EKR000872502019 VPS-4.1.6-4.2.3-17 (projekt azonosítója: 192680255)
EKR000872502019 VPS-4.1.6-4.2.3-17 (projekt azonosítója: 192680255)
amely létrejött egyrészről
Neve: Kunföldháti Szövetkezet
Címe: 6728 Szeged, Külterület 39.
Cégjegyzékszáma: 00-00-000000
Adószám: 24989352-2-06
Telefonszám: +36 (62) 473049
Képviseli: Xxxxxx Xxxxxx
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről Cég neve: Global Glasshouse Kft.
Cég címe: 6600 Szentes, Xxxxxxxx xxxxx 20/a.
Cégjegyzékszáma: 06�09-004087
Adószáma: 11392194-2-06
Telefonszáma: x00 (00) 0000000
Képviseli: Xxxxx Xxxxxx, ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.
I. A Szerződés tárgya
1.) Megrendelő 2019. július 10. napján közbeszerzési eljárást indított a szerződésben foglalt munkák elvégzésére, amelynek 1. részét a Vállalkozó nyerte meg. A vállalkozó kijelenti, hogy vállalja a feladatok elvégzését az alábbiakban rögzített szerződéses feltételek szerint.
2.) "Üvegház építése" tárgyú építési beruházás kivitelezése, a rendelkezésére bocsátott
ajánlaikérési dokumentáció, tervek és tervezői költségvetés, a helyszíni bejárás,
valamint az ajánlat benyújtásáig készült írásos információk alapján, I. osztályú minőségben jelen szerződésben foglaltak szerint. A tervek és dokumentumok részletes felsorolását az adott dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza.
II. A szerződés teljes műszaló tartalma, a megrendelő általános feltételei
3.) A Vállalkozó a terveket és a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben, és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg.
4.) A tervek, műszaki leírás, illetve a költségvetési kiírás együttes tartalma képezi a szerződés tárgyát Ha egy megoldás a tervben szerepel, de a költségvetési kiírásban nincs rá utalás, illetve fordított esetben, ha költségvetési kiírásnak nincs tervmelléklete, úgy a terv, vagy a költségvetési kiírás alapján a megoldás költsége (ilyen esetben is) az ajánlati árba beleértendő, így az része a szerződésnek. Helytelen, hibás, vagy hiányos tervezői költségvetés kiírás miatt pótmunka nem szán10lható el. A vállalkozó az ajánlati dokumentációban részletezetteknek megfelelően az ajánlatát a teljes dokumentáció felülvizsgálatát követően adta meg.
5.) A Vállalkozó feladata a hiányzó épület gépészeti és elektromos kivitelei dokumentáció elkészítése.
EKR000872502019 VPS-4.1.6-4.2.3-17 (projekt azonosítója: 192680255)
III. A szerződés alapját képező dokumentumok
6.) A szerződő felek kijelentik, hogy az alábbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél rendelkezésére állnak, a szerződéshez szarosan kapcsolódnak:
./ felhívás és közbeszerzési dokumentumok,
./ műszaki leírás, tervdokumentáció,
./ árazatlan költségvetés
./ minden egyéb- az ajánlat elkészítése alatt keletkezett- írásos információ,
./ nyertes ajánlat.
7.) A nyertes ajánlatban megadott anyagoktól, technológiáktól, szerkezeti és egyéb kialak.ításoktól a Vállalkazó csak egyenértékűség biztosítása mellett térhet el, a megrendelővel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyása mellett a 322/2015. (X.30.)
Karm. rendelet 28. § alapján eljárva.
8.) Az értékelés szempontját képező vállalt többlet műszaki tartalom tekintetében Megrendelő változtatást nem fogad el az elfogadott ajánlat tartalmához képest.
IV. A szerződés ellenértéke és fizetési rendje (elszámolás)
9.) A Vállalkozót a szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalom szerinti feladatok elvégzéséért ajánlata alapján nettó 1.138.037.498,- Ft, azaz egy milliárd százharmincnyolc millió harminchét ezer négyszázkilencvennyolc forint díj illeti meg.
l O.) A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó ÁFA fizetése tekintetében a 2007. évi CXXVII.
törvény 142. § (l) bekezdés b.) pontjában a puffer tartályra vonatkozóan, valamint a 142.§ (l) bekezdés, a) pontjában és a 10.§ (l) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az üvegházra vonatkozólag, fordított ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn.
ll.) A vállaJási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely a munkahelyi adottságok, az ajánlattételi dokumentációk és a jelen szerződésben felsorolt dokumentumok és információk alapján, a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került meghatározásra.
12.) A vállaJási ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), az átadás és beüzemelés költségeit, továbbá bármiféle terv és egyéb dokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, egyéb közreműködők költségeit, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak, biztosítások, stb.), valamint a felvonulási-, állagmegőrzési-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatassági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit stb. A vállalási ár nem tartalmazza a használatba vételi eljárás során fizetendő, építtetői érdekkörbe tartozó illetéket és az épületfeltüntetési költségeket
13. ) A vállalkozó viseli az átadás - átvételi eljáráson megállapított hiányok megszüntetésének költségét a Megrendelő által elvárt határidőre, valamint a jótállási és a szavatassági időtartamon belül jelentkező hibák, kivitelezői teljesítéssei összefüggő kijavításának költségét is.
14.) A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékét Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szalgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. Többlet költség nem érvényesíthető a műszaki szükségességből elvégzett munkákra, amely munkák nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható.
EKR000872502019 VPS-4.1.6-4.2.3-17 (projekt azonosítója: 192680255)
15.) A Megrendelő által megrendelt pótmunkák fedezetére a felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapján a nettó vállaJási ár 5 %-ának megfelelő tartalékkeretben állapodnak meg, amely az előre nem látható feladatokra és az engedélyező hatóságok, vagy a megrendelő által elrendelt pótmunkákra nyújt fedezetet és kizárólag a megrendelő jóváhagyásával használható feL A tartalékkeret terhére elvégzett munkák elszámolása, az ajánlati költségvetésben nem szereplő egységár esetén az ajánlati költségvetés készítő programban szereplő anyag- és időnormák alapján történhet. A
pótmunkák és az előirányzati költségek elszámolása a tényleges teijesítések alapján
történik, így a mértéket és a mennyiségeket közösen kell megállapítani és ellenőrizni. Azon teljesítések, amelyekre nem állnak rendelkezésre pátmegrendelések a megrendelő részéről, nem kerülnek kifizetésre.
16.) A felek Kbt. 14 1. § (4) bekezdése és a 19 1/2009. (IX 15.) Kom1. rendelet 3. §. (1)
bekezdés x.) pontja szerint megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által elrendelt pótmunkák munkák elszámolása amennyiben a szerződés alapját képző tételes
költségvetésben az adott munkára vonatkozó egységár nem szerepel, az ajánlati költségvetés készítő program (ÉNGY) anyag- és időnormái alapján történik. Amennyiben ENGY nem tartalmazza a tételeket:
../ díj: nettó 3200,- Ft/óra rezsióradíj (ajánlati költségvetési árszintű)
../ anyagköltség: anyagár (ajánlati költségvetési árszintű) + 6 % szállítási és anyagigazgatási költség.
17.) A vállalkozás ellenértékének elszámolása a jóváhagyott ütemterv szerint történik.
18.) A Vállalkozó a Megrendelővel egyezteíve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (7) bekezdése alapján 50 % előlegre jogosult.
19.) A teljesítés ideje a Vállalkozó az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mémöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/20 15. (X. 30.) Kormányrendelet foglalt alábbi feltételek teljesítésével nyújthatja be legfeljebb 6 darab részszámlát (beleértve a végszámlát is):
../ Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét biztosított számára legkésőbb az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítéskor,
../ Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál.
20.) Az elkészült munkáról a Felek közösen és a műszaki ellenőr, teljesítést igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, an1elyben rögzítik a műszaki teljesítést, a hozzá tartozó pénzügyi készültséget és a szerződéstől való esetleges eltérést. Az aláírt teljesítés igazoJási jegyzőkönyv a számlázás alapja és a számla melléklete. A teljesítés igazolás alátámasztására számlarészletezőt valamint felmérési naplót készít a Vállalkozó az
ajánlati költségvetés készítő program (ÉNGY) valamint az költségvetés készítő
programban nem szereplő tételek esetén az ajánlatban benyújtott tételes ajánlat alapján.
2 1.) Mennyiségi hiány és/vagy minőségi hiba esetén számla nem nyújtható be.
22.) A végszámla csak a Szerződés szerinti teljes befejezést követően a mennyiségi és minőségi hiány nélkül záródó műszaki átadás-átvételt, a műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv lezárását követően nyújtható be. Az előleg elszámolására a rész- és a végszámlában kerül sor. A végszámla benyújtásának feltétele továbbá a megvalósulási tervek, minősítési tanúsítványok Megrendelőnek történő átadása is. A felek által aláírt teljesítés igazoló jegyzőkönyv a számlázás alapja és a számla melléklete.
3. oldal
EKR000872502019 VPS-4.1.6-4.2.3-17 (projekt azonosítója: 192680255)
23.) .Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult képviselője és a műszaki ellenőr által
igazolt részszámla és végszámla pénzügyi teljesítése átutalással történik a Ptk 6:130. §
(l) '- (2) bekezdés, valamint a Kbt. 135.§ (3) bekezdése szerint. A számla kifizetés feltétele, hogy a számla jogosultja a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban, vagy "együttes adóigazolást" nyújt be a számla kifizető részére "az adózás rendjéről" szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a szerint. Az alvállalkozói
részére a fenti tájékoztatás kiadása és a kifizetéseknél a jogszabály érvényesítése a Vállalkozó felelőssége.
24.) Megrendelő átutalási késedelme esetén a felek a Ptk 6: 155.§ szerint járnak el.
25.) A Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről benyújtott végszámla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelésének kiegyenlítését hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétőL
V. A szerződés teljesítése
26.) A munkaterület átadás-átvételének napja: Megrendelő a munka megkezdéséhez az építési munk:aterületet a szerződés hatályba lépését követő 6 hónapon belül átadja és a kivitelezési műszaki ütemterv szerint biztosí�ja.
27.) A szerződés teljesítési határideje a munk:aterület átadásától számított 210 nap. A
megrendelő előteljesítést elfogad.
28.) Amennyiben a műszaki átadás átvétel Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt meghiúsul a fenti határidők tekintetében, a szerződés szerinti késedelmi kötbért tartozik Vállalkozó fizetni.
29.) A Vállalkozó a munkaterület átadását követő 5 napon belül köteles a kivitelezést megkezdeni, em1ek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat
30.) A Vállalkozónak Megrendelő által elfogadott ütemtervvel összhangban kell a kivitelezési elvégezni.
31.) Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó (vagy alvállalkozói) olyan feltételekkel találkoznak, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal, írásban értesítenie kell, a késedelem okáról, és annak várható időtartamáróL A vállalkozói értesítés kézhezvétele után, 5 napon belül, a Megrendelő értékeli a helyzetet, és a szerződéssel összhangban jár el. Elkerülhetetlen szerződésmódosítás esetén a felek közösen állapodnak meg a határidő tekintetében, a Kbt. 141. §-ban foglaltaknak megfelelően.
32.) Amennyiben a lemaradás mértéke- Vállalkozónak felróható okból- meghaladja a 30 naptári napot az ütemtervben előírtakhoz képest, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben Vállalkozó viseli a szerződés nem teljesítéséből adódó következményeket. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult arra, hogy az el nem végzett, fennmaradó vagy hiányzó munkálatokat harmadik személlyel, a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos többletköltségek (pl. szakértői, közbeszerzési eljárási, állagvédelmi stb.) a Vállalkozót terhelik. Ezeken túlmenően köteles Vállalkozó, a Megrendelő részére, a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríten i. A felróhatóság hiányát a Vállalkozónak kell bizonyítania.
33.) A megkötött szerződést, a nyertes Ajánlattevőként szerződést kötő félnek (feleknek) kell teljesíteni.
34.) A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy az alvállalkozókkal csak a generálkivitelező Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért (a Megrendelő kijelölt képviselői által minden írásban közölt utasítás, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatásáért) teljes körűen felelős.
EKR000872502019 VPS-4.1.6-4.2.3-17 (projekt azonosítója: 192680255)
35.) Ha vis major körülmény az egyik szerződő partnemek lehetetlenné teszi kötelezettségei realizálását, az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis major időtartamával, - előzetes, közös egyeztetés után vis majornak minősülnek: háború, forradalom, országos szintű, vagy belföldi vasúti forgaimat akadályozó külföldi sztrájk, természeti katasztrófák (földrengés, arv1z, tűzesetek, robbanás stb.) nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből váratlanul elrendelt katonai csapatmozgások. Az érintett szerződő partnerek erről a körülményről egymást távirati úton vagy ajánlott levélben azonnal értesiteni kötelesek.
VI. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
36.) A Vállalkozó a Ptk 6:186. § (l) bekezdés alapján kötbér fizetésre kötelezi magát, ha valamely olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést a szerződésben rögzített véghatáridő elmulasztásávaL A kötbér napi mértéke a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a. A Megrendelő 30 napot meghaladó késedelem esetén jogosult elállni a szerződéstől.
VII. Vagyon és felelősségbiztosítás
37.) A Vállalkazó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért és a munkaterületért a munka megkezdésétől a munka befejezésének napjáig. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt nlinden olyan veszteséggel és követeléssei szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkazónak érvényes építési - szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, a műszaki átadás átvétel időpontjáig terjedő időszakra. A biztosításnak legalább 50.000.000,- Ft eseti kártérítésre és legalább 200.000.000,- Ft éves kártérítésre kell vonatkoznia.
38.) A vállalkozó köteles a biztosító nyilatkozatával bizonyítani a Megrendelőnek a munkaterületen történő munkavégzés megkezdése előtt, hogy a szerződés szerint előírt, és a Megrendelővel egyeztetett biztosítások életbeléptek
VIII. A Megrendelő kötelezettségei és jogai 39.) A Megrendelő:
./ köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni;
./ jogosult a munkaterület átadását átütemezni;
./ jogosult a Vállalkozóval egyeztetett módon a jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni;
./ jogosult és köteles az elvégzett munkát ellenőrizni, megbízott műszaki ellenőre útján,
./ a Vállalkozó felhívására konzultációkan részt venni és a felvetődött kérdésekben
5 munkanapon belül dönteni;
./ jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkarészeket nem javítja, illetv� nem pótolja;
./ köteles a teljesített munka ellenértékét kifizetni;
./ köteles a Vállalkazóval mü1denkor együttműködni.
40.) A Megrendelő a kivitelezési munkák bármely időszakában ellenőrizheti, hogy a munkaterületen az alvállalkozók megegyeznek-e az ajánlatban megjelölt alvállalkozókkaL közreműködőkkel. A szerződés teljesítése során amennyiben az ajánlatban megjelölt alvállalkozó helyett új alvállalkozó kerül bevonásra a Kbt. 138.§. ban foglaltak szerint köteles eljárni a Vállalkozó.
EKR000872502019 VPS-4.1.6-4.2.3-17 (projekt azonosítója: 192680255)
IX. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei
41.) A Vállalkozó:
./ jogosult a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni;
./ a szerződés tárgyát képező egyedi feladatra és különleges körülményekre tekintettel köteles a munkát szervezni és végezni az ajánlaikérési dokumentációban rögzítettek figyelembe vételével;
./ a Megrendelő által elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző változtatásokat, módosításokat - előzetes egyeztetés után köteles befogadni, és azokat elvégezni;
./ minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozó beszerez vagy elkészít:
� a Magyar Szabványokban előírt I. osztályú minőségűnek;
� teljesítmény nyilatkozattal rendelkezőnek (305/201 1/EU rendelet III. sz. melléklete)
� a tervekben meghatározottakkal azonos műszaki paraméterekkel rendelkezőnek, megegyező kialakításúnak, kell lennie.
./ tudomásul veszi, hogy a munkaterületen kizárólag a jogszabályoknak megfelelően alkalmazott munkatársak tartózkodhatnak;
./ a kivitelezés során köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását a szerződéssel összhangban végezni;
./ köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden olyan ügyben, - akár említi a szerződés, akár nem - amely a felújítást érinti, vagy arra vonatkozik;
./ az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos;
./ köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól, bármely rendelkezés megszegéséért, amely a Vállalkazó felelősségének megszegéséből származik;
./ teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért, a kezdési időponttól a szerződés szerinti munkák átadás-átvételének napjáig;
./ maga és alvállalkozói az anyagok és eszközök mozgatását úgy köteles végrehajtani, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett kömyezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény;
./ a nem I. osztályú munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a műszakilag reális határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a szerződésnek megfelelő minőségű, a Megrendelő jogosult a Vállalkazó terhére és költségére a javítást más kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges késedelem miatt a Vállalkozó kártérítési, és a jelen szerződés szerinti egyéb felelősséggel tartozik;
./ köteles felépíteni az ideiglenes építéshelyi berendezéseket. Azokat köteles a munka befejeztével, de legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követő 3 napon belül elszállítani;
EKR000872502019 VPS-4. 1.6-4.2.3-17 (projekt azonosítója: 192680255)
. a kivitelezés folyamán köteles a rnunkaterületet szabadon tartani rninden szükségtelen akadálytól, és rninden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá rninden töm1eléket, hulladék anyagot el kell takarítania, ill. távolítania a rnunkaterületről a rnunkafázis befejezését követő, 3 napon belül;
./ felelős a rnunkaterületi rendért alvállalkozói tekintetben is;
./ a rnunkaterület őrzéséről és tűzvédelrnéről, a rnunkaterület átvételét követően köteles gondoskodni oly rnódon, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak;
./ köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg a teljesítésben részt vevő valarnennyi alvállalkozójának nevét, és círnét írásban bejelenteni Megrendelőnek
42.)
Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy
sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valarnint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket
43.) A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.
44.) A Vállalkozó köteles a rnunkaterület átadás-átvétele napjától kezdve építési naplót vezetni, a 12. pontban foglaltaknak rnegfelelően.
45.) A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett rnunkák átadási dokwnentációját 2 nyomtatott és l elektronikus példányban elkészíteni, és azt a rnűszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a teljesítmény nyilatkozatokkal együtt.
46.) A Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő rninden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből származik azáltal, hogy az adott szerződés teljesítése során felhasználta. A megrendelői jóváhagyás, a Vállalkazó szerződéses kötelezettségére vonatkozó, teljes körű felelősségét nem csorbítja.
47.) Vállalkozó köteles a kivitelezési rnunka főbb térbeli, időbeli és nlindennernű környezeti hatással járó tevékenységét a Megrendelővel jóváhagyatni.
48.) A Vállalkozó és alvállalkozói kötelesek a kivitelezési munka megvalósítása során esetlegesen bekövetkező, a Megrendelő és a Tervező által jóváhagyott rninden rnódosítást, kiegészítést, vagy elhagyást a terveken naprakészen átvezetni. A Vállalkazó és alvállalkozói csak ilyen tervek alapján végezhetnek rnunkát.
X. Minőségbiztosítás
49.) A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó műszaki specifikációnak, a kiviteli tervnek, a rnűszaki szabványoknak és
előírásoknak, ezek hiányában az Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány vagy Építőipari
Műszaki Engedély alkalmazási feltételeinek és követelményeinek, a gyártói Műszaki Feltételeknek és a Megrendelő által előzetesen megszabott egyéb követelményeknek.
50.) Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania, és ennek igazolására Vállalkozó vállalja, illetve teljesíti az alábbi feltételeket:
./ A felhasználandó építő és szerelőiparí anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó teljesítmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet III. sz. melléklete)
bemutatja, illetve igény esetén másolatban átadja megrendelőnek, "az épített környezet alakításáról és védelméről" szóló 1997. évi LXXVIII. sz. törvény és "az
építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a
EKR000872502019 VPS-4.1.6-4.2.3-17 (projekt azonosítója: 192680255)
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól" szóló a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint.
-/ A Vállalkozó az esetlegesen felmerülő minőség ellenőrzést saját, vagy más független, az adott tevékenységre akkreditált szervezet közreműködésével végezheti, illetve végeztetheti.
51.) A Vállalkazó a vállalás teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai követelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvány rendelkezései az irányadóak.
XI. Felek együttműködése
53.)
52.) A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést (határidők betartása stb.) a másik fél részére lehetövé tegyék.
A Vállalkozó köteles a munka megkezdésekor a kivitelezési ütemtervet elkészíteni és azt a munka műszaki feladatainak jellemző mennyiségeire megfelelő részletezettséggel folyamatosan aktualizálni.
54.) A generálkivitelező Vállalkozó, valamint a Megrendelő és képviselői, szabályos időközönként - a kiviteli munka haladási ütemét is figyelembe véve - általában havonta, koordinációs helyszíni értekezletet tartanak, hogy áttekintsék a munka előrehaladását, és hogy az azzal kapcsolatban szükséges intézkedéseket megtegyék Az emlékeztetőket a kivitelező 2 munkanapon belül elkészíti, a műszaki ellenőr ellenjegyzi.
55.) Ha a szerződés mellékletét képező dokumentációk alapján legyártott, vagy gyártás alatt lévő szerkezetek, berendezések, félkész ámk stb. a Megrendelő intézkedése miatt nem kerülnek beépítésre, Megrendelő azokat átveszi és ellenértéküket a Vállalkazó részére kifizeti (a hasznosítás lehetőségét felek közösen megvizsgálják).
56.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő műszaki ellenőrének engedélyével történhet. A Vállalkazó a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdésének időpontjáról 3 (három) nappal korábban köteles értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén a Vállalkazó köteles az eltakart munkarészt feltárni. Az eltakart munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a helyreállítás költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.
57.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban:
-/ Megrendelő részéről eljárásra jogosult: Xxxxxx Xxxxxx.
-/ Vállalkozó részéről eljárásra jogosult: Xxxxx Xxxxxx.
58.) A szerződés teljesítése során műszaki kérdésekben nyilatkozat tételre jogosultak:
-/ Megrendelő műszaki ellenőrzéssei megbízottja Név: Xxxxx Xxxx
Cím: 6726 Szeged, Pécskai u. 15. Telefon: +3620/0000000
E-mail: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Műszaki ellenőr jogosultságának száma: ME-É 06-0078
-/ Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Név: Xxxxxxxxx Xxxxxx
Cím: 0000 Xxxxxxx Xxxxx xxxx 00.
Telefon: x00 (00) 0000000
Felelős műszaki vezető jogosultságának száma: MV-VZ/A-06-60203/2016
59.) A Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos felelős szakembere: Xxxxxxxxx Xxxxxx, aki rendelkezik az ajánlatban megadott műszaki felsőfokú végzettséggel és 189 hónap üvegház építésében szerzett tapasztalattal.
EKR000872502019 VPS-4.1.6-4.2.3-17 (projekt azonosítója: 192680255)
60.) állalkazónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.
61.) Megrendelő a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan csődeljárás, illetve felszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, ha a Vállalkozó a céget elidegeníti, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja.
XII. Építési napló
62.) A Vállalkozó és nevesített alvállalkozói külön-külön a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót kötelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint - folyamatosan vezetni. Az építési naplóban felek az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssei és vizsgálatokkal, valamint az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket stb. rögzítik.
63.) A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltűntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak.
64.) A Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssei közli a Vállalkozóval. A munkavégzés ellenőrzésének tényét és az észrevételeket a műszaki ellenőr a vonatkozó jogszabályok alapján köteles megtenni.
65.) A tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő építési naplóba bejegyzésre jogosult képviselőjének és a műszaki ellenőrnek ellenjegyezni szükséges.
66.) A Vállalkozói bejegyzésekre 8 naptári napon belül, az építési naplóban köteles válaszolni a Megrendelő és a műszaki ellenőr építési naplóbejegyzésre jogosult képviselője.
67.) Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést a feleknek alá kell írni.
68.) Az építési naplót és mellékleteit a Vállalkozónak az átadás-átvételtől számított 10 évig meg kell őriznie.
XIII. Műszaki átadás- átvételi eljárás
69.) A Vállalkozó a készre jelentését 8 nappal a munkák befejezése előtt írásban megküldi Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját a Megrendelő tűzi ki az érintettek meghívásával a Vállalkozó készre jelentése alapján.
70.) A kivitelezési munkákat úgy kell ütemezni, hogy azok az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjára azok rendeltetésszerű használatot biztosítsák illetve a hiányok pótlása és a javítási munkák a rendeltetésszerű használatot nem akadályozhatják. Az átadás-átvétel lezárásának időpontjára, amely az eljárás megkezdésétől számított 7. nap, a kivitelezési munkáknak hiány- és hibamentesen, I. osztályú minőségben kell elkészülniük
EKR000872502019 VPS-4.1.6-4.2.3-17 (projekt azonosítója: 192680255)
átadás-átvételi eljárás akkor kezdhető meg,
v' a Vállalkazó termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot tesz, az általa beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, nmnkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére;
v' a megvalósult szerkezetek, építési munkák műszaki paraméterei megfelelnek a szerződéses feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági rendelkezéseknek és előírásoknak, szabványoknak, műszaki előírásoknak és a szokásos szakmai követelményeknek. Rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai a szükséges hatósági nyilatkozatok;
v' az eljárásra meghívottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az átadást, a kivitelező hibája miatt meghiúsítja;
72.) Az átadás-átvétel megkezdését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthaták és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás- átvételi eljárás során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítését, a hiányosságak megszüntetését a vállalkozónak a szerződésben rögzített határidőre kell elvégeznie.
73.) A Vállalkozó a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásakor készre jelentésekor átadja a
Megrendelőnek a megvalósuJási dokumentáció 2 példányát, melynek tartalmaznia kell:
v' a szerződésben rögzített, és a munkák végzése során meghatározott minőségvizsgálati bizonyítványokat, illetve jegyzőkönyveket, a beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatait,
v' a kivitelezői nyilatkozatokat,
v' minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolatot, amely a kivitelezéssei kapcsolatban információval bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az üzemeltetési, karbantartási munkák elvégzésére,
v' a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal,
v' a jótállási tevékenységet végző szervezetek listáját (cég neve, címe, telefonszáma).
74.) A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a
v' az átadási dokumentáció átvizsgálását,
v' az elkészült munka megtekintését
75.) A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik.
XIV. Jótállás szavatosság
76.) A Vállalkozó garantálja:
v' valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és műszaki adat elérését,
v' hogy az elkészült építés-szerelési munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind a kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja.
77.) A Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége 30 (24 + 6) hónapra
terjed ki, a létesítmény szokásos, folyamatos üzemelése esetén. A Vállalkozó ezen felül biztosítja a Megrendelő a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt jogait a szavatassági igényének érvényesítésére.
78.) A jótállási időszak alatt a Megrendelő évente felülvizsgálatot kíván tartani, melyen a Vállalkozó köteles részt venni, és a felmerült hibákat saját költségére kijavítani.
79.) A Vállalkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a
Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetés-ellenes használat következményeként.
EKR0008725020 19 VPS-4. 1.6-4.2.3-17 (projekt azonosítója: 192680255)
80.) A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat 24 órán belül, a jótállási időt követően pedig a kötelező szavatassági időn belül a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó a hibák kijavítását 10 munkanapon belül megkezdi műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a munkát mássalelvégeztetni a Vállalkozó terhére. Amennyiben a hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, a Vállalkazó kérésére a Megrendelő a kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
81.) Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a garanciákat igénybe venni.
XV. Adó megkerülés kiszűrése és átláthatóság
82.) A Megrendelő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
83.) A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő számára megismerhetövé teszi és Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
84.) A Megrendelő a Szerződést [elmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ
258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.
85.) A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásbóL
86.) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetövé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha:
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § ( l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
EKR0008725020 19 VPS-4.1.6-4.2.3-17 (projekt azonosítója: 192680255)
XVI. Egyéb szerződéses kikötések
87.) Jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsődlegeserr tárgyalások útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére- a Polgári Perrendtartás hatáskörökre vonatkozó előírásaira tekintettel - a felek a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
88.) Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben, a Közbeszerzési törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
89.) Jelen szerződésben felsorolt dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részei, a
szerződés csak azokkal együtt érvényes.
Szeged, 2019. október 9.
Vállalkozó
12. oldal