Contract
„Az Országgyűlés Hivatala 2013-2014. évi belföldi és 2013. évi külföldi időszaki kiadványainak beszerzése, szállítása és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése. (472/2012)”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Tájékoztató az eljárás
Hirdetmény típusa:
eredményéről/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2013.01.14.
Iktatószám: 20687/2012
CPV Kód: 22200000-2;64216200-5
Ajánlatkérő: Országgyűlés Hivatala
Országház (Budapest, V. ker. Xxxxxxx Xxxxx xxx 0-0.)
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
és az Országgyűlés Irodaháza (Budapest, V. ker. Széchenyi rkp. 19.)
Nyertes ajánlattevő: Magyar Posta Zrt.;SUWECO CZ. s.r.o.
Ajánlatkérő típusa: Törvényhozó szerv hivatala
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 0, xxx Xxxxxxx, 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx
Fax x000 0000-00000 E-mail: xxx@xxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx Információ és online formanyomtatványok: xxxx://xxxxx.xxxxxx.xx Tájékoztató az eljárás eredményéről 2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala Nemzeti azonosító (ha ismert): AK05934 Postai cím: Xxxxxxx Xxxxx xxx 0-0. Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055 Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Országgyűlés Hivatala Közbeszerzési Főosztály 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. em. 617.
Címzett: Közbeszerzési Főosztály Telefon: x00 00000000
E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Fax: x00 00000000
Az ajánlatkérő általános címe (URL): xxx.xxxxxxxxx.xx A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): Törvényhozó szerv hivatala
I.3) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások Honvédelem
Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás
Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés
Az Országgyűlés Hivatala 2013-2014. évi belföldi és 2013. évi külföldi időszaki kiadványainak beszerzése, szállítása és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése. (472/2012)
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés x Adásvétel Lízing
Bérlet Részletvétel
Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A 17–27. szolgáltatási kategóriákra vonatkozó szerződés esetében (lásd a C1. mellékletet) egyetért-e a hirdetmény közzétételével?
A teljesítés helye
Országház (Budapest, V. ker. Xxxxxxx Xxxxx xxx 0-0.) és az Országgyűlés Irodaháza (Budapest, V. ker. Széchenyi rkp. 19.)
NUTS-kód HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Szállítási szerződés az Országgyűlés Hivatala 2013-2014. évi belföldi és 2013. évi külföldi időszaki kiadványainak beszerzésére, szállításéra és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére. (472/2012). Az Országgyűlés Hivatala 2013-2014. évi belföldi és 2013. évi külföldi időszaki kiadványainak beszerzése, szállítása és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése. 176 féle belföldi kiadvány 793 példányban és 253 féle külföldi időszaki kiadvány 264 példányban történő beszerzése, folyamatos szállítása, valamint a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése: a kiadványokkal kapcsolatos változásokról szóló információszolgáltatás, online reklamációs rendszer ingyenes rendelkezésre bocsátása, a papírformátumú megrendeléssel ingyenesen megszerezhető elektronikus, teljes szövegű változat hozzáférésének a biztosítása. A mennyiségi adatokban –15 % -os eltérés lehetséges a szerződés időtartama alatt.
II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
További tárgyak:
64216200-5
II. 1.6 ) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk:
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban töltse ki az V. szakaszt (Az eljárás eredménye))
Áfa nélkül x Áfával Áfakulcs (%) ,
Érték 70.000.000.- Pénznem: HUF vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
Áfa nélkül Áfával Áfakulcs (%) ,
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd keretében
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos
Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés (a D1. melléklet 2. szakaszában felsorolt esetekben)
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása: töltse ki a D1. mellékletet
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Szempont Súlyszám
Első rész I.) A 2013. évi ajánlati ár (HUF) 70
Első rész II.) Az árváltozás százalékos
15
mértéke a 2014. évre vonatkozóan
Első rész III.) Az elektronikus, teljes szövegű, a nyomtatott változattal együtt
15
kedvezményesen megvásárolható online
hozzáférésű folyóiratok száma (cím) Második rész I.) A 2013. évi ajánlati ár
70
(EUR)
Második rész II.) A dokumentációban előírtnál kedvezőbb szállítási határidő a
napi- és hetilapoktól eltérő, azaz az egyéb 20
periodicitású időszaki kiadványok megjelenése napjától (naptári napokban) Második rész II.1 Európai megjelenésű
10
kiadványok
Második rész II.2 Európán kívül megjelenő
10
kiadványok
Második rész III.) A nyílt hozzáférésű elektronikus, teljes szövegű időszaki
kiadványok száma, amelyekhez Ajánlattevő 10
saját internetes felületén keresztül biztosít hozzáférést (cím)
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 472/2012.
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen (igen válasz esetén, töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
x Ajánlati/részvételi felhívás
Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012 /S 174 - 287457 2012/09/11 (nap/hónap/év) Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 472 Rész száma: 1 Elnevezés Az Országgyűlés Hivatala 2013-2014. évi belföldi időszaki kiadványainak beszerzése, szállítása és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése. (472/2012).
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2012/11/30 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt. Postai cím: Dunavirág u. 2-6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1138 Ország: HU
Telefon: x00 00000000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Fax: x00 00000000
Internetcím (URL): xxxxx.xx
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal) Áfa nélkül x
Áfa-val Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték 43.000.000.- Pénznem: HUF
Áfa nélkül x Áfá-val Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke Érték 41.052.146.- Pénznem: HUF vagy
Áfa nélkül Áfá-val Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg) Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%) Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 472/2012 Rész száma: 2 Elnevezés Az Országgyűlés Hivatala 2013. évi külföldi időszaki kiadványainak beszerzése, szállítása és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2012/11/30 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe Hivatalos név: SUWECO CZ. s.r.o.
Postai cím: Kostelec u. Krízku 156. Város: Stirín
Postai irányítószám: 251 68 Ország: CZ
Telefon: + 000 000000000
E-mail: xxxxxx@xxxxxx.xx Fax: + 000 000000000
Internetcím (URL): xxxx://xxx. xxxxxx.xx
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal) Áfa nélkül x
Áfa-val Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték 90.000 Pénznem: EUR
Áfa nélkül x Áfá-val Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke Érték 86.183 Pénznem: EUR
vagy
Áfa nélkül Áfá-val Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg) Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem: Arány: , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.2) További információk: (adott esetben )
VI.2.1) A szerződéskötés időpontja (adott esetben) Dátum: 2012/12/11 (év/hó/nap)
VI.2.2) A belföldi kiadványokat szállító nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának
(2) bekezdése szerinti minősítése: egyéb.
VI.2.3) A külföldi kiadványokat szállító nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának
(2) bekezdése szerinti minősítése: egyéb.
VI.2.4) Az ajánlattevők neve és címe:
1. Magyar Posta Zrt. (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx 0-0.) Magyarország 1 db részajánlat a belföldi időszaki kiadványok szállítására.
2. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00.) Magyarország 1 db részajánlat a belföldi időszaki kiadványok szállítására.
3. Minerva Wissenschaftliche Buchhandlung GmbH. (Ignaz-Xxxx-Xxxxxxx 0, 0000 Xxxx,) Ausztria 1 db részajánlat a külföldi időszaki kiadványok szállítására.
4. SUWECO CZ, s.r.o. (Kostelec u Křížků 156, 251 684 Štiřín) Cseh Köztársaság 1 db részajánlat a külföldi időszaki kiadványok szállítására.
Az összes benyújtott ajánlat száma: 4. (arab számmal)
VI.2.5) A belföldi időszaki kiadványok egységárai a 2014. évben nem változnak.
VI.2.6) Az időszaki kiadványok nyomtatott, papírformátumú megrendelésével kedvezményesen megvásárolható (kombinált előfizetés: nyomtatott + online) elektronikus hozzáférés vonatkozásában Ajánlatkérő vételi jogot kötött ki. A vételár: az elektronikus hozzáférésért az ilyen konstrukcióban is megvásárolható kiadványcímekre meghatározott előfizetési díj. A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje az 1. részajánlat esetében 24 hónap, a 2. részajánlat esetében 12 hónap. A vételi jog keretében megvásárolható kiadványok előfizetése a megrendelő felhasználóinak igénye alapján történik a II.2.1.) pontban meghatározott összeg erejéig.
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: XX-0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 0.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026 Ország: HU
Telefon: x00 00000000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xx.xx Fax: x00 00000000
Internetcím (URL): xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.3.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.3.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelem a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 137. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90 napig nyújtható be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: XX-0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 0. Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026 Ország: HU
Telefon: x00 00000000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xx.xx Fax: x00 00000000
Internetcím (URL): xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/
VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/01/07 (nap/hónap/év)
A. Melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város:
Postai irányítószám:
Ország:
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható)
C1. MELLÉKLET - Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák 2004/18/EK irányelv
Kategória száma 1 Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások 2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások 2 , beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását 4
Szárazföldi 3 és légi postai küldemények szállítása 5
Távközlési szolgáltatások 6
Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési szolgáltatások 4 7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások 8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások 5 9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások 11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások 6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások 12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások 14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon 16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások Kategória száma 7
Tárgy 17
Szállodai és éttermi szolgáltatások 18
Vasúti szállítási szolgáltatások 19
Vízi szállítási szolgáltatások 20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások 21
Jogi szolgáltatások 22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8 23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat 24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások 25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások 26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9 27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.
D1. MELLÉKLET - Általános beszerzés
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétele nélkül megvalósított beszerzés indokolása 2004/18/EK irányelv
Kérjük, az alábbiakban adja meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélkül megvalósított beszerzés indoklását. Az indoklásnak összhangban kell lennie a 2004/18/EK irányelv vonatkozó cikkeivel.
(A jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó 89/665/EGK irányelv értelmében a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó, az említett irányelv 2f. cikke (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdésében említett határidő lerövidíthető, ha a hirdetmény tartalmazza az ajánlatkérő azon döntésére vonatkozó indokolását, amely alapján a szerződést az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül ítéli oda. A lerövidített határidő igénybevételéhez jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t, és adja meg az alábbi információkat.)
1.) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása )
Nem érkeztek be, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be: nyílt eljárás,
meghívásos eljárás keretében
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, vizsgálati vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint. (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházás kivitelezését, az áruk szállítását vagy a szolgáltatások teljesítését kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt:
műszaki, művészeti,
kizárólagos jogok védelme
Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban.
Kiegészítő építési beruházás/árubeszerzés/szolgáltatás megrendelésére került sor az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes ajánlattevőtől vagy a nyertes ajánlattevők egyikétől.
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén.
Különösen kedvező feltételek mellett történő árubeszerzés:
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól,
csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés keretében.
A nyílt eljárás, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, amelyek megfeleltek a minőségi kiválasztási követelményeknek.
2) A HL-ben közzétett ajánlati/részvételi felhívás nélkül megvalósított beszerzés egyéb indokolása A szerződés tárgyát az irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik.
A szerződés nem tartozik az irányelv hatálya alá.
A fent említett lerövidített határidő igénybevétele érdekében a megfelelő fenti rovat(ok) megjelölésén felül kérjük, adjon világos és érthető magyarázatot arra, hogy az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélküli beszerzés miért jogszerű. Minden esetben adja meg a vonatkozó tényeket, és adott esetben azok jogi értékelését a 2004/18/EK irányelvvel összhangban: (maximum 500 szóban)