Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség
(0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx 0-00.)
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
3. kötet
Szerződéstervezet
a „Piacképes, kurrens végzettséget nyújtó IKT képzési programcsomagok biztosítása felsőoktatási hallgatóknak
- Red Hat Academy”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
amely létrejött egyrészről a
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
adószám: 15598316-2-41
törzsszám: 598316
statisztikai számjel: 00000000 0000 000 01
kincstári számlaszám: 10032000-00289421-00000000
rövidített elnevezés: KIFÜ
képviseli: Xxxxxxxx Xxxxxx elnök
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a
székhely:
adószám:
cégjegyzékszám:
pénzforgalmi jelzőszám:
képviseli:
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),
(a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek, külön-külön: Fél) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel (a továbbiakban: „szerződés”):
1. ELŐZMÉNYEK
1.1. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, mint Kedvezményezett, és a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató között 2016.11.23-án sor került az „Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása” tárgyú, GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projektre (a továbbiakban: Projekt) vonatkozó Támogatási Szerződés megkötésére a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) keretében.
1.2. Megrendelő a szerződés 1. számú mellékletében részletezett feladatok ellátására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le az „Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása” megnevezésű, GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül megvalósítandó „Piacképes, kurrens végzettséget nyújtó IKT képzési programcsomagok biztosítása felsőoktatási hallgatóknak – Red Hat Academy” tárgyában. A lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a szerződés 2. számú mellékletét képező ajánlat alapján a Vállalkozó.
1.3. Vállalkozó a szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerződés teljesítése során figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a szerződés tárgyát érintő valamennyi Európai Uniós és magyar jogszabályt, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS HATÁLYA
2.1. A szerződés megkötésének tárgya az 1. számú mellékletben (Műszaki leírás) részletezett feladatok ellátása és termékek elkészítése.
2.2. A Megrendelő megbízza Vállalkozót a szerződés 1. számú mellékletében részletezett szolgáltatások nyújtásával. A Vállalkozó az 1. számú mellékletben foglaltak ellátását elvállalja, kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez megfelelő szakértelemmel rendelkezik.
2.3. A szerződés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba és a benne foglalt szolgáltatások maradéktalan teljesítéséig, de legfeljebb 2018. október 31-ig marad hatályban. Az egyes teljesítési határidőket a Közbeszerzési dokumentum részét képező Műszaki leírás határozza meg.
3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
A Szerződésben szereplő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:
3.1. Alvállalkozó: a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti személy.
3.2. Érintettek: a 3.3, 3.4., 3.7., 3.9., 3.12. pontok alatt körülírt személyek vagy szervezetek.
3.3. Támogató: a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerinti szervezet.
3.4. Kedvezményezett: a támogatási szerződés kedvezményezettje, a szerződés Megrendelője.
3.5. Korm.rendelet: a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
3.6. Közbeszerzési dokumentum: az Ajánlatkérő által a Kbt. szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás tárgyában összeállított, az Ajánlattevő részére megküldött Ajánlattételi felhívás, ideértve annak mellékleteit
3.7. Közreműködő Szervezet: a Korm. rendelet 3. § (1) bek. 26. pontja szerinti szervezet.
3.8. Szerződés: a Felek között létrejött Szerződést jelenti, amelyet Felek írásba foglalva aláírtak, beleértve annak összes mellékletét, valamint mindazon okmányokat, amelyekre utalás történik, továbbá mindazon, a teljesítés megszülető okmányokat, amelyet az Érintettek a teljesítés során azzá tesznek.
3.9. Megrendelő: A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ), amely a Korm. rendelet szerinti kedvezményezettként, a közbeszerzési eljárás Ajánlatkérőjeként a szerződést megköti.
3.10. Műszaki leírás: a Szerződést eredményező beszerzési eljárás dokumentációjának részét képező, szakmai kritériumokat összefoglaló dokumentum.
3.11. Szolgáltatások és Termékek: a szerződés értelmében a Vállalkozó által nyújtandó, a Műszaki leírásban részletesen meghatározott szolgáltatások és fejlesztési eredménytermékek.
3.12. Vállalkozó: az érvényes ajánlatot benyújtott nyertes ajánlattevő, akivel a Megrendelő az legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatra vonatkozó bírálati részszempontok alapján értékelt ajánlat szerint a Szerződést megköti.
3.13. Vállalkozói díj: a Vállalkozónak a Szerződés keretében, szerződéses kötelezettségei megfelelő teljesítésért fizetendő ellenérték.
4. TELJESÍTÉS, DOKUMENTÁCIÓ
4.1. Teljesítési határidő: Vállalkozó az 1. számú Melléklet szerint feladatokat az ott meghatározott határidőig köteles teljesíteni.
4.2. A teljesítés helye: az 1. számú mellékletben megjelölt felsőoktatási intézmények telephelyei, illetve elektronikus alapú termékek esetén a Megrendelő által megadott e-mail címek és webhelyek.
4.3. A teljesítés tartalma
4.3.1. A teljesítés magában foglalja az 1. számú mellékletben foglalt összes szolgáltatás teljes körű megvalósítását, az 1. számú mellékletnek megfelelő kritériumok szerint, a szerződés szerinti dokumentumok által igazoltan.
4.3.2. A Felek a teljesítés során a lehető legteljesebb mértékben kötelesek együttműködni. Ennek keretében, ha valamely vállalkozói feladat elvégzéséhez valamely érintett közreműködése, vagy adatszolgáltatása szükséges, Megrendelő lehetőség szerint az erre vonatkozó kérelem kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles azt megadni. Amennyiben Megrendelő a teljesítés során észleli, hogy Vállalkozó a tevékenységét hibásan, vagy hiányosan végzi, a tudomásszerzéstől számítva 5 munkanapon belül írásban észrevételt tesz a Vállalkozónak, amelyre nézve Vállalkozó 2 munkanapon belül köteles írásban reagálni. Vállalkozó észrevételi joga nem mentesíti őt a hiba, illetve hiányosság orvoslásának kötelezettsége alól. Amennyiben a kérdés összetettsége vagy bonyolultsága miatt a fenti határidők nem tarthatóak, Megrendelő, illetőleg a Vállalkozó még a fent jelölt határidők lejárta előtt köteles ezt jelezni a másik félnek, és a megfelelő időpontról közösen egyeznek meg.
4.4. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységeinek elvégzését, a szerződésszerű teljesítést a szerződés végrehajtása során a kapcsolattartói, képviselői útján folyamatosan ellenőrizheti.
4.5. Dokumentációk
4.5.1. A teljesítés keretében átadandó dokumentumokat az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint kell átadni.
4.5.2. A Vállalkozó a szerződés aláírásával hozzájárul, hogy az általa átadott dokumentumokat a Megrendelő által megjelölt felsőoktatási intézmények a jelen beszerzés céljához kötötten felhasználják, kizárólag oktatási-kutatás célból a képzésben résztvevő hallgatók részére továbbadják. Megrendelő, illetve az érintett felsőoktatási intézmények az oktatási anyagok előbbiekben meghatározottakon túli felhasználására nem jogosultak.
5. ALVÁLLALKOZÓ
5.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során csak olyan alvállalkozókat, közreműködőket alkalmaz, akik a feladatok lehető legmagasabb színvonalon történő teljesítéséhez szükséges szakismerettel, illetve tapasztalattal rendelkeznek. Vállalkozó az alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna.
5.2. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés esetében a vállalkozónak alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatnia kell arról, hogy a közöttük létrejött szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezésének hatálya alá esik (nemleges adóigazolás, illetve köztartozásmentesség). E tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén az Art. 172. § (17) bekezdése alapján az adózó kifizetésenként a kifizetés összegének 20%-áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.
5.3. Vállalkozó a teljesítéshez a jelen szerződés előzményét képező közbeszerzési eljárásban az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasságának igazolásához bemutatott szakembereket.
5.4. A Vállalkozó köteles a teljesítés során minden olyan alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
5.5. Ha a szerződéskötést követően, előre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény miatt, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak valamely része nem lenne teljesíthető az Ajánlatban megjelölt, alvállalkozókkal, vagy az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában részt vevő szervezettel (személy), akkor a Megrendelő, a Vállalkozónak – az igénybevételt megelőzően legalább 5 munkanappal korábbi, a bevonni kívánt alvállalkozó adatait tartalmazó, írásbeli közlésére – szervezet, vagy személy alvállalkozói közreműködéséhez külön hozzájárulást adhat, ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel a Kbt. szerinti eljárásban azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. Az alvállalkozóra vonatkozó értesítési kötelezettség teljesítése, nem mentesíti Vállalkozót a felelőssége és a szerződésből folyó kötelezettségei alól.
6. VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1. Vállalkozót az 1. számú mellékletben meghatározott feladatok teljeskörű ellátása esetén összesen …………..,-Ft+ÁFA, azaz Forint+ÁFA vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj Vállalkozót az 1. számú melléklet szerinti feladatok elvégzésének Megrendelő általi elfogadását követően illeti meg.
6.2. Vállalkozó a Közbeszerzési Dokumentum részét képező Műszaki leírásban rögzített határidők szerint köteles a szolgáltatásokat teljesíteni. Megrendelő a szolgáltatások teljesítését követő 5 munkanapon belül az esetleges kifogásait, észrevételeit írásban (email, telefax, postai út) jelzi a Vállalkozó részére. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a teljesítéssel kapcsolatban, Vállalkozó köteles Megrendelő észrevételeinek, kifogásainak a Megrendelő által megállapított határidőben eleget tenni. Vállalkozó a jelen szerződés 6.1 pontja szerint, a teljesítési igazolás kiállítását követően, utólag jogosult számlát kiállítani, és azt Megrendelő részére megküldeni. A számla kiállításának alapja a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás, melyben igazolásra kerül az 1. számú mellékletben foglaltak teljesítése.
6.3. Fizetési mérföldkövek:
ssz | Fizetési mérföldkő | Határidő | Darabszám | Egységár | Nettó számlaérték |
1. | Szakmai felkészítés biztosítása a részt vevő felsőoktatási intézmények érintett oktatói részére | Szerződés hatálybalépését követő 60 nap | 18 fő | ||
2. | Az oktatáshoz szükséges oktatási környezet (hallgatói laborok) kiépítése, beüzemelése | Szerződés hatálybalépését követő 60 nap | 5 db |
felsőoktatási intézményenként | |||||
3. | A hallgatói laborokhoz szükséges támogatás, üzemeltetői szolgáltatás biztosítása felsőoktatási intézményenként | Hallgatói laborok kialakítását követő 1 év | 5 db | ||
4. | Certifikált vizsgalehetőség biztosítása a részt vevő oktatók és hallgatók számára. | Az egyedi megrendeléstől számított 15 munkanap | 1 csomag (100 db) |
6.4. A teljesítési igazolást a Megrendelőt képviselő személy a teljesítés elfogadását követően állítja ki. A teljesítési igazolás kiállítása indokolatlanul nem tagadható meg. A teljesítés igazolására jogosult személy:
Név: xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx: elnökhelyettes Telefonszám: x00 (0) 000-0000
e-mail: xxxxxx.xxxxx@xxxx.xxx.xx
6.5. A számla kiállítására az arra irányadó jogszabályokat kell alkalmazni. A számlákon szerepeltetni szükséges az ellátott tevékenységet, valamint a Megrendelővel egyeztetett módon a szükséges projektazonosítót és jelen szerződés megnevezését.
6.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónál felmerülő valamennyi költséget és kiadást, ennek megfelelően a Vállalkozó semmilyen egyéb jogcímen további díjazásra, költségtérítésre nem támaszthat igényt a Megrendelővel szemben.
6.7. Fizetési feltételek
A vállalkozói díj kifizetése a Vállalkozó forint pénzforgalmi jelzőszámára történik - figyelembe véve a Ptk. 6:42-6:45. §-okban és a 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakat, valamint a Kbt.
135. § (1) bekezdésében meghatározottakat -, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül. Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja vagy a Vállalkozó a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, a fizetési határidő nem haladhatja meg a Szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30 napot. Vállalkozó számlát csak hiánytalan és hibátlan teljesítés esetén nyújthat be.
6.8. A Vállalkozó a számlafizetési határidő elmulasztása esetén a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra jogosult. Amennyiben a Vállalkozó hiányos vagy hibás számlát nyújt be, és ezért hiánypótlásra kell felhívni, úgy a hiánypótlás időtartama nem számít bele a késedelem időtartamába.
6.9. A teljesítés Megrendelő általi elfogadásának feltétele az alább felsorolt dokumentumok Megrendelőnél történő együttes bemutatása és megfelelősége.
a) a Vállalkozó számlája egy eredeti és egy másolati példányban.
A számlát forintban kell kiállítani. A számlának tartalmaznia kell az ÁFA összegét is. A számlát a Megrendelő nevére kell kiállítani.
b) a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás egy másolati példánya.
A vállalkozói díj kifizetésére forintban kerül sor.
6.10. A vállalkozói díj tartalmazza a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét, ezért a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.
6.11. A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
6.12. Valamennyi, a Vállalkozó bankjánál felmerülő bankköltség a Vállalkozót terheli.
7. BIZTOSÍTÉKOK
7.1. A biztosíték a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos Megrendelő részéről felmerülő esetleges követelések kielégítésére szolgálnak.
7.2. A teljesítés elmaradásával kapcsolatos biztosíték a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények ellentételezésére szolgál, mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a. A biztosítékot a Szerződés hatályba lépésének az időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a Szerződés teljesítéséig kell hatályban maradnia.
7.3. A Vállalkozó amennyiben a biztosítékok köréből a bankgaranciát választja, a teljesítés biztosítása érdekében vállalja, hogy a fentieknek megfelelő, a Szerződés 3. sz. melléklete szerint kiállított, a Megrendelő által minden külön feltétel nélkül, azonnal igénybe-vehető bankgaranciát ad át a Megrendelőnek.
7.4. A Megrendelő a Szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a bankgarancia - amennyiben a Szerződés teljesítése vis maior bekövetkezése miatt ellehetetlenül, és ennek következtében megszűnik, amit a Felek írásban rögzítenek - a Vállalkozó által megszüntethető legyen.
7.5. A Megállapodás hibás teljesítésével kapcsolatos bankgarancia a szerződéses feladatokhoz kapcsolódó teljesítésigazolás Megrendelői kiállítását követően a Vállalkozó jótállási kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítésével okozott károk és költségek, valamint a rendelkezésre állási követelmények megtérítésének biztosítékául is szolgál, mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a. A hibás teljesítés miatti biztosítékot a szerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítése időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, és a jótállási időszak végéig kell hatályban maradnia. A hibás teljesítés biztosítékául nyújtott bankgarancia a jótállási időszak végéig marad hatályban, amennyiben annak igénybevételére a Megrendelő addig nem kerített sort.
7.6. Amennyiben a Vállalkozó a bankgaranciát az előírt tartalomban, az előírt módon, és időpontig nem küldi meg, vagy nem adja át, a Megrendelőnek jogában áll elállni a Szerződéstől. Elállás esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbérre is jogosult.
7.7. Bankgaranciákat a Szerződés pénznemében (HUF) kell kiállítani.
7.8. A bankgarancia a következő feltételek együttes fennállása esetén megfelelő:
a) a 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá tartozó bank kötelezettségvállalásával kerül kiállításra,
b) visszavonhatatlan,
c) a bank kötelezettségvállalásai a Vállalkozó és a Megrendelő közötti jogviszonyra, továbbá a Vállalkozó ellenvetésére nincs tekintettel,
d) feltétlenül és azonnal igénybe vehető,
e) a Megállapodáshoz mellékelt iratminta alkalmazásával kerül kiállításra.
7.9. A bankgaranciát a Szerződés mellékletében meghatározott mintával megegyező tartalomban kell rendelkezésre bocsátani magyar nyelven.
7.10. A bankgarancia biztosítékul szolgál a Megrendelő részéről felmerülő követelések kielégítésére.
7.11. A bankgaranciát a Megrendelő, mint jogosult nevére kell kiállítani és a Megrendelő címére kell benyújtani.
7.12. Megrendelő köteles az igénybevételt három banki nappal megelőzően a Vállalkozót az igénybevételről és annak okáról írásban tájékoztatni.
7.13. Jelen pont szerinti biztosítékok érvényesítése nem mentesíti a Vállalkozót a Szerződés 13. pontja szerinti kötbérfizetési kötelezettség teljesítése alól.
7.14. A Vállalkozó az általa választott, a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, az új biztosítéknak azonban a Szerződés szerinti összegben és időtartamban rendelkezésre kell állnia.
8. FELHASZNÁLÓI JOGOK
8.1. A Vállalkozó által a Szerződés keretében kidolgozott valamennyi terven, dokumentumon, alkalmazáson, eredményterméken a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint a Megrendelő teljes körű, időbeli és területi korlátozásoktól mentes, kizárólagos, határozatlan idejű, harmadik félre átruházható felhasználói jogot szerez.
9. JOGUTÓDLÁS
9.1. Minden, a Szerződésből származó jog- és kötelezettség jogosítani, illetve kötelezni fogja a Megrendelő esetleges jogutódait, illetve azon szervezeti egységeit, amelyek belső átszervezés vagy átnevezés folytán a szerződéses pozícióját átveszik.
9.2. A Vállalkozó a személyében bekövetkező jogutódlásról köteles Megrendelőt a jogutódlást elhatározó döntés meghozatalát, vagy az azt előidéző jogi tény bekövetkezését követően haladéktalanul értesíteni.
9.3. Jogutódlásra csak a Kbt. 139. § (1) bekezdése szerinti esetekben kerülhet sor.
10. VIS MAIOR
10.1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Szerződést aláírásukkal jegyzők, kellő körültekintés ellenére sem láthattak előre és nem háríthattak el, amely nem vezethető vissza egyikük saját hibájára vagy gondatlanságra sem. Ilyen események lehetnek a következők, de nem korlátozódnak a következő eseményekre: háború, forradalom, terrorcselekmény, tűzvész, természeti katasztrófa, vesztegzár, járvány, bejelentett vonatkozó általános sztrájk. A vis maior tényét igazoltatni kell az illetékes Gazdasági Kamara által, amennyiben van ilyen.
10.2. Ha a vis maior áll elő, az érintett félnek haladéktalanul értesíteni kell a másik felet írásban a kialakult helyzetről és a helyzet okáról. Ha írásban a másik fél másképpen nem rendelkezik, folytatni kell a vis maior által nem érintett szerződéses kötelezettségeinek teljesítését az ésszerűség határáig, és az összes ésszerű, a vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használnia a teljesítés érdekében.
10.3. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 60 napot, a Felek jogosultak a Szerződést felmondani anélkül, hogy egymással szemben a Feleket kártérítési kötelezettség terhelné.
11. SZABADALMI ÉS LICENC JOGOK, JOGSZAVATOSSÁG
11.1. A Vállalkozó szavatolja, hogy a teljesítendő szolgáltatások tekintetében a szükséges szerződéses szerzői és szabadalmi jogok, ipari vagy használati minták, oltalmak birtokában van, a Megrendelő Szerződés szerinti jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza, illetve korlátozza. Amennyiben a Megrendelő Szerződés szerinti felhasználói jog szerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga akadályozza, Megrendelő jogosult Vállalkozót megfelelő határidő tűzésével felhívni a tehermentesítésre, vagy amennyiben ezt Vállalkozó nem vállalja, a Megrendelő eljárhat maga a tehermentesítés érdekében a Vállalkozó költségére, illetve – amennyiben a fenti intézkedések nem vezetnek eredményre és harmadik személy joga a rendszer használatát kizárja vagy akadályozza – a Szerződést felmondhatja vagy alkalmazhatja a lehetetlenülés jogkövetkezményeit. Amennyiben a lehetetlenülés jogkövetkezményét alkalmazza a Megrendelő, akkor a Szerződés 13.3. pontja szerinti meghiúsulási kötbérre jogosult.
11.2. A Vállalkozó félként vesz részt a vonatkozó eljárásjogi szabályok szerint minden, az Érintettek ellen a Szerződés Vállalkozó általi megsértése következtében szabadalom bitorlás vagy szerzői jog sértése miatt indított eljárásban, vagy választása szerint azt peren kívüli egyezséggel lezárja, továbbá a Megrendelő oldalán keletkezett indokolt és igazolt költségeket megtéríti.
11.3. A Vállalkozó – az általa teljesítendő szolgáltatás tekintetében – a Szerződés tárgyával kapcsolatos minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb, harmadik fél által történő követelés kielégítését magára vállalja, attól a Megrendelőt mentesíti.
11.4. A Vállalkozónak helyt kell állnia a Megrendelővel szemben harmadik fél által érvényesített minden olyan igény esetén, amely licenc, szabadalom, védjegy és ipari vagy használati minta oltalmak alá eső jogok Vállalkozó általi megsértéséből származik a Megrendelő felhasználása folytán.
12. SZAVATOSSÁG
12.1. A Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa átadott dokumentumok, felhasznált eszközök és a nyújtott szolgáltatás a Műszaki leírásnak megfelel, továbbá jogtiszta (per-, teher- és igénymentes), valamint, hogy a Vállalkozó mindazon jogokkal rendelkezik, amelyek annak jogszerű átadását lehetővé teszik.
12.2. A Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében végzett feladatokat az általában elvárható szakmai gondossággal elvégzi, szavatolja továbbá, hogy az átadott tananyagok és a nyújtott szolgáltatás magas színvonalú, és jótállást vállal azért, hogy az megfelel a Szerződésben előírt követelményeknek.
12.3. A Vállalkozó a Ptk. 6:171. §-a szerinti jótállást vállal a szerződés hibátlan teljesítéséért. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége a teljesítési igazolás kiállításának napjával kezdődik és 12 hónapig tart.
13. A SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI
13.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során a Vállalkozó jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének a teljesítését elmulasztja. A Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles a Megrendelő részére megtéríteni mindazt a kárt, amely a Vállalkozónak felróható nem vagy nem szerződésszerű teljesítése miatt merült fel.
13.2. A Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben olyan okból, amelyért felelős, megszegi a Szerződést a Megrendelő részére kötbért fizet. A kötbér alapja a vállalkozási díj nettó összege.
13.3. A kötbér mértéke
13.3.1. késedelmes teljesítés esetén
minden késedelmesen eltelt nap után a kötbéralap díj 1%-a, de legfeljebb 15%-a.
13.3.2. meghiúsulás esetén
érdekmúlás, illetve 20 naptári napot meghaladó késedelem esetére a meghiúsulási kötbér mértéke a vállalkozási szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbérre Megrendelő a Szerződéstől való elállás vagy azonnali hatályú felmondás esetén jogosult.
13.4. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése a Vállalkozót nem mentesíti a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése
- azon túl, hogy a hibás teljesítés miatti kötbér érvényesítése esetén nem érvényesíthet szavatossági igényt - nem jelenti egyéb igényeinek elvesztését.
13.5. Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót a fizetendő kötbér jogcíméről és mértékéről, és a kötbért Vállalkozó köteles az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül Megrendelő részére kifizetni.
13.6. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel, továbbá érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette.
13.7. A kötbér esedékessé válik:
13.7.1. késedelem esetén a tényleges teljesítés időpontjával, vagy a Megrendelő által kitűzött póthatáridő lejártával, vagy amikor a kötbér eléri a legmagasabb mértéket.
13.7.2. az elállási, illetve a felmondási határidő lejárati napjával, illetve a meghiúsulás, lehetetlenülés megállapításával.
13.8. A Megrendelőnek jogában áll a Szerződéstől elállni vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani:
13.8.1. ha Vállalkozó nem teljesíti Szerződésben vállalt kötelezettségét, így különösen, ha nem teljesít a Megrendelő által kitűzött póthatáridő leteltét követő 20 napon belül.
13.8.2. ha jogerős bírósági határozat alapján a Vállalkozó ellen felszámolási eljárás, hivatalból törlési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban vagy vele szemben a Kbt. szerinti kizáró ok bekövetkezik.
13.8.3. a Vállalkozó egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné válik, illetve az általa a Szerződés szerint nyújtott bármely biztosítékból való kielégítés alapjának elvonása érdekében intézkedik, vagy a biztosítékból való kielégítés egyéb módon veszélybe kerül.
13.8.4. ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó csak olyan számottevő késéssel képes teljesíteni, hogy a Megrendelőnek a teljesítés már nem áll érdekében, mert a késedelem a Szerződés ütemezett teljesítését ellehetetleníti.
13.8.5. a Szerződés a Vállalkozónak felróható módon meghiúsul,
13.8.6. ha a Vállalkozó a 20.7 pont szerinti együttműködési kötelezettségét megszegi,
13.8.7. ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
13.9. A Megrendelőnek jogában áll továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Vállalkozó olyan súlyos szerződésszegést követ el, amely a Szerződés teljesíthetőségét veszélyezteti.
13.10. Szerződés alkalmazásában súlyos szerződésszegésnek minősül még különösen:
13.10.1. a késedelmes teljesítés következtében a késedelem időtartama miatt a kötbér eléri a maximális összeget,
13.10.2. a Vállalkozó a Szerződés szerinti biztosítékokat határidőben nem bocsátja rendelkezésre, valamint az átadott biztosíték/ok az előírt határidőn belül érvényüket veszti/k,
13.10.3. a Vállalkozó a titoktartási kötelezettségét felróható módon megszegi.
13.11. Az azonnali hatályú felmondás esetén a Megrendelő a felmondást írásban köteles indokolni, megjelölve azokat az okokat és körülményeket, amelyek részéről a Szerződés felmondásához vezettek.
13.12. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
13.12.1. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
13.12.2. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
13.13. Az előzőek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
13.14. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik.
13.15. A Vállalkozónak jogában áll a Szerződést felmondani, ha Megrendelő fizetési kötelezettségeit a Szerződésben megjelölt fizetési határidőket meghaladó 60 napon túl nem teljesíti.
13.16. A Vállalkozó és a Megrendelő a felmondás vagy az elállás jogának gyakorlása előtt legalább
10 munkanappal korábban kötelesek a másik felet írásban, a felmondásra okot adó körülmény megjelölésével a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani.
13.17. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíteni.
14. EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÉRTESÍTÉSEK
14.1. A teljesítés során a Vállalkozó köteles folyamatosan együttműködni a Megrendelővel, a projektek megvalósításában közreműködő más Vállalkozókkal, köteles a szükséges egyeztetéseket lefolytatni, az elvárható szakmai támogatást megadni, illetve igénybe venni.
A Vállalkozó tevékenysége során felkészülten, a legjobb szakmai tudása szerint, a rá vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat és szakmai szabályokat megtartva köteles eljárni. Vállalkozó e kötelezettségei elmulasztásáért felelősséggel tartozik.
14.2. A Szerződéssel kapcsolatban a Vállalkozó és a Megrendelő között folytatott levelezésnek, értesítésnek írásban kell történnie, mely abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az alábbi módszerek bármelyikével kézbesítik és a címzett azt átvette:
- személyes kézbesítés átvételi elismervény ellenében a kijelölt képviselő számára,
- ajánlott levél,
- telefax vagy elektronikus levél, ha a fogadó fél azt visszaigazolja, vagy a küldő fél azt megismétli a fenti módok bármelyikén.
14.3. Felek kijelentik, hogy a tevékenységgel kapcsolatban az együttműködési kötelezettségeiknek eleget tesznek, a hibátlan teljesítéséhez szükséges valamennyi információt egymás rendelkezésére bocsátják.
14.4. Mindkét Fél jogosult arra, hogy a megjelölt kapcsolattartó személy helyére bármikor új személyeket jelöljön ki, a Szerződés formális módosítása nélkül, egyoldalúan. Felek szerződéses kapcsolattartóik útján haladéktalanul, írásban kötelesek értesíteni egymást az ilyen változásról. A szerződéses kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás esetén a másik Fél a változás megfelelő igazolását kérheti.
14.5. Kapcsolattartásra feljogosított személyek:
a) Megrendelő részéről: Név: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Beosztás: projektvezető
Telefonszám: x00 00 000 0000
Fax: x00 0 000 0000
e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
b) Vállalkozó részéről: Név:
Telefonszám: e-mail:
15. VITÁS ÜGYEK RENDEZÉSE
15.1. A Megrendelő és a Vállalkozó arra törekszik, hogy a Szerződés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton rendezze, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján.
15.2. Ha a Felek a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számítva 30 napon belül nem tudják békés úton megoldani szerződéses vitájukat, amely a Szerződéssel kapcsolatban alakult ki, úgy erre a jogvitára - ideértve a Szerződés létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével kapcsolatos jogvitákra a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Nem köti a feleket a 30 napos határidő, ha annak eltelte a bíróság előtti eljárás sikeres kimenetelét kétségessé tenné, illetve amennyiben minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a vita békés úton nem rendezhető.
16. A SZERZŐDÉS NYELVE
16.1. A Szerződés magyar nyelven készült. A Szerződéssel kapcsolatos minden nyomtatott anyagnak, levelezésnek és más dokumentumoknak, amelyek alkalmazásra kerülnek, magyar nyelven kell készülnie.
17. ALKALMAZANDÓ JOG
17.1. Szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó, a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ajánlati felhívás, az ajánlat, a Megrendelő szabályzatai valamint a Ptk., a Kbt. és az egyéb vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
18. BIZALMAS INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA
18.1. Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott (vagy birtokukba került) minden olyan nyilvánosan nem hozzáférhető, illetve nem közérdekű adatot, tényt, dokumentumot és valamennyi, az Érintettek működését érintő információt, üzleti titkot (különösen azokat, amelyeket bármelyik fél „Bizalmas” felirattal látott el) Bizalmas Információnak tekintenek.
18.2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéses kapcsolat során tudomásukra jutott bármely Bizalmas Információt, adatot, illetve dokumentumokat üzleti titokként kezelnek, azt harmadik személyek tudomására nem hozzák. E titoktartási kötelezettség kiterjed a Vállalkozóval és a Megrendelővel munkavállalói és munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági viszonyban álló magánszemélyekre is. A Bizalmas Információk részbeni vagy teljes másolása tilos, kivéve, ha az nélkülözhetetlen a Szerződés teljesítéséhez.
18.3. A Xxxxx kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák. Így különösen:
- gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik, alvállalkozóik, illetve mindazok, akik a Szerződés teljesítése kapcsán bizalmas adathoz hozzáférhetnek, betartsák az adatvédelmi jogszabályok előírásait, illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok férhessenek hozzá, akik jogosultak azok megismerésére és felhasználására,
- szavatolják, hogy minden alkalmazottjuk, alvállalkozójuk, egyéb segítőjük, akik munkaköri vagy szerződéses kötelezettségük teljesítése során az adatokhoz, információkhoz, dokumentumokhoz hozzájutnak, vagy hozzá kell, hogy jussanak, avagy egyébként hozzáférhetnek, megfelelő titoktartási nyilatkozatot tesznek, mielőtt a Szerződéssel kapcsolatos tevékenységüket megkezdenék, illetve az adatvédelmet megfelelően biztosítják.
Ezen rendelkezéseknek a Vállalkozó alkalmazottai, alvállalkozói, illetve egyéb közreműködők részére történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése a Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához szükséges költségek, - az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl - a Vállalkozót terhelik kivéve, ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése tekintetében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
18.4. A jelen pontban rögzített kötelezettségek nem vonatkoznak a Bizalmas Információkra a következő esetekben:
- a Bizalmas Információkat az átvevő már a közlés időpontjában ismeri;
- az anyagot az átvevő saját maga önállóan hozta létre és az nem a közlő fél által rendelkezésre bocsátott Bizalmas Információkból származik, illetve nem kapcsolódik a közlő fél valamely ás információjához;
- az információk köztudomásúak és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha az ilyen ismertség vagy nyilvánosság a Bizalmas Információknak az átvevő részéről történő jogosulatlan kiadásából származik;
- a Bizalmas Információk valamely, az információ kiadására jogosult harmadik féltől az információ felhasználására vonatkozó korlátozás hiányában jutnak el az átvevőhöz; vagy
- annak kiadását az átvevőtől törvény vagy egyéb jogszabály, bírósági határozat vagy más hatósági eljárás megköveteli.
- A titoktartási kötelezettség Szerződés megszűnése után a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt évig áll fenn.
18.5. A Felek tudomásul veszik, amennyiben a szerződésben foglalt feladat teljesítése személyes, illetve különleges adatnak minősülő adatot érint, kötelesek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint eljárni. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok védelmét érintő rendelkezésekről, szabályokról, ezek alkalmazásáról a szükséges tájékoztatásokat elvégzi.
18.6. Vállalkozó tudomásul veszi a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendeleten, és az Állami Számvevőszék 2011. évi LXVI. törvényen alapuló, valamint az uniós támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző szervek Szerződéssel összefüggő ellenőrzési jogosultságát.
18.7. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a részéről a Szerződés teljesítésében közreműködő személyek Szerződés 4. sz. melléklete szerinti titoktartási nyilatkozatát köteles csatolni a szerződéshez.
18.8. A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely ezen adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.
19. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
19.1. A szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a Megrendelő és a Vállalkozó egyetértésével történhet a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint.
20. VEGYES RENDELKEZÉSEK
20.1. Ha a Szerződés bármely rendelkezése a hatályos jogszabályok alapján semmisnek, vagy megtámadás folytán érvénytelennek bizonyulna, úgy az a Szerződés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a felek a Szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.
20.2. A Projekt megvalósítására, ellenőrzésére és finanszírozására vonatkozó dokumentumokat a Megrendelő köteles teljes körűen átadni a Vállalkozó részére.
20.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogató és annak nevében eljáró más Érintett képviselői, valamint az erre külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak a Projekt megvalósításához igénybevett támogatás rendeltetésszerű felhasználását 2027. december 31-ig bármikor ellenőrizni, ideértve a Projekt helyszínén végzett ellenőrzéseket is, melyet Vállalkozó tűrni köteles. Vállalkozó továbbá a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó iratokat, bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat az ellenőrzés és a monitoring során az e pontban meghatározott szervezetek bármelyikének kérésére köteles rendelkezésre bocsátani, továbbá az ellenőrzéshez és a monitoringhoz szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni.
20.4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a számla szerinti összeg a nettó módon számított, 200.000 Ft-ot, azaz kettőszázezer forintot meghaladja, a Megrendelő kifizetést csak akkor teljesít részére, ha bemutat, átad vagy megküld a Megrendelőnek a nevére kiállított, a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A Vállalkozó a Szerződés szerint igénybevett alvállalkozónak a
teljesítésért akkor fizethet – visszatartási kötelezettség nélkül -, ha az alvállalkozó eleget tesz az előző mondatban a Vállalkozó számára előírt kötelezettségnek, azaz köztartozásmentességét a Vállalkozónak igazolja. Amennyiben az alvállalkozó együttes adóigazolása köztartozást mutat, a Vállalkozó a köztartozás összegének erejéig a kifizetést visszatartja.
20.5. Abban az esetben, ha a kifizetés időpontjában 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás nem áll a Közreműködő Szervezet rendelkezésére, illetve a Vállalkozó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a Közreműködő Szervezet kifizetést csak akkor teljesít, ha a köztartozásmentességét a Vállalkozó az előbbiek szerinti együttes adóigazolással igazolja, vagy a Vállalkozó neve már bekerült a köztartozásmentes adózói adatbázisba. Ezt a szabályt értelemszerűen alkalmazni kell az alvállalkozói kifizetésekre.
20.6. Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül és kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul értesíti Megrendelőt. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a Szerződés megkötésével egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésre bocsátani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
55. §-ában megjelölt adatokat. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen adatokat a Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján a Szerződésből származó követelések elévüléséig jogosult kezelni.
20.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54. § (1a) és (2) bekezdése alapján tűrnie kell a Szerződéshez kapcsolódó ellenőrzést az arra jogosult szerv részéről, és együtt is kell működnie az ellenőrzést végzővel.
20.8. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés alapján ellátott feladataihoz kapcsolódó sajtónyilvános eseményen vesz részt, sajtó részére nyilatkozatot, egyéb tájékoztatást ad, köteles rögzíteni, hogy a szóban forgó feladatokat a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, mint Megrendelő részére végezte, a Vállalkozó a Megrendelő megjelölése nélkül nem jogosult a sajtónyilvános fellépésre.
20.9. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
20.10. A Szerződés értelmezése szempontjából a Szerződés törzsszövege az irányadó a mellékletek tartalmához képest.
20.11. A Szerződésben hivatkozott, illetőleg a Felek akaratával a Szerződés mellékletévé tett dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség és eltérések esetén a Szerződés értelmezése szempontjából - az alábbiakban rögzített kivétellel
- a fenti listában előbb álló dokumentum tartalma az irányadó a listában hátrább álló dokumentumhoz képest. Amennyiben a Közbeszerzési Dokumentum és a Vállalkozó ajánlata között eltérés van, akkor a Megrendelő számára kedvezőbb rendelkezést kell figyelembe venni.
20.12. A Szerződés 4 eredeti, egymással megegyező példányban készült, melyekből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illet.
20.13. Felek a szerződést átolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, teljes akarategységben írták alá.
21. MELLÉKLETEK
A jelen pontban felsorolt mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata
3. számú melléklet: Bankgarancia nyilatkozat minták
4. számú melléklet: Titoktartási Nyilatkozat
Budapest, 201……………………………………… Budapest, 201………………………………………
Xxxxxxxx Xxxxxx elnök
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Megrendelő
Vállalkozó
Pénzügyi ellenjegyzés:
xx. Xxxxxx Xxxx gazdasági vezető
Szerkesztette:
xx. Xxxxxxxx Xxx
1. számú melléklet
Műszaki leírás
2. számú melléklet
A Vállalkozó ajánlata
3. számú melléklet
Bankgarancia nyilatkozat minták
(minta-teljesítés elmaradásával kapcsolatos) (bank fejléce)
Címzett:
BANKGARANCIA NYILATKOZAT
Bankgarancia száma:……………….
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség B u d a p e s t
Csalogány u. 9-11.
1027
(a továbbiakban: Kedvezményezett)
Kibocsátó:
………………………………………………………. Bank Nyrt./Zrt. Székhelye: …………………………………………………………….
Cégjegyzékszám: ………………………………………………….
Nyilvántartó bíróság: …………………………………………….
(a továbbiakban: Bank)
Megbízó: Cégnév:……………………………………………………………….
Székhely: …………………………………………………………….
Cégjegyzékszám: ………………………………………………..
Nyilvántartó bíróság: …………………………………………..
(a továbbiakban: Megbízó) Tisztelt Kedvezményezett!
Értesültünk arról, hogy a ………………………………………… (cégnév), (székhely )
– továbbiakban: Megbízó –
, „ ” tárgyú, a Kedvezményezett, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján lebonyolított, eljárásban
megnevezett nyertesként 201 ……….. hó …… napján vállalkozási szerződést (továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) kötött Megbízóval a …….projekt feladatainak az ellátására.
A Vállalkozási Szerződés …… pontjában foglaltak szerint Megbízónak a Vállalkozási Szerződés megkötésének időpontjában a Vállalkozási Szerződés pontjának szabályai szerinti összegben és
időtartamra teljesítés elmaradásával kapcsolatos bankgaranciát kell megnyitnia és átadnia Kedvezményezettnek.
1. A fentiekre tekintettel a Megbízó megbízása alapján a Bank – visszavonhatatlan és feltételek nélküli, azonnal igénybe vehető kötelezettséget (a továbbiakban: Garancia) vállal ezennel legfeljebb
…………………………………………. HUF (számmal), azaz forint (betűvel)
összeg (a továbbiakban: Xxxxxxxx Xxxxxx) kifizetésére a Kedvezményezett javára, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Megbízót a fent megnevezett Vállalkozási Szerződés alapján terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban, tekintet nélkül a Megbízó ellenvetésére, valamint a Megbízó és a Kedvezményezett közötti jogviszonyra.
2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első, cégszerűen aláírt, magyar nyelvű, eredeti példányú, a fenti garancia számra hivatkozó, pénzfizetésre irányuló írásbeli felszólítása (a továbbiakban: Lehívás) alapján a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb
a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 3 banki munkanapon belül, feltéve, hogy
a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó aa) nem teljesítette, vagy
ab) késedelmesen teljesítette
a Vállalkozási Szerződés szerinti kötelezettségeit;
b) a Lehívásban a jelen bankgarancia számának megjelölésével hivatkoznak a jelen Garanciára;
c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatják a Bank fent megjelölt címére és
d) a Lehívást cégszerűen aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította
da) alapító okiratának 6o napnál nem régebbi hiteles másolatával és db) aláírási címpéldánnyal, vagy
dc) számlavezető bankjának autentikus SWIFT üzenettel történő igazolásával.
3. A Bank jelen Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden egyes, a jelen Garancia alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.
4. A Garancia sem részben, sem egészben nem átruházható és nem engedményezhető. A Bank a Garancia alapján kizárólag a Kedvezményezett Lehívása alapján, és csak és kizárólag a Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti.
5. A Garancia 201… év …………………… hó ….. napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát veszti 201... év … hó …. napján, a bank üzletzárásakor (a továbbiakban: Lejárati Időpont), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát vissza juttatták-e a Bankhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett Lehívás alapján a Bank nem teljesít fizetést.
A Bank telefaxon, telefonon, telexen vagy egyéb távközlési eszköz útján, illetve a nem a Bank címére (Bank címe:) érkező igénybejelentést nem fogadja el.
A jelen garanciavállaló nyilatkozat egy eredeti példányban készült. Kelt: …………….., ………. év hó …… napján.
Tisztelettel:
…………………………………………… Bank Nyrt./Zrt. (cégszerű aláírás)
Értesítési cím: Telefon: Telefax:
(minta hibás teljesítési)
(bank fejléce)
Címzett:
BANKGARANCIA NYILATKOZAT
Bankgarancia száma:……………….
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
B u d a p e s t
Csalogány u. 9-11.
1027
(a továbbiakban: Kedvezményezett) Kibocsátó:
………………………………………………………. Bank Nyrt./Zrt. Székhelye: …………………………………………………………….
Cégjegyzékszám: ………………………………………………….
Nyilvántartó bíróság: …………………………………………….
(a továbbiakban: Bank)
Megbízó:
Cégnév:……………………………………………………………….
Székhely: …………………………………………………………….
Cégjegyzékszám: ………………………………………………..
Nyilvántartó bíróság: …………………………………………..
(a továbbiakban: Megbízó) Tisztelt Kedvezményezett!
Értesültünk arról, hogy a ………………………………………… (cégnév), (székhely )
– továbbiakban: Megbízó –
„……………………..” tárgyú, a Kedvezményezett, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján lebonyolított, eljárásban megnevezett
nyerteseként 201... …… hó …… napján szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötött Megbízóval a
…. projekt feladatainak az ellátására.
A megkötött Szerződés …… pontjában foglaltak szerint Megbízónak a Szerződés szerinti jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában a jótállási időszak teljes időtartamára a Szerződés …… pontjának szabályai szerinti összegben hibás teljesítési bankgaranciát kell megnyitnia és átadnia Kedvezményezettnek.
1. A fentiekre tekintettel a Megbízó megbízása alapján a Bank – visszavonhatatlan és feltételek nélküli, azonnal igénybe vehető kötelezettséget (a továbbiakban: Garancia) vállal ezennel legfeljebb
…………………………………………. HUF (számmal),
azaz forint (betűvel)
összeg (a továbbiakban: Xxxxxxxx Xxxxxx) kifizetésére a Kedvezményezett javára, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Megbízót a fent megnevezett Szerződés alapján terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban, tekintet nélkül a Megbízó ellenvetésére, valamint a Megbízó és a Kedvezményezett közötti jogviszonyra.
2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első, cégszerűen aláírt, pénzfizetésre irányuló írásbeli felszólítása (a továbbiakban: Lehívás) alapján a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 3 banki munkanapon belül, feltéve, hogy
a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó nem megfelelően (hibásan) teljesítette a Szerződés szerinti kötelezettségeit;
b) a Lehívásban a jelen bankgarancia számának megjelölésével hivatkoznak a jelen Garanciára;
c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatják a Bank fent megjelölt címére és
d) a Lehívást cégszerűen aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a
Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította
da) alapító okiratának 6o napnál nem régebbi hiteles másolatával és db) aláírási címpéldánnyal, vagy
dc) számlavezető bankjának megfelelő igazolásával.
3. A Bank jelen Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden egyes, a jelen Garancia alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.
4.A Garancia sem részben, sem egészben nem átruházható és nem engedményezhető. A Bank a Garancia alapján kizárólag a Kedvezményezett Lehívása alapján, és csak és kizárólag a Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti.
5. A Garancia 201… év …………………… hó ….. napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát veszti 201... év … hó …. napján, budapesti idő szerint 24.00 órakor (a továbbiakban: Lejárati Időpont), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát vissza juttatták-e a Bankhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett Lehívás alapján a Bank nem teljesít fizetést.
Kelt: …………….., ………. év hó …… napján.
Tisztelettel:
…………………………………………… Bank Nyrt./Zrt.
Értesítési cím: Telefon, Telefax:
……………………………………………………………. (cégszerű aláírás)
4. számú melléklet
Titoktartási nyilatkozat
1. Alulírott (név, lakcím, beosztás vagy munkakör, munkáltató cégneve, székhelye)
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
tudomásul veszem, hogy a „Kommunikációs stratégia és arculat kidolgozása” tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú mellékletéhez (a továbbiakban: szerződés) kapcsolódó feladataim ellátása során a tudomásomra jutott, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által bizalmasnak tekintett információkat titokként kezelem, azokat illetéktelen személynek nem adom át, nem teszem hozzáférhetővé, nem hozom illetéktelen személy vagy a nyilvánosság tudomására.
2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen személyek hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas információt nem készítek, felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, illetve ezek tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok.
3. Kijelentem, hogy az 1. pont szerinti munkáltatóm a szerződés IX. fejezetét velem megismertette, az abban foglaltakat megértettem, és tudomásul vettem.
4. Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési jog megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkáltatóval fennálló jogviszonyom megszűnése, stb.) a KIFÜ-nek vagy rendelkezése szerint a munkáltatónak köteles vagyok átadni.
5. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség munkaviszonyom vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyom fennállását követően is a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt évig terhel.
6. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt a KIFÜ vagy a munkáltatóm kártérítési és/vagy egyéb igényt érvényesíthet velem szemben.
Kelt:…………………………, 201…. ………………….
Készült: … példányban Terjedelem: 1 oldal Kapja: Irattár
……………………………………… (név, aláírás)