VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Ikt. szám:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészről Állami Szívkórház

székhely: 0000 Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxx 0.

adószám: 15309848-2-19

bankszámlaszám: 10048005-01491065-00000000

képviseli: Prof. Xx. Xxxxxx Xxxxx főigazgató főorvos

- a továbbiakban mint: „Megrendelő” másrészről a

székhely:

cégjegyzékszám:

adószám:

építőipari nyilvántartási szám:

bankszámlaszám:

képviseli:

- továbbiakban, mint „Vállalkozó” között, (a továbbiakban külön-külön: “Fél”, együttesen “Felek”) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

Meghatározások:

Amikor a jelen Szerződésben előfordulnak, vagy a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatosan említésre kerülnek, az alábbi kifejezések a mellettük található fogalmakat jelölik:

“Közbeszerzési Dokumentumok”:

A Közbeszerzési Eljárásban készült ajánlati felhívás, az ajánlati felhíváshoz csatolt dokumentáció, melynek mellékletét képezi a tervdokumentáció, a műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a jelen Szerződés tervezete, a Közbeszerzési Eljárás során Megrendelő, mint ajánlatkérő által kibocsátott egyéb dokumentumok (pl.: kiegészítő tájékoztatás), valamint a Vállalkozó, mint a Közbeszerzési Eljárásban nyertesként kiválasztott ajánlattevő ajánlata. A Közbeszerzési Dokumentumok jelen Szerződés szerinti megállapodás részét képezi. Amennyiben a Közbeszerzési Dokumentumok egyes dokumentumai között bármilyen eltérés található, abban az esetben a Közbeszerzési Dokumentumok dokumentumai egymáshoz viszonyítva az ajánlati felhívás elsődlegessége mellett az előbbi sorrendben irányadóak. A Közbeszerzési Dokumentáció a jelen Szerződés 4. számú mellékletét képezi, mely fizikailag nem kerül a szerződéshez csatolásra.

“Közbeszerzési Eljárás”:

Az „építési beruházás” tárgyában lefolytatott, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: “Kbt.”) Harmadik rész XVII. fejezet, 115. §-a szerinti nyílt eljárás.

“Műszaki ellenőr”:

Megrendelő által megbízott, a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 16.§ szerinti építési műszaki ellenőr.

“Teljesítést Igazoló Bizonylat”:

Nyilatkozat, mely tartalmazza az adott szakasz elvégzésének tényét és összegét, illetve a Vállalkozó Felelős Műszaki Vezetőjének, valamint a Műszaki Ellenőrnek a nyilatkozatát arról, hogy az adott

teljesítési szakasz keretében elvégzett munkák teljesültek és az építési naplóban, vagy egyéb módon jelzett hibák kijavításra kerültek.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1 Az Állami Szívkórház, mint Megrendelő 2018. … napján „…” tárgyban a Kbt. 115. §-a alapján Közbeszerzési Eljárást indított, melynek eredményeképpen Megrendelő a Vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevővel jelen Szerződést köti.

1.2 A Szerződés előzmény iratait képezik a létrejöttét megalapozó Közbeszerzési Dokumentumok, melyeket a Megrendelő – mint ajánlatkérő – a Kbt. vonatkozó előírása szerint megőrzi.

1.3 Megrendelő a Közbeszerzési Eljárást a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján kettő ajánlati részre (1. rész: Fürdőépület lapos-tető felújítás, 2. rész: Nyílászárócsere az "A" és "B" jelű épületekben) osztotta, melynek eredményeképpen a 2. (azaz „Nyílászárócsere az "A" és "B" jelű épületekben”) ajánlati rész vonatkozásában Megrendelő a Vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevővel, jelen szerződést (továbbiakban Szerződés) köti.

1.4 Megrendelő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint értékelte az ajánlatokat. A Kbt. 131. §

(2) bekezdése alapján Felek rögzítik, hogy Vállalkozó közbeszerzési ajánlatának alábbi elemei kerültek értékelésre:

a) A 7.1. pont szerinti ajánlati ár (Ellenérték): ………………….

b) Jótállási idő vállalása (min.36, max. 72 hónap): ………………..

c) MV-É végzettségű szakember épületenergetikai korszerűsítési munkákban szerzett szakmai tapasztalata (0-5 db): …………………

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az "A" és "B" jellel meghatározott épületre vonatkozó 32 darab nyílászáró cseréjére vonatkozó kivitelezési munkákat (a továbbiakban: Kivitelezés) jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Árazott költségvetés, illetve 2. számú mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalommal és részletezettséggel, a 3. számú mellékletben meghatározott ütemezés szerint.

2.2 A Szerződésben foglaltak alapján a megvalósítandó építési beruházás részletes leírását (vállalt építőipari kivitelezési tevékenység pontos meghatározását, az építési munkaterület pontos körülírását (cím), az építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók)) az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.

2.3 Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés helyszínét, környezetét, továbbá a kivitelezéssel kapcsolatos összes körülményt, feltételt, előírást, a műszaki dokumentációt az ajánlattételét megelőzően részletesen megvizsgálta, ezek alapján a projektet részleteiben megismerte.

2.4 Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, az építési beruházások területén jelentős gyakorlattal rendelkező cégtől elvárható szakértelemmel és gondossággal, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás dokumentumaiban meghatározott rendeltetésszerű használatot biztosító, biztonságos üzemelésre alkalmas minőségben a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, illetve a tervekben megfogalmazott minőségi előírásoknak megfelelően, határidőben elvégezni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni, jótállási, szavatossági kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni.

2.5 A Szerződést a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, szakmai előírásokban és

engedélyekben, továbbá a tervekben és Vállalkozó – mint a közbeszerzési eljárás során nyertesként kihirdetet Ajánlattevő – közbeszerzési eljárásban tett ajánlatnak megfelelően köteles teljesíteni, megvalósítani.

2.6 A Vállalkozó feladatát képezi továbbá:

- a kiviteli munkálatokkal összefüggő kellő gondossággal történő előzetes és teljes körű építés-előkészítési munkák elvégzése,

- a Műszaki leírásban előírtaknak, és Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő, Közbeszerzési Eljárás során benyújtott ajánlatnak megfelelő 32 darab nyílászáró (a továbbiakban: nyílászárók) teljesítés helyére történő leszállítása,

- bontási és építési munkák elvégzése.

2.7 Vállalkozó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Megrendelő dokumentálja a Szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében pedig kifejezetten ellenőrizze és dokumentálja azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett. Megrendelő minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait rögzíteni köteles. Továbbá a Megrendelő ilyen, a Vállalkozó által ki nem menthető szerződésszegési esetben, a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését nem mellőzheti (Kbt. 142.§ (1)-(2) bekezdés). A jelen pont nem érinti a Vállalkozó teljes körű és oszthatatlan felelősségét a Szerződés teljesítéséért.

3. A teljesítés helye, ideje és ütemezése

3.1 Vállalkozó köteles a kivitelezési munkálatok megkezdését megelőzően a nyílászárókat a Megrendelő székhelyére szállítani az általa a közbeszerzési ajánlatában benyújtott és jelen Szerződés 3. számú mellékletét képező „vonalas kivitelezési ütemterv” szerint.

3.2 A Vállalkozó a kivitelezési munkát köteles a munkaterület átadását követően haladéktalanul megkezdeni, és az általa ajánlatában benyújtott és jelen Szerződés 3. számú melléklete szerinti

„vonalas kivitelezési ütemtervben” leírtak szerinti teljesíteni.

3.3 A végteljesítési határidő a Kivitelezés 100 %-os készültségének elérése, amelynek határideje: 2019. július 31. napja, mely határidő magában foglalja a műszaki átadás-átvételi eljárások teljes, legfeljebb 15 napos időtartamát is. Megrendelő a végteljesítési határidő tekintetében előteljesítést elfogad. Kbt. 141.§ (4) a) pontja alapján felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő a munkaterület átadásával késedelembe esik, úgy a végteljesítési határidő a Megrendelő késedelme miatt a késedelmi idővel arányosan meghosszabbodik.

3.4 A teljesítés felfüggesztése akadályközlés miatt:

a) A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés teljesítését érdemben akadályozó körülmény(ek)ről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül írásban értesíti a Megrendelőt (akadályközlés). Az akadályközlési határidő elmulasztása jogvesztő jellegű.

b) Amennyiben az akadályoztatás miatt a teljesítés folyamatossága nem tartható, és ebből kifolyólag a végteljesítési határidőben való teljesítés reális veszélybe kerül, úgy a Vállalkozó köteles ezen körülményről Megrendelőt tájékoztatni, az akadály felmerülésétől számított 2 (kettő) munkanapos jogvesztő határidőn belül. A bejelentésnek — adott esetben — tartalmaznia kell az akadályt alátámasztó dokumentumokat is, valamint az akadályoztatás miatti teljesítés felfüggesztésének javasolt időtartamát.

c) A teljesítés felfüggesztését kizárólag olyan, a Megrendelő által is elfogadott objektív és a Felek kellő körültekintése mellett előre nem látható akadályoztatás hosszabbíthatja meg, mely körülmény felmerüléséért a Vállalkozó nem felelős. Az ilyen akadályoztatásból adódó teljesítés felfüggesztését a Felek jegyzőkönyvben rögzítik, mely nem minősül szerződésmódosításnak. Felek e körben rögzítik, hogy

objektív körülménynek minősül az olyan időjárási körülmény is, amelynek következtében — a szerződés tárgyának jellegére figyelemmel — a teljesítés folyamatossága nem elvárható. A teljesítés folyamatossága abban az esetben nem elvárható, amennyiben az objektív akadály ellenére a további folymatos teljesítés műszakilag és/vagy gazdaságilag károkat okozhat a Feleknek. A teljesítés felfüggesztése a Vállalkozó egyidejű késedelmes teljesítését kizárja.

d) A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján az akadályoztatással kapcsolatos igénybejelentés Megrendelő általi elfogadása esetén a teljesítési határidő nyugszik, és a nyugvási idővel arányosan meghosszabbodik azzal, hogy a teljesítés felfüggesztése a szerződés időbeli hatálya alatt összesen és legfeljebb 20 (húsz) naptári napig tarthat. A teljesítés akadályozását okozó körülmény elhárulásáról a Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatja a Vállalkozó, és a felfüggesztésre okot adó körülmény elhárulását követően a teljesítés folytatódik.

e) A felfüggesztés ideje alatt Vállalkozó köteles megóvni, megőrizni és biztonságba helyezni az elkészült munkarészeket, bármilyen állagromlás, eltűnés vagy károsodás ellen.

3.5 A Vállalkozó teljesítésének helye: Állami Szívkórház (0000 Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxx 0.)

3.6 A Szerződés végteljesítésére akkor kerül sor, ha a Szerződés tárgyát képező kiviteli munkák összessége sikeres, hiba és hiánymentes és valamennyi 4.1.-4.4. pontok szerinti műszaki átadás- átvétel sikeresen lezárult.

4. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

4.1 A teljesítés vonatkozásában megjelölt részteljesítés és részhatáridő: Vállalkozó köteles a nyílászárókat a Megrendelő székhelyére leszállítani. Felek a nyílászárók leszállításának napján átadás-átvételi eljárást folytatnak le az alábbiak szerint:

a) A Megrendelő az nyílászárókat akkor veszi át, ha a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, és a Nyílászárók újak, és az üzembe helyezésre, azaz a rendeltetésszerű használatra alkalmasak.

b) A Megrendelő köteles az Nyílászárók rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges valamennyi dokumentációt, tájékoztató leírásokat magyar nyelven az Nyílászárók leszállításával egyidejűleg az Vállalkozó részére átadni.

c) A Felek az előre egyeztetett időpontban átadott és átvett Nyílászárókról átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

• az átvett Nyílászárók megnevezését és darabszámát,

• azt, hogy a Megrendelő megtekintett állapotban (szemrevételezéssel megállapítható paraméterek szerint) veszi át,

• azt, hogy a kért mennyiségben vette-e át a Nyílászárókat,

• azt, hogy az Vállalkozó a 4.1. pont b) alpont szerinti dokumentumokat átadta.

d) A Nyílászárók átvétele során a Megrendelőnek nem kell vizsgálnia az Nyílászárók azon tulajdonságait, melyeknek minőségét tanúsítják. Amennyiben a Megrendelő a Nyílászárókat, nem fogadja el, úgy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell az átvétel megtagadásának az indokát és a póthatáridőt. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett Nyílászárók tekintetében a Xxxxx ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A Vállalkozó köteles az Nyílászárókat a Megrendelő által megjelölt telepítési helyen beépíteni.

e) A 4.1. pont c) alpontban megjelölt jegyzőkönyv felvételétől számított 15 napon belül a Megrendelő teljesítésigazolást állít ki, vagy nyilatkozik a teljesítés elismerésének

megtagadásáról. A Megrendelő részéről teljesítésigazolás kiállítására a … jogosult.

4.2 A Vállalkozó a Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban köteles a nyílászárók beépítése vonatkozásában az adott munkaterületrész teljesítésekor átadás-átvételi eljárást kezdeményezni, és erről 2 nappal megelőzően köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A készre jelentésben a Vállalkozónak meg kell jelölnie a munkák elkészültének időpontját. A Megrendelő legkésőbb a készrejelentést követő 2 napon belül kitűzi az átadás-átvételi eljárást. Az átadás-átvételi eljárás időpontját az építési naplóban a Felek rögzítik. Az átadás-átvételi eljárás időtartama egy készrejelentett munkaterüetrész vonatkozásában 1 nap. Az átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy Vállalkozó a szerződés tárgya szerinti építési tevékenységet a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósította-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki specifikációban és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek.

4.3 Az átadás-átvételi eljárások jelen szerződés 3. számú mellékletét képező Kivitelezési Ütemterv szerinti sorrendiségben és folyamatosan történik, azzal, hogy valamennyi munkaterületrész sikeres átadás-átvételét követően tekintendő a teljesítés szerződésszerűnek.

4.4 A Vállalkozó kizárólag abban az esetben jogosult végszámlát benyújtani, amennyiben a 4.2. és

4.3. pontok alapján, valamennyi munkaterületrész tekintetében sikeres volt az átadás-átvételi eljárás. Az átvételhez a Vállalkozónak csatolnia kell minden olyan iratot, igazolást, illetőleg nyilatkozatot, amely a teljesítés (elszámolás) hitelességét és esedékességét alátámasztja.

4.5 Felek kikötik, hogy a 3. számú melléklet szerinti Kivitelezési Ütemterv alapján meghatározott több átadás-átvételi eljárás ellenére a szolgáltatás jogilag oszthatatlan.

4.6 Az egyes átadás-átvételi eljárások során – szükség esetén – a szerződő felek közösen hibalistát vesznek fel.

4.7 Megrendelő nem utasíthatja el a teljesítés átvételét a rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló, kisebb hibák miatt, azonban a Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja, ha a vizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Ez esetben Megrendelő Vállalkozóval egyeztetett időpontra köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.

4.8 A Felek az egyes munkaterületek átadás-átvételét az építési naplóban rögzítik, amely megfelelő módon igazolja Vállalkozó szerződésszerű teljesítését.

4.9 A Megrendelő által kitűzött időpontra a Vállalkozó köteles saját költségére és terhére a hibák, hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni. A Vállalkozónak késedelem nélkül értesítenie kell a Megrendelőt, ha a hibák, hiányosságok a kitűzött határidő letelte előtt kijavításra, illetőleg megszüntetésre kerültek.

4.10 Az átadás-átvétel akkor tekinthető lezártnak, ha a Megrendelő, illetve az 5.1. pont szerinti személy az építési naplóban, vagy külön nyilatkozatban a szerződés teljesítését fenntartások nélkül elfogadja.

4.11 A munka elkészültét és a munka mennyiségét Megrendelő a Vállalkozó által kibocsátott számla mellékletét képező építési naplóban igazolja.

5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei a teljesítés során

5.1 A Szerződés teljesítésének felügyeletét a Megrendelő által kiválasztott Műszaki ellenőr látja el az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet szerint.

5.2 Amennyiben Megrendelő, vagy a Műszaki ellenőr, azt tapasztalja, hogy a megvalósításhoz használt eszköz, vagy munkagép a kívánt minőségű munka elvégzésére alkalmatlan, vagy a kezelőszemélyzet súlyos szabálytalanságot követett el, azokat a munkaterületről azonnali hatállyal eltávolíttathatja. Vállalkozó haladéktalanul köteles az alkalmatlan eszközt vagy személyzetet pótolni azzal, hogy amennyiben ennek a kötelezettségnek a Megrendelő által

kitűzött határidőre nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

5.3 A Vállalkozó tevékenységének Megrendelő általi jóváhagyása nem mentesíti a Vállalkozót a Szerződés szerinti felelőssége és kötelezettségei betartására vonatkozó kötelezettségei alól.

6. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei a teljesítés során

6.1 Felek a Szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. Amennyiben Vállalkozó a kiviteli tervdokumentációban kiírt anyagokat – az időben való megrendelés dokumentálása mellett – a szükséges időben beszerezni nem tudja, előzetes megrendelői jóváhagyás után (amelyhez a Megrendelő a Műszaki ellenőr véleményét minden esetben beszerzi) jogosult időben beszerezhető és az eredetivel azonos műszaki paraméterű és használati értékű (műszaki megfelelés) más anyaggal behelyettesíteni. Anyagváltozás miatti többletköltség a Megrendelőre nem hárítható át.

Felek rögzítik, hogy megrendelő „Helyettesítő anyagként” is kizárólag a költségvetési tételekben meghatározott – kiírt, illetve az ezzel egyenértékűként elfogadottként megajánlott – termékkel „egyenértékű” terméket jogosult csak e körben is alkalmazni, mely alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termék értendő. A műszaki megfelelés kérdésében szerződő Xxxxx a Műszaki ellenőr szakmai állásfoglalását elfogadják.

Vállalkozó jogosult teljes felelőssége mellett a kiviteli tervdokumentációban foglaltaknál célszerűbb műszaki megoldásra javaslatot tenni, amelynek alkalmazására kizárólag a Műszaki ellenőr engedélye és a Megrendelő hozzájárulása esetén kerülhet sor. A beépítésre kerülő építőanyag minőségellenőrzése Vállalkozó feladata.

A felhasznált anyagok esetleges változása, illetve a fentiek szerinti célszerű technológia esetleges alkalmazása során Felek kötelesek a Kbt. 141. § szerint és figyelembe vételével eljárni.

6.2 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által a Szerződés keretében felhasznált termékeknek a közbeszerzési felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a – közbeszerzési eljárás során vagy a Szerződés szerinti véglegesítés keretében Megrendelő által elfogadott – 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés szerinti „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük.

6.3 Vállalkozó kötelezettsége a Szerződés tárgyát a Szerződésnek megfelelően, valamint a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, magyar és európai uniós előírások és szabványok szerint műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, megfelelő munkaszervezéssel kivitelezni.

A Vállalkozó kötelességet vállal arra, hogy a teljesítés során – a Szerződésben meghatározott kivételektől eltekintve – az előre meghatározott technológiától nem tér el, és kizárólag olyan eljárásokat alkalmaz, amely megfelel a vonatkozó magyar jogszabályokban, magyar szabványokban és műszaki előírásokban foglaltaknak.

Vállalkozó kötelessége a beszerzéseket megelőzően minden beépítésre kerülő és a tervekben nem specifikált anyagot vagy berendezést Megrendelővel, vagy annak megbízottjával leegyeztetni, szükség esetén mintadarab bemutatásával ismertetni.

Vállalkozó köteles az illetékes hatóságoktól és egyéb szervezetektől saját költségére beszerezni mindazokat a Megrendelő által nem szolgáltatott engedélyeket, hozzájárulásokat, amelyek a munka elvégzéséhez szükségesek. Vállalkozó köteles saját költségére a lejárt engedélyeket, hozzájárulásokat meghosszabbítani, és – amennyiben az bármilyen okból szükségessé válik – módosítani. Az érvényes engedélyek, hozzájárulások átadásáig a Megrendelő a munkaterület átadását, vagy a hozzáférést megtagadhatja és a Vállalkozó ebből származó esetleges teljesítési

késedelme vonatkozásában a Vállalkozó tartozik felelősséggel.

A Felek megállapodnak, hogy a kiviteli tervdokumentációtól, a Megrendelő korábbi utasításaitól, illetve a költségvetéstől való mindenemű eltéréshez a Megrendelő előzetes írásbeli, vagy szóbeli hozzájárulása szükséges, amely az építési naplóba minden esetben rögzítésre kerül. Az 6.1. pontban foglalt eset kivételével a műszaki tartalom változása során Xxxxx kötelesek a Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembe vételvel eljárni.

6.4 Vállalkozó köteles a vonatkozó engedélyeket és hatósági előírásokat, valamint a Kiviteli Tervdokumentációban foglaltakat maradéktalanul betartani.

6.5 A Vállalkozó megszemlélte és megvizsgálta a Munkaterületet és környékét, valamint az azzal kapcsolatosan rendelkezésre álló információkat és a Szerződés megkötése előtt meggyőződött a terep jellegéről és adottságairól, a munkaterület megközelítésének módjairól és az elhelyezkedésről, minden, a Vállalkozói munkarész megvalósítását akadályozó, vagy befolyásoló olyan körülményről, amelynek felismerése és következményeinek felmérése egy tapasztalattal rendelkező szakcégtől általában elvárható. Vállalkozó a munkaterülettel kapcsolatos információ hiányára hivatkozva utólag semmilyen többletköveteléssel nem állhat elő.

6.6 Az építkezésre, felvonulásra átadott területeken a vagyon- és tűzvédelmi, valamint a munkavédelmi előírások betartása Vállalkozó kötelessége és felelőssége. Vállalkozó köteles a dolgozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és biztosító Nyílászárókat rendelkezésre bocsátani, alkalmazni, és használatukat folyamatosan ellenőrizni.

A munkavédelmi, illetve alkalmazási dokumentációt a Vállalkozó (alvállalkozó) köteles az építési területen tartani. Vállalkozó köteles továbbá az építési munka alatti mindennemű hatósági ellenőrzést elősegíteni, és a Megrendelőt az ellenőrzésről értesíteni, az ellenőrzés eredményét, megállapításait a Megrendelővel az ellenőrző szerv által kiállított dokumentum másolatának kézhezvételétől számított 3 (három) naptári napon belüli átadásával tájékoztatni. Amennyiben az ellenőrzés – végrehajtható határozatban meghatározott – elmarasztalást tartalmaz, úgy annak következményeit teljes mértékben a Vállalkozó viseli, ideértve azokat a Megrendelőnél fellépő következményi károkat is, amelyek abból erednek, hogy a hatóság az építési munka folytatását határozott, vagy határozatlan időre felfüggeszti. A Felek megállapodnak, hogy a hatósági ellenőrzés elmarasztaló határozata a Vállalkozó jelentős kötelezettségszegésének minősül, és Vállalkozó köteles késedelem nélkül mindent megtenni annak érdekében, hogy a hatósági ellenőrzés elmarasztaló határozata visszavonásra kerüljön.

6.7 A Vállalkozó kötelessége és felelőssége a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi építőanyag, segédszerkezet, anyag depónia telepítése, helyszínen tartása, mozgatása, az illetéktelenek előli biztonságos lehatárolása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása, illetve az építési terület folyamatos tisztántartása és tisztítása.

6.8 Megrendelő a beépített anyagokból bármikor mintákat vehet és azokat bármikor megvizsgáltathatja auditált minőségtanúsító szervezettel. Amennyiben a vizsgálati eredmények nem felelnek meg a szerződésben vagy jogszabályban rögzített minőségi követelményeknek, a vizsgálattal felmerülő mindennemű költség Vállalkozót terheli, és köteles az érintett építményrész ill. az anyagok kicserélésére.

6.9 Vállalkozó a munkaterület megközelítése, és munkaterületen belüli közlekedés során okozott károkért teljes felelősséggel tartozik, a károk megtérítésére, helyreállítására kötelezhető.

6.10 Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület és annak közvetlen környezetének és az anyagszállítási útvonalak folyamatos tisztán tartása, hulladék, szemét és sitt munkaterületről történő folyamatos elszállítása hatóságilag engedélyezett szemétlerakó helyre, továbbá a Vállalkozó által beépített, illetve felhasznált anyagok visszamaradt veszélyes hulladékának építési területről történő elszállítása és szabályos megsemmisítése. Amennyiben ezt Megrendelő többszöri felszólítására sem végzi el, úgy Megrendelő Vállalkozó terhére és költségére azt

elvégeztetheti, erről azonban Vállalkozót előzetesen értesítenie kell. A költség összege a Vállalkozó soron következő és esedékes számlájából levonásra kerül.

6.11 A vagyonvédelem a Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége. A Vállalkozó köteles a felvonulási terület megfelelő őrzéséről gondoskodni annak érdekében, hogy az építési terület és az azon található valamennyi ingóság védelmét biztosítsa, valamint illetéktelen személyek bejutását kizárja. A Vállalkozó kötelessége továbbá az elkészült munkák megóvása az ehhez szükséges segédanyagok biztosításával, vagy más módon, a végső birtokbaadás időpontjáig. Az építési területen, az ott található ingóságokban, illetve az elkészült munkákban bekövetkezett kárért, valamint személyi sérülésekért a Vállalkozó tartozik felelősséggel.

6.12 Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeket az eltakarás előtt 2 munkanappal jelenteni a Műszaki ellenőrnek, hogy annak szakszerű műszaki ellenőrzése megvalósulhasson. Amennyiben a Megrendelő részére biztosított határidő eredménytelenül telik el, úgy a Vállalkozó jogosult a munka elvégzésére. Ha a Megrendelő az eltakarásról időben nem kapott értesítést, úgy a feltárás miatt felmerült költségek a Vállalkozót terhelik.

6.13 Vállalkozó kötelezettsége az építési napló – a hatályos jogszabályokban foglaltak megfelelő – folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel és állapot rögzítésre kerül, amely a kivitelezés megvalósításával kapcsolatos. Így különösen, Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul az építési naplóban írásban figyelmeztetni arról, ha a Megrendelő képviselője szakszerűtlen vagy célszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Amennyiben Megrendelő a szakszerűtlen vagy célszerűtlen utasításokhoz ragaszkodik, úgy a Vállalkozó a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.

6.14 Vállalkozó a munkálatok felelős műszaki irányítását maga végzi a helyszínhez kapcsolódó Felelős Műszaki Vezetője [név: …, lakcím: …, jogosultsági szám: …] révén. A Felelős Műszaki Vezető a munkahely felelős vezetője. A Felelős Műszaki Vezető a jogszabályban előírt és a Vállalkozó jelen Szerződésből eredő kötelezettségeinek köteles személyesen eleget tenni. A Felelős Műszaki vezető köteles a munkahely és a munkák állandó helyszíni felügyeletét ellátni, az építési területen naponta megjelenni, az építési helyszínen egy időben működő alvállalkozók munkáját ellenőrizni és összehangolni, az építési napló és mellékleteinek elhelyezéséről és folyamatos vezetéséről valamint munkahelyi őrzéséről gondoskodni személyesen vagy megbízottja révén.

6.15 Amennyiben Vállalkozó a Kiviteli Tervdokumentációban hibát, hiányosságot, ellentmondást stb. xxxxxx, úgy azt köteles haladéktalanul, az érintett munkafázis megkezdése előtt írásban jelezni az építési naplóban Megrendelő és a Műszaki ellenőr felé. Az értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó a Megrendelővel szemben igény érvényesítésére nem jogosult. Fenti időpontot követően csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor jelen pont szerinti egyeztetésre.

6.16 Megrendelő, a Műszaki ellenőr, jogosultak bármilyen időpontban a munkaterületet és a munkákat megtekinteni.

6.17 Vállalkozó köteles – legkésőbb a Szerződés megkötéséig – a közbeszerzés tárgyát képező projektre, a Szerződés teljes időtartamát lefedő szakmai (építés-szerelés) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő szakmai (építés-szerelés) felelősségbiztosítását a Szerződés szerinti projektre nevesítve kiterjeszteni a Megrendelő által előírt felelősség biztosítási fedezet esetében

- az általános kártérítési limit legalább 10.000.000 Ft káreseményenként;

- a felelősség biztosítási fedezet esetében az általános kártérítési limit legalább 40.000.000 Ft

évenként.

A felelősségbiztosítási szerződés másolatát vagy a felelősségbiztosításról szóló fedezetigazolást Felek a Szerződéshez csatolják 5. számú mellékletként. A biztosításoknak mentesítenie kell az

Megrendelőként szerződő felet és képviselőit az esetlegesen bekövetkező káresemények kártérítési kötelezettsége alól.

6.18 Amennyiben a 100 %-os készültség a jelen szerződés szerinti végteljesítési határidő lejártát követően valósulna meg, úgy Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítás hatályát az eredeti határidő lejárta előtt legalább 30 (harminc) nappal meghosszabbítani és a meghosszabbítást tartalmazó dokumentumot Megrendelő részére átadni.

7. Alvállalkozók, a teljesítésben részt Megrendelők

7.1 A Szerződést Vállalkozóként kizárólag a Közbeszerzési Eljárásban nyertes ajánlattevőként kihirdetett gazdasági szereplő jogosult teljesíteni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél/felek (Vállalkozó(k)) személyében csak a Kbt. 139. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt korlátozásokkal következhet be változás.

7.2 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítése érdekében a Kbt-ben szabályozott korlátozásokkal – jogosult alvállalkozót igénybe venni, de Vállalkozó kötelezettségét teljes egészében másra nem ruházhatja át. Vállalkozó az alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna el.

7.3 Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. §

(7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

7.4 Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek – mint ajánlatkérőnek – valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és – ha a Közbeszerzési Eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg

– a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Közbeszerzési Eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

7.5 Vállalkozó a Kbt. 138. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint az alábbi, a Szerződés teljesítésében részMegrendelő alvállalkozókat jelentette be a szerződéskötésig:

alvállalkozó neve, címe, adószáma, várható teljesítés mértéke (a teljes kivitelezés %-ban):

…

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pontban jelölt alvállalkozó(k) nem áll(nak) a kizáró okok hatálya alatt.

7.6 A Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő, a Közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás II.2.5) /3. értékelési szempont körében az alábbi személyt nevezte meg (az ajánlat tartalma szerint töltendő ki):

…

aki – adott esetben, ha a foglalkoztatója nem a Vállalkozó – az alábbi igénybe vett gazdasági szereplő(k) alkalmazottja / egyéni vállalkozó (az ajánlat tartalma szerint töltendő ki – adott esetben):

…

akinek az értékelés során figyelembe vett, jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamot meghaladó építési beruházás kivitelezésében szerzett szakmai gyakorlata (az ajánlat tartalma szerint töltendő ki):

…. db projekt, a jogosultság megszerzését követően.

A nevezett szakember – adott esetben – jogosultságát a szerződéskötést megelőzően igazolta (az ajánlat tartalma szerint, ha a jogosultság igazolására kizárólag a szerződéskötést megelőzően került sor).

A nevezett személy, illetve – adott esetben – gazdasági szereplő, a Közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatban foglaltak szerint vesznek részt a teljesítésben a Vállalkozó oldalán.

7.7 Jelen Szerződés 6.6 pontja szerinti személy esetében rögzítendő, hogy a Közbeszerzési Eljárás során a Vállalkozó, mint ajánlattevő által bemutatott szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a Szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy igénybevétele a Közbeszerzési Eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő előzetes hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

7.8 Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés aláírásának napján szerepel a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékében és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett vállalkozó kivitelezői névjegyzékben a kivitelezéssel érintett tevékenység tekintetében.

7.9 Megrendelő – a Kbt. 138.§ (1) és (5) bekezdéssel összefüggésben – felhívja a figyelmet, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A teljesítésben részt Megrendelő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

7.10 Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként, legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki. (Az építési beruházások, valamintaz építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 27.§.)

8. A vállalkozási díj, fizetési feltételek

8.1 A Vállalkozó teljesítésének ellenértéke összesen:

Szerződéses Ár a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár: nettó […] Ft, azaz nettó […] Ft (a továbbiakban: „Vállalkozási Díj”).

8.2 A számla kiállításának és kifizetésének pénzneme a magyar forint. Vállalkozó az elvégzett munkáról kiállított számlákat a Megrendelő részére köteles személyesen vagy tértivevényes levél útján átadni 2 példányban. A számlák benyújtásának feltétele a tényleges teljesítés, valamint annak átvétele a Szerződésben meghatározottak szerint.

8.3 A Vállalkozó minden számlához köteles mellékelni a Vállalkozó Felelős Műszaki Vezetője, valamint a Műszaki ellenőr által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylatot. A Teljesítést Igazoló Bizonylat tartalmazza az érintett szakasz elvégzésének tényét és összegét, illetve a Vállalkozó Felelős műszaki vezetőjének valamint a Műszaki ellenőr nyilatkozatát arról, hogy az adott teljesítési ütem/szakasz keretében elvégzett munkák teljesültek és az építési naplóban, vagy egyéb módon jelzett hibák kijavításra kerültek.

Az egyösszegű átalányár magában foglalja mindazon munkákat - ideértve az összes elvégzendő többletmunkát is - amelyek a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően, a kapcsolódó hatósági engedélyekben, a műszaki előírásokban, a beárazott mennyiség-kimutatásban, továbbá a tételek

tartalmában megfogalmazottak szerint a rendeltetésszerű használatához és a Szerződésben megfogalmazott feltételek teljes körű és hibátlan teljesedésbe menéséhez szükséges, a műszaki előírások szerinti legmagasabb minőségi szinten. Felek az átalányár jogi tartalmával tisztában vannak. Ugyanakkor amennyiben a Szerződés teljesítésének időtartama alatt az áfa - törvényben változás következik be, a számlázás a mindenkor érvényes ÁFA-val történik a Vállalkozási Díj nettó értékének változatlanul hagyása mellett. Vállalkozó semmilyen jogcímen nem érvényesíthet további követelést a Megrendelővel szemben.

8.4 A Megrendelő Vállalkozó részére történő vállalkozási díj fizetési kötelezettsége csak abban az esetben áll fenn, ha a Vállalkozó az adott műszaki ütemet, illetve szakaszt szerződésszerűen – teljesítette, erről a Megrendelő kiállította a teljesítésigazolást, melynek alapján a Vállalkozó a rész, illetve vég) számlát szabályszerűen kiállította és megküldte a Megrendelő részére.

8.5 Előleg: Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése, és a a 322/2015. (X.30) Kormányrendelet 30.

§ (1) bekezdése alapján, a Szerződés szerinti Vállalkozási Díj 5 (öt) %-nak megfelelő összeg előlegként történő kifizetését biztosítja. A Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglalt előleget a Vállalkozó kérésére, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (XII. 23.) Kormányrendelet 30. § (1) bekezdés szerint köteles biztosítani.

Amennyiben előleg megfizetésére kerül sor a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak szerint, akkor az előleg összege a végszámla összegéből kerül levonásra.

8.6 Számlázás:

Megrendelő 1 db részszámla, és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja, az alábbiak szerint:

rész-számla: A Szerződés szerinti Vállalkozási Díj 50 (ötven) %-a, amennyiben a nyílászárók leszállításra kerültek és az erre vonatkozó átadás-átvételi eljárás a 4.1. xxxx szerint sikeresen lezárult.

végszámla: A Szerződés szerinti Vállalkozási Díj fennmaradó 50 (ötven) %-a, az igénybe vett előleg összegével csökkentve; amennyiben a nyílászárók beépítésre kerültek, és az erre vonatkozó átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult.

8.7 Felek megállapodnak, hogy a 4.3. pont értelmében az egyes megvalósítási szakaszok szerinti teljesítés igazolása, illetve kifizetése nem jelenti az abban szereplő munkarész hiba- és hiánymentességének elismerését, ennek megfelelően nem szükséges a Megrendelő esetleges későbbi igényérvényesítéséhez jogfenntartó nyilatkozat megtétele a teljesítés elfogadásakor.

Vállalkozó csak tulajdonjog fenntartás nélküli anyagok és berendezések elszámolására jogosult. Vállalkozó nem jogosult olyan anyag vagy berendezés költségének elszámolására (sem rész-, sem pedig végszámla esetében), mellyel kapcsolatban harmadik fél tulajdonjog fenntartással él. Vállalkozó az általa beépített anyag/berendezés elszámolásával egyidőben (teljesítésigazolás időpontjában) Megrendelő javára lemond az anyagok és berendezések tulajdonjogáról.

Felek a Vállalkozó által beépített anyag/berendezés vonatkozásában a Szerződés szerinti építési munkákkal érintett ingatlanokon a közös tulajdon bármilyen, így különösen hozzáépítés jogcímen történő létrejöttét kifejezetten kizárják.

8.8 Az ellenszolgáltatás megfizetése során a Kbt. 135. § (1)-(3), és (5)-(6) bekezdései, illetve a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése rendelkezései szerint kell eljárni.

8.9 Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó) a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés a Kbt. 135. § (3) bekezdés alapján a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéstől eltérően a 322/2015. (X.30) Kormányrendelet 32/A. §-ban foglalt alábbi rendelkezések szerint történik, összhangban a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben foglaltakkal:

a) Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) Vállalkozók mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő tizenöt napon belül átutalja valamennyi Vállalkoznak;

e) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) valamennyi Vállalkozó átadja – a Megrendelőnek – az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;

g) valamennyi Vállalkozó az általa benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő tizenöt napon belül átutalja valamennyi a Vállalkozónak;

h) ha Vállalkozók valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az érintett Vállalkozót, ha Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d)

pont szerinti határidő harminc nap.

8.10 A 322/2015. (X.30) Kormányrendelet 32/B.§ (1) bekezdése értelmében a fenti, kifizetésre vonatkozó rendelkezések alkalmazása során – a havonta nettó módon számított 200.000 forintot meghaladó kifizetésnél – Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,

c) vagy az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.

A Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére Vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Ugyanakkor a 322/2015. (X.30) Kormányrendelet 32/B.

§ (2) bekezdését Vállalkozóval szemben csak a Szerződés 8.9. pont g) alpontja szerinti összegre lehet alkalmazni.

8.11 Mivel az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a Megrendelő, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a Szerződés 8.8-8.9. pontjaiban foglaltakat.

9. Késedelmi Kötbér, Hibás teljesítés, késedelmi kamat

9.1 Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti (Ptk 6:186.§ (1)-(2) bekezdés). Felek rögzítik, hogy bármely jogcímen érvényesítendő

kötbér összege összesen legfeljebb a teljes vállalkozói díj 30%-a lehet. Felek a kötbért az alábbiak szerint kötik ki:

9.2 Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér a jelen szerződés szerinti végteljesítési határidő eredménytelen lejárta utáni első naptári naptól esedékes. A késedelmi kötbér napi mértéke a Vállalkozási Díj 1 (egy) %-a/nap, azzal, hogy annak összege nem haladhatja meg mindösszesen a Vállalkozási Díj 20 (húsz) %-ának megfelelő összeget. Jelen szerződési pont szerinti késedelmi kötbérigény szempontjából minden megkezdett naptári nap egész napnak számít. A késedelmi kötbér maximumának elérésekor Megrendelő jogosult a Szerződés felmondani.

9.3 Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a végteljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a végteljesítési határidőre történő teljesítés – olyan okból, amiért Vállalkozó felelős – veszélybe került és a Megrendelő írásbeli felszólítására sem történik intézkedés, valamint egyéb esetekben is, amennyiben a Szerződés olyan okból, amiért Vállalkozó felelős meghiúsul, úgy Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben Vállalkozót a Vállalkozási Díj 30 (harminc) %-a terheli meghiúsulási kötbér címén, továbbá köteles megtéríteni Megrendelőnek ezen összegen felüli kárát is.

9.4 Amennyiben a Megrendelő az elállás vagy a felmondás jogával arra tekintettel él, hogy a késedelmi kötbér mértéke eléri a maximális mértéket, úgy ez esetben Megrendelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

9.5 Jóteljesítési biztosíték: A Vállalkozó a Szerződés szerinti jótállási igények biztosítására a Vállalkozási Díj 5 (öt) %-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot köteles nyújtani a Megrendelő részére. A biztosíték a jótállási időszakban esetlegesen felmerülő, a jótállási kötelezettség körébe tartozó hibák kijavításának fedezete.

A jótállási igények teljesítésére vonatkozó igény biztosítékaként Vállalkozó a Vállalkozási Díj

5 (öt) %-ának megfelelő jóteljesítési biztosíték nyújtására kötelezett, a Kbt. 134. § (6) bekezdés

a) pont szerinti formában:

a. óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával (számlaszám: …);

b. pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,

c. biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezvénnyel.

A jóteljesítési biztosítékot:

- a szerződésszerű teljesítést követően, a végszámla benyújtásával egyidejűleg – ettől a naptól kezdődő hatállyal – kell rendelkezésre bocsátani,

- melynek a jótállási időtartam + 1 hónap, azaz mindösszesen XX hónap – az ajánlat tartalma alapján töltendő ki – (időtartam alatt érvényben kell lennie. A jótállási időn (XX hónap – az ajánlat tartalma alapján töltendő ki) túli túlnyúlási érvényesség csak az okirati formában nyújtott biztosítékra vonatkozik.

Amennyiben a biztosíték nyújtására bankgarancia formájában kerül sor, úgy a Megrendelőt kedvezményezettként megjelölő bankgarancia alapján a bank köteles a fentiekben meghatározott összeget feltétel nélkül kifizetni a Megrendelőnek, annak első felszólítására, tekintet nélkül a Vállalkozó vagy a bank bármely ellenvéleményére, ha a Megrendelő kijelenti felhívásában, hogy a Vállalkozó mulasztást követett el a szerződés értelmében, a jótállás körébe tartozó kötelezettségét nem teljesítette és a Megrendelő a jótállás körébe tartozó igényét érvényesíteni kívánja. A biztosíték összege részletekben is igénybe vehető.

Bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosítása, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény esetén annak eredeti példányát kell átadni a Megrendelő számára.

Megrendelő a jóteljesítési biztosíték összegére jogosult amennyiben

a) az előírt, illetve Vállalkozó által a Közbeszerzési eljárásban vállalt, jótállási időtartam lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó a jótállás keretében biztosítandó (a Szerződés 9. pontja szerinti) tevékenységét nem, vagy csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében;

b) a munka végzése során felmerülő körülményekből arra következtetett, hogy a jótállás keretében nyújtott teljesítés hibás lesz, a fogyatékosság kiküszöbölésére megfelelő határidőt tűzött, amely sikertelenül telt el.

Megrendelő a jóteljesítési biztosítékot meghaladó kárát is jogosult Vállalkozóval szemben érvényesíteni.

10. Szavatosság és jótállás

10.1 A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy az ajánlatában foglaltakat magára nézve a Szerződés teljes időtartama alatt kötelezőnek tekinti, és az ajánlatában foglalt szakmai és egyéb követelményeknek folyamatosan megfelel.

10.2 A beépített anyagok, valamint az elvégzett kivitelezési munkálatok jótállása tekintetében Vállalkozó a hatályos magyar jogszabályok szerinti jótállást vállal. A jótállás kezdete a beszerzés tárgya szerinti munkákra vonatkozóan ezek műszaki átadás-átvételének sikeres lezárását követő első nap. A jótállási idő vége a sikeres műszaki átadás-átvételének lezárásától számított hónap (az ajánlat tartalma alapján töltendő ki).

A jótállási idő a javított, vagy kicserélt rész vonatkozásában újra kezdődik.

10.3 Vállalkozó a jótállás időtartama alatt köteles a Megrendelő írásbeli hibabejelentése alapján, annak kézhezvételétől számított

- veszély elhárítása esetén 2 (kettő) munkanapon

- egyéb esetekben 5 (öt) munkanapon

belül helyszíni hibavizsgálatot tartani és annak befejezését követően 24 (huszonnégy) órán belül állásfoglalását írásban közölni a Megrendelővel. Ebben a nyilatkozatban Vállalkozónak ismertetni kell azokat az intézkedéseket, melyet a hiba haladéktalan megszüntetése érdekében megtesz. A kijavítás határidejének megállapítására a Megrendelő jogosult. A javítás, hibaelhárítás, illetve a kijavított részek átvételének feltételeire a jelen Szerződésben meghatározott rendelkezések megfelelően irányadóak.

10.4 Megrendelőnek joga van a hiba megszüntetését a Vállalkozó által biztosított jóteljesítési biztosíték terhére más vállalkozóval elvégeztetni.

11. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

11.1 A Szerződést a Felek kizárólag a Kbt. 141.§-ban meghatározottak figyelembe vételével, megfelelő teljesülése esetén és azokkal összhangban, írásban, a szerződéssel azonos módon módosíthatják.

11.2 Semmis a Szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy mentesítsék a Vállalkozót az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat.

12. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

12.1 A Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha a Vállalkozó ellen bíróság jogerős határozatával felszámolási eljárást rendel el, vagy vagyonát zárolják, kivéve a Csődtv.

11. § (2) bekezdés h) pontja szerinti esetet, amelynek értelmében nem lehet felmondani a fizetési

haladék alatt a szerződést.

12.2 Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal indokolás mellett felmondani, vagy a teljesítés megkezdése előtt attól elállni, amennyiben Vállalkozó bármely, jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.

Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen, de nem kizárólagosan, ha

a) a Vállalkozó alapos ok nélkül munkavégzést felfüggeszti (legalább 5 napra),

b) a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a cégbíróságnál benyújtásra került;

c) a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, törlési eljárás indul,

d) a késedelmi kötbér összege eléri a Szerződésben rögzített maximum értéket,

e) a Vállalkozó valamely – a Szerződésben így különösen, de nem kizárólagosan a 5.2. pontban rögzített kötelezettségét megsérti,

f) a Vállalkozó számára előírt kötelező felelősségbiztosítás a Szerződés időtartama alatt bármely okból megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül legalább azonos tartalommal újabb az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás hatálybalépése előtt keletkezett károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség,

g) a Vállalkozó bármely, az alvállalkozók igénybevételével és cseréjével, illetve értékelés során figyelembe vett szakember teljesítésbe történő bevonásával és cseréjével kapcsolatos közbeszerzési jogi (6. fejezet szerinti szerinti) kötelezettségét megsérti, a jogszerű állapotra helyreállítására szóló, legalább 8 napos határidő sikertelensége esetén

12.3 A Megrendelő késedelmes számlafizetése esetén a Vállalkozó Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. A Vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja továbbá a Szerződést, amennyiben a Megrendelő a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségét az esedékességtől számított [60 (hatvan) naptári napon] belül nem teljesíti. Vállalkozó nem hivatkozhat a jelen pontban meghatározott felmondási jogára, ha a fizetés alapjául szolgáló számlát nem, hibásan vagy annak ellenére állítja ki, hogy a teljesítés igazolására előírt szerződéses rendelkezések nem teljesültek.

12.4 A Szerződés teljesítése során a Felek kötelesek a Kbt. és egyéb vonatkozó jogszabályok szerződés teljesítésére vonatkozó előírásait maradéktalanul betartani.

Ennek keretében, a Megrendelő – különösen, de nem kizárólagosan – előírja, hogy

12.4.1 A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

12.4.2 A Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a következő bekezdés Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

12.4.3 A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A meghatalmazás a Szerződés elválaszthatatlan mellékletévé válik. (Kbt. 136.§ (2) bekezdés)

12.5 Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat,

12.5.1 ha feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.

141.§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

12.5.2 ha a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138.§-ban előírtak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.§-ban foglaltaknak; vagy

12.5.3 ha az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

12.6 Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból, illetve ha a Vállalkozó nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi XXXX.xx. tv 50.§ (1) bekezdés c) pontja, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. sz. tv 3.§ (1) bekezdés 1. pontja rendelkezési szerint nem minősül átlátható szervezetnek.

12.7 A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon

12.7.1 ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

12.7.2 ha a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

12.7.3 A Szerződés 12.7.1-12.7.2 pontjai szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.8 Vállalkozó a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni:

12.8.1 ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződés lehetetlenülését okozta;

12.8.2 a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződés felmondásához vagy a Szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződés lehetetlenülését okozta.

13. Együttműködési kötelezettség

13.1.1 A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek, ennek során egymást kötelesek értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a szerződésre kiható minden lényeges körülményről, illetve tényezőről. Az építési naplóba történt bejegyzések nem mentesíti a szerződő feleket jelen Szerződés szerinti értesítési kötelezettségükről.

A Felek különösen a Szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetőségük szerint saját hatáskörükben eljárni azok elhárítása érdekében.

14. Értesítések, nyilvánosság

14.1 A Felek kötelesek egymást értesíteni, amennyiben a Szerződésben meghatározott bármely képviselőjük, vagy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek személye, illetve az adott személy bármely, a Szerződésben meghatározott adata megváltozik. Amennyiben módosítás történik, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó által bevonni kívánt új személy ellen kifogást emelni, amely esetben a Vállalkozó köteles a kifogás kézhezvételétől számított 5 (öt) naptári napon belül új képviselőt, szakembert kijelölni.

14.2 A Felek továbbá kötelesek minden olyan tényről és körülményről egymást haladéktalanul értesíteni, amely a Szerződés teljesítése szempontjából lényeges. A Felek megállapodnak abban, hogy a másik szerződő fél e-mail címére küldött bármilyen értesítés közlésének számít, amelyre a másik félnek az e-mailnek a fogadó számítógépén történő megjelenését követő legfeljebb 1 (egy) munkanapon belül válaszolnia kell. A levél megtekintéséről azonnali visszaigazolást köteles küldeni. A szerződés tárgyát, összegét és határidejét érintő kérdések esetében az email értesítés mellett felek kötelesek 2 napon belül hivatalos levélben is értesíteni egymást az e- mailben foglaltakkal megegyező tartalommal.

14.3 A Feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi személyek részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk:

A Megrendelő részére		A Vállalkozó részére
● Címzett:	[...]	Címzett:	[...]
Cím:	[...]	Cím:	[...]
Telefonszám:	[...]	Telefonszám:	[...]
Fax:	[...]	Fax:	[...]
E-mail	[...]	E-mail:	[...]

14.4 A Felek nevében az alábbi személyek jogosultak jognyilatkozatot tenni:

A Megrendelő részéről		A Vállalkozó részéről
● Címzett:	[...]	Címzett:	[...]
Cím:	[...]	Cím:	[...]
Telefonszám:	[...]	Telefonszám:	[...]
Fax:	[...]	Fax:	[...]
E-mail	[...]	E-mail:	[...]

14.5 Megrendelő Műszaki ellenőre:

Név:	[...]
Cím:	[...]
Telefonszám:	[...]
Fax:	[...]
E-mail	[...]
Jogosultsági szám:	[...]

14.6 A Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

14.7 Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37.§ (1) bekezdésének rendelkezése szerinti közzétételi kötelezettség alapján a szerződés típusát, tárgyát, időtartamát, a szerződést kötő felek nevét, és a szerződés értékét Megrendelő nyilvánosságra hozza, valamint a Szerződést a Kbt. 43.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett Közbeszerzési Adatbázisban közzé tegye. Továbbá Vállalkozó tudomásul veszi, és hozzájárul, hogy a Megrendelő a Szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat a Kbt. 43.§ (1) bekezdés f) pontja alapján a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett Közbeszerzési Adatbázisban közzétegye.

14.8 Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy mivel a Kbt. 142.§ (2) bekezdés értelmében az alábbi szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását) a Kbt. 2.§ (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítaná meg, ezek bekövetkezése esetén a nevezett igény érvényesítése a Megrendelő részéről nem mellőzhető:

14.8.1 a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul meg, amelyet a Megrendelő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe vett; vagy

14.8.2 a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a Kbt. 141.§ (6) bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne.

15. Xxxxxxxx rendezése, irányadó jog, Záró rendelkezések

15.1 Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba azzal, hogy a Megrendelő a munkaterületet tervezetten 2019. március 1. napjáig köteles munkavégzésre alkalmas állpaotban átadni a Vállalkozó részére.

15.2 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződésben meghatározott bármely kérdésben jogvitájuk keletkezik, úgy elsősorban tárgyalásos úton próbálják megoldani a vitás kérdéseket. Amennyiben a tárgyalások útján nem tudnák megoldani vitás kérdéseiket, úgy a felek megállapodnak, hogy a Megrendelő székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

15.3 A Szerződés magyar nyelven készült és az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar jog irányadó. A Szerződés csak mellékletekkel együtt érvényes.

A Szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, valamint a kapcsolódó rendeletek, illetve – adott esetben – a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az átlátható szervezet meghatározásában a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak irányadók.

15.4 A Szerződés 4 példányban készült, melyből 2 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti meg.

15.5 A Felek a Szerződést annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, saját kezűleg írták alá.

Dátum: Dátum:

………………………………………..	………………………………………..
Állami Szívkórház. Megrendelő	XY Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:

Ellenjegyzés dátuma:

Mellékletek:

1. sz. melléklet	Tételes árazott költségvetés
2. sz. melléklet	Műszaki leírás
3. sz. melléklet	Vonalas Kivitelezési Ütemterv
4. sz. melléklet	Közbeszerzési Dokumentáció (fizikailag nem kerül a szerződéshez csatolásra)
5. sz. melléklet	Felelősségbiztosítás (biztosítási szerződés másolata vagy fedezetigazolás)