VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.

Székhely: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság

Adószám: 10856417-2-44

Statisztikai számjel: 10856417-5221-114-01

Számlázási cím: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.

Számlaküldés címe: MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf.: 24. Számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Számlaszám: ………….

Képviseli: …………………….

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a

………………..

Cím:

Számlavezető pénzintézete:

Számlaszáma:

Számlázási cím:

Adószáma:

Statisztikai számjele:

Cégbíróság:

Cégjegyzék száma:

Képviseli:

mint Vállalkozó

Megrendelő és Vállalkozó (a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A Keretszerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:

„BASWARE Teljesítés Igazolás”: a Megrendelő által kiállított pénzügyi teljesítésigazolás.

„Bizalmas Információ”: a másik fél üzleti tevékenységével kapcsolatos bármiféle és valamennyi információ, ideértve különösen a működésekre, eljárásokra, módszerekre, könyvvitelre, technikai adatokra, know-how-ra vagy meglévő és lehetséges megrendelőkre

vonatkozó vagy bármilyen más információ, melyet az adott Fél jogszerűen bizalmasként határozott meg.

„Elháríthatatlan külső okok” (vis maior): minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a fél/felek érdekkörén kívül esik és elháríthatatlan. Így különösen vis maiornak minősülnek a természeti katasztrófák, háborús események, nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből elrendelt csapatmozgások, sztrájk.

„Munkaterület”: azt a helyet, vagy azokat a helyeket jelenti, amelyeket a Megrendelő szabaddá vagy hozzáférhetővé tesz a Vállalkozó munkájának elvégzéséhez. Ide tartozik még a Megrendelő környezetéből olyan mértékű terület, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő beleegyezésével használ.

„Műszaki ellenőr”: a Megrendelő lebonyolító szervezetének képviselője, aki felelős a kivitelezés szakszerűségének folyamatos figyelemmel kíséréséért, az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) kormányrendelet szerinti műszaki ellenőrzési feladatok elvégzéséért. A Műszaki ellenőr felelős továbbá a Keretszerződés vonatkozásában a munkaterület átadásnak és az elkészült létesítmények átadás-átvételi eljárásának megszervezéséért, az átadási eljárások szabályszerűségéért, megvizsgálja az elkészült létesítményt és a Keretszerződésben foglaltak teljesülését.

„Nap”: naptári napot jelent kivéve, ha a Keretszerződés vagy jogszabály munkanapról rendelkezik. Amennyiben a nem munkanapokban megállapított határidő utolsó napja szabad- vagy munkaszüneti napra esik, abban az esetben a határidő a következő munkanapon jár le.

„Pótmunka”: a Megrendelő érdekkörében felmerült okból elvégzett, a Keretszerződés alapját képező ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban (a továbbiakban Dokumentáció) nem szereplő, utólag megrendelt vállalkozói munkatöbblet, amely munkatöbblet elvégzésnek szükségessége a Keretszerződés megkötésekor előre nem volt látható, de annak a Megrendelő költségén történő elvégzésére a Megrendelő kifejezett kérésére a Vállalkozó által sor kerül.

„Többletmunka”: a szerződéskötés alapját képező ajánlattételi felhívásban vagy a Dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a vállalkozási díjban figyelembe nem vett tétel és az olyan munka amely nélkül az ajánlattételi felhívás, illetve a Dokumentáció által meghatározott műszaki tartalom rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem lehetséges.

„Építési Napló”: az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet (továbbiakban: 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet) 24. § (2) bekezdése alapján az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a Szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. Az építési napló vezetése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik.

1. A keretszerződés tárgya

1.1. Megrendelő „Vasbetonalj javítás a MÁV Zrt. vágány hálózatán – Keretszerződés a 2018 – 2020. közötti időszakban” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja és 113. § (1) bekezdése, továbbá a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, nemzeti értékhatárt elérő, építési beruházásra irányuló, nyílt eljárást folytatott le, melynek nyertese az1 …... rész (………………….) tekintetében Vállalkozó lett, így Felek az alábbi vállalkozási keretszerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.

A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó feladatait és kötelezettségeit a közbeszerzési eljárás dokumentumainak - így különösen nyertes ajánlat tartalmának, az ajánlatkérő által nyújtott kiegészítő tájékoztatásnak, – amennyiben arra sor került- az ajánlati felhívásnak, a Közbeszerzési Dokumentumoknak megfelelően kell értelmezni, azok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A közbeszerzési eljárás jelen pontban meghatározott dokumentumainak jelen pont szerinti sorrendje irányadó a dokumentumok tartalma közötti ellentmondás feloldása tekintetében.

Vállalkozó a Közbeszerzési Dokumentumokat és e körben a Szerződés feltételeit megismerte, az abban foglaltakat a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatával elfogadta. A Kbt. 131.§ (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemeit jelen Szerződés 9 sz. melléklete tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a 9. mellékletben meghatározott megajánlások be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények alkalmazására.

1.2. Megrendelő maximum a 2.1. pontban meghatározott keretösszegben, de minimum a

2.1. pontban meghatározott, opciós mértékkel csökkentett összegben, eseti megrendelésekkel (továbbiakban: Eseti Megrendelés) a 2. sz. mellékletben feltüntetett egységárakon megrendeli, az Vállalkozó pedig az Eseti Megrendelések alapján a

…………………. 2régió területén az Eseti Megrendelésben meghatározott, használt vasbetonaljak javítását elvállalja. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Megrendelő Eseti Megrendelésének 4.4. pont szerinti elküldésével Vállalkozónak kötelezettsége keletkezik az Eseti Megrendelés teljesítésére. Az Eseti Megrendelés annak Vállalkozó részére történő megküldésének napján lép hatályba. Megrendelő a Vállalkozó által elvégzendő munkákat az Eseti Megrendeléseiben határozza meg.

1.3. Megrendelő a keretszerződés szerinti keretösszegből a 2.1. pontban meghatározott opciós mértékkel csökkentett összegben vállal lehívási kötelezettséget. Felek rögzítik, hogy a keretösszeg előbbiekből adódó, 2.1. pontban rögzített lehívási kötelezettséggel terhelt minimum összegén túli nem teljes mértékű lehívásából eredő bevételkiesés Vállalkozó kockázata, mellyel kapcsolatban semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelő felé igénnyel fellépni.

1.4. A feladat terjedelmét a kiegészítő tájékoztatás(ok) – amennyiben volt ilyen –az ajánlati felhívás, az ajánlattételt elősegítő dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció), a Vállalkozó ajánlata határozza meg.

1 1. rész: Vasbetonalj javítás a MÁV Zrt. nyugat-magyarországi régiójának területén

2. rész: Vasbetonalj javítás a MÁV Zrt. kelet-magyarországi régiójának területén

3. rész: Vasbetonalj javítás a MÁV Zrt. közép-magyarországi régiójának területén

2 1. rész: nyugat-magyarországi, 2. rész: kelet-magyarországi, 3. közép-magyarországi

1.5. A feladatok pontos meghatározása az ajánlattételt elősegítő dokumentációkban és jelen Keretszerződés 6. sz. mellékletében találhatóak, amely jelen Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

1.6. A munka nem hatósági engedély köteles, és építési hatósági tudomásulvételi eljárás lefolytatásához sem kötött.

2. A Keretszerződés keretmennyisége, a Vállalkozási Díj

2.1. A jelen Keretszerződés keretösszege, azaz az Eseti Megrendelések maximális összértéke a jelen keretszerződés hatálya alatt nettó Ft + ÁFA3, azaz

nettó…………….4 forint plusz általános forgalmi adó, mely tartalmazza a -30%-os opciót is.

Megrendelő – a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt – a döntésének megfelelő részletekben és ütemezés szerint hívhatja le a munka elvégzését a keretösszeg mértékéig azzal, hogy a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.

Megrendelő az opciós részt a jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott módon, Eseti Megrendelésekkel jogosult megrendelni, az Eseti megrendelés megküldésével Vállalkozónak kötelezettsége keletkezik az Eseti megrendelés teljesítésére.

2.2. Megrendelő a Keretszerződés hatálya alatt Eseti Megrendelésekre a 2. sz. mellékletben rögzített egységárakon jogosult.

2.3. Felek jelen Keretszerződésben Vállalkozási Díj alatt az Eseti Megrendelés teljesítéséért járó ellenszolgáltatást, azaz a 2. sz. mellékletben meghatározott egységár és az Eseti Megrendelésben megrendelt mennyiség szorzatát értik.

2.4. A Vállalkozási Díj tételes elszámolású. A tételek egységárai (Keretszerződés 2. sz. melléklete) a Keretszerződés időtartama alatt nem módosíthatók.

2.5. A Vállalkozási Díj magában foglalja a kiegészítő tájékoztatás(ok) – amennyiben volt ilyen – az ajánlati felhívás, a Dokumentáció és mellékletei által meghatározott műszaki tartalom maradéktalan – hiba és hiánymentes – megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve a Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét, a jótállási kötelezettség keretein belül teljesítendő szolgáltatásokat, a MÁV szervek közreműködésének költségeit és többletmunkát, ide nem értve a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti költségeket.

2.6. Pótmunka illetve a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti költségek felmerülése esetén a Pótmunka és a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti költségek ellenértékének érvényesítése csak tételes elszámolással történhet, melynek alapja a jelen Keretszerződés 2. sz. mellékletének részét képező árajánlat egységárai, illetve az

3 törlendő, ha külföldi

4 1. rész: 161.421.049,- Ft +ÁFA, azaz százhatvanegymillió-négyszázhuszonegyezer-negyvenkilenc forint

2. rész: 213.353.899,- Ft + ÁFA, azaz kettőszáztizenhárommillió-háromszázötvenháromezer-nyolcszázkilencvenkilenc forint

3. rész: 120.225.052,- Ft +ÁFA, azaz százhúszmillió-kettőszázhuszonötezer-ötvenkettő forint

abban nem szereplő munkatételek esetében külön egységárelemzéssel alátámasztott pótköltségvetés. A pótmunka elszámolása a Megrendelő költségére történik. Megrendelő tartalékkeretet nem köt ki.

2.7. A Pótmunkát Megrendelő csak akkor ismeri el, ha az elvégzendő munka Keretszerződést figyelembe véve – műszaki tartalma alapján – valóban Pótmunka, és ha a Vállalkozó a Pótmunka igényét az építési naplóban vagy egyéb írott dokumentummal bejelentette, szükségességét a Műszaki ellenőr elismerte és a Megrendelő nevében azt megrendelte.

3. A Keretszerződés hatálya, a teljesítés ideje és helye

3.1. Jelen Keretszerződés a hatályba lépése napjától számított 3 évig, illetve legkésőbb a Keretszerződés alapján kiadott Eseti Megrendelésekből eredő valamennyi szerződéses kötelezettség maradéktalan teljesítéséig hatályos.

Megrendelő a Keretszerződés a hatályba lépésének napjától számított 3. év utolsó napjáig jogosult Eseti Megrendelést leadni, maximum a keretösszeg mértékéig, melynek teljesítéséig a szerződés hatálya meghosszabbodik. Megrednelő fenntartja a jogot arra, hogy nem hívja le a keretösszeg opciós mennyiséget, így a 30%-al csökkentett keretösszeg elérésével is kimerülhet a keret és megszűnhet a szerződés.

A Keretszerződés megszűnik a 2.1. pontban foglalt keretösszegnek megfelelő maximális lehívással.

3.2. A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötött Szerződés a Kbt. 195. § (1) bekezdése és a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30.) Xxxx. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezései alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter ellenőrzéséhez és engedélyéhez kötött.

A Szerződés hatálybalépésének feltétele a Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdés a) vagy

b) pontja szerinti támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítványnak (továbbiakban: Tanúsítvány) a kiállítása, vagy a Kormányrendelet 13.

§ (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az állásfoglalásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte.

Amennyiben a Tanúsítványt a közbeszerzésekért felelős miniszter a Szerződés aláírását követően közli Megrendelővel, a Szerződés a Xxxxx általi aláírás napjától érvényes, azonban a hatályba lépés napja a Tanúsítvány közlését követő munkanap.

Amennyiben a fentiek alapján a Szerződés a Xxxxx általi aláíráskor még nem lép hatályba, e körülményről, valamint a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról Megrendelő a Vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni köteles.

A Szerződés hatályára egyebekben a Ptk. 6:118 § (2)-(3) bekezdés és 6:119. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

3.3. A közbeszerzési eljárás során Vállalkozó által bemutatott felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakembernek a szerződés teljes időtartama alatt szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (xxx.xxx.xx) névjegyzékében..

Elvárt kamarai jogosultság: felelős műszaki vezető esetében MV-KÉ, a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti besorolásban: MV-KÉ kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság.

3.4. Munkaterület átadás-átvétel időpontja: az Eseti Megrendelés Vállalkozónak történő megküldését– kapacitáskorlátozás szükségessége esetén az arra vonatkozó engedély kézhezvételét követő- 8 munkanapon belül, de legkésőbb a kapacitáskorlátozást megelőző munkanapon.

3.5. Vállalkozó a Munkaterületen a helyszíni kivitelezési munkát a Megrendelő helyileg illetékes műszaki ellenőre által kiadott munkakezdési engedély birtokában, a munkaterület átadás-átvételi eljárást követően kezdheti meg. A munkakezdési engedély megadásának feltétele a Vállalkozó munkavédelmi oktatása, a belépési engedélyek megléte.

3.6. Teljesítési hely: ………………………5 A konkrét teljesítési helyeket és a teljesítési időket az Eseti Megrendelések határozzák meg. Előteljesítés Megrendelő előzetes hozzájárulása alapján lehetséges.

4. Eseti Megrendelések

4.1. Megrendelő a konkrét munkák elvégzését az Eseti Megrendelésekben rendeli meg, melyhez mellékeli az adott munkák műszaki dokumentációját. A Felek szükség esetén helyszíni bejárást tartanak, pontosítják az elvégzendő feladatokat és ennek keretében Vállalkozó tájékoztatást adhat az általa reálisnak tartott teljesítési határidőről. A teljesítési határidőt a Megrendelő határozza meg az Eseti Megrendelésben, a munkaterület átadás-átvételétől számítottan. Amennyiben a megrendelt munka a pályahálózat kapacitás korlátozásával (vágányzárral, feszültségmentesítéssel, biztosítóberendezési kikapcsolással, illetve e berendezéseken folytatott munkák) járna, akkor helyszíni bejárás tartására kötelesek a Felek. A kapacitáskorlátozást igénylő munkák esetén a kapacitáskorlátozás igénylés módja és annak igénylési díja az 1/2015.(I.15 MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás alapján kerül meghatározásra, az igénylési díjat az alábbi kivétellel Vállalkozó viseli.

Amennyiben kapacitáskorlátozás szükséges , Vállalkozó kötelezettsége azt a kivitelezési munkák megkezdése előtt menetvonal zavarásával járó igény esetén

150 nappal, menetvonal zavarása nélküli igény esetén 90 nappal korábban megkérni.

A munka elvégzése érdekében Megrendelő kéri meg a szükséges vágányzárat a Vállalkozó részére abban az esetben, ha Megrendelő azonnali beavatkozást igénylő tevékenységre ad ki Eseti Megrendelést, és a munkát csak pályahálózat kapacitás korlátozásával (vágányzárral, feszültségmentesítéssel,

5 1. rész: Pályavasúti területi igazgatóság Szombathely, Pécs területei

2. rész: Pályavasúti területi igazgatóság Szeged, Miskolc, Debrecen területei

3. rész: Pályavasúti területi igazgatóság Budapest területei

biztosítóberendezési kikapcsolással, illetve e berendezéseken folytatott munkákkal) vágányzárban lehet elvégezni. Ez esetben Megrendelő viseli az igénylési díjat.

4.2. Az Eseti Megrendelések legalább a következő adatokat tartalmazzák:

• Az Eseti Megrendelés tárgya, a konkrét feladat műszaki tartalma

• A teljesítés helye

• Teljesítési határidő

• Az ellenszolgáltatás kalkulált összege

• Kapcsolattartó személyek,

• Teljesítés igazoló személye

4.3. Az Eseti Megrendelések mintáját jelen Keretszerződés 8. sz. melléklete

tartalmazza. Az Eseti Megrendelésekben foglalt teljesítési határidők kötbér kötelesek.

4.4. Megrendelő adott esetben a 4.1. pontban meghatározott eljárást követően az egyes Eseti Megrendeléseket elektronikus formában vagy faxon küldi meg a Vállalkozónak, amely megrendelés-megküldéssel az egyedi szerződés Felek között létrejön, és egyúttal kötelezettség keletkezik a Vállalkozó teljesítésére.

4.5. Az Eseti Megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a jelen Keretszerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Számlázási és fizetési feltételek

5.1. Vállalkozó az Eseti Megrendelések szerinti munkálatok befejezését követően, Megrendelő által a teljesítés igazolására feljogosított személy vagy személyek által kiállított teljesítésigazolás alapján (az eseti megrendelésben megadott, kalkulált ellenértéktől eltérő teljesítés esetén, a teljesítésigazolásban foglalt ellenértékre), az esetleges hibás teljesítés miatt szükségessé váló javítások igazolt elvégzését követően jogosult számlát kiállítani. A hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó Eseti Megrendelések esetén Megrendelő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32.

§-ában foglaltak szerint jár el, és a (2) bekezdés alapján –egyenlő időszakonként - legalább 4 részszámla benyújtására ad lehetőséget Vállalkozónak. Ilyen esetben a pontos részszámlázási időszakokat a Felek az Eseti Megrendelésben rögzítik.

A számla kiállításának feltétele a műszaki ellenőr ellenjegyzése. A teljesítés igazolásához Megrendelő kérheti az adott munka elvégzésekor beépített anyagok tulajdonjogának igazolását. Ezen igazolás hiányában Megrendelő a nem igazolt anyagok értékének megtérítését megtagadhatja.

5.2. A Megrendelő az Eseti Megrendelés tekintetében a sikeres átadás-átvételi eljárásról kiállított jegyzőkönyv alapján állítja ki a teljesítésigazolást.

5.3. Vállalkozó valamennyi Eseti Megrendelés vonatkozásában számla benyújtására a munka a jogszabályi előírásoknak és/vagy hatósági követelményeknek, illetve a Megrendelő által előírt formának mindenben megfelelő dokumentáció Megrendelő

részére történő átadása után, a műszaki ellenőr által jóváhagyott teljesítésigazolás birtokában jogosult.

5.4. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával. (Áfa tv. 55.§, 56. §)

5.5. Számlabefogadás feltételei:

A BASWARE teljesítésigazolás a műszaki ellenőr által aláírt, megfelelő teljesítésigazolás alapján kerül kiállításra. Vállalkozó a számla kiállítására a Megrendelő által kiállított, a jelen Szerződés 3. sz. melléklete szerinti BASWARE Teljesítésigazolása birtokában jogosult. A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött BASWARE teljesítésigazolásának Vállalkozó által történt kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához Vállalkozónak mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt BASWARE teljesítésigazoláson megtalálható a szerződés száma.

Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.

A szerződésszerű előírásoknak nem megfelelő (pl.: szerződésszám nélkül beérkezett) számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A szerződésszerű előírásoknak nem megfelelő számlakiállításból eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.

5.6. Előleg:

Amennyiben az adott Eseti Megrendelés a Kbt. 135. § (7) bekezdés hatálya alá esik, vagyis az Eseti Megrendelés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, Megrendelő a Vállalkozó kérésére a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján előleget biztosít. Az előleg összege az Eseti Megrendelés általános forgalmi adó nélkül számított, eseti megrendelésben meghatározott, kalkulált ellenértéke 5%-ának megfelelő összeg, Vállalkozó az előleg igénylését az Eseti Megrendeléssel érintett munkaterület átadás-átvételét követő legkésőbb 5. munkanapig cégszerű nyilatkozat formájában jogosult a Megrendelő részére benyújtani.

Az előleg összegét a Megrendelő a munkaterület átadás-átvétel időpontját követő 15 napon belül utalja Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. A Vállalkozó az előleg összegéről számlát állít ki az előleg jóváírásának napjával, mint teljesítési nappal.

Az előleg elszámolása a kapott előleggel érintett Eseti Megrendeléssel kapcsolatban kiállított számlákban, azok értékének arányában történik.

5.7. Alvállalkozó igénybevétele esetében a kifizetés az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ alapján történik. A

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ (3) bekezdése alapján minden Eseti Megrendelés kifizetése esetében a jelen pontban foglaltak szerint kell eljárni. 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ alapján az ellenszolgáltatás kifizetésének feltételei a következők:

5.7.1. Közös ajánlattétel esetén Vállalkozók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból.

5.7.2. Vállalkozó (közös ajánlattevők esetén a Vállalkozók mindegyike) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat.

5.7.3. Vállalkozó (közös ajánlattevők esetében Vállalkozók mindegyike) a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozó általi (ajánlattevői) teljesítés mértékét. Az így kiállított és melléklettel ellátott számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő a számla kézhezvételét követő 15 Napon belül átutalja a Vállalkozó(k) számlájára.

5.7.4. Vállalkozó köteles az 5.7.3. pont szerint kifizetett összegből haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozók számláit, illetve visszatartani azt (annak egy részét) az Art. 36/A. § (3) bekezdése, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint.

5.7.5. A Vállalkozó az 5.7.4. pont szerinti kifizetések igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát átadja Megrendelőnek. Utóbbit annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, hogy Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak.

5.7.6. A Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 Napon belül átutalja a Vállalkozó számlájára, ha a Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ra tekintettel teljesítette.

5.7.7. Ha a Vállalkozó az 5.7.4. vagy az 5.7.5. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha igazolja, hogy az 5.7.4. vagy a 5.7.5. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a Vállalkozó által az 5.7.2. pontbeli nyilatkozat szerinti bejelentett összegre vagy annak egy részére.

5.8. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez nem került sor alvállalkozó igénybevételére, abban az esetben a megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke - az Art. 36/A. §-ának figyelembevételével – a Ptk. 6:130. §-a alapján a Megrendelő általi kézhezvételtől számított 30 napos fizetési esedékességgel átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára.

5.9. A Megrendelő fizetési biztosítékot nem ad. A Megrendelőt egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli.

5.10. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés és az azzal kapcsolatos kifizetések a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) pontja, valamint annak alapján az adózás

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ának hatálya alá esnek. Ennek megfelelően a Vállalkozó, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, köteles legkésőbb a fizetési határidőig átadni, bemutatni, vagy megküldeni egy – a tényleges kifizetés időpontjától számított – 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő adóigazolást. A Megrendelő csak ennek birtokában egyenlíti ki a benyújtott számla ellenértékét. Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem időszakára Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel.

5.11. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A MÁV Zrt. írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel Vállalkozó szerződésszegést követ el a MÁV Zrt.-vel szemben, melynek alapján Vállalkozót kártérítési felelősség terheli.

5.12. Megrendelő köteles a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a Keretszerződés rendelkezéseinek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően, annak összege banki átutalás formájában megfizetésre kerüljön. Amennyiben a számla jogszabályi, illetve egyéb hiányossága, hibája folytán nem könyvelhető, Megrendelő a számlát Vállalkozónak visszaküldi. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelően javított számla kézhezvételével kezdődik.

5.13. Késedelmes fizetés esetén a nyertes Ajánlattevő a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott - a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő – mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult..

5.14. Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Keretszerződés és az az alapján kötendő Eseti Megrendelés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6. Jótállás, szavatosság

6.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkákért és a beépített anyagokért, eszközökért, alkatrészekért, berendezésekért teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173 § -ai szerinti 12 hónap jótállást vállal, kivéve, ha a hatályos jogszabályok, vagy a termék(ek) gyártói ennél a Megrendelő számára kedvezőbb feltételeket biztosítanak.

6.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a Keretszerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett

munkára és az általuk beépített anyagokra, eszközökre, alkatrészekre, berendezésekre is.

6.3. A jótállási időn belül Vállalkozó – amennyiben nem tudja bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett - köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibásodás esetén Vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozó a lehető legrövidebb időn belül a helyszínre kiszáll és a hibaelhárítást a Megrendelő írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül megkezdi, és a hibát, annak műszaki sajátosságainak megfelelő ésszerű időtartamon belül kijavítja.

6.4. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal.

6.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is a Ptk 6:173. § (1)-(2) bekezdésben előírtak szerint.

6.6. Ha a 6.3. pontban meghatározott időn belül a Vállalkozó nem kezdi meg és a lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a megrendelő megteheti a szükséges intézkedéseket (pl. Vállalkozó terhére más, harmadik személlyel elvégeztetni a javítást) a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat és költségviselése mellett (a felmerült költségek a Vállalkozó részére kiszámlázásra kerülnek) anélkül, hogy a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely más, e Keretszerződés szerinti joga sérelmet szenvedne.

6.7. A jótállási idő leteltekor a szerződő felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szerződés, illetve az Eseti Megrendelés maradéktalan teljesítését.

6.8. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő

− a berendezést rendeltetésének nem megfelelően üzemelteti

− a Vállalkozó hozzájárulása nélkül a berendezésben módosítást hajt végre

− szakszerűtlen beavatkozásból eredően a berendezés meghibásodik.

6.9. A jótállás időtartama az egyes Eseti Megrendeléseket követően, a sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek) aláírásától kezdődik.

6.10. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Keretszerződés tárgyaként meghatározott szolgáltatás, tevékenység hiba és hiánymentes, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szakmai előírásoknak, illetve a vonatkozó szabványoknak megfelel.

6.11. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Keretszerződés tárgyaként meghatározott tevékenység, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eljárások, know-how, szoftverek, technológiák egyéb szerzői jogvédelem alatt álló szellemi termékek fölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely a megkötött vállalkozási Keretszerződés teljesítésében feleket gátolná. Vállalkozónak kártalanítania kell Megrendelőt minden olyan igény esetén, amely valamely szabadalmi védjegy, ipari tervezési jog, szoftverrel összefüggő jog stb. megsértéséből származik azáltal, hogy azt szerződő felek jelen Keretszerződés során felhasználtak. A Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja.

6.12. Vállalkozó olyan anyagot, eszközt, alkatrészt, berendezést nem építhet be és nem használhat fel, amelyet részére harmadik személy fennálló jogosultsága a Megrendelő tulajdonszerzését és/vagy az elkészült munka felhasználását bármilyen formában korlátozná. Ezen beépítési és felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig a Vállalkozó a harmadik személy követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról, illetőleg a beépítésről külön meg nem állapodott. E rendelkezés megsértése esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt harmadik személy igényérvényesítésével összefüggésben éri.

6.13. Felek rögzítik, hogy a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet mellékletében meghatározott szerkezetekre és azok létrehozásánál felhasznált egyes termékekre a rendelet mellékletében meghatározott kötelező alkalmassági időtartam vonatkozik.

7. A műszaki átadás-átvétel

7.1. A műszaki átadás-átvétel folyamata a munka készre jelentésével kezdődik, melyet a Vállalkozó a tervezett készre jelentés előtt 8 nappal a műszaki ellenőr részére írásban köteles benyújtani.

A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó felelőssége.

7.2. A készre jelentés után a műszaki ellenőr 8 napon belüli időpontot tűz ki az átadás- átvételi eljárás lefolytatására.

7.3. Ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó ok nélkül késlelteti, a megrendelő írásban szólítja fel a vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.

7.4. Ha a Vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a Megrendelő maga is elvégezheti azokat. A Megrendelő által elvégzett ilyen vizsgálatok a Vállalkozó kockázatára és költségére történnek. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni. E vizsgálatokat a Megrendelő által nyújtott szolgáltatásnak kell tekinteni, tehát az elvégzett vizsgálatokról a Megrendelő számlát állít ki.

7.5. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen Keretszerződésben és az Eseti Megrendelésben foglalt összes előírásnak. Amennyiben a Megrendelő által jegyzőkönyvileg megállapított hiányosságok megszüntetésre kerültek, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, hogy a Megrendelő az Eseti Megrendelésben megrendelt munkát átveszi.

7.6. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, melyet mindkét fél képviselője aláír. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet a számlához mellékelni kell. A sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv nélkül a számla nem nyújtható be.

7.7. Az átadás-átvételi eljárás időtartama nem haladhatja meg a harminc napot. Az átadás-átvételi időszakba a hiányok pótlása bele tartozik. . Amennyiben az átadás-

átvételi eljárás időtartama a harminc napot meghaladja, úgy felek a teljesítési igazolás kiadása során a Kbt. 130. § (2) bekezdése szerint kötelesek eljárni.

8. A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő kötelességek

8.1. A Felek a Keretszerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a Keretszerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik.

8.2. A Keretszerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a szerződő Xxxxx nevében a képviselőjük által aláírt levél vagy okirat, ami egyben az Építési Napló melléklete is. Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja: az Építési Napló.

8.3. A szerződés teljesítését érintő és azzal összefüggésben megtett mindennemű nyilatkozat, értesítés, levél vagy jóváhagyás csak írásban érvényes és csak akkor fejti ki joghatását, ha a Felek azt a jelen pontban megjelölt kapcsolattartók, illetve az általuk kijelölt személyek részére kézbesítik. Az ilyen írásbeli közlést tartalmazó küldemény kézbesítettnek tekintendő az alábbiak szerint:

- átvételi elismervény ellenében kézbe történő átadás esetén az átadás időpontjában,

- futárposta esetében a küldemény átvételének napján,

- ajánlott-tértivevényes postai küldemény esetén a tértivevényen jelzett átvételi időpontban,

- telefax esetében az igazolt feladást követő munkanapon, elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási visszaigazolásban) jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, kivéve a

„Házon kívül” visszaigazolás esetében.

8.4. A Felek az adataikban bekövetkező bármilyen változást, az azt követő 5 (öt) munkanapon belül írásban kötelesek közölni a másik Féllel. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

8.5. Felek bizalmasan kezelik és a másik fél írásba foglalt egyetértése nélkül nem adnak át harmadik személy számára olyan dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve a másik fél szolgáltatott a Keretszerződéssel kapcsolatosan, akár a Keretszerződést megelőzően, akár a Keretszerződés időtartama alatt vagy megszűnése után. A fentiek ellenére, a Vállalkozó átadhatja alvállalkozójának a Megrendelőtől kapott dokumentumokat, adatokat és más információkat, de csak olyan mértékben, ami az alvállalkozó Keretszerződés szerinti teljesítéséhez szükséges, amely esetben a Vállalkozó az ilyen alvállalkozótól hasonló tartalmú titoktartási kötelezettséget vállaló nyilatkozatot kér.

8.6. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármilyen, a jelen pont hatálya alá tartozó információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala jogszabály, bírósági/hatósági határozat vagy az EU jogi aktusa következtében válik szükségessé.

8.7. A jelen Keretszerződésre és annak teljesítésére vonatkozóan egyik fél sem ad ki a másik fél előzetes, írásos beleegyezése nélkül sajtóközleményeket, nem tesz nyilvános bejelentéseket, beleértve bemutatókat szakmai közönség részére.

8.8. A Felek e Keretszerződésben megnevezett képviselői rendszeresen, a Megrendelő szervezésében koordinációs értekezletet tartanak. Ennek gyakoriságáról a munkaindító értekezleten döntenek.

9. Megrendelő jogai és kötelességei, munkaterület átadás-átvétel az Eseti Megrendelések teljesítése során

9.1. Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges, rendelkezésre álló adatokat határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelő folyamatosan vállalkozó rendelkezésére bocsátja valamennyi jelen tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt (adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat.

9.2. Vállalkozó kijelölt képviselőjének munkavédelmi oktatása, a MÁV utasítások szerinti munkavégzés elősegítése és betartatása szintén a Megrendelő kötelessége.

9.3. Megrendelő a munkaterületet külön jegyzőkönyvben, valamint az Építési Naplóban történő bejegyzéssel adja át. A munkaterület az átadás­ átvétel időpontjától Vállalkozó munkaterületének minősül, a munkaterülettel kapcsolatos, a Vállalkozó tevékenységével összefüggésbe hozható minden kárfelelősség Vállalkozót terheli. Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges, rendelkezésre álló adatokat határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelő folyamatosan Vállalkozó rendelkezésére bocsátja valamennyi jelen tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt (adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat.

9.4. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterület zavartalan megközelítését és annak – nem kizárólagos joggal való – birtokbavételét, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen a Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói munkaidőben folyamatosan végezze/végezzék a kivitelezési munkákat.

9.5. Megrendelő biztosítja a munkaterületet munkavégzés számára a hivatalos munkaidőn túl is, amennyiben ezt a munka jellege indokolja.

9.6. Megrendelő jogosult, illetve köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja. Megrendelő kifejezetten jogosult, illetve köteles a kivitelezés időszakában ellenőrizni a Vállalkozó ajánlatában megajánlott, 8 óra alatt elvégzendő vasbetonalj javítás (… furat/8óra egységben megadva6) teljesülését .

9.7. Kizárólag a Megrendelő jogosult az esetlegesen felmerülő pótmunkák szükségességéről nyilatkozni.

6 Vállalkozó ajánlata alapján kitöltendő

9.8. Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni, ami egyben a számla kiegyenlítésének előfeltételét képezi.

9.9. A munkavégzéshez a Megrendelő a vállalkozó részére eszközt nem ad át.

10. Vállalkozó jogai és kötelességei

10.1. A jelen Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen Szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 10. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. Több Vállalkozó esetén (közös ajánlattétel esetén) Vállalkozónként külön nyilatkozatot kell benyújtani, és az egyes Vállalkozóknak a szerződés teljes értékéhez viszonyított teljesítési arányát is meg kell adni a nyilatkozatban.

10.2. Vállalkozó a Kbt. 138.§ (1) és (3) bekezdése alapján kijelenti, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladja meg a keretszerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből,és kijelenti, hogy a Kbt. szerinti teljesítési arányokról alvállalkozóit tájékoztatja, és velük olyan tartalmú szerződéseket köt, mely kötelezi az alvállalkozót, hogy nem vehet igénybe a saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

10.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására csak a Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen Szerződés 10. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

10.4. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 10. sz. mellékletét érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítések arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 10. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

10.5. A jelen szerződés 10. sz. mellékletének 10.3. és 10.4. pontban rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen Szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 10.3. és 10.4. pont szerint aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással ellátva köteles megküldeni a Megrendelő részére.

10.6. Vállalkozó a 10.3. és 10.4. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal – ideértve különösen a Kbt. 138. § (1) bekezdésében és 138. § (5) bekezdésében foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése

súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők.

10.7. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 10. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.

10.8. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Ptk. szabályai szerint felel.

10.9. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).

10.10. Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a jelen Keretszerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § szerinti, ajánlattételi felhívásban rögzített kizáró okok hatálya alatt.

10.11. Az olyan alvállalkozó helyett, aki vagy amely a tárgyi közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a Keretszerződés /Eseti Megrendelés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a jelen Keretszerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

10.12. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a jelen Keretszerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült.

10.13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.

10.14. Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban. Munkájukért a Vállalkozó úgy felel, mint sajátjáért. Vállalkozó az

alvállalkozói felróható magatartása által Megrendelőnek okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik.

10.15. A Vállalkozó a szerződésben foglaltak teljesítésébe bevont alvállalkozók tevékenységéért teljes felelősséget vállal. A Vállalkozó az alvállalkozók tevékenységért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Az alvállalkozóra is értelemszerűen kiterjednek a Vállalkozót terhelő általános szerződéses kötelezettségek. A Vállalkozó által a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak, alvállalkozók felé történő megfizetéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj- vagy költségköveteléssel a Megrendelővel szemben fellépni.

10.16. A Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az Építési Naplóban dokumentálni.

10.17. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni az esetlegesen felmerülő Akadályról. Az Akadály tényét és indokát az Építési Naplóban, a felelős műszaki ellenőr aláírásával igazoltan rögzíteni kell.

10.18. A kivitelezés során a szükséges méréseket, vizsgálatokat mérési jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyben a mért adatok mellett az előírt határértéket is fel kell tüntetni. A Vállalkozó által a Megrendelőtől átvett területre hozott/épített és ott tartott/hagyott eszközökkel, alkatrészekkel, berendezésekkel, létesítményekkel, munkaanyagokkal stb. kapcsolatban Megrendelőt őrzési kötelezettség nem terheli.

10.19. Ha a Keretszerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli.

10.20. Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi előírások és más vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen Keretszerződés 1. és 7. sz. mellékletét képező munkavédelmi és környezetvédelmi előírások maradéktalan betartására. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi és környezetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni.

10.21. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni.

10.22. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell.

10.23. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról.

10.24. Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával szemben, amely a Keretszerződés teljesítése során a környezetvédelem követelményeinek, illetőleg előírásainak mellőzésére vonatkozik. Ha a Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, Vállalkozó az adott munka elvégzését megtagadhatja.

10.25. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli.

10.26. Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében a Ptk. szabályai szerint felel mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag, eszköz, alkatrész, berendezés beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a megrendelővel szemben.

10.27. A beépített anyagok, eszközök, alkatrészek, berendezések eltakarására csak a megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az ellenőrzésre legkésőbb az eltakarást megelőző napig sort kell keríteni. Az ellenőrzés időpontjáról a Vállalkozó legalább 3 munkanappal előbb köteles értesíteni a Megrendelőt; amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő valamennyi kárt a Vállalkozó köteles megtéríteni a Ptk. szabályai szerint.

10.28. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat, eszközöket, alkatrészeket, berendezéseket beépíteni, amelyek a Megrendelő előírásai szerint kerültek minősítésre, illetve megfelelnek a magyar szabványok minőségi előírásainak. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a megrendelő, illetőleg más károsult részére saját költségén helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a károkat meg kell térítenie.

10.29. A kivitelezési munkák folyamán a Vállalkozó köteles az illetékes MÁV szervezettel egyeztetni és a szükséges szakfelügyeletet megkérni. Külön megállapodásban kerülnek rögzítésre az igénybevétel és az elszámolás feltételei.

10.30. A kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni.

10.31. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Keretszerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokba és jelen Keretszerződésben, valamint Megrendelő idevonatkozó utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek.

10.32. A Vállalkozó – a Megrendelővel egyeztetett módon (a Megrendelővel kötött külön megállapodásban) és a költségek megtérítésének kötelezettsége mellett – jogosult a munkák kivitelezése céljából használni a munkaterületen megtalálható villamos energia, víz-, gáz- és egyéb ellátási szolgáltatásokat. A Vállalkozó a Megrendelővel való előzetes egyeztetés és hozzájárulás után saját költségére is felállíthat ilyen célt szolgáló berendezéseket, azonban a munkák sikeres átadása után a munkaterületet az eredeti állapotában helyre kell állítania.

10.33. A Vállalkozónak a kiviteli munkák során saját költségén el kell távolítania a munkaterületről a felmerülő szemetet, bontási hulladékot és felesleges anyagot,

azok elhelyezésről a hatályos környezetvédelmi és hulladékkezelési szabályok szerint kell gondoskodnia, figyelembe véve a vonatkozó MÁV utasításokat is.

10.34. A Vállalkozó a jelen Keretszerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a megrendelő tulajdonát képező és általa bizalmasnak minősített információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben vállalja, hogy bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a Vállalkozó a tudomására jutó ilyen információkat a jelen Keretszerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja.

10.35. Vállalkozó a jelen Keretszerződés Munkavédelmi mellékletében foglaltakat, valamint jogszabályi kötelezettsége alapján a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározottakat köteles betartani.

10.36. A Megrendelő és a vállalkozó munkavállalóinak biztonsága, valamint a teljesítés által érintett vasútüzemi folyamatok biztonsága érdekében – a jogszabályokban és egyéb kötelező munkavédelmi szabályokban meghatározottakon kívül – betartandó munkavédelmi és környezetvédelmi követelményeket, eljárási módokat jelen Keretszerződés 1. és 7. sz. mellékletét képező munkavédelmi és környezetvédelmi melléklete tartalmazza.

10.37. Amennyiben Vállalkozó nem magyarországi adóilletékességű, köteles jelen Keretszerződéshez - annak aláírásakor - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar hatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybe vétele nélkül, összhangban a Kbt. 136. § (2) bekezdésével. (5. melléklet).

10.38. Vállalkozó jelen Keretszerződés aláírásával nyilatkozza, hogy a Keretszerződés megkötését megelőzően tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a jelen Keretszerződés teljesítése során meg kell felelni, ennek megfelelően vállalja, hogy a jelen Keretszerződés hatálya alatt ezen kötelezettségeinek folyamatosan és a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tesz.

10.39. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Keretszerződés megkötéséig az eljárást indító felhívás előírásai szerint megkötött vagy kiterjesztett, az ajánlattételi felhívásban részletezett felelősségbiztosítási szerződést a kivitelezés befejezését követően 30. napig érvényben tartja. A felelősségbiztosítási kötvény másolata jelen Keretszerződés 4. sz. mellékletét képezi.

10.40. Vállalkozó kötelezettségét képezi, hogy a Keretszerződés és az Eseti Megrendelések teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tegye, és Megrendelőt haladéktalanul értesítse a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről.

11. Felelősségbiztosítás

11.1. A Vállalkozó a jelen Keretszerződés aláírásával kijelenti, hogy a Keretszerződés tárgyára vonatkozó teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, illetve azt a jelen Keretszerződés teljes időtartama alatt a 11.3. pontban meghatározott terjedelemben folyamatosan fenntartja.

11.2. Vállalkozó a jelen Keretszerződés aláírásával egyidejűleg köteles átadni a Megrendelőnek a szerződés, a biztosító által aláírt kötvény és a biztosító által kiállított díjigazolás másolatát, amelyek együttesen igazolják a biztosítási szerződés meglétét és a díjrendezettséget. A biztosítási kötvény másolata jelen Szerződés elválaszthatatlan,

4. mellékletét képezi.

11.3. A felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania mindazon károkra, amelyek az eseti megrendelések szerinti munkaterület átadástól az eseti megrendelésben megjelölt tevékenység teljesítéséig következnek be, amennyiben a káreseményt és a kárigényt a biztosított legkésőbb az elévülésre vonatkozó általános szabályok alkalmazásával megállapítható határidőn belül a biztosító részére bejelenti. A felelősségbiztosítás éves összege legalább a szerződés 2.1. pont szerinti nettó keretösszeg a szerződés teljes időtartamára, és legalább a nettó keretösszeg 30%-a káreseményenként. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a biztosítási időszakban valamennyi, a Vállalkozó, alvállalkozói és érdekükben eljáró személyek által Megrendelőnek, illetve bármely harmadik félnek okozott személyi és a szolgáltatás tárgyában keletkező vagy egyéb dologi kárra. A felelősségbiztosítás a szokásos piaci feltételektől a Megrendelő számára hátrányos egyedi kizárásokat nem tartalmazhat.

11.4. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási szerződés fenntartásával kapcsolatos kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

11.5. Felek rögzítik, hogy nem eredményezi a Vállalkozó felelősség alóli mentesülését az a körülmény, ha a Biztosító valamely kárigény megtérítését bármely okból részben vagy egészben elutasítja.

11.6. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban tájékoztatni a Biztosítási szerződés módosításáról a hatályos biztosítási kötvény és díjigazolás megküldésével együtt, a Biztosítási szerződés megszűnéséről, díjfizetési késedelméről, illetve, amennyiben a Biztosítási szerződésre kárbejelentés történik és/vagy a Biztosítási szerződés alapján kifizetés történik.

11.7. A Vállalkozó minden biztosítási évfordulót követő 30 napon belül köteles a Biztosító által kiállított biztosítási kötvénymásolat és díjigazolás megküldése útján igazolni a Biztosítási szerződés érvényességét, illetve hatályának meghosszabbítását.

11.8. A biztosítási díj megfizetését Vállalkozó a biztosítási díjfizetési gyakorisággal megegyezően köteles igazolni Megrendelő felé. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a Biztosítási szerződés fenntartásával kapcsolatos kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására.

12. Képviselet

12.1. Megrendelő jognyilatkozatok tételére jogosultképviselője: Megrendelő képviselője műszaki kérdésekben (operatív egyeztetés):

Név:

Cím:

Telefon:

Telefax:

e-mail:

12.2. Vállalkozó képviselője:

12.3. Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: Megrendelő részéről:

Név:

Felelősségi kör

Cím:

Telefon:

Telefax:

e-mail:

Név:

Felelősségi kör

Cím:

Telefon:

Telefax:

e-mail:

Név:

Felelősségi kör

Cím:

Telefon:

Telefax:

e-mail:

Vállalkozó részéről:

Név:

Felelősségi kör

Cím:

Telefon:

Telefax:

12.4. Teljesítés igazolás kiállítására jogosult:

Név:

Cím:

Telefon:

Telefax:

e-mail:

13. A Keretszerződés módosítása, Szerződésszegés

13.1. Megrendelő és Vállalkozó rögzítik, hogy a Keretszerződés a Kbt. 141. §-a szerinti korlátozó feltételek figyelembevételével kizárólag írásban, Szerződő Felek közös megegyezésével módosítható. Véleményeltérő nyilatkozattal a szerződésmódosítás – semmilyen kikötés esetén – nem hatályosul, az esetleges véleményeltérés szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő. Nem minősül a szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, a kapcsolattartók személyében, bankszámlaszámában továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás.

13.2. A szerződés teljesítésének meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak, valamint az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a szerződésben meghatározott feltételeknek. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének nem tesz eleget, illetve ezen kötelezettségét írásbeli felhívás ellenére sem teljesíti. A szerződés teljesítése során bármely megrendelői késedelem kizárja a vállalkozói késedelmet.

13.3. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesít az adott Eseti Megrendelésben, vagy jelen Szerződésben meghatározott valamely határidőt, úgy Megrendelő - a másik fél szerződésszegése esetén őt megillető, az Eseti Megrendelésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban biztosított egyéb jogai mellett - késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A kötbér napi mértéke az Eseti Megrendelésben meghatározott, teljes nettó vállalkozói díj 1% -a. A késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg az Eseti Megrendelésben meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 30 %-át. A késedelem ideje alatt minden megkezdett naptári nap teljes napnak számít. A késedelmi

kötbérmaximum elérését követően Megrendelő jogosult az Eseti Megrendelés azonnali hatályú felmondására.

Amennyiben a Keretszerződés fennállása alatt a Vállalkozó legalább két Eseti Megrendelés esetében 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a Keretszerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

13.4. Vállalkozó által adott Eseti Megrendelés hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke hibásan teljesített munkarészre vonatkozó Eseti Megrendelés szerinti teljes vállalkozói díj nettó összegének 15 %-a. Amennyiben a Keretszerződés fennállása alatt Megrendelő két alkalommal jogosulttá válik az Eseti Megrendelés(ek) tekintetében hibás teljesítési kötbér érvényesítésére, a harmadik esetben Megrendelő jogosult a Keretszerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Hibás teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan ha Vállalkozó nem a technológiának megfelelő vasbetonalj javítást végez, vagy nem megfelelő anyagok kerülnek beépítésre, melyek súlyos szerződésszegésnek minősülnek és Megrendelő azonnali hatályú felmondását alapozzák meg. Hibás teljesítésnek minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó ajánlatában megadott, 8 óra alatt elvégzendő vasbetonalj javítás (…….7furat/8óra egységben megadva) nem teljesül.

13.5. Ha az Eseti Megrendelés teljesítése Vállalkozónak érdekkörébe tartozó okból meghiúsul - amennyiben a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát - Vállalkozó az Eseti Megrendelésben meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 20%-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Szerződő Felek az Eseti Megrendelés teljesítését akkor is meghiúsultnak tekintik, ha Megrendelő az Eseti Megrendelést az alábbi okok miatt felmondja, vagy attól eláll:

a) az adott Eseti Megrendelés teljesítését Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja (így különösen: a munkavégzésre alkalmas munkaterületet nem veszi át), vagy

b) a teljesítésre (ideértve a hibák kijavítását is) kitűzött póthatáridő is eredménytelenül telik el, vagy

c) az adott Eseti Megrendelés teljesítésével Vállalkozó 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik.

13.6. Ha a Keretszerződés Vállalkozónak érdekkörébe tartozó okból - amennyiben a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát megszűnik, Vállalkozó a Keretszerződés teljes nettó keretösszege (2.1. pont) 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Szerződő Felek a Keretszerződést Vállalkozónak felróható okból megszűntnek tekintik különösen, ha azt Megrendelő az alábbi okok miatt azonnali hatállyal felmondja, vagy attól eláll:

a) Vállalkozó késedelme legalább két Eseti Megrendelés tekintetében meghaladta a 30 naptári napot;

b) A 13.4. pontban meghatározott okból;

c) Vállalkozó érdekkörébe tartozó ok miatt a Kbt. rendelkezéseire is tekintettel a Keretszerződés megszűntetésének van helye.

7 Vállalkozó ajánlata alapján töltendő ki

13.7. Felek rögzítik, hogy több kötbér együttes esedékessé válása esetén a szerződés alapján az együttesen (összesen) felszámítható kötbér maximuma a kötbéralap 30%-a lehet. A kötbér számviteli bizonylata a terhelő levél. Fizetés módja átutalás. Szerződő Felek megállapodnak, hogy ha a kötbér érvényesítésére Vállalkozó számlájának kifizetését követően kerül sor, Vállalkozó köteles kötbérfizetési kötelezettségének - annak esedékessé válásától számított - 15 (tizenöt) naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni.

13.8. Felek rögzítik, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót sem feladatának elvégzése, sem az esetleges hibák kijavítása, sem pedig az általa az Eseti Megrendelés keretében vállalt bármely kötelezettségének teljesítése alól.

13.9. A kötbér esedékessé válik:

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy összege a kötbérmaximumot eléri és Megrendelő nem él az azonnali hatályú felmondás jogával,

- hibás teljesítési kötbér esetén, ha a hibát Vállalkozó kijavította, ha a póthatáridő lejár, mértéke a kötbérmaximumot eléri,

- meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő felmondását a Vállalkozónak bejelentette.

14. A Keretszerződés, illetve az Eseti Megrendelések megszűnése

14.1. A Keretszerződés megszűnik a 3.1. pontban meghatározott esetekben.

14.2. A fenti, 13.6. pontban foglalt megszűnésén túlmenően a felek a Keretszerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha

– a másik fél ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el;

– a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja;

– a másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.

14.3. Megrendelő fenti pontban foglaltakon kívül a Keretszerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntetheti, a Vállalkozó az alábbi súlyos szerződésszegése esetén:

– a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít;

– a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 15.9. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és/vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat;

– a jelen Keretszerződésben foglalt egyéb nevesített esetekben.

14.4. Megrendelő az Eseti Megrendelések vonatkozásában azonnali hatályú felmondásra a jelen Keretszerződésben meghatározott esetekben jogosult.

14.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a Keretszerződés/Eseti Megrendelés teljesítésének Vállalkozó által igazolt

megkezdése előtt választása szerint jogosult a Keretszerződéstől/Eseti Megrendeléstől azonnali hatállyal elállni.

14.6. A Keretszerződés, illetve az Eseti Megrendelés megszűnése esetén Szerződő Felek egymással teljes körűen elszámolnak. A Keretszerződés, illetve az Eseti Megrendelés megszűnése esetén Vállalkozó köteles az általa birtokolt iratok hiánytalan és tételes átadására, valamint köteles tevékenységéről részletes írásbeli tájékoztatót adni. Vállalkozó köteles továbbá a munkaterületről levonulni.

14.7. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterület használatával és birtoklásával kapcsolatos jogai az Eseti Megrendelés bármely okból való megszűnésének napjával automatikusan megszűnnek, ő pedig köteles az elvégzett munkákat, ill. a munkaterületet visszaszolgáltatni Megrendelőnek.

14.8. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdésével összhangban köteles a Keretszerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Keretszerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha

14.8.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

14.8.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Ebben az esetben Vállalkozó az Eseti Megrendelés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

14.9. Az Eseti Megrendelés Megrendelő általi felmondása esetén a Vállalkozó köteles a felmondásban megjelöltek szerint eljárni, a megfelelő munkavédelmi és vagyonbiztonsági intézkedéseket a részére átadott munkaterület biztonságának fenntartására megtenni, továbbá a kárenyhítési kötelezettség körében Megrendelővel minden tekintetben jóhiszeműen együttműködni.

14.10. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Keretszerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Keretszerződés megszűnésének napján a megrendelő részére visszaszolgáltatja.

14.11. Megrendelő a Keretszerződés 15.9. pontjában szereplő szabály megsértése esetén azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal (rendkívüli felmondás) megszüntetheti a Keretszerződést. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a Keretszerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a Keretszerződéstől elállni.

15. Egyéb rendelkezések

15.1. Megrendelő Keretszerződés és az Eseti Megrendelések teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. §-ában foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

15.2. Vállalkozó a hatályban lévő MÁV Zrt. szabályozást a MÁV Értesítő elektronikus honlapján, a xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxx.xxx címen ismerheti meg.

15.3. A Megrendelő a műszaki ellenőri tevékenységre a MÁV Zrt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság Műszaki Lebonyolító Osztály dolgozóját bízza meg, a 12.3. pontban foglaltak szerint.

15.4. A jelen Keretszerződésre, valamint az annak alapján kötendő Eseti Megrendelésekre a magyar jog az irányadó.

15.5. Megrendelő és Vállalkozó arra törekszenek, hogy a Keretszerződés, illetve az Eseti Megrendelés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton rendezzen közvetlen tárgyalások útján.

15.6. Ha Megrendelő és Vállalkozó a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudja békés úton rendezni vitáját, mely a Keretszerződéssel, illetve az Eseti Megrendelés alapján, vagy azzal kapcsolatban alakult ki, az ügy végső rendezését a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság elé utalják.

15.7. Megrendelő munkavállalója nem vehet részt a Vállalkozó teljesítésében. Ezt a körülményt a Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni, és megszegése esetén a Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.

15.8. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV Etikai kódexét (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxx-xxxxx), és az abban foglalt értékeket a Keretszerződés fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a MÁV Zrt. által lefolytatott eljárásban közreműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV Zrt. nevében eljáró személy(ek) etikai kódexet sértő cselekményeit jelzi a MÁV Zrt. által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.

15.9. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Keretszerződés megkötésétől a Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Keretszerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a Vállalkozót teljes kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő Biztonsági Főigazgatósága útján bármikor jogosult ellenőrizni.

15.10. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. „szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét vagy a Keretszerződés szempontjából releváns tevékenységét a Keretszerződés hatálya alatt

más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül jogosult a Keretszerződésbe a MÁV Zrt. pozíciójában belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.

15.11. Vállalkozó kijelenti, hogy a Keretszerződés általa történő teljesítése nem sérti harmadik személy jogait. Abban az esetben, ha a Keretszerződés teljesítésével összefüggésben harmadik személy bármilyen követeléssel lépne fel, vagy pert indítana Megrendelő ellen jogainak megsértése miatt, Vállalkozó védelmet biztosít Megrendelő részére és megtéríti az ebből adódó összes költségét Vállalkozó köteles továbbá mentesíteni Megrendelőt harmadik személy minden olyan igénye alól, amely szabadalmak, védjegyek, szerzői jogok vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog használatából ered. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a munkálatok során olyan személyt vesz igénybe (ide értve alvállalkozóit is), aki nem rendelkezik a szükséges engedélyekkel (így például: munkavállalási engedély, vízum) úgy az ebből eredő esetleges következményeket (bírság, munkálatok hatósági leállítása, stb.) teljes körűen viselni köteles, beleértve a határidők be nem tartásához fűződő szerződéses következményeket is.

15.12. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Keretszerződésből fakadó fizetési kötelezettségeit a MÁV Zrt. az Európai Fejlesztési Bank által biztosított pénzügyi forrásokból fogja finanszírozni, úgy erre, valamint az Európai Unió irányelveire tekintettel Vállalkozó kötelezettséget vállal az alábbiakra:

- haladéktalanul tájékoztatja a MÁV Zrt-t arról, ha a jelen Keretszerződés teljesítésével kapcsolatos büntető eljárásban jogos vád, panasz vagy információ merül fel,

- a jelen Keretszerződéssel kapcsolatos valamennyi pénzügyi tranzakció és kiadásról könyvelését, nyilvántartását és dokumentumait megőrzi a műszaki átadás- átvételtől számított 10 évig, és ezt a kötelezettséget előírja az alvállalkozói részére is.

- tudomásul veszi és biztosítja az Európai Fejlesztési Bank azon jogának gyakorlását, hogy a jelen Keretszerződés tárgyával kapcsolatos esetleges büntető eljárás esetén megvizsgálja a könyveit és nyilvántartásait, és a jogszabályok által biztosított lehetőségeken belül ezen dokumentumokról másolatokat készítsen.

15.13. Vállalkozó jelen Keretszerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös figyelemmel a jelen Keretszerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen Keretszerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva, és nyilatkozati joga nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Keretszerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Keretszerződés megkötésére és aláírására. A szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a MÁV Zrt.-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV Zrt.-t nem terheli.

15.14. Jelen Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben az aláíráskor hatályos Ptk. (az aláíráskor hatályos Polgári Törvénykönyvről szabályai (2013. évi V. törvény), a Kbt.,

a teljesítés helyén és idején hatályos egyéb jogszabályok, valamint a vonatkozó MÁV utasítások alkalmazandóak.

15.15. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozó esetleges általános szerződési feltételei (ÁSZF) jelen szerződésre nem alkalmazandóak.

15.16. Jelen Keretszerződés 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A Keretszerződés 4 db eredeti példánya a megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg.

15.17. A szerződő felek jelen Keretszerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

A Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi – az 1.4. pontban említett dokumentumokon kívül

1. sz. melléklet - Munkavédelmi melléklet

2. sz. melléklet - Árazott költségvetés (vállalkozó ajánlata alapján)

3. sz. melléklet - Basware teljesítésigazolás minta

4. sz. melléklet - Felelősségbiztosítási kötvény másolata

5. sz. melléklet - Meghatalmazás a külföldi adóilletőségű vállalkozó részéről a Kbt.

136. § (2) bekezdése szerint

6. sz. melléklet - Műszaki leírás

7. sz. melléklet - Környezetvédelmi melléklet

8. sz. melléklet – Eseti Megrendelés minta

9. sz. melléklet - A nyertes ajánlat értékelésre került elemei

10. számú mellékelt - Nyilatkozat alvállalkozókról

Megrendelő részéről: Vállalkozó részéről: Budapest, 201. .…… hó …... ……………, 201. .…… hó …...

……………………………..

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Megrendelő képviseletében

…………………………….. Vállalkozó képviseletében

1. sz. melléklet

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Szabályok elfogadásáról

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által a „ ”

tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Alulírott …………………………, mint a(z) (cégnév,

székhely………………),(továbbiakban:Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője – a jelen nyilatkozat mellékletét képező munkavédelmi melléklet gondos áttekintése után – kijelentem, hogy a munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat tudomásul veszem, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartom, illetve a munkát ennek megfelelően végeztetem munkavállalóimmal közreműködőimmel, alvállalkozóimmal.

Tudomásul veszem, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a részemről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt (…………….....…………, tel.: ,

e-mail: ) vagyok köteles kijelölni.

Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló oktatja ki a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az oktatást végzőt a Területi Munkavédelem ...................... munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki. (Területi munkabiztonsági vezető elérhetősége: …………..........……………, tel.:

……………….....………, e-mail: )

Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a mindkét Fél képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). Tudomásul veszem, hogy a Társaság által végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági

szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.

Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv részére (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx .................................

tel.: ………………..............………, e-mail: )

azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja. A munkavégzés leállítását az elrendelőnek írásban a Felek tudomására kell hozni. A Társaság képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint jelen nyilatkozat aláírásával a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten tudomásul veszem.

Kelt (helység, év/hónap/nap)

………………………………..

Cégszerű aláírás

P.H.

MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET

Preambulum

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit tartalmazza.

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja:

⎯ a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

⎯ 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG számú, a felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről

(a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok)

1. Általános rendelkezések

1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja.

Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket.

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a Vállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”)

Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) részére köteles bejelenti.

1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével.

1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást.

1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait

a Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal.

1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat.

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni.

1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni.

1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik.

1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért.

1.10. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni.

1.11. A MÁV Zrt. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is a Vállalkozó részére adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza.

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között

2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.

2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket

2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja.

3. Munkavégzés

3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál).

3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg.

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni.

4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei

4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni.

4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.

4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és betartatni.

4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására.

4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg.

4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani.

4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót írásban kell értesíteni.

4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta.

5. Ellenőrzés

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.

5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.

5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve alvállalkozó tudomására hozni.

5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.

6. A munkavégzés felfüggesztése

6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.

6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni.

6.3. A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni.

7. Oktatás

7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági

szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.

7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem szakmai vezetője jelöli ki.

7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal.

7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell meghatározni.

8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén

8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel.

9. Balesetek, rendkívüli események

9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.

10. Záró rendelkezések

10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel.

10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a MÁV Zrt-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó felel.

10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és

vétkes közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja.

10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható.

10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM- EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít.

2. sz. melléklet –

Árazott költségvetés (vállalkozó ajánlata alapján)

3. sz. Melléklet Basware teljesítésigazolás minta

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT

Basware Teljesítés Igazolás

Vállalkozó neve:
Vállalkozó telephelye:
Számlabenyújtási hely:
Vevő neve:
Vevő címe:
Rendelés száma:	Basware:, SAP:
Teljesítés dátuma:
Szállítólevél száma:
Típus:
Költségviselő:
Alvállalkozói díj

Munka megnevezése:

===============================

Rendelés adatai:

===============================

Teljes összeg:

Kiállító neve:

Telefonszám:

Szolgálati helye:

Címzett:

Kiállítás dátuma:

Kérjük Xxxxxx Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek a rendelés számát.

Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező esetben a számlát nem áll módunkban befogadni.

4. sz. Melléklet Felelősségbiztosítási kötvény másolata

5. melléklet

Meghatalmazás a külföldi adóilletőségű vállalkozó részéről a Kbt. 136. § (2) bekezdése szerint

Alulírott, ………………………..(képviselő neve) a ……………………(Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) képviseletében

meghatalmazom

a magyar adóhatóságot, hogy a …………………(Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) adóilletősége szerinti adóhatóságtól közvetlenül, az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül beszerezhet a ……………………-re (Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) vonatkozó adatokat.

Dátum

……………………………. cégszerű aláírás

Műszaki leírás

Vasbetonalj javítás

6. sz. melléklet –

Az aljjavítások végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az aljak típusaként az alábbiakban foglaljuk össze:

Az aljjavítások végrehajtásával kapcsolatos feladatok:

• A T, H és 2H jelű vasbetonaljak furatainak javítása pályában osztott műanyag betéttel a P-5984/2004. sz. technológiai utasításban leírtak szerint, az alátétlemezek átlós átfúrásával. A furatjavítás során új osztott műanyagbetét, új műanyag alátétlemez, új KL jelű síncsavar, új kettes és hármas csavarbiztosító gyűrűk, valamint új geo-szár és anya kerül beépítésre.

• Az L és LX jelű vasbetonaljak furatainak javítása pályában osztott hullámos műanyag betét beépítésével a 109922/1983. sz. technológiai utasításban leírtak szerint. A furatjavítás során új hullámos műanyagbetét, új műanyag alátétlemez, új KL jelű síncsavar, új kettes és hármas csavarbiztosító gyűrűk, valamint új geo-szár és anya kerül beépítésre.

• Az L és LX jelű vasbetonaljak furatainak javítása pályában osztott hullámos műanyag betét beépítésével a 109922/1983. sz. technológiai utasításban leírtak szerint. A furatjavítás során új hullámos műanyagbetét, új műanyag alátétlemez, új KL jelű síncsavar, új kettes és hármas csavarbiztosító gyűrűk, valamint új SKL3 szorítócsavar+alátét (SKL-3hoz) kerül beépítésre.

• Az LM, LT, LI, és LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V, vasbetonaljak furatainak javítása pályában kívül-belül menetes műanyagbetét beépítésével a 103496/1988. sz. technológiai utasításban leírtak szerint. A furatjavítás során új kívül-belül menetes műanyagbetét, új műanyag alátétlemez, új KL jelű síncsavar, új kettes és hármas csavarbiztosító gyűrűk, valamint új geo-szár és anya kerül beépítésre.

• Az LM, LT, LI, és LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V, vasbetonaljak furatainak javítása pályában kívül-belül menetes műanyagbetét beépítésével a 103496/1988. sz. technológiai utasításban leírtak szerint. A furatjavítás során új kívül-belül menetes műanyagbetét, új műanyag alátétlemez, új KL jelű síncsavar, új kettes csavarbiztosító gyűrűk, valamint új SKL3 szorítócsavar+alátét (SKL-3hoz) kerül beépítésre.

• TM jelű vasbetonaljak furatainak javítása pályában kívül-belül menetes műanyagbetét beépítésével a 103496/1988. sz. technológiai utasításban leírtak szerint. A furatjavítás során új kívül-belül menetes műanyagbetét, alátétlemez, új H jelű síncsavar kerül beépítésre.

• Az E, B, U, TU, TF jelű vasbetonaljak furatainak javítása pályában osztott műanyag betéttel a P-3794/2007. sz. technológiai utasításban leírtak szerint. A furatjavítás során új osztott műanyagbetét, új H jelű síncsavar kerül beépítésre.

A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyére kell beszállítani (~50kmszállítási távolság). A munkavégzés során a D.12/H., D54, D57 valamint az F.1. és F.2. Utasításban foglaltakat be kell tartani. A munkákat a vasúti közlekedés lebonyolítása mellett kell végrehajtani. A kapacitás korlátozások (munkavédelmi / technológiai sebességkorlátozások) illetve a vágányzár köteles munkák esetében a vágányzárak megkérése, lebonyolítása a Vállalkozó feladata.

Anyagok

Az új anyagok biztosítása (beszerzése, beépítés helyére történő szállítása) Vállalkozó feladata.

A beépítésre szánt javító betéteknek rendelkezniük kell MÁV beépítési engedéllyel, valamint NMÉ-vel.

A bontott, leszerelt anyagok átadása

A bontott használt anyagok nem kerülnek a Vállalkozó tulajdonába, azok az üzemeltető MÁV Zrt. tulajdonát képezik. A bontási munkák egységárait úgy kell megadni, hogy tartalmazzák a bontás, az osztályozás, összes rakodás, szállítás valamennyi költségét. A vissznyereményi anyagokat a honos Pályafenntartási szakasz telephelyére kell beszállítani.

Anyagkezelés, tárolás

Az anyag kezelése, tárolása és őrzése a Vállalkozó feladata. Vasútforgalom alatt lévő vágányoknál be kell tartania az F.2. Forgalmi utasítás 8. sz. függelékében meghatározottakat. A Mérnök megkövetelheti a vágány közeli helyszín használatának, az anyagok kezelésének és tárolásának tervezett módszerének bemutatását.

Megrendelői átvétel

Műszaki átadás-átvételi eljárás

A munkák befejezésekor a Vállalkozónak kell az ellenőrző vizsgálatokat elvégezni, saját eszközeivel. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a tervek, a követelmények, az utasítások és szabályok, valamint a rendszernek a beindításra való alkalmasságának vizsgálatára.

Műszaki és minőségi követelmények:

- A vonatkozó MÁV technológiai utasításban leírtakat maradéktalan végrehajtása.

- Beépítésre került új anyagok megfelelőségének igazolása. Csak a ,,275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet építési termékek építménybe történő bevezetésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól"

jogszabályban meghatározott alkalmassági engedéllyel rendelkező anyagok és szerkezetek építhetők be.

- A betétek megfelelő beépítése, az új síncsavarok előírásszerű és mértékű meghúzása.

- Osztott sínleerősítésnél a kettes és hármas gyűrűk cserélése.

- H jelű síncsavarok függőleges beépítése.

- Nyomtávolság megfelelősége.

- Vissznyereményi anyagok és hulladékok összegyűjtése, illetve beszállítása a honos. pályafenntartási szakaszra

- A munkaterület rendezettségének ellenőrzése szemrevételezéssel.

Szabványok, előírások, utasítások

- A Vállalkozónak be kell tartania a Technológiai Utasításokban foglaltakat, valamint Magyar Országos Szabványt (MSZ EN, MSZ ETS, MSZ ISO, MSZ IEC, MSZ ISO/IEC, MSZ), elő-szabványt (MSZ ENV, MSZ I-ETS), szabvány tervezetet, előírást, műszaki irányelvet, utasítást és szabályt, valamint MÁV utasítást és rendeletet. Minden felszerelés, berendezés és anyag tenderezése vagy beszerzése és minden munka teljesítése és vizsgálata úgy történjen, hogy megfeleljen a jelen tender dosszié Közbeszerzési Műszaki Leírásának, a Magyar Országos Szabványoknak, a műszaki irányelveknek és a MÁV Utasításainak.

- 109922/1983. „Betonaljakban lévő hullámos fabetétek cseréje hullámos műanyagbetéttel” számú Technológiai Utasítás,

- 103496/1988. „Kívül-belül menetes műanyag betétek cseréje” számú Technológiai Utasítás,

- P-3794/2007. „Síncsavaros leerősítésű betonaljak csonkagúla alakú fabetéteinek cseréje pályába” számú Technológiai Utasítás

- Mindegyik javító betétnek rendelkeznie kell Nemzeti Műszaki Értékeléssel. Mindegyik javítóbetétnek rendelkeznie kell MÁV Zrt-nél kiadott érvényes alkalmazási hozzájárulással. A nyertes ajánlattevőnek a javítóbetétek átvételét a KFV Kft-től kell megrendelni és az átvétel során az érvényes NMÉ-ben szereplő összes tárgyi előírásnak meg kell felelni a betétnek.

- P-5984/2004. „Csonkagúla alakú osztott műanyagbetétes betonalj javítás” számú Technológiai Utasítás

o 27478/2016/MAV” ikt. 4A és 4B jelű javító betétek alkalmazási hozzájárulása

o 366/2013/MAV” ikt. MT6 és MT7 jelű osztott műanyag betét alkalmazási engedélye

o 74382/2013/MAV ikt. kétrészes javító betétek alkalmazási engedélye

- P-9119/2005 MÁV Zrt. PMLI rendelet (kihúzó erő mérése)

- 1/2015. (MÁV. Ért. 1.) EVIG számú utasítás

- D.54. Építési és fenntartási műszaki adatok

- 14978/2014/MÁV D. 54. sz. ÉPÍTÉSI ÉS PÁLYAFENNTARTÁSI MŰSZAKI ADATOK, ELŐÍRÁSOK I. 51. fejezet A vágányok építésénél és üzemeltetésénél alkalmazandó mérethatárok

- D.57. sz. Építési és fenntartási műszaki adatok, előírások a széles nyomtávolságú pályákra

- D.12/H Utasítás Hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása és felügyelete

- F1, F2 és F2 Függelék Utasítások

- 17/1993. KHVM rendelet Egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről

- D. 0.xx. Pályafelügyeleti utasítás

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzatról,

- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.

Vállalkozó részére az alábbi Technológiai Utasítások kerülnek átadásra:

- 109922/1983. „Betonaljakban lévő hullámos fabetétek cseréje hullámos műanyagbetéttel” számú Technológiai Utasítás,

- 103496/1988. „Kívül-belül menetes műanyag betétek cseréje” számú Technológiai Utasítás,

- P-5984/2004. „Csonkagúla alakú osztott műanyagbetétes betonalj javítás” számú Technológiai Utasítás valamint 27478/2016/MAV 4A és 4B jelű javító betétek alkalmazási hozzájárulás 366/2013/MAV MT6 és MT7 jelű osztott műanyag betét alkalmazási engedélye

- P-3794/2007. „Síncsavaros leerősítésű betonaljak csonkagúla alakú fabetéteinek cseréje pályába” számú Technológiai Utasítás

7. sz. melléklet

Környezetvédelmi melléklet

a MÁV Zrt. és a ……………………… között sz. vállalkozási szerződéshez

Szerződés tárgya: „Vasbetonalj javítás a MÁV Zrt. vágány hálózatán – Keretszerződés a 2018 – 2020. közötti időszakban” 8

Teljesítés helye: Budapest

Teljesítés időtartama: 2018. december 31-ig bezárólag

Munkavégzés jellege: építési beruházás

A környezetvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos

- a környezetvédelemről szóló törvény (jelenleg a 1995. évi LIII törvény),

- a vízgazdálkodásról szóló törvény (1995. évi LVII. törvény),

- a hulladékról szóló törvény (jelenleg a 2012. évi CLXXXV. törvény)

- a természet védelméről szóló törvény (jelenleg a 1996. évi LIII. törvény),

- az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló jogszabály (jelenleg a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet),

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály (jelenleg a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet)

- zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály (jelenleg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet)

- 225/2015. (VIII.7) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

- és ezen jogszabályok végrehajtási rendeletei.

KAPCSOLATTARTÓK, ELÉRHETŐSÉGEK

A Szerződés teljesítése során környezetvédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak kapcsolattartásra:

1.1 Vállalkozó képviseletében:

Cég: Név: Telefon: E-mail:

8 1. rész: Vasbetonalj javítás a MÁV Zrt. nyugat-magyarországi régiójának területén

2. rész: Vasbetonalj javítás a MÁV Zrt. kelet-magyarországi régiójának területén

3. rész: Vasbetonalj javítás a MÁV Zrt. közép-magyarországi régiója területén

Megrendelő környezetvédelmi szervezetének képviseletében:

Szervezet: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.

Beszerzési Üzletág

Környezetvédelem, szállítás és leltározás Környezetvédelem és energia

(továbbiakban MÁV SZK Zrt. Környezetvédelem)

• Pályavasúti Területi Igazgatóság Pályafenntartási Főnökség Budapest-Kelet területén Szervezet: MÁV SZK Zrt. Környezetvédelem

Területi környezetvédelem Közép

Név: Xxxxx Xxxx

Telefon: 06/00-000-0000

E-mail: xxxxx.xxxx@xxx-xxx.xx

• Pályavasúti Területi Igazgatóság Pályafenntartási Főnökség Budapest-Észak területén Szervezet: MÁV SZK Zrt. Környezetvédelem

Területi környezetvédelem Közép

Név: Xxxxxx Xxxxx

Telefon: 06/00-000-0000

E-mail: xxxxxx.xxxxx@xxx-xxx.xx

• Pályavasúti Területi Igazgatóság Pályafenntartási Főnökség Szolnok területén Szervezet: MÁV SZK Zrt. Környezetvédelem

Területi környezetvédelem Közép

Név: Xxxxxx Xxx

Telefon: 06/00-000-0000

E-mail: xxxxxx.xxx@xxx-xxx.xx

• Pályavasúti Területi Igazgatóság Pályafenntartási Főnökség Székesfehérvár területén Szervezet: MÁV SZK Zrt. Környezetvédelem

Területi környezetvédelem Közép

Név: Csurgóné Xxxx Xxxxx

Telefon: 06/00-000-0000

E-mail: xxxxxxxx.xxxx.xxxxx@xxx-xxx.xx

• Pályavasúti Területi Igazgatóság Pályafenntartási Főnökség Győr területén Szervezet: MÁV SZK Zrt. Környezetvédelem

Területi környezetvédelem Közép

Név: Xxxxx Xxxxxx

Telefon: 06/00-000-0000

E-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx-xxx.xx

• Pályavasúti Területi Igazgatóság Pályafenntartási Főnökség Debrecen területén Szervezet: MÁV SZK Zrt. Környezetvédelem

Területi környezetvédelem Kelet

Név: Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Telefon: 06/00-000-0000

E-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx-xxx.xx

• Pályavasúti Területi Igazgatóság Pályafenntartási Főnökség Miskolc területén Szervezet: MÁV SZK Zrt. Környezetvédelem

Területi környezetvédelem Kelet

Név: Xxxxxxx Xxxxxxx

Telefon: 06/00-000-0000

E-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxx.xx

• Pályavasúti Területi Igazgatóság Pályafenntartási Főnökség Pécs területén Szervezet: MÁV SZK Zrt. Környezetvédelem

Területi környezetvédelem Nyugat

Név: Xxxxxxx Xxxxxx

Telefon: 06/00-000-0000

E-mail: xxxxxxx.xxxxxx@xxx-xxx.xx

• Pályavasúti Területi Igazgatóság Pályafenntartási Főnökség Szombathely területén

Szervezet: MÁV SZK Zrt. Környezetvédelem

Területi környezetvédelem Nyugat

Név: Xxxxxxxx Xxxxxx

Telefon: 06/00-000-0000

E-mail: xxxxxxxx.xxxxxx@xxx-xxx.xx

• Pályavasúti Területi Igazgatóság Pályafenntartási Főnökség Szeged területén

Szervezet: MÁV SZK Zrt. Környezetvédelem

Területi környezetvédelem Közép

Név: Xxxxxx Xxxxxxx

Telefon: 06/00-000-0000

E-mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxx.xx

ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI ELVÁRÁSOK

1.2 A jelen megállapodásban, és az elfogadott tervek műszaki leírásában meghatározott környezetvédelmi feltételeket a szerződést kötő MÁV Zrt. a vállalkozóval kötött szerződésben köteles érvényesíteni.

1.3 Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolódóan hatóság vagy szakhatóság dokumentáltan (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) környezetvédelmi követelményeket támasztott, a Vállalkozó (beleértve valamennyi alvállalkozóját és közreműködőjét is) köteles azt betartani.

1.4 A vonatkozó MÁV környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a munkakezdést megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezete oktatást tart, emellett a Vállalkozó a környezetvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét szakszerű oktatásban részesíteni. Az oktatásról az 1. pontban megnevezett kapcsolattartó ad bővebb felvilágosítást.

1.5 A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó környezetvédelmi azonosítókat (KÜJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatóságtól megkérni. A továbbiakban valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a saját azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie.

1.6 A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében.

1.7 Vállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a környező építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott hatásterületen belül épületek, építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Vállalkozónak meg kell védeni, és a munkák során keletkezett esetleges károkat az érintettek részére meg kell téríteni. A hatásterületről

„Hatásterületi nyilatkozat”_ban kell Vállalkozónak nyilatkoznia a munkakezdést megelőzően.

1.8 Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és a kivitelezés során, a Vállalkozónak folyamatos kapcsolatot kell tartania az érintett hatóságokkal, valamint a MÁV Zrt.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal kapcsolatos költségek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek Vállalkozó közrehatására, vagy munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a Vállalkozót terhelik.

1.9 A Vállalkozó köteles a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezetének a környezetvédelmi hatóság felé benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból másolati példányt átadni.

1.10 Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a Szerződésnek megfelelően, a Műszaki ellenőr köteles a környezetvédelmi szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni.

1.11 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a környezethasználó, jelen esetben a Vállalkozó köteles a hatályos jogszabály szerint (jelenleg: 1995. évi LIII Törvény 101. §) eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy időben a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezetét is értesíteni kell.

1.12 A Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy egyéb szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott szennyeződést a saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania.

1.13 A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV Zrt. részére átadni.

1.14 A Vállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során valamennyi környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott dokumentumban foglalt előírásokat, kötelezettségeket betartotta.

1.15 Amennyiben a munkavégzés során bármilyen környezeti elemet érintő szennyezést észlelnek vagy következik be, arról a vállalkozó azonnal köteles értesíteni az 1.1 pontban megjelölt környezetvédelmi kapcsolattartót illetve a MÁV Zrt-t.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1.16 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni.

1.17 Az építés során keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatályos (jelenleg: veszélyesnek nem minősülő hulladék esetén a 2000. évi XLIII. törvény és az építési bontási hulladékokra vonatkozó 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, a veszélyes hulladékok esetén 98/2001.(VI. 15.), Korm. rendelet) jogszabályokban foglaltakat kell betartani.

1.18 Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID9 a közúti szállítás során az ADR10 előírásait kell betartani.

1.19 A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni.

1.20 Az építési napló napi jelentés részében a 191/2009 Korm rendelet szerint rögzíteni kell a keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, hulladékazonosító szám szerinti besorolását, elszállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát. A hulladék a kivitelezési technológia során keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot termelő Vállalkozó kötelezettsége.

1.21 A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt rögzíteni kell, hogy a keletkező hulladékok kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Vállalkozó saját maga teljesíti, vagy arra környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező alvállalkozónak ad megbízást. Az engedély hatályáról és érvényességéről a megrendelőnek meg kell győződnie. Amennyiben az engedélyek, a munkálatok várható befejezéséig lejárnak, a Vállalkozónak nyilatkozatot kell csatolnia azok meghosszabbításának, vagy az új engedélyek beszerzésének szándékáról.

9 RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás

10 ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás

1.22 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV Zrt. környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni.

1.23 A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját kivitelezési technológiából és a bontásból származó hulladékokat.

1.24 A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai eredetű hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni.

TALAJVÉDELEM

1.25 A munkaterület átadás-átvétel során ki kell jelölni a munkálatok során keletkező anyagok és hulladékok ideiglenes tárolóit, magántulajdonban lévő ingatlanokon való deponálás nem engedélyezett.

1.26 A talajra vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a Vállalkozó kötelessége.

VÍZMINŐSÉG VÉDELEM

1.27 A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.

1.28 Amennyiben szükséges, az élővízbe történő csapadékvíz-bevezetések elé tisztító műtárgyat kell elhelyezni. A kivitelezés során az esetleges tisztító műtárgyak engedélyezéséről, karbantartásáról Vállalkozónak gondoskodnia kell.

1.29 A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a Vállalkozó feladata.

1.30 A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet felhasználásra.

1.31 Az építéssel érintett területen a Vállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek jogszabályokban foglaltak szerinti elvezetéséről.

LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM

1.32 A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.

1.33 Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést ponyvával való takarással kell megakadályozni.

1.34 Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

1.35 A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan Vállalkozó kötelessége.

1.36 Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell megtervezni, végezni, hogy a kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (pld. közlekedés, szállítás, munkagépek, stb.) együttes üzemelése mellett a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek jogszabályban előírt zajterhelési határértékek maradéktalanul teljesüljenek.

1.37 A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével kezdhető meg.

1.38 A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a Felügyelőség által meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek.

TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM

1.39 A Vállalkozó köteles betartani az illetékes szakhatóság által előírtakat (hatásvizsgálat köteles vagy nem az érintett terület, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben, kötelezésben, végzésben stb. meghatározott feladatok.

1.40 Természetvédelmi területen végzett munka csak a terület felügyeletét végző hatóság vagy eljáró hatóság engedélyével végezhető.

KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

1.41 A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV Zrt.-t ért károkért (támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) a Vállalkozó felel.

1.42 A szerződésben foglalt munkálatok végzésével összefüggésben a MÁV Zrt. területén végzett a környezet igénybevételével járó tevékenység tekintetében a Vállalkozó képviselői minősülnek környezethasználónak. A tevékenységükből keletkező környezetveszélyeztetés illetve környezetkárosítás esetén a megelőzés és helyreállítás költségei környezethasználót terhelik. Ezen felelősségük független attól, hogy bármely hatóság esetlegesen fentiek ellenére is a MÁV Zrt.-t kötelezi.

1.43 A bekövetkezett környezetveszélyeztetés illetve károsítás esetén a Vállalkozó képviselői a MÁV Zrt.-vel együttműködnek abban, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 102. § -ban foglaltak szerint a MÁV Zrt. kimentse magát egyetemleges felellősége alól. A kimentéssel kapcsolatos valamennyi költség – amennyiben az sikeres – a Vállalkozót terheli

Megrendelő részéről: Budapest, 201. .…… hó …...

Ajánlattevő neve, címe	8. melléklet Megrendelő/BW igénylés száma: Iktatószám:
	Tárgy: Megrendelő
……………………………..	Ügyintéző: Telefonszám:
a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Megrendelő képviseletében
	e-mail:

Vállalkozó

Vállalkozó részéről:

……………, 201. .…… hó …...

M e g r e n d e l ő l e v é l

Tisztelt Cím!

Megrendeljük Önöktől az „….. rész: Vasbetonalj javítás a MÁV Zrt. ..-magyarországi

régiójában” Pályavasúti területi igazgatóság:….. területén, ………….vonalon (-akon)

……..típusú aljjavítást(-okat) furat mennyiségben történő elvégzését.

Teljesítés helye:

Teljesítés határideje:

A munka díjazása: szerződés alapján: …,- Ft + 27 % Áfa

Fizetési mód átutalással, a számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül. Késedelmes teljesítés esetén a kamat mértéke a jegybanki alapkamat szerint.

A MÁV Zrt.-vel szembeni követelés engedményezése csak a MÁV Zrt. írásos jóváhagyásával történhet.

Egyéb feltételek:

• A munkát a műszaki leírás szerinti minőségben kérjük elkészíteni.

• A munkát a technológiai utasításnak megfelelően kérjük elkészíteni.

• A megrendelt teljesítmények költségeit mennyiségi és minőségi teljesítményigazolás után áll módunkban fogadni.

• Kérjük, hogy minden e megrendeléssel kapcsolatos iraton (számla, stb.) tüntessék fel a megrendelő/BW igénylés számát!

• Kérjük, hogy csatolja a számla mellé a megrendelő egy példányát; valamint a teljesítésigazolást követően megküldött BW Teljesítésigazolást!

Kapcsolattartó személy:

Teljesítésigazoló:

Projekt szám:

Feladatszám:

Számlázási cím: MÁV Zrt.

1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx körút 54-60.

Adószám: 10856417-2-44

Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Számlaszám: 10200971-21522347-00000000

KSH szám: 10856417-5221-114-01

Cégjegyzékszám: 00-00-000000 Postai cím: MÁV Zrt.

1426 Budapest, Pft. 24.

…, 2017. …

Üdvözlettel:

MÁV ZRt.

9. sz. melléklet - A nyertes ajánlat értékelésre került elemei

10. számú mellékelt

Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott ………………….(név, beosztás), a (cégnév)

(székhely:……………………..; cégjegyzékszám: ;

adószám:………………………..; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint vállalkozó és a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint megrendelő között a Megrendelő „Vasbetonalj javítás a MÁV Zrt. vágány hálózatán – Keretszerződés a 2018 – 2020. közötti időszakban”……rész… 11

tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja, és (2) bekezdése, továbbá a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, nemzeti értékhatárt elérő, építési beruházás megvalósítására irányuló, nyílt közbeszerzési eljárás …………………..(dátum) napján kötött Vállalkozási keretszerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi alvállalkozókat kívánja bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott Vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Alvállalkozó 1.12

Az alvállalkozó megnevezése:

Képviselőjének neve:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám Telefon:

Telefax:

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási keretszerződés teljes értékéhez viszonyítottan:

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe (dátum) napjától

bevont alvállalkozó13

Alvállalkozó 2.

Az alvállalkozó megnevezése: Képviselőjének neve: Székhely:

11 1. rész: Vasbetonalj javítás a MÁV Zrt. nyugat-magyarországi régiójának területén

2. rész: Vasbetonalj javítás a MÁV Zrt. kelet-magyarországi régiójának területén

3. rész: Vasbetonalj javítás a MÁV Zrt. közép-magyarországi régiója területén

12 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.

13 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!

Cégjegyzékszám:

Adószám Telefon:

Telefax:

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási keretszerződés teljes értékéhez viszonyítottan:

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe (dátum) napjától

bevont alvállalkozó14

……………….., 201………………..

………………

………………… Vállalkozó cégszerű aláírása

14 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is

kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!