ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.)
Székhelye: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx 00-00.
Levelezési címe: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx 00-00. EUR számlavezető pénzintézete: K&H Bank Zrt.
Bankszámlaszáma IBAN (EUR): XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: XXXXXXXX
HUF számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámlaszáma (HUF): 12001008-00154206-00100003
IBAN (HUF): XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Adóigazgatási száma: 13834492-2-44
Statisztikai jelzőszám: 13834492-4910-114-01
Cégbíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 00-00-000000 Aláírási joggal felruházott képviselő: ……………………………
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
és a
……………………………………
(rövidített cégnév )
Székhelye: ………………………….
Levelezési címe: ………………………….
Számlavezető pénzintézete: ………………………….
Számlaszáma: ………………………….
IBAN kód: ………………………….
XXXXX/BIC kód: ………………………….
Adóigazgatási száma: ………………………….
Statisztikai jelzőszám: ………………………….
Cégbíróság és cégjegyzékszám: ………………………….
Aláírási joggal felruházott képviselő: ………………………….
mint szállító (a továbbiakban: Szállító), együttes említésük esetén szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
Preambulum
Megrendelő „IC+ 70 sorozatgyártás projekt – Forgóvázak (legalább 200 km/h névleges sebességű, légrugós kivitelű), komplett fékrendszerek, fékalkatrészek és flexball vezetékek beszerzése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti, nyílt eljárást folytatott le. Az eljárás nyertese a Szállító lett, így Xxxxx az alábbi adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.
1. A Szerződés tárgya, mennyisége, ellenértéke
1.1. Megrendelő megrendeli, Szállító elvállalja a jelen Szerződés 1. számú mellékletében rögzített forgóváz, illetve fékberendezést és azok elemeit tartalmazó alkatrészcsomagoknak (a továbbiakban külön-külön és együttesen is: Alkatrészcsomag vagy Alkatrészcsomagok) a jelen Szerződés és mellékletei szerinti dokumentumokkal és szoftverekkel, a 3. pontban meghatározott teljesítési helyre történő szállítását és átadását a jelen Szerződésben foglaltak szerint.
Szállító tudomással bír arról, hogy a jelen Szerződés alapján leszállított Alkatrészcsomagokat a Megrendelő a saját tervezésű és kivitelezésű IC+ személykocsijai [a továbbiakban: IC+ személykocsi(k)] gyártása során kívánja felhasználni.
A Szállító szavatolja, hogy a Szerződés teljes időbeli hatálya alatt
▪ a forgóváz és annak elemeit tartalmazó Alkatrészcsomagba tartozó termékek gyártója rendelkezik érvényes IRIS (International Railway Industry Standard) (Rev. 02) szerinti 3-as (guidance/forgóváz), területre (scope) vonatkozó Tervezés, Fejlesztés és Gyártás tevékenység minősítésére vonatkozó, továbbá ISO 9001 és ISO 14001 Tervezés és Fejlesztés, Gyártás, Beüzemelés, Karbantartás vasúti forgóvázakra vonatkozó vagy ezekkel egyenértékű érvényes tanúsítvánnyal, valamint MSZ EN 15085-2 számú szabvány által előírt CL1 tanúsítási szintnek megfelelő hegesztési vagy ezekkel egyenértékű érvényes tanúsítvánnyal;
▪ fékrendszer és annak elemeit tartalmazó Alkatrészcsomagba tartozó termékek gyártója rendelkezik érvényes IRIS (International Railway Industry Standard) 7-es (brake system) területre (scope) vonatkozó Tervezés, Fejlesztés és Gyártás tevékenység minősítésére vonatkozó, továbbá ISO 9001 és ISO 14001 Tervezés és Fejlesztés, Gyártás, Beüzemelés, Karbantartás vasúti fékrendszerekre vonatkozó vagy ezekkel egyenértékű érvényes tanúsítvánnyal;
továbbá a Szállító köteles gondoskodni arról is, hogy a Szerződés teljes időbeli hatálya alatt az általa szállított valamennyi Alkatrészcsomagba tartozó termék megfeleljen az érvényes LOC&PAS TSI előírásainak, teljesítenie kell az EN 45545 szabvány szerinti HL2-es szintre vonatkozó előírásokat, rendelkeznie kell a szabvány szerinti érvényes tanúsítvánnyal (a jelen bekezdés szerinti tanúsítványok a továbbiakban együtt: Tanúsítvány vagy Tanúsítványok), és azokat a gyártó a Szerződés teljes időbeli hatálya alatt folyamatosan fenntartja, illetőleg szükség esetén – kellő időben – megújítja, valamint a megújítást követően a Szállító az érintett Tanúsítványt – egy másolati példányban – a Megrendelő részére – annak kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül – átadja.
A Szállító szavatolja továbbá, hogy a Szerződés teljes időbeli hatálya alatt a Szállító által leszállítandó mindazon alkatrészek, melyekre vonatkozóan az 1. számú mellékletben EK tanúsítvány vagy UIC jóváhagyás került előírásra, rendelkeznek EK megfelelőségi nyilatkozattal (a továbbiakban a jelen pont szerinti tanúsítványok és jóváhagyások együttesen: EK megfelelőségi nyilatkozat), és ezen alkatrészek mindenben megfelelnek a 2008/57/EK irányelv alapján elfogadott megfelelőségi értékeléseknek, melyet a Szállítónak akkreditált Notified Body szervezet által a 2010/713/EU számú határozatban foglaltak szerint kibocsátott tanúsítvánnyal kell igazolnia. A Szállító vállalja, hogy amennyiben ezen szállítandó alkatrészek megfelelőségi nyilatkozatának érvényességi ideje a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt lejár, akkor azt a mindenkor hatályos LOC&PAS TSI előírásainak megfelelően megújítja. Egyebekben az EK megfelelőségi nyilatkozatra az előző bekezdésben foglalt rendelkezések értelemszerűen irányadók.
A jelen pont szerinti kötelezettségek – a Megrendelő által megadott, de legalább 20 naptári napos póthatáridőn belül történő – nem teljesítése a Megrendelő rendkívüli felmondási jogának gyakorlását vonhatja maga után.
A Megrendelő a jelen Szerződés alapján megrendeli továbbá a Szállítótól a Megrendelő által gyártott kétféle típusú (többcélú teres és 1. osztályú) IC+ személykocsihoz típusonként az IC+ személykocsik LOC&PAS TSI előírások szerint történő típusmérése során – a hibakeresés és a rendszerbeállítások elvégzése érdekében – mérnöki támogatás (a továbbiakban: Mérnöki támogatás) nyújtását.
A Megrendelő a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt ilyen irányú, egyoldalú döntése alapján – a Szállítónak küldött írásbeli nyilatkozattal – jogosult megrendelni továbbá a Szállítótól az alábbi szolgáltatásokat:
▪ az Alkatrészcsomagok üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) és szoftverek (továbbiakban: Szoftverek) szállítását, a jelen Szerződésben foglaltak szerint;
▪ 1 (egy) darab IC+ személykocsi vonatkozásában 1 (egy) kézifékes és 1 (egy) kézifék nélküli, azaz összesen 2 (kettő) darab forgóváz és annak elemeit tartalmazó Alkatrészcsomag, továbbá
1 (egy) darab fékberendezés és annak elemeit tartalmazó Alkatrészcsomag üzembe
helyezésének támogatását, felügyeletét, ellenőrzését (a továbbiakban: Üzembe helyezésen való részvétel), az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint;
▪ a Megrendelő munkavállalóinak oktatását (a továbbiakban: Oktatás) a jelen Szerződésben foglaltak szerint.
Felek a későbbi félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Dokumentáció és Szoftverek szállításának, az Üzembe helyezésen való részvételnek és az Oktatásnak (a továbbiakban együtt: Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) a megrendelésére a Megrendelő nem vállal kötelezettséget. A Szállító ezen szolgáltatások meg nem rendelése okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. A jelen Szerződés Dokumentáció, Szoftverek szállítására, Üzembe helyezésen való részvételre, valamint az Oktatás nyújtására vonatkozó rendelkezései (különösen a 2.2., 2.4., 2.5. pontjai) kizárólag abban esetben alkalmazandók, amennyiben a Megrendelő az adott Szolgáltatás tekintetében az opciós jogát a jelen Szerződés 2.1. pontja szerinti határidőig jogszerűen gyakorolja.
Szállító kijelenti és szavatolja, hogy az általa a jelen Szerződés alapján leszállításra kerülő forgóváz és annak elemeit tartalmazó Alkatrészcsomagba tartozó termékek, továbbá a fékberendezés és annak elemeit tartalmazó Alkatrészcsomagba tartozó termékek egymással kompatibilisek, együttműködésre képes működő rendszert alkotnak.
1.2. A Szerződés mennyisége: 70 (hetven) darab vasúti IC+ személykocsihoz 140 (egyszáznegyven) készlet légrugós kivitelű forgóváz [azaz 70 (hetven) készlet kézifékes és 70 (hetven) készlet kézifék nélküli légrugós kivitelű forgóváz] és annak elemeit tartalmazó Alkatrészcsomag, továbbá 70 (hetven) darab fékberendezés és annak elemeit tartalmazó Alkatrészcsomag, továbbá 70 (hetven) készlet flexball.
1.3. A Szerződés alapján leszállítandó Alkatrészcsomagok tartalmát, valamint nettó egységárait a jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés 1. számú melléklete szerinti egységárak – amennyiben a jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik – magukban foglalják az Alkatrészcsomag Szállító általi leszállításának, átadásának, az Alkatrészcsomagok beépítéséhez és a beépítés megtervezéséhez, üzembe helyezéséhez szükséges dokumentáció ellenértékét, továbbá a Mérnöki támogatás szerződésszerű teljesítésének az ellenértékét, valamint az összes közvetlen és közvetett költségét, így különösen a minőségi átvétel költségét (az átvétel során felmerülő, a Megrendelő személyzetével kapcsolatos költségeket a Megrendelő viseli, ideértve a Megrendelő által megbízott szakértő költségeit is), szállítási, rakodási és csomagolási költségeket, a jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit; erre tekintettel Szállító Megrendelővel szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet.
Amennyiben a Szállító a Szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó – jelen Szerződésben és annak 1. és
3. számú mellékletében meghatározott, Megrendelő által az 1.1. pont szerint megrendelt – kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti, úgy
▪ a Dokumentáció és Szoftver szállításáért: nettó …,- EUR (azaz euró)1;
▪ az Üzembe helyezéseken való részvételért: nettó …,- EUR (azaz euró)2;
▪ az Oktatásért: nettó …,- EUR (azaz euró)3
összegű díj illeti meg.
1 A nyertes ajánlat alapján kerül kitöltésre 2 A nyertes ajánlat alapján kerül kitöltésre 3 A nyertes ajánlat alapján kerül kitöltésre
Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatások díjai magukba foglalják a Szolgáltatások Szállító általi szerződésszerű teljesítésének összes – közvetlen és közvetett – költségét, ideértve a Dokumentáció és Szoftverek szállításának, az azokra vonatkozó, a jelen Szerződés 11.26. pontjában meghatározott felhasználási jognak az ellenértékét, az Üzembe helyezésen való részvétel érdekében, annak során felmerült költségeket, valamint az oktatási segédanyagok, az Oktatás lefolytatása során esetlegesen igénybevett tolmács költségeit, utazási- és szállás költséget; erre való tekintettel Szállító Megrendelővel szemben a Szolgáltatások vonatkozásban semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel, semmilyen jogcímen nem élhet.
Megrendelő a jelen Szerződésben foglaltak alapján Lehívásokkal jogosult a Szállítótól az Alkatrészcsomag szállításának, valamint a Szolgáltatások teljesítésének megrendelésére. A Lehívásban Megrendelő köteles megjelölni a szállítandó Alkatrészcsomag típusát, mennyiségét, illetve a megrendelésre kerülő Szolgáltatást és a teljesítéshez szükséges egyéb lényeges feltételeket. A Lehívásokat Megrendelő írásban, levélben vagy e-mailben (kézbesítési igazolással vagy faxon megerősítve) köteles megküldeni Szállító jelen Szerződés 11.2. pontjában megjelölt kapcsolattartója részére. A Lehívás kézhezvételét a Szállító köteles írásban, annak kézhezvételét követő 1 (egy) munkanapon belül visszaigazolni, a szállítási határidő számításának kezdő napja ezen visszaigazolás hiányában is a Lehívás Szállító általi kézhezvételének napja.
A Megrendelő az első Lehívást a Design Freeze Megrendelő általi jóváhagyását követően jogosult leadni a döntésének megfelelő részletekben és ütemezés szerint, azzal, hogy a Megrendelő havonta legalább 2 db (kettő darab) és legfeljebb 4 db (négy darab) IC+ személykocsihoz szükséges Alkatrészcsomagokat hívhat le. Az utolsó Lehívás leadásának határideje: legkésőbb a Szerződés hatályba lépésétől számított 36. (harminchatodik) hónap utolsó napja.
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező Alkatrészcsomagba tartozó termékek után a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény szerinti környezetvédelmi termékdíj megfizetésére a jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírásának időpontjában a ……….4 köteles, a 2011. évi LXXXV. törvényben foglaltak szerint. Szállítónak a jelen Szerződés megkötését megelőző eljárásban a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában tett nyilatkozata a jelen Szerződés 8. számú mellékletét képezi. Felek rögzítik, hogy Szállító teljes körű felelősséggel – ideértve különösen a kártérítési felelősséget – tartozik a jelen Szerződés 8. számú melléklete szerinti nyilatkozatban rögzített adatok – különös tekintettel az Alkatrészcsomagba tartozó termékek környezetvédelmi termékdíj fizetésének alapját szolgáló termékjellemzők (pl. tömeg) – helytállóságáért.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés tárgyát képező Alkatrészcsomagba tartozó termékek bármelyike után a Szállító által fizetendő és a Megrendelőre a Szállító számlájában áthárított környezetvédelmi termékdíj mértéke módosul – akár nő, akár csökken, akár bevezetésre kerül, akár megszűnik utána a termékdíj-fizetési kötelezettség (ideértve azon esetet is, ha a továbbiakban már nem a Szállítót terheli e fizetési kötelezettség és/vagy annak Megrendelőre történő áthárítására a továbbiakban már nem jogosult) –, akkor Szállító a módosított mértékű termékdíjat jogosult a vonatkozó változás hatálybalépésének időpontjától kezdődően érvényesíteni Megrendelővel szemben az érintett, az Alkatrészcsomagba tartozó termékek egységáraiban, mely változás nem minősül a jelen Szerződés módosításának. Az esetleges változás(ok)ról a Szállító köteles a Megrendelőt haladéktalanul, az adott szállítás teljesítési határidejéig írásban értesíteni, mely kötelezettség elmulasztásáért Szállító teljes felelősséggel tartozik (a jelen Szerződésben rögzített mértékig). A Szállító az értesítése mellékleteként köteles a 8. számú melléklet szerinti nyilatkozatot aktualizált
4 A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján töltendő ki (Szállító/Megrendelő/átvállalás alapján harmadik személy), illetőleg amennyiben az ajánlat megtételét követően jogszabályváltozás történt, akkor a megváltozott helyzetnek megfelelően.
tartalommal megküldeni a Megrendelő részére, melyet Xxxxx a jelen Szerződéshez folytatólagos alszámozás (8/1. sz. melléklet, 8/2. sz. melléklet stb.) csatolnak.
Szállító a jelen Szerződésben kifejezetten rögzített eseteken kívül egyebekben nem jogosult a jelen Szerződés feltételeinek – így különösen az egységáraknak – a módosítását vagy bármely ellenérték Megrendelővel szembeni felszámításának lehetőségét kérni bármely devizaárfolyam változására, finanszírozási kockázat megváltozására vagy bármely makrogazdasági hatásra hivatkozással vagy ha valamely adókulcs nő vagy csökken, új vám kerül bevezetésre, egy adófajta megszűnik, vagy bármilyen változás történik bármely adófajta értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen Szerződés hatálya alatt, amelyet a Szállítóra, alvállalkozójára vagy alkalmazottaira kivetettek vagy kivethetnek, különösen a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatosan.
1.4. Felek az 1.2. pont szerinti mennyiségre, valamint az Alkatrészcsomagok 1.3. pont szerinti egységárára tekintettel rögzítik, hogy a jelen Szerződés szerint lehívható Alkatrészcsomagok összértéke (azaz a Szállító részére az Alkatrészcsomagokért maximálisan kifizethető ellenszolgáltatás összege) nettó
…………..,- EUR (azaz euró) (a továbbiakban: a Szerződés Összértéke).
Az általános forgalmi adót a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezései alapján kell meghatározni és megfizetni.
2. A teljesítés határideje, a Szerződés időbeli hatálya
2.1. Az Alkatrészcsomagok szállításának határideje, ütemezése – a Megrendelő Lehívásának Szállító általi kézhezvételétől számítva –:
▪ Forgóváz, és annak elemeit tartalmazó Alkatrészcsomag esetében: ……. (…….) hónap5, kivéve:
• a forgócsap esetében: ……. (…….) hónap6;
• a forgóváz beépítéséhez szükséges alvázra hegesztendő tételek esetében (amennyiben a megajánlott konstrukció tartalmaz alvázra hegesztendő tételeket):
……. (…….) hónap7;
▪ Fékberendezés, és annak elemeit tartalmazó Alkatrészcsomag esetében: ……. (…….) hónap8;
A Szolgáltatások igénybevételére/megrendelésére vonatkozó opciós jogával Megrendelő legkésőbb a Szerződés hatálybalépésétől számított 24. (huszonnegyedik) hónap utolsó napjáig élhet a jelen Szerződés 1.1. pontja szerinti módon.
Szállító – Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása esetén – előteljesítésre jogosult. A Megrendelő a Szállító által felajánlott, adott Lehívásra/Szolgáltatás nyújtására vonatkozó részteljesítést nem köteles elfogadni.
2.2. Az Üzembe helyezésen való részvétellel érintett Alkatrészcsomagok üzembe helyezésének (beüzemelésének) tervezett időpontjáról – annak Megrendelő általi megrendelése esetén – a Megrendelő legalább 10 (Tíz) munkanappal korábban köteles a Szállító kapcsolattartóját írásban értesíteni.
2.3. Megrendelő a típusméréshez kapcsolódó Mérnöki támogatás nyújtásának időpontjára vonatkozó értesítését annak tervezett időpontját megelőző legalább 30 (harminc) nappal korábban küldi meg a Szállító részére. A típusmérésekhez kapcsolódó Mérnöki támogatás időtartama Alkatrészcsomag-
5 A nyertes ajánlat alapján kerül kitöltésre, de legfeljebb a Lehívás Szállító általi kézhezvételétől számított 13 (tizenhárom) hónap.
6 A nyertes ajánlat alapján kerül kitöltésre, de legfeljebb a Lehívás Szállító általi kézhezvételétől számított 9 (kilenc) hónap. 7 A nyertes ajánlat alapján kerül kitöltésre, de legfeljebb a Lehívás Szállító általi kézhezvételétől számított 9 (kilenc) hónap. 8 A nyertes ajánlat alapján kerül kitöltésre, de legfeljebb a Lehívás Szállító általi kézhezvételétől számított 8 (nyolc) hónap.
típusonként legfeljebb 5 munkanap, mely mennyiség több részletben is igénybe vehető. Az igénybe vett Mérnöki támogatás elszámolásának alapját a Megrendelő által annak időtartamáról kiállított igazolás képezi. Egy munkanap 8 óra munkavégzést jelent, függetlenül a Mérnöki támogatást nyújtó szakemberek számától. Tört munkanapra arányos díjazás illeti meg a Szállítót.
2.4. A Szállító a Dokumentációt – annak Megrendelő általi megrendelése esetén – az alábbi rendelkezések figyelembe vételével köteles leszállítani. A Szállító az Alkatrészcsomagok végleges műszaki tartalmára vonatkozó Design Freeze-t (a továbbiakban: Design Freeze) Alkatrészcsomag-típusonként a jelen Szerződés hatályba lépését követő legfeljebb 30 (harminc) napon belül köteles a Megrendelő részére angol vagy magyar nyelven, dokumentáltan átadni, jóváhagyás végett. A Megrendelő a Design Freeze-t – annak igazolt kézhezvételétől számítva – legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül köteles írásban jóváhagyni, vagy amennyiben a Design Freeze vonatkozásában módosítási igénye merül fel, akkor azt írásban a fenti határidőn belül köteles eljuttatni a Szállító részére. A Szállító az ilyen igénynek a lehető legrövidebb időn belül köteles eleget tenni, azzal azonban, hogy a Megrendelő által kért módosításokat legkésőbb a Megrendelő írásbeli jelzésének kézhezvételétől számított 10 (tíz) naptári napon belül köteles elvégezni. A fentiek szerinti eljárást a Felek – szükség esetén – kötelesek ismételten lefolytatni, míg a Megrendelő a Design Freeze-t írásban jóvá nem hagyja, azzal azonban, hogy amennyiben a Megrendelő Design Freeze-t a fentiek szerinti eljárás három alkalommal történő megismétlését követően sem hagyja jóvá, a Felek a Design Freeze véglegesítése érdekében együttesen szakértő bizottságot hoznak létre. A Xxxxx által létrehozott szakértői bizottságba mindkét fél egy-egy szakértőt delegál, akik a delegálástól számított 3 (három) napon belül közösen kijelölnek további egy tagot. Ezen 3 tagú bizottság a létrejöttétől számított legfeljebb 3 (három) napon belül köteles a Design Freeze-t véglegesíteni. A szakértői bizottság munkája kapcsán felmerült költségeket egyenlő részben a Felek viselik.
Szállító a forgóváz és annak elemeit tartalmazó Alkatrészcsomagokat, továbbá a fékberendezés és annak elemeit tartalmazó Alkatrészcsomagokat kizárólag az adott Alkatrészcsomagra vonatkozó Design Freeze jóváhagyását követően szállíthatja.
A Szállító a Dokumentációnak a fennmaradó – a jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott – részét, valamint a Szoftvereket az 1. számú mellékletben meghatározott teljesítési határidőig, angol vagy magyar nyelven köteles leszállítani és átadni a Megrendelő részére. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy – amennyiben megrendelésre kerül – az Üzembe helyezésen való részvétel és/vagy a Mérnöki támogatás nyújtása során tapasztaltak kapcsán a Dokumentációt és a Szoftvereket szükség szerint módosítja és a Dokumentáció, valamint a Szoftverek végleges változatát legkésőbb az üzembe helyezési és együttműködési vizsgálati jegyzőkönyv, illetve a típusmérési jegyzőkönyv Felek által történő aláírásától számított 1 héten belül dokumentáltan átadja a Megrendelő részére jóváhagyásra. A Megrendelő a végleges Dokumentációt, valamint a Szoftvereket írásban köteles jóváhagyni, vagy amennyiben módosítási igénye merül fel, akkor azt írásban köteles legfeljebb
10 (tíz) naptári napon belül eljuttatni a Szállító részére. A Szállító az ilyen igénynek a lehető legrövidebb időn belül köteles eleget tenni, azzal azonban, hogy a Megrendelő által kért módosításokat legkésőbb a Megrendelő írásbeli jelzésének kézhezvételétől számított 10 (tíz) naptári napon belül köteles elvégezni. A fentiek szerinti eljárást a Felek – szükség esetén – kötelesek ismételten lefolytatni, míg a Megrendelő a Dokumentációt és a Szoftvereket írásban jóvá nem hagyja, azzal, hogy ezen eljárás három alkalommal történő megismétlését követően a Felek a jelen 2.4. pont első bekezdésében a Design Freeze vonatkozásában leírt, a szakértői bizottságra vonatkozó rendelkezések – értelemszerű – alkalmazása mellett kötelesek szakértői bizottságot felállítani a végleges Dokumentáció és a Szoftverek kidolgozása érdekében.
2.5. A Szállító az Oktatást – annak Megrendelő általi megrendelése esetén – az üzembe helyezés (beüzemelés) során vagy közvetlenül azt követően köteles megtartani az 1. számú mellékletben foglaltak szerint. Megrendelő munkavállalóinak oktatását a teljesítés – 3. pont szerint megjelölt – helyén, a Megrendelő által – saját költségén – biztosított oktatási helyiségben, illetve az oktatás gyakorlati részét a beüzemelt Alkatrészcsomagba tartozó termékeknél, azok segítségével köteles megtartani.
2.6. A jelen 2. pontban hivatkozott értesítéseket a küldő fél írásban, levélben vagy e-mailben (kézbesítési igazolással vagy faxon megerősítve) köteles megküldeni a másik fél jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartója részére. Az értesítés kézhezvételét a másik fél köteles írásban, annak kézhezvételét követő 1 (egy) munkanapon belül a küldő fél részére visszaigazolni.
2.7. A jelen Szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba és annak hatálya megszűnik, amennyiben Felek valamennyi szerződéses kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítik.
Amennyiben a Xxxxx általi aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a Szerződés hatályba lépésének napja az utolsóként aláíró Xxx általi aláírás napja.
3. A teljesítés helye
Szállító a Szerződés tárgyát képező Alkatrészcsomagokat a jelen Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott teljesítési helyre saját vagy megbízottja fuvareszközén köteles leszállítani. Az Üzembe helyezésen való közreműködés, a Mérnöki támogatás, az Oktatás, valamint a Dokumentáció és a Szoftverek leszállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének helyét szintén a jelen Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
4. A teljesítés menete, tulajdonjog, kárveszély-viselés
4.1. Szállító vállalja, hogy a megrendelt Alkatrészcsomagokat a jelen Szerződésben és mellékleteiben meghatározott specifikációnak megfelelő minőségben, mennyiségben és határidőben leszállítja. A teljesítés (szállítás) várható időpontjáról, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22/E. § (8) bekezdése és 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet alapján a Megrendelő által az állami adó- és vámhatóság részére bejelentendő adatokról és információkról a Szállító legalább
3 munkanappal korábban, írásban tájékoztatni köteles a Megrendelő 2. számú mellékletben meghatározott kapcsolattartóját (pl. szállítási hely raktárvezetőjét, a teljesítésigazolásra jogosult személyt), amennyiben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelőnek bejelentési kötelezettsége áll fenn. A teljesítés pontos időpontját a Felek képviselői esetileg egyeztetik egymással. Megrendelő főszabályként hétfő-csütörtökön 8 – 13 óra között, pénteken 8 – 11 óra között fogad leszállításokat.
Szállító az Alkatrészcsomagokat és/vagy az Alkatrészcsomagokba tartozó termékeket a tárolás módjának megfelelően csomagolva, az 1. számú mellékletben megjelölt megrendelői tételszámokat, valamint a projektazonosítót (IC70GY-PR03-201709) és rendelésszámot (K0000) a szállítólevélen feltüntetve köteles leszállítani. Szállító a tárolás módjáról és annak feltételeiről a Megrendelőt az adott fajtájú első Alkatrészcsomag leszállítását megelőző 15 (tizenöt) nappal korábban írásban tájékoztatni köteles. A csomagolásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy a dolog épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. A leszállításra kerülő Alkatrészcsomagok és/vagy az Alkatrészcsomagokba tartozó termékek okmányainak és valamennyi egyéb okiratnak, dokumentumnak meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban és a jelen Szerződésben előírt követelményeknek,.
4.2. Az Alkatrészcsomagok és/vagy az Alkatrészcsomagokba tartozó termékek mennyiségi és minőségi átadás-átvételére a jelen Szerződés 3. számú mellékletében rögzített szabályok alapján kerül sor. Az Alkatrészcsomagba tartozó termékek átadás-átvételi módját a jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Szállító kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Alkatrészcsomagok és/vagy az Alkatrészcsomagokba tartozó termékek fizikai átadása és a mennyiségi átvétel önmagában nem minősül a szerződésszerű teljesítés igazolásának és a teljesítés elfogadásának.
4.3. Az Üzembe helyezésen való részvétel Megrendelő általi megrendelése esetén a Szállító köteles a jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott feladatok elvégzésére.
Amennyiben az 1.1. pont szerinti Üzembe helyezésen való részvétel során az üzembe helyezést a Felek az Alkatrészcsomagba tartozó termék vagy a Szállító Üzembe helyezésen való közreműködésének hibájára, hiányosságára visszavezethető okból kifolyólag nem tudják sikeresen lezárni, úgy erről – és így különösen a sikertelen üzembe helyezés okainak és körülményeinek részletes ismertetéséről – jegyzőkönyvet kötelesek felvenni és aláírni. Felek rögzítik, hogy a Szállító
szerződésszegése okán és/vagy érdekkörében felmerült sikertelen üzembe helyezés okait a Szállító a Xxxxx által írásban rögzített póthatáridőn belül köteles elhárítani, illetve orvosolni, azzal azonban, hogy amennyiben a Felek egyeztetése a sikertelen Üzembe helyezéstől számított 5 (öt) munkanapon belül nem állapodnak meg, úgy a Felek eltérő megállapodása hiányában a póthatáridő – az annak meghatározásától számított – legfeljebb 30 (harminc) naptári nap. Amennyiben a hiba az Alkatrészcsomagba tartozó termék működésére vagy tervezési hiányosságra vezethető vissza vagy a hiba bármely egyéb okból nem orvosolható a 3. pont szerinti teljesítési helyszínen, a Szállító köteles az Alkatrészcsomagot vagy annak a hibával érintett részét saját telephelyére visszaszállítani és a javítást ott elvégezni. Amennyiben a Szállító az Alkatrészcsomagot nem szállítja vissza vagy nem a teljes Alkatrészcsomagot szállítja vissza a telephelyére, úgy a Megrendelő a telephelyén hagyott Alkatrészcsomagot vagy Alkatrészcsomagba tartozó terméke(ke)t a Szállító kockázatára és költségére tárolja. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben a hiba tervezési hiányosságra vezethető vissza, úgy a hiba kijavítása mellett a Szállító – a Dokumentáció Megrendelő általi megrendelése esetén – köteles a módosított Dokumentációt és Szoftvereket is átadni a Megrendelő részére.
A Szállító szerződésszegése okán és/vagy érdekkörébe tartozó okból megismételt üzembe helyezési eljárás vonatkozásában – a Felek eltérő, írásos megállapodása hiányában – a jelen Szerződés rendelkezései korlátozás nélkül irányadók, azzal, hogy annak valamennyi költségét a Szállító köteles viselni. Felek rögzítik, hogy a póthatáridő Megrendelő általi biztosítása nem mentesíti Szállítót a jelen Szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása alól.
Felek a sikeres üzembe helyezés lezárásaként – mindkét fél részéről aláírt – üzembe helyezési és együttműködési jegyzőkönyvet vesznek fel. Az üzembe helyezési és együttműködési jegyzőkönyvet a Megrendelő részéről a Megrendelő ÁME Szervezete írja alá.
Az Üzembe helyezésen való részvétel, kommunikáció, valamint az ennek során elkészített jegyzőkönyvek, dokumentumok nyelve a magyar. Az esetlegesen szükséges tolmács, fordító költségét is a Szállító viseli.
A nem a Szállító közreműködésével végzett üzembe helyezések során a fenti rendelkezések nem irányadók.
Felek rögzítik és a Szállító kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben az üzembe helyezést követő működési teszt során a mérési eredmények a Szállító által az ajánlatában adott, valamint az 1. számú mellékletben rögzített paraméterektől eltérnek, amely miatt az Alkatrészcsomagba tartozó termék(ek) újratervezése és/vagy újraengedélyeztetése és/vagy újra gyártása és/vagy a megajánlottól eltérő más (a jármű átalakítását is igénylő) termék szállítása válik szükségessé, az a Szállító súlyos szerződésszegésének minősül. A jelen pontban foglalt jogkövetkezmény alkalmazhatósága független attól a körülménytől, hogy a Megrendelő az Alkatrészcsomag(ok)ba tartozó termék(ek) üzembe helyezését önállóan, vagy a Szállító támogatása, felügyelete, ellenőrzése alatt végzi.
4.4. A típusméréshez kapcsolódó Mérnöki támogatás nyújtásának teljesítése során a Szállító köteles a jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott feladatok IC+ személykocsi típusonként történő elvégzésére.
A Mérnöki támogatás nyújtására egyebekben az Üzembe helyezésen való részvétel vonatkozásában a jelen Szerződés 4.4. pontjában meghatározott feltételeket kell értelemszerűen alkalmazni.
4.5. Az elméleti és gyakorlati Oktatást – annak Megrendelő általi megrendelése esetén – a Szállító a jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározottak szerint, a 3. pontban rögzítettek szerint meghatározott helyszínen köteles megtartani a Megrendelő által kijelölt 8 (nyolc) + 4 (négy) fő munkavállaló részére. Az oktatást végző szakembereknek tapasztalatokkal kell rendelkezniük a beszerelés/beüzemelés/karbantartás tekintetében. Az oktatás nyelve a magyar. Az esetlegesen szükséges tolmács költségét is a Szállító viseli.
A Szállító az Oktatásról oktatási naplót köteles vezetni, melyet az Oktatást követően köteles átadni a
Megrendelő részére. Amennyiben az Oktatás során közölt információkhoz képest – így különösen, de nem kizárólag típushibák esetén – eltérés lép fel, a Szállító – saját költségén – a Megrendelő által megjelölt munkavállalókat a változtatásokról a 3. pont szerinti helyszínen újbóli oktatásban köteles részesíteni.
4.6. A Dokumentáció és Szoftverek Szállító általi – a 2.4. pontban foglaltaknak megfelelő – szerződésszerű leszállításáról – amennyiben azok Megrendelő által megrendelésre kerültek – a Felek Dokumentáció és Szoftverek átadás-átvételi jegyzőkönyveket vesznek fel a Dokumentáció és Szoftverek végleges változatának Megrendelő általi jóváhagyását követően.
4.7. Felek rögzítik, hogy a Szállító által elvégzett feladatok szerződésszerű teljesítésének tényét és a Szállító számlája kiállításának alapját az Alkatrészcsomagok vonatkozásában a következő dokumentumok alapján a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás képezi:
▪ a Megrendelő kapcsolattartója (pl. átvevő raktáros munkatársa) által aláírt és lepecsételt, dátummal ellátott – a mennyiségi átvételt igazoló – szállítólevél, valamint
▪ a minőségi átvételt igazoló – a 3. számú mellékletben megjelölt – bizonylat.
A Szállító által az Üzembe helyezésen való részvétel során elvégzett feladatok szerződésszerű teljesítésének tényét és a Szállítót az Üzembe helyezésen való részvételért megillető díjra vonatkozó számla kiállításának alapját a mindkét Fél képviselője által aláírt üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás képezi.
A Dokumentáció és Szoftverek szerződésszerű leszállításának tényét és a Szállítót a Dokumentáció és Szoftverek leszállításáért megillető díjra vonatkozó számla kiállításának alapját a Megrendelő által a végleges Dokumentáció és Szoftverek átvételi jegyzőkönyv alapján kiadott teljesítésigazolás képezi.
A Szállító által az Oktatás keretében elvégzett feladatok szerződésszerű teljesítésének tényét és a Szállítót az Oktatás elvégzéséért megillető díjra vonatkozó számla kiállításának alapját az oktatási napló alapján a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás képezi.
A Megrendelő a teljesítésigazolást szerződésszerűen teljesített Lehívásonként, illetve az Üzembe helyezésen való részvétel, az Oktatás, továbbá a Dokumentáció és Szoftverek leszállítása Szolgáltatások Szállítói általi szerződésszerű teljesítése esetén külön-külön állítja ki. A Megrendelő a Szállító teljesítésétől számított 10 (tíz) naptári napon belül köteles az adott Lehívás/Szolgáltatás teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás kiállításával) vagy az elismerés megtagadásáról nyilatkozni. Amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségének indokolatlanul, a Szállítótól kapott legalább 10 (Tíz) munkanapos póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, úgy a teljesítést elismertnek kell tekinteni. Utóbbi esetben az adott Lehívás/Szolgáltatás teljesítéséért a Szállítót megillető díjról kiállított számlájához a Szállító az adott Lehívás keretében leszállított Alkatrészcsomagok mennyiségi- és minőségi átadás-átvételét igazoló dokumentumokat, illetve a Szolgáltatásra vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását képező – jelen pontban meghatározott – dokumentumot köteles mellékelni.
A teljesítésigazoláson Megrendelő képviselője aláírásával igazolja, hogy a Szállító a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit szerződésszerűen teljesítette, s jogosult számla kiállítására. A teljesítésigazoláson fel kell tüntetni a teljesítés napját.
A Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személyt a jelen Szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza.
A teljesítésigazolást Megrendelő képviselője köteles aláírásával ellátni.
A Megrendelő képviselője által leigazolt teljesítésigazolás a Szállító által kiállított számla teljesítést igazoló alapokmánya.
A Megrendelő fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta és igényét nem jelentette be azonnal.
A kárveszély viselésére Megrendelő az Alkatrészcsomagok – igazolt – mennyiségi átvételétől köteles.
4.7. Szállítási feltételek: DAP Szolnoki telep Incoterms 2010 szerint.
5. Fizetési feltételek
5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szabályainak megfelelően történik. Szállító a számla kiállítására az adott Lehíváshoz/Szolgáltatáshoz tartozó teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Amennyiben a Megrendelő a 4.8. pont 5. bekezdésében meghatározott póthatáridőn belül sem adja át a Szállító részére a teljesítésigazolást, úgy a Szállító jogosult a számláját teljesítésigazolás hányában is kiállítani. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát (55030/2017/START), a projektazonosítót (IC70GY-PR03-201709) feltüntetni.
Számlázási cím/Megrendelő neve, címe:
MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/Postázási cím:
MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27.
5.2. Előleg, Előleg-visszafizetési Biztosíték
5.2.1. A jelen Szerződés hatálybalépését követően belföldi adóalany esetében a Szerződés Összértéke – ÁFA nélkül számított összegének – 30 %-át (harminc százalékát) + ÁFÁ-t
, külföldi adóalany esetében a Szerződés Összértéke – ÁFA nélkül számított összegének
– 30%-át (harminc százalékát) Megrendelő előlegként (a továbbiakban: Előleg), EUR pénznemben utalja át a Szállító részére a Szállító által kiállított előlegbekérő levél és a Szállító által a jelen pont rendelkezései szerint átadott, a Megrendelő javára szóló, EUR pénznemű Előleg-visszafizetési Biztosíték benyújtása ellenében.. A Felek az Előleg- visszafizetési Biztosíték Szállító általi rendelkezésre bocsátása tárgyában az alábbiak szerint állapodnak meg.
5.2.2. A Felek rögzítik, hogy a Szállító az Előleg-visszafizetési Biztosítékot az Előleg előlegbekérő okiratban történő igénylésével egyidejűleg köteles – legkorábban a jelen Szerződés hatálybalépésekor –közvetlenül a Megrendelő részére benyújtani, az előlegbekérő okiratban megjelölt, szerződésszerűen igényelt Előleg összegével megegyező értékben. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy az Előleg kizárólag Előleg-visszafizetési Biztosíték ellenében nyújtható.
5.2.3. A Felek rögzítik, hogy a fentiekben meghatározott mértékű Előleg-visszafizetési Biztosítékra a Kbt. 134. § (6) bekezdése és a magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.
5.2.4. Eljárásrend
5.2.4.1. Az Előleget a Szállító – az előlegbekérő okirat benyújtásával – közvetlenül a Megrendelőtől igényelheti.
Az Előleg összegét a Megrendelő köteles az előlegbekérő okirat kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül folyósítani a Szállító részére.
A Szállító köteles a folyósított Előlegről számlát kiállítani a bankszámláján történt jóváírást követően azonnal, és azt a Megrendelő részére megküldeni.
5.2.4.2. Szállító köteles a részére folyósított Előleg összegét a jelen Szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Előleg felhasználását jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve a Szállító jelen pontban meghatározott szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az Előlegnek a jelen Szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az Előleg
visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában az Előleg- visszafizetési Biztosíték lehívására, a Szállító jelen Szerződésben máshol írt további jogosultságainak korlátozása nélkül. Szállító tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül a jelen, 5.2.4.2. pont alkalmazásában, ha Szállító:
▪ 30 (harminc) naptári napot meghaladó időre köztartozóvá válik;
▪ érdekkörében felmerült okból következik be legalább 2 (kettő) Lehívás meghiúsulása és/vagy a jelen Szerződés meghiúsulása, továbbá a jelen Szerződés rendkívüli felmondással történő megszűntetését vagy teljesítésének tartós akadályoztatását előidéző körülmény, azzal, hogy a Lehívás meghiúsulása esetén a Megrendelő kizárólag az Előleg- visszafizetési Biztosíték arányos részének lehívására jogosult;
▪ részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Megrendelő felszólítására a megszabott határidőn belül nem intézkedik;
▪ bármely, jelen Szerződés szerint elvégzendő tevékenységének ellenőrzésre jogosult szerv megállapítja a tevékenység jogszabály sértő voltát;
▪ az Előleg összegét a jelen Szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítja vagy használja fel;
▪ a szándékosan valótlan, xxxxx adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik.
5.2.4.3. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által megfizetett Előleg az 1.3. pontban meghatározott Alkatrészcsomag ellenértékéből az egyes Lehívások teljesítésének értékében arányosan kerül elszámolásra.
5.2.4.4. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő a Szállítóval szembeni igényét az Előleg-visszafizetési Biztosíték igénybevétele mellett és/vagy helyett a Szállítóval szemben fennálló fizetési kötelezettségeivel szembeni beszámítás útján (amennyiben az a vonatkozó jogszabályok alapján lehetséges) és/vagy a jogszabályok és/vagy a jelen Szerződés által lehetővé tett más módon is érvényesítheti. A Felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő a jelen
5.2.4.4. pontban biztosított jogának gyakorlása nem eredményezhet a Szállító oldalán kétszeres fizetési kötelezettséget. A beszámítás igénybevételével kielégített igényeket a bruttó elszámolás elve alapján kell figyelembe venni a fizetésekhez kapcsolódó rendelkezések értékelésénél.
5.2.4.5. Amennyiben a Szállító az Előleg-visszafizetési Biztosítékot részben vagy egészben pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával nyújtja (a továbbiakban: „Előleg-visszafizetési garancia”), úgy az Előleg-visszafizetési garancia vonatkozásában a jelen 5.2.4.5. pontban foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell a jelen 5.2.4. pont egyéb rendelkezéseinek alkalmazásán túl:
5.2.4.5.1. A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali Előleg-visszafizetési garanciát a Szállító az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam vagy a Svájci Államszövetség területén székhellyel rendelkező pénzügyi intézménnyel vagy biztosítóval köteles kiállíttatni a 4/a. számú melléklet szerinti mintának megfelelő formában és a Megrendelő részére az
5.2.4. pontban rögzített eljárásrend betartása mellett megküldeni. Az Előleg- visszafizetési garanciára a magyar jog irányadó.
5.2.4.5.2. Az Előleg-visszafizetési garancia érvényességének a jelen Szerződés alapján az Előleg-visszafizetési garancia kiállításától legalább 20………………9 napjáig kell szólnia, azzal, hogy amennyiben ezen határnapot az utolsóként leszállított Alkatrészcsomagra vonatkozó teljesítésigazolás alapján kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételének napja megelőzi, úgy a Megrendelő köteles az 5.2.4.5.4. pontban foglaltaknak megfelelően kiadni az Előleg-visszafizetési garancia felszabadításához szükséges nyilatkozatot és/vagy az Előleg- visszafizetési garancia eredeti példányát. Az Előleg-visszafizetési garancia érvényességét a Szállító köteles megfelelően meghosszabbítani, ha bármilyen okból az utolsóként leszállítandó Alkatrészcsomag leszállítására és így a teljesítésigazolás és/vagy a számla kiállítására a fentiek szerint meghatározott időpontig nem kerülne sor.
A Szállító az Előleg-visszafizetési garancia összegét jogosult folyamatosan, a szerződésszerűen leszállított Alkatrészcsomagok értékével arányosan számított Előlegrész értékének megfelelő mértékben csökkenteni, a Megrendelő erre vonatkozó nyilatkozata birtokában. Az Előleg-visszafizetési garancia jelen pont szerinti módosításának/kicserélésének legkorábbi lehetséges időpontja alkalmanként az adott Lehívás szerződésszerű teljesítésére vonatkozó teljesítésigazolás alapján kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 nap. Az Előleg-visszafizetési garancia módosítására/kicserélésére egyebekben az 5.2.4. pontban foglaltak az irányadók.
5.2.4.5.3. A Felek megállapodnak, hogy az 5.2.4.5.2. pont szerinti meghosszabbításnak és
/ vagy kicserélésnek a Szállító legkésőbb az Előleg-visszafizetési garancia lejártát 15 (tizenöt) nappal megelőzően – vagy egyébként a kicserélésre okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul – köteles eleget tenni és a Megrendelő részére a meghosszabbított és/vagy új Előleg-visszafizetési garanciát átadni. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a korábbi (lejáró) Előleg-visszafizetési garanciát kizárólag abban az esetben köteles visszaadni a Szállító részére, ha azt megelőzően a Szállító az Előleg-visszafizetési garancia meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett.
Amennyiben a Szállító elmulasztja a meghosszabbított és / vagy új Előleg- visszafizetési garancia Megrendelő részére határidőben történő átadását, úgy a Megrendelő jogosult az Előleg-visszafizetési garancia teljes összegét lehívni és azt a jelen 5.2.4.5.3. pontban rögzített feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni.
5.2.4.5.4. A Megrendelő – a jelen Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az Előleg- visszafizetési garanciát vagy az 5.2.4.5.2. pontban meghatározott határnaptól, vagy az utolsóként szerződésszerűen leszállított Alkatrészcsomagra vonatkozó teljesítésigazolás alapján kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételének napjától vagy attól a naptól számított 30 (harminc) napon belül szabadítja fel
9 A nyertes ajánlattevő által megajánlott szállítási határidő figyelembe vételével kerül meghatározásra.
külön nyilatkozatával és küldi vissza a Szállító részére, amikor a Szállító az Előleg-visszafizetési garancia összegét a jelen pontban meghatározott más biztosíték formájában előzetesen a Megrendelő rendelkezésére bocsátotta.
5.2.4.6. Amennyiben a Szállító az Előleg-visszafizetési Biztosítékot részben vagy egészben óvadék formájában nyújtja (a továbbiakban: Előleg-visszafizetési Óvadék), úgy az Előleg-visszafizetési Óvadék vonatkozásában a jelen 5.2.4.6. pontban foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell az 5.2.4. pont egyéb rendelkezéseinek alkalmazásán túl:
5.2.4.6.1. A Szállító az Előleg-visszafizetési Óvadék összegét a Megrendelő jelen Szerződésben megadott számú bankszámláján köteles letétbe helyezni, és a visszavonhatatlan átutalás megtörténtét és a Szállító bankszámlájának előzőek szerinti megterhelését igazoló teljes bizonyító erejű banki igazolást köteles átadni a Megrendelőnek az előlegbekérő okirat Megrendelő részére történő megküldésével egyidejűleg. Az Előleg-visszafizetési Óvadék letétbe helyezési kötelezettség az Előleg-visszafizetési Óvadék összegének a Megrendelő bankszámláján történt maradéktalan jóváírásakor minősül pénzügyileg teljesítettnek.
5.2.4.6.2. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő nem köteles az Előleg-visszafizetési Óvadékot kamatozó betétként lekötni vagy azzal más hasonló pénzügyi műveletet végezni. A Megrendelő a Szállítónak az Előleg-visszafizetési Óvadék összege után kamatot nem fizet.
5.2.4.6.3. A Megrendelő az Előleg-visszafizetési Óvadékot – illetve annak igénybe nem vett részét – attól a naptól számított 30 (harminc) napon belül fizeti vissza a Szállító részére a Szállító által írásban megjelölt bankszámlára történő átutalás útján, amikor az 5.2.4.5.2. pontban meghatározott határnap bekövetkezett, vagy az utolsóként leszállított Alkatrészcsomag teljesítésére vonatkozó teljesítésigazolás alapján kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételének napjától vagy amikor a Szállító az Előleg-visszafizetési Óvadék összegét más biztosíték formájában előzetesen a Megrendelő rendelkezésére bocsátotta.
Megrendelő a fentieken kívül az Óvadék szerződésszerűen leszállított Alkatrészcsomag értékével arányosan számított Előlegrész értékének megfelelő mértékű részét attól a naptól számított 30 (harminc) napon belül fizeti vissza a Szállító részére a Szállító által írásban megjelölt bankszámlára történő átutalás útján, amikor a Lehívás szerződésszerű teljesítésére vonatkozó teljesítésigazolás alapján kiállított számlát kézhez vette.
5.2.4.6.4. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőt semmilyen felelősség nem terheli az Előleg-visszafizetési Óvadékot kezelő pénzintézet cselekedeteiért és/vagy esetleges fizetésképtelenségéért.
5.2.4.7. Amennyiben a Szállító az Előleg-visszafizetési Biztosítékot részben vagy egészben készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában nyújtja (a továbbiakban: „Előleg-visszafizetési Kötelezvény”), úgy az Előleg- visszafizetési Kötelezvény vonatkozásában a jelen 5.2.4.7. pontban foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell az 5.2.4. pont egyéb rendelkezéseinek alkalmazásán túl:
5.2.4.7.1. A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali Előleg-visszafizetési Kötelezvényt a Szállító az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam vagy a Svájci Államszövetség területén székhellyel rendelkező pénzügyi intézménnyel vagy biztosítóval köteles kiállíttatni a 4/b.
számú melléklet szerinti mintának megfelelő formában és köteles azt a Megrendelő részére az 5.2.4. pontban rögzített eljárásrend betartása mellett megküldeni. Az Előleg-visszafizetési Kötelezvényre a magyar jog irányadó. Az Előleg-visszafizetési Kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita tekintetében a Felek alávetik magukat – értékhatártól függően – a Győri Törvényszék, illetve a Győri Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
5.2.4.7.2. Az Előleg-visszafizetési Kötelezvény érvényességének az Előleg-visszafizetési Kötelezvény kiállításától legalább 20 10 napjáig kell szólnia azzal,
hogy amennyiben ezen határnapot az utolsóként leszállított Alkatrészcsomagra vonatkozó teljesítésigazolás alapján kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételének napja megelőzi, úgy a Megrendelő köteles az 5.2.4.7.4. pontban foglaltaknak megfelelően kiadni az Előleg-visszafizetési garancia felszabadításához szükséges nyilatkozatot és/vagy az Előleg-visszafizetési Kötelezvény eredeti példányát. Az Előleg-visszafizetési Kötelezvény érvényességét a Szállító köteles megfelelően meghosszabbítani, ha bármilyen okból utolsóként leszállítandó Alkatrészcsomag leszállítására és így a teljesítésigazolás és/vagy a számla kiállítására a fentiek szerint meghatározott időpontig nem kerülne sor.
A Szállító az Előleg-visszafizetési Kötelezvény összegét jogosult folyamatosan, a szerződésszerűen leszállított Alkatrészcsomagok értékével arányosan számított Előlegrész értékének megfelelő mértékben csökkenteni, a Megrendelő erre vonatkozó nyilatkozata birtokában. Az Előleg-visszafizetési Kötelezvény jelen pont szerinti módosításának/kicserélésének legkorábbi lehetséges időpontja alkalmanként az adott Lehívás szerződésszerű teljesítésére vonatkozó teljesítésigazolás alapján kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 nap. Az Előleg-visszafizetési garancia módosítására/kicserélésére egyebekben az 5.2.4. pontban foglaltak az irányadók.
5.2.4.7.3. A Felek megállapodnak, hogy az 5.2.4.7.2. pont szerinti meghosszabbításnak és
/ vagy kicserélésnek a Szállító legkésőbb a Megrendelőnél lévő (lejáró) Előleg- visszafizetési Kötelezvény lejártát 15 (tizenöt) nappal megelőzően – vagy egyébként a kicserélésre okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul - köteles eleget tenni és a Megrendelő részére a meghosszabbított és/vagy új Előleg-visszafizetési Kötelezvényt átadni. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a korábbi (lejáró) Előleg-visszafizetési Kötelezvényt kizárólag abban az esetben köteles visszaadni a Szállító részére, ha azt megelőzően a Szállító az Előleg-visszafizetési Kötelezvény meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett.
Amennyiben a Szállító elmulasztja a meghosszabbított és/vagy új Előleg- visszafizetési Kötelezvény Megrendelő részére határidőben történő átadását, úgy a Megrendelő jogosult az Előleg-visszafizetési Kötelezvény teljes összegét
10 A nyertes ajánlattevő által megajánlott szállítási határidő figyelembe vételével kerül meghatározásra.
lehívni és azt az 5.2.4.7.3. pontban rögzített feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni.
5.2.4.7.4. A Megrendelő – a jelen Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az Előleg- visszafizetési Kötelezvényt vagy az 5.2.4.7.2. pontban meghatározott határnaptól, vagy az utolsóként szerződésszerűen leszállított Alkatrészcsomagra vonatkozó teljesítésigazolás alapján kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételének napjától vagy attól a naptól számított 30 (harminc) napon belül szabadítja fel külön nyilatkozatával és xxxxx vissza a Szállító részére, amikor a Szállító az Előleg-visszafizetési Kötelezvény összegét más biztosíték formájában előzetesen a Megrendelő rendelkezésére bocsátotta.
5.3. Megrendelő kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére.
A Szállító a számláit – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlákon feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett időponttal (Áfa tv. 55. §). A Megrendelő késedelmes számlakiállítás esetén is köteles a fizetést teljesíteni az 5.4 pontban foglalt feltételekkel.
5.4. Megrendelő a számlák összegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Szállító bankszámláján a számlavezető pénzintézete a számla összegét jóváírta vagy jóvá kellett volna írnia. Felek megállapodnak, hogy a pénzügyi teljesítés időpontjára vonatkozó előzőek szerinti rendelkezés a Megrendelő jelen Szerződés alapján fennálló valamennyi (vissza)fizetési kötelezettsége esetén irányadó.
5.5. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult.
5.6. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve bármilyen, a Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik.
5.7. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek:
5.7.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
5.7.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.
5.7.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő.
5.7.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.7.1. és 5.7.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására
kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre
– nem érvényesíthet.
6. Teljesítési és Jóteljesítési biztosíték
A Felek rögzítik, hogy a Szállító a jelen Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésének biztosítására teljesítési biztosítékot (a továbbiakban: Teljesítési Biztosíték), továbbá a jelen Szerződés hibás teljesítésével, valamint a jótállási kötelezettségek elmulasztásával kapcsolatos igények biztosítékaként jóteljesítési biztosítékot (a továbbiakban: Jóteljesítési Biztosíték) köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a jelen 6. pontban rögzített feltételek szerint, azzal, hogy a Teljesítési- és a Jóteljesítési Biztosíték valamennyi formájára a magyar jog rendelkezései irányadók.
A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Teljesítési/Jóteljesítési Biztosíték, annak összege és/vagy igénybevételének feltételei semmilyen tekintetben nem korlátozzák a Szállító jelen Szerződés alapján fennálló felelősségét.
6.1. A Felek a Teljesítési/Jóteljesítési Biztosíték (a továbbiakban együttesen: Biztosítékok) Szállító általi rendelkezésre bocsátása tárgyában az alábbiak szerint állapodnak meg:
6.1.1.A Felek rögzítik, hogy a Szállító a jelen Szerződés megkötésével egyidejűleg a Megrendelő részére az 1.4. pont szerinti nettó Szerződés Összértéke 5%-ával (azaz Öt százalékával) egyenértékű EUR összegű Teljesítési, továbbá az adott, leszállításra kerülő Alkatrészcsomag leszállításától kezdődően az Alkatrészcsomag ellenértéke 5%-ával (azaz Öt százalékával) egyenértékű EUR összegű, és így valamennyi Alkatrészcsomag vonatkozásában mindösszesen az 1.4. pont szerinti nettó Szerződés Összértéke 5%-ával (azaz Öt százalékával) egyenértékű EUR összegű Jóteljesítési Biztosítékot köteles nyújtani, a 6.1. pont szerinti ütemezés szerint.
6.1.2. A Felek rögzítik, hogy a Szállító a fenti 6.1.1. pontban meghatározott mértékű Biztosítékokat a jelen Szerződés 6.1.6.-6.1.8. pontjainak megfelelő alkalmazásával akár pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, akár óvadékként, az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, akár biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában, akár a Kbt. 134. § (7) bekezdése szerinti visszatartás formájában – melynek alkalmazását a Megrendelő kifejezetten lehetővé teszi –, akár ezen biztosítéki formák vegyes alkalmazásával – így például részben garancia, részben óvadék formájában – jogosult nyújtani, választása szerint, a Kbt. 134. § (8) bekezdésében foglaltakkal összhangban.
6.1.3.A Teljesítési Biztosítékot a Megrendelő a Kbt. 134. § (2) bekezdésében írt feltételek mellett, a Szerződés Szállító általi teljesítése teljes vagy részleges elmaradásából fakadó igényei – ideértve, de nem kizárólag a meghiúsulási kötbért is – érvényesítésére veheti igénybe.
A Jóteljesítési Biztosítékot a Megrendelő a Kbt. 134. § (3) bekezdésében írt feltételek mellett, a jelen Szerződés Szállító általi hibás teljesítéséből, valamint a jótállási kötelezettsége elmulasztásából fakadó igényei érvényesítésére veheti igénybe.
6.1.4.A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő mindaddig nem köteles a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit teljesíteni, amíg a Szállító a Biztosítékok nyújtására vonatkozó kötelezettségének nem tesz szerződésszerűen eleget.
6.1.5.A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő a Szállítóval szembeni igényét a Biztosítékok igénybevétele mellett és/vagy helyett a Szállítóval szemben fennálló fizetési kötelezettségeivel szembeni beszámítás útján (amennyiben a vonatkozó jogszabályok alapján az lehetséges) és/vagy a jogszabályok és/vagy a jelen Szerződés által lehetővé tett más módon is érvényesítheti. A Felek a félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy a Megrendelő jelen 6.1.4. pontban biztosított jogának gyakorlása nem eredményezhet a Szállító oldalán kétszeres fizetési kötelezettséget. A beszámítás igénybevételével kielégített Megrendelői
igényeket a bruttó elszámolás elve alapján kell figyelembe venni a Megrendelői fizetésekhez kapcsolódó rendelkezések értékelésénél.
6.1.6.Amennyiben a Szállító a Biztosítékokat részben vagy egészben pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával nyújtja (a továbbiakban: Teljesítési/Jóteljesítési garancia), úgy a Teljesítési/Jóteljesítési garancia vonatkozásában – a 6.1. pont egyéb rendelkezésein túlmenően – a jelen 6.1.6. pontban foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell:
6.1.6.1. A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali Teljesítési/Jóteljesítési garanciát a Szállító az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam vagy a Svájci Államszövetség területén székhellyel rendelkező pénzügyi intézménnyel vagy biztosítóval köteles kiállíttatni a jelen Szerződés 5/a. számú és 5/c. számú mellékletében rögzített minta szerint.
6.1.6.2. A Felek rögzítik, hogy a Teljesítési garancia érvényességének a jelen Szerződés hatályba lépésétől a Teljesítési Véghatáridőt követő 30. (Harmincadik) napig kell szólnia.
A Teljesítési garancia érvényességét a Szállító köteles megfelelően meghosszabbítani, ha bármilyen okból az utolsóként leszállítandó Alkatrészcsomag szerződésszerű leszállítására a Teljesítési Véghatáridőig nem kerülne sor.
A Szállító a Teljesítési garancia összegét jogosult folyamatosan, a szerződésszerűen leszállított Alkatrészcsomag értékével arányosan számított Teljesítési garanciarész értékének megfelelő mértékben csökkenteni, a Megrendelő erre vonatkozó nyilatkozata birtokában. A Teljesítési garancia jelen pont szerinti módosításának/kicserélésének legkorábbi lehetséges időpontja alkalmanként az adott Lehívás szerződésszerű teljesítésére vonatkozó teljesítésigazolás alapján kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 nap. A Teljesítési garancia módosítására/kicserélésére egyebekben a 6.1. pontban foglaltak az irányadók.
A Xxxxx megállapodnak, hogy a jelen Szerződés szerinti meghosszabbításnak és/vagy kicserélésnek a Szállító legkésőbb a Megrendelőnél lévő (lejáró) Teljesítési garancia lejártát 15 (Tizenöt) nappal megelőzően – vagy egyébként a kicserélésre okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul – köteles eleget tenni és a Megrendelő részére a meghosszabbított és/vagy új Teljesítési garanciát átadni.
A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a korábbi (lejáró) Teljesítési garanciát kizárólag abban az esetben köteles visszaadni a Szállító részére, ha azt megelőzően a Szállító a Teljesítési garancia meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett.
Amennyiben a Szállító elmulasztja a meghosszabbított és/vagy új Teljesítési garancia Megrendelő részére határidőben történő átadását, úgy a Megrendelő jogosult a Teljesítési garancia teljes összegét lehívni és azt a 6.1.6.4. pontban rögzített feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni. A Xxxxx a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő nem köteles az óvadékot kamatozó betétként lekötni vagy azzal más hasonló pénzügyi műveletet végezni. A Megrendelő a Szállítónak az óvadék összege után kamatot nem fizet és a Megrendelőt semmilyen felelősség nem terheli az óvadékot kezelő pénzintézet cselekedeteiért és/vagy esetleges fizetésképtelenségéért.
6.1.6.3. Felek rögzítik, hogy a Jóteljesítési garancia érvényességének – Alkatrészcsomagonként – az adott Alkatrészcsomag mennyiségi átvételétől
számított 36 hónap lejáratáig kell szólnia, azzal, hogy amennyiben ezen határnapot a Xxxxx által a jelen Szerződés 8.10. pontja alapján felvett, a jótállási időszakot lezáró jegyzőkönyvben foglalt jótállási körbe tartozó hibák Szállító általi kijavítására adott – a jegyzőkönyvben rögzített – határidő lejárata vagy ennek hiányában a jegyzőkönyv felvételének napja megelőzi, úgy a Megrendelő köteles a
6.2.6.5. pontban foglaltaknak megfelelően kiadni a Jóteljesítési garancia felszabadításához szükséges nyilatkozatot és/vagy a Jóteljesítési garancia eredeti példányát.
A Szállító a Jóteljesítési garancia összegét a szerződésszerűen leszállított Alkatrészcsomagonként folyamatosan, azok értékével arányosan számított Jóteljesítési garanciarész értékének megfelelő mértékben köteles kiegészíteni, akár új Jóteljesítési garancia adásával, akár a meglévő összegének módosításával (felemelésével). A Jóteljesítési garancia jelen pont szerinti módosításának/kicserélésének a határideje alkalmanként a Jóteljesítési garancia módosítására/kicserélésére okot adó Alkatrészcsomag mennyiségi átvételének napja. A Jóteljesítési Biztosíték módosítására/kicserélésére is a 6.1. pontban foglaltak az irányadók.
A Jóteljesítési garancia érvényességét a Szállító köteles megfelelően meghosszabbítani, ha bármilyen okból az előző bekezdésben meghatározott időtartamon belül a jótállási körbe tartozó hibák Szállító általi kijavítására vagy a
8.10. pont szerinti jegyzőkönyv felvételére nem kerülne sor. A Felek megállapodnak, hogy a Jóteljesítési garancia jelen Szerződés szerinti meghosszabbításnak és/vagy kicserélésnek a Szállító legkésőbb a Megrendelőnél lévő (lejáró) Jóteljesítési garancia lejártát 15 (Tizenöt) nappal megelőzően – vagy egyébként a kicserélésre okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul – köteles eleget tenni és a Megrendelő részére a meghosszabbított és/vagy új Jóteljesítési garanciát átadni.
A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a korábbi (lejáró) Jóteljesítési garanciát kizárólag abban az esetben köteles visszaadni a Szállító részére, ha azt megelőzően a Szállító a Jóteljesítési garancia meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett.
Amennyiben a Szállító elmulasztja a meghosszabbított és/vagy új Jóteljesítési garancia Megrendelő részére határidőben történő átadását, úgy a Megrendelő jogosult a Jóteljesítési garancia teljes összegét lehívni és azt a 6.1.6.5. pontban rögzített feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni. A Xxxxx a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő nem köteles az óvadékot kamatozó betétként lekötni vagy azzal más hasonló pénzügyi műveletet végezni. A Megrendelő a Szállítónak az óvadék összege után kamatot nem fizet és a Megrendelőt semmilyen felelősség nem terheli az óvadékot kezelő pénzintézet cselekedeteiért és/vagy esetleges fizetésképtelenségéért.
6.1.6.4. A Megrendelő a Teljesítési garanciát az Alkatrészcsomag értékével arányosan számított Teljesítési garanciarész értékének megfelelő mértékben attól a naptól számított 30 (Harminc) napon belül szabadítja fel külön nyilatkozatával és küldi vissza és/vagy fizeti vissza a 6.1.6.2. pont szerinti óvadék összegét, amikor az adott Alkatrészcsomag szerződésszerű szállítására vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő általi kiadására sor került vagy a jelen Szerződés időtartama lejárt anélkül, hogy a megszűnés időpontjában Lehívás teljesítése lenne folyamatban és/vagy amikor a Szállító a Teljesítési garancia összegét a jelen 6.1. pontban meghatározott más biztosíték formájában előzetesen Megrendelő rendelkezésére bocsátotta.
6.1.6.5. A Megrendelő a Jóteljesítési garanciát az Alkatrészcsomag értékével arányosan számított Jóteljesítési garanciarész értékének megfelelő mértékben a vonatkozó, a
8.10. pont szerint felvett jegyzőkönyvben rögzített, a jótállás körébe tartozó hibák kijavítására a Szállítónak adott hibajavítási határidő lejárta napjától vagy ennek hiányában a jegyzőkönyv felvételének napjától számított 30 (Harminc) napon belül szabadítja fel külön nyilatkozatával és küldi vissza és/vagy fizeti vissza a 6.1.6.3. pont szerinti óvadék összegét, és/vagy amikor a Szállító a Jóteljesítési garancia összegét a jelen 6.2. pontban meghatározott más biztosíték formájában előzetesen Megrendelő rendelkezésére bocsátotta.
6.1.7.Amennyiben a Szállító a Teljesítési/Jóteljesítési Biztosítékot részben vagy egészben óvadék formájában nyújtja (a továbbiakban: Teljesítési/Jóteljesítési Óvadék), úgy a Teljesítési/Jóteljesítési Óvadék vonatkozásában – a 6.1. pont egyéb rendelkezéseinek alkalmazásán túlmenően – jelen 6.1.7. pontban foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell:
6.1.7.1. A Szállító a Teljesítési/Jóteljesítési Óvadék összegét a Megrendelő K&H Bank Zrt- nél vezetett 10402142-49575648-49521069 számú EUR bankszámláján, köteles letétbe helyezni, és a visszavonhatatlan átutalás megtörténtét és a Szállító bankszámlájának előzőek szerinti megterhelését igazoló teljes bizonyító erejű banki igazolást köteles átadni a Megrendelő részére. A Teljesítési/Jóteljesítési Óvadék letétbe helyezési kötelezettség a Teljesítési/Jóteljesítési Óvadék összegének a Megrendelő bankszámláján történt maradéktalan jóváírásakor minősül pénzügyileg teljesítettnek.
A Szállító a Teljesítési Óvadék 6.1.1. pontban meghatározott összegét egy összegben köteles átutalni a Megrendelő részére, míg a Jóteljesítési Óvadék összegét leszállított Alkatrészcsomagonként folyamatosan, azok értékével arányosan számított Jóteljesítési Óvadékrész értékének megfelelő mértékben köteles kiegészíteni (felemelni). A Jóteljesítési Óvadék jelen pont szerinti felemelésének a határideje alkalmanként a Jóteljesítési Óvadék kiegészítésére (felemelésére) okot adó Alkatrészcsomagok mennyiségi átvételének napja.
6.1.7.2. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő nem köteles a Teljesítési/Jóteljesítési Óvadékot kamatozó betétként lekötni vagy azzal más hasonló pénzügyi műveletet végezni. Megrendelő a Szállítónak a Teljesítési/Jóteljesítési Óvadék összege után kamatot nem fizet.
6.1.7.3. Megrendelő a Teljesítési Óvadék leszállított Alkatrészcsomag értékével arányosan számított Teljesítési Óvadékrész értékének megfelelő mértékű – illetve annak igénybe nem vett részét – attól a naptól számított 30 (harminc) napon belül fizeti vissza a Szállító részére a Szállító által írásban megjelölt bankszámlára történő átutalás útján, amikor a Lehívással érintett Alkatrészcsomag szerződésszerű szállítására vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő általi kiadására sor került vagy a jelen Szerződés időtartama lejárt anélkül, hogy a megszűnés időpontjában Lehívás teljesítése lenne folyamatban és/vagy amikor a Szállító a Teljesítési Óvadék összegét a jelen 6.1. pontban meghatározott más biztosíték formájában előzetesen Megrendelő rendelkezésére bocsátotta.
6.1.7.4. A Megrendelő a Jóteljesítési Óvadék leszállított Alkatrészcsomag értékével arányosan számított Jóteljesítési Óvadékrész értékének megfelelő mértékű részét a Szállító által szerződésszerűen leszállított Alkatrészcsomagra vonatkozó, a 8.10. pont szerint felvett jegyzőkönyvben rögzített, a jótállás körébe tartozó hibák kijavítására a Szállítónak adott hibajavítási határidő lejárta napjától vagy ennek hiányában a jegyzőkönyv felvételének napjától számított 30 (Harminc) napon belül fizeti vissza, és/vagy amikor a Szállító a Jóteljesítési Óvadék összegét a jelen 6.1. pontban meghatározott más biztosíték formájában előzetesen Megrendelő
rendelkezésére bocsátotta..
6.1.7.5. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőt semmilyen felelősség nem terheli a Teljesítési/Jóteljesítési Óvadékot kezelő pénzintézet cselekedeteiért és/vagy esetleges fizetésképtelenségéért.
6.1.8.Amennyiben a Szállító a Teljesítési/Jóteljesítési Biztosítékot részben vagy egészben készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában nyújtja (a továbbiakban: Teljesítési/Jóteljesítési Kötelezvény), úgy a Teljesítési/Jóteljesítési Kötelezvény vonatkozásában
– a 6.1. pont egyéb rendelkezéseinek alkalmazásán túlmenően – jelen 6.1.8. pontban foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell:
6.1.8.1. A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali Teljesítési/Jóteljesítési Kötelezvényt a Szállító az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam vagy a Svájci Államszövetség területén székhellyel rendelkező pénzügyi intézménnyel vagy biztosítóval köteles kiállíttatni a jelen Szerződés 5/b. számú, illetve az 5/d. számú mellékletében rögzített minta szerint.
6.1.8.2. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Teljesítési/Jóteljesítési Kötelezvényben vállalt készfizető kezességet úgy kell érteni, ahogy azt a Ptk. 6:420. § szabályozza, azzal, hogy a Teljesítési/Jóteljesítési Kötelezvényt kiállító készfizető kezes a Megrendelővel szemben nem érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a Szállító érvényesíthet a Megrendelővel szemben, és saját, a Megrendelővel szembeni, egyéb jogviszony(ok)ból származó igényeit sem jogosult beszámítani a Megrendelővel szemben.
6.1.8.3. A Felek rögzítik, hogy a Teljesítési Kötelezvény érvényességének a jelen Szerződés aláírásától a Teljesítési Véghatáridőt követő 30. (Harmincadik) napig kell szólnia.
A Teljesítési Kötelezvény érvényességét a Szállító köteles megfelelően meghosszabbítani, ha bármilyen okból az utolsóként leszállítandó Alkatrészcsomag szerződésszerű leszállítására a Teljesítési Véghatáridőig nem kerülne sor.
A Szállító a Teljesítési Kötelezvény összegét jogosult folyamatosan, a szerződésszerűen leszállított Alkatrészcsomag értékével arányosan számított Teljesítési Kötelezvényrész értékének megfelelő mértékben csökkenteni, a Megrendelő erre vonatkozó nyilatkozata birtokában. A Teljesítési Kötelezvény jelen pont szerinti módosításának/kicserélésének legkorábbi lehetséges időpontja alkalmanként az adott Lehívás szerződésszerű teljesítésére vonatkozó teljesítésigazolás alapján kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 nap. A Teljesítési Kötelezvény módosítására/kicserélésére egyebekben a 6.1. pontban foglaltak az irányadók.
A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés szerinti meghosszabbításnak és/vagy kicserélésnek a Szállító legkésőbb a Megrendelőnél lévő (lejáró) Teljesítési Kötelezvény lejártát 15 (Tizenöt) nappal megelőzően – vagy egyébként a kicserélésre okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul – köteles eleget tenni és a Megrendelő részére a meghosszabbított és/vagy új Teljesítési Kötelezvény átadni.
A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a korábbi (lejáró) Teljesítési Kötelezvényt kizárólag abban az esetben köteles visszaadni a Szállító részére, ha azt megelőzően a Szállító a Teljesítési Kötelezvény meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett.
Amennyiben a Szállító elmulasztja a meghosszabbított és/vagy új Teljesítési
Kötelezvény Megrendelő részére határidőben történő átadását, úgy a Megrendelő jogosult a Teljesítési Kötelezvény teljes összegét lehívni és azt a 6.1.8.5. pontban rögzített feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő nem köteles az óvadékot kamatozó betétként lekötni vagy azzal más hasonló pénzügyi műveletet végezni. A Megrendelő a Szállítónak az óvadék összege után kamatot nem fizet és a Megrendelőt semmilyen felelősség nem terheli az óvadékot kezelő pénzintézet cselekedeteiért és/vagy esetleges fizetésképtelenségéért.
6.1.8.4. A Felek rögzítik, hogy a Jóteljesítési Kötelezvény – Alkatrészcsomagonkénti – érvényességének – Alkatrészcsomagonként – az adott Alkatrészcsomag mennyiségi átvételétől számított 36 hónap lejáratáig kell szólnia, azzal, hogy amennyiben ezen határnapot a Felek által a jelen Szerződés 8.10. pontja alapján felvett, a jótállási időszakot lezáró jegyzőkönyvben foglalt jótállási körbe tartozó hibák Szállító általi kijavítására adott – a jegyzőkönyvben rögzített – határidő lejárata vagy ennek hiányában a jegyzőkönyv felvételének napja megelőzi, úgy a Megrendelő köteles a 6.1.8.6. pontban foglaltaknak megfelelően kiadni a Jóteljesítési garancia felszabadításához szükséges nyilatkozatot és/vagy a Jóteljesítési Kötelezvény eredeti példányát.
A Szállító a Jóteljesítési Kötelezvény összegét szerződésszerűen leszállított Alkatrészcsomagonként folyamatosan, azok értékével arányosan számított Jóteljesítési Kötelezvényrész értékének megfelelő mértékben köteles kiegészíteni, akár új Jóteljesítési Kötelezvény adásával, akár a meglévő összegének módosításával (felemelésével). A Jóteljesítési Kötelezvény jelen pont szerinti módosításának/kicserélésének a határideje alkalmanként a Jóteljesítési Kötelezvény módosítására/kicserélésére okot adó Alkatrészcsomag mennyiségi átvételének napja. A Jóteljesítési Kötelezvény módosítására/kicserélésére is a 6.1. pontban foglaltak az irányadók.
A Jóteljesítési Kötelezvény érvényességét a Szállító köteles megfelelően meghosszabbítani, ha bármilyen okból az előző bekezdésben meghatározott időtartamon belül a jótállási körbe tartozó hibák Szállító általi kijavítására vagy a
8.10. pont szerinti jegyzőkönyv felvételére nem kerülne sor. A Felek megállapodnak, hogy a Jóteljesítési Kötelezvény jelen Szerződés szerinti meghosszabbításnak és/vagy kicserélésnek a Szállító legkésőbb a Megrendelőnél lévő (lejáró) Jóteljesítési Kötelezvény lejártát 15 (Tizenöt) nappal megelőzően – vagy egyébként a kicserélésre okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul –köteles eleget tenni és a Megrendelő részére a meghosszabbított és/vagy új Jóteljesítési Kötelezvényt átadni.
A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a korábbi (lejáró) Jóteljesítési Kötelezvényt kizárólag abban az esetben köteles visszaadni a Szállító részére, ha azt megelőzően a Szállító a Jóteljesítési Kötelezvény meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett.
Amennyiben a Szállító elmulasztja a meghosszabbított és/vagy új Jóteljesítési Kötelezvény Megrendelő részére határidőben történő átadását, úgy a Megrendelő jogosult a Jóteljesítési Kötelezvény teljes összegét lehívni és azt a 6.1.8.5. pontban rögzített feltétel bekövetkezéséig óvadékként kezelni. A Xxxxx a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő nem köteles az óvadékot kamatozó betétként lekötni vagy azzal más hasonló pénzügyi műveletet végezni. A Megrendelő a Szállítónak az óvadék összege után kamatot nem fizet és a Megrendelőt semmilyen felelősség nem terheli az óvadékot kezelő pénzintézet cselekedeteiért és/vagy esetleges fizetésképtelenségéért.
6.1.8.5. A Megrendelő a Teljesítési Kötelezvényt az Alkatrészcsomag értékével arányosan számított Teljesítési Kötelezvényrész értékének megfelelő mértékben attól a naptól számított 30 (harminc) napon belül szabadítja fel külön nyilatkozatával és küldi vissza és/vagy fizeti vissza a 6.1.8.3. pont szerinti óvadék összegét, amikor az adott Alkatrészcsomag szerződésszerű szállítására vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő általi kiadására sor került vagy a jelen Szerződés időtartama lejárt anélkül, hogy a megszűnés időpontjában Lehívás teljesítése lenne folyamatban és/vagy amikor a Szállító a Teljesítési Kötelezvény összegét a jelen 6.1. pontban meghatározott más biztosítékformájában előzetesen Megrendelő rendelkezésére bocsátotta.
6.1.8.6. A Megrendelő a Jóteljesítési Kötelezvényt az Alkatrészcsomag értékével arányosan számított Jóteljesítési Kötelezvényrész értékének megfelelő mértékben a vonatkozó, a 8.10. pont szerint felvett jegyzőkönyvben rögzített, a jótállás körébe tartozó hibák kijavítására a Szállítónak adott hibajavítási határidő lejárta napjától vagy ennek hiányában a jegyzőkönyv felvételének napjától számított 30 (Harminc) napon belül szabadítja fel külön nyilatkozatával és küldi vissza és/vagy fizeti vissza a 6.1.8.4. pont szerinti óvadék összegét és/vagy amikor a Szállító a Jóteljesítési Kötelezvény összegét a jelen 6.1. pontban meghatározott más biztosíték formájában előzetesen Megrendelő rendelkezésére bocsátotta.
7. Felelősség, szerződésszegés, kötbér
7.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik Fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését részben vagy egészben elmulasztja és / vagy ha kötelezettségét az előírtaktól eltérően teljesíti.
7.2. Szállító az általa a jelen Szerződéssel összefüggésben okozott károkért kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt Szállító szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért kárért. A Szállító felelőssége a közvetett, illetve következményes károkért kizárt, beleértve különösen a termeléskieséséért, üzemeltetés-, használat megszakadásáért, elmaradt haszonért, image károkért való felelősséget, függetlenül attól, hogy ezek az üzemeltetőnél, a gyártónál vagy harmadik személyeknél merültek fel.
A szerződésszegés következményeként a Megrendelő vagyonában keletkezett egyéb károkat olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a Megrendelő bizonyítja, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. Felek a jelen Szerződés alapján fennálló szállítói kárfelelősség együttes maximális mértékét az
1.4. pont szerinti nettó Szerződés Összértékének 25%-a erejéig terjedő összegben határozzák meg.
Szállító visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során az ajánlatában a jelen Szerződés szerinti árakat a jelen pontban foglaltakra is figyelemmel határozta meg.
7.3. A szerződő Xxxxx a Szállító nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap) az Alkatrészcsomagok esetén a szerződésszegéssel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó (ÁFÁ nélküli) ellenérték összege. a Szolgáltatások esetén pedig az adott Szolgáltatás nettó (ÁFA nélküli) ellenértéke.
7.4. A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely okból Szállítónak felróhatóan nem a Szerződésben és/vagy a mellékleteiben rögzített teljesítési határidőre történő teljesítése (késedelmes teljesítés) esetén Szállító késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér mértéke
▪ az Alkatrészcsomagokat érintő késedelem esetén a késedelem minden megkezdett hete után a
Kötbéralap 1 %-a/hét, de legfeljebb az 1.4. pont szerinti nettó Szerződés Összértéke 7%-a;
▪ valamely Szolgáltatást érintő késedelem esetén a késedelem minden megkezdett hete után a
Kötbéralap 1 %-a/hét, de legfeljebb a Szolgáltatás nettó ellenértéknek 7%-a.
Amennyiben Szállító késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles ésszerű póthatáridőt vállalni. A póthatáridőben történő megállapodás hiányában a Megrendelő jogosult egyoldalúan ésszerű póthatáridőt tűzni. A póthatáridő elmulasztása a késedelemmel érintett Lehívás/Szolgáltatás nem teljesítését eredményezi. A póthatáridő kitűzése, illetve a Lehívás nem teljesítése sem mentesíti Szállítót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól.
A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség a késedelem megszűnésének, illetve nem teljesítés esetén a póthatáridő lejártának időpontjában esedékes.
7.5. Amennyiben Szállító a Szerződésben és/vagy mellékleteiben rögzített bármely határidőt neki felróhatóan elmulasztja, és a teljesítésre kitűzött – a Megrendelővel egyeztetett vagy ennek hiányában a Megrendelő által egyoldalúan meghatározott – póthatáridő eredménytelenül telik el, a késedelemmel érintett Lehívás – a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában – nem teljesítettnek minősül. Nem teljesítettnek minősül továbbá a Lehívás vagy a Szerződés, amennyiben a Lehívás teljesítését vagy a Szerződést a Megrendelő a jelen Szerződés 10.3.1. pontjában meghatározott okoknál fogva felmondja.
Adott Lehívást érintő nem teljesítés esetén a Szállító nemteljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 30 %-a, mely kötbér a Megrendelő meghiúsulással érintettet Lehívástól való rendkívüli felmondási szándékának bejelentésekor esedékes.
Adott Szolgáltatást érintő nem teljesítés esetén Szállító nemteljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 30%-a, mely kötbér a Megrendelő adott Szolgáltatás vonatkozásában való – részleges vagy teljes – rendkívüli felmondási szándékának bejelentésekor vagy akkor esedékes, amikor a Megrendelő a Szállítónak bejelentette, hogy a jelen 7.5. pontban leírtak alapján az adott Szolgáltatás nyújtását meghiúsultnak tekinti.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a teljes Szerződést rendkívüli felmondással megszünteti, a nemteljesítési kötbér mértékének alapja az 1.2. pont szerinti mennyiség azon, még le nem szállított részének jelen Szerződés szerinti nettó értékének, valamint a jelen Szerződés 1.3. pontjában meghatározott, a teljes Szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetéséig még meg nem rendelt Szolgáltatások jelen Szerződés szerinti nettó értékének az összege, melyre vonatkozóan kifizetést a Megrendelő még nem teljesített, azonban nem számítandó bele az az összeg, amelyet a Megrendelő jogszerűtlenül tart vissza. A kötbér mértéke ez esetben a jelen bekezdés szerinti kötbéralap 30 %-a.
7.6. Amennyiben a Szállító teljesítése egyebekben a 7.4.-7.5. pontban foglaltakon kívül bármely okból nem szerződésszerű (hibás teljesítés) és a jelen Szerződés 8. pontjában rögzített jótállási kötelezettségeit határidőben nem teljesíti, úgy Szállító kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 20 %-a / alkalom.
A hibás teljesítési kötbér a Megrendelő ezzel kapcsolatos igényének bejelentésekor válik esedékessé. A hibás teljesítés miatti kötbér nem érinti a Megrendelő egyéb jogait. A Megrendelő a hibás teljesítési kötbér mellett érvényesítheti szavatossági jogait.
7.7. A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bizonylatot (kötbért terhelő levelet) állít ki és küld meg a Szállítónak. A Megrendelőnek – a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén – jogában áll kötbérigényét a Szállítónak jelen Szerződés alapján fizetendő díjazás összegébe beszámítani, nem teljesítés esetén pedig a Szállító a szállítás ellenértékére nem jogosult.
7.8. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak, így akár együttesen, akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint, azzal azonban, hogy a jelen Szerződés alapján érvényesíthető kötbérek kumulatív összege legfeljebb – ide nem értve a 7.5. pont szerinti nemteljesítési kötbéreket – az 1.4. pont szerinti nettó Szerződés Összértéke 10%-a.
Megrendelő jogosult a kötbér meghaladó kárait a Szállítóval szemben a jelen Szerződés szerinti felelősség korlátozás mértékéig érvényesíteni, továbbá a jelen Szerződés 7. pontjában meghatározott kötbérek a 7.2. pont szerinti felelősség korlátozás mértékén belül érvényesíthetőek.
8. Jótállás
8.1. Szállítót a szerződésszerűen leszállított Alkatrészcsomagokra, és a jelen Szerződés alapján átadott Dokumentációra és a Szoftverekre jótállást vállal.
A Szállítót az Alkatrészcsomagokra az üzembe helyezéstől (üzembe helyezési és együttműködési jegyzőkönyv keltétől) számított 24 (huszonnégy) hónap, de legfeljebb az adott Alkatrészcsomag mennyiségi átvételtől (DAP Szolnok) számított 36 (harminchat) hónap, míg a Dokumentációra és a Szoftverekre azok végleges verziójának igazolt átadás-átvételétől számított 5 (öt) év, a Ptk. 6:171-6:173. § szerinti jótállási kötelezettség terheli.
8.2. A fentiekre tekintettel, a Felek rögzítik, hogy együttműködésük a jelen Szerződés tárgyára tekintettel speciális, mert a Szállító csak alkatrészeket szállít egy nagyobb egységbe, az IC+ személykocsikba, amelyeket az üzembe helyezést követően a Megrendelő üzemeltet, tart karban, így a hibák eredetének meghatározása a Szállító által leszállított Alkatrészcsomagok vonatkozásában olyan körülményektől függhet, amelyekre a Szállítónak nincs ráhatása, és amelyekről a bizonyítás során – a Megrendelő együttműködésének hiányában – nem lehet tudomása.
Felek a forgóvázat és annak elemeit tartalmazó Alkatrészcsomag vonatkozásában megállapodnak, hogy az előző bekezdéstől eltérően a Szállítót a kerékpárokra és az acél hordrugókra az üzembe helyezéstől (üzembe helyezési és együttműködési jegyzőkönyv keltétől) számított 48 (negyvennyolc) hónap, de legfeljebb az adott Alkatrészcsomag mennyiségi átvételtől (DAP Szolnok) számított 57 (ötvenhét) hónap a Ptk. 6:171-6:173. § szerinti jótállási kötelezettség terheli.
Felek megállapodnak, hogy az üzembe helyezési és együttműködési jegyzőkönyv kiállításra az 1. számú mellékletben specifikált:
▪ fékberendezés és annak elemeit tartalmazó Alkatrészcsomag vonatkozásában a sikeres állópróbát, míg
▪ forgóváz és annak elemeit tartalmazó Alkatrészcsomag vonatkozásában a sikeres futópróbát követően kerül sor.
Amennyiben ennek lehívására sor kerül, úgy a Megrendelő a Szállító Üzembe helyezésen való részvételével érintett IC+ személykocsik üzembe helyezési és együttműködési jegyzőkönyvét a jelen Szerződés 4.4. pontjában meghatározottak szerint adja át a Szállító részére. Egyéb esetekben az IC+ személykocsik vonatkozásában a Megrendelő az üzembe helyezés tervezett időpontját 5 munkanappal megelőzően írásban meghívja a Szállítót az üzembe helyezésre, aki saját költségén jogosult azon részt venni azonban távol maradása az üzembe helyezést nem akadályozza. Amennyiben a Szállító az üzembe helyezésen részt vesz, úgy annak befejezését követően a Megrendelő részére átadja, amennyiben nem vesz részt, úgy az üzembe helyezés befejezését követő 10 munkanapon belül a Megrendelő megküldi részére az üzembe helyezési és együttműködési jegyzőkönyv egy példányát.
Amennyiben az Alkatrészcsomagokba tartozó termékre vagy annak bármely alkatrészére, továbbá a Szoftverekre a gyártó cég, bármely alvállalkozója, beszállítója vagy közreműködője a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb jótállást vállal, akkor ezen Termékek/alkatrészek tekintetében ezen jótállási idő az irányadó. Szállító jelen pont szerinti jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, beszállítókkal, és a Szerződés teljesítésében egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkákra és az általuk beépített/beszerelt anyagokra is. Felek rögzítik, hogy Megrendelő – kizárólagos választása szerint, az alábbi pontok szerinti eltérésekkel – ugyanazokat a jogosultságokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a kellékszavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára.
8.3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Szállítót a jelen Szerződés alapján a jótállási felelősség teljes körűen terheli, így Szállító jótállást vállal különösen az alábbiakért:
▪ a jelen Szerződés tárgyát képező Alkatrészcsomagokba tartozó termékek mindenben szigorúan megfelelnek a jelen Szerződésben és mellékleteiben (ideértve különösen, de nem kizárólag az
1. számú melléklet szerinti részletes műszaki leírást) foglaltaknak, továbbá a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak;
▪ a jelen Szerződés keretében szállított Alkatrészcsomagokba tartozó termékek megfelelnek a jelen szerződés 1.1. pontjában rögzített felhasználás céljának és a kor aktuális technikai színvonalának;
▪ a Szerződés alapján szállítandó valamennyi szellemi termék jogtiszta;
▪ az Alkatrészcsomagokkal/Alkatrészcsomagokba tartozó termékekkel együtt szállítandó Dokumentáció és Szoftverek alkalmasak az Alkatrészcsomagokba tartozó termékek – Szállító közreműködését nem igénylő – rendeltetésszerű használatának, karbantartásának biztosítására;
▪ az Alkatrészcsomagok /Alkatrészcsomagokba tartozó termékek per-, teher- és igénymentesek, így azokon Megrendelő tulajdonszerzését semmi nem akadályozza;
▪ Szállító jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a Szerződés teljesítésében egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkákra és az általuk beépített anyagokra is;
▪ valamennyi Alkatrészcsomagba tartozó termék új, gyári eredeti alkatrész.
Felek rögzítik, hogy a jótállás időtartama alatt a Szállító a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által az Alkatrészcsomagba tartozó termék vasúti járműbe történő beszerelésével, karbantartásával kapcsolatos tevékenység önmagában nem eredményezi a Megrendelőt a Szállító hibás teljesítése miatt megillető jogok automatikus elvesztését. A Szállító csak akkor mentesül a meghibásodáshoz kapcsolódó jótállási kötelezettségei alól, ha bizonyítja, hogy a meghibásodás oka a Megrendelő és/vagy teljesítési segédje magatartására vezethető vissza.
8.4. Megrendelő a jótállás körébe tartozó, általa felfedezett hibákat köteles haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 3 (három) munkanapon belül jelezni a Szállítónak.
A bejelentést a hiba részletes leírása mellett minden esetben írásban, e-mailben kell megtenni: E-mail cím: ………………………….………………………….
A hiba bejelentésének fogadását Szállító annak kézbesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb 2 (kettő) munkanapon belül köteles e-mailben visszaigazolni.
Felek megállapodnak, hogy Szállító a probléma bejelentését munkanapokon 08:00 és 17:00 óra közötti időtartamban fogadja. A nem ezen időintervallumon belül történt bejelentés esetén a bejelentés időpontjának a következő munkanap 08:00 óra minősül és a jelen Szerződés szerinti – így például az előző bekezdés szerinti – határidők is ezen időponttól számítandók.
A jótállás időtartama alatt a Szállító – saját költségére – vállalja, hogy amennyiben a Megrendelő a Alkatrészcsomagba tartozó termékeket rendeltetésszerűen működtette/használta és/vagy, ha a Szállító jótállási/szavatossági felelőssége egyébként fennáll, akkor a használat közben bekövetkező és a Alkatrészcsomagba tartozó termék és/vagy Szoftver(ek) működési/használati hibáira visszavezethető minden egyes működési rendellenesség, hiba kivizsgálását elvégzi. A Szállító minden egyes működési rendellenességet, hibát a Megrendelő részéről történő jelzés kézhezvételétől számított legfeljebb 7 (hét) naptári napon belül (a továbbiakban: Válaszidő) a bejelentést kivizsgálja (futásképtelen IC+ személykocsi esetén, a helyszínen, futásképes IC+ személykocsi esetén a Felek egyeztetése alapján akár a helyszínen, akár a Megrendelő vagy a Szállító telephelyén),és a kivizsgálás eredményéről a fenti határidőn belül Megrendelőt írásban tájékoztatja. Ezt követően Szállító a hiba kijavítását térítésmentesen megkezdi és azt – a Felek eltérő megállapodása hiányában – legkésőbb a kivizsgálást követő további 14 (tizennégy) napon belül (a továbbiakban: Megoldási idő) befejezi.
A fenti bekezdés szerinti esetben, amennyiben a Szállító a Válaszidő alatt nem tudja megállapítani, hogy a hiba a jótállási körben tartozónak számít-e és nem tudja magát kimenteni a jótállási kötelezettség alól, úgy jogfenntartással élhet a hiba Megoldási időn belüli kijavítása során.
A Megrendelő kijelenti, hogy a Megrendelő telephelyén elvégzendő jótállási körbe tartozó javítás vagy csere során a Szállító kérésére – külön díj felszámítása nélkül – rendelkezésre bocsátja saját személyzetét is a hiba kijavítása, illetve az Alkatrészcsomagba tartozó termék cseréje érdekében szükséges előkészítő és befejező munkálatok elvégzéséhez, azzal azonban, hogy ezen megrendelői vállalás nem érinti a hiba kijavításának/cserének az elvégzésére vonatkozó szállítói kötelezettséget.
Szállító a hibával érintett Alkatrészcsomagba tartozó terméket a Megrendelő által megjelölt, Magyarország területén lévő helyszínen jogosult megtekinteni, javítani, szükség esetén – a Szállító telephelyére történő elszállítás végett – átvenni. Amennyiben a kijavításra a Szállító telephelyén kerül sor, úgy a Szállító szintén a Megrendelő által megadott, magyarországi helyszínen köteles visszaszolgáltatni Megrendelő részére.
A jótállási kötelezettséggel érintett Alkatrészcsomaghoz való hozzáférés biztosítása, a Megrendelő feladata, melynek költségeit köteles megelőlegezni.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben Szállító nem kezdi meg a probléma megoldására irányuló kötelezettsége teljesítését a Válaszidőn belül és/vagy a probléma megoldására irányuló kötelezettségét nem a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból nem teljesíti a Megoldási időn belül, Megrendelő jogosult a hiba elhárítására irányuló szolgáltatást más személytől Szállító költségére és felelősségére igénybe venni. Ebben az esetben Megrendelő Szállítóval szemben a javítást elvégző személy számára megfizetett összeget jogosult érvényesíteni egyéb jogai gyakorolhatósága mellett. Tekintettel arra, hogy más személy Megrendelő részéről történő igénybevételére a Szállító szerződésszegése következtében került sor, Xxxxx kifejezetten megállapodnak, hogy e körülmény nem érinti Szállító jelen Szerződés szerinti szavatossági és/vagy jótállási kötelezettségét. A Szállító nem hivatkozhat a harmadik személy vagy a Megrendelő által ilyen esetben végzett javításra, illetve annak következményeire a jótállási kötelezettségei alóli mentesülés érdekében, ide nem értve azt az esetet, ha a Megrendelő vagy az általa megbízott harmadik személy a hiba javítása során szándékosan vagy súlyosan gondatlanul járt el. A bizonyítási teher ebben az esetben is a Szállítóra esik.
8.5. Szállító köteles a problémák 8.3. pont szerinti kezelését részletesen, külön jegyzőkönyvben/munkalapon dokumentálni oly módon, hogy a jegyzőkönyv/munkalap tartalmazza, hogy az adott probléma megoldását Szállító mikor, milyen megoldással, hogyan, milyen időráfordítással valósította meg. A jegyzőkönyvnek/munkalapnak tartalmaznia kell továbbá a probléma megoldásának technikai és funkcionális leírását, a cserélt alkatrészek felsorolását, valamint a Szállító által végrehajtott egyes lépéseket is. Szállító a jegyzőkönyv/munkalap 1 (egy) példányát a hibajavítás befejezését követően köteles haladéktalanul átadni Megrendelő részére. A hibajavítással/cserével érintett termék Megrendelő általi átvételét Megrendelő működési vizsgálattal végzi.
8.6. Felek rögzítik, hogy a Szállító által a jótállási idő alatt a jelen 8. pontban foglaltaknak megfelelően teljesített helyszíni hibajavítás során a javítás folyamatát Megrendelő vagy Megrendelő képviselője jogosult folyamatosan figyelemmel kísérni.
8.7. Amennyiben a jótállási idő alatt az adott fajtájú Alkatrészcsomagba tartozó bármely termék meghibásodása ismétlődő jelleget mutat, ami különösen tervezési, anyag-, minőségi és/vagy más ehhez hasonló hibára vezethető vissza és ezen azonos eredetű és/vagy jellegű hibák az 1.2. pont szerinti mennyiség 10 %-ánál (tíz százalékánál) merülnek fel, úgy ez sorozat meghibásodásnak (a továbbiakban: Sorozathiba) minősül. A Sorozathiba megállapítása vonatkozásában figyelembe kell venni a jótállás alatt már nem álló Alkatrészcsomagba tartozó, azonos vagy hasonló hibára visszavezethető okból meghibásodott termékek számát is, azzal, hogy a Megrendelőnek legfeljebb az utolsóként leszállított Alkatrészcsomag/Alkatrészcsomagba tartozó termék jótállási idejének utolsó napján észlelt Sorozathiba esetén jogában áll követelni a Szállítótól a Sorozathibával érintett, azonos
sarzsból származó Alkatrészcsomagok vagy Alkatrészcsomagba tartozó termékek teljes körű cseréjét (ebben az esetben tekintet nélkül arra, hogy az adott Alkatrészcsomag/Alkatrészcsomagba tartozó termék még jótállás alatt áll-e. A teljes Alkatrészcsomag cseréje nem szükséges, amennyiben a Szállító bizonyítja, hogy a hiba csak egyes Alkatrészcsomagba tartozó terméket/termékrészt érint, azzal azonban, hogy a cserének Szállító köteles eleget tenni olyan terjedelemben, ahogy az a Megrendelő ésszerű megítélése szerint a Sorozathiba aggálytalan megszűntetéséhez szükséges.
Szállító jogosult hitelt érdemlő módon igazolni, hogy a Sorozathibával érintett Alkatrészcsomagba tartozó, hibásnak vélt termék(ek) hibátlan(ok). A Sorozathiba kijavításáig a Megrendelő jogosult megtagadni a Szállító által a jelen Szerződés alapján szállított Alkatrészcsomagba tartozó termék átvételét.
8.8. Az esetleges hibák esetén a jótállási idő az érintett Alkatrészcsomagba tartozó termék és/vagy módosított Dokumentáció és/vagy Szoftver(ek) vonatkozásában csere esetén a csere dátumával egyszer újra kezdődik. A jótállási idő javítás esetén meghosszabbodik azzal az időtartammal, amíg a hibával érintett termék a hiba következtében használatra alkalmatlan volt. A jelen pontban foglaltak irányadók arra az esetre is, amikor a hibák javításában és/vagy csere elvégzésében – a Szállító kérése alapján – a Megrendelő személyzete is közreműködik.
8.9. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Szerződésben meghatározott jótállási időtartamok lejárta nem érinti a Megrendelőt valamely jogszabály alapján – a jótállási időtartamon túl esetlegesen – megillető szavatossági jogok gyakorolhatóságában.
8.10. A jótállási időszak végén a Xxxxx közösen vizsgálatot tartanak, melynek során jegyzőkönyvben rögzítik a Alkatrészcsomagok és/vagy a Alkatrészcsomagba tartozó termékek esetleges hibáit és azok jótálláson alapuló kijavításának határidőit vagy ezek hiányát.
9. Vis maior
9.1. Mentesülnek a felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis maiorra vezethető vissza.
9.2. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek működési körén kívül eső körülmény, amely a Xxxxx által elháríthatatlan, és amely a Szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza, így különösen: háború, ellenségeskedés, lázadás, forradalom, katasztrófa, továbbá sztrájk, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás.
9.3. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban értesíteni a másik Xxxxx, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a vonatkozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával.
9.4. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség terheli.
9.5. A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a felek bármelyike vitatja – hiteles módon igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az igazolt esemény időtartamával, amelyről a Felek írásban előzetesen egyeztetnek.
9.6. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél köteles törekedni a Szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszerűen elképzelhető. Amennyiben a vis maior időtartama a 60 napot meghaladja, bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződést rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel megszüntetni.
10. A Szerződés megszűnése, módosítása
10.1. Jelen Szerződés a 2.2. pontban foglaltakon kívül megszűnik:
• közös megegyezéssel;
• rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal;
• elállással;
• rendes felmondással a 9.6. pont szerint.
10.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor megszüntethető. A megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni.
10.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján szüntethető meg.
10.3.1. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről:
Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha
▪ a Szállító a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti és súlyosan megszegi a jelen Szerződés alapján fennálló bármely lényeges kötelezettségét;
▪ a Szállító ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el;
▪ a Szállító együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi;
▪ a Szerződés 7.5. pontjának rendelkezései alapján legalább 2 (kettő) alkalommal hiúsul meg Lehívás teljesítése;
▪ a Szállítóval szemben érvényesíthető kár mértéke eléri a jelen Szerződés 7.2. pontjában és/vagy a késedelmi kötbér mértéke a jelen Szerződés 7.4. pontjában és/vagy a kumulált kötbérek mértéke a jelen Szerződés 7.8. pontjában meghatározott maximális mértéket
▪ a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága
11.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza;
▪ az Alkatrészcsomagba tartozó termékek gyártója a Szerződés hatálya alatt elveszíti és/vagy nem újítja meg a Szerződés 1.1. pontja szerinti érvényes Tanúsítványt és/vagy a Szállító a Szerződés hatálya alatt olyan, az Alkatrészcsomagba tartozó terméket, és így különösen keréktárcsát szállít, amely nem rendelkezik az 1.1. pontban megjelölt érvényes Tanúsítvánnyal és/vagy EK megfelelőségi nyilatkozattal;
▪ a Szállító az átadás-átvételi eljárás(ok) során szándékosan valótlan műbizonylatot, bizonylatot, tanúsítványt, stb. használ fel;
▪ a Szállító a jelen Szerződés 5.6., 11.8. pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi;
10.3.2. Rendkívüli felmondási ok a Szállító részéről:
A Szállító jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha
▪ a Megrendelő a Szállító erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Szállító által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti és súlyosan megszegi a jelen Szerződés alapján fennálló bármely lényeges kötelezettségét;
▪ a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el;
▪ a Megrendelő együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően
megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi.
10.4. Megrendelő a Szerződést felmondhatja vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.
10.5. Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Szállító tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
10.6. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
• a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy
• a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) pontjában meghatározott valamely feltétel.
10.7. Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő jogosult a Ptk. szerinti általános elállási jogot gyakorolni azzal, hogy ebben az esetben köteles a Szállító ezzel összefüggésben felmerült igazolt kárai és költségei megtérítésére.
10.8. A jelen Szerződés kizárólag a Xxxxx közös megegyezésével, írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint módosítható, a Felek cégszerű aláírásával. Szóban, ráutaló magatartással a szerződés nem módosítható.
Nem minősül szerződés-módosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban, személyében bekövetkező változás.
11. Egyéb rendelkezések
11.1. Megrendelő és Szállító a Szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről; a teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást.
11.2. Felek kapcsolattartói:
Szállító részéről:
név: ………………………….
levelezési cím: ………………………….
e-mail: ………………………….
telefon: ………………………….
telefax: ………………………….
Megrendelő részéről: a 2. számú mellékletben szereplő személy(ek).
11.3. Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég székhelyének, és adószámának változását a másik Féllel a változást, amennyiben arra lehetőség van a változás bekövetkezését megelőzően 3 (három) munkanappal, amennyiben erre előzetesen nincs lehetőség, a változás bekövetkezését követő legfeljebb 3 (három) munkanapon belül írásban kötelesek közölni.
Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.
11.4. Megrendelő jogosult a Szállító jelen Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységét – a Szállító tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül –, előzetes bejelentés alapján, szúrópróbaszerűen ellenőrizni. Szállító köteles a Megrendelő ilyen irányú indokolt kéréseinek eleget tenni. Szállító tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti ellenőrzést a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Biztonsági Főigazgatósága is jogosult gyakorolni.
11.5. Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Szállítónak kell teljesítenie. Szállító ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni.
11.5.1. A jelen Szerződés teljesítésébe a Szállító által bevonni kívánt, a jelen Szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Szállító által a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen szerződés 6. számú mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza.
11.5.2. Felek rögzítik, hogy a Szállító új alvállalkozó bevonására csak a Kbt-ben foglalt feltételekkel jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását előzetesen a jelen szerződés 6. számú melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, a Szállító által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának a Megrendelő részére történő megküldésével köteles bejelenteni.
11.5.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 6. számú mellékletét érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítések arányának megváltozását – Szállító a jelen szerződés 6. számú melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, a Szállító által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának Megrendelő részére történő megküldésével köteles bejelenteni.
11.5.4. A jelen Szerződés 6. számú mellékletének a 11.5.2 és 11.5.3. pontban rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen Szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 11.5.2. és 11.5.3 pont szerinti aktualizált mellékletet Szállító – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással (6/1., 6/2., 6/3. stb.) ellátva köteles benyújtani a Megrendelő részére.
11.5.5. Szállító a 11.5.2. és 11.5.3 pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt- ben rögzített, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy e kötelezettségei megszegése a részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Szállítóval szemben a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők.
A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen szerződés teljesítésében a Szállító oldalán a jelen szerződés
6. számú melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.
11.6. Szállítónak kötelessége a teljesítés során felmerült, előre nem látott körülményeket haladéktalanul jelezni Megrendelő felé. Ennek elmulasztásából eredő minden felelősség a Szállítót terheli. A jelen pont szerinti jelzési kötelezettség teljesítése nem mentesíti a Szállítót a teljesítési kötelezettsége alól.
11.7. A Szállító az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj-, költségigénnyel vagy egyéb követeléssel a Megrendelővel szemben fellépni. Szállító az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.
11.8. Szállító a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. §
(9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).
Amennyiben a Szállító az eljárás során a Kbt. 65. § (7) bekezdésére tekintettel előszerződést nyújtott be:
A Szállító köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint bemutatott, az alkalmasság igazolásában részt vett szervezettel megkötött előszerződés alapján a Szállító és az alkalmasság igazolásában részt vett szervezet között az előszerződésben meghatározott időpontban, de legkésőbb a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 10 (tíz) munkanapon belül nem jön létre szerződés, tájékoztatva a Megrendelőt egyúttal a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak Szállító általi teljesítése érdekében megtett intézkedésekről, megkötött szerződésekről.
Továbbá a Szállító köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni a Szállító és az alkalmasság igazolásában részt vett szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó szerződés módosításáról, megszüntetéséről, legkésőbb a szerződésmódosítás vagy a szerződés megszüntetésére irányuló egy- vagy kétoldalú jognyilatkozat aláírásától, illetve kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül, tájékoztatva a Megrendelőt egyúttal a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak Szállító általi teljesítése érdekében megtett intézkedésekről, megkötött szerződésekről.
A jelen pontban foglaltak Szállító általi bárminemű megszegése – ideértve a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő intézkedések elmulasztását, vagy az azokba ütköző intézkedések megtételét és/vagy a megkötött szerződések hibáját, hiányosságát is – a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondási jogát alapozza meg.
Szállító tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ban és a
140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.
Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében - a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyhez Szállító jelen Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.
11.9. Szállító nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) és kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A Szállító köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a jelen Szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül – a Megrendelő számára azt, hogy a Szállító tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen Szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni.
11.10.Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés első mondatának alkalmazását kizárják. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján fennálló tartozás megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést megszakítja.
11.11.Adott esetben [külföldi adóilletőségű Szállító esetén]:
Szállító a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Szállító ezzel kapcsolatos,
kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása jelen Szerződés 9. számú mellékletét képezi.
11.12.Adott esetben [amennyiben a Szállító a közbeszerzési eljárás során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitásaira támaszkodva felelt meg]:
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Szállító a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a Szállító teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk megtérítéséért.
11.13.Szállító szavatol azért, hogy a jelen Szerződés keretében szállított Alkatrészcsomagokba tartozó termékek megfelelnek a jogszabályokban és a Szerződésben, valamint a Megrendelő által a Szállító részére átadott, vonatkozó utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek. A Szállító olyan anyagot nem használhat fel, amelyet részére harmadik személy tulajdonjog-fenntartással adott át vagy egyébként harmadik személy fennálló jogosultsága a Megrendelő tulajdonszerzését és/vagy a Alkatrészcsomagba tartozó termék felhasználását bármilyen formában korlátozná. E rendelkezés megsértése esetén a Szállító felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt a harmadik személy igényérvényesítésével összefüggésben éri.
Szállító szavatolja, hogy általa a jelen Szerződés keretében szállított Alkatrészcsomagok per-, teher- és igénymentesek. Szállító szavatolja továbbá, hogy a Megrendelő az Alkatrészcsomagokba tartozó Termék tulajdonjogát harmadik személy jogfenntartásától, szerzői jogi, szabadalmi, minta, know-how és egyéb korlátozástól mentesen megszerzi. A jelen pontban foglaltak megszegéséért a Szállító felelősséget vállal.
11.14.Szállító a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés alapján végzett tevékenységét professzionális minőségben, olyan módon teljesíti, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak, – hacsak a jelen Szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz – az elvégzendő feladat jellegére vonatkozó, általánosan elfogadott szakmai normáknak és szokásoknak. Szállító kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés alapján a teljesítésben részéről közreműködő személyek megfelelő képzettséggel rendelkeznek.
11.15.Szállító köteles a Megrendelővel kötött Szerződése teljesítése során tudomására jutott mindennemű adatot, információt időbeli korlátozás nélkül megőrizni. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőtől és/vagy az általa meghatalmazott személytől kapott információkat Szállító csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatja fel, nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására nem hozhatja.
11.16. Megrendelő köteles a Szállítóval kötött Szerződése teljesítése során tudomására jutott mindennemű adatot, információt időbeli korlátozás nélkül megőrizni. Felek megállapodnak, hogy a Szállítótól és/vagy az általa meghatalmazott személytől kapott információkat Megrendelő csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatja fel, nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására nem hozhatja
11.17.Szállító kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés Szállító általi teljesítése nem jelenti, és nem eredményezi bármilyen olyan Szerződés vagy kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött Szerződés alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ titokban tartására vonatkozik.
11.18.A jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a jelen Szerződés érvénytelenségét. A jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné válása esetén Xxxxx kötelesek az érvénytelenné vált rendelkezést olyan rendelkezéssel pótolni, mely megfelel a Felek jelen Szerződés megkötésének időpontjában fennálló gazdasági akaratának.
11.19.Szállító nyilatkozik, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a Megrendelő vezető tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Ptk. szerinti közeli hozzátartozójával.
11.20.A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban – ideértve, de nem kizárólag postai úton megküldött levél, személyesen kézbesített levél, távirat, e-mail stb. – kötelesek megtenni. A Felek tudomásul veszik, hogy
▪ a Felek levelezési címként a jelen Szerződésben meghatározott címet fogadják el. Amennyiben valamelyik Xxx xxxxxxxxx, téves címet adott meg, illetve elmulasztja értesíteni a másik Felet a levelezési címe változásáról és emiatt válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó Felet terheli;
▪ a Felek egymáshoz intézett (postai tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy
„címzett ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot a második postai kézbesítés megkísérlésének napjától számított 5. napra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteni;
▪ A Xxxxx a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az átvételt igazolta;
▪ A Felek a telefaxon, e-mailen küldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az átvételt igazolta, email esetén, amikor a kézbesítési igazolást a feladó megkapta, ennek hiányában, amikor a küldő a küldeményt elküldte.
11.21.Szállító tudomással bír arról, hogy a jelen Szerződés alapján leszállított Alkatrészcsomagok felhasználásával gyártott IC+ személykocsiknak eleget kell tenniük a Megrendelő által kiválasztott független minősítő szervezet, illetve valamely arra jogosult engedélyező hatóság minősítésének, illetve az engedély megadás feltételeinek. A Szállító kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a Termékek megfelelnek a vasúti járművekre vonatkozó, TSI-kben a Termékekre vonatkozóan meghatározott követelményeknek.
Szállító kötelezettség vállal arra, hogy a független minősítő szervezet, illetve engedélyező hatóság részére szükséges és általa kért, az IC+ személykocsik TSI minősítéséhez kapcsolódó, a Termékekre vonatkozó valamennyi – elsősorban a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott – műszaki adatot, dokumentumot, információt, az ilyen irányú igény kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül átadja a Megrendelő részére és/vagy amennyiben a műszaki adat, dokumentum, információ nem áll a Szállító rendelkezésére, úgy közreműködik a független minősítő szervezettel, illetve engedélyező hatósággal történő egyeztetés érdekében.
Szállító kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a független minősítő szervezet, illetve engedélyező hatóság részére mindenkor átadandó – előző bekezdésben hivatkozott – adatok, dokumentumok, információk tartalma a valóságnak megfelel és alkalmas a Termék műszaki jellemzőinek megállapítására.
11.22.Szállító a Szerződés teljesítése során teljes körűen köteles betartani – és alvállalkozóival betartatni – az idegen személyek Megrendelő és/vagy a MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről, engedélyezésének rendjéről szóló – a Megrendelő által a Szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül a Szállító rendelkezésére bocsátott – utasításban vagy annak kivonatában foglaltakat.
11.23.Szállító a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése alapján már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megrendelő a jelen Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit a MÁV Csoporton belül, legalább azonos alaptőkével rendelkező harmadik személy(ek) részére – kizárólagos választása szerint akár teljesen, akár részlegesen – átruházza a Ptk. 6:208. §-ában foglaltak szerint. A Szállító vállalja, hogy a Megrendelő ez irányú írásbeli megkeresése esetén az előzőektől függetlenül is minden szükséges nyilatkozatot, intézkedést haladéktalanul – de legkésőbb a megkereséstől számított 5 (öt) napon belül - megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelő oldalán a jogalanycsere bármely fennakadás és / vagy szükségtelen késedelem nélkül megtörténhessen.
11.24.A Szállító megismerte (xxxxx://xxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxx-xxxxx) és elfogadja a Megrendelő
Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményét/cselekményeit jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.
11.25.A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Szerződés megkötésétől a Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében a Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a Szállítót kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni.
11.26.Felek megállapodnak, hogy – amennyiben a Megrendelő részéről megrendelésre került – a Szállító a jelen Szerződés alapján a Megrendelő részére átadandó Dokumentációt és Szoftvereket olyan körben és mértékben köteles biztosítani, amely alapján a Megrendelő megfelelően és teljes körűen, akár önállóan, akár harmadik személy bevonása útján is el tudja látni az Alkatrészcsomagokba tartozó termékek beépítését, valamint üzemeltetési, karbantartási tevékenységét. Felek rögzítik, hogy Szállító által a Megrendelő részére átadott Dokumentáció nem alkalmas az Alkatrészcsomagokba tartozó termékek javításának, felújításának, illetve átalakításának elvégzéséhez.
A Szállító által a Megrendelő részére átadott Dokumentáció és Szoftverek – és azok összes frissítése, módosítása – időben és területileg korlátlan, de céljában korlátozott felhasználási jogát a Megrendelő a Dokumentáció, valamint a Szoftverek átvételével megszerzi, azzal, hogy a Dokumentáció és a Szoftverek kizárólag a jelen Szerződés tárgyát képező Alkatrészcsomagokba tartozó termékek beépítési, továbbá üzemeltetési, javítási és karbantartási szükségleteihez – ideértve annak előkészületeit is – valamint esetleges későbbi átalakításához, felújításához, illetőleg a bármikori üzemeltetéshez szükséges engedélyeztetéshez használható fel. A Dokumentációt és a Szoftvereket a Szállító felhatalmazása nélkül harmadik személy részére átadni nem lehet – ide nem értve a hatóságokat –, kivételt képez ez alól a beépítést, valamint üzemeltetést, karbantartást, javítást, átalakítást, felújítást és/vagy más hasonló tevékenységet a Megrendelő megbízásából és/vagy a Megrendelővel kötött szerződés alapján végző harmadik személynek történő átadás, ideértve az ilyen tevékenység Megrendelő általi beszerzésére vonatkozó eljárás során történő átadást is. Ez utóbbi esetében a Megrendelő a dokumentációt – titoktartási kötelezettségvállalás mellett – csak olyan mértékben bocsáthatja harmadik személy rendelkezésére, amennyiben ez a harmadik személy által a beszerzési eljárás során adandó ajánlat, végzett beépítési, továbbá üzemeltetési, karbantartási, javítási, átalakítási, felújítási és/vagy más hasonló tevékenységhez feltétlenül szükséges és a Megrendelő felel, hogy ezen harmadik személyek a Dokumentációt és a Szoftvereket a megfelelő mértékben és célból használják.
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult továbbá a Dokumentáció és a Szoftverek Megrendelőt megillető felhasználási jogát az IC+ személykocsik és/vagy azok bármelyike tulajdonjogát és/vagy bármely jogcímen alapuló tartós használati jogát megszerző és/vagy bármely harmadik személyre átruházni.
Megrendelő jogosult a Dokumentáció belső használatára – ideértve a MÁV csoport más tagvállalatait is –, korlátlan példányszámú többszörözésére is.
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Dokumentáció és a Szoftverek átadása és felhasználási jogának átengedése ellenértékét a Dokumentáció és Szoftverek szállítására irányuló szolgáltatás ellenértéke magába foglalja. Felek rögzítik, hogy Szállítót semmiféle többlettérítés nem illeti meg a Dokumentáció és a Szoftverek felhasználási jogának biztosítása ellenértékeként.
A Szállító a jelen Szerződés keretében a Megrendelő részére átadandó Szoftverekre, azok átadásának napjától korlátlan időtartamra a jelen pontban meghatározott – így különösen beépítési, továbbá üzemeltetési, javítási és karbantartási, valamint esetleges későbbi átalakításához, felújításához, illetőleg a bármikori üzemeltetéshez szükséges engedélyeztetési – célokra korlátozott felhasználási jogot biztosít a Megrendelő részére licenszenként 5(öt) számítógépre feltelepítve, oly módon, hogy mindegyik munkaállomáson egyidejűleg is futtatható, használható legyen a szoftver. A Felek megállapodnak, hogy a Szállító a Szoftvereket, hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, magyar nyelvű verzióban köteles leszállítani a Megrendelő részére.
A szoftverek jelen Szerződés alapján történő leszállításának napjától számított 35 (harmincöt) éves időtartamra a Szállító szoftverkövetést biztosít a Megrendelő részére. A szoftverkövetés keretében a Szállító köteles különösen, de nem kizárólag az Alkatrészcsomagba tartozó termékek üzemeltetése közben jelentkező esetleges hibák megoldása érdekében szükségessé váló esetleges szoftvermódosítások elvégzését, a szoftverek biztonsági javításánál és/vagy a szoftver verzióváltásnál a módosított és/vagy új szoftver(verzió)t átadni a Megrendelő részére.
11.27.Megrendelő a jelen Szerződés szerinti szállítói feladatok teljesítéséhez szükséges mértékű, térben és időben korlátozott, nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít Szállító részére a jelen Szerződés teljesítése során a Megrendelő által átadott dokumentumok felhasználása vonatkozásában. Szállító az átvett dokumentumokat kizárólag a jelen Szerződés teljesítéséhez jogosult felhasználni.
11.28.Felek jóhiszeműen törekszenek arra, hogy az e Szerződés létrejöttével és/vagy érvényességével és/vagy tartalmával kapcsolatos esetleges jogvitáikat barátságos és közvetlen kereskedelmi tárgyalások útján oldják meg. Ha ez az erőfeszítésük a felmerült jogvita megoldását célzó első tárgyalási naptól számított 30 (harminc) napon belül nem vezetne eredményre, úgy a Felek a jogvitájuk eldöntésére – értékhatártól függően – a Győri Törvényszék, illetve a Győri Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
11.29.Jelen Szerződés 3, azaz három, egymással szó szerint megegyező példányban, magyar nyelven készült, melyből Megrendelőt 2, azaz kettő példány, Szállítót 1, azaz egy példány illet meg.
11.30.A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog vonatkozó előírásai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Kbt. rendelkezései alkalmazandók. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában a Szállító általános szerződési feltételeinek (ÁSZF), továbbá az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Bécsi Vételi Egyezmény (1987. évi 20. számú tvr.) rendelkezései nem alkalmazandók.
11.31.Adott esetben [amennyiben a nyertes ajánlattevő konzorcium]:
Felek rögzítik, hogy a Szállító, mint konzorcium minden tagja egyetemlegesen felelős a Megrendelő felé a Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséért és vezetőként a ……………..-t jelölik meg, amely a konzorciumot kötelező hatáskörrel jár el. A konzorciumi megállapodás – mely a jelen Szerződés 10. számú mellékletét képezi – nem változhat a Megrendelő előzetes írásbeli egyetértése nélkül.
A a konzorcium vezetőjeként vesz át és ad ki a szerződés alapján minden dokumentumot a
Szállító nevében, kivéve az Előleg-visszafizetési-, Teljesítési- és / vagy Jóteljesítési biztosítékokat, számlákat vagy előlegszámlákat. A konzorciumi tagok az Alkatrészcsomagok szállítási terjedelmükbe tartozó részének ellenértékéről az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint külön számla kiállítására jogosultak. Felek rögzítik, hogy a Szállító jogosult a Szerződésben előírt egyes biztosíték- fajtákat egy vagy több, azonban összességében a jelen Szerződésben meghatározott mértékű, a konzorciumi tagok bármelyike megbízásából kiállított bankgaranciával teljesíteni. A konzorcium biztosítja, hogy a konzorcium nevében kiadott és továbbított valamennyi dokumentum megfelel a vonatkozó magyar jogszabályoknak és rendelkezéseknek.
00.00.Xx államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján Megrendelő részéről olyan jogi személlyel nem köthető szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem
teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek.
Szállító a jelen Szerződés aláírásával és a jelen Szerződés 7. számú mellékletének kitöltésével és aláírásával is megerősíti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
Szállító tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni amennyiben a Szállító kikerül az átlátható szervezetek köréből.
11.33.Szállító jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Szerződő Xxxxx rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a Megrendelővel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye Megrendelőt nem terheli.
Felek a jelen Szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki követelmények
1/a Forgóváz és annak elemeit képező alkatrészcsomag műszaki leírása
1/b Fékberendezés és annak elemeit képező alkatrészcsomag műszaki leírása
1/c Szolgáltatások (Üzembe helyezésen való részvétel, Mérnöki támogatás nyújtása, Dokumentáció és Szoftverek szállítására, Oktatás) tartalma
1/d Alkatrészcsomagok egységárai, beárazott tétellista
2. számú melléklet: Szállítási helyszínek, kapcsolattartók (raktár cím, raktárvezető, teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy, stb.)
3. számú melléklet: Mennyiségi- és minőségi átvétel szabályai
4/a. számú melléklet: Előleg-visszafizetési garancia minta 4/b. számú melléklet: Előleg-visszafizetési kötelezvény minta 5/a. számú melléklet: Teljesítési garancia minta
5/b. számú melléklet: Teljesítési kötelezvény minta 5/c. számú melléklet: Jóteljesítési garancia minta 5/d. számú melléklet: Jóteljesítési kötelezvény minta
6. számú melléklet: Szállítói nyilatkozat az alvállalkozókról
7. számú melléklet: Nyilatkozat átláthatóságról
8. számú melléklet: Szállítói nyilatkozat a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában
9. számú melléklet: Meghatalmazás a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján11
10. számú melléklet: Konzorciumi megállapodás12
11 Adott esetben
12 Adott esetben
Budapest, 201... ……………. …
Megrendelő képviseletében: ………………………………. Xxxxxx Xxxxxx vezérigazgató MÁV-START Zrt. | Szállító13 képviseletében: ………………………………. …………….. …………………….. …………………. |
13 Amennyiben a Szállító képviseletében a Szerződést aláíró személy nem érti a magyar nyelvet, úgy kérjük, hogy ezen személy aláírása mellett két tanú az aláírásával igazolja, hogy egyrészt a Szerződést aláíró személy a jelen Szerződést előttük írta alá vagy az aláírást előttük saját aláírásának ismerte el, másrészt legalább a tanúk egyike kifejezetten nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a Szállító képviseletében a Szerződést aláíró személynek a Szerződés tartalmát megmagyarázta. A tanúk esetén kérjük a tanúk nevének, lakóhelyének, aláírásának, valamint az aláírás keltének feltüntetését!
1. számú melléklet
Műszaki követelmények
2. számú melléklet
Szállítási helyszínek, kapcsolattartók (raktár cím, raktárvezető, teljesítésigazolás kiállítására
jogosult személy, stb.)
Teljesítés helye: MÁV-START Zrt. Vasútijármű Javítási Telephely Szolnok
Raktár címe: 5000 Szolnok, Xxxxxx xx 0-0.
Raktár száma: T50
Teljesítésigazolásra jogosult személy:
Xxxxxxx Xxxxxx
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Raktárvezető
Telefon: (+36 56) 421 533 / 265 mellék
Mobil: (00 00) 000 0000
E-mail: xxxxxxx.xxxxxx@xxx-xxx.xx
Megrendelő számlázási kapcsolattartója:
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
MÁV-START Zrt. Pénzügyi szakértő
Telefon: (x00 0) 000 0000
E-mail: xxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxxxx.xx
Ssz. | Név | Beosztása | Mobil-szám | Telefonszáma | E-mail cím |
1. | HOMOKINÉ XXXXXXXXX XXXXXX | Készletgazdálkodási előadó | x00 00 000 00 00 | ||
2. | Csatóné Xxxxxx Xxxxxxx | Készletgazdálkodási szakelőadó | x00 00 000 00 00 | x00 0 000 00 00 | |
3. | Fintáné Xxxxxx Xxxxx | Készletgazdálkodási szakelőadó | x00 00 000 00 00 | ||
4. | Xxxxx Xxxxxx | Készletgazdálkodási szakelőadó | x00-00-000-00-00 | x00-0-000-00-00 | |
5. | Xxxxxx Xxxxxx | Készletgazdálkodási szakelőadó | x00 00 000 00 00 | + 00 0 000 00 00 | |
6. | Xxxxxxxxx Xxxxxx | Készletgazdálkodási szakelőadó | x00-00 000 00 00 | + 00 00 000-000/255 | |
7. | Xxxxxxx Xxxxxx | Készletgazdálkodási szakelőadó | x00 00 000 00 00 | + 00 00 000-000/255 | |
8. | Szelle-Xxxxxxx Xxxxx | Készletgazdálkodási szakelőadó | x00 00 000 00 00 | ||
9. | Xxxxxxx Xxxxx | Készletgazdálkodási szakelőadó | x00 00 000 0000 | ||
10. | XXXXXX XXXXX | Készletgazdálkodási szakelőadó | x00 00 000 00 00 | x00 0 000 00 00 | |
11. | Xxxx Xxxxxx | Operatív készletgazdálkodási koordinátor | + 36 30 768 62 89 | x00 0 000 0000 | |
12. | Xxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx készletgazdálkodási koordinátor | x00 (00) 000 0000 | x00 00 000-000/215 | |
13. | Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxx- és Raktárgazdálkodás Vezető | x00 (00) 000 0000 | x00 00 000-000/250 |
1. Mennyiségi átadás-átvétel
3. számú melléklet
Mennyiségi- és minőségi átvétel szabályai
Megrendelő a Termékek átadás-átvételekor – Szállító jelenlétében – köteles a Termékek mennyiségét leellenőrizni. A mennyiségi ellenőrzés tételes átszámolással vagy mérlegeléssel történik.
2. A minőségi átadás-átvétel
A minőségi átvétel módját Termékenként a Szerződés 1. számú melléklete rögzíti.
A műbizonylat nélkül szállítható termékek esetében csak mennyiségi átvétel történik.
Műbizonylattal szállítandó Termékek esetében a minőségi átvétel helye:
⮚ EN 10204 szerinti 3.1. típusú beszállítás előtti vizsgálattal történő, vagy EN 10204 szerinti
3.2 típusú minőségtanúsítás és FAI esetén: Szállító (gyártó/javító) telephelye.
⮚ Egyéb minőségtanúsítási mód esetén: Megrendelő telephelye.
Minőségi átvevő neve:
⮚ EN 10204 szerinti 3.1. típusú beszállítás előtti vizsgálattal történő, vagy EN 10204 szerinti
3.2 típusú minőségtanúsítás és FAI esetén:
MÁV-START Zrt. Átvétel és Minőségellenőrzés
⮚ Egyéb minőségtanúsítási mód esetén:
a 2. számú mellékletében megjelölt Raktárvezető.
Szállító köteles a Termék átadásával egyidőben az alábbiak közül az 1. számú mellékletben, valamint a Műszaki Szállítási Feltételek-ben, illetve a termék műszaki szakértője által egyéb módon előírt:
⮚ EN 10204 szerinti műbizonylatot,
⮚ mérőlapokat, vizsgálati jegyzőkönyveket,
⮚ biztonsági adatlapot,
⮚ Terméklapot,/Termékleírást/Műszaki adatlapot,
⮚ minőségi bizonyítványt,
⮚ tűzállóságot igazoló dokumentumot,
⮚ kalibrálási/hitelesítési jegyzőkönyvet, Megrendelő részére átadni.
2.1 Minőségi átvétel típusai és követelményei
2.1.1 EN ISO/IEC 17050-1 szerinti Szállító Megfelelőségi Nyilatkozata alapján
A Szállítónak a termékkel együtt be kell szállítania az EN ISO/IEC 17050-1 szabvány szerinti, kitöltött Szállító Megfelelőségi Nyilatkozatát.
A Szállító (a terméket gyártó/javító, forgalomba hozója) által – a jóváhagyott műszaki specifikáció szerint - lefolytatott megfelelőség ellenőrzési eljárás alapján kiadott megfelelőség igazolás.
Ennek tartalmaznia kell a nyilatkozat kibocsátóját, a Termék szabatos megnevezését, valamint a Termékre vonatkozó szabvány és követelményi hivatkozásokat.
A nyilatkozatot a Szállító állítja ki és ezzel igazolja a Termék megfelelőségét.
2.1.2 EN 10204 szerinti 2.1 típusú Megfelelőségi Nyilatkozat alapján
A Szállítónak a termékkel együtt be kell szállítania az EN 10204 szabvány szerint 2.1 típusú Megfelelőségi Nyilatkozatot.
Az EN 10204 szerinti 2.1 típusú Megfelelőségi Nyilatkozat a gyártó/javító képviselője által kiállított olyan bizonylat, amelyben a gyártó/javító vizsgálati eredmények közlése nélkül kijelenti, hogy a szállított Termék a megrendelés szerinti követelményeknek megfelel.
A bizonylatot a gyártó/javító hitelesíti.
Ebben az esetben a Szállítónak a Termékhez mellékelni kell a megfelelő tartalmi elemekkel rendelkező (fémtermékek esetén az EN 10168 szabvány szerinti tartalmú), kitöltött Szakértői Minőségi Bizonyítványt.
2.1.3 EN 10204 szerinti 2.2 típusú Minőségazonossági Bizonyítvány alapján
A Szállítónak a termékkel együtt be kell szállítania az EN 10204 szabvány szerint 2.2 típusú megfelelő tartalmi elemekkel rendelkező (fémtermékek esetén az EN 10168 szabvány szerinti tartalmú), kitöltött Minőségazonossági Bizonyítványt.
Az EN 10204 szerinti 2.2 típusú Minőségazonossági Bizonyítvány a gyártó/javító képviselője által kiállított olyan bizonylat, amelyben a gyártó/javító a nem tételes ellenőrzés és vizsgálat eredményeinek közlésével kijelenti, hogy a szállított Xxxxxx a megrendelés szerinti követelményeknek megfelel.
A bizonylatot a gyártó/javító hitelesíti.
A bizonylaton kötelezően fel kell tüntetni a Termék alapvető jellemzőit, vagy a gyártási/javítási dokumentációra való hivatkozást.
2.1.4 EN 10204 szerinti 3.1 típusú Szakértői Minőségi Bizonyítvány alapján, szállításengedélyezés nélkül
A Szállítónak a termékkel együtt be kell szállítania az EN 10204 szabvány szerint 3.1 típusú megfelelő tartalmi elemekkel rendelkező (fémtermékek esetén az EN 10168 szabvány szerinti tartalmú), kitöltött Szakértői Minőségi Bizonyítványt.
Az EN 10204 szerinti 3.1 típusú Szakértői Minőségi Bizonyítvány a gyártó/javító által kiállított bizonylat, amelyben a szállított tétel vizsgálati eredményeinek közlésével kijelenti, hogy a szállított Xxxxxx megfelel a megrendelés szerinti követelményeknek.
A bizonylatot a gyártó/javító képviselője hitelesíti.
A bizonylathoz csatolni kell a Termékre kiállított vizsgálati dokumentációt.
2.1.5 Beszállítási engedéllyel kiegészített EN 10204 szerinti 3.1 típusú Szakértői Minőségi Bizonyítvány alapján
A Szállítónak a termékkel együtt be kell szállítania az IBA-6522 számú minta szerinti, vagy azzal azonos tartalmi elemekkel rendelkező (fémtermékek esetén az EN 10168 szabvány szerinti tartalmú), kitöltött és beszállítási engedéllyel ellátott (záradékolt) Szakértői Minőségi Bizonyítvány és Beszállítási engedély-t.
Beszállítási engedéllyel kiegészített 3.1 típusú Szakértői Minőségi Bizonyítvány alapján, szállításengedélyezéssel történő vizsgálat esetén a Megrendelő képviselője (ÁME) tételkihagyásos mintavételezési eljárás szerint termékvizsgálatot végez.
Ebben az esetben a beszállítás tervezett időpontja előtt, belföldi beszállítás esetén legalább
3 munkanappal, külföldi beszállítás esetén legalább 10 munkanappal a Szállító az IBA-6503 Átvételi bejelentő lap, és az IBA-6522 számú minta szerinti, vagy azzal azonos tartalmú, a gyártó/javító által kitöltött Szakértői Minőségi Bizonyítvány jelen melléklet 2.3 pontjában megadott címre történő eljuttatásával értesíti az Átvevőt.
Az értesítés alapján az Átvevő dönt, hogy szükséges-e a Xxxxxx beszállítás előtti minőségellenőrzése, vagy írásban engedélyezi annak beszállítását a 3.1 típusú Szakértői Minőségi Bizonyítvány záradékolásával és visszaküldésével.
A Termék beszállítás előtti minőségellenőrzését, vagy a beszállítás engedélyezését Megrendelő
képviselője (ÁME) 2 munkanapon belül írásban visszaigazolja.
A szállítás engedélyezése mindig csak az adott szállítási tételre érvényes.
2.1.6 EN 10204 szerinti 3.2 típusú Szakértői Minőségi Tanúsítvány alapján
A gyártó/javító által kiállított bizonylat, amelyben a szállított tétel vizsgálati eredményeinek közlésével kijelenti, hogy a szállított Termékek megfelelnek a megrendelés szerinti követelményeknek.
A bizonylatot a gyártó/javítónak a gyártó/javító szervezettől független, feljogosított képviselője állítja ki és a minőségi átvétel alkalmával a Megrendelő képviselője (ÁME) hitelesíti.
Ebben az esetben a Termékhez beszállításkor mellékelni kell az IBA-6504 számú minta szerinti, vagy azzal azonos tartalmú, kitöltött Szakértői Minőségi Tanúsítványt. A bizonylathoz csatolni kell a Termékre kiállított vizsgálati dokumentációt.
Az EN 10204 3.2 típus szerinti átvétel esetén - annak tervezett időpontja előtt legalább 3 munkanappal, külföldi átvétel esetén legalább 10 munkanappal – Vállalkozó a mellékelt IBA-6503 Átvételi bejelentő lap kitöltésével és a jelen melléklet 2.3 pontjában megadott elérhetőségre történő küldésével értesíti a Megrendelő képviselőjét (ÁME).
A minőségi átvétel időpontját a Megrendelő képviselője (ÁME) 2 munkanapon belül írásban visszaigazolja az átvételi bejelentő lapon.
Az adott Xxxxxx első felajánlott minőségi átvételét Megrendelő képviselője (ÁME) díjmentesen végzi.
Amennyiben az átvétel során a szükséges feltételeket a gyártó/javító nem tudja szerződésszerűen biztosítani, és az adott átvételi folyamatot csak egy későbbi időpontban lehet befejezni, Megrendelő ebből fakadó többlet költségeit a Szállító felé érvényesíteni fogja.
A Szállító hibájából sikertelen átvételt követő megismételt átvétel során Megrendelő képviselője (ÁME) részéről felmerülő költségek és a munkadíj a Szállítót terhelik.
A megismételt átvétel díja belföldi átvétel esetén 90.000 HUF/alkalom, külföldi átvétel esetén pedig 450 EUR/nap, valamint a külföldre történő utazás során felmerült igazolt költségek.
Megrendelő a megismételt átvételi díjat és többlet költségeit az átvételt követően haladéktalanul kiszámlázza 15 napos fizetési határidővel.
2.1.7 FAI (első minta átvétele) alapján
Amennyiben a Szállító és a Megrendelő közti szerződés megköveteli, a Xxxxxx beszállítása előtt első minta átvételt kell végezni.
Az első minta átvétel a kiemelt fontosságú Termék esetén a tétel első darabjának fokozottabb részletességgel történő ellenőrzését, vizsgálatát jelenti.
Az első minta átvétel során a Szállító biztosítja a Termék vizsgálati dokumentációját, illetve az átvétel során végzendő vizsgálatokhoz szükséges feltételeket, eszközöket.
Az első minta átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, valamint az EN 10204 3.2 típus szerinti Szakértői Minőségi Tanúsítvány – IBA-6504 számú minta szerinti, vagy azzal azonos tartalmú – kiállítása is szükséges.
A bizonylathoz csatolni kell a Termékre kiállított teljes vizsgálati dokumentációt.
A Szállító írásban köteles bejelenteni a Xxxxxx FAI alapján történő átadását – annak tervezett időpontja előtt belföldi átadás esetén legalább 10 munkanappal, külföldi átadás esetén legalább 15 munkanappal – Szállító az IBA-6503 Átvételi bejelentő lap kitöltésével és a jelen melléklet
2.3 pontjában megadott elérhetőségre történő küldésével értesíti a Megrendelő képviselőjét (ÁME).
A minőségi átvétel időpontját a Megrendelő képviselője (ÁME) 3 munkanapon belül írásban visszaigazolja az átvételi bejelentő lapon.
A továbbiakban a 2.1.6 pontban leírtak a mértékadók.
2.2 Egyéb rendelkezések
Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy minden átadásra felajánlott Termékből mintát vegyen és a Terméket vagy a mintát külön minőségi vizsgálatnak vesse alá.
A mintavételezést és a vizsgálatot Megrendelő illetékes egysége végzi, amelyen Szállító képviselője igénye esetén jelen lehet.
A minőségi átvétel megtörténte a Megrendelő hibás teljesítésből eredő, továbbá jótállási, illetőleg szavatossági jogait nem érinti.
2.3 A Megrendelő képviselője (ÁME) szállítás engedélyezésre, illetve minőségi átvételre
MÁV-START Zrt. Átvétel és Minőségellenőrzés
Levelezési cím: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. Telephely: 1045 Budapest, Elem u. 5-7.
Fax: x00 0 000-0000
Tel: x00 0 000-0000
E-mail: xxx-xxxxxxx@xxx-xxxxx.xx
2.4 A mennyiségi- és minőségi átvétel közös szabályai
Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során jegyzőkönyvet vesz fel, melyben a mennyiségi, minőségi átvétellel kapcsolatos összes lényeges körülményt – különös tekintettel a Megrendelő részéről átvett Termékek darabszámára, az esetleges hiányokra, a visszautasított Termékekkel kapcsolatos körülményekre – rögzíti.
Felek rögzítik, hogy az át nem vett Termékek vonatkozásában Szállító a Megrendelő által meghatározott, de legfeljebb a Termékek 1. számú mellékletben megjelölt szállítási (utánpótlási) határideje felének megfelelő póthatáridőn belül köteles a teljesítése hibáit orvosolni.
A megismételt mennyiségi és/vagy minőségi átadás-átvétel vonatkozásában – a Felek eltérő, írásos megállapodása hiányában – a jelen szerződés rendelkezései korlátozás nélkül irányadók.
Felek rögzítik, hogy a póthatáridő Megrendelő általi biztosítása nem mentesíti Szállítót a jelen szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása alól.
BEJELENTÉS MINŐSÉGI ÁTVÉTELRE | Azonosító:IBA-6503 | |
Változat: 2. | ||
Oldalszám: 44 / 64 |
MÁV ÁTVÉTELI BEJELENTŐLAP | ||||
Cím: MÁV-START Zrt. Átvétel és Minőségellenőrzés 1045 Budapest Elem u. 5-7. „S” épület | Fax: 06-1/511-8303 E-mail: xxx-xxxxxxx@xxx-xxxxx.xx Tel.: 06-1/000-0000 | |||
Minőségi átvételt kérünk az alább részletezett címen a következő termékekre: A bejelentő neve:.................................................................................................................................. A bejelentő címe:.................................................................................................................................. A bejelentő ügyintéző neve: .............................................. e-mail: ...................................................... A bejelentő ügyintéző telefonszáma:................................. FAX száma:.............................................. Az átvétel helye: (ha nem azonos a bejelentő címével):....................................................................... .............................................................................................................................................................. Az átvétel javasolt időpontja: ............................................................................................................... | ||||
Az átvételre felajánlott termékek | ||||
Azonosító szám (rajzszám, cikkszám, minta, stb.) | Megnevezés | Mennyiség | Mennyiségi egység | Átvételi mód (3.2 vagy 3.1) |
A termékeket megrendelte:................................................................................................................... Szerződésszám:..................................................................................................................................... Megrendelésszám(ok): ......................................................................................................................... Dátum: ......................................... .............................................. a bejelentő képviselője ph. | ||||
A MÁV ÁTVÉTEL VISSZAIGAZOLÁSA | ||||
Az átvétel egyeztetett időpontja: .......................................................................................................... Az átvevő neve: ............................................................ telefonszáma:................................................. Dátum: ..................................................... ….................................................................. Átvétel és Minőségellenőrzés |
MSZ EN 10204 szerinti 3.2 típusú SZAKÉRTŐI MINŐSÉGI TANUSÍTVÁNY | Azonosító:IBA-6504 | |
Változat: 2. | ||
Oldalszám: 45 / 64 |
Az átvétel sorszáma, ha a MÁV-START Zrt. a megrendelő: | Az átvétel sorszáma a Szállítónál/Gyártón | ||
Kiállítás helye: | Dátum: | ||
Megrendelő: | |||
Szállító/gyártó: | |||
Szerződés és megrendelés száma: | |||
A termék cikkszáma és szabatos (szabványos) megnevezése: | |||
Átvételre felajánlott mennyiség: | |||
A termék (egyedi) azonosító száma(i): | |||
Megjegyzés: | |||
Mellékletek: | Minőségi bizonyítvány: db Mérőlap, vizsgálati jegyzőkönyv, stb.: db | ||
A vizsgálatokat a vizsgálati tervnek, műszaki szállítási feltételeknek, szabványoknak megfelelően hajtották végre. A mérési eredményeket a mellékletként csatolt dokumentációk tartalmazzák. | |||
Megfelelt | Az eredmények alapján a | ||
követelményeknek megfelelt,a | |||
Megrendelő részére szállítható | |||
A gyártó az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján igazolja, hogy az előzőekben felsorolt | |||
termékek megfelelnek a rendeléssel kapcsolatos megállapodásoknak, és - a nem darabonkénti | |||
ellenőrzésre tekintettel - felelősséget vállal az esetleges rejtett hibákért. | |||
Nem felelt meg | Az eredmények alapján a | ||
követelményeknek nem felelt meg | |||
(mennyiség, ok): | |||
A követelményeknek nem megfelelő termékek jelen állapotukban a Megrendelő részére | |||
nem szállíthatók. | |||
Minden vizsgálati dokumentumot legalább 10 évig meg kell őrizni. A megrendelő bármikor felülvizsgálhatja a dokumentumokat. | |||
A gyártó szakértője: Műszaki átvevő: .................................................. .................................................. bélyegző bélyegző .................................................. .................................................. aláírás aláírás |
MSZ EN 10204 szerinti 3.1 típusú SZAKÉRTŐI MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY ÉS BESZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY | Azonosító: IBA-6522 | |
Változat: 2. | ||
Oldalszám: 46 / 64 |
A05. A vizsgálati bizonylat kiállítója: | A04. A gyártó jele: | A03. A bizonylat száma: | ||
B01. A termék szabatos megnevezése: | ||||
B08. Mennyiség: | B09. Súly és vagy méret: | Termékazonosítás | A07. A szerződés és a lehívás száma: | |
B04. Rajzszám: | ||||
A10. A gyártás időpontja: | A09. MÁV tételszám: | |||
B14. Szállítási, raktározási előírások: | B07. A termék egyedi azonosítói: | |||
B15. Csomagolás: | ||||
C. A termék lényeges tulajdonságai (szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel): | ||||
Z01. Megfelelőségi nyilatkozat: | ||||
C30. A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) módszer: | ||||
Z02. A szakértői minőségi bizonyítvány kiállítójának aláírása: Dátum: Név: Aláírás: Bélyegző: |
S Készült: MSZ EN 10168 alapján
MÁV-START Zrt. XXX által kiadott beszállítási engedély | Sorszám: | ||
Vizsgálat nélkül elfogadjuk, hogy a fenti termék megfelel a megrendelés szerinti műszaki követelményeknek. A termék beszállítását engedélyezzük. | |||
Vizsgálattal kijelentjük, hogy fenti termék | a | Megfelel a megrendelés szerinti műszaki követelményeknek. A termék beszállítását engedélyezzük. | |
Nem felel meg a megrendelés szerinti műszaki követelményeknek. A termék beszállítását nem engedélyezzük. | |||
Megjegyzés: | |||
A megrendelő képviselője: Dátum: Név: | Aláírás: | Bélyegző: |
4.a számú melléklet
Előleg-visszafizetési garancia minta
Garanciaszám:
Garancia nyilvántartási száma:
A garancia kedvezményezettjének neve, címe:
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.
Bankszámlaszáma (EUR): 12001008-00154206-00100003
IBAN (EUR): XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Bankszámlaszáma (HUF): 12001008-00154206-00500001
IBAN (HUF): XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Adószáma: 13834492-2-44 Közösségi adószám: HU13834492
Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01 Cégjegyzékszám: Cg.00-00-000000
Tárgy: Előleg-visszafizetési garancia
Tudomásunk van arról, hogy a (székhely/cím:
.........................., a cégjegyzék helye és száma:..................., Cg. ……………..) (a továbbiakban: Megbízó) "……………………….” tárgyban, …………….. napon, ……………. számon Adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) köt Önökkel.
Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben teljesítési bankgarancia rendelkezésre bocsátását is előírták.
A Megbízó megbízása alapján ezennel a Pénzügyi intézmény14 (cím: ……………., a cégjegyzék helye és száma: ..................., Cg………….) (továbbiakban: Pénzügyi intézmény) teljesítési garanciát vállalunk az Önök javára
legfeljebb.........,-EUR, azaz Euro
erejéig, az alábbiak szerint:
E garanciavállalás alapján a Pénzügyi intézmény feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Pénzügyi intézmény vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig – 5 (öt) banki munkanapon belül fizetést teljesít, amennyiben a Pénzügyi intézmény ………………. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó az előleg összegét a Szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon használta fel vagy hasznosította és/vagy a garancia meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette.
Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő cégszerű
14Amennyiben a Teljesítési garanciát biztosító nyújtja, úgy a mintában a „Pénzügyi intézmény” helyett a „Biztosító” fogalmat kell használni.
aláírás hitelességének igazolásával, valamint a garancia eredeti példányának bemutatásával.
Jelen garancia igénybevétele csak azt követően lehetséges, hogy az előleg teljes összege a Megbízó nálunk vezetett … sz. számláján a jelen bankgarancia számára való hivatkozással jóváírásra került.
Jelen garancia keretösszege a garancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan csökken.
Ezen garancia ..-ig marad hatályban.
A garanciaigény bejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának – ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap – …h-ig kell megérkeznie a Bankhoz.
Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Pénzügyi intézmény fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen garancia minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Pénzügyi intézményt fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy a garancia eredeti példánya Önöknél marad.
A garancia – a fent jelzett határnapot megelőzően is – megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettség-vállalásunk alól felszabadítják a Pénzügyi intézményt.
Amennyiben Önök a Megbízóval abban állapodnak meg, hogy a Megbízó személyét a Szerződés módosításával megváltoztatják, a Pénzügyi intézmény a jelen bankgarancia alapján fizetést kizárólag abban az esetben teljesít, ha a Megbízó jogutódlásához a garancia megbízási szerződés és a jelen garancia módosításával hozzájárul.
A jelen Előleg-visszafizetési garanciára a magyar jog előírásai irányadók. A jelen Előleg-visszafizetési garanciából vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita tekintetében a mindenkor hatályos, a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság jogosult eljárni.
Felek az előzőek korlátozása nélkül a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Előleg- visszafizetési garanciából fakadó vagy azzal összefüggő jogviták tekintetében a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.
Dátum:
Pénzügyi intézmény / Biztosító
4/b. számú melléklet
Előleg-visszafizetési Kötelezvény minta
Kötelezvényszám: ……………………..
Pénzügyi intézmény / Biztosító (Készfizető kezes) neve: …………………………
címe: ………………………...
Szerződő (Kötelezett) neve: ………………………..
címe: ………………………..
Kedvezményezett (Jogosult): neve, székhelye, számlavezető pénzintézete, bankszámlaszáma, adószáma: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.
Bankszámlaszáma (EUR): 12001008-00154206-00100003
IBAN (EUR): XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Bankszámlaszáma (HUF): 12001008-00154206-00500001
IBAN (HUF): XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Adószáma: 13834492-2-44 Közösségi adószám: HU13834492
Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01 Cégjegyzékszám: Cg.00-00-000000
A Szerződő értesített bennünket az alábbi Adásvételi szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötéséről: Szerződéses Felek: MÁV-START Zrt. – …………………… ………….
Szerződés kelte, száma, megnevezése: ……………………
Szerződésben foglalt szolgáltatás megjelölése: ……………………….
Tájékoztatott továbbá a Szerződő arról, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését
………………,- EUR összegű - teljesítési kötelezvénnyel kell biztosítania.
A fentiekre tekintettel a Készfizető kezes a Szerződő írásbeli felhívására a Kedvezményezett javára jelen kötelezvényt állítja ki.
A kötelezvény keretösszege: EUR ……………..,- azaz euró.
E kötelezvény alapján a Készfizető kezes feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Készfizető kezes vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben – legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig –azonnal fizetést teljesít, amennyiben a Készfizető kezes …………………….. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Kötelezett az előleg összegét a Szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon használta fel vagy hasznosította és/vagy a garancia meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette.
A Készfizető kezes kijelenti, hogy a Kötelezvényben vállalt készfizető kezességet úgy kell érteni, ahogy azt a Ptk. 6:420. § szabályozza, azzal, hogy a Készfizető kezes nem érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a Kötelezett érvényesíthet a Kedvezményezettel szemben, és saját, Kedvezményezettel szembeni, egyéb jogviszony(ok)ból származó igényeit sem jogosult beszámítani a Kedvezményezettel szemben.
A kötelezvény összege a Készfizető kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső határa, s a Készfizető kezes jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Kötelezvény alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.
A kötelezvény alapján a Készfizető kezes kötelezettségvállalása napján szűnik meg.
A kötelezvény igény bejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának –ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap – …h-ig kell megérkeznie a Készfizető kezeshez.
Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Készfizető kezes fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen kötelezvény minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Készfizető kezest fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy a kötelezvény eredeti példánya Önöknél marad.
A kötelezvény – a fent jelzett határnapot megelőzően is– megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettség-vállalásunk alól felszabadítják a Készfizető kezest.
A jelen Előleg-visszafizetési kötelezvényre a magyar jog előírásai irányadók. A jelen Előleg-visszafizetési kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita tekintetében a mindenkor hatályos, a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság jogosult eljárni.
Felek az előzőek korlátozása nélkül a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Előleg- visszafizetési kötelezvényből fakadó vagy azzal összefüggő jogviták tekintetében a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.
……………, 201................
(Pénzügyi intézmény / Biztosító)
5/a. számú melléklet Teljesítési garancia minta
Garanciaszám:
Garancia nyilvántartási száma:
A garancia kedvezményezettjének neve, címe:
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.
Bankszámlaszáma (EUR): 12001008-00154206-00100003
IBAN (EUR): XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Bankszámlaszáma (HUF): 12001008-00154206-00500001
IBAN (HUF): XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Adószáma: 13834492-2-44 Közösségi adószám: HU13834492
Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01 Cégjegyzékszám: Cg.00-00-000000
Tárgy: teljesítési garancia
Tudomásunk van arról, hogy a (székhely/cím:
.........................., a cégjegyzék helye és száma:..................., Cg. ……………..) (a továbbiakban: Megbízó) "……………………….” tárgyban, …………….. napon, ……………. számon Adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) köt Önökkel.
Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben teljesítési bankgarancia rendelkezésre bocsátását is előírták.
A Megbízó megbízása alapján ezennel a Pénzügyi intézmény15 (cím: ……………., a cégjegyzék helye és száma: ..................., Cg………….) (továbbiakban: Pénzügyi intézmény) teljesítési garanciát vállalunk az Önök javára
legfeljebb.........,-EUR, azaz Euro
erejéig, az alábbiak szerint:
E garanciavállalás alapján a Pénzügyi intézmény feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Pénzügyi intézmény vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig – öt (5) banki munkanapon belül fizetést teljesít, amennyiben a Pénzügyi intézmény ………………. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó a Szerződés teljesítését a sajátérdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdte vagy megkezdte ugyan, de nem fejezte be és/vagy a garancia meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette.
Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával, valamint a garancia eredeti példányának bemutatásával.
15Amennyiben a Teljesítési garanciát biztosító nyújtja, úgy a mintában a „Pénzügyi intézmény” helyett a „Biztosító” fogalmat kell használni.
Jelen garancia keretösszege a garancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan csökken.
Ezen garancia ..-ig marad hatályban.
A garanciaigény bejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának –ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap – …h-ig kell megérkeznie a Pénzügyi intézményhez .
Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Pénzügyi intézmény fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen garancia minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Pénzügyi intézmény fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy a garancia eredeti példánya Önöknél marad.
A garancia – a fent jelzett határnapot megelőzően is –megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettség-vállalásunk alól felszabadítják a Bankot.
Amennyiben Önök a Megbízóval abban állapodnak meg, hogy a Megbízó személyét a Szerződés módosításával megváltoztatják, a Bank a jelen bankgarancia alapján fizetést kizárólag abban az esetben teljesít, ha a Megbízó jogutódlásához a garancia megbízási szerződés és a jelen garancia módosításával hozzájárul.
A jelen Teljesítési garanciára a magyar jog előírásai irányadók. A jelen Teljesítési garanciából vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita tekintetében a mindenkor hatályos, a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság jogosult eljárni.
Dátum:
(Pénzügyi intézmény / Biztosító)
5/b. számú melléklet
Teljesítési Kötelezvény minta
Kötelezvényszám: ……………………..
Pénzügyi intézmény / Biztosító (Készfizető kezes) neve: …………………………
címe: ………………………...
Szerződő (Kötelezett) neve: ………………………..
címe: ………………………..
Kedvezményezett (Jogosult): neve, székhelye, számlavezető pénzintézete, bankszámlaszáma, adószáma: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.
Bankszámlaszáma (EUR): 12001008-00154206-00100003
IBAN (EUR): XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Bankszámlaszáma (HUF): 12001008-00154206-00500001
IBAN (HUF): XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Adószáma: 13834492-2-44 Közösségi adószám: HU13834492
Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01 Cégjegyzékszám: Cg.00-00-000000
A Szerződő értesített bennünket az alábbi Adásvételi szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötéséről: Szerződéses Felek: MÁV-START Zrt. – …………………… ………….
Szerződés kelte, száma, megnevezése: ……………………
Szerződésben foglalt szolgáltatás megjelölése: ……………………….
Tájékoztatott továbbá a Szerződő arról, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését
………………,- EUR összegű - teljesítési kötelezvénnyel kell biztosítania.
A fentiekre tekintettel a Készfizető kezes a Szerződő írásbeli felhívására a Kedvezményezett javára jelen kötelezvényt állítja ki.
A kötelezvény keretösszege: EUR ……………..,- azaz euró.
E kötelezvény alapján a Készfizető kezes feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Készfizető kezes vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben – legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig –azonnal fizetést teljesít, amennyiben a Készfizető kezes …………………….. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Kötelezett a Szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdte vagy megkezdte ugyan, de nem fejezte be és/vagy a kötelezvény meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette.
A Készfizető kezes kijelenti, hogy a Kötelezvényben vállalt készfizető kezességet úgy kell érteni, ahogy azt a Ptk. 6:420. § szabályozza, azzal, hogy a Készfizető kezes nem érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a Kötelezett érvényesíthet a Kedvezményezettel szemben, és saját, Kedvezményezettel szembeni, egyéb jogviszony(ok)ból származó igényeit sem jogosult beszámítani a Kedvezményezettel szemben.
A kötelezvény összege a Készfizető kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső határa, s a Készfizető kezes jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Kötelezvény alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.
A kötelezvény alapján a Készfizető kezes kötelezettségvállalása napján szűnik meg.
A kötelezvény igény bejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának –ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap,
úgy az ezt megelőző banki munkanap – …h-ig kell megérkeznie a Készfizető kezeshez.
Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Készfizető kezes fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen kötelezvény minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Készfizető kezest fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy a kötelezvény eredeti példánya Önöknél marad.
A jelen Teljesítési kötelezvényre a magyar jog előírásai irányadók. A jelen Teljesítési kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita tekintetében a mindenkor hatályos, a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság jogosult eljárni.
Felek az előzőek korlátozása nélkül a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Teljesítési kötelezvényből fakadó vagy azzal összefüggő jogviták tekintetében a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.
……………, 201................
(Pénzügyi intézmény / Biztosító)
5/c. számú melléklet Jóteljesítési garancia minta
Garanciaszám:
Garancia nyilvántartási száma:
A garancia kedvezményezettjének neve,címe:
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt 54-60.
Bankszámlaszáma (EUR): 12001008-00154206-00100003
IBAN (EUR): XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Bankszámlaszáma (HUF): 12001008-00154206-00500001
IBAN (HUF): XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Adószáma: 13834492-2-44 Közösségi adószám: HU13834492
Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01 Cégjegyzékszám: Cg.00-00-000000
Tárgy: teljesítési bankgarancia
Tudomásunk van arról, hogy a (székhely/cím:
.........................., a cégjegyzék helye és száma:..................., Cg. ……………..) (a továbbiakban: Megbízó) "……………………….” tárgyban, …………….. napon, ……………. számon Adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) köt Önökkel.
Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben jóteljesítési garancia rendelkezésre bocsátását is előírták.
A Megbízó megbízása alapján ezennel a Pénzügyi intézmény 16 (cím , a cégjegyzék helye és
száma: ..................., Cg………….) (továbbiakban: Pénzügyi intézmény) jóteljesítési garanciát vállalunk az Önök javára
legfeljebb.........,-EUR, azaz Euro
erejéig, az alábbiak szerint:
E garanciavállalás alapján a Pénzügyi intézmény feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Pénzügyi intézmény vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig – 5 (öt) banki munkanapon belül fizetést teljesít, amennyiben a Pénzügyi intézmény ………………. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó a Szerződés szerinti jótállási kötelezettsége teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdte vagy megkezdte ugyan, de nem fejezte be és/vagy a garancia meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette.
Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával, valamint a garancia eredeti példányának bemutatásával.
16Amennyiben a Teljesítési garanciát biztosító nyújtja, úgy a mintában a „Pénzügyi intézmény” helyett a „Biztosító” fogalmat kell használni.
Jelen garancia keretösszege a garancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan csökken.
Ezen garancia ..-ig marad hatályban.
A garanciaigény bejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának –ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap – …h-ig kell megérkeznie a Bankhoz .
Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Pénzügyi intézmény fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen garancia minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Pénzügyi intézmény fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy a garancia eredeti példánya Önöknél marad.
A garancia – a fent jelzett határnapot megelőzően is –megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettség-vállalásunk alól felszabadítják a Pénzügyi intézményt.
Amennyiben Önök a Megbízóval abban állapodnak meg, hogy a Megbízó személyét a Szerződés módosításával megváltoztatják, a Bank a jelen bankgarancia alapján fizetést kizárólag abban az esetben teljesít, ha a Megbízó jogutódlásához a garancia megbízási szerződés és a jelen bankgarancia módosításával hozzájárul.
A jelen Jóteljesítési garanciára a magyar jog előírásai irányadók. A jelen Jóteljesítési garanciából vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita tekintetében a mindenkor hatályos, a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság jogosult eljárni.
Dátum:
(Pénzügyi intézmény / Biztosító)
5/d. számú melléklet: Jóteljesítési Kötelezvény minta
Kötelezvényszám: ……………………..
Pénzügyi intézmény / Biztosító (Készfizető kezes) neve: …………………………
címe: ………………………...
Szerződő (Kötelezett) neve: ………………………..
címe: ………………………..
Kedvezményezett (Jogosult): neve, székhelye, számlavezető pénzintézete, bankszámlaszáma, adószáma: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.
Bankszámlaszáma (EUR): 12001008-00154206-00100003
IBAN (EUR): XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Bankszámlaszáma (HUF): 12001008-00154206-00500001
IBAN (HUF): XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Adószáma: 13834492-2-44 Közösségi adószám: HU13834492
Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01 Cégjegyzékszám: Cg.00-00-000000
A Szerződő értesített bennünket az alábbi Adásvételi szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötéséről: Szerződéses Felek: MÁV-START Zrt. – …………………… ………….
Szerződés kelte, száma, megnevezése: ……………………
Szerződésben foglalt szolgáltatás megjelölése: ……………………….
Tájékoztatott továbbá a Szerződő arról, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését
………………,- EUR összegű - jóteljesítési kötelezvénnyel kell biztosítania.
A fentiekre tekintettel a Készfizető kezes a Szerződő írásbeli felhívására a Kedvezményezett javára jelen kötelezvényt állítja ki.
A kötelezvény keretösszege: EUR ……………..,- azaz euró.
E kötelezvény alapján a Készfizető kezes feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Készfizető kezes vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben – legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig –azonnal fizetést teljesít, amennyiben a Készfizető kezes …………………….. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Kötelezett a Szerződés szerinti jótállási kötelezettsége teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdte vagy megkezdte ugyan, de nem fejezte be és/vagy a kötelezvény meghosszabbítására és/vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette.
A Készfizető kezes kijelenti, hogy a Kötelezvényben vállalt készfizető kezességet úgy kell érteni, ahogy azt a Ptk. 6:420. § szabályozza, azzal, hogy a Készfizető kezes nem érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a Kötelezett érvényesíthet a Kedvezményezettel szemben, és saját, Kedvezményezettel szembeni, egyéb jogviszony(ok)ból származó igényeit sem jogosult beszámítani a Kedvezményezettel szemben.
A kötelezvény összege a Készfizető kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső határa, s a Készfizető kezes jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Kötelezvény alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.
A kötelezvény alapján a Készfizető kezes kötelezettségvállalása napján szűnik meg.
A kötelezvény igény bejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának –ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap,
úgy az ezt megelőző banki munkanap – …h-ig kell megérkeznie a Készfizető kezeshez.
Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Készfizető kezes fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen kötelezvény minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Készfizető kezest fizetési kötelezettség nem terheli, függetlenül attól, hogy a kötelezvény eredeti példánya Önöknél marad.
A kötelezvény –a fent jelzett határnapot megelőzően is–megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettség-vállalásunk alól felszabadítják a Készfizető kezest.
A jelen Jóteljesítési kötelezvényre a magyar jog előírásai irányadók. A jelen Jóteljesítési kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita tekintetében a mindenkor hatályos, a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság jogosult eljárni.
Felek az előzőek korlátozása nélkül a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Jóteljesítési kötelezvényből fakadó vagy azzal összefüggő jogviták tekintetében a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.
……………, 201................
(Pénzügyi intézmény / Biztosító)
6. számú melléklet:
Szállítói nyilatkozat az alvállalkozókról
Alulírott ………………….(név), a ……………………………. (cégnév) (székhely ;
cégjegyzékszám:………………………..; adószám ) arra jogosult képviselőjeként -
……………-jaként (beosztás) – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a
……………………… (cégnév), mint Szállító és a MÁV-START Zrt., mint megrendelő között a……………………………… tárgyában …………………..(dátum) napján kötött adásvételi szerződés teljesítésében a ……………………… (cégnév) részéről a teljesítésbe bevontan az alábbi alvállalkozók vesznek részt..
Alvállalkozó 1.17
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya az adásvételi szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe (dátum) napjától bevont alvállalkozó18
Kijelentem, hogy a fenti alvállalkozó nem áll a hivatkozott adásvételi szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt
VAGY
mellékelten csatolom az alvállalkozó által aláírt cégszerű nyilatkozatot arról, hogy nem áll a hivatkozott adásvételi szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 19
Alvállalkozó 2.
Az alvállalkozó megnevezése: Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám: Adószám
17 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.
18 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a
dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!
19 A megfelelő rész aláhúzandó.
Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya az adásvételi szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe (dátum) napjától bevont alvállalkozó20
Kijelentem, hogy a fenti alvállalkozó nem áll a hivatkozott adásvételi szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt
VAGY
mellékelten csatolom az alvállalkozó által aláírt cégszerű nyilatkozatot arról, hogy nem áll a hivatkozott adásvételi szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.21
(keltezés – hely, idő) ……………….., 201………………..
………………
………………… (cégnév)
Szállító
(képviselő neve) (képviselő beosztása)
[cégszerű aláírás szükséges]
20 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!
21 A megfelelő rész aláhúzandó.
7. számú melléklet: Nyilatkozat átláthatóságról
61
8. számú melléklet
Szállítói nyilatkozat a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában
62
9. melléklet
Meghatalmazás a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján
63
10. melléklet Konzorciumi megállapodás
64