határidő elmulasztásáért felelősséggel nem tartozik.

4. A teljesítés formája és minősége

Partner az áru átadás-átvételével egyidejűleg köteles Trans-Sped részére átadni az áru származását, minőségét tanúsító műbizonylatot, jegyzőkönyveket, gyártóművi bizonylatokat és az áru rendeltetésszerű használatához, karbantartásához, javításához szükséges tájékoztatást tartalmazó okmányokat, dokumentációt (pl. használati utasítás, érvényes garancia jegy), továbbá más, a Szerződésben/Megrendelésben hivatkozott dokumentációt.

A Partner kötelezettséget vállal arra, és kizárólagosan felel azért, hogy a Szerződés/Megrendelés szerinti kötelezettségeit a szükséges szakértelemmel és legnagyobb gondossággal, legjobb tudása szerint, a Trans-Sped szakmai és gazdasági szempontjainak messzemenő figyelembevételével, valamint a magyar jogszabályok és szabványok, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági előírások és szokások betartásával kezeli, illetve teljesíti.

A Partner felelős a Szerződésben/Megrendelésben vállalt minden kötelezettségének szerződésszerű teljesítéséért, és felel az alkalmazott eszközök, módszerek, technikák, technológiák, sorrendek, eljárások, a felhasználásra kerülő anyagok, berendezések, készülékek, továbbá az általa igénybevett szolgáltatások alkalmasságáért és minőségéért is, függetlenül attól, hogy azokat saját maga, vagy alvállalkozója, esetleg más, bevont harmadik személy alkalmazza, használja fel, illetve építi be.

5. Szavatosság, hibás teljesítés

A Felek kötelesek a Szerződésben/Megrendelőn meghatározott valamennyi kötelezettségüknek eleget tenni. A Partner felelősséggel tartozik kötelezettségei szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés megfelelőségéért, valamint a teljesítés szerződéses célra való alkalmasságáért.

A Partner kötelezettségeit a szerződésben foglalt eltérő rendelkezés hiányában a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal, jó minőségben, hibátlanul és hiánytalanul, határidőre köteles teljesíteni.

A Partner hibásan teljesít, ha a teljesítéskor a Szerződés/Megrendelő tárgyának mennyisége vagy minősége nem felel meg a szerződésben/megrendelőn meghatározott mennyiségnek és minőségnek, illetve, ha a szerződés/megrendelő tárgyának minősége nem felel meg a rá vonatkozó szabványban vagy egyéb jogszabályban meghatározott követelményeknek, vagy alkalmatlan a szerződéses célra.

Xxxxxxxxxx hiba esetén a Partner köteles saját költségén a hiányzó szolgáltatást a Trans-Sped által jóváhagyott határidőn belül pótolni, minőségi hiba esetén pedig a hibát ésszerű határidőn belül kijavítani – ezen határidőről a Felek egyeztetnek -, vagy pedig a hibás anyagot, eszközt kicserélni, illetve a szerződésben/megrendelőben foglalt feladatait hibátlanul újra elvégezni.

A hibátlan teljesítés megtörténtéig a Trans-Sped a megküldött számlát nem köteles kifizetni, a számla fizetési határideje a hibátlan teljesítésig eltelt napok számával meghosszabbodik.

6. Ellenőrzés

6.1. Áru esetében

Az áru átvételét követően a Trans-Sped a mennyiségi ellenőrzést és a minőségi vizsgálatot haladéktalanul, de legkésőbb az áru átvételtől számított 5 (öt) munkanapon belül megkezdi.

Ha a Trans-Sped mennyiségi vagy minőségi hibát nem észlel, cégszerűen aláírva a Partner részére eljuttatja a teljesítési igazolást. Amennyiben a Trans-Sped az ellenőrzés során minőségi vagy mennyiségi hibát tár fel, a Trans-Sped nem fogadja el a teljesítést, a hibáról jegyzőkönyvet vesz fel, és a hibát a jegyzőkönyv Partner részére történő megküldésével haladéktalanul közli.

Az áru tulajdonjoga az áruátvételt igazoló dokumentumok jelen szerződésben rögzített módon történő leigazolása után száll át Trans-Sped-re.

Felek megállapodnak abban, hogy a fuvarparitástól függetlenül, az áruk tételes átvétele és minőségi ellenőrzése Trans-Sped megrendelésen megadott telephelyén, a beérkezést követően fog megtörténni. Trans-Sped esetleges kifogásait ezt követően teszi meg, az okokat dokumentálja.

Az áruk csomagolásának minősége meg kell, hogy feleljen a mindenkori EU-s előírásoknak, valamint a tovább értékesítésre, és szállításkori, és tároláskori állagmegőrzésre alkalmasnak kell lennie.

6.2. Az áruk átvétele

Az áruval kapcsolatos kárveszély és költségek viselésének kötelezettsége a szerződésszerűen teljesített áruk paritás szerinti, mennyiségi átadásának időpontjában száll át a Trans-Sped-re. A Partner hibás teljesítése esetén az ilyen árukat Trans-Sped nem köteles átvenni. Felek megállapodnak abban, hogy bizonyos esetekben az áru jellegének megfelelően szemrevételezéssel történő áruátvétel történik csak. (konténer kinyitás nélküli, rakat, raklap stb.) vagy a Trans-Sped az árukat a Partner jelenlétében csomagolási egységekre, darabszám szerint veszi át a szállítólevélen vagy CMR-en. A szállítást kísérő dokumentumok Trans-Sped általi leigazolása, és az áru átadása tekintendő a birtokbaadás, -vétel időpontjának.

Az áruk átvételekor jelentkező mennyiségi, illetve szemrevételezéssel, más érzékszervvel vagy mérőeszközzel közvetlenül azonosítható mennyiségi és/vagy minőségi kifogásait a Trans-Sped köteles a lehető legrövidebb ésszerű időn belül, amennyiben lehet helyben vagy elektronikus vagy postai levél útján közölni a Partner képviselőjével, melyet helyben történő közlés esetén a szállítási dokumentumon (szállítólevélen, CMR-en) jelez, amit a Partner képviselője köteles ez esetben a helyszínen leigazolni, vagy a maga álláspontját írásban rögzíteni, míg az elektronikus vagy postai levél útján küldött kifogásra haladéktalanul válaszolni.

A Trans-Sped csak az egyes konkrét megrendelésében meghatározott mennyiségű, szerződésszerűen leszállított áruk átvételére köteles.

Partner az áruk nyomon követhetőségéhez szükséges bizonylatokat, szállítólevelet, CMR-t, köteles átadni Trans-Sped-nek.

Amennyiben az áruk forgalmazásához szükséges vagy a Szerződésben/Megrendelésben egyébként megállapodott vizsgálati eredmények vagy minőségi bizonylat hiány áll fenn, a Trans-Sped az adott szállítást hibásnak tekinti, és az áru átvételét megtagadhatja, új, külön kezelt szállítást kérhet, melynek mindkét Félnél jelentkező többletköltségei a Partnert terhelik.

A Szerződésben, illetve a Megrendelésben meghatározott áruminőségtől, kiszereléstől, csomagolástól, rögzített paraméterektől, termékspecifikációtól (árufelismerő és jelölő eszközöktől, EAN) a Partner nem térhet el. Partner vállalja, hogy a Trans-Sped ellátásbiztonsága érdekében, ha áruátadásnál minőségi vagy mennyiségi eltérést realizál, akkor arról haladéktalanul értesíti a Trans-Sped beszerzési osztályát és a probléma megoldására javaslatot tesz. Ennek minimálisan ki kell terjednie a megrendelt minőségű és mennyiségű áru pótlására és új szállítási időpont megadására. Trans-Sped-nek minden esetben, ha elfogadja a Partner megoldási javaslatát ezt írásban meg kell erősítenie. Ez a megerősítés új rendelésnek minősül és új megrendelés azonosítót (PO számot) kap, hacsak erről másképpen nem

rendelkezik a Trans-Sped az elfogadó nyilatkozatában. Amennyiben szállító ezt 48 órán belül nem teszi meg, úgy Trans-Sped jogosult egyoldalúan teljesítési póthatáridő kitűzésére, valamint követelni a Trans-Sped által megrendelt minőségű és mennyiségű árut, szolgáltatást stb.

6.3. Eljárási hibák a teljesítés során

6.3.1. Áru esetében

Minőségi kifogás esetén, minden olyan esetben, ahol csak a felhasználás során derül ki a hiba, a Trans- Sped a kifogás felmerülését követően, de legkésőbb az áru felhasználásának megkezdését követő 5 munkanapon belül jegyzőkönyvet vesz fel, mely egy példányának megküldésével, írásban értesíti a Partnert 3 munkanapon belül köteles nyilatkozni a kifogás elfogadásáról, vagy a helyszínen köteles megjelenni és a Trans-Sped közösen a tételből mintát venni, azt kivizsgálni, vagy kivizsgáltatni arra akkreditált (Trans-Sped által is elfogadott) minőségellenőrzési szervezettel.

A Partner jogosult a vizsgálati eredmények megismerésére és azok vitatására oly módon, hogy a Partner független akkreditált, Trans-Sped által elfogadott laboratórium közreműködésével jogosult a nem megfelelőnek minősített áru minőségi és termékspecifikáció szerinti megfelelőséget megvizsgáltatni. Amennyiben a Partner által felkért független akkreditált laboratóriumi vizsgálati eredménye szerint a kifogásolt tétel megfelel a megrendelésnek és az előírásoknak, úgy a bevizsgálással és az árucserével összefüggő költségeket Trans-Sped köteles megfizetni.

Megalapozott minőségi kifogás esetén a Partner elsődlegesen cserére, másodlagosan árleszállításra köteles, illetve, ha ez megfelelő határidőn belül a Trans-Sped érdekeire is figyelemmel nem lehetséges, vagy a Trans-Sped kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, Trans-Sped az adott Szerződéstől/Megrendeléstől elállhat.

Hibás teljesítés esetén (a Felek eltérő megállapodásának hiányában) a Partner köteles 24 órán belül értesíteni a Trans-Sped-et a szállítási póthatáridőről.

Felek alapértelmezetten megállapodnak abban, hogy az áruátvételkor kiderülő szállítási és minőségi hibák esetén Trans-Sped az árut/árukat nem veszi át, a Partner ilyen esetben a kifogásolt tételt/tételeket vagy a teljes szállítási mennyiséget azonnal visszaszállítja a Trans-Sped ilyen irányú igénye esetén. Amennyiben a minőségi áruátvétel később történik, minthogy a szállító jármű elhagyja Trans-Sped telephelyét, és minőségi kifogást azonosít be a Trans-Sped, ebben az esetben jogosult a kifogással érintett áruk visszaszállíttatására a Partner költségén.

A minőségi hibát minden esetben érzékszervi vagy laboratóriumi vizsgálatokkal/ tesztekkel alá kell támasztania a Trans-Spednek.

6.3.2. Szolgáltatás esetében

A Trans-Sped és a Partner által kijelölt személyek közösen meggyőződnek az elkészült munka/szolgáltatás vagy munka rész/szolgáltatás rész szerződésszerű teljesítéséről. Ha e vizsgálat folyamán vagy azt követően a Trans-Sped bármilyen mennyiségi vagy minőségi eltérést, hibát vagy hiányosságot állapít meg, akkor erről 10 (tíz) munkanapon belül jegyzőkönyvet vesz fel – melyet a Partner részére megküld - melyen megjelöli azokat a hibákat/hiányosságokat, melyek a szerződésszerű teljesítést kizárják.

7. Jótállás vagy Kellékszavatosság

A Partner a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, melynek időtartama 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról) szerinti. Ettől eltérni csak kedvezőbb jótállási feltételekkel lehet.

A jótállási és kellékszavatossági időtartam kezdetét a szerződés szerinti szolgáltatás sikeres átadás- átvételének befejezésétől (teljesítési határidő) kell számítani. A jótállási és kellékszavatossági idő a javított rész vonatkozásában a kijavítás időtartamával meghosszabbodik, cserélt dolgok esetén újra kezdődik.

8. Xxxxxx, a Partner felelőssége

Késedelmi kötbér:

A Partner a teljesítési határidő elmulasztása, illetve bármely egyéb késedelmes teljesítés vagy egyes részfolyamatok késedelmes elvégzése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja a szerződés, illetve megrendelés tárgyának nettó ellenértéke, illetve részteljesítés elfogadása esetén a késedelemmel érintett teljesítés nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden egyes megkezdett napjára vetítetten a kötbéralap 1 %-a, de legfeljebb a kötbéralap 25 %-a. A késedelmes teljesítés esetére kikötött késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Partnert a teljesítési kötelezettség alól.

Hibás teljesítésből eredő kötbér:

esetén a Trans-Sped a szerződés, illetve megrendelés tárgyának nettó ellenértéke, illetve részteljesítés elfogadása esetén a hibás teljesítéssel érintett rész nettó ellenértéke, mint kötbéralap után számított 10%-os mértékű hibás teljesítési kötbért jogosult érvényesíteni a Partnerrel szemben.

Meghiúsulási kötbér:

A Partner érdekkörében felmerülő lehetetlenülés, meghiúsulás, a teljesítés Partner által jogos ok nélkül történő megtagadása, illetve a Trans-Sped -nek a szerződéstől az ÁSZF 3. pontja alapján történő elállása esetén a Partnert meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér alapja a szerződés, illetve megrendelés tárgyának nettó ellenértéke, a kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a. Emellett a Trans-Sped jogosult az ÁSZF 3. pontjában meghatározott további jogkövetkezményeket alkalmazni.

A Trans-Sped által kiszámlázott kötbérek összege kompenzáció útján kerül pénzügyi rendezésre a Partner által benyújtott számla összegéből. Amennyiben a kompenzálás nem lehetséges, úgy a Partner a kötbért a Trans-Sped erre irányuló felszólító levelének kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles a Trans-Sped -nek megfizetni.

Kötbérfizetési kötelezettség nem terheli a Partnert, ha a nem teljesítés, vagy késedelmes teljesítés a

Trans-Sped -nek felróható okból következett be.

9. Jogszabályok, Munkabiztonság, környezetvédelmi szabályok

A Partner köteles a szerződés megkötése és teljesítése során minden olyan jogszabályt, hatósági előírást betartani, valamint teljesíteni valamennyi adatszolgáltatást, díjfizetést, amely a szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozik vagy azzal összefüggésben áll. A Partner a szerződés teljesítése során mindvégig köteles betartani és betartatni a hatályos munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és baleset-megelőzési jogszabályokat.

A Partner köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges személyi feltételek, azaz az adott feladathoz szükséges megfelelő képzettségű és szakértelemmel rendelkező munkaerő jelenlétéről, a munkaerő törvényben előírt oktatásának, egészségügyi alkalmasságának, megfelelő szakképesítésének biztosításáról, és a vonatkozó törvények, rendeletek, szabványok, a tevékenységhez szükséges technológia ismeretéről és ismertetéséről, valamint azok betartásáról és betartatásáról.

A Partner köteles biztosítani továbbá a szükséges tárgyi feltételeket, azaz a munkaeszközök, berendezések, gépek, szerszámok, egyéb eszközök megfelelő színvonalon történő rendelkezésre állását, valamint amennyiben szükséges, ezen eszközök munkavégzésre való alkalmasságát vagy megfelelőségét igazoló, a jogszabályok szerinti tanúsítványok meglétét. Az eszközök őrzéséről saját kockázatára és költségére folyamatosan köteles gondoskodni. A Partner biztosítja a védő eszközök és biztonsági eszközök megfelelő színvonalon való rendelkezésre állását, valamint megfelelőségüket igazoló, a jogszabályok szerinti tanúsítványok meglétét, illetve biztosítja a feladat elvégzéséhez szükséges kommunikációs eszközök meglétét és azok megfelelő használatát, működőképességét.

A Partner, közreműködői, valamint a Partner részére bármely jogviszonyban tevékenységet kifejtő személyek a szerződés teljesítésével összefüggésben végzett tevékenységük során kötelesek a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok betartására. A szerződés teljesítése során keletkező esetleges hulladékokat a Partner köteles a vonatkozó jogszabályok szerint összegyűjteni, és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz elszállítani.

10. Ellenérték, Számlázási és fizetési feltételek

A Partner köteles megjelölni a szolgáltatás nettó ellenértékét, külön feltüntetve az azt terhelő esetleges adókat. Az ellenérték tartalmazza a Partner szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költségeit és hasznát.

A Partner a szerződésben meghatározott ellenértéken felül semmilyen további költségre, költségtérítésre, díjra nem tarthat igényt, jogcímtől függetlenül.

A Partner a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítése esetén a Trans-Sped kiállítja a teljesítési igazolást, amelyet az ÁSZF 2. pontban foglalt értesítési szabályok szerint megküld a Partner részére („Teljesítési Igazolás”).

Az ellenérték összegéről a Partner csak az aláírt Teljesítési Igazolás birtokában állíthat ki számlát.

Számlázási cím a Trans-Sped szerződést kötő vállalatának a neve és címe, mely a Felek között megkötött Keretszerződésben/Egyedi Szerződésben, vagy a Megrendelőn rögzítésre kerül.

A Partner a Trans-Sped szerződést kötő vállalatának a nevére és címére kiállított számlát az aláírt teljesítési igazolás eredeti példányával együtt köteles megküldeni. A teljesítés igazolás hiányában a Trans-Sped a számlát visszaküldi a Partner részére. A Partner a számlán köteles feltüntetni a szerződés és/vagy a megrendelés számát.

A postai úton benyújtott számla fogadásának helye szintén a Felek között megkötött Keretszerződésben/Egyedi Szerződésben, vagy a Megrendelőn rögzítésre kerül.

Elektronikus számlázás esetén a Partner az igazolt teljesítést követően a saját elektronikus számla szolgáltatóján keresztül kiállítja a számlát és azt az x-xxxxxx@xxxxx-xxxx.xx e-mail címre nyújtja be a szükséges kísérő dokumentumokkal és a mindkét fél által aláírt teljesítés igazolással együtt.

A számla kézhezvételének időpontja az a nap, amikor a számla a Trans-Sped elektronikus rendszerébe beérkezik.

A Trans-Sped a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számla ellenértékét, annak a kézhezvételétől számított 60 (hatvan) naptári napon belül átutalással egyenlíti ki. Ha a számla esedékessége munkaszüneti vagy bankszüneti napra esik, akkor a Trans-Sped a következő munkanapon jogosult teljesíteni. A Trans-Sped fizetési kötelezettsége teljesítettnek tekintendő, amikor a számla ellenértékét a Partner fizetési számláján a számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia.

A Partner köteles a számláját a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállítani. Amennyiben a Partner ezen követelménynek nem tesz eleget, úgy a Trans-Sped a hatályos jogszabályi előírásoknak és az ÁSZF-nek nem megfelelően kiállított és megküldött számlát a Partner részére jogosult visszaküldeni és a Partnert a számla javítására, illetve a hiányok pótlására felszólítani.

Ebben az esetben a fizetési határidő számítása nem kezdődik el és a Trans-Sped fizetési kötelezettsége nem áll be mindaddig, amíg a számla szabályszerűen benyújtásra és befogadásra nem kerül.

Amennyiben a szerződés alapján fizetésre kötelezett Fél fizetési kötelezettségét annak esedékessége napjáig nem teljesíti, késedelembe esik és a pénztartozása után a késedelembe esése napjától késedelmi kamat fizetésére kötelezett. A késedelmi kamatot a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg pénznemében kell megfizetni. A Trans-Sped a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamattal, ennek hiányában a pénzpiaci kamattal – megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a Partner részére.

Amennyiben a Partnernek a Trans-Sped-del szemben esedékes pénzfizetési kötelezettsége keletkezik, a Trans-Sped jogosult bármely, a Partnerrel szemben a szerződésből vagy más, a Felek között fennálló egyéb jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a Partner lejárt pénztartozását beszámítani, és erről a Partnert egyidejűleg tájékoztatni.

11. Bizalmas Információk

Bizalmas információnak minősül korlátozás nélkül az üzleti titokról szóló 2018. évi LIV. törvény (Az üzleti titok védelméről) szerinti üzleti titok, valamint a szerződéssel, annak esetleges mellékleteivel vagy a Felek között fennálló jogviszonnyal kapcsolatos minden olyan információ, dokumentáció, adat, technikai, gazdasági vagy üzleti jellegű know-how, ismeret, amely bármilyen módon, közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a szerződéshez, illetve a Felek közötti együttműködéshez, vagy azzal összefüggésbe hozható („Bizalmas Információ”).

A Partnert a Bizalmas Információk vonatkozásában teljes körű titoktartás terheli. A Bizalmas Információt a Partner nem hozhatja nyilvánosságra vagy harmadik személy tudomására a Trans-Sped előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Partner köteles a Bizalmas Információt olyan módon megőrizni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

A Partner nem jogosult a Trans-Sped előzetes írásbeli engedélye nélkül a szerződést engedményezni vagy létrejöttét közölni. A Partner tudomásul veszi, hogy a Trans-Sped előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a Trans-Sped nevét, vagy a Trans-Sped bármelyik munkavállalójának véleményét hirdetéseiben felhasználni. A Trans-Sped bármikor jogosult az előző feltételeknek való szigorú megfelelés követelésére, tekintet nélkül minden korábbi üzleti szokásra, gyakorlatra vagy üzletmenetre. A Trans-Sped számára itt biztosított igényérvényesítési lehetőségek a jogszabályokban meghatározott igényekkel együtt, azokat meghaladóan érvényesíthetők. A Partner egyes szerződésszegésére vonatkozó joglemondása nem jelent az ugyanilyen jellegű szerződésszegésekre vonatkozó további joglemondást.

12. Adatvédelem

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés alapján részükre átadott vagy tudomásukra jutott személyes adatok kezelése tekintetében betartják a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokat, különösen a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) valamint a 2016/679 EU rendelet (GDPR) vonatkozó rendelkezéseit.

A Partner kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során átadott, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján személyes adatnak minősülő adatok, így különösen a szerződésben feltüntetett kapcsolattartó személy adatainak a kezeléséhez, valamint a szerződés teljesítése során a Partner által megjelölt cégekkel kapcsolatos természetes személyek (pl. kapcsolattartók, meghatalmazottak stb.) személyes adatainak kezeléséhez így különösen, de nem kizárólagosan a szerződés részeként a Trans-Sped részére történő átadásához a Partner az egyes érintettektől beszerezte az adatvédelmi jogszabályok alapján szükséges és azoknak megfelelő

hozzájárulást, vagy a személyes adatok fentiek szerinti kezelését, így a Trans-Sped általi kezelésének jogszerűségét más megfelelő módon biztosította.

13. Bejelentési kötelezettség

A Partner a szerződés hatálya alatt haladéktalanul köteles a Trans-Sped -et írásban, a jelen ÁSZF 2. pont szabályai szerint értesíteni, ha fizetésképtelenségének megállapítása kapcsán ellene felszámolási eljárás kezdeményezésére kerül sor, illetve az arra illetékes szerve a végelszámolásáról, csődeljárás lefolytatása iránti kérelem benyújtásáról dönt, vagy fizetőképessége bármilyen okból oly mértékben megromlik, hogy az veszélyeztetheti a szerződésszerű teljesítést. Ilyen esetekben Trans-Sped jogosult felmondani a szerződést, és/vagy visszavonni a megrendelését is.

14. Vis maior

A Felet nem terheli felelősség kötelezettségei elmulasztásáért, ha annak oka ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható és el nem hárítható külső tényező (így különösen elemi csapások, sztrájk, háború, blokád, terrorcselekmény, tűz, robbanás, stb.), azaz „vis maior” esemény miatt következett be.

A szerződés teljesítésében akadályozott Fél a vis maior eseményről köteles a másik Felet indokolatlanhaladéktalanul, de legfeljebb annak bekövetkezésétől számított naptári napon belül írásban tájékoztatni, feltéve, hogy a vis maior esemény ebben nem akadályozza. Az értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmét, amennyiben az felmérhető az adott pillanatban. Amennyiben a vis maior esemény megszűnik, úgy erről a másik Felet haladéktalanul írásban értesíteni kell, továbbá lehetőség szerint tájékoztatni kell a teljesítés várható időpontjáról.

Amennyiben a vis maior helyzet több mint 60 (hatvan) napig akadályozza a szerződés teljesítését,

a Trans-Sped jogosult a szerződést a Partnernek küldött írásbeli értesítéssel felmondani.

15. A szerződés hatálya

Eltérő rendelkezés hiányában a szerződés a Felek, illetve képviselőik cégszerű aláírásával lép hatályba, és főszabály szerint a Felek szerződésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséig marad hatályban.

16. Szerződés megszűnése

16.1. A szerződés rendkívüli megszüntetése

A Trans-Sped a szerződésnek a Partner általi súlyos vagy ismételt megszegése, illetve a jelen fejezetben foglaltak bekövetkezése esetében jogosult a szerződéstől a Partnernek küldött írásbeli nyilatkozattal elállni, a szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetni.

A Trans-Sped különösen az alábbi esetekben jogosult elállási vagy felmondási jogával élni:

⮚ a Partner a szerződés teljesítését megtagadja, vagy azt olyan mértékben késedelmesen teljesíti, hogy a késedelmi kötbér eléri a maximális mértéket;

⮚ az egyes szolgáltatások vagy részteljesítések tekintetében olyan mértékű a Partner késedelme, hogy az a teljesítési határidőre történő teljesítést veszélyezteti;

⮚ a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Partner a szerződést csak olyan számottevő késéssel tudja teljesíteni, hogy a teljesítés emiatt a Trans-Sped -nek már nem áll érdekében;

⮚ a Partner a szavatossági és hibajavítási kötelezettségének a ÁSZF 5. pontban meghatározott időn belül nem tett eleget, illetve a tevékenységét a szakmai elvárásoknak nem megfelelő módon látja el;

⮚ a Partner megsérti a szerződésben és az ÁSZF 11. pontjában foglalt Bizalmas információk megőrzésére vonatkozó titoktartási kötelezettséget, vagy az ÁSZF 12. pontjában foglalt Adatvédelmi rendelkezéseket;

⮚ a Partnernek a Trans-Sped -del, szemben 30 (harminc) naptári napot meghaladó, legalább

500.000- Ft (ötszázezer forint) összegű lejárt tartozása áll fenn;

⮚ a Partnernek az adott szerződésre vonatkozóan lejárt kötbérfizetési kötelezettsége van, és annak összege meghaladja a szerződés ellenértékének 20 %-át;

⮚ a Partner jogosulatlanul vesz igénybe közreműködőt/alvállalkozót;

⮚ a Partner xxxxx xxxxxxxxx kényszertörlési-, felszámolási-, csődeljárás vagy végelszámolás indul, vele szemben végrehajtási eljártásban, vagy büntető eljárásban biztosítéki intézkedés meghozatalára kerül sor;

16.2. A szerződés megszüntetése rendes felmondással

A Trans-Sped jogosult arra, hogy a szerződést részben, vagy egészben indoklás nélkül felmondja (rendes felmondás) vagy attól, ha azt jogszabály nem tiltja vagy korlátozza, választása szerint elálljon.

A Trans-Sped a jelen pont szerinti rendes felmondása vagy elállása esetén megtéríti a Partner részére a rendes felmondás vagy elállás időpontjáig a Trans-Sped által elfogadott, szerződésszerűen teljesített kötelezettségekért járó ellenszolgáltatást, valamint legfeljebb a fennmaradó ellenszolgáltatás összegéig a Partnernél a rendes felmondás vagy elállás alapján ésszerűen, indokoltan és igazoltan felmerült és esedékessé vált azon költségeket, amelyek a Partnernek a szerződés megszűnésével összefüggésben megtett minden intézkedése ellenére sem voltak elháríthatók. Egyéb megtérítésre a jelen pont szerinti rendes felmondással vagy elállással összefüggésben jogcímtől függetlenül a Partner nem tarthat igényt.

17. Csomagolás, szállítás (anyagok, eszközök; továbbiakban: áruk esetében)

Az egységes csomagolás, az árukárok minimalizálása és a legalacsonyabb szállítási költségek elérése érdekében minden, szerződés alapján megvásárolt árut/árukat úgy kell csomagolni, hogy megfelelő védelmet biztosítson a tartalmának, ideértve az elektrosztatikus kisülések és a nedvesség elleni védelmet is. Az előzőekben meghatározott csomagolási követelmények megsértése az áruk károsodását eredményezheti, ami a Trans-Sped választása szerint, az áruk Trans-Sped által nem megfelelőnek való minősítését eredményezheti. A nem megfelelő csomagolás és/vagy szállítási sérülés miatt visszautasított áruk a Partner költségére visszaküldhetők.

Az áruk egyértelmű felismerését biztosító árukövető jelölésekkel Partner köteles ellátni a termékeket és a csomagolási egységeket.

18. Alkalmazandó jog

A Szerződésre a magyar jog rendelkezései, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a jelen ÁSZF-ben: Ptk.) rendelkezései irányadóak.

19. Viták rendezése

A Felek megállapodnak, hogy a Szerződéssel/Megrendeléssel összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben a vita békés úton történő rendezése az egyeztető tárgyalások kezdetétől számított 30 (harminc) naptári napon belül nem vezet eredményre, úgy Felek a jogvitájuk elbírálására a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően.

20. Az ajánlat

Trans-Sped a szerződő Felek szerződéses kapcsolatainak keretei között, vagy attól függetlenül is, ajánlattételére hívhatja fel a Partnert. Az ajánlatkérés nem minősül szerződésnek. Az ajánlatkérés nem minősül üzletkötési ajánlatnak, bíztatásnak, ami alapján a Partner készleteket halmozzon fel, vagy beruházásokat eszközöljön.

A Partner az ajánlatát az ajánlatkérésben – ideértve a pályázati vagy tender kiírást is – rögzített szempontok szerint köteles megtenni. Ettől való eltérés esetén Partnernek az ajánlatában erre kifejezetten utalnia kell. Az ajánlatkéréstől eltérő ajánlatot Trans-Sped nem köteles értékelni. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatadástól számított negyvenöt (45) napig áll fenn, kivétel ez alól, ha az ajánlatkérésben ettől eltérő időt határozhat meg a Trans-Sped. Az ajánlati kötöttség minden ajánlati elemre külön-külön is fennáll.

Az ajánlattétel, függetlenül attól, hogy arra való felhívásra vagy a nélkül, vagy a Partner kezdeményezésére kerül sor, a Trans-Sped oldalán megrendelési kötelezettséget nem keletkeztet és az ajánlattevőt az ajánlattételre alapítottan semmiféle ellenszolgáltatás követelésére nem jogosítja fel a Trans-Sped-del szemben. Az ajánlat elfogadása esetén Trans-Sped a megrendelését minden esetben az ajánlat elfogadásától elkülönítetten, írásban adja meg hivatkozva az ajánlatra.

A szolgáltatás pontos tartalmát, az áruk tekintetében a Trans-Sped által elvárt követelményeket, és a jelen ASZF-ben nem szabályozott kereskedelmi feltételeket, ill. a Felek jogviszonyára irányadó egyéb szabályokat a Xxxxx által kötött Eseti Szerződés, vagy amennyiben Eseti Szerződés nincs, a megrendelés, illetve a visszaigazolt ajánlat(ok) és a visszaigazolás tartalmi elemei rögzítik.

Felek elfogadják az e-mailen megküldött ajánlatot vagy az elektronikusan megkötött szerződést is, amely a Partner által arra felhatalmazott személyektől származik. Trans-Sped a Partner azon alkalmazottját, aki az ajánlatot adja, arra feljogosult személynek tekintheti. Több lépcsőben (újabb

ajánlatok, tárgyalás, vagy tender keretében) történő megállapodás esetén a tárgyaláson résztvevők és az ajánlatadók arra feljogosítottnak tekintendők.

21. Trans-Sped telephelyeire vonatkozó munka- és tűzvédelmi követelmények (a Trans-Sped telephelyin munkát/szolgáltatást végző Partnerek/Vállalkozók részére)

Vállalkozó munkavállalói kötelesek betartani az érvényben lévő magyar jogszabályok munkavédelmi és tűzvédelmi előírásait. Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára írásban kijelölni aláírási és intézkedési jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt, biztonsági koordinátort biztosítani, illetve annak távolléte idejére helyettest kinevezni, aki hasonlóképpen jogosult aláírni, intézkedni.

21.1. Munkavédelmi követelmények

Az adott munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben - személyi; tárgyi; környezeti tényezők - biztosítva vannak.

Mint önálló munkáltatónak, a munkaterület átvételét követően kötelessége a kivitelezést a mindenkor hatályos 1993. évi XCIII törvény - továbbiakban Mvt. – 54 § (1) bekezdésben, (3) bekezdés c), g), h) pontokban, 55 § (1), (2) bekezdésben, 56 §-ban, és 59 § (1) bekezdésében, illetve a 3/2002 (II.8.) SzCsM- EüM rendeletben meghatározottak alapján végezni, illetőleg végeztetni. Az építési területeken, építési munkafolyamatok során a 4/2002. (II.20) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásait is maradéktalanul be kell tartani. A munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technológiákra, a munkaeszközökre, az egyéni védőeszközökre vonatkozó egyéb jogszabályokban, szabályzatokban és szabványokban meghatározottakat köteles a kivitelezés során maradéktalanul betartani, betartatni.

Vállalkozó csak akkor végezhet munkát, ha részére a szerződés megbízója, erre feljogosított képviselője a munkaterületet átadta. A munkaterület átadás-átvételt jegyzőkönyvben, vagy a Kivitelező által vezetett építési-szerelési naplóban dokumentáltan kell végrehajtani. A munkaterület átadás-átvételt környezetvédelmi szempontból is dokumentálni kell. A munkaterületét egyértelműen elhatárolni és a belépési tilalmat jól láthatóan jelölni, a közlekedési szabályokat betartani, az utakat szabadon hagyni és a tevékenységet úgy kell ellátni, hogy az ott dolgozókat ne veszélyeztesse. Az átadott, vagy a szerződés szerint közösen használt munkaterületen kívül a Megbízó más területén munkát nem végezhet.

Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben több önálló vállalkozó vesz részt, ott a munkavégzését köteles

munkabiztonsági szempontból úgy összehangolva szervezni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatáskörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.

Anyagot, terméket mozgatni csak az anyag, a termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon a súly és mérethatárok megtartásával szabad.

Azokra a járművekre, amelyek a közforgalomban nem vesznek részt, a járművek munkaterületen tartásának műszaki feltételeiről rendelkező előírásokat kell alkalmazni.

Vállalkozó munkavállalóinak a foglalkoztatásukhoz szükséges, munkaköri vizsgálaton alapuló, érvényes orvosi igazolással rendelkezniük kell.

A veszélyforrásokat és az ellenük alkalmazandó védekezés módját, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit az érintett munkavállalókkal – mind a munkahely egésze, mind az egyes munkafolyamatok tekintetében – Vállalkozónak meg kell ismertetnie és az oktatást dokumentálnia szükséges.

A veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket írásban meg kell határoznia, azokkal a munkavállalóit el kell látnia és használatukat meg kell követelnie. Az egyéni védőeszközök minősítő bizonyítványait, felülvizsgálati dokumentációit illetőleg azok hiteles másolatait a helyszínen tárolni, a Megbízó kérésére bemutatni köteles. Az egyéni védőfelszerelésekről a Kivitelező gondoskodik a munkavállalói részére. Egyéni védőeszközök hiányában munkavégzés nem folytatható.

A kivitelezési helyszínen az elsősegélynyújtáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekről (elsősegélynyújtó és mentődoboz) a munkaterület jellegének és a munkavállalók létszámának megfelelően Vállalkozó gondoskodik.

A kivitelezési helyszínen csak olyan munkaeszközt tarthat és üzemeltethet, mely általános minőségtanúsítással, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik és a berendezésen a munkabiztonsági üzembe helyezési eljárást lefolytatták, üzemeltetését írásban elrendelték, azokon az időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatokat elvégezték. A fenti munkabiztonsági dokumentációkat, illetve azok hiteles másolatait Vállalkozó köteles a helyszínen tárolni, a Megrendelő kérésére bemutatni.

A munkavállalói munkabiztonsági oktatásairól készült jegyzőkönyv egy másolati példányát a Megrendelőnek átadja. A munkavállalók szakmai, illetve munkaköri alkalmasságára vonatkozó dokumentációk hiteles másolatait a helyszínen tartja, Megrendelő kérésére bemutatja.

A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál csak saját tevékenységét és saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, a vizsgálat során meghatározott kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. A fentiek be nem tartásával okozott károk miatt a Megrendelő jogosult a Vállalkozó felé kárigényt érvényesíteni.

Megrendelő kérésére a munkabiztonsági, tűz- és környezetvédelmi adataira vonatkozóan az adatszolgáltatást 24 órán belül köteles megadni. Késedelmes, téves vállalkozói adatszolgáltatásokból eredő károk miatti kárigényét Megrendelő a Vállalkozó felé érvényesíti.

Csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a szükséges biztosításokkal rendelkező munkavállalókat foglalkoztat. A Megrendelő fentiek elmulasztásából eredő kárát megtéríti (hitelrontás, üzletvesztés stb.).

Az általa átvett munkaterületen Vállalkozó köteles rendet és tisztaságot tartani és a tevékenységéből származó hulladékokat szelektíven gyűjteni, kezelni, a Megrendelő ez irányú utasításait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben fenti kötelezettségeinek a Megrendelő felhívása ellenére 24 órán belül nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azokat elvégeztetni.

A dolgozói által elszenvedett munkabalesetet és a dolgozói által okozott tűzesetet, környezetszennyezést a Megrendelő felé is jelenteni köteles, valamint a Megrendelőt a kivizsgálásba köteles bevonni. A munkabaleseti jegyzőkönyvben megállapításokat csak a Megrendelő egyetértésével, annak hiteles ellenjegyzésével tehet. A munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyvet az illetékesekhez történő továbbítás előtt köteles a Megrendelőnek jóváhagyásra megküldeni.

A Megrendelő által jóváhagyott, egyező munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyv egy eredeti példányát azonnal, de legkésőbb a munkabalesetet, káresetet követő hónap 8. napjáig a Megrendelő részére megküldeni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel szemben a bekövetkezett munkabalesettel, káresettel kapcsolatosan semminemű kivizsgálási, kártérítési, anyagi igényt, felelősség áthárítási követeléseket nem támaszt.

Munkájához biztonsági tervet, munkavédelmi és tűzvédelmi részt is tartalmazó technológiai, műveleti, karbantartási utasítást köteles készíteni és azt a munkakezdés előtt bemutatni a Megrendelő felelős vezetőjének.

A vonatkozó rendelet értelmében az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt előzetes bejelentést köteles megküldeni az építési munkahely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának, mint munkavédelmi hatóságnak abban az esetben, ha

a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát;

b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.

A munkavédelmi hatóság felé történő bejelentés a Vállalkozó feladata, kivéve, ha szerződésben erről másképpen nem rendelkeztek.

A munkálatokhoz szükséges villamos energiát csak az általa biztosított ún. „felvonulási szekrény”-en keresztül vételezheti. A felvonulási szekrényt megfelelő védelemmel (FI relé) kell ellátni. A szekrény hálózatra csatlakoztatását a Megrendelő villanyszerelője végzi. Erről a szekrényről történő leágazások előírásszerű elkészítéséért és kezeléséért a Vállalkozó felelős.

Munkavállalói kötelesek a létesítmény őrzésével megbízott biztonsági szolgálat ellenőrzéseinél rendelkezésre állni, illetve segíteni azt. A munkaszerződéstől eltérő, illetve hétvégi és ünnepnapi munkavégzésről a Megrendelő képviselőjét írásban előzetesen tájékoztatni kell.

Köteles az őrzés-védelemmel megbízott biztonsági szolgálat rendellenességet jelző (ittasság, vagyonelleni cselekmény, stb.) feljegyzésére írásban 7 napon belül visszajelezni.

A nagyobb, vagy nehezen áttekinthető szállítmányok ki/beszállításakor köteles a Megrendelő képviselőjét (írásban) tájékoztatni, a rakodás megkezdésekor biztosító személyt kérni.

Köteles a munkavállalók létszámában, névsorában beálló változásokat a Megrendelő képviselőjének

folyamatosan jelezni.

Munkavállalói az építés-kivitelezési helyszínen elhelyezett biztonsági jelekben, feliratokban meghatározottakat munkavégzésük során kötelesek maradéktalanul betartani.

Az általa felhasznált anyagok biztonsági adatlapjait a felhasználás előtt a Megrendelő felelős vezetőjének köteles bemutatni, annak másolati példányát átadni.

A Megrendelő gépeit, szerszámait, anyagait, anyagmozgató eszközeit a kivitelezéshez igénybe venni csak a Megrendelő képviselőjének írásos engedélyében meghatározott feltételekkel és módon lehet. A Vállalkozó egyetemlegesen felel a kivitelezésbe általa bevont alvállalkozók tevékenységeiért.

Ha a Megrendelő felelős vezetője, vagy a munkabiztonsági szakembere, munkabiztonsági, tűzvédelmi illetőleg környezetvédelmi mulasztásokat, hiányosságokat észlel a Válllakozó tevékenységi körén belül, és ezeket 24 órán belül nem szünteti meg, illetve az ismételt helyszíni szemle során azok továbbra is fennállnak, úgy a Megrendelő a következő pontokat érvényesíti.

a) A Vállalkozó további tevékenységeit azonnali hatállyal megtiltja, a veszélyek elhárítására irányuló tevékenységek kivételével.

b) A Vállalkozó a veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megrendelő képviselőjével egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a Megrendelő jogosult a veszélyhelyzetet, a szabálytalanságot a Vállalkozó költségére megszüntetni.

c) A további együttműködés lehetőségét felülvizsgálja.

21.2. Tűzvédelmi követelmények

A Megrendelő épületeinek és szabad tereinek tűzvédelme az ott dolgozó Vállalkozó állampolgári kötelessége.

Az építmények területén, beleértve az építkezés területét is a hatályos tűzvédelmi jogszabályokban (1996. évi XXXI. Törvény, a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ), a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet stb.), a szabványokban foglaltakat külön felhívás nélkül köteles érvényre juttatni.

A jelen dokumentum hatályában megnevezett létesítmény területén a tűzvédelmet érintő tevékenységének szervezése és intézkedése során is köteles a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat figyelembe venni. Ennek értelmében meg kell határoznia, illetve a dolgozóival tudatosítani kell az alábbiakat:

⮚ A tűzvédelmi előírások helyi betartásáért felelős dolgozóit és feladataikat.

⮚ Az adott munkaterülettel, felhasznált és felhasználandó anyagokkal és a technológiával kapcsolatos betartandó tűzvédelmi előírásokat.

⮚ A dohányzásra és a tűzveszélyes tevékenység végzésére alkalmas helyeket, azokra vonatkozó kötelezettségeket.

⮚ Az esetleges tűzeset kapcsán szükséges teendőket, így a tűzjelzési lehetőségeket, az igénybe vehető tűzoltó vízforrások, tűzoltó felszerelések helyeit és azok használatának módjait és lehetőségeit.

⮚ Az adott munkaterületre biztosítandó tűzvédelmi felszerelések, eszközök milyenségét és mennyiségét.

A szerződésben meghatározott munkavégzéshez szükséges tűzvédelmi felszerelések, eszközök biztosítása a Vállalkozó feladata.

A végzett tevékenységtől, a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól függően, az általa átvett munkaterületeket az esetlegesen keletkezhető tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkel köteles ellátni. Megrendelő ez irányú észrevételét haladéktalanul teljesíteni köteles.

Amennyiben a szükséges tűzvédelmi felszerelést Megrendelő biztosítja, úgy azt a szerződésben külön rögzíteni kell.

A szerződésben megnevezett munka megkezdése előtt köteles meggyőződnie arról, hogy az érintett dolgozói az adott munkahelynek, technológiának megfelelő és egy éven belül megtartott tűzvédelmi oktatásban részesültek-e. Amennyiben nem kaptak ilyen oktatást, úgy a tűzvédelmi oktatást még a munkálatok megkezdése előtt meg kell tartania. Az oktatás megtörténtét igazoló iratot (Oktatási naplót) a munka helyszínén kell tartani.

A munkavégzés egész területén – a DOHÁNYZÓHELY-ek kivételével - tilos a dohányzás. A legközelebbi dohányzó helyről felvilágosítás a Megrendelőtől kérhető. Dohányozni, égő cigarettát, gyufát tilos olyan helyre tenni, illetve eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Köteles ellenőrizni, hogy dolgozói betartják-e a dohányzással kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat.

Minden olyan tevékenység, amely nyílt lánggal, szikrázással vagy környezetet veszélyeztető magas hőmérséklettel jár, általában tűzveszélyes. Tűzveszélyes tevékenységet a Megrendelő területén csak előzetesen kiadott írásbeli engedély alapján végezhet, illetve végeztethet.

A tűzveszélyes tevékenységre az engedély kiadása a Vállalkozó vezetőjének, vagy megbízottjának feladata. Az engedélyt azonban a Megrendelő létesítményüzemeltetési vezetőjével, illetve annak megbízottjával ellenőriztetni és aláíratni szükséges, aki az engedélyt szükség esetén – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészítheti ki.

A Vállalkozó alvállalkozója által végzett tűzveszélyes tevékenység esetén az engedélyt a fővállalkozónak is alá kell írnia, illetve szükség esetén kiegészíteni. Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét, a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat, illetve a munkát végzők, és a munkát engedélyezők aláírását. A tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedély egy példányát a munkát végző dolgozó köteles magánál tartani és ellenőrzés alkalmával azt bemutatni. A dokumentum az építési naplóhoz annak mellékleteként csatolandó.

A tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges oltási teljesítményű tűzoltó készülék, egyéb tűzvédelmi felszerelés biztosítása a Vállalkozó feladata.

Ipari jellegű tűzveszélyes tevékenységet (Pl. hegesztés, forrasztás, nyílt lánggal járó építőipari munka, bitumen melegítés, stb.) csak az adott munkakörre előírt szakmai képesítéssel és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző a helyszínt – tűzvédelmi szempontból – köteles átvizsgálni, az esetleges tűz keletkezésének lehetőségét meggátolni.

A tűzveszélyes tevékenység megkezdését és befejezését – amennyiben azt állandó tűzveszélyes tevékenységre kijelölt helyiségen, területen kívül végzik – a telephely Portaszolgálatának be kell jelenteni.

Minden állampolgárnak – így a külső kivitelezőnek is – kötelessége, hogy az észlelt káros tüzet a tűzoltóságnak haladéktalanul jelentse, a közelben tartózkodókat riassza, továbbá a tűzoltást, esetleges életmentést lehetőség szerint mielőbb megkezdje.

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt haladéktalanul jelezni:

⮚ Az illetékes Tűzoltóságra: a 105-ös vagy a 112-es segélyhívószám tárcsázásával, esetleg a raktárépületek oldalfalán lévő közvetlen tűzjelző berendezés üvegének betörésével.

⮚ Az adott telephely portaügyeletének. hétköznap munkanapokon 6:30 - 19:00 ig. A tűzesetet

akkor is jelezni kell, ha azt – a saját erőből - eloltották.

A tűz eloltása után – a lehetőség szerint – a tűz helyszínét érintetlenül kell hagyni a tűzvizsgálat kezdetéig.