Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

amely létrejött egyrészről Jánoshida Község Önkormányzata

Székhelye: 5143, Jánoshida, Fő út. 28. Telefonszám: 57/558-060 Telefaxszám: 57/558-061

Adószám: 15409584-2-16

Pénzforgalmi számlaszáma: 11745035-15409584-00000000 Képviselője: Xxxxx Xxxx

mint építtető (továbbiakban: Építtető), valamint Jász – Terra Kft.

Székhelye: 2040 Budaörs Árpád út. 26.

Telefonszám: 06 30 261 84 46

Telefaxszám: 57/ 886-334

Adószám: 13634405-2-13

Pénzforgalmi számlaszáma: 69500163-10009615 Képviselője: Xxxxx Xxxxxx

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó; Építtető és Vállalkozó együtt a továbbiakban: felek) között az alábbiak szerint:

1. Előzmények, és a szerződés tárgya

1.1. Építtető mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a to- vábbiakban: Kbt.) Harmadik rész VI. fejezete szerint egyszerű közbeszerzési eljá- rást folytatott le „Bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztés Jánoshidán” tárgyban. A közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó.

1.2. Felek jelen szerződést az Építtető, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és doku- mentációja, valamint a Vállalkozó, mint ajánlattevő ajánlata alapján kötik meg.

1.3. Ezek alapján Építtető megrendeli, Vállalkozó elvállalja Jánoshida belterületén a bel- és csapadékvíz védelmi beruházásra irányuló építőipari kivitelezési munkákat az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció, és a tervdokumentáció vala- mint a nyertes közbeszerzési ajánlat alapján I. osztályú minőségben kivitelezett, funkcionálisan működőképes teljesítéssel.

2. Vállalási összeg

2.1. Nettó összeg: 239 600 000.-Ft azaz kettőszázharminckilencmillió – hatszázezer fo- rint a befejezés idejére prognosztizált átalányáron.

Jelen beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.

§-a értelmében – amennyiben az ott foglalt valamennyi feltétel fenn áll – a fordított adózás körébe tartozik, így a Vállalkozó által kibocsátott számla áthárított ÁFÁ-t nem tartalmazhat (nettó összegű számla). Az általános forgalmi adó összegét az Építtető fizeti meg a törvényi előírások szerint.

2.2. A vállalási összeg magában foglalja a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás vala- mennyi költségét, különösen:

- a terv szerinti kivitelezés anyag- és munkadíját,

- a költségvetésben tételesen nem szereplő, de a szerződésben vállalt munkák teljes körű elvégzéséhez, rendeltetésszerű használatához, működéséhez szük- séges tételek kivitelezését,

- a beépítésre kerülő összes anyag, berendezés, stb. beszerzését, csomagolását, szállítását, szerelését és üzembe helyezését, valamint import esetén a vámot, a statisztikai illetéket és egyéb járulékos költségeket,

- a kivitelezéshez szükséges, de a Megrendelő által nem biztosított hatósági és egyéb engedélyek beszerzését és azok költségeit,

- a különböző hatóságok, szakhatóságok, közműtulajdonosok és közműkezelők, által esetlegesen előírt, igényelt tervek, tervmódosítások elkészíttetését, szüksé- gi szerinti engedélyeztetését, ennek pénzügyi terheit,

- üzembe helyezés költségeit,

- az előírt minősítéseket és vizsgálatokat.

2.3. A Vállalkozó a 2.1. pontban rögzített vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósí- táshoz többletköltséget (infláció, többletmunka) nem érvényesíthet.

2.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiér- tékelhető körülményt figyelembe vett.

2.5. A vállalási díj alapját a Vállalkozó által az ajánlatában árazottan benyújtott tételes költségvetés képezi.

3. Határidők

3.1. Kivitelezés kezdésének időpontja a beruházás egyes ütemei esetén eltérő. Az egyes ütemekre vonatkozó a munkaterülete az Építtető az alábbiak szerint adja át:

I. ütem munkaterület átadása: a szerződéskötéssel egyidőben történik.

II. ütem munkaterület átadása: 2011.12.20.

III. ütem munkaterület átadása: 2012.02.22.

IV. ütem munkaterület átadása: 2012.05.21.

V. ütem munkaterület átadása: 2012.08.21.

VI. ütem munkaterület átadása: 2012.11.15.

VII. ütem munkaterület átadása: 2013.01.03.

3.2. Kötbérterhes teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítva az egyes üte- mek tekintetében:

I. ütem teljesítési határideje: 9 naptári nap.

II. ütem teljesítési határideje: 26 naptári nap.

III. ütem teljesítési határideje: 25 naptári nap.

IV. ütem teljesítési határideje: 25 naptári nap.

V. ütem teljesítési határideje: 21 naptári nap.

VI. ütem teljesítési határideje: 14 naptári nap.

VII. ütem teljesítési határideje: 17 naptári nap.

3.3. A szerződés szerinti feladatok teljes körű teljesítésének végső határideje: 2013. 01. 19.

3.4. Vállalkozó a munkát a nyertes ajánlatában benyújtott műszaki ütemterv szerint vég- zi. Amennyiben a munkavégzés során bármilyen akadályozó körülmény merül fel,

azt haladéktalanul jelzi az Építtető és a műszaki ellenőr felé. Az Építtető előteljesí- tést elfogad.

4. Építtető jogai és kötelezettségei

4.1. Az Építtető folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít a kivitelezési munkák ellenőrzé- se céljából. A műszaki ellenőr ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a terveknek, a költségvetésnek és a tervezői módosításoknak megfelelően történt-e. Az ellenőr- zés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti.

4.2. Építtető csak az érvényes műszaki és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztá- lyú teljesítést fogad el.

4.3. Az Építtető a Vállalkozó rendelkezésére bocsát 3 példány kivitelezési tervdokumen- tációt.

4.4. A szerződés teljesítése során esetlegesen keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Építtető területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik sze- mélynek átadható felhasználási jogot szerez.

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

5.1. Vállalkozó az építési helyszínt megismerte, és a kivitelezési munka lefolytatására az ahhoz szükséges ismeretek birtokában vállalkozik.

5.2. Vállalkozó a munkakezdést, valamint a műszaki vezetőjének adatait köteles beje- lenteni a területileg illetékes építési hatóságnak. A Vállalkozó köteles a munkaterü- leten a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadásakor megkezdeni, és egy- idejűleg az építési naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani.

5.3. Az építkezéshez esetleges szükségesség esetén az ideiglenes víz és elektromos energia vezetékek kiépítése, a közműtulajdonosokkal történő megállapodás megkö- tése, a kapcsolódó költségek valamint a fogyasztási díjak viselése Vállalkozó fel- adata.

5.4. A Vállalkozó legalább 2 munkanappal korábban telefax útján, értesíti a műszaki el- lenőrt az eltakarásra kerülő, később kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek elfedésének időpontjáról, hogy az elfedés előtt a műszaki ellenőr az ellenőrzést el- végezhesse. Az értesítést köteles az építési naplóba mellékletként csatolni.

5.5. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvé- delmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról.

5.6. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes műszaki és technológiai előírá- soknak megfelelő I. osztályú minőségben végzi el, vállalási összege I. osztályú tel- jesítésre vonatkozik.

5.7. A Vállalkozó felelős minden olyan másra át nem hárítható kár megtérítéséért, me- lyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során az Építtetőnek, vagy harma- dik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél az Építtetővel szemben kívánja érvényesíteni.

5.8. Ha a Vállalkozó anyagbeszerzési akadály miatt a költségvetésben kiírt anyagot nem tudja beszerezni, úgy az Építtető előzetes hozzájárulása esetén jogosult attól eltérő, de azonos műszaki paraméterekkel rendelkező és műszaki színvonalú más anyagot beépíteni, melyet a tervezővel és a műszaki ellenőrrel is egyeztetni kell.

5.9. A Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt és az Építtetőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettsé- gének ütemezés szerinti teljesítésében.

5.10. Vállalkozó feladata az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció, a kiviteli tervdokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás, függetlenül attól, hogy a tételes költségvetés tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiséget.

5.11. A Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig az egész kivitelezési terület őrzéséről és a vagyonvédelemről köteles gondoskodni. Ki- vitelező felel a munka-, baleset-, tűz-, vagyon- és környezetvédelmi előírások betar- tásáért. Az esetlegesen bekövetkezett balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilván- tartása a Vállalkozó feladata, illetve az erkölcsi és anyagi terhet a Vállalkozó viseli.

5.12. A kivitelezési munkálatok során keletkezett hulladékok kezelését az építési hulladék kezeléséről szóló jogszabály alapján kell biztosítani. A hulladék engedéllyel rendel- kező kezelőhöz történő elszállítása a Vállalkozó feladata.

5.13. A Vállalkozó kizárólag a kivitelezés azon részei tekintetében vehet igénybe alvállal- kozót, melyet ajánlatában megjelölt. Az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó a közbeszerzési ajánlatában tett nyi- latkozata alapján alvállalkozó bevonására nem jogosult.

5.14. A beruházás értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó személye csak az ajánlatkérési dokumentációban illetve a közbeszer- zésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben meghatározottak szerint módosítható.

5.15. A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 5 nappal korábban készre jelentő levél formá- ban értesíti a műszaki ellenőrt, aki a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik.

5.16. A műszaki átadás-átvételi eljárást a készre jelentés alapján a teljesítés időpontját követő 5 napon belül meg kell kezdeni és 25 napon belül be kell fejezni.

5.17. A Vállalkozó sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.

5.18. Vasárnapokon és ünnepnapokon, valamint egyéb napokon 6.00 óra előtt és 22.00 óra után a munkavégzés a község területén tilos.

6. Jótállási feltételek

6.1. Vállalkozó az elvégzett munkára és a beépített anyagokra az érvényben lévő jog- szabályok [Ptk. 305. §. (3) bekezdés, a 11/1985 (VI.22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM és a 12/1988. (XII. 27) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendelet] szerinti kötelező alkal- massági idő mellett a teljesítéstől számított 73 hónapig teljes körű jótállást vállal.

6.2. Jótállási hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles:

- üzemelést gátló hiba esetén a bejelentést követő 4 munkanapon belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását írásban közölni, a javítást megkezdeni és a lehető legrövidebb időn belül elvégezni,

- üzemelést nem gátló hiba esetén, 10 munkanapon belül kitűzött helyszíni bejá- ráson nyilatkozattételre jogosult képviselővel megjelenni, vállalását határidő megjelölésével megtenni és a javítást a vállalt határidőre elvégezni és a hiba ki- javítását a helyszíni bejárástól számított 5 munkanapon belül megkezdeni.

6.3. A Vállalkozó jótállási kötelezettségének teljesítése érdekében jólteljesítési biztosíté- kot nyújt a 2.1. pont szerinti vállalási ár 5 százalékának megfelelő mértékben.

6.4. A jólteljesítési biztosítékot a Vállalkozó bankgarancia formájában bocsátja az Épít- tető rendelkezésére.

6.5. Az egyes ütemek eredményes teljesítését követően, ütemenként az alábbi összegű jólteljesítési biztosítékot nyújtja a Vállalkozó:

I. ütem teljesítését követően 1 150 000 forint

II. ütem teljesítését követően 1 805 000 forint

III. ütem teljesítését követően 1 805 000 forint

IV. ütem teljesítését követően 1 805 000 forint

V. ütem teljesítését követően 1 805 000 forint

VI. ütem teljesítését követően 1 805 000 forint

VII. ütem teljesítését követően 1 805 000 forint

6.6. Az egyes ütemek Építtető részéről történő műszaki átvételének, és az adott ütemre vonatkozó részszámla benyújtásának feltétele, hogy a Vállalkozó és Építtető ren- delkezésére bocsássa az adott ütemhez tartozó jólteljesítési biztosítékot.

6.7. A jólteljesítési biztosítékot minden ütem esetén az adott ütemre vonatkozó jótállási időszak teljes hosszára nyújtania kell a Vállalkozónak.

6.8. Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére – az Építtető igénye szerint – nem szünteti meg, megfelelő időben nem javítja ki, az Építtető jogosult azt a Vállalkozó költségére, a Vállalkozó által biztosított jólteljesíté- si biztosíték terhére más kivitelezővel elvégeztetni. Ezen javítási, pótlási költséget a Vállalkozó utólag nem vitathatja.

7. Pénzügyi feltételek

7.1. Az Építtető a Vállalkozó részére 23 960 000 forint összegű előleget biztosít. Az elő- leg elszámolására az 1. számú részszámlában kerül sor.

7.2. A Vállalkozó az I–VI. ütemek eredményes műszaki átadás-átvételét követően, az Építtető által kiadott teljesítésigazolás birtokában részszámlákat nyújthat be. Az egyes ütemek teljesítését követően benyújtható részszámlák összege:

I. ütem teljesítését követően benyújtható részszámla összege: 23 000 000 forint.

II. ütem teljesítését követően benyújtható részszámla összege: 36 100 000 forint.

III. ütem teljesítését követően benyújtható részszámla összege: 36 100 000 forint.

IV. ütem teljesítését követően benyújtható részszámla összege: 36 100 000 forint.

V. ütem teljesítését követően benyújtható részszámla összege: 36 100 000 forint.

VI. ütem teljesítését követően benyújtható részszámla összege: 36 100 000 forint.

7.3. A Vállalkozó a VII. ütem eredményes műszaki átadás-átvételét követően, az Építte- tő által kiadott teljesítésigazolás birtokában végszámlát nyújthat be 36 100 000 fo- rint összegben.

7.3. Vállalkozó a számlákat az Építtető nevére és címére kiállítva, formailag is megfele- lően, legalább 2 példányban a műszaki ellenőrnek küldi meg teljesítésigazolás vé- gett.

7.4. A számla ellenértékét az Építtető a közbeszerzési eljárás megindításának időpont- jában hatályos Kbt. 305. §-ában előírtakra figyelemmel, banki átutalással egyenlíti ki. Fizetés a szállítói finanszírozás rendje szerint. A Kbt. 305. § (3) bekezdés c) pontja szerinti számlák fizetési határideje 45 nap. A Kbt. 305. § (3) bekezdés g) pontja szerinti számlák fizetési határideje 367 nap.

7.5. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén naptári naponként 800 000 forint kése- delmi kötbért tartozik fizetni az Építtetőnek a teljesítési határidőt követő naptári nap- tól számítva.

7.6. Amennyiben a Vállalkozó a 3.4. pontban meghatározott végső teljesítési határidőt követő 20. naptári napig nem teljesíti hiánytalanul a szerződésben foglalt kötelezett- ségeit, úgy meghiúsulási kötbért fizet az Építtető részére. A meghiúsulási kötbér összege a teljes nettó ajánlati ár 31 százaléka. A kötbér a teljesítési határidőként megjelölt napot követő 21. naptári napon érvényesíthető.

7.7. Ha a Vállalkozó önhibáján kívülálló okok miatt nem tudja teljesíteni a szerződésben foglaltakat, erről haladéktalanul tájékoztatja telefonon és levél formájában az Építte- tőt és a műszaki ellenőrt.

7.8. Az időjárás miatti esetleges állásidő alatt a munkavégzés helyén maradt eszközök- re és gépekre semmilyen kártérítés nem fizethető.

7.9. A szerződés mellékletét képezi a Kbt. 99. § (1) bekezdés alapján a Kbt. 305. § (6) bekezdés esetére vonatkozó, az Építtető pénzforgalmi szolgáltatója részére adott, azonnali beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazó levél.

7.10. Az Építtető tájékoztatja a Vállalkozót, hogy jelen szerződés, és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.

8. Műszaki átadás-átvétel

8.1. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének feltétele a rendeltetésszerű használható- ság.

8.2. Az Építtető a beruházást ütemenként veszi át. Az egyes ütemek hiba- és hiánymen- tes teljesítését követően adja ki az adott ütemre vonatkozó teljesítésigazolást.

8.3. A Vállalkozó köteles az Építtetőnek átadni legkésőbb a VII. ütem átadás-átvételi el- járás lezárásáig az átadási dokumentumokat melynek tartalmaznia kell 3 példány megvalósulási dokumentációt, a beépített anyagok minőségi tanúsítványát, jótállási és garancia dokumentumait, a vizsgálati eredményeket, a kivitelezői nyilatkozato- kat, a hitelesítések jegyzőkönyveit, a felmérési és építési naplót, a használati és üzemeltetési utasításokat 1–1 eredeti és 2–2 másolati példányban. (A minőségi ta- núsítványokat a Vállalkozó az érintett anyagok beépítése előtt bemutatja a műszaki ellenőr részére, azok meglétét építési naplóban kell rögzíteni.)

8.4. A Műszaki ellenőr köteles az elvégzett munkát a kitűzött átadás-átvételi eljárás so- rán megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a ren- deltetésszerű használatot, az Építtető vagy a műszaki ellenőr az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó javítási kötelezettsége teljesítéséhez köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni, és azon belül köteles saját költségére a hi- bákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni.

8.5. Nem tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, hiányosságok miatt, ame- lyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

8.6. Az átadás-átvételi eljárást követően, a jótállási idő végén a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). Az Építtető készíti elő az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket.

9. Kapcsolattartás

A Felek kijelölik képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka tekintetében. A képviselő jogosult eljárni megbízója nevében a szerződés tárgyát képező munkát érintő ügyekben.

Építtető képviselője:

Név: Xxxxx Xxxx

Telefon, fax: 57/558-060, 57/558-061 Műszaki ellenőr:

Név: Xxxxxxxxxx Xxxx Telefon, fax: 20/0000000

Vállalkozó, képviselői:

Név: Xxxxx Xxxxxx

Telefon, fax: 00 00 000 00 00 00/886-334

Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Xxxx Xxxxx Telefon, fax: 30/000-0000

Szerződő felek részéről fenti személyek, továbbá a tervező képviselője jogosult az építési naplóba bejegyzést tenni. A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszí- ni szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó által kinevezett építésvezető és a Vál- lalkozó felelős műszaki vezetője a felelős.

10. Irányadó jog, jogviták

10.1. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Kbt., és az egyéb, idevonatkozó jogszabá- lyok előírásai az irányadóak.

10.2. Amennyiben a szerződés egyes kikötései érvénytelennek minősülnének, ezen rész- beni érvénytelenség nem érinti az egész szerződés érvényességét. Az érvénytelen rész helyett az érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló, hatályos, a Felek kö- zötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen rész nélkül a szerződést a Xxxxx nem kötötték volna meg.

10.3. A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Jogvita eseté- re az Építtető székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerződő felek.

Kelt: Jánoshida, 2011. 10. 21

Megrendelő Vállalkozó