Pest MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 1052 Budapest, Városház utca 7. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2100 GÖDÖLLŐ, KOTLÁN SÁNDOR UTCA 3. SZÁM, VALAMINT A 1135 BUDAPEST, LEHEL UTCA 43-47. SZÁM ALATTI ÉPÜLETEINEK...

Pest MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 0.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2100 GÖDÖLLŐ, XXXXXX XXXXXX XXXX 0. SZÁM, VALAMINT A 0000 XXXXXXXX, XXXXX XXXX 00-00. SZÁM ALATTI ÉPÜLETEINEK SZERVER SZOBÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA

TÁRGYÚ

KBT. HARMADIK RÉSZ, UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI NYÍLT

KBT. 115. § (1) BEKEZDÉS SZERINT

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

2017.

ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Ajánlatkérő, a Pest Megyei Kormányhivatal nevében ezennel felkérem, hogy a 2017. december 15. napján megküldött ajánlattételi felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumokban (a továbbiakban: közbeszerzési dokumentumok vagy dokumentáció) leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

Név: Pest Megyei Kormányhivatal

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Tel: +36 1/000-0000

Fax: +36 1/000-0000

E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

Az eljárás típusa:

Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint

Eljárás nyelve:

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Az eljárás tárgya:

A Pest Megyei Kormányhivatal, 2100 Gödöllő, Xxxxxx Xxxxxx xxxx 0. xxxx, valamint a 1135 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00-00. xxxx alatti épületeinek szerver szobájának kialakítása

Egyéb rendelkezések:

Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

1. kötet

ajánlattételi felhívás

1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

Név: Pest Megyei Kormányhivatal

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Tel: +36 1/000-0000

Fax: +36 1/000-0000

E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása:

Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint: Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is.

Jelen eljárás becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot és nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos.

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton továbbítja ajánlattevők részére, valamint a Kbt. 115.§ (7) bek. alapján a Közbeszerzési Adatbázisban és Ajánlatkérő honlapján, az alábbi elérhetőségen: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxx?xxxxxxx0&xxxxx000#!XxxxxxxxXxxxxx is elérhető lesz az eljárás megindításával egyidejűleg.

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Építési beruházás

Kivitelezés a részenként meghatározottaknak megfelelően:

Az 1. rész tekintetében:

A Pest Megyei Kormányhivatal 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx xxxx 0. szám alatti épülete szerver szobájának kialakítása

Tervezési program:

Cél az informatikai infrastruktúra rendelkezésre állásának biztosítása.

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.

Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban.

Az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlattételi felhívás, valamint dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.

Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban.

A 2. rész tekintetében:

A Pest Megyei Kormányhivatal 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00-00. szám alatti épülete szerver szobájának kialakítása

Tervezési program:

Cél az informatikai infrastruktúra rendelkezésre állásának biztosítása.

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.

Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban.

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.

Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban.

5. A szerződések meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (1-2 rész tekintetében)

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

Valamennyi rész esetében:

A teljesítés időtartama a szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb 90 naptári nap.

7. A teljesítés helye:

Az 1. rész vonatkozásában:

Cím: 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx xxxx 0. NUTS: HU10204

A 2. rész vonatkozásában:

Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00-00. NUTS: HU10101

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

Valamennyi rész esetében:

Az Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá, hogy a megkötendő szerződés rendelkezései vonatkozásában tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.

Az elszámolás egyösszegű átalánydíj alapján történik.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít, melynek igénybevétele nem kötelező. Xxxxxxxxxxxxxx az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania.

Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához.

Számlázás: Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy Vállalkozónak a teljesítés során 3 db részszámla benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

Az 1. részszámla a kivitelezési munka 25 %-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összeg.
A 2. részszámla a kivitelezési munka 50 %-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összeg.
A 3. részszámla a kivitelezési munka 75 %-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összeg.
Nyertes ajánlattevő a részszámlákkal nem fedezett nettó vállalkozói díjjal a végszámlában köteles elszámolni, az ÁFA nélküli szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
Előleg igénylése esetén a Vállalkozó az előleggel egy összegben a kivitelezési munka 75 %-os készültségének teljesítésekor, vagy a részszámlákban a részteljesítés százalékos arányában köteles elszámolni.

Ajánlatkérő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát) nem határoz meg részteljesítési határidőt.

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, az alábbiak szerint:

alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint;
alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint.

Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő 2013. évi V. törvényben meghatározott [6:155.§] mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.

Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint.

Vonatkozó jogszabályok:

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
A behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

9. Xxxxx meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlat-tétel lehetősége vagy annak kizárása:

Jelen eljárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.

Jelen eljárásban Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget biztosít a 4. pontban részletezettek szerint.

10. Az ajánlatok értékelési szempontja:

Valamennyi rész esetében:

Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja szerint.

Értékelési szempont	Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)	70
2. Jótállás mértéke (min. 36 hó, max. 60 hó)	20
3. Előteljesítés mértéke (a teljesítési határidőhöz képest az előteljesített naptári napok száma max: -10 nap)	10

Az 1. értékelési részszempont szerinti megajánlás alátámasztására ajánlattevőknek az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni.

Az árazott költségvetés elkészítése során az alábbiakat szükséges figyelembe venni:

Az árazatlan költségvetés tételeinek tartalmát elsődlegesen úgy kell értelmezni, hogy azok a megnevezésük szerinti munka minden közvetlen és közvetett munkaműveleti és dologi elemét magukban foglalják az előkészítéstől a Szerződésben megfogalmazott és az egyéb vonatkozó előírásokat mindenben kielégítő módon történő teljes elkészítésig, azaz a tételekhez tartozó egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül kell megadni, de tartalmazniuk kell minden egyéb járulékos költséget is (biztonsági elkorlátozások, terelőelemek, lezárások, lerakóhelyi díjak, előírt ellenőrző mérések és vizsgálatok, mintavételek, minősítések, minőség tanúsítások, segédanyagok, kitűzések, geodéziai munkák, stb.), valamennyi szükséges munka elvégzését teljesen készen, továbbá minden vámot adót és egyéb illetéket, ami a Vállalkozónak a Szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
Ha egy munkafázis tétele nem került külön kiírásra, de az abban foglalt tevékenységre szükség van, akkor azok költségeit a munkatételek egységárában kell figyelembe venni.
A megadott egységáraknak a műszaki tartalom megvalósításához szükséges ráfordítás összegén túl a munkák teljes befejezéséig várható árváltozásból eredő költségeket is tartalmaznia kell, ezért az egységárak rögzítettek és nem változtathatók a Szerződés időtartama alatt.
A költségvetés(ek) Microsoft Office Excel formátumban állnak az Ajánlattevők rendelkezésére, amelyet kitöltve kell az ajánlatukhoz csatolniuk papír alapon, valamint elektronikus formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is!

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára, mely szerint átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az Ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilváníthatja az alábbi esetekben, amennyiben a következő változtatások bármelyike esetén Ajánlatkérő nem lenne képes az ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelő értékelésére:

Ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést,
Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül (pl. kiegészítő tájékoztatás) új sorral egészíti ki, vagy
Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül összevonja, vagy
Ajánlattevő Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül a költségvetés tételeit, mennyiségi adatait módosítja, vagy
egyéb módon olyan módosítást eszközöl Ajánlattevő az árazatlan költségvetésen, mely alapján az nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, mely minden részszempont esetén azonos.

Azon értékelési részszempontok esetében, ahol ajánlatkérő minimális elvárást határozott meg, az értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! Az ajánlati elemek Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (10 pont) számú pontot ad.

Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.

A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. mell. 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni, kivéve ha pontazonosságot eredményezne (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Miután a pontazonosság csak különböző ajánlati értékek esetén jelent problémát, így ebben az esetben addig a tizedesjegyig kell kerekíteni, ahol különbség tapasztalható és ilyen esetben minden ajánlat esetében eddig a tizedesjegyig történik a kerekítés.

Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében a megajánlott számból levonja a kötelezően előírt számot (36 hónap) és az így kapott legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb többlet jótállási időtartam) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet (egyenes arányosítás). A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet:

P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (amennyiben a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme meghaladja az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét /24 hónap többlet jótállási időtartam/, úgy abban az esetben is 24 hónappal számol Ajánlatkérő)

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni, kivéve, ha pontazonosságot eredményezne (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Miután a pontazonosság csak különböző ajánlati értékek esetén jelent problémát, így ebben az esetben addig a tizedesjegyig kell kerekíteni, ahol különbség tapasztalható és ilyen esetben minden ajánlat esetében eddig a tizedesjegyig történik a kerekítés.

Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban 60 hónapban határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza, hogy az ajánlati elem minimum értéke 36 hónap, ennél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet, a minimum értéket el nem érő ajánlatokat Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. A 36 hónapos megajánlás (0 hónap többlet jótállási időtartam) 0 pontot kap.

Amennyiben a többlet jótállási időtartam tekintetében minden ajánlat 0 hónap megajánlást tartalmaz, úgy a 2. értékelési részszempont vonatkozásában minden ajánlattevő 0 pontot kap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam (36 hónap) levonásával. Ajánlattevőnek a felolvasólapon egész számot kell feltüntetnie, nem egész számú megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen (pl. 8,5 hónap).

A 3. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet B.1. pontja szerinti módszer az alábbiak szerint.

Teljesítési véghatáridőhöz képest vállalt előteljesítés mértéke naptári napokban:

- 0 naptári nap: 0 pont.

- 1- 3 naptári nap: 3 pont.

- 4- 6 naptári nap: 6 pont.

- 7- 9 naptári nap: 8 pont.

- 10- naptári nap: 10 pont.

A Kbt. 77. § (1) bekezdése értelmében a teljesítési véghatáridőhöz képest vállalt előteljesítés esetén, mint ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad az Ajánlatkérő: 10 naptári nap.

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.

Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Valamennyi rész esetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

Alvállalkozó vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okok igazolásáról szóló nyilatkozat nem lehet régebbi, mint jelen felhívás megküldésének dátuma.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. §-a alapján.

12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján jelen eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.

13. Ajánlattételi határidő:

2018. január 12. 11:00 óra

Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége.

14. Az ajánlat benyújtásának címe és módja:

Pest Megyei Kormányhivatal

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 0. 1. emelet 50. szoba

Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:

az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír példányban kell beadni, és az eredetivel mindenben megegyező 2 db elektronikus másolati példányban (ez utóbbi esetben pendrive-ot, DVD-t vagy CD-t kérünk az ajánlathoz mellékelni, valamint az árazott költségvetést xls. formátumban is be kell nyújtani);
A papír alapú és az elektronikus formátum közötti eltérés esetén a papír alapú ajánlat az irányadó.
az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;

- a zárt csomagon „Ajánlat: a Pest megyei Kormányhivatal 2100 Gödöllő, Xxxxxx Xxxxxx xxxx 0. xxxx alatti, valamint a 1135 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00-00. xxxx alatti épület szerver szobájának kialakítása, valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni.

15. Az ajánlattétel nyelve

Magyar.

Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.

Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie.

16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Pest Megyei Kormányhivatal

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 0. 1. emelet 50. szoba

2017. január 12. 11:00 óra

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek. Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1); (4) és (6) bekezdései szerint jár el.

17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig kötve van ajánlatához.

18. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ:

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását egyik rész tekintetben sem írja elő.

Valamennyi rész vonatkozásában:

Nyertes Ajánlattevőt a szerződésben meghatározott kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén – amennyiben azért felelős - késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli a Ptk. 6:186.§ alapján. A kötbér alapja a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozói díj). A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5%-a kötbéralapra vetítetten. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

Meghiúsulási kötbér: Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles (Ptk. 6:186. §), ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. Meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 20%-a.

Megrendelő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a felhívás kézhezvételét követő 3 napon belül érdemi – indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott – kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés a Vállalkozó részéről elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135.§ (6) bek. feltételeinek teljesülése esetén.

A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.

Vállalkozó a Ptk. 6:186. § alapján mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha szerződésszegését kimenti.

Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva jótállást köteles vállalni; ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap (2. értékelési részszempont)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

19. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott?

Nem.

20. Egyéb információk:

A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi ajánlattevőt, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget jelen eljárásban alkalmazza.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat;

Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását a közbeszerzési dokumentumok 2. kötetében meghatározott tartalommal.
Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő részéről cégjegyzésre jogosult nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására.
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.
Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-péntekig 09.00-16.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-11:00 óra között lehet leadni előzetes egyeztetéssel.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást).
A Kbt. 71.§ (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az ajánlattevő hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról.
Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.

Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart:

Időpontja: 2017. december 20. 9:30, a találkozó helyszín: 1135 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00-00.

Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart:

Időpontja: 2017. december 20. 11:30, a találkozó helyszín: 2100 Gödöllő, Xxxxxx Xxxxxx xxxx 0.

Az eljárás során elektronikus árlejtésre nem kerül sor.
A Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. melléklet ben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ennél fogva ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a fentebb hivatkozott feltételeknek, előírásoknak megfelelnek.
A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. A tájékozódási kötelezettsége teljesítéséről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában rendelkezzen a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységre vonatkozó (építés- és szerelésbiztosítás – C.A.R.) felelősségbiztosítással, amelynek mértéke részenként legalább 150.000.000,-HUF/év, és 50.000.000,-HUF/káresemény. A szerződés mellékletét képezi a biztosító társaságtól származó kötvény másolata, továbbá amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy a biztosító társaságtól származó nyilatkozat szükséges annak érvényességére vonatkozóan. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumokkal egyetemben rendelkezésre bocsátott költségvetést árazott formában, szerkeszthető (EXCEL) formátumban is.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §].
Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. december 15.

2. kötet

ÚTMUTATÓ Az érdekelt gazdasági szereplők részére

A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA

1.1. A dokumentáció a következő részekből áll:

KÖTET: ajánlattételi felhívás
KÖTET: ÚTMUTATÓ Az érdekelt gazdasági szereplők részére
KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET
KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS

Önálló mellékletek:

- Árazatlan költségvetés

- Műszaki leírás és tervek

1.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.

1.3. Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó). Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet:

Pest Megyei Kormányhivatal

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 0. 1. emelet 50. szoba

E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

Fax: 06-1/000-0000

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésekor rendelkezésére álló címre küldi meg a tájékoztatást).
A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szereplők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, telefax útján és e-mailben a dokumentáció átvétele vagy a kérdésfeltevés során feltüntetett telefaxszámra és e-mail címre. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatást akár telefax, email, vagy akár személyes kézbesítés útján megkapta, vagy szabályszerű értesítés mellett nem vette át.
A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 06-1/789-69-43-as faxszámra vagy a xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx e-mail címre küldjenek visszajelzést!
A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás, a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg.
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.
Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében – kivéve a Kbt. 138. § (4) bekezdése szerinti jogutódlás esetét –az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.

A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:

a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között;
a számlázás rendjét.

ELŐZETES VITARENDEZÉS

A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az ajánlattételi felhívás 1. pontjában, a lebonyolító szervezetként megjelölt kapcsolattartási címre kell benyújtani.

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.
A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.
Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:

nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:

a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

Tájékoztatást nyújtó szervezetek

A Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.

A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:

Pest Megyei Kormányhivatal Vagyongazdálkodási Osztály

Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 0.

Levélcím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 0.

E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

Telefon: (0) 000-0000

3. KÖTET

SZERZŐDÉSTERVEZET

Vállalkozási szerződés

az 1. rész vonatkozásában

(tervezet)

mely létrejött egyrészről a

Pest Megyei Kormányhivatal (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x. 7.)

Képviseli: Xx. Xxxxxx Xxxxxxx kormánymegbízott

Kapcsolattartó: Xxxxx Xxxxxx főosztályvezető

Elérhetősége: 00-0-000-0000

Adószám: 15789350-2-41

Számlaszám: 10023002-00299671-0000000

- a továbbiakban: Megrendelő -

másrészről a

........ (...)

Kivitelezői nyilvántartás szerinti nyilvántartási száma: …

Képviseli: ….

Elérhetősége: …

Cégjegyzékszám: …

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: …

Statisztikai számjel: …

Számlaszám: …

- a továbbiakban: Vállalkozó-

(a továbbiakban együttesen: Felek)

között, az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

A Megrendelő Ajánlatkérőként, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást bonyolított le a 8012 helyrajzi számon felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Xxxxxx Xxxxxx xxxx 0. földszint 013. szám alatt kialakítandó szerver szoba tárgyában.

A szerződéses munkák műszaki tartalmát a tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívás és ajánlattételi felhívás, valamint részvételi dokumentáció és ajánlattételi dokumentáció valamint a helyszíni bejárás során tapasztaltak, az ajánlatkérő által adott kiegészítő információk, és a Vállalkozó által ezek alapján benyújtott ajánlata határozzák meg.

A szerződéshez történő közvetlen csatolás nélkül is elválaszthatatlan részét képezik az Ajánlati felhívás a Kbt. 57.§-a szerinti közbeszerzési dokumentumok, valamint Vállalkozó ajánlata és – amennyiben releváns – annak hiánypótlása.

A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a 2100 Gödöllő, Xxxxxx Xxxxxx xxxx 0. földszint 013. szám alatt található ingatlanon megvalósuló „a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllő, Xxxxxx Xxxxxx xxxx 0. szám alatti épülete szerver szobájának kialakítása” projekt keretén belül a szerver szoba tervezését és kivitelezését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:123. §-ban meghatározott minőségben, a tervezés és kivitelezés tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során közzétett eljárást megindító felhívásban, részvételi dokumentációban, ajánlattételi felhívásban és ajánlattételi dokumentációban, valamint az átadott műszaki leírásban és az ajánlattételi dokumentáció részeként átadott költségvetésben, az Arculati Kézikönyvben, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevőként szerződő fél által a közbeszerzési eljárás során benyújtott részvételi jelentkezésében és ajánlatában foglalt tartalommal.

Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása teljes körűen kiterjed a Szerződésben meghatározott műszaki tartalom komplex elvégzésére, ezáltal tartalmaz minden olyan munkát és munkarészt, mely a feladatok szerződés szerinti megvalósításához és az elkészült szerver szoba maradéktalan használatbavételéhez szükséges.

Vállalkozói díj

Megrendelő a szerződés szerinti tervezés és kivitelezés ellenértékét a Vállalkozónak a munkák elvégzését és a leigazolt teljesítést követően fizeti meg. A jelen szerződés alapján elvégzésre kerülő munkálatokra vonatkoztatott összes vállalkozói díj:

Nettó vállalkozói díj	…	.- Ft
27% ÁFA	…	.- Ft
Összesen	…	.- Ft

Azaz …. forint.

Felek kijelentik, hogy a szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül, mely magában foglalja a többletmunkák fedezetét. A 2.1. pont szerinti vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált közvetlen és közvetett bekerülési költség, mely tartalmazza a műszaki leírásban, az ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó) ajánlatában benyújtott árazott költségvetésben foglalt, és a közbeszerzési eljárás felhívásaiban és dokumentációiban meghatározott munkálatok teljes körű megvalósításához, a teljes műszaki tartalom komplex és maradéktalan használatbavételhez szükséges feltételek szerinti megvalósításához elvégezendő tervezés és kivitelezési munkák minden költségét és díját, beleértve a szükséges valamennyi járulékos munkát és annak díjait, az egyéb járulékos költségeket, a megvalósítással kapcsolatos valamennyi adót és díjat.

Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési dokumentációt áttanulmányozta, az abban foglaltakat megismerte, és a dokumentációban foglaltak, a közbeszerzési eljárás kiegészítő tájékoztatásában foglaltak és a helyszíni bejáráson tapasztaltak alapján a munkálatok teljes körű megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát. Vállalkozó a többletmunkát köteles elvégezni. A többletmunka utólag csak akkor számolható el, ha a Vállalkozó kivitelező által készített árazott tételes költségvetési kiírásban a tétel szerepelt, de a mennyiség változott. Az építési beruházást szerződésszerűen, teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el. Vállalkozó kijelenti, hogy ajánlati árát az előzőek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának komplex megvalósítására, a szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat elvégzi.

Felek értelmezésében többletmunkának minősül a közbeszerzési dokumentációban szereplő vagy abból fakadó, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munka, és az olyan munka is, amely nélkül a szerződés eredménye rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg. Felek értelmezésében pótmunkának minősül azon műszakilag szükséges, utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munka is, amelynek elvégzése nem teszi a Vállalkozó feladatát aránytalanul terhesebbé. A Vállalkozó - az erre vonatkozó külön megállapodásban foglaltak szerint - a műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkát köteles elvégezni. A Vállalkozó az általánydíjon felül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( a továbbiakban: Ptk ) 6:244.§ (2) bekezdés alapján a pótmunka ellenértékét igényelheti.
Az időjárás miatt fellépő nehézségekért külön térítés nem jár. Az állásidők és az építkezés menetéből adódó üzemszünetek költségei nem számolhatók fel.
Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses tervezés és kivitelezés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. Tartalékkeret nem áll rendelkezésre.

Fizetési feltételek

A részszámla benyújtása a részteljesítésekkel összhangban az alábbiak szerint történik:

A teljesítés során a Vállalkozó 3 db részszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint részletezve:

Az 1. részszámla a kivitelezési munka 25 %-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összeg.

Nettó vállalkozói díj

.- Ft

27% ÁFA

.- Ft

1. Részszámla összege

.- Ft

A 2. részszámla a kivitelezési munka 50 %-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összeg.

Nettó vállalkozói díj

.- Ft

27% ÁFA

.- Ft

Részszámla összege

.- Ft

A 3. részszámla a kivitelezési munka 75 %-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összeg.

Nettó vállalkozói díj

.- Ft

27% ÁFA

.- Ft

Részszámla összege

.- Ft

Vállalkozó a részszámlákkal nem fedezett nettó vállalkozói díjjal a végszámlában köteles elszámolni, az ÁFA nélküli szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.

Előleg igénylése esetén a Vállalkozó az előleggel egy összegben a kivitelezési munka 75 %-os készültségének teljesítésekor, vagy a részszámlákban a részteljesítés százalékos arányában köteles elszámolni.

A végszámla benyújtásának feltétele tehát sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.

Nettó vállalkozói díj

.- Ft

27% ÁFA

.- Ft

Végszámla összege

.- Ft

Megrendelő a tervezés és kivitelezés ellenértékét a 3.1 pontban meghatározott fizetési ütemezés szerint, a Kbt. 135. § (1) bekezdésének előírásainak betartása mellett, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt előírások szerint és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásával, a Vállalkozó által a számla kiállítására vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, szabályosan kiállított, és a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő mellékletekkel ellátott és benyújtott számla alapján, átutalással fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződés első lapján megadott bankszámlájára.
Amennyiben Megrendelő a tárgyi közbeszerzési eljárást megindító felhívásban megadott mennyiségi eltérés lehetőségével élni kíván és a lehetséges mennyiségi eltérés tárgyaként megadott tervezés és kivitelezés nem kerül megvalósításra, az arra vonatkozóan a tervezési és kiviteli terv részeként a Vállalkozó által elkészített árazott költségvetésben meghatározott összeg (rész összegek összege) képezi a végső (végszámlában érvényesítésre kerülő) elszámolás alapját.
Amennyiben Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt előleg kifizetését kéri, az előleget Megrendelő előlegszámla ellenében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 naptári napon belül, átutalással fizeti meg, a Vállalkozó jelen szerződés első lapján megadott bankszámlájára.
A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Vállalkozó számláján a kifizetett összeg a Vállalkozó bankja által jóváírásra került.
A számla mellékletei az Art. 36/A. § (3) bekezdésében előírt iraton-, valamint adott esetben a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 32/A. § előírásai alapján benyújtani szükséges iratokon túl: a teljesítésigazolás. A végszámla melléklete továbbá: az átadás átvételi jegyzőkönyv.
A számla Megrendelő által történő kézhezvételének napját dokumentálni kell.
Amennyiben Vállalkozó a számláját az előírt mellékletek nélkül vagy hiányosan, illetve hibásan kitöltve nyújtja be, a számlát a Megrendelő kiegészítésre visszaküldi, s a fizetési határidőt a kiegészített és/vagy javított számla kézhezvételétől számítja.
Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésben meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

Határidők és a határidőket befolyásoló tényezők

Teljesítési véghatáridő: 90 naptári nap (a szerződés megkötésétől számítva)
Vállalkozó a munkálatokat köteles oly módon elvégezni, hogy a munka megkezdését követően a munkavégzés folyamatosan történjen és a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a meghatározott teljesítési határidőre befejeződjön.
Vállalkozó a szerződés szerinti tervezést és kivitelezést a jelen szerződésben foglaltak szerinti véghatáridőre köteles elvégezni.
A Vállalkozó köteles valamennyi dokumentációt oly módon elkészíteni, hogy azok a műszaki követelményeknek, illetve a hatályos jogszabályoknak (beleérve a helyi építési szabályokat) maradéktalanul megfeleljenek, és ezáltal a hatósági eljárások a jogszabályokban meghatározott legrövidebb határidőn belül, a Megrendelő számára előnyös jogerős döntéssel lezáruljanak.
Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötést követő 2. munkanaptól biztosítja.
Nem a Ptk. 6:123. §-ban meghatározott teljesítés visszautasítása esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére a munkát (munkarészt) Vállalkozóval ismét elvégeztetni. Ez nem érinti a teljesítési véghatáridőt. A Vállalkozó ezt köteles a határidő betartásával elvégezni. Az ebből eredő esetleges határidő eltolódás a Vállalkozó kötbér és kárfelelőssége.
Felek haladéktalanul kötelesek írásban tájékoztatni egymást minden olyan körülményről vagy feltételről, amelyek késedelmet okozhatnak a munkálatok elvégzésében.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, valamint, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei

Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés tárgya szerinti tervezési és kivitelezési tevékenység vonatkozásában legalább 150 millió forint/év és legalább 50 millió forint/káresemény összegű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik és azt a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt folyamatosan fenntartja.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés keretében nyújtott szolgáltatások megfelelnek a magyar jogszabályokban, a magyar szabványokban és a műszaki előírásokban foglaltaknak.
A jelen szerződésben foglalt munkálatokat Vállalkozó teljes körűen, szavatosság és jótállás nyújtásával végzi el a hatályos jogszabályok, szabványok és műszaki előírások figyelembevételével és betartásával.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés keretében beépítésre kerülő termékek megfelelnek a magyar jogszabályokban, a magyar szabványokban és a műszaki előírásokban foglaltaknak.
A vállalkozási munkák kivitelezése alatt Vállalkozónak kötelessége az építkezés területét tisztán tartani, a munkákból adódó minden felesleges anyagot és hulladékot kijelölt, elkülönített helyen tárolni, és időben elszállítani. Vállalkozó kötelessége a hatályos környezetvédelmi előírások betartása. A vállalkozási munkálatok teljesítésével egy időben a Vállalkozónak kötelessége megtisztítani az építkezési területet, elszállítania az ott lévő, a tevékenységből származó – illetve az azzal összefüggésben keletkezett – felesleges anyagokat, hulladékot, mindenféle ideiglenes építményt. A kivitelezéssel érintett helyszínt tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell átadnia, beleértve az anyagszállítással, anyag deponálással érintett útvonalakat és helyszíneket is.
A munkavégzés engedélyezett idejét alapvető szabályként Megrendelő behatárolja, az alábbiak szerint: Lehetséges munkakezdés naponta 7:00 óra, befejezés: 20:00 óra. Hétvégén és munkaszüneti napokon munkavégzés lehetséges a hatályos jogszabályok betartása mellett.
Vállalkozó kötelessége biztosítani dolgozói részére a munkavégzéshez szükséges gépeket és szerszámokat. Ezek költsége külön nem számolható fel.
Vállalkozó kötelezettsége a teljesítéshez szükséges egyéb eszközök, biztonsági eszközök anyagok biztosítása.
A munkaterület átadása után az átadás–átvételi eljárás teljes lezárásáig a Vállalkozó részére átadott munkahelyeken munka- és balesetvédelem, tűzvédelem megszervezése, betartása és betartatása, az óvó rendszabályok betartása és betartatása Vállalkozó kötelessége. Vállalkozó feladata a munkaterület oly módon történő elkülönítése, hogy oda illetéktelen személyek ne léphessenek be. Az illetéktelen személyek belépéséből következő balesetekből és egyéb történésekből (lopás, károkozás) eredő károk minden esetben Vállalkozót terhelik, tekintet nélkül annak körülményeire.
A munkaterület átvételét követően a munkaterület őrzése saját költségére Vállalkozó feladata. A tároló helyeken tárolt (épületben vagy épületen kívül) lerakott anyagért Vállalkozót terheli a vagyonjogi, valamint az esetleges egyéb káreseményekből fakadó felelősség.
Vállalkozónak a munkavégzés során a bontással vagy egyéb porral járó munkaműveleteknél a munkaterülettel szomszédos építményrészeket ideiglenes jelleggel le kell választania.
Vállalkozó a munkavégzés során keletkezett törmeléket, hulladékot és egyéb bontási anyagot zárt vagy zárhatóvá tehető konténerbe tartozik összegyűjteni és köteles gondoskodni annak folyamatos elszállításáról.
Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörben eljárni azok elhárítására.
Vállalkozó minden körülmények között és kizárólagosan felelős a teljesítésben közreműködő személyek teljesítéséért a Megrendelővel és valamennyi illetékes hatósággal szemben.
Vállalkozó kizárólagosan felelős a teljesítéshez általa igénybevett személyek (beleértve az alvállalkozókat is) higiéniai és biztonsági, munka- és balesetvédelmi valamint egészségvédelmi feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, valamint a hatályos jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk való betartásáért.
Vállalkozónak kell gondoskodnia és biztosítania a szerződés tárgyát képező munka végzéséhez szükséges anyagok, eszközök, felszerelések elhelyezését, szállítását, tárolását. Amennyiben a megfelelő tárolás az építési területen belül nem oldható meg, Megrendelő egyeztetés után, külön megállapodás alapján (feltéve, hogy az mindkét fél számára elfogadható) biztosítja a megfelelő területet.
Vállalkozó biztosítja annak lehetőségét, hogy az eltakarásra kerülő munkarészek takarása, valamint egyéb, Megrendelő által előre meghatározott munkafázisok elvégzése előtt 2 munkanappal értesíti Megrendelőt, hogy annak képviselője időben megjelenhessen, és a munkálatokat ellenőrizhesse. Az értesítésről szóló dokumentum az építési napló mellékletét kell, hogy képezze. Amennyiben Vállalkozó ezt elmulasztja, Megrendelőnek jogában áll az adott munkarész illetve a munkarész takarásának visszabontatása Vállalkozóval, ellenőrzés céljából. Az ebből eredő költségek Vállalkozót terhelik és erre való hivatkozással nem élhet a határidő módosítás lehetőségével.
Vállalkozó a saját munkaterületén belül, valamint az anyagszállítás útvonalán, továbbá valamennyi, a munkavégzés vagy saját dolgozói tevékenységével összefüggésben érintett területen, területeken tartozik baleset-, munka-, tűz- és egészségvédelmi felelősséggel.
Vállalkozó köteles a saját dolgozóinak megtartott baleset-, munka-, tűz- és egészségvédelmi oktatásról készült jegyzőkönyvek egy másolati példányát átadni Megrendelőnek.
Vállalkozó köteles Megrendelő, illetve a megbízásából eljáró munkavédelmi és tűzvédelmi megbízott jogszabályban megalapozott utasításait végrehajtani. Amennyiben ezt nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga van a munkavédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni.
Az illetékes megyei kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya eseti vizsgálatának határozatait Vállalkozó köteles saját hatáskörében végrehajtani. Az illetékes megyei kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya vizsgálatáról a Vállalkozó a tudomásszerzést követően köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt. Rendkívüli esetben Vállalkozó kötelessége telefonon azonnal jelezni a vizsgálat tényét Megrendelő képviselőjének.
Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben az általa igénybe vett dolgozók által a munkavégzés során a munkavégzéskor vagy azzal összefüggésbe hozhatóan, Megrendelőnek okozott károkért, beleértve a nem vagyoni kárt is.
Vállalkozó saját költségére köteles a szabványossági felülvizsgálati eljárás és a törvényes előírásoknak megfelelő vizsgálatok (ellenőrzések, mérések, villamos biztonsági stb.) lefolytatására. A jelen pontban rögzített kötelezettség kiterjed a beépített berendezésekkel kapcsolatos szükséges ellenőrző mérések elvégzésére is. Vállalkozó a vizsgálatok eredményeit írásban, a saját költségére beszerzett szakhatósági állásfoglalásokat/engedélyeket eredeti példányban adja át Megrendelőnek.
A kivitelezés egésze alatt a Vállalkozónak - papír alapon - építési naplót (a továbbiakban: Építési Napló) kell vezetni.
Vállalkozó, a munkák megkezdése előtt, a munkaterületet építési naplóbejegyzés útján Megrendelő képviselőjétől átveszi a kivitelezési munkákra alkalmas munkaterületként. Vállalkozó köteles a munkáját úgy végezni, hogy mindazon meglévő szerkezeteknek, beépített anyagoknak és a kiépített környezetnek a jelen szerződés tárgyával nem érintett részeit, elemeit megóvja és azokban semmiféle kárt ne okozzon.
A munkálatokhoz szükséges és a hatályos jogszabályok szerint a Vállalkozó tevékenységi körébe tartozó engedélyek megszerzése Vállalkozó feladata és költsége. Felek rögzítik, hogy a szükséges engedélyek megszerzésében együttműködnek, egymást segítik. Vállalkozó feladata a munkálatok elvégzéséhez szükséges és a hatályos jogszabályok szerint a tevékenységi körébe rendelt jelentési kötelezettségek teljesítése az érintett hatóságok, szervezetek és személyek irányába.
Vállalkozó a kivitelezés folyamán csak Magyarországon honosított és minősített technológiákat alkalmazhat, és anyagokat építhet be.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

A munkaterületek átadásáig Megrendelő kötelessége gondoskodni a területeken a baleset-, munka-, tűz- és egészségvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról.
Megrendelő jogosult arra, hogy indokolt esetben a Vállalkozótól egyes személyeknek a cseréjét vagy a munkaterületről való visszavonását kérje.
Megrendelő a Vállalkozó dolgozói részére a teljesítési telephelyen csak részlegesen a rendelkezésre álló hely függvényében tudja biztosítani a szerződés tárgyát képező munka végzéséhez szükséges anyagok, eszközök, felszerelések elhelyezését. A területeket, a szerződés megkötését követő bejárás során jelöli ki közösen Megrendelő és Vállalkozó képviselője.
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési munkavégzés időtartamára biztosítja a Vállalkozó munkatársainak a tervezés és kivitelezés által érintett helyszínekre történő akadálytalan és biztonságos bejutást, a helyszíni megtekintés, bejárás lehetőségét.
Amennyiben Vállalkozónak feltárásokra, rejtett, eltakart részek megtekintésére való igénye keletkezik, a szükséges mértékű feltárások a szerződéses árba építetten történő elvégzését Megrendelő engedélyezi, amennyiben azok a létesítmény üzemszerű használatát, a működést nem befolyásolják.
Megrendelő biztosítja, hogy a Megrendelő által előre meghatározott munkarészek beépítése előtt a Vállalkozó előzetes (legalább 2 munkanappal előtte történő) értesítése alapján a szükséges ellenőrzés elvégzésére illetékes képviselője időben megjelenjen.
A Megrendelőnek vagy megbízottjának jogában áll megvizsgálni a Vállalkozó által beépíteni kívánt vagy a teljesítés során már beépített anyagokat és berendezési tárgyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerződésben foglalt feltételeknek. E vizsgálatok elvégezhetők szállítás előtt a gyártó telephelyén és/vagy a szállítás után az áru rendeltetési helyén, illetve mindkét alkalommal is. Amennyiben a megvizsgált termékek bármely szempontból nem felelnek meg a jogszabályokban és/vagy a közbeszerzési dokumentációban, illetőleg a tervekben meghatározott követelményeknek, úgy a Megrendelő azok beépítését megtilthatja, a beépített vagy leszállított termékeket visszautasíthatja, és a Vállalkozó köteles térítésmentesen vagy kicserélni a visszautasított termékeket, vagy megtenni a szükséges módosításokat, hogy a termékek megfeleljenek a meghatározott feltételeknek.
Megrendelőnek jogában áll a vállalkozási munkálatok folyamán szakszerű rendelkezéseket és utasításokat adni a Vállalkozó részére, valamint döntéseket hozni a Vállalkozási Szerződésben rögzített munkák vonatkozásában. Az ilyen utasításokat, döntéseket Felek az Építési Naplóban rögzítik.
Megrendelő megbízottja a szerződés teljesítése során az Építési Xxxxx adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

Irányítás, koordináció, kapcsolattartás

A Vállalkozó által megbízott Felelős Műszaki Vezető a vállalkozási munkálatok vonatkozásában teljes felelősséggel jár el és nyilatkozik. Kötelessége, hogy a helyszínen teljes körűen együttműködjön a Megrendelő képviselőjével.
Felek az E-építési Naplóban rögzített időpontban, legalább heti egy alkalommal kooperációs értekezletet tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel. A kooperációs értekezletre mindkét fél meghívhatja saját szerződött partnereit: szállítókat, tervezőket, szakértőket. Amennyiben bármilyen olyan esemény merül fel, mely a kooperációs megbeszélés időpontját befolyásolja, arról az érintetteknek legalább 36 órával az értekezlet előtt informálniuk kell egymást és más időpontban kell megegyezniük.
A szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatban a Megrendelő és Vállalkozó megjelöli a tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatos joghatályos nyilatkozat megtételére jogosult személyeket.

Megrendelő kapcsolattartásra jogosult megbízottja:

Név: Xxxxx Xxxxxx főosztályvezető

Cím: 1000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 0.

Telefon:

Megrendelő teljesítésigazolás kiadására jogosult megbízottja:

Név: Xxxxx Xxxxxx főosztályvezető

Cím: 1000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 0.

Telefon:

Vállalkozó kapcsolattartásra jogosult megbízottja:

Név:

Cím:

Telefon:

Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

Név:

Cím:

Telefon:

Xxxxx személyek jogosultsága a szerződés módosítására, megszüntetésére nem terjed ki.
Minden, a szerződés keretében a Xxxxx által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon, vagy az építési naplóban) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítésekor áll be. Az elektronikus úton történő levelezés nem elfogadott kivéve az elektronikus építési naplót.

Műszaki átadás-átvétel, teljesítésigazolás

Megrendelő a műszaki átadás átvétel és teljesítés igazolás vonatkozásában a Kbt. 135. § (1) bekezdése rendelkezési szerint jár el.
A vállalkozási munkák tekintetében a végteljesítésre vonatkozó jegyzőkönyvet kell felvenni. A műszaki átadás-átvétel és a teljesítésigazolás tényét rögzíteni kell az E-építési Naplóban is.
A teljesítés befejezettnek tekintendő a végső műszaki átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv aláírásával.
A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül. Megrendelőnek hiányos vagy hibás teljesítés esetében jogában áll a műszaki átadás - átvételi jegyzőkönyvben a hiányok és/vagy hibák megszüntetésére vonatkozóan póthatáridőt megjelölni. A teljesítési határidőn túlnyúló póthatáridő megállapítása nem jelenti Megrendelő kötbérigényről való lemondását. A vállalkozó általi tényleges teljesítés időpontja a szerződés szerinti maradéktalan teljesítés időpontja.
A műszaki átadás - átvételi jegyzőkönyv felvételére a Vállalkozó távollétében is sor kerülhet, ha Vállalkozó előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg az eljáráson. Az így felvett és a Vállalkozónak haladéktalanul megküldött jegyzőkönyvben rögzített megállapításokra Vállalkozónak 3 munkanapon belül írásban kell reagálnia. Ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy Vállalkozó elfogadja a jegyzőkönyvben foglaltakat.
A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezési eljárás sikeres lebonyolítása érdekében, köteles a műszaki átadás – átvételhez szükséges iratokat és okmányokat átadni a Megrendelő részére.
A teljesítést lezáró műszaki átadás – átvétel során a Megrendelő által átadandó iratok, okmányok a következők:
1. Sikeres átadás esetén Megrendelő részéről aláírt műszaki átadás – átvételi jegyzőkönyv.
2. Sikeres átadás esetén Megrendelő részéről aláírt teljesítésigazolás.
3. Sikertelen átadás esetén a hibákat, és azok kijavításának határidejét tartalmazó jegyzőkönyv.
4. Átadási dokumentáció a közbeszerzési dokumentációban foglalt tartalommal
5. Megvalósulási tervdokumentáció
A szerződés teljesítésének feltétele a műszaki átadás - átvételi eljárás lezárása, és a Vállalkozó eredményes közreműködése a jogerős használatba vételi engedély kiadása iránti eljárásban. A szerződés tárgyával kapcsolatos kárveszély viselés a munkák hiány – és hibamentes átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyv aláírását követően száll át a Vállalkozóról Megrendelőre.

Kötbér, kártérítés
1. A Vállalkozó szerződésszegése, nem szerződésszerű teljesítése esetén a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján az alábbiakban részletezettek szerint, a Vállalkozóra a következő szankciók alkalmazandók: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér (biztosítékok) és a késedelemmel okozott kár megtérítése.
2. Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződésben vállalt véghatáridőn belül, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési véghatáridőt követő minden késedelmesen eltelt naptári nap után a teljes nettó szerződéses ár 0,5 %-a, de legfeljebb a szerződéses ár 10%-a. Amennyiben a kötbér eléri a késedelmi kötbér maximumát, Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől. Vállalkozó a késedelmes teljesítésből fakadó, a fizetendő kötbér mértékét meghaladó kár összegét is köteles Megrendelőnek megtéríteni a késedelmi kötbéren felül.
3. A Vállalkozó a teljesítési véghatáridőt 20 naptári nappal meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől. Ebben az esetben Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ár 10%-a. Megrendelő a kötbérek összegét meghaladó összegű kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.
4. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozónak felróható okból (lásd: szerződéstől való elállás esetei) eláll a szerződéstől, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ár 10%-a. A Megrendelő a kötbér összegét meghaladó összegű kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.

Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó (vagy alvállalkozója) számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól, valamint ésszerű póthatáridőt kell tűznie a teljesítésre.

Vállalkozó hibás teljesítése esetén – amennyiben Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére Vállalkozó a felfedezett hibát a meghatározott, előre egyeztetett határidőben nem javítja ki - a késedelmi kötbérrel azonos mértékű kötbért köteles Megrendelő részére fizetni. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás munkarészre eső, a tervezési és kiviteli terv részeként benyújtott árazott költségvetésben szereplő nettó vállalkozási díj. A hibás teljesítési kötbér a Megrendelő által felfedezett hiba kijavítására szabott határidő eredménytelen elteltétől a hiba kijavításáig illeti meg Megrendelőt.
A szerződés szerinti vállalkozás teljesítése során Vállalkozó előtt ismert az a körülmény, hogy a Megrendelő tevékenységének ellátásában a szerződés tárgyát képező munkák késedelmes teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés teljesítése során fokozott gondossággal jár el, és mindent megtesz annak érdekében, hogy határidőben teljesítsen.
Az esedékessé váló kötbér lejárt pénzügyi követelésnek minősül, melyet Megrendelő az esedékes részszámlából, vagy a végszámlából levonhat.

A szerződés megszüntetése, elállás a szerződéstől

A szerződés egyoldalú megszüntetésére – a jogszabályon alapuló elállási jogon túlmenően – csak súlyos szerződésszegés esetében van lehetőség a jelen szerződésben meghatározottak szerint. Az elállásra okot adó tényről előzetesen a másik felet írásban fel kell hívni és a jogellenes magatartás megszüntetésére határidőt kell tűzni. A jelen szerződéstől történő egyoldalú elállás esetén az arra okot adó fél köteles megtéríteni a másik félnek az ebből eredő teljes kárát.
A Vállalkozó azonnali hatállyal jogosult a szerződéstől elállni, ha
1. Megrendelő a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólításra, a felszólításban megjelölt határidőre sem teljesíti,
2. Megrendelő Vállalkozó figyelmeztetés ellenére szakszerűtlen utasítást ad.
3. A fizetés teljesítése a Megrendelő hibájából, 30 naptári napot meghaladó késedelmet szenved.
A Megrendelő azonnali hatállyal jogosult a szerződéstől elállni, ha
1. Vállalkozó a teljesítési véghatáridő vonatkozásában 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik.
2. Vállalkozó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek,
3. Vállalkozó megszegi a titoktartási, és/vagy adatvédelmi kötelezettségét,
4. Vállalkozó teljesítése várhatóan hibás teljesítés lesz vagy a Vállalkozó tevékenységének eredménye egyértelműen károkozáshoz vezet.
Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdés előírása alapján jogosult és egyben köteles a szerződést írásban felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:

Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) pontjában meghatározott valamely feltétel;
Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) pontjában meghatározott valamely feltétel.

A 10.4. pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített tervezés és kivitelezés szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
Szerződéstől való elállás esetén a Feleket elszámolási kötelezettség terheli. Amennyiben Megrendelő Vállalkozó szerződésszegésére történő hivatkozással áll el a szerződéstől, úgy Vállalkozó a nyújtott szolgáltatás ellenértékét csak a jogalap nélküli gazdagodás szabályai alapján kérheti.
A Felek által gyakorolt elállási jog nem érinti a kártérítési igény érvényesítésére vonatkozó jog gyakorlásának lehetőségét.

Jótállás

Vállalkozó az általa elvégzett munkákra a sikeres műszaki átadás–átvétel lezárásának dátumától számítva 36 hónap teljes körű jótállást vállal.
A Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót írásban a jótállási idő során felmerülő bármilyen kárigényről.
A jótállási időtartam alatt a hibajelentést követő 48 órán belül Vállalkozó vagy megbízottja köteles a javítást térítésmentesen megkezdeni, vagy a hibás terméket kicserélni.
Amennyiben Vállalkozó az értesítést követően nem teljesíti kötelezettségeit, úgy a Megrendelő eljárhat a hiba kijavítása érdekében a Vállalkozó kockázatára és költségére.
A jótállási időszak alatt bejelentett jogos követelések a jótállási időszak lejárta után is érvényesíthetők, továbbá a jótállási időszak alatti állásidővel a jótállási idő automatikusan meghosszabbodik.
A termék kicserélése a jótállási időtartamot meghosszabbítja.
Az átadás-átvétel után Vállalkozót a hatályos jogszabályokban rögzített szavatossági kötelezettség terheli.
Abban az esetben, ha Vállalkozó hibásan vagy nem a Ptk. 6:123. §-ban meghatározott módon teljesít és a hiányosságokat a Megrendelő írásos felszólítása ellenére nem javítja ki megfelelő minőségben és időben, Megrendelőnek jogában áll más vállalkozóval a hibákat kijavíttatni és ennek teljes költségét Vállalkozóra hárítani.
Felek a jótállási idő lejártakor utó-felülvizsgálatot tartanak, ahol a kivitelezési munkákat és a beépített anyagokat ellenőrzik, és elkészítik a garanciális bejárás jegyzőkönyvét, amelyben foglalt hibákat a Vállalkozó 15 naptári napon belül köteles saját költségén kijavítani.
A Vállalkozó jótállási biztosíték nyújtására köteles a részvételi felhívásban foglaltak szerint.

Vis Maior

A Vállalkozó nem szankcionálható kötbérrel vagy a szerződésszegésre alapított elállással, továbbá nem sújtható kártérítéssel, amennyiben a késedelmes teljesítése vis major eredménye.
A jelen pont értelmezése szempontjából a "vis maior" olyan esetekre vonatkozik, mely a Vállalkozó akaratán kívül következik be, nem a Vállalkozó hibájából vagy hanyagságából. Ilyen esetek: sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó.
Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben, építési naplóban értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.
A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részétől elállni a hátrányos jogkövetkezmények nélkül oly módon, hogy a Vállalkozóhoz erről értesítést küld. Ebben az esetben a Vállalkozót nem terheli kötbérfizetési kötelezettség.
Vis maiorra Megrendelő abban az esetben hivatkozhat, amennyiben feladat ellátási tevékenysége folytán a szerződés ráeső részének teljesítése olyan akadályokba ütközik, melyek gátolják Vállalkozó szerződéses teljesítését.

Titoktartási szabályok

Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
A titoktartás kiterjed különösen a hivatali munkavégzéssel kapcsolatban a Vállalkozó, az alvállalkozó, vagy bármely munkavállaló tudomására jutott adatokra, tényekre.
Vállalkozó – fentiek megsértése esetén - köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága, és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.
Felek kifejezetten rögzítik, tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha
Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint, hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.
Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

Egyéb feltételek

A Kbt. 136. § (2) bekezdése szerint a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, vagy tartalmi ellentmondás esetén elsősorban a szerződés tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában foglaltak, másodsorban a közbeszerzési eljárás dokumentációjában foglaltak a mértékadóak.
A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
A szerződés feltételeire vonatkozóan a Magyarország Polgári Törvénykönyve és Magyarország hatályos jogszabályai az irányadók. A jelen szerződés teljesítése során különösen – de nem kizárólagosan - a következő jogszabályok betartásával kell eljárni:

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről és végrehajtási rendeletei
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
191/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Jelen szerződés módosítása kizárólag az eljárást megindító felhívás feladásának napján hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései – különösen a Kbt. 141. § előírásai - szerint lehetséges.
Esetleges jogvitáikat a Felek igyekeznek egyeztető tárgyalások keretében rendezni, azonban ha ez nem vezetne eredményre, úgy jogvitájuk elbírálása tekintetében alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint illetékes bíróság eljárásának.

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült.

A jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Budapest, 2017. …………„ „ Budapest, 2017. …. „ „

………………………….

Megrendelő

Xx. Xxxxxx Xxxxxxx

kormánymegbízott

Pest Megyei Kormányhivatal

………………………….

Vállalkozó

….

1. sz. melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………………………………………….………………,

mint a(z) ………………………………………………………………………………………………………………

(székhely: ……………………………………………………………………………………………………………;

cégjegyzékszám: ……………………………………; adószám: ……………………………………) képviselője büntető és polgári jogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan

(Aláhúzandó)

belföldi jogi személy,
külföldi jogi személy
belföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,

amely megfelel a következő feltételeknek:

tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,¹
az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,²
nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak.³

Jelen nyilatkozat a Pest Megyei Kormányhivatal (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7.) részére és kérésére került kiállításra, amennyiben a nyilatkozat tartalmában változás következik be, úgy a Pest Megyei Kormányhivatalt haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatom.

Kelt: ……………………………………, 20……. év …………………… hó ……. nap

………………………..……….…..

Cégszerű aláírás

2. sz. melléklet

Korrupcióellenes záradék

Alulírott ……..…………………………………… (név) kijelentem, hogy a …………………………………………….. (cím: …………………………………………….
adószám: ………………………..) társaság, mint a Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hivatal) Szerződő Partnere (továbbiakban: Partner) nem követhet el, nem engedélyezhet és nem segíthet elő olyan cselekményt, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel és nem bírhat rá olyan cselekményre, amely a Felek részéről a hatályos közélet tisztáságára vonatkozó korrupció ellenes jogszabályok megsértésére irányul vagy azt eredményezi. Jelen kötelezettség különösképpen a kormányzati és önkormányzati hatóságok közszolgálati tisztviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint a Büntető Törvénykönyvben meghatározott hozzátartozóik, illetve ezen személyek szoros baráti, ismeretségi, üzleti és egyéb kapcsolati köréhez tartozók számára történő jogellenes kifizetésekre vonatkozik.

A Hivatal Partnere nem fogadhat el, nem ajánlhat fel, nem adhat, illetve erre vonatkozóan nem állapodhat meg a Hivatal megbízásából eljáró közszolgálati tisztviselőnek, munkavállalónak, illetve bármely a Hivatal megbízásából eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az érintett személy jelen megállapodással kapcsolatosan tárgyalások folytatására, szerződéskötésre, illetve teljesítésre hivatalosan nincs felhatalmazva, arra nem jogosult.

A Partner köteles azonnal értesíteni a vele szerződéses kapcsolatban álló Hivatalt, amennyiben jelen megállapodással kapcsolatosan folytatott tárgyalások során, a szerződés megkötésére, illetve a szerződésben foglaltak teljesítésre vonatkozóan a korrupció bármely formájáról vagy annak kísérletéről tudomást szerez, illetve amennyiben a korrupció gyanúja felmerül.

A Partner jelen megállapodás aláírásával elismeri, hogy tudatában van annak, hogy korrupciónak minősül bárminemű jogtalan előny nyújtása, akár vagyoni, akár személyes előnyről legyen szó.

Kelt: …………………………

………………………..……..

Cégszerű aláírás

Név:

Lakcím:

Szem. ig. sz.

Szerződő Partner képviseletében

Vállalkozási szerződés

a 2. rész vonatkozásában

(tervezet)

Vállalkozási Szerződés

mely létrejött egyrészről a

Pest Megyei Kormányhivatal (1000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x. 7.)

Képviseli: Xx. Xxxxxx Xxxxxxx kormánymegbízott

Kapcsolattartó: Xxxxx Xxxxxx főosztályvezető

Elérhetősége: 00-0-000-0000

Adószám: 15789350-2-41

Számlaszám: 10023002-00299671-0000000

- a továbbiakban: Megrendelő -

másrészről a

........ (...)

Kivitelezői nyilvántartás szerinti nyilvántartási száma: …

Képviseli: ….

Elérhetősége: …

Cégjegyzékszám: …

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: …

Statisztikai számjel: …

Számlaszám: …

- a továbbiakban: Vállalkozó-

(a továbbiakban együttesen: Felek)

között, az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

A Megrendelő Ajánlatkérőként, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást bonyolított le a 28005/1 helyrajzi számon felvett, természetben a 1135 Buxxxxxx, Xxxxx xxxx 00-00. xöldszint 011. szám alatt kialakítandó szerver szoba tárgyában.

A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a 1135 Buxxxxxx, Xxxxx xxxx 00-00. xxxx xöldszint 011. szám alatt található ingatlanon megvalósuló „a Pest Megyei Kormányhivatal Lehel utcai épülete szerver szobájának kialakítása” projekt keretén belül a szerver szoba tervezését és kivitelezését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:123. §-ban meghatározott minőségben, a tervezés és kivitelezés tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során közzétett eljárást megindító felhívásban, részvételi dokumentációban, ajánlattételi felhívásban és ajánlattételi dokumentációban, valamint az átadott műszaki leírásban és az ajánlattételi dokumentáció részeként átadott költségvetésben, az Arculati Kézikönyvben, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevőként szerződő fél által a közbeszerzési eljárás során benyújtott részvételi jelentkezésében és ajánlatában foglalt tartalommal.

Vállalkozói díj

Megrendelő a szerződés szerinti tervezés és kivitelezés ellenértékét a Vállalkozónak a munkák elvégzését és a leigazolt teljesítést követően fizeti meg. A jelen szerződés alapján elvégzésre kerülő munkálatokra vonatkoztatott összes vállalkozói díj:

Nettó vállalkozói díj	…	.- Ft
27% ÁFA	…	.- Ft
Összesen	…	.- Ft

Azaz …. forint.

Felek kijelentik, hogy a szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül, mely magában foglalja a többletmunkák fedezetét. A 2.1. pont szerinti vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált közvetlen és közvetett bekerülési költség, mely tartalmazza a műszaki leírásban, az ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó) ajánlatában benyújtott árazott költségvetésben foglalt, és a közbeszerzési eljárás felhívásaiban és dokumentációiban meghatározott munkálatok teljes körű megvalósításához, a teljes műszaki tartalom komplex és maradéktalan használatbavételhez szükséges feltételek szerinti megvalósításához elvégezendő tervezés és kivitelezési munkák minden költségét és díját, beleértve a szükséges valamennyi járulékos munkát és annak díjait, az egyéb járulékos költségeket, a megvalósítással kapcsolatos valamennyi adót és díjat.

Felek értelmezésében többletmunkának minősül a közbeszerzési dokumentációban szereplő vagy abból fakadó, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munka, és az olyan munka is, amely nélkül a szerződés eredménye rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg. Felek értelmezésében pótmunkának minősül azon műszakilag szükséges, utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munka is, amelynek elvégzése nem teszi a Vállalkozó feladatát aránytalanul terhesebbé. A Vállalkozó - az erre vonatkozó külön megállapodásban foglaltak szerint - a műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkát köteles elvégezni. A Vállalkozó az általánydíjon felül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( a továbbiakban: Ptk ) 6:244.§ (2) bekezdés alapján a pótmunka ellenértékét igényelheti.
Az időjárás miatt fellépő nehézségekért külön térítés nem jár. Az állásidők és az építkezés menetéből adódó üzemszünetek költségei nem számolhatók fel
Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses tervezés és kivitelezés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. Tartalékkeret nem áll rendelkezésre.

Fizetési feltételek

A részszámla benyújtása a részteljesítésekkel összhangban az alábbiak szerint történik:

A teljesítés során a Vállalkozó 3 db részszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint részletezve:

Az 1. részszámla a kivitelezési munka 25 %-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összeg.

Nettó vállalkozói díj

.- Ft

27% ÁFA

.- Ft

1. Részszámla összege

.- Ft

A 2. részszámla a kivitelezési munka 50 %-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összeg.

Nettó vállalkozói díj

.- Ft

27% ÁFA

.- Ft

Részszámla összege

.- Ft

A 3. részszámla a kivitelezési munka 75 %-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összeg.

Nettó vállalkozói díj

.- Ft

27% ÁFA

.- Ft

Részszámla összege

.- Ft

Nettó vállalkozói díj

.- Ft

27% ÁFA

.- Ft

Végszámla összege

.- Ft

Megrendelő a tervezés és kivitelezés ellenértékét a 3.1 pontban meghatározott fizetési ütemezés szerint, a Kbt. 135. § (1) bekezdésének előírásainak betartása mellett, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt előírások szerint és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásával, a Vállalkozó által a számla kiállítására vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, szabályosan kiállított, és a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő mellékletekkel ellátott és benyújtott számla alapján, átutalással fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződés első lapján megadott bankszámlájára.
Amennyiben Megrendelő a tárgyi közbeszerzési eljárást megindító felhívásban megadott mennyiségi eltérés lehetőségével élni kíván és a lehetséges mennyiségi eltérés tárgyaként megadott tervezés és kivitelezés nem kerül megvalósításra, az arra vonatkozóan a tervezési és kiviteli terv részeként a Vállalkozó által elkészített árazott költségvetésben meghatározott összeg (rész összegek összege) képezi a végső (végszámlában érvényesítésre kerülő) elszámolás alapját.
Amennyiben Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt előleg kifizetését kéri, az előleget Megrendelő előlegszámla ellenében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 naptári napon belül, átutalással fizeti meg, a Vállalkozó jelen szerződés első lapján megadott bankszámlájára.
A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Vállalkozó számláján a kifizetett összeg a Vállalkozó bankja által jóváírásra került.
A számla mellékletei az Art. 36/A. § (3) bekezdésében előírt iraton-, valamint adott esetben a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 32/A. § előírásai alapján benyújtani szükséges iratokon túl: a teljesítésigazolás. A végszámla melléklete továbbá: az átadás átvételi jegyzőkönyv.
A számla Megrendelő által történő kézhezvételének napját dokumentálni kell.
Amennyiben Vállalkozó a számláját az előírt mellékletek nélkül vagy hiányosan, illetve hibásan kitöltve nyújtja be, a számlát a Megrendelő kiegészítésre visszaküldi, s a fizetési határidőt a kiegészített és/vagy javított számla kézhezvételétől számítja.
Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésben meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

Határidők és a határidőket befolyásoló tényezők

Teljesítési véghatáridő: 90 naptári nap (a szerződés megkötésétől számítva)
Vállalkozó a munkálatokat köteles oly módon elvégezni, hogy a munka megkezdését követően a munkavégzés folyamatosan történjen és a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a meghatározott teljesítési határidőre befejeződjön.
Vállalkozó a szerződés szerinti tervezést és kivitelezést a jelen szerződésben foglaltak szerinti véghatáridőre köteles elvégezni.
A Vállalkozó köteles valamennyi dokumentációt oly módon elkészíteni, hogy azok a műszaki követelményeknek, illetve a hatályos jogszabályoknak (beleérve a helyi építési szabályokat) maradéktalanul megfeleljenek, és ezáltal a hatósági eljárások a jogszabályokban meghatározott legrövidebb határidőn belül, a Megrendelő számára előnyös jogerős döntéssel lezáruljanak.
Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötést követő 2. munkanaptól biztosítja.
Nem a Ptk. 6:123. §-ban meghatározott teljesítés visszautasítása esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére a munkát (munkarészt) Vállalkozóval ismét elvégeztetni. Ez nem érinti a teljesítési véghatáridőt. A Vállalkozó ezt köteles a határidő betartásával elvégezni. Az ebből eredő esetleges határidő eltolódás a Vállalkozó kötbér és kárfelelőssége.
Felek haladéktalanul kötelesek írásban tájékoztatni egymást minden olyan körülményről vagy feltételről, amelyek késedelmet okozhatnak a munkálatok elvégzésében.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, valamint, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei

Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés tárgya szerinti tervezési és kivitelezési tevékenység vonatkozásában legalább 150 millió forint/év és legalább 50 millió forint/káresemény összegű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik és azt a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt folyamatosan fenntartja.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés keretében nyújtott szolgáltatások megfelelnek a magyar jogszabályokban, a magyar szabványokban és a műszaki előírásokban foglaltaknak.
A jelen szerződésben foglalt munkálatokat Vállalkozó teljes körűen, szavatosság és jótállás nyújtásával végzi el a hatályos jogszabályok, szabványok és műszaki előírások figyelembevételével és betartásával.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés keretében beépítésre kerülő termékek megfelelnek a magyar jogszabályokban, a magyar szabványokban és a műszaki előírásokban foglaltaknak.
A vállalkozási munkák kivitelezése alatt Vállalkozónak kötelessége az építkezés területét tisztán tartani, a munkákból adódó minden felesleges anyagot és hulladékot kijelölt, elkülönített helyen tárolni, és időben elszállítani. Vállalkozó kötelessége a hatályos környezetvédelmi előírások betartása. A vállalkozási munkálatok teljesítésével egy időben a Vállalkozónak kötelessége megtisztítani az építkezési területet, elszállítania az ott lévő, a tevékenységből származó – illetve az azzal összefüggésben keletkezett – felesleges anyagokat, hulladékot, mindenféle ideiglenes építményt. A kivitelezéssel érintett helyszínt tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell átadnia, beleértve az anyagszállítással, anyag deponálással érintett útvonalakat és helyszíneket is.
A munkavégzés engedélyezett idejét alapvető szabályként Megrendelő behatárolja, az alábbiak szerint: Lehetséges munkakezdés naponta 7:00 óra, befejezés: 20:00 óra. Hétvégén és munkaszüneti napokon munkavégzés lehetséges a hatályos jogszabályok betartása mellett.
Vállalkozó kötelessége biztosítani dolgozói részére a munkavégzéshez szükséges gépeket és szerszámokat. Ezek költsége külön nem számolható fel.
Vállalkozó kötelezettsége a teljesítéshez szükséges egyéb eszközök, biztonsági eszközök anyagok biztosítása.
A munkaterület átadása után az átadás–átvételi eljárás teljes lezárásáig a Vállalkozó részére átadott munkahelyeken munka- és balesetvédelem, tűzvédelem megszervezése, betartása és betartatása, az óvó rendszabályok betartása és betartatása Vállalkozó kötelessége. Vállalkozó feladata a munkaterület oly módon történő elkülönítése, hogy oda illetéktelen személyek ne léphessenek be. Az illetéktelen személyek belépéséből következő balesetekből és egyéb történésekből (lopás, károkozás) eredő károk minden esetben Vállalkozót terhelik, tekintet nélkül annak körülményeire.
A munkaterület átvételét követően a munkaterület őrzése saját költségére Vállalkozó feladata. A tároló helyeken tárolt (épületben vagy épületen kívül) lerakott anyagért Vállalkozót terheli a vagyonjogi, valamint az esetleges egyéb káreseményekből fakadó felelősség.
Vállalkozónak a munkavégzés során a bontással vagy egyéb porral járó munkaműveleteknél a munkaterülettel szomszédos építményrészeket ideiglenes jelleggel le kell választania.
Vállalkozó a munkavégzés során keletkezett törmeléket, hulladékot és egyéb bontási anyagot zárt vagy zárhatóvá tehető konténerbe tartozik összegyűjteni és köteles gondoskodni annak folyamatos elszállításáról.
Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörben eljárni azok elhárítására.
Vállalkozó minden körülmények között és kizárólagosan felelős a teljesítésben közreműködő személyek teljesítéséért a Megrendelővel és valamennyi illetékes hatósággal szemben.
Vállalkozó kizárólagosan felelős a teljesítéshez általa igénybevett személyek (beleértve az alvállalkozókat is) higiéniai és biztonsági, munka- és balesetvédelmi valamint egészségvédelmi feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, valamint a hatályos jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk való betartásáért.
Vállalkozónak kell gondoskodnia és biztosítania a szerződés tárgyát képező munka végzéséhez szükséges anyagok, eszközök, felszerelések elhelyezését, szállítását, tárolását. Amennyiben a megfelelő tárolás az építési területen belül nem oldható meg, Megrendelő egyeztetés után, külön megállapodás alapján (feltéve, hogy az mindkét fél számára elfogadható) biztosítja a megfelelő területet.
Vállalkozó biztosítja annak lehetőségét, hogy az eltakarásra kerülő munkarészek takarása, valamint egyéb, Megrendelő által előre meghatározott munkafázisok elvégzése előtt 2 munkanappal értesíti Megrendelőt, hogy annak képviselője időben megjelenhessen, és a munkálatokat ellenőrizhesse. Az értesítésről szóló dokumentum az építési napló mellékletét kell, hogy képezze. Amennyiben Vállalkozó ezt elmulasztja, Megrendelőnek jogában áll az adott munkarész illetve a munkarész takarásának visszabontatása Vállalkozóval, ellenőrzés céljából. Az ebből eredő költségek Vállalkozót terhelik és erre való hivatkozással nem élhet a határidő módosítás lehetőségével.
Vállalkozó a saját munkaterületén belül, valamint az anyagszállítás útvonalán, továbbá valamennyi, a munkavégzés vagy saját dolgozói tevékenységével összefüggésben érintett területen, területeken tartozik baleset-, munka-, tűz- és egészségvédelmi felelősséggel.
Vállalkozó köteles a saját dolgozóinak megtartott baleset-, munka-, tűz- és egészségvédelmi oktatásról készült jegyzőkönyvek egy másolati példányát átadni Megrendelőnek.
Vállalkozó köteles Megrendelő, illetve a megbízásából eljáró munkavédelmi és tűzvédelmi megbízott jogszabályban megalapozott utasításait végrehajtani. Amennyiben ezt nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga van a munkavédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni.
Az illetékes megyei kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya eseti vizsgálatának határozatait Vállalkozó köteles saját hatáskörében végrehajtani. Az illetékes megyei kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya vizsgálatáról a Vállalkozó a tudomásszerzést követően köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt. Rendkívüli esetben Vállalkozó kötelessége telefonon azonnal jelezni a vizsgálat tényét Megrendelő képviselőjének.
Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben az általa igénybe vett dolgozók által a munkavégzés során a munkavégzéskor vagy azzal összefüggésbe hozhatóan, Megrendelőnek okozott károkért, beleértve a nem vagyoni kárt is.
Vállalkozó saját költségére köteles a szabványossági felülvizsgálati eljárás és a törvényes előírásoknak megfelelő vizsgálatok (ellenőrzések, mérések, villamos biztonsági stb.) lefolytatására. A jelen pontban rögzített kötelezettség kiterjed a beépített berendezésekkel kapcsolatos szükséges ellenőrző mérések elvégzésére is. Vállalkozó a vizsgálatok eredményeit írásban, a saját költségére beszerzett szakhatósági állásfoglalásokat/engedélyeket eredeti példányban adja át Megrendelőnek.
A kivitelezés egésze alatt a Vállalkozónak - papír alapon - építési naplót (a továbbiakban: Építési Napló) kell vezetni.
Vállalkozó, a munkák megkezdése előtt, a munkaterületet építési naplóbejegyzés útján Megrendelő képviselőjétől átveszi a kivitelezési munkákra alkalmas munkaterületként. Vállalkozó köteles a munkáját úgy végezni, hogy mindazon meglévő szerkezeteknek, beépített anyagoknak és a kiépített környezetnek a jelen szerződés tárgyával nem érintett részeit, elemeit megóvja és azokban semmiféle kárt ne okozzon.
A munkálatokhoz szükséges és a hatályos jogszabályok szerint a Vállalkozó tevékenységi körébe tartozó engedélyek megszerzése Vállalkozó feladata és költsége. Felek rögzítik, hogy a szükséges engedélyek megszerzésében együttműködnek, egymást segítik. Vállalkozó feladata a munkálatok elvégzéséhez szükséges és a hatályos jogszabályok szerint a tevékenységi körébe rendelt jelentési kötelezettségek teljesítése az érintett hatóságok, szervezetek és személyek irányába.
Vállalkozó a kivitelezés folyamán csak Magyarországon honosított és minősített technológiákat alkalmazhat, és anyagokat építhet be.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

A munkaterületek átadásáig Megrendelő kötelessége gondoskodni a területeken a baleset-, munka-, tűz- és egészségvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról.
Megrendelő jogosult arra, hogy indokolt esetben a Vállalkozótól egyes személyeknek a cseréjét vagy a munkaterületről való visszavonását kérje.
Megrendelő a Vállalkozó dolgozói részére a teljesítési telephelyen csak részlegesen a rendelkezésre álló hely függvényében tudja biztosítani a szerződés tárgyát képező munka végzéséhez szükséges anyagok, eszközök, felszerelések elhelyezését. A területeket, a szerződés megkötését követő bejárás során jelöli ki közösen Megrendelő és Vállalkozó képviselője.
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési munkavégzés időtartamára biztosítja a Vállalkozó munkatársainak a tervezés és kivitelezés által érintett helyszínekre történő akadálytalan és biztonságos bejutást, a helyszíni megtekintés, bejárás lehetőségét.
Amennyiben Vállalkozónak feltárásokra, rejtett, eltakart részek megtekintésére való igénye keletkezik, a szükséges mértékű feltárások a szerződéses árba építetten történő elvégzését Megrendelő engedélyezi, amennyiben azok a létesítmény üzemszerű használatát, a működést nem befolyásolják.
Megrendelő biztosítja, hogy a Megrendelő által előre meghatározott munkarészek beépítése előtt a Vállalkozó előzetes (legalább 2 munkanappal előtte történő) értesítése alapján a szükséges ellenőrzés elvégzésére illetékes képviselője időben megjelenjen.
A Megrendelőnek vagy megbízottjának jogában áll megvizsgálni a Vállalkozó által beépíteni kívánt vagy a teljesítés során már beépített anyagokat és berendezési tárgyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerződésben foglalt feltételeknek. E vizsgálatok elvégezhetők szállítás előtt a gyártó telephelyén és/vagy a szállítás után az áru rendeltetési helyén, illetve mindkét alkalommal is. Amennyiben a megvizsgált termékek bármely szempontból nem felelnek meg a jogszabályokban és/vagy a közbeszerzési dokumentációban, illetőleg a tervekben meghatározott követelményeknek, úgy a Megrendelő azok beépítését megtilthatja, a beépített vagy leszállított termékeket visszautasíthatja, és a Vállalkozó köteles térítésmentesen vagy kicserélni a visszautasított termékeket, vagy megtenni a szükséges módosításokat, hogy a termékek megfeleljenek a meghatározott feltételeknek.
Megrendelőnek jogában áll a vállalkozási munkálatok folyamán szakszerű rendelkezéseket és utasításokat adni a Vállalkozó részére, valamint döntéseket hozni a Vállalkozási Szerződésben rögzített munkák vonatkozásában. Az ilyen utasításokat, döntéseket Felek az Építési Naplóban rögzítik.
Megrendelő megbízottja a szerződés teljesítése során az Építési Xxxxx adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

Irányítás, koordináció, kapcsolattartás

A Vállalkozó által megbízott Felelős Műszaki Vezető a vállalkozási munkálatok vonatkozásában teljes felelősséggel jár el és nyilatkozik. Kötelessége, hogy a helyszínen teljes körűen együttműködjön a Megrendelő képviselőjével.
Felek az E-építési Naplóban rögzített időpontban, legalább heti egy alkalommal kooperációs értekezletet tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel. A kooperációs értekezletre mindkét fél meghívhatja saját szerződött partnereit: szállítókat, tervezőket, szakértőket. Amennyiben bármilyen olyan esemény merül fel, mely a kooperációs megbeszélés időpontját befolyásolja, arról az érintetteknek legalább 36 órával az értekezlet előtt informálniuk kell egymást és más időpontban kell megegyezniük.
A szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatban a Megrendelő és Vállalkozó megjelöli a tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatos joghatályos nyilatkozat megtételére jogosult személyeket.

Megrendelő kapcsolattartásra jogosult megbízottja:

Név: Xxxxx Xxxxxx főosztályvezető

Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 0.

Telefon:

Megrendelő teljesítésigazolás kiadására jogosult megbízottja:

Név: Xxxxx Xxxxxx főosztályvezető

Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 0.

Telefon:

Vállalkozó kapcsolattartásra jogosult megbízottja:

Név:

Cím:

Telefon:

Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

Név:

Cím:

Telefon:

Xxxxx személyek jogosultsága a szerződés módosítására, megszüntetésére nem terjed ki.
Minden, a szerződés keretében a Xxxxx által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon, vagy az építési naplóban) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítésekor áll be. Az elektronikus úton történő levelezés nem elfogadott kivéve az elektronikus építési naplót.

Műszaki átadás-átvétel, teljesítésigazolás

Megrendelő a műszaki átadás átvétel és teljesítés igazolás vonatkozásában a Kbt. 135. § (1) bekezdése rendelkezési szerint jár el.
A vállalkozási munkák tekintetében a végteljesítésre vonatkozó jegyzőkönyvet kell felvenni. A műszaki átadás-átvétel és a teljesítésigazolás tényét rögzíteni kell az E-építési Naplóban is.
A teljesítés befejezettnek tekintendő a végső műszaki átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv aláírásával.
A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül. Megrendelőnek hiányos vagy hibás teljesítés esetében jogában áll a műszaki átadás - átvételi jegyzőkönyvben a hiányok és/vagy hibák megszüntetésére vonatkozóan póthatáridőt megjelölni. A teljesítési határidőn túlnyúló póthatáridő megállapítása nem jelenti Megrendelő kötbérigényről való lemondását. A vállalkozó általi tényleges teljesítés időpontja a szerződés szerinti maradéktalan teljesítés időpontja.
A műszaki átadás - átvételi jegyzőkönyv felvételére a Vállalkozó távollétében is sor kerülhet, ha Vállalkozó előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg az eljáráson. Az így felvett és a Vállalkozónak haladéktalanul megküldött jegyzőkönyvben rögzített megállapításokra Vállalkozónak 3 munkanapon belül írásban kell reagálnia. Ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy Vállalkozó elfogadja a jegyzőkönyvben foglaltakat.
A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezési eljárás sikeres lebonyolítása érdekében, köteles a műszaki átadás – átvételhez szükséges iratokat és okmányokat átadni a Megrendelő részére.
A teljesítést lezáró műszaki átadás – átvétel során a Megrendelő által átadandó iratok, okmányok a következők:
1. Sikeres átadás esetén Megrendelő részéről aláírt műszaki átadás – átvételi jegyzőkönyv.
2. Sikeres átadás esetén Megrendelő részéről aláírt teljesítésigazolás.
3. Sikertelen átadás esetén a hibákat, és azok kijavításának határidejét tartalmazó jegyzőkönyv.
4. Átadási dokumentáció a közbeszerzési dokumentációban foglalt tartalommal
5. Megvalósulási tervdokumentáció
A szerződés teljesítésének feltétele a műszaki átadás - átvételi eljárás lezárása, és a Vállalkozó eredményes közreműködése a jogerős használatba vételi engedély kiadása iránti eljárásban. A szerződés tárgyával kapcsolatos kárveszély viselés a munkák hiány – és hibamentes átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyv aláírását követően száll át a Vállalkozóról Megrendelőre.

Kötbér, kártérítés

A Vállalkozó szerződésszegése, nem szerződésszerű teljesítése esetén a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján az alábbiakban részletezettek szerint, a Vállalkozóra a következő szankciók alkalmazandók: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér (biztosítékok) és a késedelemmel okozott kár megtérítése.
Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződésben vállalt véghatáridőn belül, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési véghatáridőt követő minden késedelmesen eltelt naptári nap után a teljes nettó szerződéses ár 0,5 %-a, de legfeljebb a szerződéses ár 10%-a. Amennyiben a kötbér eléri a késedelmi kötbér maximumát, Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől. Vállalkozó a késedelmes teljesítésből fakadó, a fizetendő kötbér mértékét meghaladó kár összegét is köteles Megrendelőnek megtéríteni a késedelmi kötbéren felül.
A Vállalkozó a teljesítési véghatáridőt 20 naptári nappal meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől. Ebben az esetben Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ár 10%-a. Megrendelő a kötbérek összegét meghaladó összegű kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.
Amennyiben Megrendelő a Vállalkozónak felróható okból (lásd: szerződéstől való elállás esetei) eláll a szerződéstől, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ár 10%-a. A Megrendelő a kötbér összegét meghaladó összegű kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.

Vállalkozó hibás teljesítése esetén – amennyiben Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére Vállalkozó a felfedezett hibát a meghatározott, előre egyeztetett határidőben nem javítja ki - a késedelmi kötbérrel azonos mértékű kötbért köteles Megrendelő részére fizetni. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás munkarészre eső, a tervezési és kiviteli terv részeként benyújtott árazott költségvetésben szereplő nettó vállalkozási díj. A hibás teljesítési kötbér a Megrendelő által felfedezett hiba kijavítására szabott határidő eredménytelen elteltétől a hiba kijavításáig illeti meg Megrendelőt.
A szerződés szerinti vállalkozás teljesítése során Vállalkozó előtt ismert az a körülmény, hogy a Megrendelő tevékenységének ellátásában a szerződés tárgyát képező munkák késedelmes teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés teljesítése során fokozott gondossággal jár el, és mindent megtesz annak érdekében, hogy határidőben teljesítsen.
Az esedékessé váló kötbér lejárt pénzügyi követelésnek minősül, melyet Megrendelő az esedékes részszámlából, vagy a végszámlából levonhat.

A szerződés megszűntetése, elállás a szerződéstől

A szerződés egyoldalú megszüntetésére – a jogszabályon alapuló elállási jogon túlmenően – csak súlyos szerződésszegés esetében van lehetőség a jelen szerződésben meghatározottak szerint. Az elállásra okot adó tényről előzetesen a másik felet írásban fel kell hívni és a jogellenes magatartás megszüntetésére határidőt kell tűzni. A jelen szerződéstől történő egyoldalú elállás esetén az arra okot adó fél köteles megtéríteni a másik félnek az ebből eredő teljes kárát.
A Vállalkozó azonnali hatállyal jogosult a szerződéstől elállni, ha
1. Megrendelő a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólításra, a felszólításban megjelölt határidőre sem teljesíti,
2. Megrendelő Vállalkozó figyelmeztetés ellenére szakszerűtlen utasítást ad.
3. A fizetés teljesítése a Megrendelő hibájából, 30 naptári napot meghaladó késedelmet szenved.
A Megrendelő azonnali hatállyal jogosult a szerződéstől elállni, ha
1. Vállalkozó a teljesítési véghatáridő vonatkozásában 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik.
2. Vállalkozó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek,
3. Vállalkozó megszegi a titoktartási, és/vagy adatvédelmi kötelezettségét,
4. Vállalkozó teljesítése várhatóan hibás teljesítés lesz vagy a Vállalkozó tevékenységének eredménye egyértelműen károkozáshoz vezet.
Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdés előírása alapján jogosult és egyben köteles a szerződést írásban felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:

Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) pontjában meghatározott valamely feltétel;
Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) pontjában meghatározott valamely feltétel.

A 10.4. pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített tervezés és kivitelezés szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
Szerződéstől való elállás esetén a Feleket elszámolási kötelezettség terheli. Amennyiben Megrendelő Vállalkozó szerződésszegésére történő hivatkozással áll el a szerződéstől, úgy Vállalkozó a nyújtott szolgáltatás ellenértékét csak a jogalap nélküli gazdagodás szabályai alapján kérheti.
A Felek által gyakorolt elállási jog nem érinti a kártérítési igény érvényesítésére vonatkozó jog gyakorlásának lehetőségét.

Jótállás

Vállalkozó az általa elvégzett munkákra a sikeres műszaki átadás–átvétel lezárásának dátumától számítva 36 hónap teljes körű jótállást vállal.
A Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót írásban a jótállási idő során felmerülő bármilyen kárigényről.
A jótállási időtartam alatt a hibajelentést követő 48 órán belül Vállalkozó vagy megbízottja köteles a javítást térítésmentesen megkezdeni, vagy a hibás terméket kicserélni.
Amennyiben Vállalkozó az értesítést követően nem teljesíti kötelezettségeit, úgy a Megrendelő eljárhat a hiba kijavítása érdekében a Vállalkozó kockázatára és költségére.
A jótállási időszak alatt bejelentett jogos követelések a jótállási időszak lejárta után is érvényesíthetők, továbbá a jótállási időszak alatti állásidővel a jótállási idő automatikusan meghosszabbodik.
A termék kicserélése a jótállási időtartamot meghosszabbítja.
Az átadás-átvétel után Vállalkozót a hatályos jogszabályokban rögzített szavatossági kötelezettség terheli.
Abban az esetben, ha Vállalkozó hibásan vagy nem a Ptk. 6:123. §-ban meghatározott módon teljesít és a hiányosságokat a Megrendelő írásos felszólítása ellenére nem javítja ki megfelelő minőségben és időben, Megrendelőnek jogában áll más vállalkozóval a hibákat kijavíttatni és ennek teljes költségét Vállalkozóra hárítani.
Felek a jótállási idő lejártakor utó-felülvizsgálatot tartanak, ahol a kivitelezési munkákat és a beépített anyagokat ellenőrzik, és elkészítik a garanciális bejárás jegyzőkönyvét, amelyben foglalt hibákat a Vállalkozó 15 naptári napon belül köteles saját költségén kijavítani.
A Vállalkozó jótállási biztosíték nyújtására köteles a részvételi felhívásban foglaltak szerint.

Vis Maior

A Vállalkozó nem szankcionálható kötbérrel vagy a szerződésszegésre alapított elállással, továbbá nem sújtható kártérítéssel, amennyiben a késedelmes teljesítése vis major eredménye.
A jelen pont értelmezése szempontjából a "vis maior" olyan esetekre vonatkozik, mely a Vállalkozó akaratán kívül következik be, nem a Vállalkozó hibájából vagy hanyagságából. Ilyen esetek: sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó.
Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben, építési naplóban értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.
A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részétől elállni a hátrányos jogkövetkezmények nélkül oly módon, hogy a Vállalkozóhoz erről értesítést küld. Ebben az esetben a Vállalkozót nem terheli kötbérfizetési kötelezettség.
Vis maiorra Megrendelő abban az esetben hivatkozhat, amennyiben feladat ellátási tevékenysége folytán a szerződés ráeső részének teljesítése olyan akadályokba ütközik, melyek gátolják Vállalkozó szerződéses teljesítését.

Titoktartási szabályok

Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
A titoktartás kiterjed különösen a hivatali munkavégzéssel kapcsolatban a Vállalkozó, az alvállalkozó, vagy bármely munkavállaló tudomására jutott adatokra, tényekre.

Vállalkozó – fentiek megsértése esetén - köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága, és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.
Felek kifejezetten rögzítik, tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha
Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint, hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.
Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

Egyéb feltételek

A Kbt. 136. § (2) bekezdése szerint a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, vagy tartalmi ellentmondás esetén elsősorban a szerződés tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában foglaltak, másodsorban a közbeszerzési eljárás dokumentációjában foglaltak a mértékadóak.
A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
A szerződés feltételeire vonatkozóan a Magyarország Polgári Törvénykönyve és Magyarország hatályos jogszabályai az irányadók. A jelen szerződés teljesítése során különösen – de nem kizárólagosan - a következő jogszabályok betartásával kell eljárni:

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről és végrehajtási rendeletei
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
191/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Jelen szerződés módosítása kizárólag az eljárást megindító felhívás feladásának napján hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései – különösen a Kbt. 141. § előírásai - szerint lehetséges.
Esetleges jogvitáikat a Felek igyekeznek egyeztető tárgyalások keretében rendezni, azonban ha ez nem vezetne eredményre, úgy jogvitájuk elbírálása tekintetében alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint illetékes bíróság eljárásának.

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült.

A jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Budapest, 2017. …………„ „ Budapest, 2017. …. „ „

………………………….

Megrendelő

Xx. Xxxxxx Xxxxxxx

kormánymegbízott

Pest Megyei Kormányhivatal

………………………….

Vállalkozó

….

1. sz. melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………………………………………….………………,

mint a(z) ………………………………………………………………………………………………………………

(székhely: ……………………………………………………………………………………………………………;

(Aláhúzandó)

belföldi jogi személy,
külföldi jogi személy
belföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,

amely megfelel a következő feltételeknek:

tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,⁴
az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,⁵
nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak.⁶

Kelt: ……………………………………, 20……. év …………………… hó ……. nap

………………………..……….…..

Cégszerű aláírás

2. sz. melléklet

Korrupcióellenes záradék

Kelt: …………………………

………………………..……..

Cégszerű aláírás

Név:

Lakcím:

Szem. ig. sz.

Szerződő Partner képviseletében

4. KÖTET

AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK

1. számú melléklet

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK

AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN

	Oldalszám
Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet)
Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján (0.xx. melléklet)
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése alapján (3. sz. melléklet)
Nyilatkozat az alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján (4. sz. melléklet)
I. FEJEZET: Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások
A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat az ajánlattevő vonatkozásában (5. sz. melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján (6. sz. melléklet)
II. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
Ajánlattevő jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására.
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (7. sz. melléklet)
Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)
Nyilatkozat felelősségbiztosításról (8. számú melléklet)
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. (9. sz. melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakról (10. számú melléklet)
Nyilatkozat a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (11. számú melléklet)
A teljesítésbe bevonni kívánt szakember szakmai önéletrajza (12. számú melléklet)
A teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír (13. sz. melléklet).
Árazott költségvetés (csatolandó az elektronikus másolati példányon xls. formátumban is)
III. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz ajánlattevő indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet [Kbt. 44. § (1) bekezdés].	önálló mellékletben
IV. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)
+ Ajánlat papír alapú példánya scannelve elektronikus adathordozón (CD, DVD, Pendrive, stb.)

2.1. számú melléklet

Felolvasólap

(önálló ajánlattétel esetén)

Ajánlattevő

Név:

Székhely:

Telefon: Fax:

E-mail:

Ajánlattétel tárgya: „A Pest Megyei Kormányhivatal, 2100 Gödöllő, Xxxxxx Xxxxxx xxxx 0. xxxx, valamint a 1135 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00-00. xxxx alatti épületeinek szerver szobájának kialakítása”

rész vonatkozásában:

Ajánlat:⁷

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)
2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, értékelés során eltérő ponttal értékelt legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásával.)	36 hónap+ … hónap= … hónap
3. Előteljesítés mértéke (a teljesítési határidőhöz képest az előteljesített naptári napok száma max: -10 nap)	- 0 naptári nap: 0 pont. - 1- 3 naptári nap: 3 pont. - 4- 6 naptári nap: 6 pont. - 7- 9 naptári nap: 8 pont. - 10- naptári nap: 10 pont.

rész vonatkozásában:

Ajánlat:⁸

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)
2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, értékelés során eltérő ponttal értékelt legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásával.)	36 hónap+ … hónap= … hónap
3. Előteljesítés mértéke (a teljesítési határidőhöz képest az előteljesített naptári napok száma max: -10 nap)	- 0 naptári nap: 0 pont. - 1- 3 naptári nap: 3 pont. - 4- 6 naptári nap: 6 pont. - 7- 9 naptári nap: 8 pont. - 10- naptári nap: 10 pont.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________________

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

2.2. számú melléklet

Felolvasólap

(közös ajánlattétel esetén)

Közös ajánlattevők

Név:

Székhely:

Telefon: Fax:

E-mail:

Tagok adatai (név, székhely):

Ajánlattétel tárgya: „A Pest Megyei Kormányhivatal, 2100 Gödöllő, Xxxxxx Xxxxxx xxxx 0. xxxx, valamint a 1135 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00-00. xxxx alatti épületeinek szerver szobájának kialakítása

rész vonatkozásában:

Ajánlat:⁹

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)
2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, értékelés során eltérő ponttal értékelt legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásával.)	36 hónap+ … hónap= … hónap
3. Előteljesítés mértéke (a teljesítési határidőhöz képest az előteljesített naptári napok száma max: -10 nap)	- 0 naptári nap: 0 pont. - 1- 3 naptári nap: 3 pont. - 4- 6 naptári nap: 6 pont. - 7- 9 naptári nap: 8 pont. - 10- naptári nap: 10 pont.

rész vonatkozásában:

Ajánlat:¹⁰

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)
2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, értékelés során eltérő ponttal értékelt legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásával.)	36 hónap+ … hónap= … hónap
3. Előteljesítés mértéke (a teljesítési határidőhöz képest az előteljesített naptári napok száma max: -10 nap)	- 0 naptári nap: 0 pont. - 1- 3 naptári nap: 3 pont. - 4- 6 naptári nap: 6 pont. - 7- 9 naptári nap: 8 pont. - 10- naptári nap: 10 pont.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________________

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

3. sz. melléklet

Ajánlati nyilatkozat

…¹¹ rész tekintEtében¹²

a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése alapján

” tárgyban indított közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbiakról nyilatkozom.

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik.

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően a felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk.

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt feltételekkel teljesítjük.

II.

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy vállalkozásunk

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint ……………………………………vállalkozásnak¹⁴ minősül /
nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá¹⁵.

III.

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattal benyújtott elektronikus másolati példány az ajánlat papír alapú példányával mindenben megegyezik.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

		(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

4. sz. melléklet

Nyilatkozat

…¹⁶ rész tekintEtében¹⁷

a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az alvállalkozókról

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) ________________________________ (székhely: __________________________________) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott¹⁸ képviselője „A Pest Megyei Kormányhivatal, 2100 Gödöllő, Kotlán Xxxxxx xxxx 0. xxxx, valamint a 1135 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00-00. xxxx alatti épületeinek szerver szobájának kialakítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom az általam igénybe venni kívánt alvállalkozókról.

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján¹⁹, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe²⁰:

A közbeszerzés azon része/részei, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót fog igénybe venni

II.

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján^²¹, hogy a szerződés teljesítéséhez a 1. pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat veszem igénybe:

Alvállalkozó neve, címe	A közbeszerzés azon része/részei, amelynek teljesítését az alvállalkozó fogja végezni

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

		(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

5. számú melléklet

Nyilatkozat

Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan

(ajánlattevő)

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) xxxxxxxxxxx szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője „A Pest Megyei Kormányhivatal, 2100 Gödöllő, Xxxxxx Xxxxxx xxxx 0. szám, valamint a 1135 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00-00. xxxx alatti épületeinek szerver szobájának kialakítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:

Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.

II.

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet^²²

szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy^²³

az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról^²⁴:

neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________^²⁵

vagy

nyilatkozom, hogy a cégnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…...………………………………………..

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

6. számú melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásáról

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) ________________________________ (székhely:__________________________________) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott²⁶ képviselője „A Pest Megyei Kormányhivatal, 2100 Gödöllő, Kotlán Xxxxxx xxxx 0. xxxx, valamint a 1135 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00-00. xxxx alatti épületeinek szerver szobájának kialakítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom az általam igénybe venni kívánt alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásáról.

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

		(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

7. számú melléklet

MEGHATALMAZÁS

Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ (székhely: ______________________________) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom ____________________ (szig.z.: __________; szül.: __________; an.: __________; lakcím: ______________________________), hogy az Ajánlatkérő által „A Pest Megyei Kormányhivatal, 2100 Gödöllő, Xxxxxx Xxxxxx utca 3. szám, valamint a 1135 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00-00. szám alatti épületeinek szerver szobájának kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában készített nyilatkozatokat aláírásával lássa el.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________________ ______________________________

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása)

képviselőjének aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás: Aláírás:

Név: Név:

Lakcím: Lakcím:

8. számú melléklet

NYILATKOZAT

…²⁷ rész tekintEtében²⁸

A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.

Ezúton

n y i l a t k o z o m, hogy

nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában az ajánlattételi felhívás egyéb információkban foglalt legalább 15.000.000,- Ft/év és legalább 5.000.000,-Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fogok.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezem az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt kritériumoknak megfelelő felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

9. számú melléklet

Nyilatkozat változásbejegyzésről

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) ________________________________ (székhely:__________________________________) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott^[1][1] képviselője „A Pest Megyei Kormányhivatal, 2100 Gödöllő, Xxxxxx Xxxxxx utca 3. szám, valamint a 1135 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00-00. xxxx alatti épületeinek szerver szobájának kialakítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom a változásbejegyzés vonatkozásában:

Nyilatkozom, hogy nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás^{^[2]}

Vagy

Nyilatkozom, hogy változásbejegyzési eljárás van folyamatban^{^[3]}

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

		(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

10. számú melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakról

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

Nyilatkozom, továbbá, hogy ajánlatunkat a Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – által kiadott, a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről szóló tájékoztatásban foglaltak figyelembe vételével állítottunk össze.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

_____________________________________

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírás

11. számú melléklet

nyilatkozat

…²⁹ rész tekintEtében³⁰

a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) ________________________________ (székhely: __________________________________) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott^³¹ képviselője „A Pest Megyei Kormányhivatal, 2100 Gödöllő, Kotlán Xxxxxx xxxx 0. xxxx, valamint a 1135 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00-00. xxxx alatti épületeinek szerver szobájának kialakítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.

Ezúton

n y i l a t k o z o m, hogy

a kikötött szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a mértékű – jótállási biztosítékot a teljesítés a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára rendelkezésre bocsátom.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

		(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

5. KÖTET

MŰSZAKI LEÍRÁS

Műszaki leírás

„A Pest Megyei Kormányhivatal, 2100 Gödöllő, Xxxxxx Xxxxxx xxxx 0. szám, valamint a 1135 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00-00. xxxx alatti épületeinek szerver szobájának kialakítása”

1.Rész - „A Pest Megyei Kormányhivatal, 2100 Gödöllő, Xxxxxx Xxxxxx xxxx 0. szám alatti épületeinek szerver szobájának kialakítása”

Műszaki elvárások

A gépterem alkalmas legyen 10 éven át folyamatos üzemre. A géptermet 4 rack szekrény elhelyezésre szükséges méretezni. A tervezett maximális fogyasztói igény 14kW.

Építészet

A gépteremben üzleti és biztonsági szempontból kritikus alkalmazások működnek, ezért kiemelt fontosságú területnek kell tekinteni. A gépterem határoló szerkezetei megfelelő szilárdsággal kell rendelkezzenek. A jelenlegi falszerkezetek megmaradnak, de egyes pontokon a fali lambéria burkolatokat le kell bontani. Az elbontott szerkezetek mögött felszálló vezetékek mennek, melyek eldobozolása tűzgátló lapokkal történik.

A gépteremben rackek alatt a jelenlegi csempe burkolat megmarad.

A gépterem jelenlegi tűzgátló ajtaja megmarad.

A gépteremben álmennyezet nem készül, a meglévő és megmaradó falfelületekre 2rtg pormentes diszperziós festés kerül.

A gépterem udvar felőli ablaka tükrös hővisszeverő biztonsági fóliával kerül lefóliázásra. Egyik ablaktáblájának cseréje fix panelre történik, ebben kap helyet a tűzoltó rendszer túlnyomás levezető zsaluja is.

A helyiségben lévő fűtőtestek és csövezésük megszüntetendő, vagy kizárandó a helyiségből.

Hűtés - fűtés

Folyamatos üzemre alkalmas technológia DX működési elvű hűtőgépek kerülnek beépítésre 2N redundanciával. Kültéri egységek a gépterem közvetlen oldalfalán kerülnek elhelyezésre.

A kis hűtésigény miatt a hűtés mennyezeti ipari split hűtőgépekkel kerül kialakításra.

A hűtés hiányában a szerverek legfeljebb pár percig lennének üzemben tarthatók, ezért a hűtés 100% tartalékolással készül.

Tervezett teljesítmény: 14 kW hűtési (3,3-15,5 kW, üzemtartomány: -15-46C fokig, előtöltött hűtőgázzal szállított berendezés, A+ energia osztály), téliesített kivitel

Gépek mérete (Ma x Szé x Mé): 1416x940x340mm kültéri, 210x1590x680mm beltéri

A hűtőköri csövezés anyaga hűtőgép minőségű rézcső szigetelten, a hűtőközeg R410a gáz. A két berendezés hűtőköre teljesen független egymástól. A klímaberendezés fali távvezérlővel szerelt.

A klímagépek kondenzvizét szabad kifolyással kell elvezetni a kültér felé. A cseppvíz csatornák anyaga: PVC cső. A kondenzvíz elvezető rendszert fagyvédelmi fűtéssel el kell látni.

A klímaberendezéseknek hibajelzést kell biztosítani a felügyeleti rendszer felé.

Villamosenergia-ellátás:

A gépterem villamos energiaellátása a szomszédos helyiségben lévő E-KAB jelű elosztóból történik. Ezen géptermi elosztó ellátása a meglévő elosztó átalakításával történne. A jelenleg egy leágazást felhasználó szervertermi UPS berendezés megszüntetésre kerül és egy darab 3x80A-es leágazást kell biztosítani az új géptermi elosztó számára. Az elosztó szükséges számú áramkört, túlfeszültség védelmet tartalmaz.

A kiépítés és átalakítás csak akkor lehetséges a szinti elosztóban, ha a jelenlegi normál fogyasztók és az új szerverterem tervezett fogyasztási igénye együttesen nem haladja meg a meglévő elosztóberendezés névleges áramerősségének 80%-át. Egyéb esetben a jelenlegi elosztó nem megfelelő, át kell alakítani, vagy új elosztó szükséges.

A szerverterembe telepítendő IP 31 védettséggel ellátott villamos elosztók:

„E-SZE”-jelű szünetmentes elosztó berendezés, amely a meglévő E-KAB elosztótól kapja a betáplálást, majd innen a 2db tervezett 20kVA-es UPS berendezések kerülnek betáplálásra – statikus bypass, illetve kerülő ági bypass-al is – melyek kimeneteit, továbbá a kerülő ági bypass kimeneteket egy E-UPS-A/B tervjelű elosztóban fogadjuk. Innen kerülnek ellátásra a rack szekrények.

Az elosztó szekrények oldalfali kivitelűek, hátoldalukon történő rögzítéssel, speciális kulcsot igénylő zárszerkezettel ellátva.

A gépészeti berendezések, világítás, takarító dugaljak - a szünetmentes elosztó előttről – az „E-SZE” tervjelű elosztóból kapnak megtáplálást, ügyelve arra, hogy a gépészeti berendezések és az egyéb fogyasztók külön szakaszbiztosítóval ellátott sínezésről üzemeljenek.

A villamos elosztóban felhasznált anyagok gyártmányok szerinti minősége:

Schneider szekrény (Prisma Plus G maszkolt szekrény); ERICO vagy Schneider sínszerelési anyagok; Schneider vagy Socomec kapcsolók; Schneider Acti9 kismegszakítók; Telemacanique kapcsolók, jelzőlámpák; M.Scheider olvadóbiztosítók, Fupact terhelés-szakaszolók; OBO Bettermann túlfeszültség-levezetők, Conta-clip vagy Weidmüller sorozatkapcsok; Xxxxxxxx vezetéksorolók; TRACON segédanyagok. – típusok egyen értékűvel kiválthatóak.

Túlfeszültség és zavarvédelem

A túlfeszültség védelem feladata az épületet ért közvetlen villámcsapás másodlagos hatása, az áramszolgáltató felől érkező vagy az épület villamos hálózatának önindukciója miatt létrejövő túlfeszültségek korlátozása az erősáramú hálózaton. Az „E-SZE” tervjelű elosztóban I+II osztályú, az E-UPS-A/B elosztóban II+III, ill. III. osztályú túlfeszültségvédelmi eszközöket (SPD) kell szerelni, koordináltan.

Világítás

Mennyezetre szerelt LED-es lámpatestek kerülnek beszerelésre. A géptermi lámpatestek egy része szünetmentes energiával táplált szükségvilágításként funkcionál (1 db) LED-es kivitelű, a többi normál betáplálású. Teljes áramszünet esetén (pl. tűzvédelmi főkapcsoló) a bejárati ajtó fölé szerelendő vészvilágító akkumulátoros kijáratjelző lámpa biztosítja a biztonságos távozáshoz szükséges fényt.

Erősáramú kábelezés

Az erősáramú kábelek számára a rack szekrények felett független nyomvonal készül. A nyomvonalak kialakításánál kerülni kell a kereszteződést a gyengeáramú rendszerekkel, illetve a szükséges távolságok betartandók.

Minden fogyasztói leágazás egy önálló kismegszakítóval biztosított, és egy lengő aljzattal, vagy rack-be szerelt dugaljsávval/PDU-val végződik, azonosító feliratozással mindkét oldalon.

Gyengeáramú kábelvezetés

A gyengeáramú kábelek részére a szekrények felett független nyomvonal készül. Az egyéb kábelek eltérő mechanikai tulajdonságai miatt azokat a tálcákból való kilépésnél mindenképpen körültekintően és a hatályos szabványelőírásoknak megfelelően kell vezetni.

Szünetmentes energiaellátás

A gépterem szünetmentes tápellátását a Megrendelő adatszolgáltatása alapján 2db 3/3-as 20kVA-es teljesítményű szünetmentes berendezés látja el.

Tűzvédelmi lekapcsolás

A teljes hálózat tűzvédelmi lekapcsolása a szerverhelyiség bejárati ajtajánál elhelyezendő tűzvédelmi piros vésznyomó kapcsolóval (Tűzvédelmi főkapcsoló, (ST)) történik. A Tűzvédelmi főkapcsoló – nyomógomb – alaphelyzetben kihúzott állapotban van. Határozott lenyomásával történik a tűzvédelmi lekapcsolás. A Tűzvédelmi főkapcsoló benyomásával lekapcsolja az elosztó normál hálózati megszakítóját egy-egy munkaáramú kioldó segítségével és a szünetmentes tápegység egy biztonsági funkcióját, mely lehetővé teszi az UPS azonnali leállását és nem kapcsol át akkumulátoros üzemmódra. A tűzvédelmi tiltógomb véletlen lenyomás elleni tokozatban kerül felszerelésre.

Szerelési mód, általános megjegyzések:

Valamennyi energiaátviteli vezeték réz vezetőjű, és műanyag, PVC szigetelésű. Az összes vezetéket, kábelt a MKEH előírásai szerint tartós feliratozással látjuk el. A helyiségen kívüli kábelezés az előírásoknak megfelelő UV és időálló kültéren használatos kábelek biztosítják.

A szükséges szerinti elektromos rendszerek leválasztással való csatlakozása biztosított.

A tervezett érintésvédelmi mód: TN (nullázás) + EPH, a dugaszolóaljzatok áramköreinek részére hibaáram kapcsolóval (ÁVK), kivétel az IT eszközök leágazása.

Az adatközponthoz kiépítésre kerül 2 rendszerű EPH sín. Az egyik érintésvédelmi rendszerbe be kell kötni nagy kiterjedésű fém tárgyakat, gépészeti eszközöket. A másik EPH az IT eszközök védelmére egy referencia földelő rendszerként funkcionál.

A beépítésre kerülő elektromos készülékek rendelkezzenek a szükséges biztonságtechnikai vizsgálati engedélyekkel.

A villanyszerelési munkák elvégzésénél a vonatkozó szabványok és előírások szerint járunk el.

Az elkészült hálózatok érintésvédelmi és villámvédelmi jóságát átfogó, jegyzőkönyvben rögzített, szabványossági vizsgálatokkal kell igazolni.

Az üzemi próbákat legalább kettő szakképzett villanyszerelő végezheti.

A berendezés létesítésénél alapvető követelmény, hogy csak szabványos szerelési anyagok és készülékek kerüljenek beépítésre. A szerelést csak megfelelő szakképesítésű egyének végezhetik. A berendezés átadása előtt az érintésvédelmi, szigetelés ellenállási, villámvédelmi és szabványossági felülvizsgálatokat, illetve méréseket a Kivitelezőnek el kell végeznie, és azokat az előírt időközönként az Üzemeltetőnek is el kell végeztetni. A felülvizsgálatot csak arra feljogosított személyek végezhetik.

A berendezés építésénél, szerelésénél a vonatkozó munkavédelmi előírásokat be kell tartani.

A betervezendő, illetve a beépítendő villamos szerelési anyagoknak, készülékeknek, szerelvényeknek és villamos üzemű berendezéseknek környezetkárosító hatása nincs.

Mindennemű karbantartás, javítás, átalakítás szerviz tevékenység és kivitelezési tevékenység során, a bontás és építés közben keletkező valamennyi hulladék tulajdona, a megrendelő és kivitelező megegyezése és ennek megfelelően a hulladékról való gondoskodás joga és kötelessége is.

UPS berendezés

A folyamatos üzem megkívánja az UPS használatát.

Ezért a gépteremben 2 db 20 kVA teljesítményű UPS berendezés kerül elhelyezésre, SNMP/WEB kártyával, 18kW terhelésen 16 perc áthidalással

A berendezés elvárt paraméterei (műszaki adatlapok alapján, névleges adatok):

IT hálózat

Általános elvárások

A szerverterem megépítését úgy kell végrehajtani, hogy a meglévő IT hálózat működésének zavartalanságát mindvégig biztosítani kell. Ennek felelőssége a Vállalkozót terheli. Az Intézmény mindennapi munkamenetét az átépítés nem befolyásolhatja. A szerverek és hálózati aktív eszközök gyártó által előírt működési feltételeit biztosítani kell. Az átépítés során keletkező portól és fizikai behatásoktól a berendezések megvédése a Vállalkozó feladata.

A szerverek és hálózati eszközök leállítása csak az IT hálózat átépítési idejére lehetséges. Ennek időpontját előzetesen Megbízóval egyeztetni szükséges. Megbízó engedélyt ad az IT infrastruktúra leállítására, azonban ez csak Intézményi munkaidőn kívül kizárólag hétvégén lehetséges.

Vállalkozó feladata a jelenleg két hálózati rack szekrényben lévő szerverek és aktív hálózati eszközök átépítése az új szekrényekbe. Szintén feladat a meglévő strukturált kábelhálózat rendező oldali végpontjainak átkötése az új rack szekrényekbe. Amennyiben ez a feladat végrehajtható a végponti kábelek pachpanelből való kikötése nélkül is, akkor ez a megoldás Megbízó által elfogadható. amennyiben az új szekrénybe való átkötés csak a végpontok rendező oldali újrakötésével valósítható meg, ennek költsége a Vállalkozót terheli. A telefon és optikai gerinckábelek esetén szintén meg kell oldani a rendezői felületek új rack szekrényekbe való átkötését.

Alkalmazandó rack szekrények

Megbízói igény, hogy a terembe lévő két darab hálózatos rack szekrény, új egységes rackre legyen cserélve. Az új szekrények 42U magasak, 800x1000 mm méretűek legyenek. A megfelelő hűtés kialakítására, valamint az alkalmazandó precíziós szervertermi klímák maximális hűtési hatásfokának kihasználására elől és hátul perforált ajtós szekrényekre van szükség. A szekrények sorolhatóak legyenek és rendelkezzenek vízszintes és függőleges kábelmenedzsment rendszerekkel a nagy mennyiségű patchkábel megfelelő elvezetése céljából. Minden rack rendelkezzen elektromos szempontból „A” és „B” oldali áramkörökről megtáplált PDU-kal. Minimális elvárás 2db PDU / rack.

Megbízó maximális kiépítésként 4db rack szekrénnyel számol. Erre kell méretezni a termet, de a jelen beruházás alkalmával, csak 2db rack szállítása és telepítése a Vállalkozó feladata. Egy rack szekrényt (szerverekkel) Megbízó később fog beszállítani, egy rack hely pedig tartalékként kerül fenntartásra.

Strukturált kábelezés

Az épület IT hálózatát a szerverteremben lévő rendező szekrényekből kiinduló strukturált kábelhálózat szolgálja ki. A rendező felületeket úgy kell áthelyezni az új szekrényekbe, hogy az Intézmény napi ügyletmentét ne zavarja. A jelenleg alkalmazott kábelek típusa Cat5e UTP. Ehhez illeszkednek a rendező és végpont oldali szerelvének, valamint az alkalmazott patchkábelek is. A mennyiben az új szekrénybe való átszerelés csak a csatlakozók bontásával valósítható meg, úgy az a Vállalkozó felelőssége. A újonnan felhasznált anyagok a jelenlegi rendszerhez illeszkedő cat5e UTP minősítésűek kell legyenek. Átszerelés esetén a meglévő végpontszámozást tartani szükséges. A falkábeleket a szerver teremben úgy kell elhelyezni, hogy az újabb szekrények elhelyezését ne akadályozza, a szekrénykehez való hozzáférést és a megfelelő hűtött levegő áramlást lehetővé tegyen.

Telefon és optikai gerinc

A telefon és optikai gerinckábelek, melyek a szerverszobában vannak végződtetve, szintén áthelyezendők az új rendező szekrényekbe. A gerinckábelek szerelése szintén csak hétvégi munkavégzés alkalmával végezhető, hiszen működésük az Intézmény teljes IT hálózatára befolyással bír. Amennyiben újra végződtetésre, van szükség, a megfelelő anyagok biztosítása és a feladat teljes végrehajtása a Vállalkozó feladata. A kiszerelt anyagok és eszközök felett a Megbízó rendelkezik. Vállalkozó ezeket a megbízónak átadja, vagy a Megbízó kifejezett kérése esetén ezeket elszállítja és szakszerűen megsemmisíti.

Kapcsolatok más gyengeáramú rendszerekkel

Amennyiben az átépítés során más az IT hálózaton kommunikáló gyengeáramú rendszereknek szükségük van a hálózathoz való csatlakozási pontokra, Vállalkozó feladat ezen csatlakozási pontok kiépítése és a biztosítása az egyéb rendszerek számára. A kapcsolatok minőségi és mennyiségi elvárásait a rendszereket üzemeltető szakemberek határozzák meg és közlik Megbízóval. Ennek ismeretében Megbízó utasítja Vállalkozót a szakemberek által kért paramétereknek megfelelő kapcsolatok kiépítésére.

Tűzvédelem

Oltórendszer

A javasolt környezetre nem káros passzív gázzal oltórendszer nagy nyomású oltógázzal működő berendezés, melynek működési elve hasonlít a hagyományos gázzal oltó berendezésekére. Az oltást az oxigén kiszorítás elvén végzi. Az elárasztott helyiségben a levegő oxigén tartalmát ~12 tf. % ra szorítja le, ezzel az égés alapvető feltételét szünteti meg.

Az oltóanyag egy speciális gázkeverék, 52% Nitrogén, 40% Argon és 8% CO2 az alkotóelemei. A Nitrogén és az Argon szerepe a tűz elzárása az oxigéntől, a széndioxid pedig az esetlegesen bennrekedt személyek életfunkcióit biztosítja oly módon, hogy a (kb. 3,5%) CO2 tartalom miatt, automatikusan megemelkedik az ember a légzésszáma, és így az agyba jutó oxigén mennyiség már elegendő ahhoz, hogy ne károsodjon a szervezet és ne alakuljon ki az agy oxigénhiányos állapota a hypoxia.

A védett térbe lézeraspirációs tűzjelző rendszer kerüljön beépítésre, mely folyamatos és teljes mintavételezéssel biztosítja a nagyon korai tűzjelzést. A rendszer előjelzést ad a tényleges riasztás előtt. Így a tényleges oltási folyamat beindítása előtt lehetőség van az oltási folyamat kézi megszakítására a helyszínen található oltásbénító gomb segítségével. Az oltási folyamat kézzel is indítható a helyszínen található oltásindító gomb segítségével.

A lézeraspirációs érzékelő által biztosított jelzéseket a helyiség autonóm tűzjelző és oltásvezérlő központja dolgozza fel és vezérli az oltási folyamatot. Az oltásvezérlő központ vizuális átjelzést biztosít a meglévő tűzközpont felé, illetve a hibajelző központ felé. A tűzjelző központ, előjelzést, hibajelzést és oltásjelzést ad.

Felügyeleti rendszer

Az informatikai infrastruktúra rendelkezésre állásának biztosításához fontos, hogy az üzemeltető a lehető leghamarabb információt kapjon a kiszolgáló berendezések esetleges meghibásodásáról, illetve a működési környezet állapotának megváltozásáról. A rendszernek a preventív hibaelhárításhoz is megfelelő információkkal kell rendelkeznie.

A számítógépterem és kiszolgáló technológiák, környezeti paraméterek felügyeletét autonóm rendszer végzi. Az épületfelügyeleti rendszer csak monitorozási és riasztási feladatokat lát el, ennek megfelelően nincs szabályozási és beavatkozási funkciója.

A rendszer nyílt szabványú internet protokollra (IP) építő eszköz. Feladata az egységeihez csatlakoztatott eszközök állapotának figyelése illetve a hozzájuk rendelt kimenetek vezérlése.

A rendszer elsődleges feladata a normálistól eltérő üzemállapotok jelzése. Lényeges változás esetén figyelmeztető jelzést ad. Ilyen esetben a webes felületen lehet megnézni, a jelzést kiváltó okot. Ezzel párhuzamosan a jelzés továbbításra kerül e-mailek formájában.

A gépterem üzemi paramétereit (hőmérséklet, páratartalom, hibajelek, stb.) felügyeletét, naplózását intelligens, web-es felületről is elérhető épületfelügyelet végzi. Az egyes paraméterekhez rendelt határértékek, jelváltozási sebességek túllépésekor helyi hang- és fényjelzés, e-mail, snmp trap generálódik.

A rendszer képes 5 db SNMP jelzéseit is figyelni. Az UPS berendezések SNMP-n kommunikálnak a rendszerrel.

Felügyelt paraméterek

elosztó hiba
gépterem hőmérséklet
tűzjelzések és tűzjelző hibák
klíma beltéri egység hiba
UPS hiba

A rendszer logolásához a tárterületet a Megrendelő biztosítja.

A rendszerekkel kapcsolatos elvárt paraméterek:

Szakág	Megnevezés

Tervezés
	Részleges kiviteli tervek elkészítése, szakáganként. Szakterületi munkafázisok ütemezésére és koherenciájára vonatkozó ütemterv készítése.

Építészet
	Gipszkarton falak javítása, pótlása T30, 2rtg 12,5mm tűzálló gipszkartonból, 50-ös bordaszerkezetre
	Meglévő burkolatok (fa), egyéb nem használt szerkezetek, álmennyezet, lámpák, egyebek bontása
	Elbontott burkolatok, egyéb nem használt szerkezetek, álmennyezet, lámpák, egyebek utánni helyreállítási munkálatok
	Ablak tábla cseréje egyedi gyártású táblára, tűzcsappantyú fogadási lehetőséggel megnövelten
	Ablak biztonsági, hőtökrös fóliázása
	Faljavítás, vakolás, glettelés
	Pormentes, kopásálló falfestés 2 rtg. matt fehér,
	Bontott anyag, építési hulladék, csomagoló anyag konténerbe rakása
	Törmelék elszállítása lerakóhelyre
	Faláttörés készítése elektromos kábelek részére
	Meglévő fűtéshálózat átalakítása, a helyiségben lévő radiátorok elbontása, csőhálózati átkötések kialakítása, ledugózás.

Szellőzés, klímatechnika
	Géptermi Precíziós, Professzionális Inverteres, mennyezeti burkolat nélküli klíma berendezés, vezetékes szabályozóval ‐ SZERVERTERMI HŰTÉSRE KIFEJLESZTETT KIVITEL ‐15°C - +46°C külső hőmérséklet tartományú, beltéri betáplású, 14 kW hűtési kapacitás (3,3-15,5 kW szélsőértékek között) - különálló autonóm vezérléssel
	Kültéri kondenzátor tartószerkezet, nagy teherbírású
	Beszállítás
	Berendezések programozása, hűtési redundancia beállítása

Épületgépészeti szerelés
	Meglévő klíma szakszerű bontása, helyszíni deponálása
	Faláttörés készítése, visszajavítása
	Hűtőköri csövezés hűtőgép minőségű rézcsővel
	Nyomáspróba gép bekötés, beüzemelés
	Betáp kábel, mv kapcs.
	Kármentő tálca klímagép alá
	Kondenzvíz elvezetés kialakítás

Biztonságtechnika
	Géptermi környezetfelügyeleti rendszer (1 bővítő modullal, összesen 12 db jelzésig: hőmérséklet, klíma gyűjtött hiba, tűzjelzések, elektromos jelek, vízbetörés) WEB, SNMP, Syslog, Email átjelzések - A logolási tárhelyet megrendelő biztosítja!
	Környzetfelügyeleti érzékelők telepítése, bekötése, működési paramétereik beállítása
	Hűtési, elektromos, UPS, tűzvédelmi rendszer - jelzéseinek integrálása a környzetfelügyeleti rendszerbe
	Távoli elérések kalakítása a felügyeleti rendszerhez

Szünetmentes berendezés
	UPS berendezés, 20kVA / 20kW, 3/3 fázis, 16 perc áthidalási idő 18kW-on, UPS beépített akkumulátor nélkül + 1 db zárt akkumulátor szekrény, 20°C-on 10 év várható élettartamú akkumulátorokkal, beépített SNMP adapterrel, beépített manuális bypass kapcsolóval. Megtakarítási lehetőség a beépítendő UPS-sel 5 év alatt ESS üzemmódban a berendezés értékének kb. 30%-a (Villamos energia megtakarítás 30 Ft / kWh áramdíjjal, 70%-os kiterheltséggel számolva, egy átlagos, 94% hatásfokú UPS-hez képest.)
	Szünetmentes hálózat menedzsment felületének konfigurálása

Épületvillamossági szerelés
	Meglévő lámpatestek, oldalfali szerelvények, álmennyezet feletti lámpatest és szerelvény kábelek, védőcsövek, bontása - elszállítás, tárolás és helyreállítás nélkül
	Meglévő E.XXX xlosztószekrény átalakítása: jelenlegi UPS kismegszakító 1x16A megszűntetése, új szervertermi elosztó részére 3x80A leágazás kiépítése, szükséges vezetékezéssel, sorkapcsozással kompletten. A kiépítés és átalakítás csak akkor lehetséges, ha a jelenlegi normál fogyasztók és az új szerverterem tervezett fogyasztási igénye együttesen nem haladja meg a meglévő elosztóberendezés névleges áramerősségének 80%-át. Egyébként a jelenlegi főelosztó nem megfelelő, át kell alakítani, vagy új elosztó szükséges.
	Merev műanyag védőcső, falban zárt rendszerű, illetve falon kívüli szereléshez nyílt rendszerű, tartószerkezettel, rögzítő bilincsekkel FI 20mm
	Mint fent, de FI 25mm
	Mint fent, de FI 32mm
	Mint fent, de FI 40mm
	Hajlékony UV álló műanyag gégecső, falon kívüli szereléshez, tartószerkezettel, rögzítő bilincsekkel, FI 20mm
	Világítás kapcsoló 2P/10A, falra szerelve, falon kívüli kivitel vagy süllyesztve. Legrand Valena fehér, Legrand Valena kétpólusú 102-es kapcsoló fehér színben 774402
	Csatlakozóaljzat 2P+F, falra szerelve, falon kívüli kivitel, vagy süllyesztve. Legrand Valena dugalj 2P+F csatlakozó aljzat fehér 774420
	Fali csatlakozószekrény (mobil dízel csatlakozáshoz), 400V, 3 fázisú 32A-es, IP66 védettségű tokozatban, 3PC32A kismegszakítóval vezetékezve
	LED-es géptermi lámpatest, 4000K színhőmérséklet, 38W, EVG, IP40, opál lappal, mennyezetre szerelve
	Ipari csatlakozó aljzat 220-240V/16A-6h, lengõ
	Ipari csatlakozó aljzat 220-240V/32A-6h, lengõ
	E-UPS-A/B elosztó gyártása, szerelése, túlfeszültségvédelemmel (10 x III. tip.), távjelzéssel, feszültségfigyeléssel
	E-SZE szervertermi elosztó gyártása, szerelése, automatikus átkapcsoló beépítésével, túlffeszültségvédelemmel (2 x II.+III. tip.) távjelzéssel, feszültségfigyeléssel
	Ganz KKM0-20-6002 be-ki, 0-1, 3p IP65 K3AC6002XB00S20 klíma munkavédelmi kapcsoló
	MT H05VV-F 3x2.5 mm2 mûanyag tömlõvezeték szerelése kábeltálcába, vagy csatornába, vörösrézbõl
	MT H05VV-F 3x6 mm2 mûanyag tömlõvezeték szerelése kábeltálcába, vagy csatornába, vörösrézbõl
	NYM-J 3x1,5mm2 kábel szerelése kábeltálcába, védőcsőbe vagy csatornába
	NYM-J 3x2,5mm2 kábel szerelése kábeltálcába, védőcsőbe vagy csatornába
	NYM-J 5x2,5mm2 kábel szerelése kábeltálcába, védőcsőbe vagy csatornába
	YSLY-JB 5x35 mm2 PVC-kábel rézárnyékolással, tartószerkezetre szerelve
	(MT) H05VV-F 5x10 mm2 mûanyag tömlõvezeték szerelése
	MKh H07V-K Z/S 16 mm2 tip. sodrott vezetõjû vörösréz vezeték szerelése
	MKh H07V-K Z/S 6 mm2 tip. sodrott vezetõjû vörösréz vezeték szerelése
	MKh H07V-K Z/S 4 mm2 tip. sodrott vezetõjû vörösréz vezeték szerelése
	Eurosafe JE-H(ST)H 1x2x0,8mm2
	"Tűzvédelmi" főkapcsoló törőlapos kivitelben - szerverterem, bejáratánál oldalfalra szerelve
	Álmennyezet felett vezetett betápláló kábel részére tartószerkezet, kengyeles megfogatással vagy kábelvezető gyűrűvel, mennyezetre vagy oldalfalra rögzítve
	Kábel-kábeltálcatartó szerkezetek horganyzott típus függesztő-álló, toldó-segédelemekkel, átlagos függesztési távolság 0,7m, konzolos tartó, szerverterembe, 600mm hosszúságban
	Horganyzott típus oldalfalikonzol, kábel-kábeltálca tartó szerkezetekhezm szerverterembe toldó-segédelemekkel 300mm
	Rácsvázas kábeltálca horganyzott típus, függesztett, toldó-segédelemekkel, átlagos függesztési távolság 0,7 m, konzolos tartón elhelyezve, szerverteremben 300x65mm gyengeáram részére
	Rácsvázas kábeltálca horganyzott típus, függesztett, toldó-segédelemekkel, átlagos függesztési távolság 0,7 m, konzolos tartón elhelyezve, szerverteremben, 300x65mm erősáram részére
	Tartóhorog rácsvázas kábeltálca konzolos tartóhoz, horganyzott típus, szerverteremben
	Összekötő rögzítőelem rácsvázas kábeltálcához, segédanyagokkal, kompletten
	Toldó rögzítőelem rácsvázas kábeltálcához, horganyzott típus, segédanyagokkal kompletten
	Fali rögzítő sín rácsvázas kábeltálcához, elosztó felett vezetett erősáramú kábelek részére, horganyzott típus, toldó-segédelemekkel, átlagos szerelési távolság 0,3m, szerverteremben
	Referenciaföldelés kialakítása rack szekrények számára
	OBO EPH-sín az MSZ HD 00000-0-00, az MSZ HD 00000-0-00 és az MSZ EN 62305 szerinti potenciálkiegyenlítéshez
	EPH rendszer kiépítése szervertermben
	Kábelek felíratozása, kábeljelölő tickettel
	Vészvilágítási lámpatest, akkumulátorral, kijáratmutató matricával, 6W-os fénycsõvel, állandó üzemmód
	Szerelési segédanyagok: Kötőelemek (Wago), kötödoboz, csavar, saru, érvéghüvely, sorkapocsszám, fázissoroló sín, felirat… stb.
	Faláttörések, falátvezetések készítése kábelek részére, tűzgátló lezárással, max. méret 10x10cm
	Érintésvédelmi mérés, jegyzõkönyv készítése
	Szigetelési-ellenállás mérés, jegyzõkönyv készítéssel

IT hálózat és gyengeáram
	Hálózati rack szekrények szállítása, telepítése az új kialakított gépteremben: 42U 800x1000-as sorolható, első, hátsó profilsín, perforált ajtók
	Rack szekrénybe helyezhető elektromos PDU-k szállítása, minden szekrénybe A és B oldali megtáplálással
	Meglévő IT hálózat felmérése
	Meglvő hálózati eszközök fizikai költöztetése
	Meglévő rendező oldali hálózati strukturált végpontok áthelyezése az új szekrénybe
	Meglévő rendező oldali telefon végpontok áthelyezése az új szekrénybe
	Meglévő optikai gerinc végpontok áthelyezése az új szekrénybe
	Teljes IT hálózat költöztetése. CSAK HÉTVÉGI MUNKVÉGZÉS LEHETSÉGES: péntek 14:00-tól hétfő 7:00-ig

Tűzvédelemi berendezés
	Inergen oltógázos tűzoltó berendezés, tervezése, kivitelezése, üzembehelyezése, oktatása, légtömörség méréssel
	Oltásvezérlő központ, lézeraspirációs és optikai pontszerű érzékelőkkel, tervezése, kivitelezése, üzembehelyezése, oktatása
	Átjelzés kialakítása az épület portájára
	Túlnyomás levezető zsalu beépítése

Egyebek
	Emelés, anyagmozgatás,
	Dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus példányban
	Pormentesre takarítás
	Tematikus oktatás gépterem technológia, havariák és kezelésük
	Munkaidőn túli munkavégzés felára

2.Rész - „A Pest Megyei Kormányhivatal a 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00-00. szám alatti épületeinek szerver szobájának kialakítása”

Műszaki elvárások

A gépterem alkalmas legyen 10 éven át folyamatos üzemre. Az új géptermet 5-6 rack szekrény elhelyezésére szükséges méretezni. A tervezett maximális fogyasztói igény 20kW.

Építészet

A gépteremben üzleti és biztonsági szempontból kritikus alkalmazások működnek, ezért kiemelt fontosságú területnek kell tekinteni. A gépterem határoló szerkezetei megfelelő szilárdsággal kell rendelkezzenek. A jelenlegi falszerkezetek megmaradnak, de a szükséges helyeken a burkolatokat tűzgátló lapokkal pótolni kell.

A gépteremben rackek alatt vezetőképes PVC burkolat készül, a jelenlegi laminált padlózat bontása szükséges.

A gépterem jelenlegi ajtajának cseréje szükséges, az igény az 1m szélességű, 42 U magasságú szekrény beszállíthatósága. Tervezett tűzgáltó ajtó méret 1100x2350mm min. T90. A kétszárnyú ajtóhely fennmaradó része és a különálló további egyszárnyú ajtó befalazása szükséges.

A gépteremben a jelenlegi álmennyezet helyett új fém lapokkal szerelt 600x600mm kazettás álmennyezet készül, a meglévő és megmaradó falfelületekre 2rtg pormentes diszperziós festés kerül.

A gépterem udvar felőli ablaka tükrös hővisszaverő biztonsági fóliával kerül lefóliázásra. Egyik ablaktáblájának cseréje fix panelre történik, ebben kap helyet a tűzoltó rendszer túlnyomás levezető zsaluja is.

A helyiségben lévő fűtőtestek és csövezésük megszüntetendő, vagy kizárandó a helyiségből.

Hűtés - fűtés

Folyamatos üzemre alkalmas technológia DX működési elvű hűtőgépek kerülnek beépítésre 2N redundanciával. Kültéri egységek a gépterem közvetlen oldalfalán kerülnek elhelyezésre.

A kis hűtésigény miatt a hűtés mennyezeti ipari split hűtőgépekkel kerül kialakításra.

A hűtés hiányában a szerverek legfeljebb pár percig lennének üzemben tarthatók, ezért a hűtés 100% tartalékolással készül.

Tervezett teljesítmény: 20 kW hűtési (6,0-22,4 kW, üzemtartomány: -15-43C fokig, előtöltött hűtőgázzal szállított berendezés, A+ energia osztály), téliesített kivitel.

Gépek mérete (Ma x Szé x Mé): 1526x940x340mm kültéri, 467x1428x1230mm beltéri

A hűtőköri csövezés anyaga hűtőgép minőségű rézcső szigetelten, a hűtőközeg R410a gáz. A két berendezés hűtőköre teljesen független egymástól. A klímagépek az álmennyezet alá kerülnek elhelyezésre. A klímaberendezés fali távvezérlővel szerelt.

A klímagépek kondenzvizét szabad kifolyással kell elvezetni a kültér felé. A cseppvíz csatornák anyaga: PVC cső. A kondenzvíz elvezető rendszert fagyvédelmi fűtéssel el kell látni.

A klímaberendezéseknek hibajelzést kell biztosítani a felügyeleti rendszer felé.

Villamosenergia-ellátás:

A gépterem villamos energiaellátása a folyosón lévő szinti elosztóból történik. Ezen géptermi elosztó ellátása a meglévő szinti elosztó átalakításával történne. A jelenleg egy leágazást felhasználó szervertermi UPS berendezés megszüntetésre kerül (3x32A) és egy darab 3x80A-es leágazást kell biztosítani az új géptermi elosztó számára. Az elosztó szükséges számú áramkört, túlfeszültség védelmet tartalmaz.

A szerverterembe telepítendő IP 31 védettséggel ellátott villamos elosztók:

„E-SZE”-jelű szünetmentes elosztó berendezés, amely a szinti elosztótól kapja a betáplálást, majd innen a 2db tervezett 20kVA-es UPS berendezések kerülnek betáplálásra – statikus bypass, illetve kerülő ági bypass-al is – melyek kimeneteit, továbbá a kerülő ági bypass kimeneteket egy E-UPS-A/B tervjelű elosztóban fogadjuk. Innen kerülnek ellátásra a rack szekrények.

Az elosztó szekrények oldalfali kivitelűek, hátoldalukon történő rögzítéssel, speciális kulcsot igénylő zárszerkezettel ellátva.

A villamos elosztóban felhasznált anyagok gyártmányok szerinti minősége:

Schneider szekrény (Prisma Plus G maszkolt szekrény); ERICO vagy Schneider sínszerelési anyagok; Schneider vagy Socomec kapcsolók; Schneider Acti9 kismegszakítók; Telemacanique kapcsolók, jelzőlámpák; M.Scheider olvadóbiztosítók, Fupact terhelés-szakaszolók; OBO Bettermann túlfeszültség-levezetők, Conta-clip vagy Weidmüller sorozatkapcsok; Poxxxxxx xezetéksorolók; TRACON segédanyagok. – típusok egyen értékűvel kiválthatóak.

Túlfeszültség és zavarvédelem

Világítás

Erősáramú kábelezés

Gyengeáramú kábelezés

Szünetmentes energiaellátás

A gépterem szünetmentes tápellátását a Megrendelő adatszolgáltatása alapján 2db 3/3-as 20kVA-es teljesítményű szünetmentes berendezés látja el.

Tűzvédelmi lekapcsolás

Szerelési mód, általános megjegyzések:

A szükséges szerinti elektromos rendszerek leválasztással való csatlakozása biztosított.

A tervezett érintésvédelmi mód: TN (nullázás) + EPH, a dugaszolóaljzatok áramköreinek részére hibaáram kapcsolóval (ÁVK), kivétel az IT eszközök leágazása.

A beépítésre kerülő elektromos készülékek rendelkezzenek a szükséges biztonságtechnikai vizsgálati engedélyekkel.

A villanyszerelési munkák elvégzésénél a vonatkozó szabványok és előírások szerint járunk el.

Az elkészült hálózatok érintésvédelmi és villámvédelmi jóságát átfogó, jegyzőkönyvben rögzített, szabványossági vizsgálatokkal kell igazolni.

Az üzemi próbákat legalább kettő szakképzett villanyszerelő végezheti.

A berendezés építésénél, szerelésénél a vonatkozó munkavédelmi előírásokat be kell tartani.

A betervezendő, illetve a beépítendő villamos szerelési anyagoknak, készülékeknek, szerelvényeknek és villamos üzemű berendezéseknek környezetkárosító hatása nincs.

UPS berendezés

A folyamatos üzem megkívánja az UPS használatát.

Ezért a gépteremben 2 db 20kVA teljesítményű UPS berendezés kerül elhelyezésre, SNMP/WEB kártyával, 18kW terhelésen 16 perc áthidalással

A berendezés elvárt paraméterei (műszaki adatlapok alapján, névleges adatok):

IT hálózat

Általános elvárások

A szerverterem megépítését úgy kell végrehajtani, hogy a meglévő IT hálózat működésének zavartalanságát mindvégig biztosítani kell. Ennek felelőssége a Vállalkozót terheli. Az Intézmény mindennapi munkamenetét az átépítés nem befolyásolhatja. Amikor az új szerverterem építészeti készültsége megfelelő a hálózati eszközök és szerverek gyártók által előírt környezeti működési körülményeik biztosítására, Vállalkozónak a teljes IT központ átköltöztetéséről gondoskodni kell.

A kiépítés és költöztetés során mindvégig biztosítani kell a szerverek és hálózati aktív eszközök gyártó által előírt működési feltételeit A költöztetés során a portól és fizikai behatásoktól a berendezések megvédése a Vállalkozó feladata.

A szerverek és hálózati eszközök leállítása csak az IT hálózat költöztetésének idejére lehetséges. Ennek időpontját előzetesen Megbízóval egyeztetni szükséges. Megbízó engedélyt ad az IT infrastruktúra leállítására, azonban ez csak Intézményi munkaidőn kívül kizárólag hétvégén lehetséges.

Vállalkozó feladata a jelenleg három (két hálózati és egy szerver) rack szekrényben lévő szerverek és aktív hálózati eszközök átépítése az új szerverterem szekrényeibe. Szintén feladat a meglévő strukturált kábelhálózat rendező oldali végpontjainak meghosszabbítása és átkötése az új rack szekrényekbe. Mivel az új szerverszoba a szomszédos iroda helyiségből kerül kialakításra az IT hálózat kábelei nem érnek el az új helyre. Szükséges a strukturált kábelek, optikai és telefon gerinckábelek szakszerű megtoldása. A toldás a jelenlegi teremben elhelyezhető fali szekrényben valósítható meg. A strukturált Cat5e falkábelek nagy száma miatt csak ezek helyezhetők fali rackbe, mindkét oldalon patchpanelre végződtetve és passzívan átpachelve. A gerinckábelek toldására zárt telefonos fali rendezőt és zárt fali optikai kötődobozt kell alkalmazni.

A munkálatokat úgy kell ütemezni, hogy az régi és új szerverterem közötti összekötő kábeleket előre el kell készíteni, majd az Intézmény által engedélyezett időpontban a régi hálózatot el kell bontani és az új hálózatra átkötni a kábeleket. A meglévő végpontok azonosítása, dokumentálása és feliratozása szintén előre végezhető, biztosítva ezzel az átkötés időtartamának lerövidítését.

Alkalmazandó rack szekrények

Megbízói igény, hogy az új szerverterembe három darab új egységes rackr legyen elhelyezve. Az új szekrények 42U magasak, 800x1000 mm méretűek legyenek. A megfelelő hűtés kialakítására, valamint az alkalmazandó precíziós szervertermi klímák maximális hűtési hatásfokának kihasználására elől és hátul perforált ajtós szekrényekre van szükség. A szekrények sorolhatóak legyenek és rendelkezzenek vízszintes és függőleges kábelmenedzsment rendszerekkel a nagy mennyiségű patchkábel megfelelő elvezetése céljából. Minden rack rendelkezzen elektromos szempontból „A” és „B” oldali áramkörökről megtáplált PDU-kal. Minimális elvárás 2db PDU / rack.

Megbízó maximális kiépítésként 5db rack szekrénnyel számol. Erre kell méretezni a termet, de a jelen beruházás alkalmával, csak 3db rack szállítása és telepítése a Vállalkozó feladata. Egy rack szekrényt (szerverekkel) Megbízó később fog beszállítani, egy rack hely pedig tartalékként kerül fenntartásra.

Strukturált kábelezés

Az épület IT hálózatát a régi szerverteremben lévő rendező szekrényekből kiinduló strukturált kábelhálózat szolgálja ki. A rendező felületeket úgy kell áthelyezni az új szerverterembe, hogy az Intézmény napi ügyletmentét ne zavarja. A jelenleg alkalmazott kábelek típusa Cat5e UTP. Ehhez illeszkednek a rendező és végpont oldali szerelvének, valamint az alkalmazott patchkábelek is. A hálózatos rack szekrényekben jelenleg 11db 24 portos Cat5e minőségű patchpanelre vannak kifejtve a strukturált kábelhálózat végpontjai. Ezeket a végpontokat át kell kötni az új szerverterem rack szekrényeibe oly módon, hogy a végponti kiosztás és számozás megmaradjon. A régi szerverterem falára, a kábelek terembe való belépési pontjához közel, a sarokba egy fali szekrényt kell lehelyezni megfelelő számú patcpanellel és patchkábelel. Biztosítva ezáltal az összes strukturált végpont passzív átkötését az új szerverterembe. Az átkötéseknél tartani kell a meghatározott végponti sorrendet, minimalizálva ezzel az elkötések számát. A újonnan felhasznált anyagok a jelenlegi rendszerhez illeszkedő Cat5e UTP minősítésűek kell legyenek. Átszerelés esetén a meglévő végpontszámozást tartani szükséges. A falkábeleket az új szerver teremben úgy kell elhelyezni, hogy az újabb szekrények elhelyezését ne akadályozzák, a szekrénykehez való hozzáférést és a megfelelő hűtött levegő áramlást lehetővé tegyék.

Telefon és optikai gerinc

A telefon és optikai gerinckábelek, melyek a régi szerverszobában vannak végződtetve, szintén áthelyezendők az új szerver rendező szekrényeibe. A szinti rendezőkhöz induló telefon trönk kábelek a következő táblázat szerint vannak elosztva:

Földszint és első emelet 100 érpár

Második emelet 100 érpár

Harmadik elemet 100 érpár

Negyedik emelet 50 érpár

A telefon gerinckábelek megtoldására Krone típusú késes rendezőmodulokat kell alkalmazni és fali zárt rendezőszekrényben lehelyezni. Ezzel a technológiával biztosítható a szabvány szerinti toldás.

Az optikai gerinckábelek esetén szinté szükséges az optikai kábelek fali kötődobozban való toldása hegesztéses technológiával, mely biztosítja a legkisebb csillapítás beiktatását a rendszerbe.

A gerinckábelek szerelése szintén csak hétvégi munkavégzés alkalmával végezhető, hiszen működésük az Intézmény teljes IT hálózatára befolyással bír.

Átköltözés után a régi szerverteremben lévő IT hálózati kábelek és kábelhálózati elemek elbontása Vállalkozó feladata. A kiszerelt anyagok és eszközök felett a Megbízó rendelkezik. Vállalkozó ezeket a megbízónak átadja, vagy a Megbízó kifejezett kérése esetén ezeket elszállítja és szakszerűen megsemmisíti.

Kapcsolatok más gyengeáramú rendszerekkel

Amennyiben az átépítés során más az IT hálózaton kommunikáló gyengeáramú rendszereknek szükségük van a hálózathoz való csatlakozási pontokra, Vállalkozó feladata ezen csatlakozási pontok kiépítése és biztosítása az egyéb rendszerek számára. A kapcsolatok minőségi és mennyiségi elvárásait a rendszereket üzemeltető szakemberek határozzák meg és közlik Megbízóval. Ennek ismeretében Megbízó utasítja Vállalkozót a szakemberek által kért paramétereknek megfelelő kapcsolatok kiépítésére.

Tűzvédelem

Oltórendszer

Felügyeleti rendszer

A rendszer képes 5 db SNMP jelzéseit is figyelni. Az UPS berendezések SNMP-n kommunikálnak a rendszerrel.

Felügyelt paraméterek

elosztó hiba
gépterem hőmérséklet
tűzjelzések és tűzjelző hibák
klíma beltéri egység hiba
UPS hiba

A rendszer logolásához a tárterületet a Megrendelő biztosítja.

A rendszerekkel kapcsolatos elvárt paraméterek:

Szakág	Megnevezés

Tervezés
	Részleges kiviteli tervek elkészítése, szakáganként. Szakterületi munkafázisok ütemezésére és koherenciájára vonatkozó ütemterv készítése.

Építészet
	Egyszárnyú 1100x2350 T90-es tűzgátló ajtó, ajtó behúzóval, zárbetéttel, kilincsgarnitúrával, tört fehér színben
	Nyílászáró befalazása téglával, vakolás, glettelés
	Gipszkarton falak javítása, pótlása T30, 2rtg 12,5mm tűzálló gipszkartonból, 50-ös bordaszerkezetre
	Meglévő burkolatok (csempe, parketta), egyéb nem használt szerkezetek, álmennyezet, lámpák, egyebek bontása
	Elbontott burkolatok (csempe, parketta), egyéb nem használt szerkezetek, álmennyezet, lámpák, egyebek utánni helyreállítási munkálatok
	Ablak tábla cseréje egyedi gyártású táblára, tűzcsappantyú fogadási lehetőséggel megnövelten
	Ablak biztonsági, hőtökrös fóliázása
	Faljavítás, vakolás, glettelés
	Pormentes, kopásálló falfestés 2 rtg. matt fehér,
	Bontott anyag, építési hulladék, csomagoló anyag konténerbe rakása
	Törmelék elszállítása lerakóhelyre
	Aljzat terítése vezetőképes PVC burkolattal
	Aljzatkiegyenlítés 1 -2 mm vtg. rétegben önterülő aljzatkiegyenlítő anyaggal
	Kazettás álmennyezet fém lapokból
	Faláttörés készítése elektromos kábelek részére
	Meglévő fűtéshálózat átalakítása, a helyiségben lévő radiátorok elbontása, csőhálózati átkötések kialakítása, ledugózás.

Szellőzés, klímatechnika
	Géptermi Precíziós, Professzionális Inverteres, mennyezeti burkolat nélküli klíma berendezés, vezetékes szabályozóval ‐ SZERVERTERMI HŰTÉSRE KIFEJLESZTETT KIVITEL ‐15°C - +46°C külső hőmérséklet tartományú, beltéri betáplású, 20 kW hűtési kapacitás (6,0-22,4 kW szélsőértékek között) - különálló autonóm vezérléssel
	Kültéri kondenzátor tartószerkezet, nagy teherbírású
	Beszállítás
	Berendezések programozása, hűtési redundancia beállítása

Épületgépészeti szerelés
	Meglévő klíma szakszerű bontása, helyszíni deponálása
	Faláttörés készítése, visszajavítása
	Hűtőköri csövezés hűtőgép minőségű rézcsővel
	Nyomáspróba gép bekötés, beüzemelés
	Betáp kábel, mv kapcs.
	Kármentő tálca klímagép alá
	Kondenzvíz elvezetés kialakítás

Biztonságtechnika
	Géptermi környezetfelügyeleti rendszer (1 bővítő modullal, összesen 12 db jelzésig: hőmérséklet, klíma gyűjtött hiba, tűzjelzések, elektromos jelek, vízbetörés) WEB, SNMP, Syslog, Email átjelzések - A logolási tárhelyet megrendelő biztosítja!
	Környzetfelügyeleti érzékelők telepítése, bekötése, működési paramétereik beállítása
	Hűtési, elektromos, UPS, tűzvédelmi rendszer - jelzéseinek integrálása a környzetfelügyeleti rendszerbe
	Távoli elérések kalakítása a felügyeleti rendszerhez

Szünetmentes berendezés
	UPS berendezés, 20kVA / 20kW, 3/3 fázis, 16 perc áthidalási idő 18kW-on, UPS beépített akkumulátor nélkül + 1 db zárt akkumulátor szekrény, 20°C-on 10 év várható élettartamú akkumulátorokkal, beépített SNMP adapterrel, beépített manuális bypass kapcsolóval. Megtakarítási lehetőség a beépítendő UPS-sel 5 év alatt ESS üzemmódban a berendezés értékének kb. 30%-a (Villamos energia megtakarítás 30 Ft / kWh áramdíjjal, 70%-os kiterheltséggel számolva, egy átlagos, 94% hatásfokú UPS-hez képest.)
	Szünetmentes hálózat menedzsment felületének konfigurálása

Épületvillamossági szerelés
	Meglévő lámpatestek (600x600mm), oldalfalra szerelt parapetcsatorna (szerelvényekkel), álmennyezet feletti lámpatest és szerelvény kábelek és védőcsövek, meglévő szerelvények bontása - elszállítás, tárolás és helyreállítás nélkül
	Meglévő (MT) H05VV-F 5x10mm2 (UPS) kábel megszűntetése, elosztóból való kikötése
	Meglévő folyosói elosztószekrény átalakítása: jelenlegi UPS kismegszakító 3x32A megszűntetése, új szervertermi elosztó részére 3x80A leágazás kiépítése, szükséges vezetékezéssel, sorkapcsozással kompletten. A kiépítés és átalakítás csak akkor lehetséges, ha a jelenlegi normál fogyasztók és az új szerverterem tervezett fogyasztási igénye együttesen nem haladja meg a meglévő elosztóberendezés névleges áramerősségének 80%-át. Egyébként a jelenlegi főelosztó nem megfelelő, át kell alakítani, vagy új elosztó szükséges.
	Merev műanyag védőcső, falban zárt rendszerű, illetve falon kívüli szereléshez nyílt rendszerű, tartószerkezettel, rögzítő bilincsekkel FI 20mm
	Mint fent, de FI 25mm
	Mint fent, de FI 32mm
	Mint fent, de FI 40mm
	Hajlékony UV álló műanyag gégecső, falon kívüli szereléshez, tartószerkezettel, rögzítő bilincsekkel, FI 20mm
	Világítás kapcsoló 2P/10A, falra szerelve, falon kívüli kivitel vagy süllyesztve. Legrand Valena fehér, Legrand Valena kétpólusú 102-es kapcsoló fehér színben 774402
	Csatlakozóaljzat 2P+F, falra szerelve, falon kívüli kivitel, vagy süllyesztve. Legrand Valena dugalj 2P+F csatlakozó aljzat fehér 774420
	Fali csatlakozószekrény (mobil dízel csatlakozáshoz), 400V, 3 fázisú 32A-es, IP66 védettségű tokozatban, 3PC32A kismegszakítóval vezetékezve
	LED-es géptermi lámpatest, 4000K színhőmérséklet, 38W, EVG, IP40, opál lappal, mennyezetre szerelve
	Ipari csatlakozó aljzat 220-240V/16A-6h, lengõ
	Ipari csatlakozó aljzat 220-240V/32A-6h, lengõ
	E-UPS-A/B elosztó gyártása, szerelése, túlfeszültségvédelemmel (10 x III. tip.), távjelzéssel, feszültségfigyeléssel
	E-SZE szervertermi elosztó gyártása, szerelése, automatikus átkapcsoló beépítésével, túlffeszültségvédelemmel (2 x II.+III. tip.) távjelzéssel, feszültségfigyeléssel
	Ganz KKM0-20-6002 be-ki, 0-1, 3p IP65 K3AC6002XB00S20 klíma munkavédelmi kapcsoló
	MT H05VV-F 3x2.5 mm2 mûanyag tömlõvezeték szerelése kábeltálcába, vagy csatornába, vörösrézbõl
	MT H05VV-F 3x6 mm2 mûanyag tömlõvezeték szerelése kábeltálcába, vagy csatornába, vörösrézbõl
	NYM-J 3x1,5mm2 kábel szerelése kábeltálcába, védőcsőbe vagy csatornába
	NYM-J 3x2,5mm2 kábel szerelése kábeltálcába, védőcsőbe vagy csatornába
	NYM-J 5x2,5mm2 kábel szerelése kábeltálcába, védőcsőbe vagy csatornába
	YSLY-JB 5x35 mm2 PVC-kábel rézárnyékolással, tartószerkezetre szerelve
	(MT) H05VV-F 5x10 mm2 mûanyag tömlõvezeték szerelése
	MKh H07V-K Z/S 16 mm2 tip. sodrott vezetõjû vörösréz vezeték szerelése
	MKh H07V-K Z/S 6 mm2 tip. sodrott vezetõjû vörösréz vezeték szerelése
	MKh H07V-K Z/S 4 mm2 tip. sodrott vezetõjû vörösréz vezeték szerelése
	Eurosafe JE-H(ST)H 1x2x0,8mm2
	"Tűzvédelmi" főkapcsoló törőlapos kivitelben - szerverterem, bejáratánál oldalfalra szerelve
	Álmennyezet felett vezetett betápláló kábel részére tartószerkezet, kengyeles megfogatással vagy kábelvezető gyűrűvel, mennyezetre vagy oldalfalra rögzítve
	Kábel-kábeltálcatartó szerkezetek horganyzott típus függesztő-álló, toldó-segédelemekkel, átlagos függesztési távolság 0,7m, konzolos tartó, szerverterembe, 600mm hosszúságban
	Horganyzott típus oldalfalikonzol, kábel-kábeltálca tartó szerkezetekhezm szerverterembe toldó-segédelemekkel 300mm
	Rácsvázas kábeltálca horganyzott típus, függesztett, toldó-segédelemekkel, átlagos függesztési távolság 0,7 m, konzolos tartón elhelyezve, szerverteremben 300x65mm gyengeáram részére
	Rácsvázas kábeltálca horganyzott típus, függesztett, toldó-segédelemekkel, átlagos függesztési távolság 0,7 m, konzolos tartón elhelyezve, szerverteremben, 300x65mm erősáram részére
	Tartóhorog rácsvázas kábeltálca konzolos tartóhoz, horganyzott típus, szerverteremben
	Összekötő rögzítőelem rácsvázas kábeltálcához, segédanyagokkal, kompletten
	Toldó rögzítőelem rácsvázas kábeltálcához, horganyzott típus, segédanyagokkal kompletten
	Fali rögzítő sín rácsvázas kábeltálcához, elosztó felett vezetett erősáramú kábelek részére, horganyzott típus, toldó-segédelemekkel, átlagos szerelési távolság 0,3m, szerverteremben
	Referenciaföldelés kialakítása rack szekrények számára
	EPH-sín az MSZ HD 00000-0-00, az MSZ HD 00000-0-00 és az MSZ EN 62305 szerinti potenciálkiegyenlítéshez
	EPH rendszer kiépítése szervertermben
	Kábelek felíratozása, kábeljelölő tickettel
	Vészvilágítási lámpatest, akkumulátorral, kijáratmutató matricával, 6W-os fénycsõvel, állandó üzemmód
	Szerelési segédanyagok: Kötőelemek (Wago), kötödoboz, csavar, saru, érvéghüvely, sorkapocsszám, fázissoroló sín, felirat… stb.
	Faláttörések, falátvezetések készítése kábelek részére, tűzgátló lezárással, max. méret 10x10cm
	Érintésvédelmi mérés, jegyzõkönyv készítése
	Szigetelési-ellenállás mérés, jegyzõkönyv készítéssel

IT hálózat és gyengeáram
	Hálózati rack szekrények szállítása, telepítése az új kialakított gépteremben: 42U 800x1000-as sorolható, első, hátsó profilsín, perforált ajtók
	Hálózati rack szekrény, fali a meglővő struktúrált hálózati végpontok megkötésére, a régi teremben falon elhelyezve
	Új 48 portos Cisco 2960 switch szállítása és beüzemelése (meglévő eszközök típusával azonos)
	Stack modulok Cisco 2960-hoz
	Rack szekrénybe helyezhető elektromos PDU-k szállítása, minden szekrénybe A és B oldali megtáplálással
	Meglévő IT hálózat felmérése, költöstetésre való előkésítése
	Meglévő hálózati strukturált végpontok toldása és végződtetése az új szekrényben
	Passzív átpatcheléshez szükséges kábelek
	Meglévő telefon trönkkábelek toldása és végződtetése az új szekrényben
	Meglévő optikai gerinckábelek toldása és végződtetése az új szekrényben
	Meglvő hálózati eszközök fizikai költöztetése
	Video-megfigyelő rendszer számára szükséges hálózati kapcsolatok kiakaítása. A video-megfigyelő rendszer költöztetését az üzemeltető végzi!
	A beléptető rendszer számára szükséges hálózati kapcsolatok kiakaítása. A beléptető rendszer költöztetését az üzemeltető végzi!
	Telefon alközponti rendszer számára szükséges kábelhálózat kiakaítása. A telefon alközpont költöztetését, programozását és az új mellékkiosztás megvalósítását az üzemeltető végzi!
	Teljes IT hálózat költöztetése. CSAK HÉTVÉGI MUNKVÉGZÉS LEHETSÉGES: péntek 14:00-tól hétfő 7:00-ig
	Teljes kábelhálóat elbontása a régi szerver teremben, kivétel a továbbvezetett kábelhálózati elemek (új fali rack, telefonos rendező szekrény, optikai kötődoboz)

Tűzvédelemi berendezés
	Inergen oltógázos tűzoltó berendezés, tervezése, kivitelezése, üzembehelyezése, oktatása, légtömörség méréssel
	Oltásvezérlő központ, lézeraspirációs és optikai pontszerű érzékelőkkel, tervezése, kivitelezése, üzembehelyezése, oktatása
	Átjelzés kialakítása az épület portájára
	Túlnyomás levezető zsalu beépítése

Egyebek
	Emelés, anyagmozgatás,
	Dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus példányban
	Pormentesre takarítás
	Tematikus oktatás gépterem technológia, havariák és kezelésük
	Munkaidőn túli munkavégzés felára

1 Amennyiben a szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonosa külföldi gazdálkodó szervezet, külön nyilatkozat csatolása szükséges a tényleges tulajdonos személyi adatairól.

2 Amennyiben szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonosa külföldi gazdálkodó szervezet, adóilletőség igazolás csatolása szükséges.

3 Amennyiben a szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonosa külföldi gazdálkodó szervezet, a közvetlen és közvetett, 4. pontban foglalt feltételeknek megfelelő gazdálkodó szervezet az 1-3. pont szerinti feltételek fennállását az ott írt módon köteles igazolni.

4 Amennyiben a szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonosa külföldi gazdálkodó szervezet, külön nyilatkozat csatolása szükséges a tényleges tulajdonos személyi adatairól.

5 Amennyiben szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonosa külföldi gazdálkodó szervezet, adóilletőség igazolás csatolása szükséges.

6 Amennyiben a szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonosa külföldi gazdálkodó szervezet, a közvetlen és közvetett, 4. pontban foglalt feltételeknek megfelelő gazdálkodó szervezet az 1-3. pont szerinti feltételek fennállását az ott írt módon köteles igazolni.

7 Ajánlattétellel nem érintett rész törlendő!

8 Ajánlattétellel nem érintett rész törlendő!

9 Ajánlattétellel nem érintett rész törlendő!

10 Ajánlattétellel nem érintett rész törlendő!

11Kérjük részenként kitölteni.

12 A nyilatkozatot közös részvételre ajánlattétel esetén valamennyi tag vonatkozásában be kell nyújtani. A nyilatkozatokban soronként meg kell adni, hogy mely ajánlattal érintett részek vonatkozásában teszi az ajánlattevő. A papír alapú ajánlatnak a 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

13 Kérjük aláhúzással jelölni!

14 mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni.

15 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni.

16Kérjük részenként kitölteni.

17 A nyilatkozatot közös részvételre ajánlattétel esetén valamennyi tag vonatkozásában be kell nyújtani. A nyilatkozatokban soronként meg kell adni, hogy mely ajánlattal érintett részek vonatkozásában teszi az ajánlattevő. A papír alapú ajánlatnak a 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

18 Kérjük aláhúzással jelölni!

19 Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni.

20 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”

21 Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

22 Megfelelő válasz aláhúzandó!

23 Megfelelő válasz aláhúzandó!

24 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonos:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,

25 Szükség esetén bővíthető!

26Kérjük aláhúzással jelölni!

27Kérjük részenként kitölteni.

28 A nyilatkozatot közös részvételre ajánlattétel esetén valamennyi tag vonatkozásában be kell nyújtani. A nyilatkozatokban soronként meg kell adni, hogy mely ajánlattal érintett részek vonatkozásában teszi az ajánlattevő. A papír alapú ajánlatnak a 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

[1]^[1] Kérjük aláhúzással jelölni!

[^[2] Megfelelő válasz aláhúzandó!

[^[3] Megfelelő válasz aláhúzandó!

29Kérjük részenként kitölteni.

30 A nyilatkozatot közös részvételre ajánlattétel esetén valamennyi tag vonatkozásában be kell nyújtani. A nyilatkozatokban soronként meg kell adni, hogy mely ajánlattal érintett részek vonatkozásában teszi az ajánlattevő. A papír alapú ajánlatnak a 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

31 Kérjük aláhúzással jelölni!

Document Metadata

Table of Contents

Pest MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 1052 Budapest, Városház utca 7. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2100 GÖDÖLLŐ, KOTLÁN SÁNDOR UTCA 3. SZÁM, VALAMINT A 1135 BUDAPEST, LEHEL UTCA 43-47. SZÁM ALATTI ÉPÜLETEINEK...

Document Metadata

Pest MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 1052 Budapest, Városház utca 7. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2100 GÖDÖLLŐ, KOTLÁN SÁNDOR UTCA 3. SZÁM, VALAMINT A 1135 BUDAPEST, LEHEL UTCA 43-47. SZÁM ALATTI ÉPÜLETEINEK...

I. FEJEZET: Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások

A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat az ajánlattevő vonatkozásában (5. sz. melléklet)

6. számú melléklet

7. számú melléklet

9. számú melléklet

Műszaki elvárások

Építészet

Hűtés - fűtés

Villamosenergia-ellátás:

Túlfeszültség és zavarvédelem

Világítás

Erősáramú kábelezés

Gyengeáramú kábelvezetés

Szünetmentes energiaellátás

Tűzvédelmi lekapcsolás

Szerelési mód, általános megjegyzések:

UPS berendezés

IT hálózat

Általános elvárások

Alkalmazandó rack szekrények

Strukturált kábelezés

Telefon és optikai gerinc

Kapcsolatok más gyengeáramú rendszerekkel

Tűzvédelem

Felügyeleti rendszer

Felügyelt paraméterek

Műszaki elvárások

Építészet

Hűtés - fűtés

Villamosenergia-ellátás:

Túlfeszültség és zavarvédelem

Világítás

Erősáramú kábelezés

Gyengeáramú kábelezés

Szünetmentes energiaellátás

Tűzvédelmi lekapcsolás

Szerelési mód, általános megjegyzések:

UPS berendezés

IT hálózat

Általános elvárások

Alkalmazandó rack szekrények

Strukturált kábelezés

Telefon és optikai gerinc

Kapcsolatok más gyengeáramú rendszerekkel

Tűzvédelem

Felügyeleti rendszer

Felügyelt paraméterek

Document Metadata