MEGRENDELŐLAP ÉS KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
MEGRENDELŐLAP ÉS KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
MEGRENDELŐ adatai és a kivitelezés helye:
☐ Google keresés ☐ Facebook ☐ Újsághirdetés
☐ Ismerős ajánlása ☐ TV reklám
Hol talált ránk?
Név: Irányítószám, település: Utca, házszám: Telefon: E-mail:
VÁLLALKOZÓ: INNOVAWERT KFT.
Székhely, levelezési cím: 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx 00. E-mail cím: xxxx@xxxxx.xx
Telefonszám: 06 1 5 333 111
Cégjegyzékszám: 00-00-000000
Adószám: 23534100-2-05
Bankszámlaszám HUF: 11734169-20011600
Választott termék/szolgáltatás: | Darabszám | Ár (bruttó Ft) |
Fürdőkádajtó beépítése | 1 | 189.000 |
Kapaszkodó INOX | ||
Kapaszkodó ABS | ||
Fürdőkád pad | ||
Fürdőkád csúszásmentesítő bevonat |
Egyéb termék/szolgáltatás | Ár (bruttó Ft) |
Bankszámlaszám EUR: 11763031-34216028
Költségek összesen (bruttó Ft)
☐készpénz ☐átutalás ☐bankkártya
Fizetési mód
Kivitelezés időpontja
Egészségpénztár/Lakástakarék elszámolás
Vízvezeték, fűtés átalakítás szükségessége
Alulírott Megrendelő a fent leírt termékek, szolgáltatások elvégzését és előzetes felmérés és árajánlat alapján, a részletes szerződési feltételek áttanulmányozása után, annak ismeretében a Vállalkozótól a mai napon megrendelem. A szerződési feltételeket a hátoldalon található vállalkozási szerződés tartalmazza melynek feltételeit a megrendelőlap aláírásával kifejezetten elfogadja.
☐☐☐☐év☐☐hó☐☐nap
Megrendelő aláírása
INNOVAWERT KFT. aláírása
Készült 2 példányban
Szerződési feltételek az UDOOR fürdőkádajtó kivitelezési szolgáltatására:
1. A felek
1.1. A jelen kivitelezési szerződés az INNOVAWERT KFT., mint Vállalkozó és a megrendelőlap első oldalán feltüntetett Megrendelő között jön létre.
1.2. A szerződő felek adatait a megrendelőlap első oldala tartalmazza.
2. A szerződés tárgya és határideje
2.1. Jelen szerződéssel a Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a megrendelőlapon részletezett és kiválasztott kivitelezési Munka/munkák (fürdőkádajtó beépítése, kapaszkodó felszerelése, fürdőkád ülőke elhelyezése, fürdőkád csúszásmentesítése, épületgépészeti munkálatok: vízvezeték-, fűtésszerelés, burkolat / falazat javítása) elvégzését és beleegyezik a szükséges átalakítási munkálatokba.
A Vállalkozó a kivitelezést az UDOOR eljárás szerinti technológiával vállalja, amelynek műszaki Paramétereit a Megrendelő részére a megrendeléssel egy időben külön dokumentumban átadja (I. számú melléklet).
2.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az eredeti, átalakítás előtti állapot nem állítható vissza a fürdőkádajtó beépítése után. Erre vonatkozóan cserére vagy az eredeti állapot visszaállítására igényt nem támaszt a Vállalkozóval szemben.
2.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt kivitelezési munkát a vállalt határidőben, a technológiai leírásnak és a vonatkozó szakmai szabályoknak megfelelően, a legjobb minőségben elvégzi. A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel rendelkezik, amely az érdekkörében eljáró, a teljesítésben közreműködő személyekre is kiterjed.
3. Teljesítési feltételek
3.1. Megrendelő a kivitelezés elvégzéséhez köteles a feltüntetett címen és egyeztetett időpontban, személyesen vagy megbízottja által a Vállalkozó helyszíni munkavégzését biztosítani, a szükséges munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadni. Amennyiben a helyszínt és a munkavégzés megkezdésének feltételeit a Megrendelő neki felróható okból nem biztosítja, ez esetben a Vállalkozó a teljesítést jogosult megtagadni és jogosult az igazoltan felmerült költségeit a Megrendelőre áthárítani, továbbá egyidejűleg a Megrendelővel szemben a 4. pont szerinti vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összeget érvényesíteni.
3.2. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a rendelkezésében álló épületen és annak tartozékain a Vállalkozó a teljesítéssel összefüggően technológiai okból szükséges bontást, átalakítást (falazat, vízvezeték hálózat, fűtésrendszer) elvégezze. A teljesítés során a Vállalkozó köteles az elvárható szakszerűséggel eljárni, így átalakítást, műszaki beavatkozást csak abban az esetben végezhet, ha az indokolt és szükséges. A munkavégzés során a Megrendelő tulajdonára vonatkozóan a vagyonvédelmi szabályokat köteles betartani. Indokolatlan átalakítás, műszaki beavatkozás vagy a munkavégzéssel összefüggően bekövetkezett dologi kár esetén a Vállalkozót a Ptk. szerinti kártérítési felelősség terheli.
3.3. A Megrendelő a Vállalkozó tudomására hozza a munkavégzéshez szükséges valamennyi információt (található-e fűtéscső és/vagy vízvezetékcső a kád falazata mögött), mely a fürdőszobában, fürdőkádban fellelhető (fürdőkád kopása, fürdőkád rossz zománcozása, felületi hibák, zománc lepattogzások). Ezek, illetve az esetleges rejtett hibákból eredő károsodások vonatkozásában a Megrendelő kártérítési igényt nem támaszthat. A fürdőkád hibás zománcozásából eredő lepattogzásokért a Vállalkozó nem vállal semmilyen felelősséget, ugyanakkor az átalakítás során esetlegesen keletkező kisméretű zománchibákat a Vállalkozó a legjobb tudása szerint javítja.
3.4 Ha a Megrendelő állítása ellenére a fürdőkád falazata mögött mégis halad fűtéscső és/vagy vízvezetékcső, és az a fürdőkádajtó beépítését gátolja, nehezíti, úgy az annak átalakításával járó többletköltségeket a Megrendelő viseli. Amennyiben ennek a többletköltségét a Megrendelő nem kívánja fedezni, úgy a Vállalkozó jogosult a beépítés időpontját elhalasztani, továbbá a beépítést, a munkálatok befejezését visszautasítani.
3.5. A Megrendelő előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozó az egyes részmunkákat alvállalkozó(k) bevonásával teljesítse, melyek munkavégzéséért a Vállalkozó úgy felel, mintha azt maga végezte volna el.
3.6. A Vállalkozó köteles a Megrendelővel, illetve megbízottjával a kivitelezés során együttműködni és a szerződés tárgyát képező munkákkal kapcsolatban megfelelően tájékoztatni.
3.7 A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő, illetve megbízottja számára a beépített anyagok és munkák helyszíni ellenőrzésének lehetőségét. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy egyes technológiai eljárások a Vállalkozó szellemi tulajdonát képezik, így ezen eljárások megtekintése kizárólag a Vállalkozó engedélyével lehetséges.
3.8. Amunkavégzés helyszínén amunkavédelmi szabályok érvényesek, melyekre a Vállalkozó külön felhívja a figyelmet. A Megrendelő ennek megfelelően csak saját felelősségére tartózkodhat a munkaterületen.
3.9. A kivitelezési munkák közben keletkező hulladékok összegyűjtése, elszállíttatása a Vállalkozó kötelezettsége. A Vállalkozó a munkavégzés befejezésével köteles az átvett munkaterületet tisztán, kitakarítva átadni.
3.10. A Vállalkozó az átadás során beépített termékekről, anyagokról jogszabály szerinti megfelelőségi bizonylatot állít ki és ad át a Megrendelőnek. Az átadás során feltárt esetleges hibákat a felek jegyzőkönyvben rögzítik, a Megrendelő a hibák, hiányosságok ismeretében nyilatkozik arról, hogy a hiányosságok pótlását, a hibák kijavítását kéri-e. Az ezzel felmerülő többletköltség Megrendelőt terheli.
4. A vállalkozói díj, előleg és késedelmi kamat
4.1. A Megrendelő a kivitelezési szolgáltatások ellenértéke címén a megrendelőlapon feltüntetett, elfogadott vállalkozói díj (mely tartalmazza a mindenkori általános forgalmi adó összegét) megfizetésére köteles.
4.2. A Vállalkozó a megrendelés aláírásával egy időben a felmerülő költségei fedezetére készpénz előleget kérhet, amelyet a teljesítést követő elszámolásnál be kell számítani. A teljesítés bármely okból történő elmaradása esetén az előleg a Megrendelőnek visszajár, azonban a Megrendelő szerződésszegése esetén az esetlegesen felmerülő követelése (vállalkozói díj, kötbér) fedezetére a Vállalkozó jogosult azt beszámítani.
4.3. A Megrendelő a vállalkozói díjat - az előleg leszámításával – legkésőbb az átadás-átvétellel egy időben készpénzben, átutalással vagy bankkártyával köteles megfizetni. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult a Megrendelő felé.
5. Szavatosság és jótállás
5.1. A Vállalkozó a szerződés szerint megrendelt kivitelezésre, beépített termékre garanciális kötelezettségeket (jótállás és szavatosság) vállal, amelynek keretében a Megrendelő cserét vagy kijavítást kérhet. A garanciális kötelezettségek érvényesítési feltétele, hogy a Megrendelő a beépített terméket rendeltetésszerűen használja, karbantartsa, állagát megóvja. A garanciális igények nem terjednek ki az olyan károkra, amelyek a Megrendelőnél természetes elhasználódás, vagy szakszerűtlen használat miatt keletkeztek, azonban a vállalt jótállási időszak időtartama alatt ennek bizonyítása a Vállalkozó kötelezettsége.
5.2. A jótállás időtartama a javítási munkák esetében 6 hónap, kapaszkodó, ülőke, csúszásmentesítő bevonat telepítése esetén 1 év. A jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által megtett bejelentés és jótállási igény érvényesítés alapján tizenöt napon belül köteles a hibát megvizsgálni és a jogosult igényéről nyilatkozni, a hibás terméket kijavítani, illetve szükség esetén kicserélni.
5.3. A jótállási időszakot követően a Megrendelőt megillető kellékszavatosság időtartama 1 év vagy választása szerint termékszavatosság időtartama 1 év, fürdőkádajtó beépítése esetén 9 év. Szavatossági igény bejelentése esetén a hiba okának bizonyítása a Megrendelőt terheli.
5.4. A Vállalkozó jótállási kötelezettségének határideje a kivitelezési munka Megrendelő részére történő átadásának napjától kezdődik. A hibát a Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 2 hónapon belül köteles a Vállalkozóval közölni.
5.5. A jótállási és szavatossági kötelezettségekről a Vállalkozó jótállási jegyet, továbbá a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben előírt tartalmú tájékoztatót állít ki és ad át a Megrendelőnek (2. számú melléklet). Megrendelő elfogadja, hogy a jótállási jegyet Vállalkozó elektronikus formában bocsátja rendelkezésére, mely történhet a megfelelő alaki feltételekkel rendelkező számla kiállítása útján is.
6. Panaszkezelés
6.1. A Megrendelő a szerződés teljesítésével, jogai érvényesítésével kapcsolatban a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-ban foglaltak szerint a Vállalkozó felé panasszal élhet, amelyet a Vállalkozó székhelyére címezve írásban postai úton, elektronikus levélben vagy telefonon történő bejelentéssel tehet meg. A panaszt a Vállalkozó legkésőbb 30 napon belül köteles kivizsgálni és azt orvosolni, illetve jegyzőkönyvbe foglalni és intézkedéséről a Megrendelőnek érdemben választ adni.
6.2. A panasz elutasítása esetén - amennyiben a Megrendelő ezzel nem ért egyet- a Megrendelő a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez (címe: 0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx 0.) vagy a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat.
7. Adatvédelem, titoktartási kötelezettség
7.1. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a Megrendelő által megadott személyes és egyéb adatokat az irányadó adatkezelési jogszabályok szerint, üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa.
7.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott személyes és egyéb adatokat más személy részére nem adja ki és nem teszi hozzáférhetővé.
8. Elállási jog, a szerződés felmondása
8.1. A Megrendelőt a szerződés aláírását követő 14 napon belül indokolás nélküli elállási / felmondási jog illeti meg.
A Megrendelő e jogát a Vállalkozó által átadott nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján gyakorolhatja (3. számú melléklet).
8.2. A Megrendelő nem gyakorolhatja felmondási jogát a megrendelt szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Megrendelő kifejezett kérésére, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
8.3. Jelen szerződés a Xxxxx súlyos szerződésszegő magatartása esetén a sérelmet szenvedett Xxx által rendkívüli felmondással, a másik Félhez intézett, a felmondás indokait tartalmazó írásbeli nyilatkozattal - kizárólag postai úton - azonnali hatállyal felmondható.
9. Irányadó jogszabályok
9.1. Jelen szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26) Korm. rendelet szerinti üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek minősül.
9.2. A jelen szerződésben és fenti jogszabályokban nem részletezett kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv - 2013. évi V. törvény - rendelkezései az irányadók.
10. Jogorvoslat, záradék
10.1. A felek kijelentik, a szerződésből eredő gazdasági vitáik rendezésére jelen alávetési nyilatkozatukkal elfogadják a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választottbíróság kizárólagos illetékességét. Felek ezen kikötést egyedileg megtárgyalták, figyelembe véve azt a tényt, hogy az a szokásos gyakorlattól eltérhet. Megrendelő a szerződés ezen pontját kifejezetten elfogadja és megerősíti.
10.2. Jelen szerződés a kitöltésével, majd értelmezését követően mindkét fél általi aláírásával az aláírásának napján lép hatályba.
Mellékletek:
Műszaki paraméterek 1. számú melléklet
Elállási, felmondási tájékoztató - 2. számú melléklet Használati útmutató, garancialevél – 3. számú melléklet
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató – 4. számú melléklet Mellékletek letölthetök: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx
Megrendelő aláírása
INNOVAWERT KFT. aláírása