ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSEK)
Hatályos: 2023. február 1.-től
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Megrendelő) szervezésében megrendezésre kerülő valamennyi rendezvény (a továbbiakban Rendezvény) vonatkozásában kötött olyan vállalkozási szerződésre irányuló általános feltételrendszert, amely a Megrendelő és a Rendezvény előkészületi, építési, kivitelezési, üzemeltetési, bontási és rendezvény-biztosítási tevékenységet ellátó Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között jön létre..
1. Megrendelő adatai
Cégnév: Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1033 Budapest, Hajógyári-sziget Hrsz.: 23796/58
Cégjegyzékszám: 00-00-000000
Adószám: 26189905-2-44
Képviselő: Xxxxx Xxxxx
Műszaki vezető: Xxxxx Xxxxxx
2. Fogalommeghatározás
Megrendelő: a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az a gazdasági társaság, amelynek a tervezésében, szervezésében, biztosításában megrendezésre kerül valamennyi Rendezvény, amelyek megrendezésére kizárólag a Megrendelő rendelkezik jogosultsággal.
Vállalkozó: Az a gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amely vagy aki a Megrendelő szervezésében megrendezésre kerülő valamely Rendezvény előkészületi, kivitelezési, építési, bontási, üzemeltetési, biztosítási tevékenységét látja el a Megrendelővel kötött szerződéses jogviszonynak megfelelően, a Megrendelő utasítása szerint.
Felek: A Megrendelő és a Vállalkozó együttesen.
Rendezvény: A Megrendelő által szervezésre, megrendezésre kerülő valamennyi rendezvény/rendezvények, azaz a Megrendelő által adott időszakban és területen biztosított előadóművészeti – zenei, szórakoztató, gasztronómiai és kulturális – programok és más, ingyenes vagy fizetős szolgáltatások összessége.
Szerződés: A Megrendelő és Vállalkozó között létrejött Vállalkozási Szerződés, amely tartalmazza a Felek közötti jogviszonyra irányuló, a szerződés teljesítéséhez szükséges egyedi és speciális szerződéses követelményeket.
Szolgáltatás: A Megrendelő által meghatározott, ellátandó tevékenység, amelynek az ellátását a Vállalkozó vállalja és teljesíti. Felek a Szerződésben határozzák meg a Szolgáltatásra irányuló egyedi és speciális feltételeket.
3. Bevezető rendelkezések
3.1. Xxxxx XXXX személyi hatálya kiterjed a Megrendelő szervezésében megrendezésre kerülő valamennyi Rendezvényen Megrendelő által igénybevett, tevékenységet részben vagy egészben ellátó szerződéses Vállalkozóra, annak munkavállalójára, alvállalkozójára, közreműködőjére, valamint a Megrendelőre.
3.2. Xxxxx XXXX határozatlan időre szól, amely 2023. február 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit az ezen a naptól kezdődően megkötésre kerülő Szerződésekre kell alkalmazni.
3.3. A Vállalkozó által ellátandó tevékenység leírását, ellátásának helyszínét és annak a szolgáltatási időszakát, a vállalkozási díj mértékét és a fizetési ütemezését, a tevékenység ellátásához szükséges egyedi feltétek rendelkezéseit, illetve az ÁSZF-től való esetleges eltéréseket a Felek által aláírásra kerülő Vállalkozási Szerződés rögzíti.
3.4. Az ÁSZF tartalmazza a Felek között létrejövő szerződéses jogviszony általános feltételeit, amelyeket Vállalkozó a Szerződés aláírásával elfogad és hatályba léptet. A Szerződés aláírását megelőzően Megrendelő köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani az ÁSZF-et, annak megismerése és elfogadása céljából. A rendelkezésre bocsátás alatt kell érteni a Vállalkozó által meghatározott képviselő, kapcsolattartó elektronikus kapcsolattartásra megjelölt e-mail címre való megküldést, valamint a hiperhivatkozás formájában történő továbbítást is. Abban az esetben, ha a Szerződés bármely rendelkezése és az ÁSZF között ütközés állapítható meg, akkor az Szerződés rendelkezéseit kell elsődlegesen alkalmazni.
3.5. Megrendelő jogosult az ÁSZF-et alapos indokkal, egyoldalúan módosítani. A módosítás tényéről Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, valamint továbbítja a módosított ÁSZF-et megismerés céljából.
4. Felek jogai és kötelezettségei
4.1. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Szolgáltatást az ÁSZF-ben és a Szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően, a lehető legmagasabb minőségben és színvonalon teljesíti, amely keretében biztosítja mind a tárgyi és mind a személyi feltételeket a Szerződésben meghatározottak szerint.
4.2. A személyi feltételek tekintetében Xxxxx kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Szolgáltatás nyújtásához szükséges személyzetet Vállalkozó biztosítja, kivéve, ha a Felek eltérően állapodnak meg.
4.3. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat, vagy a feladatot Megrendelő utasítása szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
4.4. Megrendelő a Vállalkozó részére írásban megadja a Szolgáltatással kapcsolatos elvárásait és esetleg azokat az információkat, amelyek részleteivel kapcsolatban további egyeztetés szükséges.
4.5. Megrendelő saját költségén biztosítja Vállalkozó részére a Szolgáltatás nyújtásához szükséges fizikai feltételeket. Amennyiben Vállalkozónak olyan rendkívüli költségei merülnek fel a szolgáltatás során, amelyet a Felek előre nem láthattak és amelyet Vállalkozó közvetlenül kell teljesítsen, a mindkét fél által szükségesnek ítélt és igazolt költségeket Vállalkozó jogosult számla ellenében Megrendelő felé elszámolni.
4.6. Megrendelő részéről a Ptk. 6:240. §-ban foglaltaknak megfelelően utasításadási, döntési jogkörrel rendelkezik a Szerződésben kapcsolattartóként megjelölt személy, aki jogosult a teljesítés elfogadására is.
4.7. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a tevékenységére és a Megrendelő által megrendezésre kerülő Rendezvényre vonatkozó hatósági és jogszabályi előírásokat ismeri, a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, a szolgáltatásával kapcsolatos eszközök az előírásoknak mindenben megfelelnek, mind minőségüket és jellegüket, mind pedig mennyiségüket tekintve, továbbá az igénybe vett személyek, esetleges alvállalkozók a szükséges szaktudással, ismeretekkel rendelkeznek Vállalkozó tevékenységét a Megrendelő érdekeinek megfelelően végzi, a munkavédelmi szabályok és technológiai utasítások teljes betartásával és betartatásával. Vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi előírásoknak való maradéktalan megfelelést az általa foglalkoztatott/igénybe vett személyek vonatkozásában. Vállalkozó a teljesítés során köteles az adott helyszínen érvényes közlekedési és egyéb szabályok betartására (különös tekintettel a rendezvény ideje alatt, illetve az előkészítő munkálatok során alkalmazandó sebesség korlátozást).
4.8. Vállalkozó szavatolja, hogy a munkafolyamatával kapcsolatos tevékenység elvégzésekor tevékenységére irányuló építésügyi-, műszaki és munkavédelmi jogszabályoknak megfelelően, azokat betartva és betartatva jár el. Valamint a Szerződésben meghatározott Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban Vállalkozó betartja és megfelel az adott Szolgáltatás nyújtására irányuló hatályos ágazati jogszabályoknak és hatósági követelményeknek kiemelve az arra irányuló szabványokat és a 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet rendelkezéseit, valamint a már korábban kiállított a 7/2007. (I.22) GKM rendelet alapján még hatályban lévő tanúsítványokban rögzítettnek megfelelően azok lejártáig. Vállalkozó köteles mentesíteni Megrendelőt minden olyan felelősség alól, amely Vállalkozó eszközeinek vagy Szolgáltatásának hibájából, a vonatkozó jogszabályoknak való meg nem felelésből, vagy a jelen pontban vállalt szavatosság be nem tartásából ered.
4.9. A tevékenység végzésének feltételeit Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa annak biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. Vállalkozó köteles tevékenységének végzésekor mindenkor előtérbe helyezni a fenntartható, környezetkímélő és klímabarát megoldásokat.
4.10. Mivel a Rendezvény területén egyidejűleg több vállalkozó tevékenykedik, a munkák gazdaságos és összehangolt elvégzésének feltételeit Megrendelő köteles megteremteni. A Vállalkozó számára szükséges munkaterület kijelölését Felek közösen végzik el a szolgáltatási időszak kezdete előtt a kapcsolattartók útján, előzetes egyeztetést követően, majd a Vállalkozó tevékenységének megkezdése előtt Megrendelő köteles a közösen kijelölt munkaterületet a vállalkozás elvégzésére alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátani.
4.11. Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenőrizheti. Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.
4.12. Vállalkozó köteles a Megrendelő igényeinek megfelelően végezni tevékenységét, köteles a rendelkezésre állásra, és a tevékenységével összefüggő újonnan felmerülő feladatok, többletmunka elvégzésére.
4.13. Megrendelő által megrendelt többletmunkára irányuló ajánlatot a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére írásban megküldeni a szolgáltatási időszak lejártát megelőzően, legkésőbb a szolgáltatási időszak utolsó napjáig. A többletmunkára irányuló ajánlat akkor tekinthető elfogadottnak, ha mindkét Fél szerződésszerűen aláírta és továbbította a másik Fél részére.
4.14. A Szerződés Vállalkozó részéről teljesítettnek tekintendő, ha Vállalkozó a Megrendelő által megrendelt Szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott feltételek szerint határidőre teljesítette, és Megrendelő részéről sem minőségi, sem mennyiségi kifogás nem merült fel, amelyet szerződő Felek jegyzőkönyvben rögzítettek, illetve kifogás esetén Vállalkozó a hibát megadott időre kijavította.
4.15. A Szerződés a szolgáltatási időszak végét követően tekintendő teljesítettnek, a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolást követően.
4.16. Vállalkozó köteles a Szolgáltatást a Szerződésben meghatározott időszakban és ütemezés szerint teljesíteni, a feladatok ellátására maradéktalanul készen állni. Amennyiben Vállalkozó hibásan teljesíti feladatait, a hibásan teljesített Szolgáltatás után járó díjra nem jogosult. Amennyiben Vállalkozó hibás teljesítésével Megrendelőnek – vagyoni és/vagy nemvagyoni –kárt okoz, úgy vállalkozói díja harminc százalékának megfelelő összegű kötbér fizetésére köteles Megrendelő részére, továbbá Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát vele szemben érvényesíteni.
4.17. Vállalkozó mindenkori akadályoztatása esetén, amennyiben a Szolgáltatás teljesítése veszélybe kerül köteles Megrendelőt a tudomására jutást követően azonnali hatállyal írásban értesíteni a Szerződésben található elérhetőségek egyikén.
5. Fizetési feltételek
5.1. Vállalkozó a Megrendelőtől, a Szerződésben vállalt és szerződésszerűen teljesített tevékenység elvégzését követően, díjazásra jogosult. A vállalkozói díj mértékét, fizetési ütemezését a Szerződés tartalmazza.
5.2. Vállalkozó a számláit a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfelelően köteles kiállítani.
5.3. A Megrendelő által kiállított teljesítési igazolást követően kerülhet sor Felek között a Szerződés elszámolására, a teljesítési igazolás kiállítását követően jogosult Vállalkozó számláját a vállalkozói díjról benyújtani.
5.4. Megrendelő által esetlegesen igényelt többletmunkára irányuló többletköltséget a Vállalkozó végszámláján, külön sorba feltüntetve, vagy külön számlán köteles benyújtani Megrendelő felé.
5.5. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a vállalkozói díjat Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással fizeti meg a Vállalkozó által kiállított számla kézhezvételét követően a Szerződésben meghatározott határnapon belül, kivéve, ha a Felek a teljesítéssel kapcsolatos vitás kérdéseket eddig az időpontig nem tisztázták.
5.6. Az átutaláshoz szükséges adatokat Vállalkozó a szerződéskötéshez szükséges alap adatokra irányuló részben történt rögzítéssel Megrendelő rendelkezésére bocsátja, azok megváltozását köteles haladéktalanul az ÁSZF-ben feltüntetett elektronikus levelezési címre, írásban bejelenteni.
6. Közreműködők igénybevétele
6.1. Vállalkozó jogosult alvállalkozó igénybevételére Megrendelő engedélye nélkül is, azzal, hogy magyarországi adószámmal nem rendelkező alvállalkozót csak Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe.
6.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Közreműködő tevékenységéért, magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.
7. Rendezvényen történő munkavégzés
7.1. Megrendelő a Vállalkozó részére tevékenységet végző személyek számára építő-bontó, illetve belépésre jogosító egyéb karszalagokat és gépjármű-behajtási engedélyeket biztosít. A karszalagok és behajtási engedélyek kiadásának feltétele, hogy azok sorszám szerinti átvételét Vállalkozó írásban
– jegyzőkönyvileg vagy átvételi elismervényben vagy más alkalmas módon – Megrendelő felé hitelesíti. Vállalkozó felelősséget és szavatosságot vállal a karszalagok és behajtási engedélyek rendeltetésszerű felhasználásáért, és köteles biztosítani, hogy azok az arra jogosultakhoz kerüljenek. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a részére átadott karszalagok és behajtási engedélyek rendeltetésellenes felhasználásáért Megrendelővel szemben objektív felelőssége és közvetlen kártérítési kötelezettsége áll fenn. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a behajtási engedélyeket az azokhoz tartozó jogosultságok keretei szerint használhatja fel, különös tekintettel a behajtásra vonatkozó időintervallumokra és területi korlátozásokra. Megrendelő jogosult a gépjárművel történő időn túli benntartózkodás, vagy nem a jogosultságnak megfelelő területen való tartózkodás esetén a behajtási engedélyt bevonni, a gépjárművet Vállalkozó költségére a rendezvényterületről elszállítani.
7.2. Megrendelő látogatókra irányadó, azonban a Rendezvényen alkalmazandó általános magatartási szabályokat is tartalmazandó Általános Szerződési Feltételei megtekinthetők/letölthetők a xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxx-xxxx oldalról. Ezen szabályoknak való megfelelés mind a Vállalkozónak, mind a Vállalkozó közreműködőjének kötelezettsége.
7.3. A Rendezvény üzemelése alatt a kézen hordott karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, de indokolt, a Megrendelő által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnan az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. Az előzőekben írtak betartását Megrendelő és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, sérült vagy hiányzó RFID chippel rendelkező stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Megrendelő nem pótolja vagy cseréli.
7.4. Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területén tartózkodó személyek karszalagra való jogosultságát a helyszínen folyamatosan ellenőrizze. Az ellenőrzött személyek kötelesek a Megrendelővel ebben a körben együttműködni, és a megfelelő tájékoztatást megadni.
8. Személyes adatok kezelése
8.1. Felek a regisztráció során, a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben természetes személy alkalmazottjaik, cégképviselőik, közreműködőik (a továbbiakban együttesen: „Közreműködő”) személyes adatait bocsátják a másik Fél rendelkezésére. Saját Közreműködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, az adatkezelő Fél Közreműködője tekintetében a másik Fél a címzett.
8.2. Felek a Közreműködők személyes adatát a szolgáltatás teljesítése során az üzleti partnerrel való kapcsolattartás, valamint a Szolgáltatással összefüggő tevékenység ellátása céljából kezelik.
8.3. Felek saját Közreműködőiket az itt leírtaknak igazolható módon tájékoztatják, s minden olyan műszaki szervezési intézkedést megtesznek, amellyel megóvják a Közreműködők személyes adatait a véletlen elvesztéstől, sérüléstől, jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól vagy nyilvánosságra hozataltól, módosítástól vagy megsemmisítéstől.
8.4. Felek adatkezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó 2016/679 adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezései irányadók, Felek ennek megfelelően járnak el. Megrendelő adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: xxxxx://xxx0.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/x00x0xx/x000/xx/xxxxx/0000/00/xxxxxxxxx_xx_x_x_xxxxxx_x_xxxxx_x
_sekben_megadott_szem_lyes_adatok_kezel_s_r_l_2023_03_tiszta.pdf és itt xxxxx://xxx0.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/x00xxxx/x000/xx/xxxxx/0000/00/xxxxxxxxx_xx_x_x_xxxxxx_x_xxxxx- inhez_el_zetes_r_gz_t_shez_kapcsol_d_szem_lyes_adatok_kezel_s_r_l_sziget_2022_tiszta.pdf
9. Munkavédelmi követelmények
9.1. Vállalkozó köteles megfelelni a Megrendelő által meghatározott, a munkavédelmi jogszabályoknak, a munkavégzésre irányadó biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek. Az erre irányuló dokumentációt a Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, megismerés és tudomásvétel céljából.
9.2. Vállalkozónak rendelkeznie kell a Rendezvényre, valamint a Rendezvényen folytatott munkavégzésre vonatkozó kockázatértékeléssel, melynek részletessége és tartalma legalább megegyezik a Megrendelő által megismerhetővé tett kockázatértékelés részletességével és tartalmával.
9.3. A hatályos munkavédelmi, egészségügyi, gépkezelési jogszabályok és hatósági rendelkezések alapján Vállalkozó, a Vállalkozó alvállalkozói és közreműködői rendelkeznek a tevékenységük folytatásához szükséges előírt dokumentációkkal, véleményekkel és igazolásokkal. Vállalkozó a jogszabályi kötelezettségek betartását és betartatását a Rendezvény területén Megrendelővel együttműködve köteles biztosítani.
9.4. Megrendelő jogosult a Rendezvény területén lévő munkaterületeken munkavédelmi megbízottjai által ellenőrzést végezni. Az ellenőrzés kiterjedhet a dokumentációk érvényességére, hatályosságára, a munkavédelmi védőeszközök használatára, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés egyéb feltételeire, valamint alkoholszondás ellenőrzésre és egyéb tudatmódosító szerek használatának a kivizsgálására. Az ellenőrzés esetleges elmaradása ugyanakkor Vállalkozót nem mentesíti az őt terhelő felelősség alól.
9.5. Az ellenőrzések során feltárt esetleges hiányosságokat az ellenőrzést végző munkavédelmi megbízott fotókkal és jegyzőkönnyel dokumentálhatja, amelyeket továbbít Megrendelő felé. A fotódokumentáció felhasználása és megőrzése a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően történik.
10. Szerződés módosítása
10.1. Felek megállapodnak, hogy írásbeli formának fogadják el a visszaigazolt (megválaszolt és a válasz alapján Xxxxx részéről megerősítő tartalmúnak minősülő, vagy egyéb módon igazolhatóan megismert tartalmú) e-mail üzeneteket is.
10.2. Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződést kizárólag a Felek kölcsönös és egyező akarata alapján írásban módosíthatják, mindkét Fél cégszerűen történő aláírásával.
10.3. Felek lehetőséget biztosítanak a szerződéses jogviszony fennállta alatt a Szerződésben a Xxxxx által előzetesen meghatározott vállalkozói díj módosítására a 10.2. pontban meghatározott követelmények betartásával.
11. Elállás, felmondás
11.1. Mindkét Fél jogosult a Szerződéstől a másik Félhez intézett írásos nyilatkozattal elállni a Szolgáltatás – a Szerződésben meghatározott – kezdőnapját megelőző harmincadik napig. Amennyiben valamely Fél a Szerződéstől a Szolgáltatás kezdőnapját megelőző harmincadik napot követően áll el, úgy a Szerződésben megállapított teljes vállalkozói díj ötven százalékát (50%) kötbérként köteles másik Félnek megfizetni, valamint az elállásból eredő – kötbért meghaladó – teljes kár megtérítésére köteles. Szerződő Xxxxx kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződést rendes felmondással a Szolgáltatás – a Szerződésben meghatározott – kezdőnapját megelőző harmincadik napot követően nem mondhatja fel.
11.2. Rendkívüli felmondás joga illeti meg a Szerződő Xxxxx, amennyiben a másik Szerződő Fél a
Szerződésből fakadó kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegi.
11.3. Amennyiben Megrendelő alapos okkal feltételezi azt, hogy Vállalkozó valamely feladatot nem képes határidőre vagy megfelelő minőségben elvégezni, úgy Megrendelő jogosult a vállalkozás befejezése előtt írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől elállni vagy azt felmondani. Ebben az esetben Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.
11.4. Mind Megrendelő, mind Vállalkozó a felmondás jogának gyakorlása előtt köteles a másik felet írásban, a felmondásra okot adó körülmény megjelölésével a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani.
12. Lehetetlenülés
12.1. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar vagy akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás, aktus, határozat, intézkedés, korlátozás vagy más a Megrendelő hatáskörén kívül eső egyéb elháríthatatlan közvetlen vagy közvetett ok (a továbbiakban együtt Vis Maior) következtében a Rendezvényt részben
vagy egészben nem lehet megtartani, úgy a szerződés teljesítése lehetetlenné válik és Xxxxx között kötött szerződés főszabály szerint szünetel. Ezt követően Xxxxx között történő egyeztetési folyamat eredményeképpen Xxxxx megállapodása alapján a szerződés hosszabbítására vagy megszűnésére egy szerződés módosítás keretében kerülhet sor.
12.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötését követően, amennyiben Vis Maior helyzet következtében bizonytalanná válhat, hogy a Rendezvényt a Sziget képes lesz-e megtartani vagy sem, illetve, hogy a Rendezvény megtartása tilalom alá esik-e majd vagy sem, abban az esetben haladéktalan írásbeli értesítési kötelezettsége áll fenn annak a Félnek, aki a lehetetlenülést okozó eseményről tudomást szerez.
12.3. Megrendelő nem tartozik felelősséggel Vállalkozó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely a Vis Maior következtében előállt. E bekezdés szerinti lehetetlenülés esetén Vállalkozó köteles a Megrendelő által már esetlegesen megfizetett előleget a lehetetlenülés bekövetkezését követő legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül visszautalni a Megrendelő által előzetesen megjelölt bankszámlára. Vállalkozó jogosult a szerződés teljesítése érdekében tett előkészületeinek és ténylegesen felmerült költségeinek Megrendelő általi megtérítésére, amelyről Felek az előleg visszautalását követő 30 (harminc) napon belül utólagos elszámolás keretében állapodnak meg. Vállalkozó a teljesítéssel összefüggésben felmerült tényleges költségeit köteles számlával igazolni. Vállalkozó igazolt költségeit Megrendelő köteles az utólagos elszámolást követő 15 (tizenöt) napon belül Vállalkozó részére átutalni.
12.4. Vállalkozó nem jogosult sem saját sem alvállalkozója elmaradt hasznára, valamint az alvállalkozója által tett előkészületek és az alvállalkozónál felmerült költségek megtérítésére. Vállalkozó nem jogosult továbbá olyan jellegű kárának és esetleges kötbérfizetési kötelezettségének Megrendelő általi megtérítésére, amelynek megfizetésére azért lenne Megrendelő köteles, mert jelen szerződés teljesítéséhez valamely eszközt, szolgáltatást, anyagot, vagy munkaerőt szándékozott igénybe venni, és erre vonatkozó megállapodásában nem kötötte ki a Vis Maior helyzetekre vonatkozó szerződés teljesítésének lehetetlenülését.
12.5. A Vis Maior-ra irányadó rendelkezések megfelelően alkalmazandók abban az esetben is, ha a Rendezvény pandémia vagy epidémia (ideértve a COVID-19-et is) miatti jogszabályi vagy hatósági tilalom, illetve a Megrendelőnek a pandéimás vagy epidémiás (ideértve a COVID-19-et is) helyzetre tekintettel meghozott döntése miatt marad el.
13. Együttműködés, értesítés
13.1. A teljesítés során Xxxxx kötelesek együttműködni, továbbá kötelesek a szükséges egyeztetéseket lefolytatni, az elvárható szakmai támogatást megadni, illetve igénybe venni.
13.2. Valamely Xxx által a másik Félnek a jelen megállapodással összefüggésben küldött értesítések vagy más kommunikáció céljára a Szerződésben meghatározott elektronikus levelezésre megjelölt e- mail címek és telefonszámok szolgálnak.
14. Titoktartás
14.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel és az ÁSZF-fel kapcsolatban tudomására jutott valamennyi üzleti titkot, kereskedelmi titkot, know-how-t, vagy bármilyen adatot és más információt titokban tart, és azokat harmadik személy tudomására nem hozza, hacsak arra Megrendelő fel nem hatalmazza.
14.2. Vállalkozó a Megrendelő működésével kapcsolatos információkat csak abban az esetben hozhatja külső, harmadik szervek vagy személyek tudomására (nyilvánosságra hozatal), ha Megrendelő ehhez hozzájárul, és csak amennyiben tevékenysége ellátásához az feltétlen szükséges, valamint Megrendelő érdekét nem sérti. Az információk nyilvánosságra hozatala előtt köteles az adatok helyességét ellenőrizni. Az előbbi információkhoz tartoznak különösen a Megrendelő működésével, koncepcióival, termékeivel, fejlesztéseivel, szellemi tulajdonával kapcsolatos információk. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik a jogszabály által előírt kötelező adatszolgáltatások során nyilvánosságra hozandó adatokra.
14.3. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során birtokába jutott adatokat nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, illetve Megrendelőnek hátrányt okozzon.
14.4. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a számára tevékenységet ellátó személyek a jelen 14. pontban írtakat betartsák.
14.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó által a 14. pontban vállalt kötelezettségek a Vállalkozó és/vagy a Vállalkozó számára tevékenységet ellátó személyek általi megszegése esetén kötelezettségszegésenként 5.000.000, - Ft, azaz ötmillió forint összegű kötbér megfizetésére köteles Megrendelő felé, amely a kötelezettségszegés napján esedékes. Felek kifejezetten kijelentik, hogy a kötbér mértékét nem tartják túlzónak. Megrendelő követelheti a kötbért meghaladó kárát.
15. Záró rendelkezések
15.1. A Szerződés teljesítése során Xxxxx kötelesek jóhiszeműen és együttműködve eljárni, valamint egymást kölcsönösen tájékoztatni.
15.2. Felek megállapodnak, hogy a közöttük létrejött szerződéses jogviszonnyal kapcsolatosan felmerülő vitát igyekeznek békés úton rendezni. Abban az esetben, ha a vitarendezés harminc napon belül nem vezet eredményre, bármelyik Fél jogosult a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni.
15.3. Jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
15.4. Felek között létrejött szerződéses jogviszonyban a magyar jog az irányadó és alkalmazandó.