AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ
AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ
Budapest Főváros XIII. kerületi Közterület-felügyelet
„Vállalkozási szerződés a Közterületi szakrendszer üzemeltetésének biztosítása további 7 db mobileszköz használatával”
tárgyú,
a Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja alapján indított nyílt közbeszerzési eljárásban
2014.
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
Az Ajánlattevői kör
Xxxxxxxxxxx:az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.
Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
Alvállalkozó:az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve:
azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,
Gazdasági szereplő:bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az Ajánlatkérő
2.1 Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):
Budapest Főváros XIII. kerületi Közterület-Felügyelet
Székhely: 0000 Xxxxxxxx Xxxxx xxxx 00.
Telefon:00 0 000-0000
Telefax: 00 0 000-0000
E-mail: xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx@xx00.xx
A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés
„Közterületi szakrendszer üzemeltetésének biztosítása további 7 db mobileszköz használatával” a 2013. december 20-án aláírt közterületi szakrendszer működtetésére irányuló szerződésheztovábbi licenceszolgáltatás igénybevételére.A jelen eljárásban megajánlott szoftvereknek a már meglévő KÖZREND rendszerrel kompatibilisen kell működnie, funkcionalitásának teljes mértékben meg kell egyeznie a már korábban leszállított 7 db szoftver jelenlegi funkcionalitásával.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő a már működő rendszert nem kívánja felváltani más rendszerrel. A szolgáltatást nyújtó szervezet a KÖZREND rendszer felhasználási jogát nem adta át más felhasználónak, a felhasználási jog továbbértékesítésére sem adott jogot, a fejlesztő kizárólagos joggal rendelkezik a beszerzés tárgyában.
A teljesítés határideje:
A szerződéskötés napjától számítva 2016. január 31. napjáig
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezekkel a költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben, azt öt évig meg kell őriznie.
A dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, másolása, a jelen eljárás keretein kívül történő bármilyen – változatlan vagy változtatott formában történő – felhasználása jogellenes.
A dokumentációt az Ajánlatkérő elektronikus formában az ajánlattevők részére a felhívással együtt megküldi.
Az Ajánlattevőknek az eljárás során írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely tartalmazza a műszaki előírásokra vonatkozó ajánlatot is. Az ajánlatkérő a legalacsonyabb ellenszolgáltatási ár bírálati szempont szerint értékeli az ajánlatokat.
Az ajánlatkérő a Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárást a Kbt. 18.§ (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel indítja, a 2012-ben indított nyílteljárás becsült értékével történő összeszámítás miatt.A jelen eljárás becsült értéke 1.248.000,- Ft.
Ajánlatkérő kapcsolattartója:
Budapest Főváros XIII. kerületi Közterület-Felügyelet
0000 Xxxxxxxx Xxxxx xxxx 00.
Telefon:00 0 000-0000
Telefax: 00 0 000-0000
E-mail: xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx@xx00.xx
Kapcsolattartó: Xxxxxx Xxxxx felügyelet-vezető
Az eljárás tartama alatt szükséges levelezést levélben, e-mail-en vagy telefaxon kell lebonyolítani.
Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.
Az Ajánlattevők valamennyi, az eljárás során megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás tárgyát („Közterületi szakrendszer 2014.”).
Az Ajánlattevők a fenti szabályok megsértése esetén minden ebből eredő következményt viselni kötelesek.
Az Ajánlattevő az eljárást megindító felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be, és arra a választ az ajánlatkérő ésszerű határidőn belül megadja.
Az ajánlatok benyújtási határideje: 2014. szeptember26.10:00 óra
Az ajánlatot személyesen, futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az alábbi címre:
Budapest Főváros XIII. kerületi Közterület-Felügyelet
0000 Xxxxxxxx Xxxxx xxxx 00.
Személyesen az ajánlat benyújtható hétköznaponként 9:00-14:00 óra között, ettől eltérő időpontban pedig előzetes telefonos egyeztetés alapján, az ajánlattétel napján 10:00 óráig.
Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az beérkezett a fenti pontban megjelölt határidőre a megadott címre. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítésből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került.
Az ajánlatot kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban kell benyújtani.
A borítékon az alábbiaknak kell szerepelnie:
az Ajánlatkérő megadott neve és címe;
az Ajánlattevő neve és címe;
a közbeszerzési eljárás tárgya: „Közterületi szakrendszer 2014.”
Az ajánlatokat összefűzve, 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani, továbbá 1 példányban digitálisan – PDF formátumban, egy fájlban – digitális egyszer írható adathordozón kell benyújtani. A digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról kell elkészíteni, azzal teljesen megegyezően és az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell megerősíteni, hogy az elektronikus formában benyújtott PDF file megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal. Esetleges eltérés esetén a papíralapú példány tartalma az irányadó. Az ajánlatot lapozhatóan kell bekötni, oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. A külső csomagoláson kérjük feltüntetni: „Közterületi szakrendszer 2014.” „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig!”.
Az ajánlat első lapja a Felolvasólap legyen. A Felolvasó lapot a dokumentáció mellékletében található minta szerint kell benyújtani.
Az ajánlatok bontásakor a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 62. § (3) bekezdése szerinti adatok kerülnek a Felolvasó lapról ismertetésre.
Az ajánlatok felbontása előtt közvetlenülaz ajánlatkérő ismerteti a Kbt. 18. § (2) bekezdés alkalmazása nélkül számított becsült értéket és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség
Az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlati határidő lejártáig visszavonhatja.
Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás” elve szerint értékeli.
Eredményhirdetés
Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az Ajánlattevőt.
Az ajánlat és az eljárás nyelve
Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatot is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni.
Ha a benyújtandó igazolás, nyilatkozat idegen nyelvű, úgy csatolni kell egyszerű magyar nyelvű fordítását.
Az ajánlat tartalma
Ajánlatot a felhívásban és a dokumentációban megjelöltek szerint kell elkészíteni. Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az ajánlattevő ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat is benyújthat.
Egyéb előírások
Az ajánlatkérő előírja az ajánlattevőnek a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján, hogy tájékozódjon arról a munkavállalók védelmére, és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, melyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Az előzőekre vonatkozóan az alábbi szervezetektől (hatóságoktól) kérhető tájékoztatás:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 2.
Telefon: x00-0-0000000
Fax: x00-0-0000000
Vidékfejlesztési Minisztérium
0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxx 00.
Telefon: x00-0-0000000
Telefax: x00-0-0000000
Emberi Erőforrások Minisztériuma
0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx x. 10-14.
Postafiók cím:1884 Budapest, Pf. 1.
Központi telefonszám: x00-0-0000000
XXXXX Xxxxxx Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Cím: 1097 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0-0.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Központi telefonszám: x00-0-0000000
Központi faxszám: x00-0-0000000
xxx.xxxxx.xx
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság
Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00.
Munkavédelmi és munkaügyi főigazgató-helyettes
E-mail:XXX_xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx@xxx.xx
Telefon: x00-0-0000000
Fax: x00-0-0000000
Munkavédelmi Főosztály
1086 Budapest, Szeszgyár u. 4.
E-mail: xxxxxxxxxxxx-xxx@xxx.xx
Telefon: (00 0) 000-0000
Fax: (00 0) 000-0000
|
Nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, dokumentum megnevezése |
|
1) |
Felolvasó lap |
1. melléklet |
2) |
Tartalomjegyzék |
|
3) |
Az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának aláírási címpéldánya (vagy jogi képviselő által készített és ellenjegyzett aláírás-minta) egyszerű másolatban, aki az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláírja, illetve az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazás |
|
4) |
Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 60.§ (3) és (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan, nevezetesen a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás összegére, továbbá hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. |
2. melléklet |
5) |
Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a kizáró okokról |
3. melléklet |
6) |
Közös ajánlattevők nyilatkozata (ha alkalmazható) A megállapodásban fel kell tüntetni, hogy a szerződés szerinti teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, továbbá a képviselő cég megjelölését és teljes körű meghatalmazását |
4. melléklet |
7) |
Nyilatkozat az előző háromnaptári év közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről. |
5. melléklet |
8) |
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával megegyező szolgáltatásainak ismertetéséről (szolgáltatás tárgya, a teljesítés ideje, teljesítés helye, a szerződést kötő másik fél neve, címe, kapcsolattartója és elérhetősége, ellenszolgáltatás összege, a teljesítés szerződésszerű volt- e, a (310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. § (5) pont |
6. melléklet |
9) |
Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében |
7. melléklet |
10) |
Nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdés tekintetében. |
8. melléklet |
11) |
Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdésben foglaltakról |
9. melléklet |
12) |
Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről (adott esetben) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik |
10. melléklet |
13) |
Alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozata a rendelkezésre állásról (adott esetben) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (Kbt. 55.§ (5) bek.) |
11. melléklet |
14) |
Nyilatkozat a kötbér vállalásáról |
12. melléklet |
15) |
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a), b) pontjaira Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölni:
A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni |
13. melléklet |
16) |
Műszaki specifikáció benyújtása |
14. melléklet |
17) |
Cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról készítette, azzal teljesen megegyezően. |
15. melléklet |
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
Műszaki leírás
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2012. július elsejével megalakította a Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyeletet a 1131 Budapest, Hajdú u. 29. székhellyel.
Az Ajánlatkérő a közterület-felügyelet munkáját támogató számítógépes szakrendszer bevezetésére 2012 évben közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek nyertese a KÖZREND szoftver kizárólagos tulajdonosa lett. A jelen eljárás tárgya azon további 7 db szoftverlicenc megrendelése,és működésének biztosítása, amelyek funkcionalitása teljes mértékben megegyezik a már korábban leszállított 7 db szoftver jelenlegi funkcionalitásával. A nyertes ajánlattevőnek a szoftvereket a helyszínen üzembe kell helyeznie. A felhasználói és üzemeltetési dokumentációt a Közrend szoftver tulajdonosa a korábbi eljárásban a hivatkozott szerződés teljesítéseként már az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta, a felhasználási jogot a szerződés időtartamára biztosította.
A már bevezetett KÖZREND szakrendszer az alább részletezett műszaki tartalommal rendelkezik, amelyhez kapcsolódnia kell a jelenlegi licenceknek:
Az önkormányzat által használt adatbázismotort (Oracle 10g vagy MS SQL 2008) használó kliens-szerver architektúrájú szakrendszer. A rendszer működéséhez szükséges szerverkapacitást az önkormányzat biztosítja, ez nem tárgya a beszerzésnek. A rendszer működéséhez szükséges műszaki paraméterek megegyeznek a már bevezetett rendszerrel, az ajánlata műszaki részében azonban részletezze ezeket.
Továbbra is követelmény, hogy paraméterezhető legyen a jogosultsági és naplózó rendszer. Részletesen és finoman lehessen beállítani az egyes felhasználók hozzáféréseit részfunkció szinten is. A rendszer naplózza a rendszerhez való hozzáféréseket és minden adatmódosítást. Adatmódosításnál a naplókon keresztül meghatározható legyen, hogy ki és mikor végezte el a változtatást, miről mire történt a módosítás.
A rendszerrel szembeni általános elvárás, hogy minden, az ügyintézéssel kapcsolatos adminisztratív és/vagy vezetői döntést igénylő feladatot a lehető legnagyobb mértékben támogasson számítástechnikai eszközök segítségével (proaktivitás, hibaellenőrzés, automatizmus stb.).
A szakrendszerrel szemben támasztott funkcionális követelmények
A programmal szemben elvárás, hogy támogassa a közterületen, a helyszínen végzett munkát és a háttérmunkát. Legyen lehetőség a helyszínen mobil eszközökkel (PDA, nyomtató) a szabálysértések rögzítésére és a szabálysértési lapok helyszínen történő nyomtatására. Aszükséges mobil eszközök az ajánlatkérőnél rendelkezésre állnak. A biztosított mobileszközök mennyisége és típusa: 7db Motorolla Defi+ Android OS 2.3 PDA, illetve 7db Zebra RW420 mobil nyomtató.
A háttérrendszernek továbbra is, a meglévő rendszerrel kompatibilisen biztosítani kell a teljes az ügykezelési funkciót, melyen keresztül a szabálysértési ügymenet követhető. Az elvárt ügykezelési funkciók:
az ügyek rögzítése,
a felszólító levelek-,
feljelentések, behajtások nyomtatása és kezelése,
a panaszkezelési-,
pénzügyi műveletek végrehajtását, valamint
adatközlés a szabálysértési eljárás alatt állók, a helyszíni bírságoltak, és a szabálysértést elkövetettek nyilvántartásába.
A mobil eszközökön a THB, HB kezelést is meg lehessen valósítani.
A tömbfüzeteket a rendszerből kell tudni a jogszabályi alaki és tartalmi követelmények betartásával nyomtatni és a rendszerben kell az életútját nyilvántartani.
Kezelni kell a 2012. április 15.-től életbe lépett új szabályozásnak megfelelő szabálysértési, közigazgatási bírság kiszabását és a helyi rendeletek helyébe lépő szabályszegési bírság kezelését is.
Támogassa a feljelentések, behajtások tömeges előállítását, nyomtatását, postakönyvbe szervezését iratminta-alapon. Az iratminta-tár elemei az önkormányzat által szerkeszthetőnek kell lennie. Nyomtatható legyen a rendszerből a postai tértivevény. A visszaérkezett tértivevények feldolgozását kézzel illetve vonalkód-olvasóval is lehessen megvalósítani.
A mobil eszközökkel végzett rögzítés során a képek automatikusan kapcsolódjanak az egyes ügyekhez, de legyen lehetőség későbbiekben az ügyiratokhoz kapcsolására és/vagy nyomtatására is.
Az egyes ügyeket státuszuk alapján lehessen legyűjteni, keresni illetve kötegelt feldolgozást végezni rajtuk.
Támogassa a működéshez szükséges törzsadatok felvitelét, karbantartását pl. új dolgozó felvétele, új jelvény hozzárendelése stb.
Rendelkezzen a vezetés számára információs modullal, amely segítségével riportok nyerhetők ki a rendszerből, meghatározhatók a kritikus pontok, vezetői döntéstámogató funkciója legyen. Lehessen az ügyintézésekre vonatkozó statisztikai adatokat kinyerni.
Legyen lehetőség a KEK KH adatnyilvántartó rendszerétől a tömeges vagy kötegelt és az online, azonnali adatlekérdezésre (személy és lakcímnyilvántartás, gépjármű-, előéleti pontrendszer és mozgáskorlátozott igazolvány adatai). A kötegelt lekérdezést lehessen automatizálni, időzítetten elindítani, de legyen lehetőség kézi indításra is. A lekérdezéseket naplózni kell, a napló tartalmazza, hogy ki, melyik gépről, mikor indította a lekérdezést és mit tartalmazott a lekérdezés illetőleg mi volt a tranzakció eredménye (sikeres, sikertelen). Tartalmazzon a KEK KH felé elszámolás ellenőrzésére egy statisztikai kimutatást is a lekérdezések számáról.
Legyen lehetőség a területen dolgozó közterület-felügyelői munkatársak munkájának folyamatos monitorozására, a PDA GPS track lehetősége segítségével a munkatársak aktuális és múltbeli pozícióinak térképen való megjelenítésére. A központi adminisztrációs felületen lehessen lekérdezni a területen dolgozó végrehajtott vagy megszakított intézkedéseit. Lehessen üzenet küldeni a rendszeren keresztül a mobileszköznek.
A mobileszközökön, PDA-kon futó alkalmazás felhasználónévvel, jelszóval védett kell legyen. Az elérhető szolgáltatásokat jogosultság alapján lehessen beállítani. Fontos kritérium, hogy az eszköz a rögzített adatokat azonnal és közvetlenül továbbítsa a háttérrendszernek. A rendszerben keletkező információk végig az önkormányzat által ellenőrzött eszközökön, rendszereken keresztül kell, hogy továbbítódjanak, tárolódjanak. A PDA-k az önkormányzat zárt APN hálózatában működnek.
A rendszer üzemeltetésével kapcsolatosan támasztott követelmények
A rendszer távoli menedzseléséhez az önkormányzat a műszaki feltételeket a továbbiakban is biztosítja (hozzáférés, VPN stb Általánosságban elvárás a rendszer üzemeltetésével kapcsolatosan, hogy munkanapokon, munkaidőben a rendszer üzemeltetői elérhetők legyenek. A kritikusnak megjelölt hibabejelentések elhárítását legkésőbb 4 órán belül kezdje meg a vállalkozó.
FELOLVASÓLAP
„Közterületi szakrendszer 2014.”
1. Ajánlattevő megnevezése:
székhelye:
telefon:
telefax:
e-mail:
2. Kapcsolattartó neve:
címe:
telefon:
telefax:
e-mail:
Ellenszolgáltatás összege havi: nettó: ………+ ÁFA, azaz bruttó …………Ft
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap
…………………………………………
cégszerű aláírás
2. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 60. § (3), (5) bekezdés alapján
Alulírott ………………………………, mint a(z) …………………………….……………......... (székhely: .....................................) xxxxxxxxxxx cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros XIII. kerületi Közterület-Felügyelet„Közterületi szakrendszer 2014.” tárgyú közbeszerzési eljárása során az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által a fent megjelölt beszerzés tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk az Ajánlatkérővel, mint Megrendelővel a szerződés megkötésére és teljesítésére, a végső árajánlatban szereplő ellenszolgáltatásért.
Kijelentem, hogy ajánlatunkat az utolsó tárgyalást követő 30. napig fenntartjuk.
Nyilatkozom, hogya kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 2-3. §-i értelmében vállalkozásunk: *
□ mikrovállalkozás
□ kisvállalkozás
□ középvállalkozás
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap
…………………………………………
cégszerű aláírás
*A megfelelő rész megjelölendő, aláhúzandó!
Nyilatkozat a kizáró okokról
Alulírott,…………………….......…… (név), minta(z) ………………………………. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros XIII. kerületi Közterület-Felügyelet„Közterületi szakrendszer 2014.”tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem, hogy a(z) …………………………………………………….................................................................................* xxxxxxxxxxx/alvállalkozó/alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nem tartozik Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, azaz a kizáró okok az esetében nem állnak fenn.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:
végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerősbírósági ítéletbenmegállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a(2) bekezdés b), vagyg) pontjaalapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló1978. évi IV. törvényszerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló2012. évi C. törvényXXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerősbírósági ítéletbenmegállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;
az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontjaszerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap
…………………………………
cégszerű aláírás
* Kérjük a megfelelőt megjelölni!
Nyilatkozat
közös ajánlattétel esetén
A(z) …........................................ (cégnév), valamint a(z) …....................................... (cégnév) a Kbt. 25. §-a alapján közösen ajánlatot teszünk a Budapest Főváros XIII. kerületi Közterület-Felügyelet„Közterületi szakrendszer 2014.” tárgyú közbeszerzési eljárásban.
A Kbt. 60. §-ának (3) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban, dokumentációban és szerződésben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – egyetemleges kötelezettségvállalással teljesítjük.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra a ………………………. (cégnév) ……....………................. (név) teljes körűen jogosult.
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap
…………………………………….. …………………………………….
cégszerű aláírás cégszerű aláírás
5. melléklet
Nyilatkozat
az előző három üzleti év teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételéről
Alulírott ………..……..…………., mint a(z) ……….………………………. (cégnév) * ajánlattevő/alvállalkozó/alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom,hogy az előző 3 üzleti évre vonatkozó – általános forgalmi adó nélkül számított –a közbeszerzés tárgya (Közterületi szakrendszer bevezetés) szerinti tevékenységből származó nettó árbevételünk:
Év |
Közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel |
2011. |
…………………………...,- Ft |
2012. |
…………………………...,- Ft |
2013. |
…………………………...,- Ft |
Összesen: |
…………………………...,- Ft |
Jelen nyilatkozatot az Budapest Főváros XIII. kerületi Közterület-Felügyelet„Közterületi szakrendszer 2014.”tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap
…………………………………
cégszerű aláírás
*Kérjük a megfelelőt megjelölni!
6. melléklet
Nyilatkozat a referenciáról
„Közterületi szakrendszer 2014.” tárgyú közbeszerzési eljárásban alulírott………………………………… (név), mint…………………………………...(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője szerint nyilatkozom, hogy az* ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőaz eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti teljesítésekkel rendelkezik:
A szolgáltatás tárgya |
A megrendelő (szerződést kötő másik fél) név, cím, kapcsolattartó, telefonszám |
Ellenszolgáltatás összege |
A teljesítés ideje |
A teljesítés helye |
A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap
…………………………………
cégszerű aláírás
* Kérjük a megfelelőt megjelölni!
7. melléklet
Nyilatkozat
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében
Alulírott,…………………….......…… (név), minta(z) ………………………………. (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az Budapest Főváros XIII. kerületi Közterület-Felügyelet„Közterületi szakrendszer 2014.”tárgyú közbeszerzési eljárása során a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja vonatkozásában ezennel kijelentem, hogy
1) az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet a szabályozott tőzsdén jegyeznek.
vagy
2) az ajánlattevő olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, melyneka pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa* nincsen.
vagy
3) az ajánlattevőt nem jegyzik a szabályozott tőzsdén, és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa*:
……………………(név) ………………..(állandó lakóhely)
……………………(név) ………………..(állandó lakóhely)**
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap
…………………………………
cégszerű aláírás
* Apénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény:
„3. § E törvény alkalmazásában:
r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott- meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
** Kérjük a megfelelőt megjelölni!
8. melléklet
Nyilatkozat
a Kbt. 56.§ (2) bekezdése tekintetében
Alulírott,…………………….......…… (név), minta(z) ………………………………. (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az Budapest Főváros XIII. kerületi Közterület-Felügyelet„Közterületi szakrendszer 2014.”tárgyú közbeszerzési eljárása során a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak vonatkozásában ezennel kijelentem, hogy
1) nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelyik az ajánlattevő társaságban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik*.
vagy
2) van jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelyik az ajánlattevő társaságban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, de esetében nem áll fenn a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározottak*. Ez(ek) a gazdasági társaság(ok) a következő(k):
……………………(név) ………………..(székhely)
……………………(név) ………………..(székhely)*
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap
…………………………………
cégszerű aláírás
* Kérjük a megfelelőt megjelölni!
9. melléklet
Nyilatkozat
a Kbt. 58. § (3) bekezdés tekintetében
„Közterületi szakrendszer 2014.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)
…………………………………………………………….............. xxxxxxxxxxx
nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1), (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet.
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap
…………………………………
cégszerű aláírás
10. melléklet
Nyilatkozat
az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről
Alulírott…………………………...………………………………………………..(név), mint a(z).…....………….....................…………………………………………………….. (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az Budapest Főváros XIII. kerületi Közterület-Felügyelet „Közterületi szakrendszer 2014.”közbeszerzési eljárásban, a(z) ………………………………………… alkalmassági követelménynek való megfelelés végett az …………………………………………….………….. (név, székhely) szervezet erőforrásaira támaszkodunk.
Nyilatkozom, hogy a fentiekben megjelölt szervezet az alábbiak szerint kerül bevonásra a teljesítésbe:…………………………………………………………….
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap
…………………………………
cégszerű aláírás
11. melléklet
Nyilatkozat
a Kbt. 55. § (5) bekezdés tekintetében
Alulírott ………..………….…………. (név), mint a(z) ……………….……………. (cégnév), mint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy kötelezettséget vállalok arra, hogy a Budapest Főváros XIII. kerületi Közterület-Felügyelet„Közterületi szakrendszer 2014.” tárgyú eljárásban a…………………………….. alkalmassági feltételt jelentő erőforrást az ajánlattevő rendelkezésére bocsátom a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ennek megfelelően az adott alkalmassági követelmény(ek)nek megfelelés igazolását az ajánlattevő rendelkezésére bocsátottam.
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap
…………………………………
cégszerű aláírás
12. melléklet
Nyilatkozat
a kötbérek elfogadásáról
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a Budapest Főváros XIII. kerületi Közterület-Felügyelet„Közterületi szakrendszer 2014.” tárgyú eljárásában az Ajánlattételi felhívásban a Szerződést biztosító mellékkötelezettségek körében előírt mértékű kötbérek megfizetését vállalom.
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap
…………………………………
cégszerű aláírás
13. melléklet
Nyilatkozat
a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) - b) pontja szerint
Alulírott…………………………...………………………………………………..(név), mint a(z).…....………….....................…………………………………………………….. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros XIII. kerületi Közterület-Felügyelet„Közterületi szakrendszer 2014.”tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy:
Aközbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítésében alvállalkozót kívánok igénybe venni:……………………………… *
VAGY
A közbeszerzés teljesítése során nem kívánok alvállalkozót igénybe venni*
A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozók vesznek részt: *
Név, cím |
Közbeszerzésnek az a része és %-os aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek |
|
|
|
|
VAGY
A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben nem kívánok alvállalkozót igénybe venni.*
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap
…………………………………
cégszerű aláírás
* A nem kívánt rész áthúzandó!
14. melléklet
Műszaki Specifikáció
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a Budapest Főváros XIII. kerületi Közterület-Felügyelet„Közterületi szakrendszer 2014.” tárgyú eljárásában a műszaki specifikációt benyújtottam, mely az ajánlat ……. oldalain szerepel.
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap
…………………………………
cégszerű aláírás
15. melléklet
Nyilatkozat
Alulírott…………………………...………………………………………………..(név), mint a(z).…....………….....................…………………………………………………….. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros XIII. kerületi Közterület-Felügyelet„Közterületi szakrendszer 2014.” beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a digitális adathordozón beadott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file) ajánlat teljes mértékben megegyezik a papíralapon beadott eredeti ajánlattal.
(dátum)………………, ……..év. …………hó……nap
…………………………………
cégszerű aláírás
amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet
székhelye: 1131 Budapest, Hajdú u. 29.
képviselője: FábiánGyula felügyelet-vezető
KSH száma: 15797986-8424-322-01
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről:
cégnév:
székhelye:
képviselője:
cégjegyzékszám:
adószám:
KSH szám:
bankszámlaszám:
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
együttesen szerződő felek között, az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:
PREAMBULUM
A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti nyílt eljárás ajánlati felhívását a Közbeszerzési Értesítőben 2014.08.. napján, KÉ ……..hivatkozási számmal jelentette meg. A közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett.
A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződés tárgya: a Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet szakirányú tevékenységének ellátásához szükséges „Közterületi szakrendszer üzemeltetése bővítésének biztosítása további 9 fő munkatárs számára 7 db mobileszköz használatával” a 2013. december 20-án aláírt közterületi szakrendszer működtetésére irányuló szerződéshez további utcai ellenőrző program licenc értékesítése és üzemeltetési feladatainak ellátása..
2. A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA
2.1 Szoftverszállítási szolgáltatás
A Megrendelő jelen szerződés aláírásával megrendeli a Vállalkozótól a tárgyban szereplő szoftvereket, amelyek funkcionalitása teljes mértékben megegyezik a már korábban leszállított 7 db szoftver jelenlegi funkcionalitásával. A Vállalkozó a szoftvereket a helyszínen üzembe helyezi. A felhasználói és üzemeltetési dokumentációt a preambulumban hivatkozott szerződés teljesítéseként már leszállította. A Vállalkozó a felhasználási jogot a szerződés időtartamára biztosítja.
2.2 Üzemeltetési szolgáltatás
A leszállított, telepített, beállított szoftverek napi karbantartása, a Közterület-felügyelet munkáját meghatározó jogszabályok változásainak átvezetése a Közrend rendszer utcai ellenőrző programban, és az ellenőrző programok működésének felügyelete.
A munkavégzés lehetséges időszaka: munkanapokon 8-tól 20:00-ig.
3. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
3.1. Megrendelő a Vállalkozó részére köteles biztosítani a teljesítéshez szükséges információkat.
3.2. Megrendelő biztosítja a helyszín előkészítését és Vállalkozó által a helyszínen történő munkavégzés feltételeit.
3.3. Megrendelő a szerződés hatálya alatt a Vállalkozó által írásban feltett kérdéseket megválaszolja, illetve az átadott írásos dokumentumokat véleményezi a Vállalkozó által folyamatosan megszabott határidőre, ami nem lehet kevesebb, mint 5 munkanap.
3.4. A Megrendelő a rendszer bevezetéséhez biztosítja az üzemelési feltételeket: a rendszer futtatásához, kiszolgálásához szükséges, hardver és szoftver elemeket. A legjobb performancia eléréshez szükséges pontos paramétereket a Vállalkozó határozza meg.
3.5. Megrendelő részéről történő késedelmes teljesítés vagy rendelkezésre állás a kapcsolódó határidők késedelemmel azonos mértékű módosulását eredményezi.
3.6. Megrendelő az üzemeltetési tevékenység, azaz a program hibajavítás és szerviz tevékenység, illetve karbantartás ellátása során együttműködik Vállalkozóval.
3.7. Minden olyan feltételt és közüzemi szolgáltatást, amelynek a rendszer üzembe helyezéséhez és próbaüzemeltetéséhez, valamint az üzemszerű működtetéséhez szükségesek, a Vállalkozó legalább 6 munkanappal az igénybevételt megelőzően közli Megrendelővel, amit ezután Megrendelő biztosít.
3.8. Megrendelőnek jogában áll folyamatosan ellenőrizni Vállalkozó teljesítését.
4. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
4.1. Vállalkozó a rendszer bevezetése során elvégzi a telepítésitevékenységeket.
4.2. Vállalkozó a rendszer üzemeltetése során elvégzi a 2.2. pontban meghatározott tevékenységeket.
4.3 Vállalkozó felelős a szerződésben rögzített, illetve a mindenkori aktuális, mindkét fél által elfogadott határidők betartásáért.
4.4. Vállalkozó megfelelő időben közöl a Megrendelővel minden olyan körülményt, amely jelen szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érinti vagy befolyásolja.
4.5. Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet biztosításáért.
4.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelőnél közterület felügyelők 7 napos munkahétben és napi 12 órás munkarendben dolgoznak, az adminisztratív alkalmazottaknál 8,5 órás, pénteken 6 órás munkarend van. Vállalkozó azonban ettől eltérő munkarendben is dolgozhat a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján.
4.7. Vállalkozó felelős alkalmazottainak magatartásáért mind a munkahelyszínen, mind azon kívül. Vállalja, hogy betartja az épületre érvényes különleges, Megrendelő által vele közölt biztonsági szabályokat és korlátozásokat.
5. TELJESÍTÉS HELYE, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
5.1. Vállalkozó vállalja, hogy a szoftver elemeket leszállítja és a szerződéskötés után 2 napon belül üzembe helyezi.
5.2. Vállalkozó az 1. pontban meghatározott munkálatokhoz kapcsolódó telepítési és átadás-átvételi tevékenységeket a Megrendelő által meghatározott helyszínen végzi el.
5.3. A felek az átadás-átvételi eljáráskor teljesítési jegyzőkönyvet vesznek fel, amely annak Megrendelő általi aláírása esetén igazolja a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését.
5.4. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó nem felel a teljesítés határidejének csúszásáért, illetve az ebből eredő kárért, ha ez a Megrendelő nem, hibás vagy késve történő teljesítése miatt történik.
6. SZERZŐDÉSES DÍJ
6.1. A jelen szerződés 1. pontjában meghatározott rendszer szoftvereinek liszencéért valamint a bevezetéssel kapcsolatos feladatok elvégzéséért a Vállalkozót havi nettó xxxxxxx azaz bruttóxxxx forint ellenszolgáltatás illeti meg.
6.2. A fizetés átutalással történik. A fizetés a számla kézhezvételétől számított 15 banki napon belül esedékes.
6.3. Amennyiben Megrendelő a kézhezvételtől számított 5 napon belül nem emel írásban kifogást a számla tartalma ellen, úgy azt befogadottnak tekinti Vállalkozó.
6.4. Megrendelő késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizeti Vállalkozónak.
6.5. Jelen szerződés keretein belül leszállított szoftver komponensek mindaddig Vállalkozó tulajdonát képezik, míg Megrendelő azok ellenértékét ki nem fizeti, akkor is, ha időközben azt továbbadták, vagy azon módosításokat hajtottak végre. Az ellenérték kifizetésével Megrendelő tulajdonába a fejlesztett szoftver komponensek határozott idejű használati joga megy át.
6.6. Amennyiben Követelményspecifikációban nem szereplő feladatok, felhasználói igények kerülnek felszínre, a Vállalkozó egyeztetés alapján vállalja azok kivitelezését és rendszerbe illesztését jelen szerződésen kívül megegyezés és a Kbt. 132. §-a alapján.
6.7. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) bekezdésének rendelkezése szerinti közzétételi kötelezettség alapján a szerződés típusát, tárgyát, időtartamát, a szerződést kötő felek nevét, és a szerződés értékét Megrendelő nyilvánosságra hozza.
7. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE
7.1. A jelen megállapodás alapján a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások igénybevételére a 13.1 pontban a Megrendelő által meghatározott és a Megrendelő képviseletére meghatalmazott személy jogosult.
7.2. A Megrendelő bejelentése esetén kérheti a Vállalkozótól a feladat megoldására fordítandó várható időtartam, illetve a feladat elvégzésében résztvevő személyek bemutatását.
8. A SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ BIZTOSÍTÉKOK:
8.1. Késedelmi kötbér: mértéke 10.000.- Ft/naptári nap, de maximum a nettó szerződéses ár 0,5 %-ának megfelelő összeg.
8.2. Hibás teljesítési kötbér: mértéke a nettó vállalkozói díj 0,1 %-a naponta, de maximum a fentiek szerint meghatározott vállalkozói díj nettó összegének az 1 %-a.
8.3. Meghiúsulási kötbér: a nettó szerződéses ár 5 %-ának megfelelő összeg.
9. KÉSEDELMES TELJESÍTÉS
9.1 A Megrendelőt kötbér illeti meg akkor, ha a Vállalkozó a szerződésben részletezett szolgáltatásait a véghatáridőhöz képest késedelmesen teljesíti. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik.
9.2 Hibás teljesítés akkor állapítható meg, ha a licence-szolgáltatás nem tudja teljesíteni a műszaki feltételekben rögzített elvárásokat.
9.3. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti a vállalt szolgáltatást, úgy a Megrendelő a teljesítésre vonatkozó határidő tűzés eredménytelen eltelte után elállhat a szerződéstől és a meghiúsulási kötbérkövetelését érvényesítheti.
10. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE
10.1. Vállalkozó személyesen köteles eljárni, azonban jogosult jelen szerződés teljesítéséhez más személy közreműködését is igénybe venni. A Vállalkozó által közreműködőként igénybe vevő személy közreműködéséhez azonban Megrendelő köteles előzetesen hozzájárulni. A Vállalkozó az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.
11. TITKOSSÁG, A SZELLEMI ALKOTÁSOK VÉDELME
11.1 Bizalmas információk
Bizalmas információnak minősül (1) a jelen szerződés alkalmazásában minden információ melyet a Felek a szerződés érvényessége alatt, a szerződéssel kapcsolatban egymástól ilyen minősítéssel átvesznek, valamint (2) a jelen szerződéstől függetlenül mindazon információk, ami a Felekre és/vagy kapcsolódó társaságaikra, kutatási-, fejlesztési-, pénzügyi-, személyzeti- és üzleti eredményeikre és terveikre, üzletviteli know-how-ikra, adatbázisaiknak tartalmára, szervezeti felépítésükre vonatkozik. A "Bizalmas Információ" kifejezés nem vonatkozik olyan információkra, amelyeket valamely fél titoktartási kötelezettség nélkül korábban már megismert, amelyeket a Felek az egymásnak történő átadás előtt vagy után nyilvánosságra hoznak, vagy a Felek bármelyike harmadik féltől kap meg a titoktartás kötelezettsége nélkül.
A Felek vállalják, hogy az átvételtől vagy a tudomásszerzéstől számított öt (5) évig ezeket a Bizalmas Információkat egymás számára megőrzik, bizalmasan kezelik és nem használják fel másként csak és kizárólag úgy, hogy az egymás hasznára legyen és a másik fél engedélye nélkül azokról másolatot nem készítenek. A Felek vállalják, hogy ezeket a Bizalmas Információkat a fenti időtartamon belül nem adják tovább sem nyilvánosságra-hozatal útján, sem más módon, csak és kizárólag azoknak a személyeknek, akiknek szolgálataira - a jelen szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítése céljából - szükségük van és akiknek ezeket a Bizalmas Információkat feltétlenül ismerniük kell ahhoz, hogy a jelen Szerződés feltételeit teljesíthessék, és akik írásban kijelentik, hogy a jelen cikkelybe foglalt feltételeket elfogadják, azokat teljesítik. Bizalmas információnak minősülnek ezenkívül a jelen szerződés feltételei valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos mindennemű információ, adat, know-how. Bizalmas információnak minősülnek különösképpen a Felek helyszíni munkavégzésének eszközei és módszerei valamint a felhasznált módszerek és eljárások. A Vállalkozó által a helyszíni munkavégzéséhez használt eszközökhöz a Megrendelő jogokat nem szerez, azokat átmenetileg sem használhatja.
A bizalmas információk védelmének szabályozása nem vonatkozik azokra az esetekre, ahol ezen információk átadására a Feleket jogszabály kötelezi. Amennyiben valamely félhez a jelen szerződés által bizalmasnak minősített információ kiadására vonatkozó kérés érkezik, úgy erről a másik felet haladéktalanul köteles értesíteni.
11.2 Szerzői jogi rendelkezések
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szellemi tevékenységekre és termékekre vonatkozó magyar és nemzetközi jogvédelmi előírásokat betartja.
A jelen szerződésből kifolyólag - vagyis erre vonatkozó külön megállapodás nélkül - a Megrendelő nem szerez jogot semmilyen, a Vállalkozó által használt eszköz vagy eljárás használatára vagy tulajdonlására.
A Megrendelő kizárólag saját szervezetén belüli – a szerződés időtartamára érvényes - felhasználási jogot szerez a jelen szerződésben meghatározott díj maradéktalan megfizetésével a Vállalkozó által a Megrendelőnek átadott szoftverekre, az azokhoz kapcsolódó dokumentumokra, illetve az azokban foglalt szellemi termékekre.
A Megrendelő nem jogosult a Vállalkozó által részére átadott szoftverek használati jogát a Vállalkozó előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személy részére átengedni, még részben sem. A Megrendelő jogutóddal történő megszűnése esetén a használati jogok a jogutódot változatlanul megilletik.
A Megrendelő nem jogosult a Vállalkozóáltal részére jelen szerződés szerint átadott szoftvereket módosítani és/vagy továbbfejleszteni.
A Megrendelő nem jogosult a teljes rendszer egyes szoftver elemeit visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni, a szoftvereket módosítani és/vagy továbbfejleszteni.
Vállalkozó jogosult a teljes rendszert, a telepítést követően, a telepítési helyeken megtekinteni.
A Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Vállalkozó által részére átadott szoftvereket harmadik (nem a Megrendelőnél munkaviszonyban álló) személyVállalkozó írásbeli hozzájárulása nélkül – ne tekinthesse meg, ne másolhassa le, ne használhassa.
12. FELELŐSSÉG, SZOLGÁLTATÁSI KORLÁTOZÁSOK
12.1. A Vállalkozó köteles a legjobb tudása szerinti, a mindenkori szakmai elvárásoknak, szabványoknak és ajánlásoknak megfelelő munkát végezni.
12.2. A Vállalkozó a neki felróható okból bekövetkezett szerződéses és szerződésen kívüli közvetlen károkért való felelősséget a mindenkor hatályban lévő és eltérést nem engedő jogszabályi korlátozások keretei között vállal, és téríti meg a Megrendelőnek. Ez a szabály nem jelentheti egyetlen konkrét esetben sem a károkozás jogalapjának, sem a kártérítési igény összegének előre történő automatikus elismerését.
12.3. A Vállalkozónak az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azokra az esetekre, amikor:
a Vállalkozó által szállított szoftver eszközök meghibásodásának oka a szakszerűtlen, nem megfelelő, gondatlan használat;
a hiba a Megrendelő vagy más harmadik személy által a Vállalkozó részéről adott felhatalmazás nélkül megkísérelt javítás, módosítás eredménye;
a hiba vis majorból adódik;
a Vállalkozónak a szolgáltatást a szerződésben meghatározott feltételektől eltérően kell végrehajtania.
13. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE
13.1. Jelen szerződést a Felek a szerződéskötés napjától kezdődő hatállyal 2016.január 31-ig kötik.
13.2. Jelen szerződés lejárati határidő előtti megszűnése esetén, a szerződésben teljes értékében megváltott jogok és a szoftver jótállás, titoktartás kötelmei továbbra is változatlanul érvényesek. A supportálási jog a szállított szoftver termék tulajdonosánál marad, a kötelem a szerződés megszűnésével megszűnik.
13.3. Jelen szerződésben foglalt megállapodást bármelyik fél jogosult 60 napos felmondási idő kikötés mellett írásban, indokolás nélkül felmondani.
13.4. A Vállalkozó jelen szerződést rendkívüli felmondással kizárólag akkor jogosult felmondani, ha (i) a Megrendelő a szerződés szerint esedékes díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik és a fizetést felszólítás ellenére sem teljesíti vagy (ii) a Megrendelő a titoktartási kötelezettségét megszegi vagy (iii) a Megrendelő a programok felhasználásának jogát jogellenesen továbbadja harmadik személynek. Nem illeti meg az (i) alpont szerinti felmondás joga a Vállalkozót akkor, ha a Megrendelő a Vállalkozó késedelmes vagy hibás teljesítésére megalapozottan hivatkozik.
13.5. A Megrendelő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve attól egyoldalúan elállni, ha:
a Vállalkozó saját vagy közreműködője hibájából a vállalt határidőkhöz képest 30 napot meghaladó késedelembe esik,
a Vállalkozó megszegi a titoktartásra vonatkozó előírásokat,
ha az ügyviteli rendszer nem teljesíti a rendszertervben meghatározott követelményeket és a Megrendelő által írásban jelzett hibát a Vállalkozó 30 napon belül nem hárítja el.
13.6. Ha e szerződés érvénytelenné, hatálytalanná válik vagy megszűnik, továbbra is alkalmazni kell a Felek között érvényes szerződésként azokat a kötelmeket, amelyek jellegüknél fogva hosszabb időre szóló jogot vagy kötelezettséget keletkeztetnek a Felek között (szoftver felhasználási jogosultság a határozott időtartamra, jótállás, titoktartás).
13.7. Ha e szerződés bármely okból érvénytelenné, hatálytalanná válik vagy megszűnik, az ebben a titoktartásra vonatkozóan foglalt rendelkezéseket e körülmény után továbbra is alkalmazni kell a Felek között.
13.8. A Megrendelő szerződéses feltételként előírja, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Vállalkozó a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, ha
a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;
a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
13.9. Megrendelő a szerződéstől elállhat vagy rendkívüli felmondás keretében a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha:
Vállalkozó ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indul;
Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeit súlyosan megszegi.
A Kbt. 125. § (5) bekezdésének megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy ha Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
14. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
14.1 A Felek képviselete
A Megrendelő és a Vállalkozó megfelelő szakmai tapasztalattal és kellő felhatalmazásokkal rendelkező személyeket nevez meg, akik a Feleket a jelen szerződéssel és minden ezzel kapcsolatos ügyben teljes hatáskörben képviselik:
A Megrendelő részéről: Xxxxxx Xxxxx, Budapest Főváros XIII. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx-felügyelet vezetője
A Vállalkozó részéről: XY, beosztása
14.2 Teljesség
A szerződésben rögzített szolgáltatás oszthatatlan.
A jelen szerződés mellékleteivel együtt képezi a Felek között teljes megállapodást és érvénytelenít minden korábbi, a jelen szerződés feltételei szerint nyújtandó szolgáltatásra vonatkozó szerződést, egyezséget. A szerződés mellékletei, vagy kiegészítései kizárólag akkor érvényesek, ha írásba foglalják azokat.
Amennyiben ellentmondás merülne fel jelen szerződés és mellékletei között, úgy a szerződő felek kölcsönösen egyeztetik szerződésben és a mellékletekben foglalt rendelkezések összhangját, amennyiben nincs közös megegyezés,úgy a szerződés tartalma az irányadó.
14.3 Alkalmasság
A Vállalkozó ezúton kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal és szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, és más irányú kötelezettségei nincsenek káros kihatással jelen szerződés teljesítésére, illetve nem áll fenn olyan kötelezettsége, mely jelen szerződés teljesítését hátrányosan befolyásolja, azzal összeegyeztethetetlen, vagy érdekellentétet teremt.
A Felek egyike sem felelős azért, ha kötelezettségeit vis major következtében nem képes teljesíteni.
14.4 Elévülés
A Ptk. 6:21 §-ban foglalt szabályok vonatkoznak mind a fizetésre, mind a szerződésből fakadó igényekérvényesülésének elévülésére.
15. VEGYES RENDELKEZÉSEK
15.1. A szerződésből eredő bármely igényt az egyik Fél csak a másik Fél írásbeli hozzájárulásával engedményezheti harmadik személyre joghatályosan.
15.2. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés tartalmazzák teljes szerződéses akaratukat és jelen szerződés aláírásával hatályát veszti minden korábbi jelen ügylettel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli megállapodás, levelezés, stb.
15.3. A Felek bármelyike önállóan is felléphet jogainak érvényesítésére. Felek rögzítik, hogy valamely jelen szerződésben biztosított jog gyakorlásának késedelmes követelése vagy elmulasztása, illetve valamely szolgáltatás késedelmes követelése nem jelenti a jogról vagy a szolgáltatás követeléséről való lemondást.
15.4. Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható a Kbt. 132. §-ban előírtak alapján, mindegyik Fél által aláírt okirattal. Szerződő Felek rögzítik, hogy írásbelinek tekintik az egymáshoz tértivevényes levél, fax, és email útján intézett nyilatkozataikat is.
15.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény(Ptk.), a Kbt.,valamint egyéb, kapcsolódó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
15.6. Jelen szerződést a Felek, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Budapest, 2014. ………… „ ”-n
Xxxxxx
Xxxxx |
|
|
Megrendelő |
|
Vállalkozó |
40