VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

melléklet a 79/2023. (III.9.) határozathoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Mely létrejött egyrészről:

Mór Városi Önkormányzat

Székhely: 0000 Xxx, Xxxxx Xxxxxx xxx 0.

Adószám: 15727220-2-07

Pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-76354634

Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank

Képviselő neve: Xxxxxxx Xxxxx polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről:

Equitas Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 0000 Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xx 000.

Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Adószám: 12190651-2-07

Számlaszám: 11736006-21166727

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Kapcsolattartó: Xxxxxxxxx Xxxxxx, ügyvezető

Telefon: x00 00 000 0000

Fax: -

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: „Felek”)

között a cégszerű aláírások időpontját rögzítő helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1./ Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított TOP-3.2.1-16-FE1-2018-00030 azonosító „Mór Város Xxxxxx Xxxxxx Általános Iskola tornatermének energetikai korszerűsítése” című projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására III” tárgyában.

2./ Az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként Felek között 2022. szeptember 26. napján vállalkozási szerződés került megkötésre (a továbbiakban: Szerződés).

II. Szerződésmódosítás tárgya

1./ Felek a Szerződés Iv.1. pontjában meghatározott szerződés teljesítési idejét módosítják a következők szerint:

Eredeti előírás:

1. A Szerződés teljesítésének határideje a szerződéskötéstől számított 6 hónap.

Módosított előírás:

1. A Szerződés teljesítésének határideje a szerződéskötéstől számított 9 hónap.

2./Felek rögzítik, hogy a szerződés V.3./ pontjában meghatározott pénzügyi ütemezés is módosul a következők szerint:

Eredeti előírás:

Vállalkozó három darab részszámla és egy darab végszámla benyújtására jogosult. A pénzügyi teljesítés arányának megfelelő mértékű részszámlát a nettó szerződéses ellenérték 25, 50 és 75%-át elérő pénzügyi teljesítés esetén nyújthatja be a Vállalkozó.

Módosított előírás:

Vállalkozó négy darab részszámla és egy darab végszámla benyújtására jogosult. A pénzügyi teljesítés arányának megfelelő mértékű részszámlát a nettó szerződéses ellenérték 25, 50, 75% és 94%-át elérő pénzügyi teljesítés esetén nyújthatja be a Vállalkozó.

3./ Felek rögzítik, hogy a módosított teljesítési időtartamra tekintettel a Vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy a szerződés XI.1./ pontjában meghatározott felelősségbiztosítás a módosított teljesítési napig biztosításra kerül. Vállalkozó a módosított felelősségbiztosítási kötvény a jelen szerződés módosítás aláírásával egyidőben köteles átadni a Megrendelő részére.

4./ Felek rögzítik, hogy a szerződés XVI.10./ pontjában meghatározott teljesítési biztosítékot Vállalkozó köteles a fentiekben meghatározott módosított teljesítési határidőig, mint a szerződés hatályáig nyújtani. A teljesítési biztosíték nyújtását a Vállalkozónak a szerződés módosítás aláírásával egyidőben igazolnia kell.

5./ A fentiek szerint módosított feltételek a Szerződésben és egyéb alapdokumentumaiban, illetve mellékleteiben foglaltak vonatkozásában is megfelelően irányadóak.

III. A szerződésmódosítás indoka

1./ A Szerződés teljesítési határideje és a pénzügyi ütemezés a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően kerülnek módosításra tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges, továbbá a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.

1. A teljesítési határidő módosításának szükségességét a következők támasztják alá:

Vállalkozó szerződéses feladatainak részét képezi a napelemek telepítése is és az ehhez kapcsolódó engedélyeztetés is. Az engedélyeztetési kérelmet a Vállalkozó 2022. október 24. napján benyújtotta, és az engedélyeztetés kapcsán a mai napig nem érkezett visszajelzés az E.ON Áramhálózati Zrt-től.

A Vállalkozó 2023. január 11. napján is megkereste az E-ON Áramhálózati Zrt.t-t, akik írásban tájékoztatták, hogy az igénybejelentések feldolgozása azok nagy számára tekintettel elhúzódik.

Megállapítható, hogy az E.ON (szolgáltató) honlapján nyilvánosan elérhető információk alapján a szolgáltató az igénybejelentést 30 napon belül vizsgálja meg. Vállalkozó az eredeti ajánlatában reálisan számolhatott azzal, hogy a szerződés teljesítésekor a szolgáltató honlapján is megadott igénybejelentési vizsgálat határidővel számolhat.

Vállalkozó az igénybejelentéskor nem számolhatott azzal, hogy a szolgáltató az igény vizsgálatát nem 30 nap alatt, hanem 120 nap alatt sem tudja megkezdeni és lefolytatni.

Xxxxx közös megállapítása az, hogy a szerződés teljesítési határidejének módosítását olyan körülmény teszi szükségesség, amellyel a Felek kellő gondossággal eljárva sem láthattak előre, hiszen a több, mint 120 napot meghaladó igénybejelentési vizsgálat időtartammal semelyik fél nem számolt.

2. A számlázási ütemezés módosításának szükségességét a következők támasztják alá:

Felek megállapítják azt, hogy a Vállalkozó a szerződéses feladat részeként jelentkező olyan feladatokat elvégezte, amelyek saját hatáskörébe esnek, amelyek nem függnek harmadik féltől és engedélytől.

Felek álláspontja szerint a Vállalkozó által vállalt napelem szállítás, telepítés és kivitelezés ténylegesen megtörtént, a Vállalkozó az összes kapcsolódó feladatot ellátta. Felek rögzítik, hogy a napelem igénybejelentése kapcsán a Vállalkozónak további feladata nincsen, hiszen innentől kezdve a szolgáltató végzi az igény vizsgálatával kapcsolatos további feladatokat. Rögzítik a felek továbbá, hogy a napelem engedélyeztetése kapcsán sem merül fel további költség.

Felek közösen megállapítják, hogy a Vállalkozó a további részszámla biztosításával nem kerül előnyösebb helyzetbe, a szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg, hiszen egyrészt a Vállalkozó a további részszámlával járó feladatokat ellátta és a végszámlát is majd akkor tudja kibocsátani, amennyiben az engedélyeztetés is teljeskörűen megtörtént.

A szerződésmódosítást alátámasztó igénybejelentés, valamint a szolgáltató levele a jelen szerződésmódosítás mellékletét képezi.

IV. Egyéb rendelkezések

1./ A Szerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

2./ A jelen Szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Szerződés, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Felek jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták.

Mór, 2023. március „…”
Mór Városi Önkormányzat		Equitas Építő Kft.
Megrendelő		Vállalkozó
képviseletében Xxxxxxx Xxxxx polgármester		képviseletében Xxxxxxxxx Xxxxxx, ügyvezető

Jogi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző:

Mór, 2023. március…… Mór, 2023. március…….

……………………………….. ………………………………..

xx. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx Csabáné

jegyző pénzügyi irodavezető