AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ
AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ
Xxxxx – táj Területfejlesztési Társulás
“Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című (HUSK/1001/0.0.0./0000) projekt
megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása”
tárgyban megindított 13373/2012 sz. közbeszerzési eljárásához
2012. október
Az Ajánlatkérési dokumentáció tartalma:
I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 3
II. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 10
III. IGAZOLÁS ÉS NYILATKOZATMINTÁK 13
IV. A MUNKAVÉDELEMRE ÉS A MUNKAFELTÉTELEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 32
VI. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 42
I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
Az eljárás:
Xxxxx – táj Területfejlesztési Társulás – Nőtincs, Szente, Felsőpetény és Diósjenő községek önkormányzatai nevében is eljárva – a „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című (HUSK/1001/0.0.0./0000) projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásának Eljárást megindító felhívása 13373/2012 számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítő 2012/103 számában. Az Ajánlatkérési dokumentáció nem mindenben ismétli meg az Eljárást megindító felhívásban foglaltakat, a dokumentáció az Eljárást megindító felhívással együtt kezelendő.
A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. és annak végrehajtási rendeleteinek vonatkozó rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre az Eljárást megindító felhívás és jelen Ajánlatkérési dokumentáció külön nem tesz utalást.
A feladat leírása:
A feladat műszaki tartalmát az Ajánlatkérő által kiadott Ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. A szerződés megkötését követően a nyertes Ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a feladat műszaki tartalmát nem ismerte meg teljes egészében.
Az ajánlat elkészítésének alapja az Ajánlattevők által átvett Ajánlatkérési dokumentáció. Az ajánlat a jelen közbeszerzés részeinek tárgyát képező feladatok teljes körű elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az Ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban előírta. Az ajánlatban szereplő árakat Euróban kell megadni.
Az ajánlatokat csakis az Ajánlatkérési dokumentációban foglaltak alapján lehet benyújtani. Az olyan ajánlat, amelyet az Ajánlattevő a saját feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával, becsatolásával dolgozott ki, érvénytelenítésre kerül. Többváltozatú ajánlat benyújtására nincs lehetőség.
A részletes műszaki tartalom az Ajánlatkérési dokumentáció VI. fejezetében, illetve külön kötetben található, melyet Ajánlatkérő részben elektronikus formában bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésre.
Kiegészítő tájékoztatás kérése:
A dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 45.§ és a 122.§ (5) alkalmazásával, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az alább megjelölt címen.
A kiegészítő tájékoztatást írásban, egyidejűleg kapják meg az Ajánlattevők a kérdések szövegével, de a kérdést feltevő megnevezése nélkül.
Az Ajánlatkérő – amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre – élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
Ebben az esetben az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról Ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az Ajánlatkérőnél jelezte, haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesíti.
Kiegészítő tájékoztatást kérni kizárólag ÍRÁSBAN (postai úton, faxon, e-mailen) az alábbi elérhetőségeken lehet:
Xxxxx-táj Területfejlesztési Társulás:
• 0000 Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx xx 00.
• fax: 35/300-782
• e-mail: xxxxx.xxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Kizárólag az Ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben megfelelő postacímet, telefaxszámot, illetve e-mail címet adjon meg, amelyre a kérdéseket és válaszokat az Ajánlatkérő továbbíthatja.
Ajánlatkérő a Kbt. 45.§ (6) bekezdése alapján kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy az Ajánlatkérési dokumentáció valamely eleme semmis, ha az Ajánlatkérési dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy az Ajánlatkérési dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt. rendelkezéseitől.
Az ajánlatkészítési időszakban az Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem szervez az Ajánlattevők számára.
Ajánlattételi határidő meghosszabbítása, ajánlati felhívás visszavonása:
Az ajánlattételi határidő meghosszabbítására a Kbt. 41. § (2) bekezdéseiben, míg az ajánlati felhívás visszavonására a Kbt.44. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
Ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlat elkészítésének alapja az Eljárást megindító felhívás és az Ajánlatkérési dokumentáció. Az ajánlatot e két dokumentumban leírtaknak megfelelő formában és tartalommal kell benyújtani.
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a dokumentációban meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat lehetőleg az ugyanott meghatározott sorrendnek megfelelően.
Az ajánlatot egy eredeti, két másolati, valamint egy elektronikus példányban kell benyújtani. Ajánlatkérő elektronikus példányon az eredeti ajánlat valamennyi tartalommal bíró oldalának szkennelt változatát tartalmazó elektronikus adathordozót ért.
Amennyiben az egyes példányok között eltérés van, az eredeti példány az irányadó.
Az ajánlattétel nyelve a magyar, az e nyelvtől eltérő nyelven benyújtott hatósági igazolások, nyilatkozatok, referenciák csak az alábbiak szerint vehetők figyelembe. Az idegen nyelven benyújtott iratok vonatkozásában a Kbt. 36.§ (3) bekezdése az irányadó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlatot fűzve, bonthatatlan kötésben kell benyújtani. Bonthatatlan kötésnek tekinti Ajánlatkérő, ha az ajánlat az alábbi követelményeknek megfelel:
Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
Az ajánlatot sérülésmentes, zárt csomagolásban kell benyújtani, melyen az alábbiakat kell feltüntetni: „HUSK/1001/0.0.0./0000 – tervezési feladatok ellátása”. Amennyiben Xxxxxxxxxxxx ajánlatukat postai úton nyújtják be, a csomagoláson fel kell tüntetni továbbá, hogy „Közbeszerzési eljárás ajánlata – Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos!” Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Ajánlattevő az ilyen okból idő előtt felbontott ajánlatot érvénytelenné minősíti. Az ajánlatok átvételét írásos átvételi elismervény – annak az ajánlatkérő képviselője által történő aláírása – igazolja.
Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő formában, példányszámban és időben kerüljön benyújtásra. A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli. Amennyiben tehát az ajánlat az ajánlati határidőnél később érkezik meg az ajánlatkérőhöz, úgy azt a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti és az eljárásban továbbiakban már nem vehet részt.
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie, ezek részben vagy egészben történő megtérítésére ajánlatkérő nem kötelezhető.
Közös ajánlattétel
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a dokumentációt – figyelemmel a Kbt. 49. § (6) bekezdésére – legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható.
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett nyilatkozatokat elegendő, ha a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő írja alá.
Azon nyilatkozatok, melyek a közös ajánlattevőkre, mint a közös ajánlattevők csoportjának tagjára vonatkoznak (pl. Nyilatkozat kizáró okokról), minden tagra vonatkozóan, külön-külön kell megtenni és az ajánlathoz csatolni.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni szükséges a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt együttműködési szerződést, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:
• tartalmazza a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
• tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
• tartalmazza a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
• tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között;
• a számlázás rendjét.
Üzleti titok:
A Kbt. 80. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket.
Ajánlati ár:
Az ajánlatkérő a „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című (HUSK/1001/0.0.0./0000) projekt által biztosított vissza nem térítendő támogatásból és saját erőből kívánja az ellenszolgáltatást fedezni. Az ajánlatkérés, szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: Euró.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő biztosítja a részszámlázás lehetőségét. Nyertes ajánlattevő egy részszámlát és egy végszámlát nyújthat be a szerződés-tervezetben meghatározottak szerint. A részszámla összege nem haladhatja meg az ajánlati ár 40 %-át.
Az ajánlatkérőként szerződő fél a Kbt. 130. § vonatkozó rendelkezései alapján teljesíti az ellenszolgáltatást.
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében az alábbi rendelkezések irányadók:
„36/A. § (1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozó.
(2) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik.
(3) A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja
a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg, valamint abban az esetben sem, amennyiben az igazolást bemutató szervezet felszámolás alatt áll.
(4) Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolásban állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt.
(5) Amennyiben az (1)–(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették.
(6) Az (1)–(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.
(7) Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e § hatálya alá tartozó kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is felhasználható.
(8) Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését faktorálja (engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a kifizetés előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó rendelkezésre bocsátja az alvállalkozóra vonatkozó együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező esetben a kifizetést teljesítő egyetemleges felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll.
(9) E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás 2008. szeptember 30-át követően keletkezett.”
„172. § (17) Az adózó a közbeszerzések megvalósítása érdekében megkötött szerződésekhez kapcsolódó, e törvény 36/A. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének megsértése esetén, kifizetésenként a kifizetés összegének 20%-áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.”
Benyújtandó dokumentumok:
Ajánlatkérő az Eljárást megindító felhívásban és az Ajánlatkérési dokumentációban meghatározott dokumentumok benyújtását várja el az Ajánlattevőtől. A benyújtandó dokumentumok listáját jelen Ajánlatkérési dokumentáció II. része tartalmazza. Az olyan nyilatkozatokat, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak eredeti vagy hiteles másolatban szükséges benyújtani, az egyéb igazolások a Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.
Az ajánlatok felbontása:
Az ajánlatot Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban bontja fel.
Az ajánlatok felbontásánál csak az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzéshez támogatásban részesül – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő az alábbi – a felolvasólapon megjelenítendő – információkat közli a jelenlévőkkel:
• az ajánlattevő neve, címe és székhelye,
• azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek.
Hiánypótlás:
A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 67. § alapján biztosított.
Az Ajánlatkérési dokumentációban leírt formai követelményeket a hiánypótlások benyújtásakor is alkalmazni kell.
Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
Az ajánlatok elbírálásának szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Több azonos összpontszámú ajánlat esetében az ajánlatkérő a Kbt. 72. § (3)-(4) bekezdése szerint jár el.
Az eljárás eredménye:
Az Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról.
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntéséről a Kbt. 65.§ (1) bekezdése és a 77.§ (2) alapján az ajánlati kötöttség fennállása alatt értesíti az ajánlattevőket.
Szerződéskötés:
Ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 124.§ (1) és (4) bekezdése szerint köti meg.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – nyertes visszalépése esetén – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 124.§ (6) bekezdés szerinti időtartama alatt köteles megkötni, amennyiben e törvény másként nem rendelkezik.
Nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
II. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK
A mellékleteket lehetőség szerint, az alábbi sorrendben kell az ajánlathoz lefűzni:1
Fedlap | |
Tartalomjegyzék | |
Felolvasólap* | |
Ajánlati nyilatkozat* | |
Közös ajánlattevők esetén a Kbt. 25. § (2) bekezdése szerinti megállapodás | |
Nyilatkozat kizáró okokról (ajánlattevőre vonatkozóan)* | |
Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja alapján | |
Nyilatkozat kizáró okokról (az alvállalkozók és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek vonatkozásában)* | |
A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozat* | |
A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat* | |
A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet nyilatkozata* | |
A Kbt. 55. § (1) illetve a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján pénzügyi intézmények igazolásai (Eljárást megindító xxxxxxxx XXX.2.2. P.1. pontja szerinti tartalommal) | |
Nyilatkozat bankszámlaszámokról* | |
A Kbt. 55. § (1) illetve a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján az előző három évre vonatkozóan az árbevételről szóló nyilatkozat (Eljárást megindító xxxxxxxx XXX.2.2. P.2 pontja alapján)* | |
A Kbt. 55. § (1) illetve a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15.§ (3) bekezdésének a) pontja alapján az Eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb tervezési munkáira vonatkozó szolgáltatásainak ismertetése (Eljárást megindító felhívás III.2.3. M.1. pontja)* | |
A Kbt. 55. § (1) illetve a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15.§ (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe* (továbbá szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok, a nyilvántartásba vétel igazolása, amennyiben a szakember a Magyar Mérnöki Kamara „Tervezői, Felelős Műszaki Vezetői, Építési Műszaki Ellenőri és Szakértői Névjegyzék” nevű közhiteles nyilvántartásában nem szerepel, valamint rendelkezésre állási nyilatkozat) (Eljárást megindító felhívás III.2.3. M.2. pontja) | |
Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerinti követelményekről* | |
Nyilatkozat a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján* | |
Az Ajánlattevő, az ajánlatban megjelölt – 10% fölötti – alvállalkozó(k), illetőleg a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezet/személy esetében az ajánlatban aláíró cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánya. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, csatolni kell a meghatalmazást, amely a |
1 A*-gal megjelölt mellékletek esetében az Ajánlattételi dokumentáció III. része minta dokumentumokat tartalmaz.
meghatalmazott aláírását is tartalmazza. | |
Nyilatkozat változásbejegyzési kérelemről* | |
Nyilatkozat szerződés-tervezetről* | |
Egyéb dokumentumok |
III. AJÁNLOTT IGAZOLÁS ÉS NYILATKOZATMINTÁK
(a Kbt. 49. § (2) bekezdése szerint)
Felolvasólap
A közbeszerzés tárgya: „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című (HUSK/1001/0.0.0./0000) projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása
Ajánlattevő neve: |
Ajánlattevő székhelye: |
Xxxxxxxxxxx képviselőjének |
neve: |
telefonszáma: |
faxszáma: |
e-mail címe: |
1. | Ajánlati ár (nettó) | ……….. ,- EUR |
…………………, 2012. ………………..
………………………………. cégszerű aláírás
Ajánlati nyilatkozat
Alulírott ……………, mint a ………………….… xxxxxxxxxxx képviselője az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című (HUSK/1001/0.0.0./0000) projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a Közbeszerzési Értesítőben 13373/2012 számon megjelent közbeszerzési eljárás Eljárást megindító felhívásának és Ajánlatkérési dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést megkötjük és a munkát az Eljárást megindító felhívásban és az Ajánlatkérési dokumentációban, valamint az ajánlatunkban lefektetettek szerint ….… ,- EUR + ÁFA, azaz Xxxx + általános forgalmi adó, összegért szerződésszerűen teljesítjük.
2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az Eljárást megindító felhívással és az Ajánlatkérési dokumentációval, vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Xxxxx is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 2
4. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.
5. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak3 minősül.
vagy
5. A Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkozunk, hogy az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint nem minősül mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak. 4
…………………, 2012. ………………..
………………………………. cégszerű aláírás
2 Amennyiben nincsenek közös Ajánlattevők, a pont törölhető.
3 A nem kívánt szöveg törlendő!
4 Az 5. pont esetében Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolásától függően a nem kívánt rész törlendő.
Nyilatkozat kizáró okokról
(ajánlattevőre vonatkozóan)
Alulírott ……………, mint a ………………….… xxxxxxxxxxx képviselője az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című (HUSK/1001/0.0.0./0000) projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt céggel szemben nem állnak fenn közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok:
Kbt. 56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével
ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy
gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti
hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó- visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
Kbt. 56. § (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
57. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott
- jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot xxxxxxx ki;
c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik;
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
…………………, 2012. ………………..
………………………………. cégszerű aláírás
Nyilatkozat kizáró okokról
(az alvállalkozók és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek vonatkozásában)
Alulírott ……………, mint a ………………….… xxxxxxxxxxx képviselője az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című (HUSK/1001/0.0.0./0000) projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
1. hogy sem az általunk a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), sem az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartoznak a Kbt.
56. § szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint
2. hogy sem az általunk a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), sem az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartoznak a Kbt.
57. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
vagy
2. hogy az általunk az eljárásban meg nem jelölt alvállalkozó(k) nem tartoznak a Kbt. 57.
§ szerinti kizáró okok hatálya alá, továbbá az ajánlatunkhoz csatoljuk az eljárásban megjelölt alvállalkozók és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát arról, hogy nem tartoznak a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá.5
…………………, 2012. ………………..
………………………………. cégszerű aláírás
5 A 2. pont esetében Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 10. § szerint választhat az alvállalkozók és az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok igazolásának vonatkozásában. Ajánlattevő választásának megfelelően a nem kívánt szöveg törlendő, illetve amennyiben releváns, a szükséges nyilatkozatok csatolandóak.
Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja alapján
Alulírott ……………, mint a ………………….… xxxxxxxxxxx képviselője az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című (HUSK/1001/0.0.0./0000) projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt cég olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén/szabályozott tőzsdén jegyeznek6.
Amennyiben az általam képviselt cég olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén7
1. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának neve ás állandó lakcíme:8
Név | Állandó lakcím |
2. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nincsen.
…………………, 2012. ………………..
………………………………. cégszerű aláírás
6 A nem kívánt szöveg törlendő.
7 Az 1. és 2. nyilatkozatok közül a nem releváns törlendő. Amennyiben a képviselt céget szabályozott tőzsdén jegyzik, az 1. és 2. nyilatkozat is törlendő.
8 A táblázat további sorokkal bővíthető.
A Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti nyilatkozat9
Alulírott ……………, mint a ………………….… xxxxxxxxxxx képviselője az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című (HUSK/1001/0.0.0./0000) projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy az hogy az általam képviselt cég a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint a közbeszerzés alább megjelölt részei tekintetében vesz igénybe alvállalkozót, valamint ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánja igénybe venni, az alábbi százalékos arányban:
Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rész | Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alvállalkozó | Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerinti százalékos arány |
…………………, 2012. ………………..
………………………………. cégszerű aláírás
9 Értelemszerűen kitöltve, nemleges esetben a táblázatot át kell húzni.
A Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozat10
Alulírott ……………, mint a ………………….… xxxxxxxxxxx képviselője az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című (HUSK/1001/0.0.0./0000) projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet igénybe veszek/nem veszek igénybe11.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet neve, címe: ……...………………………..
Az Eljárást megindító felhívás vonatkozó pontja, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik: ………………………………….
A Kbt. 55.§ (6) bekezdése alapján a kapacitás rendelkezésre bocsátása az alábbi esetre tekintettel történik:
a) az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni és ennek módjáról az alábbiak szerinti nyilatkozunk: ……………….
Illetőleg a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került.
b) az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, és erre tekintettel nyilatkozunk arról, hogy módon vonjuk be a teljesítés során
a ……………..(szervezet neve) szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználjuk, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során,
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az ajánlatban benyújtjuk az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet fizetésképtelenségünk esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
…………………, 2012. ………………..
………………………………. cégszerű aláírás
10 A megfelelő részeket értelemszerűen kell kitölteni, a nem releváns részek törlendőek.
11 A nem kívánt szöveg törlendő.
A Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti szervezet nyilatkozata
Alulírott…………………………..,, mint a (a Kbt. 55.§ (5) bekezdése
szerinti szervezet neve, címe) képviselője az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás „„Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című (HUSK/1001/0.0.0./0000) projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom
hogy az általam képviselt (a Kbt.
55.§ (5) bekezdés szerinti szervezet neve) vonatkozásában a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
…………………, 2012. ………………..
……………………………… cégszerű aláírás
Nyilatkozat bankszámlaszámokról
Alulírott ……………, mint a ………………….… xxxxxxxxxxx képviselője az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás „„Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című (HUSK/1001/0.0.0./0000) projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt cég az ajánlathoz becsatolt nyilatkozatot adó pénzügyi intézmény(ek)en kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát, továbbá valamennyi pénzügyi intézet pénzintézeti igazolását benyújtotta ajánlatában.
…………………, 2012. ………………..
………………………………. cégszerű aláírás
Árbevételről szóló nyilatkozat
Alulírott ……………, mint a ………………….… xxxxxxxxxxx képviselője az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című (HUSK/1001/0.0.0./0000) projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt cégnek az előző három évre vonatkozóan az árbevétele az alábbiak szerint alakult:
A teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel | |
20.. | ……………………. ,- Ft |
20.. | ……………………. ,- Ft |
20.. | ……………………. ,- Ft |
A közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel | |
20.. | ……………………. ,- Ft |
20.. | ……………………. ,- Ft |
20.. | ……………………. ,- Ft |
…………………, 2012. ………………..
………………………………. cégszerű aláírás
Nyilatkozat a legjelentősebb vízjogi létesítési engedély köteles tervezésére vonatkozó szolgáltatásokról
Alulírott ……………, mint a ………………….… xxxxxxxxxxx képviselője az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című (HUSK/1001/0.0.0./0000) projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt cég az Eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb tervezési munkáira vonatkozó szolgáltatásai közül az alábbiakkal kívánjuk igazolni az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelősséget12:
A szerződés tárgya és mennyisége | A teljesítés helye és ideje | Az ellenszolgáltatás nettó összege | A tervezett nettó beruházási összeg | A szerződést kötő másik fél neve és elérhetősége |
Nyilatkozom továbbá, hogy a fenti szolgáltatás megrendelések teljesítése az előírásoknak és a szerződéseknek megfelelően történt.
…………………, 2012. ………………..
……………………………… cégszerű aláírás
12 A táblázat további sorokkal bővíthető.
Nyilatkozat szakemberekről13
Alulírott ……………, mint a ………………….… xxxxxxxxxxx képviselője az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című (HUSK/1001/0.0.0./0000) projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy az alábbi szakemberekkel kívánjuk igazolni az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelősséget:
Tervezői jogosultság | Szakember neve | Szakmai tapasztalat (év) | Jogosultság (nyilvántartási szám) |
„VZ-T” | |||
„GD-T” |
…………………, 2012. ………………..
……………………………… cégszerű aláírás
13 Az Eljárást megindító felhívás III.2.3. M.2. pontjának megfelelően az alkalmasságot igazoló dokumentumok csatolása is szükséges.
Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerinti követelményekről
Alulírott ……………, mint a ………………….… xxxxxxxxxxx képviselője az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című (HUSK/1001/0.0.0./0000) projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerinti tájékozódási kötelezettségünknek eleget tettünk a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekre vonatkozóan, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
…………………, 2012. ………………..
……………………………… cégszerű aláírás
Nyilatkozat a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról
Alulírott ……………, mint a ………………….… xxxxxxxxxxx képviselője az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című (HUSK/1001/0.0.0./0000) projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy a Kbt. 126. § (2) bekezdése alapján a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot a szerződéskötéskor rendelkezésre bocsátom a Kbt. 126 (6) bekezdés a) pontja szerint formában.
…………………, 2012. ………………..
……………………………… cégszerű aláírás
Nyilatkozat változásbejegyzési kérelemről
Alulírott ……………, mint a ………………….… képviselője az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás „„Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című (HUSK/1001/0.0.0./0000) projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy az általam jegyzett cég vonatkozásában nincs/van14 a cégbírósághoz benyújtott, de még el nem bírált – és így a cégokmányokban nem szereplő – változásbejegyzési kérelem.
…………………, 2012. ………………..
……………………………… cégszerű aláírás
14 A nem kívánt szöveg törlendő. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Nyilatkozat szerződés-tervezetről
Alulírott ……………, mint a ………………….… xxxxxxxxxxx képviselője az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című (HUSK/1001/0.0.0./0000) megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy a fenti közbeszerzési eljárás Ajánlatkérési dokumentációjában közzétett szerződés- tervezetet módosítás nélkül elfogadjuk.
…………………, 2012. ………………..
……………………………… cégszerű aláírás
IV. A MUNKAVÉDELEMRE ÉS A MUNKAFELTÉTELEKRE
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint megadja azoknak a szervezeteknek a nevét és elérhetőségét, amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF)
Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Telefon: 00-0-000-0000
Zöldszám: 00-00-000-000
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Cím: 1097 Budapest, Gyáli u. 2-6.
Telefon: 00-0-000-0000
Zöldszám: 00-00-000-000
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Cím: 1051 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: 00-0-000-0000
Zöld szám: 00-00-000-000
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
- tervezet –
amely létrejött egyrészről az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás (székhelye:2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 91. levelezési címe: 2660 Balassagyarmat, Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 00., adószáma: 18635449-1-12) mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről
……………………………(székhely:……………………, képviseletében:………………
adószáma:……………. cégjegyzékszáma:………………….., bankszámlaszáma: )
mint tervező (továbbiakban: Tervező)
Megrendelő és Tervező a továbbiakban együttesen: Felek
között a jelen szerződésben meghatározottak szerint a Középső Ipoly – menti ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című HUSK/1001/0.0.0./0000 számú projekthez kapcsolódó tervezési feladatok ellátására az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
PREAMBULUM
Az önkormányzatok problámáit megismerve a Megrendelő elhatározta az Ipoly határfolyó térségünket érintő vízgyűjtő területén a közös árvízvédelmi stratégia és összehangolt cselekvési terv kidolgozását. A belvíz - árvízvédelmi stratégiai tervezési feladat lényegében azt jelenti, hogy a partnerek összehangolják az adott vízgyűjtő terület egyes vízépítési tevékenységeihez kapcsolódó terv-, és tanulmány készítési feladatokat. Az együttműködés a határ mindkét oldalán jóváhagyott és bevetésre kész terveket eredményez.
A Megrendelő 2011. február 28-án pályázatot nyújtott be a 2010-es árvízi vészhelyzettel érintett Nyugat nógrádi települések ár- és belvízvédelmi tervezésére.
A projekt 8 hónapos futamidőre 95% támogatást nyert. A pályázat utófinanszírozású. A program a 2010-ben árvízi vészhelyzettel érintett települések bevetésre kész árvízvédelmi terveinek elkészítésére szól.
Legfontosabb eredménye az árvízi veszélyhelyzettel érintett települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének biztosítása, a további környezeti káresemények megelőzése.
A projekt eredményeként létrejövő tanulmány és engedélyezési tervdokumentáció kijelöli a jövőbeni fejlesztési irányokat. A beruházások tervezhetően és összehangoltan fognak történni. A tanulmány, meghatározva a legfontosabb beavatkozási pontokat, lehetőséget ad további fejlesztések kapcsolására. Mivel az egész területre vonatkozik, az egyes települések jövőbeni terveiket ehhez igazíva készíthetik el.
Projektünk eredményeit bekapcsoljuk az egész folyómederre illetve vízgyűjtő területre kidolgozott illetve kidolgozásra váró vízrendezési, vízgazdálkodási és vészhelyzeti tervekbe.
A programban a Feketevíz-patak, a Lókos-patak, valamint az Ipoly-folyó mentén lévő települések, 22 magyarországi és 10 szlovákiai település szerepel, melyből jelen szerződés a 22 magyarországi településre vonatkozik.
A kidolgozásnál a területen fekvő önkormányzatokon túl a Megrendelő együttműködött a KDV KÖVIZIG-gel (állami), az Ipolymenti Vízgazdálkodási Társulattal (társulati) valamint az Ipoly Magyar-Szlovák Határvízi Bizottsággal (nemzetközi). Mindhárom szervezet egyetértett a Megrendelő céljaival, szakmai segítségnyújtásával járult hozzá a projekt sikeres megvalósításához és biztosította együttműködését.
Fő partner a szlovákiai Középső Ipoly-mente Regionális Fejlesztési Ügynökség. (RRA)
A Megrendelő szerződést kötött a GEODROM Kft-vel, hogy pontosan kerüljenek kijelölésre azok a tervezési feladatok, melyek a pályázatnak való megfeleléshez szükségesek.
A Megrendelőnél tagsággal nem rendelkező, ám a projektben érintett települések a közbeszerzési eljárás elfolytatásával kölün megállapodásban megbízták a Megrendelőt és a elfogadták a Megrendelő közbeszerzési szabályzatát.
Fentiekben megjelöltekre tekintettel a Megrendelő által lefolytatott, tervezési szolgáltatásra vonatkozó hirdetmény közzétételével indított nyílt eljárás során Tervező lett jogosult e szerződés megkötésére és szolgáltatás nyújtására.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a közbeszerzés és az annak eredményeként megkötésre kerülő jelen szerződés a HUSK/1001/0.0.0./0000 számú projekthez kapcsolódóan került lefolytatásra, megkötésre. Felek a pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat, eljárási szabályokat megismerték és az magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
1. A szerződés tárgya:
1.1.Megrendelő megrendeli, Tervező pedig elvállalja, hogy a Középső Ipoly – menti ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című HUSK/1001/0.0.0./0000 számú projekthez kapcsolódó tervezési munkák elvégzését az Ajánlatkérési dokumentáció – különös tekintettel annak – műszaki tartalmában megjelölt és jelen szerződés 1. számú mellékleteként csatolt műszaki dokumentációban foglalt tartalommal.
1.2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Tervező feladata engedélyezési szintű tervdokumentációk elkészítése, azonban az engedélyezési eljárás lefolytatása nem Tervező feladata, ennek költsége nem Tervezőt terhelik.
1.3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Tervező folyamatosan köteles egyeztetni az engedélyezési hatóságokkal és az érintett közműszolgáltatókkal, annak érdekében, hogy a későbbiekben engedélyezésre benyújtott tervek megfeleljenek azok elvárásainak. Az egyeztetésről írásbeli emlékeztetőnek vagy jegyzőkönyvnek kell készülnie a résztvevő szakemberek és a Tervező aláírásával.
2. A szerződés teljesítésének határideje:
2.1.Tervező köteles a 18/1996 (VI.26.) KHVM rendeletben foglaltaknak megfelelő tartalommal az engedélyezési szintű tervdokumentációkat elkészíteni és hiánytalanul a Megrendelőnek benyújtani papírformátumban kinyomtatva az engedélyeztetésre benyújtandó példányokon túl 1 példányban kell leszállítani Megrendelő számára. A tervet továbbá digitális formátumban, 1 példányban is át kell adni. A digitális hordozón a
terviratok WORD/EXCEL/PDF, míg a tervlapok PDF és DWG formátumúak legyenek2 példányban és 1 elektronikus példányban (a terviratok WORD/EXCEL/PDF, míg a tervlapok PDF és DWG formátumúak legyenek) legkésőbb 2012. december 27. napjáig A tervdokumentáció részét képezik a 1.3. pontban megjelölt emlékeztetők/ jegyzőkönyvek is.
2.2. Tervező szerződésszerű teljesítése esetén Megrendelő 5 munkanapon belül teljesítés igazolást állít ki.
3.A tervezési díj
3.1. A tervezési díj összege:
……………….- Euro + ÁFA, azaz mindösszesen ……………………………………….
Euro., ( nyertes ajánlattevő vállalása szerint)
Megrendelő előleget nem biztosít. Tervező részszámla benyújtására a 11. pontban rögzítettek szerint jogosult.
A tervezési díj úgy került meghatározásra, hogy az, mindazoknak a tevékenységeknek az ellenértékét tartalmazza, amelyek szükségesek a szerződésszerű teljesítéshez. A Tervező, mint szakcég a vállalkozói díj meghatározásakor számításba vett valamennyi – a tervezési feladat elvégzéséhez – szükséges munkálatot, ehhez képest alakította ki ajánlati árát. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a tervezői díj részét nem képezi az engedélyező hatóság felé fizetendő bárminemű díj, illetve az engedélyezi eljáráshoz kapcsolódó bárminemű egyéb költség, kivéve azon költségeket, melyek Tervezőnél az 1.3. pontban megjelölt egyeztetésekhez kapcsolódóan keletkeztek.
Megrendelő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a szerződésszerűen kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül, Tervező …..Banknál vezetett számú
számlájára, figyelemmel a 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltakra is.
3.2. Amennyiben Tervező a 2. pontban megjelölt határidőn túl teljesít, a késedelmes teljesítés minden naptári napjára 100.000 Ft/nap kötbért köteles fizetni, melynek maximális összege a tervezési díj nettó összegének 15 %-áig terjedhet. Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben Tervező a 2. pontban megjelölt határidőn 15 napot meghaladó mértékben késedelembe esik, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.
3.3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igény biztosítására szolgáló teljesítési biztosítékként a nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegű biztosítékot kötnek ki. Tervező – e szerződés megkötésekor - az e pontban megjelölt biztosítékot …………………….. (Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerint) módon köteles biztosítani.
3.4. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján a Tervező nem fizethet, illetve számolhat el e szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Tervező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
3.5. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján a Tervező e szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
4. A Megrendelő adatszolgáltatásai:
Megrendelő az Ajánlatkérési dokumentáció részeként Tervező rendelkezésére bocsátotta a műszaki dokumentációt.
A Megrendelő fentieken túlmenően – továbbá a közbeszerzési dokumentációban már biztosított információkon túl - további adatokat nem szolgáltat Tervező részére.
5. A Megrendelő utasításadási joga:
A Megrendelő a szerződés teljesítése során a tervezést figyelemmel kíséri, Tervező kezdeményezésére konzultációkon vesz részt, és köteles az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni. Megrendelő a Tervezőnek utasítást adhat.
Megrendelő utólag nem kifogásolhatja a jóváhagyásával elkészült megoldást. Amennyiben a Megrendelő a Tervezőnek alkalmatlan anyagot, célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, a Tervező köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik. Amennyiben a Megrendelő e figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Tervező a szerződést a Megrendelő kockázatára teljesíti. A Tervező a Megrendelő által adott anyaggal, vagy utasításai szerint nem végezheti el a tervezést, ha ez jogszabályi, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne.
6. Altervezők igénybevétele
Megrendelő felhatalmazza a Tervezőt, hogy a szerződésben foglalt feladatai teljesítéséhez altervező közreműködését vegye igénybe, az ajánlatában foglaltak szerint. A tervező az altervező szolgáltatásaiért a Megrendelővel szemben úgy felel, mintha a tervezést saját maga végezte volna el.
7. A Felek együttműködése, eljáró képviselőik:
A Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján messzemenően együttműködnek, a tervek ismertetése, értelmezése, megvalósítása tárgyában folyamatosan konzultálnak.
A Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki: Megrendelő részéről:
……………………………(név)
Tel.:…………………………………
e-mail:……………………………..
Tervező részéről:
…………………………….(név)
Tel.: ………………………………..
e-mail:……………………………..
A Megrendelő kijelölt képviselője jogosult a Tervezőnek a szerződés 5.) pontja szerinti utasításokat megadni, a Tervező teljesítését igazolni, figyelemmel a jelen szerződés pontjában foglaltakra.
Tervező az egy – egy település vonatkozásában felmerült tervezési feladat kapcsán jogosult közvetlenül az érintett település polgármesterével is kapcsolatba lépni, az érintett polgármester azonban teljesítés aláírására, illetve az e szerződésben nem jelölt kötelezettséget keletkeztető utasítás adására nem jogosult.
8.A Tervező teljesítési és szavatossági kötelezettsége:
8.1.A Tervező köteles a szerződésben meghatározott tervezési vállalkozását a szerződésben foglalt tartalmi követelményeknek, a műszaki tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az építési előírások betartásával szolgáltatni. A tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentációk minden tekintetben szakszerűek. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően felhasználhassa. A Tervező köteles a tervdokumentációkat és jegyzőkönyveket / emlékeztetőket a szerződésben meghatározott időben és helyen szolgáltatni. A Felek megállapodnak abban, hogy a tárgybeli tervdokumentációk a harmonizált magyar szabványoknak megfelelő műszaki előírások szerint készülnek.
8.2.Tervező kifejezetten kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy – tekintettel arra, hogy az általa elkészített tervek csak engedélyezési szintűek, ám az engedélyeztetési eljárás nem került lefolytatásra, arra a 13. pont alapján az érintett települési önkormányzat jogosult. Az engedélyeztetés költsége a későbbiekben az érintett települési önkormányzatot terheli, azzal, hogy az engedélyeztetés megindításának időpontját az érintett települési önkormányzat maga határozza meg. Amennyiben azonban az engedélyeztetési eljárás a jelen szerződés tárgyát képező tervek megrendelő részére történő átadását követő 1 éven belül megindul – az eljárás során esetlegesen felmerülő hiánypótlási, áttervezési feladatokat Tervező köteles külön díjazás nélkül maga elvégezni. Továbbá Tervező köteles külön díjazás nélkül maga elvégezni azon hiánypótlási, áttervezési feladatokat, melyeket a Közreműködő Szervezet előír.
8.3. Tervező a 8.1., 8.2. és 9. pontokban is foglaltak alapján a teljesítésigazolás átvételét követően 1 éves időszakra jótállást vállal.
8.4. Felek kifejezetten rögzítik továbbá, hogy – tekintettel a Preambulumban megjelölt körülményekre (utófinanszírozásos pályázat; közreműködő szerv általi jóváhagyás; HUSK pályázati feltételek és előírások), amennyiben a Közreműködő Szervezet az elszámolás során a Tervező által nyújtott szolgáltatás vonatkozásában hiányosságot észlelnek és ebből eredően a Megrendelő részére nem finanszírozzák meg/ nem teljes körűen finanszírozzák meg a tervezői díjat, Megrendelő ezen összeget jogosult utólag Tervezőtől követelni.
9. A Tervező jogszavatossági kötelezettsége:
A Tervező szavatolja, hogy 3. személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén a kivitelezést akadályozná, vagy korlátozná, figyelemmel e szerződés 13. pontjában foglaltakra.
10. A Tervező teljesítésének módja, helye:
A Tervező a tárgybeli szolgáltatását a Megrendelő levelezési címeként megjelölt, 2660. Balassagyarmat, Rákóczi u. 12. címen történő átadással teljesíti.
11. A Megrendelő díjfizetési kötelezettsége:
A Tervező a teljesítésigazolás Megrendelő részére történő átadásával jogosulttá válik a szolgáltatás ellenértékének megfelelő tervezési díjszámlájának kiállítására és megküldésére, amelyet a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül egyenlít ki. A tervezési díjat a fenti fizetési határidőben a Tervezőnek a jelen szerződésben feltüntetett bankszámlájára történő utalással kell kiegyenlíteni.
A Megrendelő a szolgáltatás átvételi napjától számított legkésőbb 5 munkanapon belül az átvett tervdokumentációt köteles átvizsgálni, a dokumentációval kapcsolatos esetleges hibákat, illetve hiányokat konkrét kifogásként közölni és azok pótlását póthatáridő megjelölésével kérni.
Tervező 1 darab részszámlát jogosult benyújtani, 2012. november 15. napjával, az igazolt teljesítést követően, azzal, hogy a részszámla összege nem haladhatja meg az ajánlati ár 40%-át.
Mind a részszámla, mind a végszámla mellé Tervező köteles csatolni egy számlarészletezőt, mely tartalmazza a csatolt számlában szereplő tervezési feladatok településenkénti ár szerint megbontását.
12. A szerződés módosítása:
Tekintettel arra, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, a szerződés módosítására csak írásban, a közbeszerzési törvény 132. §-ában foglaltak betartásával van mód.
13. A szerzői jog
A szerzői jog részét képező vagyoni jogok körébe tartozó felhasználás jogát a Tervező a
3. pontban megjelölt vállalkozói díj megfizetésével Megrendelőre száll át, továbbá Tervező kifejezetten hozzájárul, hogy ezen vállalkozói díj megfizetésével átszáll azon települési önkormányzat javára, melynek közigazgatási területére az adott terv vonatkozik. Tervező ezt követően semminemű, a felhasználási jogon alapuló követelést sem Megrendelő sem a fentiekben megjelölt települési önkormányzat irányába nem támaszthat.
14. A Felek titoktartási kötelezettsége:
A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéses jogügyletüket érintő adatokat, értesüléseiket, a birtokukban lévő, vagy birtokukba kerülő iratokat, dokumentációkat üzleti titokként kezelik. E megállapodásuk megsértése a másik fél számára ezzel okozatosságban keletkező kár megtérítésének kötelezettségével jár.
15. Záró rendelkezések:
E szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári törvénykönyv, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény valamint minden további, a közbeszerzés dokumentációjának műszaki tartalmában megjelölt jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges viták elintézését, beleértve a szerződés megszegésével, megszűnésével, értelmezésével, érvényességével kapcsolatos vitákat is, közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg. Jogvita esetén felek kikötik a Balassagyarmati Törvényszék illetékességét.
A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződés ….. példányban készül, amelyből …. példány a Megrendelőt, …. példány a Tervezőt illeti meg. A Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.
Balassagyarmat, 2012. ……………..
……………………………. Megrendelő | ……………………… Tervező |
Mellékletek: (közbeszerzés műszaki dokumentációja alapján) 0.xx. melléklet: Az elvégzendő feladat részletes leírása
VI. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
A közbeszerzési műszaki leírás részét képezi a külön kötetben, elektronikus formában csatolt, a tervezési feladatot részletesen leíró előkészítő dokumentum.
A vízjogi létesítési engedélyezési terv szintű tervvel szembeni elvárások:
Az engedélyezési dokumentációkat a hivatkozott 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben leírt számban és tartalommal kell a nyertes ajánlatkérőnek benyújtani. A rendeletben előírt formai és tartalmi megfelelősség teljes mértékben a tervező feladat és felelősségi körébe tartozik.
A tervező rendszeresen köteles beszámolni az előrehaladásról és köteles egyeztetni a tervek tartalmáról a Megrendelővel, illetve annak projektmenedzser szervezetével. A vízjogi létesítési engedélyes szintű dokumentációt (tervek és jogi munkarészek) jól áttekinthetően felépített szerkezettel, papírformátumban kinyomtatva az engedélyeztetésre benyújtandó példányokon túl 1 példányban kell leszállítani Megrendelő számára. A tervet továbbá digitális formátumban, 1 példányban is át kell adni. A digitális hordozón a terviratok WORD/EXCEL/PDF, míg a tervlapok PDF és DWG formátumúak legyenek.
Az engedélyezési tervek közműegyeztetését, az egyeztetések dokumentálását, az esetleg szükségessé váló átvezetéseket a tervezőnek kell elvégeznie. Az engedélyes tervek készítése során a tervezőnek együtt kell működnie a tervezési területen élő lakossággal, az érintett közművek üzemeltető szervezeteivel is. Az egyeztetési kötelezettség mellett az egyeztetés költségei is a tervezőt terhelik.
Tervező egyéb kötelezettségei:
A tervezés során a Tervező köteles a Megrendelő által előírt és jóváhagyott módon adatokat szolgáltatni illetékes harmadik fél számára.
Vonatkozó jogszabályok
• 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
• 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
• 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
• 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
• 362/2008 (XII.31.) Korm. rendelet a nemzeti hírközlési hatóság eljárásában közreműködő szakhatósági kijelölések, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról
• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
• 5/2010. (VIII.18.) NEFMI rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásáról, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól
• 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
• 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrahajtásáról
• 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
• 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
• 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól
• 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
• 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
• 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
• 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
• 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről