Vállalkozási szerződés
amely létrejött egyfelől Pásztó Város Önkormányzat székhelye: 3060 Pásztó, Xxxxxxx Xxxxxx u 35. képviseli: Xxxxx Xxxx polgármester
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő
másfelől a CSOM 98 Kft.
székhelye: 0000 Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx 00-00. xxxxxxxxx: Xxxxxx Xxxxx
mint szállító, a továbbiakban Vállalkozó
1. A szerződés tárgya:
Megrendelő megrendelése alapján Vállalkozó elvállalja Pásztó Vadász úti Kövicses patak híd generál-kivitelezési munkáit a jelen szerződésben és mellékleteiben részletezett feltételekkel. A teljesítés alapja a Kőváralja Mérnöki és Környezetvédelmi Bt. engedélyezési és kiviteli terve, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság EM/KA/NS/A1802/16/2009. számú határozata.
Vállalkozó kötelezettséget vállal az I. számú mellékletben szereplő költségvetésben rögzített kivitelezési munkák I. osztályú minőségben történő elvégzésére.
2. A teljesítés helye: 3060 Pásztó, Vadász út
3. Teljesítési határidő:
3.1. Szerződő felek a határidők tekintetében az alábbiak szerint állapodnak meg: teljesítési határidő: 2009. november 30.
Amennyiben a véghatáridő Vállalkozó részéről történő teljesítése Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt (késedelmes adatszolgáltatás, döntéshozás, stb.) lehetetlenné válik, Vállalkozó kezdeményezheti a határidőknek a késedelem egyértelműen bizonyítható mértékének megfelelő módosítását.
3.2. Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségek egészének teljesítése vonatkozásában műszaki előteljesítésre jogosult.
4. Teljesítés, átadás-átvétel
4.1. Vállalkozó a teljesítési határidő előtt legkésőbb 14 nappal írásban készre jelenti a munkát. A teljesítési időpontban, vagy legfeljebb az azt követő 3 munkanapon belül Megrendelő képviselője útján köteles az átadás-átvételi eljárást megkezdeni és az ezt követő 15 napos határidővel lezárni. Amennyiben a 15 napos határidő lejártával az átadás-átvételi eljárás meghiúsul a késedelmi kötbér az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjától datálódik (a teljesítési határidő figyelembevételével).
4.2. A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalkozó a létesítményt az érvényes szabályok szerint I. o. minőségben rendeltetésszerű használatra alkalmas üzemkész állapotban adja át. Nem I.
o. minőségben történő teljesítés esetén a Megrendelőnek joga van a kifogásolt munkarészre vonatkozóan cserét kérni, vagy értékcsökkenésben megállapodni, melyet a teljesítési garanciából érvényesít a Megrendelő.
Amennyiben a költségvetésben szereplő anyagok beszerzése nehézségbe ütközik, úgy Vállalkozó a tervezővel történt egyeztetéssel – Megrendelő előzetes jóváhagyásával – más, műszakilag egyenértékű anyag beépítésére jogosult.
4.3. Kapcsolattartásra kijelölt személyek
Megrendelő részéről: Xxxxx Xxxxxx
tel.: 06-32/460-155/141
Vállalkozó részéről: Xxxxxx Xxxxx
tel.: 06-20/000-0000
A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Személyükről történő változásról a Felek egymást 48 órán belül írásban értesítik.
5. Szerződés értéke:
5.1. Felek a jelen szerződés szerinti építési munkák teljesítésének ellenértékét
10.043.840,- Ft
25% Áfa: 2.510.960,- Ft
Vállalási ár: 12.554.800,- Ft
Azaz: Tizenkettőmillió-ötszázötvennégyezer-nyolcszáz 00/100 forintban határozzák meg, amely befejezési határidőre prognosztizált fix ár (átalányár).
Az ÁFA törvény értelmében a munka „fordított” ÁFA adózás alá esik, az ÁFÁ-t az építtető közvetlenül az APEH felé fizeti a számlák kifizetésekor.
5.2. Megrendelő nyilatkozik, hogy a munka elvégzéséhez szükséges anyagi fedezettel rendelkezik.
6. Fizetési feltételek:
6.1. Vállalkozó két rész-számla és egy végszámla benyújtására jogosult.
Megrendelő előleget nem biztosít.
I. sz. rész-számla: a fahíd szerkezetének elbontása és az acéltartók elhelyezését követően, összege: 3.417.000 Ft + ÁFA, összesen: 4.271.250 Ft
II. sz. rész-számla: a vb. szerkezet elkészítését követően, összege 3.720.000 Ft + ÁFA, öszesen:
4.650.000 Ft
6.2. Számla kiegyenlítése: számlát a Megrendelő a teljesítéstől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó 11741024-20026082 számú bankszámlájára.
6.3. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével azonos késedelmi kamat számlázására jogosult.
6.4. Vállalkozó a számlát 5 példányban a Pásztó Város Önkormányzat (3060 Pásztó, Xxxxxxx Xxxxxx u 35.) névre és címre állítja ki.
7. Titokvédelmi rendelkezések:
7.1 A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel szabályozott kapcsolatok folytán tudomásukra jutott cégszerű, üzleti információkat, adatokat, tényeket a másik fél előzetes hozzájárulása nélkül nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy tudomására, nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, és abból adódóan külön üzleti előny szerzésére nem törekednek. A titoktartás nem vonatkozik mindazon harmadik személyekre, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek.
7.2 A szerződő felek a jelen szerződéssel szabályozott kapcsolatokban mindvégig egymás üzleti és erkölcsi előnyének kölcsönös maximalizálására törekednek.
8. Vállalkozó kötelezettségei:
8.1. Vállalkozó saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszabályok betartásáról. Az ezek be nem tartásából eredő károkat Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik.
8.2. Vállalkozó a tevékenysége során felmerülő költségeit önállóan viseli.
8.3. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkálatok során építési napló vezetésére köteles.
8.4. Vállalkozó feladatát képezi a munkák során keletkező mindennemű hulladéknak a létesítmény területéről történő elszállítása, elhelyezése. A munkák befejeztével Vállalkozó köteles legalább a munkaterület átvétele előtti állapotnak megfelelő helyreállítást (út, park, parkoló, növényzet, stb.) elvégezni.
8.5. Vállalkozó a munkaterületet körülkeríti, folyamatos őrzést biztosít, az építési terület megfelelő tisztántartásáról gondoskodik.
8.6. Az építkezés teljes időtartama alatt az ideiglenes energia biztosítása, szükség szerinti kiépítése díja
Vállalkozót terheli.
8.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan építési naplót vezet és azt állandóan az építkezés helyszínén tartja.
8.8. Szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. Megrendelő utasításait Megrendelő képviselője útján elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli Vállalkozóval.
8.9. Az eltakarásra kerülő munkák elkészültéről Vállalkozó köteles Megrendelőt értesíteni. Megrendelő
képviselője az értesítéstől számított 3 napon belül köteles ellenőrizni.
9. Megrendelő kötelezettségei:
9.1. Megrendelő folyamatos munkavégzésre alkalmas munkaterületet szolgáltat. Megrendelő egyeztetett időpontban kooperációs lehetőséget biztosít. A kooperációról emlékeztető készül. A kooperáció szervezését a Műszaki ellenőr látja el.
9.2. Vállalkozó számára a munkaterülettel kapcsolatos, illetve bármilyen felhasználói jellegű koordinációs tevékenységet a Megrendelő képviselője útján biztosítja.
9.3. Tervező naplóbejegyzései Megrendelő képviselőjének ellenjegyzésével érvényesek. Vállalkozó a bejegyzésekre három munkanapon belül a naplóban köteles válaszolni.
9.4. Megrendelő az építési naplót legalább nyolc munkanaponként, illetőleg szükség szerint ellenőrzi. A naplót az építési munka befejezését követően le kell zárni, a záróbejegyzést felek aláírják. A napló eredeti példányát és mellékleteit Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételtől számított öt évig meg kell őriznie.
Építési naplóban bejegyzésre jogosultak:
Műszaki ellenőr: Xxxxx Xxxxx
Tel: 06-30/000-0000
9.5. Amennyiben Megrendelő a kivitelezési munkákat bármely okból leállítja, illetve a szerződés teljesítése bármely, Megrendelő érdekkörében felmerült okból lehetetlenné válik, vagy meghiúsul, Vállalkozó jogosult az addig felmerült és igazolt költségét és esetlegesen felmerülő, Megrendelő által elfogadott kárigényét Megrendelő felé számlában érvényesíteni, Megrendelő köteles azt 30 napon belül elszámolni.
10. Jótállás:
10.1. Jótállási és szavatossági kötelezettségeket felek a Ptk. és a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-KM-MÉM-BKM számú együttes rendelet figyelembevételével kezelik.
10.2. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. A kijavított, kicserélt berendezésekre a Vállalkozó garanciáját kiterjeszti.
10.3. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége megszűnik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerűtlen használat, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be.
10.4. Vállalkozó köteles Megrendelő részéről írásban bejelentett garanciális meghibásodásokat, a bejelentést követő 3 munkanapon belül Megrendelő képviselőjének jelenlétében felülvizsgálni,
Megrendelő jogos igényei alapján a javítási munkákat, a felülvizsgálatot követő 5 munkanapon belül megkezdeni, és a kölcsönösen megállapodott határidőre befejezni.
10.5. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon
belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené.
10.6. Felek a teljes körű műszaki átadás-átvételtől számított 12 hónap elteltével utó-
felülvizsgálati eljárást tartanak, melyet a Megrendelő képviselője készít elő, és arra meghívja a Vállalkozót Az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, illetve a hiányosságok megszüntetése a Vállalkozó 30 napos határidőn belüli kötelezettségét képezi.
A meghibásodásokat írásban az alábbi címen kell bejelenteni:
CSOM 98 Kft. Pásztó, Xxxxxxxxxx xx 00-00.
11. Káresetek, kártérítés:
11.1. Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül a károkozó, Üzemeltető és Vállalkozó jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni.
11.2. Amennyiben Vállalkozó nincs jelen, úgy a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül (munkaszüneti napok kivételével) köteles észrevételt tenni.
Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita tárgyát.
Vállalkozónak a káresemény kivizsgálásához a későbbiekben joga van.
12. A tulajdonjog és a kárveszély:
12.1. A szerződésben foglalt létesítmények tulajdonjoga a szerződéses vállalkozási díj kiegyenlítésével száll át Megrendelőre, a műszaki átadás-átvételt követően.
12.2. A kárveszély viselése a műszaki átadás-átvétellel egy időben megtartandó üzembe helyezési eljárás lezárásával száll át a Megrendelőre.
12.3. A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása szállítólevéllel történik. Mind a helyszíni tárolás, mind a szállítás a Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, azért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.
13. Elállás
13.1. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha Vállalkozó neki felróható okból oly mértékű késedelembe esik, hogy a fizetendő kötbér eléri a szerződés bruttó értékének 20%-os mértéket.
14. Vis Maior
14.1. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt.
14.2. Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében.
14.3. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses partnert haladéktalanul (rövid úton is) értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére.
14.4. A felek nem tekintik vis maior esetének bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetésképtelenségét.
15. A szerződés hatálybalépése:
A szerződés magyar nyelven, négy eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírása után lép hatályba. A Megrendelő három, a Vállalkozó egy eredeti példányt kap.
16. Egyéb feltételek:
16.1. A felek megállapodnak abban, hogy teljesítésük során mindegyikük igénybe veheti harmadik személy közreműködését, akinek magatartásáért sajátjaként felel.
16.2. A felek rögzítik, hogy mindennemű joglemondó nyilatkozat csak írásban érvényes. Egyetlen, egy alkalommal előforduló dologgal, eseménnyel kapcsolatos joglemondó nyilatkozat sem értékelhető akként, hogy ez a jövőben előforduló hasonló dolog, illetve esemény tekintetében is joglemondást jelentene.
16.3. Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a szerződés további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződési részt a felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek eredeti szándékaikhoz legközelebb állnak.
Amennyiben az erre irányuló tárgyalások nem vezetnek eredményre, bármelyik fél kérheti a bíróságtól az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rész tekintetében a szerződés tartalmának megállapítását.
16.4. A szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban módosítható.
16.5. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levél, fax) kell történnie. A faxon küldött sürgős értesítéseket ajánlott levélben is meg kell ismételni. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor (kézhezvételkor) áll be.
16.6. A szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton tárgyalás keretében kívánják rendezni. A tárgyalás alapja az ajánlat, valamint a szerződés.
Amennyiben a vitás kérdés a fenti dokumentumok alapján nem rendezhető, felek közös megegyezéssel próbálnak egyezségre jutni.
Ezek eredménytelensége esetére értékhatártól függően Pásztói Városi Bíróság, illetve Nógrád Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.
16.7. A jelen szerződés nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a Ptk. és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó szabályai az irányadók.
16.8. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az I. sz. melléklet.
I. számú melléklet: árazott költségvetés és összesítő
A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.
Pásztó, 2009. szeptember 25.
.................................................. ...........................................................
MEGRENDELŐ VÁLLALKOZÓ