Általános Szerződési Feltételek
Általános Szerződési Feltételek
Hatályos: 2015. május 13-től visszavonásig
Tartalom
1. A szállító adatai, elérhetőségi és az általános szerződési feltételekben használt fogalmak 2
3. Árak, fizetési feltételek és beszámítás 4
5. A szállítások határideje, késedelem 5
7. Összeszerelés és üzembe helyezés 6
9. A teljesítés lehetetlenülése 8
10. Vitarendezés és alkalmazandó jog 8
1. A szállító adatai, elérhetőségi és az általános szerződési feltételekben használt fogalmak
1.1 A szállító neve, címe, elérhetőségei
Cégnév: ASSA ABLOY Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített elnevezés: ASSA ABLOY Hungary Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony u 7. Cégjegyzékszám: Cg.00-00-000000
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Adószám: 12480760-2-41
Statisztikai számjel: 12480760-4674-113-01
1.2 Az általános szerződési feltételekben használt fogalmak és rövidítések
Egyedi szerződés: A megrendelő által az ASSA ABLOY Hungary Kft.-től megrendelt termékek és szolgáltatások szállításának egyedi feltételeit tartalmazó szerződés.
Xxxxx Xxxxxx/Szolgáltatás: Azon termék vagy szolgáltatás, amely a teljesítés időpontjában nem felel meg az egyedi szerződésben és/vagy az ÁSZF-ben, vagy jogszabályban meghatározott követelmények- nek.
Jelentéktelen hiba: A termék olyan hibája, amely a rendeltetészerű használatát lényeges mértékben nem befolyásolja és a funkcionalitását, működését, karbantartását nem érinti.
Megrendelő: Az ASSA ABLOY Hungary Kft. által forgalmazott termékeket megvásárolni és az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni kívánó vállalkozás.
Szállító: Az ASSA ABLOY Hungary Kft.
Termék: Szállító által mindenkor forgalmazott termékek, amelyek részletes listája az alábbi linken ta- lálható: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxx/
Telepítési munka: A termék ASSA ABLOY Hungary Kft. általi beépítése és üzembe helyezése.
Üzleti titok: Bármelyik fél gazdasági tevékenységhez kapcsolódó valamennyi nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájé- koztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszer- zése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala az üzleti titok jogosultjának jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőr- zésével kapcsolatban az azzal jogszerűen rendelkező jogosultat nem terheli felróhatóság.
2. Általános rendelkezések
A Szállító és a Megrendelő közötti a Szállító Termékeivel és/vagy az általa nyújtandó szolgáltatásokkal kapcsolatban létrejövő szerződéses kapcsolat alapvető feltételeit az Egyedi Szerződés és a jelen ÁSZF szabályozza. Az Egyedi Szerződés a Szállító árajánlata és a Megrendelő megrendelése alapján a Ter- mékek leszállítására irányuló dokumentum. Az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdések tekin- tetében az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések az irányadóak. A jelen ÁSZF a Megrendelő által a Szállítótól megrendelendő valamennyi Termék és szolgáltatás esetében irányadó.
Az ÁSZF és az Egyedi Szerződés együtt képezik a felek közötti, az egyedi megrendelésére vonatkozó teljes megállapodást.
A megrendelés elküldésével a Megrendelő kijelenti, hogy a Szállító lehetővé tette számára az ÁSZF tartalmának megismerését és elfogadja azokat az Egyedi szerződés részeként. A megrendelő a Ptk. 6:78.
§ (2) bekezdése alapján kijelenti, hogy a Szállító kifejezetten tájékoztatta az ÁSZF azon rendelkezései- ről, amelyek jelentősen eltérnek a vonatkozó jogszabályi előírásoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól vagy a felek között korábban alkalmazott szerződéses feltételtől és a tájékoztatás ismeretében magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF ezen rendelkezéseit is.
A Szállító által szállított Termékek részletes felsorolását az Egyedi szerződés tartalmazza.
A Megrendelő árajánlatot kérhet a Szállítótól a Termékekre vonatkozóan. A Megrendelőtől érkezett árajánlat kérés alapján a Szállító írásban tételes árajánlatot juttat el a Megrendelőhöz. Az árajánlat álta- lában az alábbi tételeket tartalmazhatja:
(i) a Termékek megnevezése és leírása, beleértve a Szállító által nyújtandó szolgáltatások meg- határozása és specifikációja;
(ii) a Termékek vételára és a Szállító által felszámított díjak;
(iii) az ajánlati kötöttség időtartama, illetve
(iv) a Szállító által feltüntetett egyéb lényeges feltételek (például szállítási ütemterv, teljesítési határidők, fizetési ütemterv).
A Megrendelő a részére megküldött árajánlatot írásbeli, cégszerűen aláírt megrendeléssel jogosult elfo- gadni az ajánlati kötöttség lejártáig. Amennyiben a Megrendelő az ajánlati kötöttség lejártát követően juttatja el a jelen bekezdésben meghatározott módon aláírt megrendelést a Szállítónak, akkor a Szállító mentesül az ajánlati kötöttség alól, és a megrendelés kizárólag a Szállító külön, írásbeli elfogadása (visz- szaigazolás) útján válik kötelező érvényűvé.
Szállító ajánlati kötöttségét az adott tételes árajánlat tartalmazza. Amennyiben a tételes árajánlat nem rendelkezik az ajánlati kötöttség időtartamáról, akkor úgy kell tekinteni, hogy az ajánlati kötöttség idő- tartama a tételes árajánlat Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 naptári nap.
A Megrendelő és a Szállító között kizárólag abban az esetben jön létre Egyedi szerződés, amennyiben A Megrendelő a fenti bekezdésben meghatározott ajánlati kötöttség lejártát megelőzően eljuttatja Szál- lítóhoz a Szállító tételes árajánlatában foglaltakkal tartalmilag mindenben megegyező megrendelését. Ha a Szállító a tételes árajánlatában foglaltakkal minden tekintetben megegyező megrendelést az ajánlati kötöttség lejártát követően kapja kézhez, az Egyedi szerződés csak akkor jön létre, ha a Szállító írásban kifejezetten nyilatkozik a megrendelés elfogadásáról. Ha a Megrendelő az árajánlat tartalma szerint ren- deli meg a Termékeket a Szállítótól, akkor az írásbeli megrendelés Szállító által történő kézhezvételével a felek között létrejön az Egyedi szerződés.
Amennyiben a Megrendelő nem az árajánlatban meghatározott tartalommal küldi meg a megrendelést, úgy köteles erre külön felhívni a Szállító figyelmét, mivel az Egyedi szerződés kizárólag a Szállító által tett ajánlat változatlan elfogadása esetén jön létre. Ezen értesítés új ajánlatkérésnek minősül, amely esetben a Szállító az értesítés alapján új árajánlatot készít és azt eljuttatja a Megrendelő részére. A felek
kötelezettséget vállalnak arra, hogy az árajánlatok és megrendelések, a jelen ÁSZF és az Egyedi szer- ződés tényét, feltételeit, valamint a jelen ÁSZF és az Egyedi szerződés teljesítése során tudomásukra jutott Üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem hozzák harmadik sze- mély tudomására.
3. Árak, fizetési feltételek és beszámítás
Az árak tartalmazzák a szállítás és a csomagolás díját, kivéve, ha a felek az Egyedi szerződésben ettől eltérően állapodtak meg.
Az árajánlatban és/vagy az Egyedi szerződésben feltüntetett árakra nettó árak és az egyenes ÁFA sza- bályai szerint kerülnek kiszámlázásra.
A Megrendelő a vételárat, illetve minden egyéb, az Egyedi szerződésben rögzített költséget és díjat a Szállító által meghatározott pénznemben és módon, külön banki költség levonása vagy beszámítása nél- kül köteles teljesíteni.
A Megrendelő csak olyan követeléseket jogosult beszámítani a Szállító követelésébe, amelyeket a Szál- lító írásban elismert, nem vitatottak, vagy amelyek jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határoza- ton alapulnak.
4. Tulajdonjog fenntartása
A Szállító mindaddig fenntartja a Termékek tulajdonjogát, amíg a Megrendelő nem teljesíti a Szállítót az Egyedi szerződés és/vagy a jelen ÁSZF alapján megillető valamennyi igényt.
A tulajdonjog fenntartás tényét a Szállító bejegyezteti a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba vagy a Termék tulajdonjogát tanúsító közhiteles nyilvántartásba.
A tulajdonjog fenntartásának időtartama alatt a Megrendelő a tulajdonjog fenntartással érintett Termé- keket nem ajánlhatja fel zálogtárgyként, illetve más módon biztosítékul nem kötheti le. A Termékek kereskedelmi forgalomban továbbértékesíthetők viszonteladók számára feltéve, ha a viszonteladó csak azt követően ruházza át a vevőre a tulajdonjogot, ha a vevő a vételárat megfizette a viszonteladó részére és a viszonteladó teljesítette az Egyedi szerződésben vállalt fizetési kötelezettségeit a Szállító irányába.
A Megrendelő köteles késedelem nélkül tájékoztatni a Szállítót, ha a Termékeket lefoglalják, vagy har- madik személy részéről bármely beavatkozás történik.
Amennyiben a Megrendelő a fentiekben leírt kötelezettségeit megszegi, fizetési kötelezettségének ha- táridőben nem tesz eleget, vagy valamely egyéb módon kötelezettségét megszegi a Szállító jogosult az Egyedi Szerződéstől elállni, vagy azt rendkívüli felmondással felmondani, és a tulajdonjog fenntartással érintett Termékeket birtokba venni és a Megrendelőtől elszállítani, feltéve, ha a Megrendelő ezen köte- lezettségeinek a Szállító által a szerződésszegés orvoslására meghatározott ésszerű határidőn belül sem tesz eleget. Az a tény, hogy a Szállító a tulajdonjog fenntartással érintett Termékeket ismét birtokba veszi, visszaszállítja és/vagy a tulajdonjog fenntartását gyakorolja, csak akkor jelenti egyúttal az Egyedi szerződéstől való elállást is, vagy annak rendkívüli felmondását, ha a Szállító ezt kifejezetten írásban kijelenti.
Ha a Megrendelő a jelen ÁSZF, illetve az Egyedi szerződés szerinti bármely kötelezettségét neki felró- ható okból késve teljesíti, köteles a késedelem következményeként a Szállítónál felmerült ésszerű több- letköltségeket a Szállító részére maradéktalanul megfizetni.
5. A szállítások határideje, késedelem
A szállítási határidők tekintetében az Egyedi szerződés irányadó.
A Szállító határidőben történő teljesítésének feltétele, hogy a Megrendelő minden szükséges dokumen- tumot (például engedélyeket, jóváhagyásokat, terveket) megfelelő időben átadjon a Szállítónak, továbbá az őt terhelő fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesítse. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek és ennek következtében a Szállító nem tud az Egyedi szerződésben vállalt hatáidőre teljesíteni, a telje- sítési határidők a Megrendelő késedelmének időtartamával külön értesítés nélkül meghosszabbodnak.
A teljesítési határidő megtartottnak minősül:
a) Összeszerelés és üzembe helyezés nélküli szállítás esetén akkor, ha a Terméket a Szállító az Egyedi szerződésben kikötött teljesítési időpontban és az Egyedi szerződésben rögzített tel- jesítési helyen a Megrendelőnek átadta. A teljesítési határidő megtartottnak tekintendő akkor is, ha a Termék határidőn belüli készre jelentése esetén a Megrendelő késedelembe esik az átvétellel.
b) Összeszereléssel és üzembe helyezéssel egybekötött szállítás esetén akkor, ha az összeszere- lés és az üzembe helyezés legkésőbb az Egyedi Szerződésben kikötött időpontban megtörtént.
Ha az Egyedi Szerződésben foglalt határidőket a felek vis maior (például háború, felkelés, sztrájk, rend- kívüli természeti körülmények vagy egyéb hasonló esemény) bekövetkezése miatt nem tartják be, akkor a teljesítési határidők a via maior fennállásának időtartamával meghosszabbodnak, feltéve, ha az érintett fél írásban haladéktalanul értesítette a másik felet a vis maior bekövetkezéséről és lehetőség szerint tájékoztatta a késedelem várható időtartamáról.
Ha a Szállító neki felróható okból késve teljesít, a Megrendelő kötbért követelhet a késedelem minden befejezett napja után, melynek összege megegyezik a Termék késedelemmel érintett és ezért használatba nem vehető része nettó árának 1%-ával, azzal, hogy a kötbér maximális összege a késedelemmel érintett Xxxxxx nettó árának 40%-át nem haladhatja meg.
Késedelmes szállítás esetén a Megrendelő a 8. fejezetben foglaltak szerint követelhet kártérítést.
Amennyiben a Megrendelő kérésére a Xxxxxx átadása több, mint 1 hónappal azok készre jelentését követően történik, a Szállító raktározási díjat számolhat fel a készre jelentést követően minden további megkezdett hónapra, amelynek összege a Termék érintett része bruttó árának 5%-a. A raktározási díj nem haladhatja meg a Xxxxxx érintett része bruttó árának 20%-át.
A Megrendelő köteles a Szállító által leszállított, de a Szállítónak fel nem róható okból be nem szerel- hető Terméket átvenni. Ezen átvétel nem minősül az Egyedi szerződés szerinti teljesítésnek és számla benyújtására nem jogosítja fel a Szállítót.
Amennyiben az Egyedi szerződésben vállalt kivitelezési határidőhöz képest a Szállítónak fel nem róható okból több, mint 60 napos késedelem következik be, úgy a Megrendelő a szerződéses ár 90%-nak meg- felelő összegről szóló részteljesítési igazolást állít ki a Szállító részére, amely alapján a Szállító az Egyedi szerződésben vállalt feltételek szerint jogosult számlát kiállítani Megrendelő részére.
A Megrendelő nem jogosult Jelentéktelen hibára hivatkozva megtagadni a Termék átvételét.
6. A kárveszély átszállása
A kárveszély a Megrendelőre akkor száll át, amikor a Szállító átadta a Megrendelőnek a Terméket. A Szállító a Megrendelő erre vonatkozó, külön írásbeli kérésére és költségére biztosítást köt a szokásos fuvarozási károkra. A kárveszély abban az esetben is átszáll a Megrendelőre, ha neki felróható okból késedelmesen veszi át a Terméket, vagy ha alapos ok nélkül tagadja meg a Termék átvételét.
7. Összeszerelés és üzembe helyezés
7.1 Valamennyi, a Szállító által forgalmazott Termékre és általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozó előírás
Amennyiben a felek az Egyedi szerződésben vagy egyébként írásban másként nem állapodnak meg, az összeszerelés és üzembe helyezés az alábbi rendelkezések szerint történik.
A Megrendelő saját költségére és megfelelő időben biztosítja a következőket:
a) a Telepítési munkák befejezéséig a Termékek számára fedett, zárható és őrzött tároló;
b) a Telepítési munka deponálási helyétől legfeljebb 15 méteres távolságon belül lerakodási hely a Szállító részére;
c) a Telepítési munka elvégzéséhez szükséges elektromos áram;
d) a Telepítési munkák megkezdése előtt tájékoztatás a Szállító részére a rejtetten vezetett elekt- romos vagy hasonló berendezésekről;
e) a kivitelezés megkezdése előtt legalább 10 munkanappal az építési területre történő bejutáshoz és az építési, szerelési munka elvégzéséhez szükséges dokumentumok listájának megküldése;
f) A Telepítési munkák elvégzéshez és a Termékek beépítéséhez szükséges előkészítési munkák elvégzése, mint például, de nem kizárólag befogadó és felfogó helyek kivágása, kimarása és termék beépítésére való előkészítése;
A Megrendelő elfogadja, hogy a Szállító által ajánlott és az Egyedi szerződésben rögzített munkadíjak munkanapokon 8:00 és 17:00 óra közötti munkavégzésre vonatkoznak. Amennyiben a Megrendelő ettől eltérő időpontban történő munkavégzést ír elő, ennek többletköltségét a Megrendelő és a Szállító előze- tesen írásban rögzíti, azzal, hogy a többletköltséget a Megrendelő viseli.
Amennyiben az összeszerelésre vagy üzembe helyezésre a Szállítónak fel nem róható okból késedelme- sen kerül sor, akkor a 4. fejezet utolsó mondata értelmében a Megrendelő köteles viselni az állásidőre eső ésszerű költségeket, illetve a Szállító vagy az összeszerelő személyzet további utazási költségeit.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 38. § törvény (1) bekezdése alapján kizárólag jogerős építésügyi hatósági engedélynek, továbbá a hozzá tartozó, jóváhagyott enge- délyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak, valamint az ezek alapján készített kivitelezési dokumentációnak megfelelően szabad építési tevékenységet végezni. Az építőipari kivite- lezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontja alapján az építési beruházáshoz szükséges kivitelezési dokumentációról az építettőnek kell gondoskodnia. A hivat- kozott kormányrendelet 9. §-a alapján akár az építtető, akár a fővállalkozó kivitelező írásbeli tervezési szerződést köthet az erre jogosultsággal rendelkező tervezővel a kivitelezési dokumentáció elkészíté- sére. Tekintettel arra, hogy a Szállító nem rendelkezik tervezői jogosultsággal rendelkező munkatárssal, a kivitelezési dokumentáció elkészítéséről nem köteles és nem is jogosult gondoskodni.
7.2 A Szállító által forgalmazott nyílászárókra és azok szerelvényeire vonatkozó specifikus ren- delkezések
A jelen pontban foglalt rendelkezések a 7.1. pontban megfogalmazottakhoz képest többletkövetelmé- nyeket rögzítenek a Szállító által forgalmazott nyílászárókra és azok szerelvényeivel kapcsolatban.
A Megrendelő feladata a + 1,00 m-es szintjelölés megadása minden olyan helyen, ahol a Szállító az egyedi szerződés alapján Telepítési munka elvégzésére köteles.
A Megrendelő elfogadja, hogy az ajtók telepítésének feltétele a betonozási munkák befejezését követően a végleges padlóméretettől maximálisan 1cm-rel eltérő padlószint kialakítása.
A Megrendelő elfogadja, hogy az ajtók telepítésének feltétele a végleges kiviteli tervben meghatározott vagy a helyszínen történt felmérés alapján mind a Szállító, mind pedig a Megrendelő által írásban elfo- gadott nyílászárónyílás méretek megléte.
Xxxxxxx, a Szállító által beépített ajtón található vasalat (különösen, de nem kizárólag elektromos zár, ajtóautomatika) működéséhez szükséges energiaellátás biztosítása a Megrendelő feladata.
7.3 A Szállító által forgalmazott hő- és füstelvezető berendezésekre (RWA) vonatkozó specifikus rendelkezések
A jelen pontban foglalt rendelkezések a 7.1. pontban megfogalmazottakhoz képest többletkövetelmé- nyeket rögzítenek a Szállító által forgalmazott hő- és füstelvezető berendezésekkel kapcsolatban.
A hő- és füstelvezető eszközökre a Szállító által adott ajánlati ár csak az arra vonatkozó kifejezett utalás esetén tartalmazza a működéshez szükséges vezetékek kiépítésének költségét. Az ajánlati ár még az előző mondatban említett kifejezett utalás esetén sem tartalmazza az eszközökbe a gyártó által beépített vezetékek rögzítését a rendszer csatlakozási pontjáig.
A vezetékrendszer kiépítése a Megrendelő feladata, amely magában foglalja az előírás szerinti csatla- kozódobozok kiépítését is.
Ha a Szállító kizárólag a hő- és füstelvezető vagy szellőztető rendszer központjainak kiépítésére vállalt kötelezettséget, akkor a nyílászárók működtetéséhez szükséges eszközök bekötése és beüzemelése a vezetékrendszer nyílászárók felöli oldalán a Megrendelő feladata.
Ha a Szállító kizárólag a hő- és füstelvezető vagy szellőztető rendszer nyílászáróinak mozgató eszköze- inek kiépítésére vállalt kötelezettséget, akkor a nyílászárók működtetéséhez szükséges eszközök bekö- tése és beüzemelése a vezetékrendszer központ felöli oldalán a Megrendelő feladata.
Az árajánlat magában foglalja a hatósági átadás-átvételi eljáráson való részvétel költségét. A megismé- telt átadás-átvételi eljárás többletköltsége – amennyiben az eljárás megismétlése nem a Szállítónak fel- róható okból vált szükségessé - a Megrendelőt terheli.
A beépített eszközökre vonatkozó jótállás a jogszabályban előírt, 6 hónaponkénti felülvizsgálat és kar- bantartás elvégzése esetén érvényes, amely felülvizsgálat elvégzésére kizárólag a Szállító, illetve a szer- ződött partnerei jogosultak.
8. Szavatosság
A Szállító saját belátása szerint köteles ingyenesen megjavítani vagy kicserélni a Hibás Xxxxxxxx, illetve újból teljesíteni a Xxxxx Szolgáltatást feltéve, hogy a hiba a kárveszélyviselés átszállásakor már fennállt.
Ha a Szállító nem vállalta a kijavítást vagy a kicserélést, vagy ezen kötelezettségének megfelelő határ- időn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Megrendelő árleszállítást kérhet vagy elállhat az Egyedi szerződéstől.
A kijavításra, kicserélésre, árleszállításra, illetve elállásra vonatkozó jog a teljesítéstől számított 1 éven belül évül el.
Megrendelő köteles a termék hibájáról haladéktalanul, írásban értesíteni a Szállítót. A késedelmes értesítéből eredő károk a Megrendelőt terhelik.
A megállapodott minőségtől való jelentéktelen eltérés, továbbá a kárveszély átszállását követően szán- dékos, vagy gondatlan kezelésből, túlzott terhelésből, nem megfelelő használatából eredő elhasználódás vagy károsodás, valamint a Megrendelő, illetve harmadik felek által végrehajtott nem megfelelő módo- sítások vagy javítások esetén a Megrendelő nem támaszthat szavatossági igényt a Xxxxx Xxxxxxxx/Szol- gáltatásra hivatkozva.
A Szállító felelősséggel tartozik a késedelmes vagy hibás teljesítés miatt a Megrendelőnek okozott ká- rért. Minden esetben kizárt a Szállító felelőssége a közvetett kárért, így különösen az elmaradt haszonért és termeléskieséséért. A Szállító felelőssége az Egyedi szerződéssel érintett valamennyi káresemény vonatkozásában a károkozással érintett Egyedi szerződés bruttó összegére korlátozódik. A kártérítés mértékének korlátozása nem vonatkozik a Szállító által szándékosan okozott vagy az emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésre.
9. A teljesítés lehetetlenülése
A szállítás lehetetlenülése esetén a Megrendelő jogosult az ebből eredő kárának megtérítését követelni, kivéve, ha a lehetetlenülésért nem a Szállító a felelős.
Minden esetben kizárt a Szállító felelőssége a közvetett kárért, így különösen az elmaradt haszonért és termeléskieséséért.
A Megrendelő kártérítési igénye az Egyedi szerződésben meghatározott érték 20%-ában korlátozott.
A kártérítés mértékének korlátozása nem vonatkozik a Szállító által szándékosan okozott vagy az emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésre.
10. Vitarendezés és alkalmazandó jog
A Felek az Egyedi szerződésből eredő vagy a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a felek kikötik a Szállító mindenkori szék- helye szerinti bíróság illetékességét.
A jelen ÁSZF-re, illetve az annak alapján kötött Egyedi szerződésre a magyar jog az irányadó.