RÉGÉSZETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
RÉGÉSZETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
Régészeti megfigyelés ellátására
1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya
1.1.Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Budapesti Történeti Múzeum (székhely: 1014 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxx 0., törzsszám: 490638, adószám: 15490634-2-41), mint a régészeti megfigyelést végző (a továbbiakban: BTM) és a régészeti megfigyelést megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) között megrendelés alapján létrejött régészeti megfigyelés ellátására irányuló régészeti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Régészeti szolgáltatási szerződés) részletes feltételeit szabályozza.
1.2.Jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki azokra a jogviszonyokra, amelyekre a Felek között egyedi írásbeli megállapodás jön létre, kivéve, ha a megállapodásban a Felek kifejezetten kikötik a jelen ÁSZF alkalmazását.
1.3.A hatályos ÁSZF a BTM székhelyén nyomtatott formában, illetve a xxx.xxx.xx honlapon korlátozás nélkül hozzáférhető és megismerhető.
2. A Régészeti szolgáltatási szerződés tárgya
2.1.A Régészeti szolgáltatási szerződés tárgya a Megrendelőnek az Adatlapon megadott jellemzők, illetve feltételek szerint elvégzendő építési tevékenységéhez (a továbbiakban: Beruházás) kapcsolódó földmunkák régészeti megfigyelésének ellátása, továbbá régészeti leletek és objektumok előkerülése esetén szükségessé váló régészeti bontómunka elvégzése a BTM által (a továbbiakban együttesen: Régészeti szolgáltatás) a Beruházás földmunkáival érintett területeken.
2.2.A régészeti megfigyelés a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 13. pontja alapján a megelőző feltárás egyik formája. A BTM a Kötv. 20.
§ (4) bekezdés b) pontja alapján jogosult régészeti feltárás elvégzésére, illetve a Kötv. 22. § (5) bekezdés a) pontja alapján megelőző feltárást Budapesten kizárólagos joggal végez, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások kivételével.
2.3.A Megrendelő régészeti megfigyelés ellátására irányuló régészeti szolgáltatási szerződés megkötésére köteles, amennyiben a Beruházás kapcsán az örökségvédelmi hatóság határozatban a Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja alapján a megelőző feltárás keretében a Kötv. 7. § 36. pontja szerinti régészeti megfigyelést ír elő, vagy ha nagyberuházás esetén a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 43. §
(3) bekezdése alapján a kivitelezés során a földmunkákkal érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani.
2.4.A legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén – figyelemmel arra, hogy az egyszerű bejelentéssel történő beruházás esetén nem készül örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás – a Megrendelő a nyilvántartott régészeti lelőhelynek minősülő ingatlanon végzendő földmunkák megkezdését megelőzően régészeti szaktevékenység ellátására irányuló régészeti szolgáltatási szerződést köteles kötni.
2.5. A Megrendelő régészeti megfigyelés ellátására irányuló régészeti szolgáltatási szerződést saját döntése alapján, hatósági előírás hiányában is köthet.
2.6.A Régészeti szolgáltatási szerződés BTM és a Megrendelő között a Megrendelő által hiánytalanul kitöltött Adatlap, a BTM által adott Ajánlat, majd a Megrendelő által aláírt Megrendelőlap alapján megvalósult megrendeléssel (a továbbiakban: Megrendelés, ld. részletesen a 3. pontban) jön létre, az Adatlapban, az Ajánlatban és a Megrendelőlapban foglaltak, illetve a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.
2.7.A BTM a Megrendelő által az Adatlapban megjelölt Beruházással érintett ingatlanon a földmunkával érintett területen, az Ajánlatban feltüntetett díjak felszámítása mellett, a Kötv., a Rendelet, valamint a 2.3. pontban foglalt esetben az örökségvédelmi hatóság határozatában foglaltak szerint végzi a Régészeti szolgáltatást.
2.8.A Kötv. 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kulturális örökség – ezen belül a régészeti örökség
– védelme közérdek, amelynek megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházi jogi személyek, a civil és gazdálkodó szervezetek, valamint az állampolgárok számára. A Megrendelő ennek szellemében köteles a Régészeti szolgáltatási szerződés teljesítése során mindenben együttműködni a BTM-mel és elősegíteni a jogszabályban meghatározott célok maradéktalan érvényesülését.
3. A Megrendelés menete
3.1.A Megrendelő a xxx.xxx.xx honlapról letölthető, a Beruházás adatainak megfelelően kitöltött és a Megrendelő (képviselője) által aláírt „Régészeti szolgáltatási szerződés előkészítésének Adatlapja” elnevezésű nyomtatványt (a továbbiakban: Adatlap) elektronikus úton az xxxxxx@xxx.xx e-mail címre megküldi a BTM részére.
A BTM haladéktalanul írásban értesíti a Megrendelőt, ha az Adatlap kitöltése hiányos vagy ellentmondásos, illetve, ha annak tartalma nem megfelelő a Régészeti szolgáltatási szerződés megkötéséhez.
3.2.A BTM a hiánytalanul és megfelelően kitöltött Adatlap kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül e-mailben megküldi a Megrendelő részére a Régészeti szolgáltatások terepi munkarészének becsült időtartama, illetve tervezett befejezési határideje alapján kalkulált, a BTM képviselője által aláírt árajánlatot (a továbbiakban: Ajánlat).
Az Ajánlat elfogadását a Megrendelő aláírásával igazolja az Ajánlaton, amelyet az xxxxxx@xxx.xx e-mail címre visszaküld a BTM részére.
0.0.Xx Ajánlat elfogadása esetén a BTM elkészíti és megküldi a Megrendelő részére a Megrendelőlapot (a továbbiakban: Megrendelőlap), amely tartalmazza
- a BTM által elvégzendő Régészeti szolgáltatások egyeztetett becsült előirányzati összegét,
- Régészeti szolgáltatások terepi munkarészének becsült időtartamát, illetve tervezett befejezési határidejét,
- a régészeti megfigyelést végző régész nevét és elérhetőségeit,- szükség szerint a Megrendelés teljesítésének egyéb lényeges egyedi feltételeit.
A Megrendelő a Megrendelőlap aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Megrendeléshez szükséges pénzügyi fedezet a rendelkezésére áll, továbbá kijelenti, hogy a Megrendelés és a jelen ÁSZF feltételeit elfogadja.
A Megrendelőlap aláírásával és a BTM részére történő megküldésével a Régészeti szolgáltatási szerződés létrejön. Nagyberuházás esetén a Régészeti szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a nagyberuházásnak a Rendelet 40. §-a szerinti feltárási projektterve.
Az aláírt Megrendelőlapot a Megrendelő szkennelve e-mailen, valamint eredeti aláírással személyesen vagy postán is köteles eljuttatni a BTM részére.
3.4.A BTM a Megrendelőlap kézhezvételét követően kiállítja és megküldi a 4.5.1. pont szerinti előlegről kiállított előlegbekérőjét a Megrendelő részére. A Megrendelő az előleg összegét 8 napon belül átutalással köteles megfizetni, és az átutalást igazoló bizonylatot e-mailben megküldeni a BTM Ásatási Projektirodája részére. Az előleg megfizetése akkor minősül teljesítettnek, amikor annak összege a BTM számláján jóváírásra kerül.
3.5.A Régészeti szolgáltatás megkezdésére a Megrendelő által aláírt Megrendelőlap BTM általi kézhezvételét követő 10. munkanapot követően kerülhet sor. A Régészeti szolgáltatás megkezdésének előfeltétele a 4.5.1. pont szerinti előleg megfizetésének teljesítése.
4. Díjfizetés
4.1.Megrendelő a Régészeti szolgáltatásokért díjat köteles fizetni, amely a Kötv. 19. § (3) bekezdése alapján a Beruházás költségvetését terheli.
4.2.A Régészeti szolgáltatásokért fizetendő díj becsült előirányzati összegét az Ajánlat és a Megrendelőlap tartalmazza.
A BTM által elvégzendő Régészeti szolgáltatásokért fizetendő díj becsült előirányzati összegének meghatározása az Adatlapban megadott adatok alapján a Rendelet 8. sz. mellékletében meghatározott hatósági egységárak alkalmazásával történik, a Kötv. 19. § (4) bekezdésére és a Rendelet 32. § (2) bekezdésére figyelemmel.
4.3.A ténylegesen felmerülő és elvégzett Régészeti szolgáltatásokért a Megrendelő által fizetendő díjat a BTM a Régészeti szolgáltatások helyszíni terepi munkarészének befejezését követően a Rendelet 8. sz. mellékletében rögzített hatósági egységárak alapján, tételes elszámolással határozza meg, az alábbiak szerint:
4.3.1.Régészeti bontómunka végzése nélküli régészeti megfigyelés időtartamára: a ráfordított munkaidő tételes elszámolásával,
4.3.2.Régészeti megfigyelés keretében szükségessé váló régészeti bontómunka esetén: a régészeti megfigyelés időtartamára és a feltárt régészeti lelőhely kiterjedésének m²-alapú meghatározásával, az alábbiak szerint:
4.3.2.1. Felületi földmunka (lehumuszolás, pincetömb földkiemelés, pontalap stb.) esetében a feltárt régészeti lelőhely kiterjedése a régészeti objektum külső kontúrvonalától számított
15 méteres távolságban húzott határoló vonallal lehatárolt terület, illetve az egyes objektumok köré így húzott vonalak által kijelölt poligon területe. Az elszámolás alapja a lehatárolás geodéziai kijelölése és a befoglalt terület ennek alapján történő kiszámítása (m²).
4.3.2.2. Vonalas létesítmények (sávalap, közműárok, úttükör kiemelés stb.) földmunkái esetében a nyomvonalon a feltárásra kijelölt területen 10 méterenként az árok (vezeték, út) tengelyére merőlegesen határoló vonalak kerülnek bejelölésre. Amennyiben a határoló vonalon belüli felmérési területen régészeti objektum jelentkezik, úgy a 10 méteren belüli - adott árokszélességű - terület régészetileg fedettnek tekintendő (m²).
4.3.2.3. A régészeti bontómunka megkezdésétől kezdve annak befejezésig terjedő időtartamra a régészeti megfigyelés időarányos díja a 4.3.2.1. – 4.3.2.2. pontok szerint meghatározott m2-áron felül nem kerül felszámításra.
4.4.A BTM a Régészeti szolgáltatások terepi munkarészét munkanapokon 7.00-16.00 óra között teljesíti, amely tartalmazza az előkészítő és befejező tevékenység időtartamát is. Munkanapokon a 7.00-
16.00 óra közötti időszakon kívüli munkavégzésre, illetve a hétvégén és munkaszüneti napon történő munkavégzésre (a továbbiakban együttesen: különleges munkavégzés) kizárólag a
Megrendelő írásbeli vagy – előre nem látható, rendkívüli események esetén szóbeli – kérésére kerülhet sor.
Különleges munkavégzés esetén a BTM a Rendelet 8. sz. mellékletben részletezett egységárakhoz viszonyított 100 % felárat érvényesíthet a munkavállalói, illetve alvállalkozói részére fizetendő többletdíjazásból származó költségek megtérítésére.
4.5.A BTM részére a Régészeti szolgáltatásokért járó díj az alábbiak szerint kerül számlázásra:
4.5.1.A BTM a régészeti megfigyelés egy munkanapjára eső, a Rendelet 8. sz. melléklet 42. pontjában meghatározott minimális napidíjnak megfelelő, azaz 36.000,- Ft + ÁFA összegű előlegről a Megrendelőlap kézhezvételét követően előlegbekérőt állít ki, amit a Megrendelő 8 napos fizetési határidővel átutalással köteles a BTM részére megfizetni, és az átutalást igazoló bizonylatot e-mailen köteles megküldeni a BTM részére.
Az előleg határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén a BTM a Régészeti szolgáltatásokat nem kezdi meg, illetve megkezdett szolgáltatásait az előleg megfizetéséig felfüggeszti. Az előleg megfizetésének 8 napot meghaladó késedelme esetén a BTM jogosult a jelen szerződéstől elállni.
A Megrendelő által megfizetett előleg összege a BTM végszámlájának összegébe kerül beszámításra.
4.5.2.A BTM végszámláját a Régészeti szolgáltatás befejezését követően az alábbi elszámolási rend szerint állítja ki:
- A BTM a Régészeti szolgáltatás befejezését követő 5 munkanapon belül elkészíti a teljesített Régészeti szolgáltatásokra vonatkozó tételes elszámolást,
- Megrendelő a tételes elszámolás átvételét követő legkésőbb 3. munkanap 16 óráig köteles a BTM által elvégzett tevékenységre vonatkozó teljesítésigazolást kiállítani és megküldeni a BTM részére. Amennyiben a Megrendelő a teljesítésigazolás BTM részére megküldését elmulasztja, a BTM teljesítése a jelen pont szerinti határidő lejáratával elfogadottnak tekintendő.
- Az elfogadott vagy elfogadottnak tekintendő teljesítés alapján a BTM jogosult a végszámláját kiállítani.
4.5.3.A ténylegesen elvégzett Régészeti szolgáltatásokért járó díjat a Megrendelő a BTM előlegbekérője, illetve végszámlája alapján a számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles megfizetni a BTM OTP Banknál vezetett 11784009-15490634-10030008 számú bankszámlájára történő átutalással. A díj megfizetése akkor minősül teljesítettnek, amikor az a BTM számláján jóváírásra kerül.
4.6.Amennyiben jogszabálymódosítás révén a Régészeti szolgáltatási szerződés létrejöttét követően a hatósági árak változnak, úgy a Felek az új hatósági árakat a módosító jogszabály hatályba léptető rendelkezéseinek függvényében alkalmazzák.
5. A földmunka végzés és a Régészeti szolgáltatás részletes szabályai
5.1.Megrendelő a földmunkával érintett területen kizárólag a BTM régésze által irányított régészeti megfigyelés mellett végezheti a Beruházás gépi és a kézi földmunkáit.
5.2.Megrendelő a földmunkavégzés az Adatlapon feltüntetett tervezett megkezdését legalább kettő munkanappal megelőzően köteles a BTM által kijelölt régészeti megfigyelést végző régésszel a földmunkavégzés kezdési időpontját e-mailen vagy egyéb módon írásban véglegesíteni.
5.3.A BTM a régészeti megfigyelést a műszaki és gazdaságossági követelményeknek megfelelően a legnagyobb gondossággal végzi el. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a BTM a régészeti bontómunkát -
legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig - és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében végzi el a Rendelet 35. § (1.) bekezdése alapján. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogerős építési engedélyezési tervdokumentáció alapján vagy egyébként a kivitelezés során a beépítés eltér az Adatlapon megadott területtől, a BTM a földmunkával érintett összes területen ellátja a régészeti megfigyelést, illetve szükség esetén régészeti bontómunka bevonásával feltárja a területet a Rendeletben és a 4.3. – 4.4. pontokban meghatározott díjak érvényesítése mellett.
5.4.A földmunkák végzéséhez és a Régészeti szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Megrendelő az alábbi műszaki és egyéb feltételek rendelkezésre állását köteles saját költségén a BTM részére biztosítani:
5.4.1.A Megrendelő a régészeti feladatellátás teljes időtartama alatt köteles biztosítani a földmunkával érintett területnek a Rendelet 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti régészeti munkavégzésre alkalmas állapotát.
A földmunkával érintett terület régészeti munkavégzésre alkalmas állapotúnak minősül, ha
a) a beruházási területen belüli feltárandó régészeti lelőhely kijelölése - legfeljebb 50 méteres távolságban elhelyezett, jól látható, egyértelműen megjelölt karókkal - megtörtént, a kitűzött pontok koordinátáit tartalmazó kitűzési jegyzőkönyvet és kitűzési vázrajzot papír alapon és EOV rendszerben készült digitális térkép (állomány) formájában a Megrendelő a BTM-nek átadta,
b) megtörtént a fakitermelés, bozót-, nád-, cserje- és egyéb növényzet irtása, a szántóföldi növényzet betakarítása vagy irtása,
c) építmény, építési, bontási vagy a hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladék, továbbá egyéb jelentős méretű vagy mennyiségű tárgy nem található a munkaterületen,
d) a közművezetékek terepi kijelölése megtörtént, leíró és térképes dokumentációját (beleértve - ha rendelkezésre áll - az EOV rendszerben készült állományt is) a Megrendelő a BTM-nek átadta, vagy ha nincs közművezeték a területen, és annak védőtávolsága sem érinti a területet és a Megrendelő a BTM-nek átadta a közműszolgáltató nyilatkozatát,
e) a lőszer- és a tűzszerészeti vizsgálat és mentesítés megtörtént, és a lőszermentesítés minőségbiztosítási jegyzőkönyvét a Megrendelő a BTM-nek átadta,
f) a megelőző feltáráshoz kapcsolódóan földdepók létesítése szükséges, azok - ha lehetséges
- a régészeti feltárással érintett területen kívül kijelölésre kerültek a BTM javaslata alapján oly módon, hogy azok a régészeti lelőhely esetlegesen nem ismert, a Beruházás miatt a későbbiekben feltárandó részeit ne fedjék el, ugyanakkor a feltárás helyszínétől ne legyenek a szükségesnél távolabb,
g) a Megrendelő biztosítja a feltárandó terület megközelíthetőségét a BTM számára.
Ha a beruházás előkészítése során a munkaterületen az emberre és környezetre veszélyt jelentő anyagok jelenlétét tárják fel, a Megrendelő köteles a munkaterület átadása során a felderítés minőségbiztosítási jegyzőkönyvét átadni a BTM-nek.
5.4.2.A Megrendelő a régészeti munkavégzéshez rézsűkanalas forgózsámolyos földmunkagépet és megfelelő kezelőszemélyzetet, valamint a Felek által egyeztetett típusú, illetve darabszámú további földmunkagépeket, valamint megfelelő kezelőszemélyzetet köteles biztosítani.
5.4.3.A Megrendelő köteles biztosítani a szükséges közmű szakfelügyelet ellátását.
5.4.4.Régészeti bontómunka esetén – amennyiben a BTM szakmai álláspontja szerint földelhelyezés és dúcolatok készítése szükséges – a Megrendelő köteles geotechnikai tervet és helyszíni geotechnikai-statikai tervezői művezetést biztosítani.
5.4.5.Régészeti bontómunka esetén a Megrendelő köteles biztosítani a régészeti munkaterület (gödör, árok, szonda stb.) teljes körű baleset- és munkavédelmét, a munkaterület mélységétől függően jelzőkorláttal vagy ácsolt szerkezettel.
5.4.6.Régészeti bontómunka esetén a régészeti lelőhely védelme érdekében a Megrendelő köteles a régészeti feltárás területét legalább mobil kerítéssel bekeríteni. A Megrendelő a régészeti feladatellátás teljes időtartama alatt köteles biztosítani a feltárással érintett terület őrzéséhez, védelméhez kapcsolódó biztonsági feladatok ellátását, azzal, hogy a BTM jogosult a terület őrzésének ellenőrzésére, továbbá az őrzés módjának meghatározására.
5.4.7.Régészeti bontómunka esetén a bontómunkával érintett munkaterület védelméhez, továbbá régészeti emlékek lokális előkerülése esetén a régészeti emlékek - szükség szerinti - ideiglenes védelméhez a Megrendelő köteles faszerkezetű fóliázott védőtetőhöz, valamint a dúcoláshoz és munkavédelmi korlátokhoz szükséges (egyeztetett mennyiségű és méretű) faanyagot, fóliát, kiegészítő és segédanyagokat beszerezni, a védőtetőt, a dúcolást és a munkavédelmi korlátokat megépíteni és a BTM rendelkezésére bocsátani.
5.4.8.November 15. - március 15. közötti időszakra eső téli munkavégzés esetén a Megrendelő köteles biztosítani az ásatási terület védelmét, valamint a régészeti munkavégzéssel érintett munkaterület +5 C° fok feletti temperálását. Amennyiben ez nem teljesíthető, téli időviszonyok között a BTM nem köteles régészeti munkát végezni.
5.4.9.A BTM által megállapított műszaki szükségesség esetén a Megrendelő a régészeti feladatellátás teljes időtartama alatt köteles biztosítani a földmunkával érintett terület víztelenítését (szivattyúzással, vagy csatornába vezetéssel stb.).
5.4.10. A Megrendelő köteles a BTM részére térítésmentesen víz és elektromos energia használatát biztosítani.
5.4.11. Szükség esetén a Megrendelő köteles a BTM részére térítésmentesen közterület-foglalási engedélyt biztosítani.
5.4.12. Régészeti bontómunka esetén, ha a földmunkavégzés a szomszédos épületek, építmények állékonyságát veszélyeztetheti, a Megrendelő köteles a munkálatok megkezdése előtt állapotrögzítő jegyzőkönyvet készíttetni és a BTM rendelkezésére bocsátani.
5.4.13. A BTM igénye esetén a Megrendelő köteles a BTM részére – közvetlenül vagy a vele szerződésben álló kivitelező által – a jogszabályi előírások szerinti mennyiségű mobil WC-t biztosítani kézmosási lehetőséggel.
5.4.14. A BTM igénye esetén a Megrendelő köteles a BTM részére – közvetlenül vagy a vele szerződésben álló kivitelező révén – a régészeti munkavégzés helyszínén felvonulási konténert biztosítani.
5.5.Régészeti bontómunka végzésére csak a Rendelet 25. §-a szerint régészeti feltárásra alkalmas munkanapon kerülhet sor, amelyen az időjárási és a talajviszonyok, továbbá egyéb körülmények nem akadályozzák meg a feltárási tevékenységet.
Régészeti feltárásra alkalmatlan különösen az a nap, amelyen a feltárási tevékenységet a talaj fagyott állapota, nedvességtartalma, a belvíz vagy a talajvíz szintje, a csapadék mennyisége vagy jellege, vagy a rendkívüli időjárással összefüggő esemény miatt elrendelt riadó megakadályozza.
5.6.A Megrendelő (vagy Megrendelő kivitelezője) által készenlétbe helyezett és megnyitott e-építési naplóba vagy építési naplóba (a továbbiakban együttesen: építési napló) a Megrendelő köteles a BTM által kijelölt régészeti megfigyelést végző régész részére naplóbejegyzési jogosultságot biztosítani.
A BTM a munkaterületen elvégzett napi teljesítésekről és a megfigyelés eredményéről bejegyzéseket tehet az építési naplóba. A BTM az építési naplóban eseti bejegyzésként rögzítheti a régészeti megfigyelés ellátását korlátozó körülményeket, valamint az egyéb releváns tényeket.
Megrendelő köteles a napi teljesítéseket és a földmunkavégzésre vonatkozó bejegyzéseket legkésőbb a következő munkanap 12 óráig elfogadni, vagy jelezni kifogását, ennek elmaradása esetében az Építési napló adatai a Megrendelő részéről elfogadottnak minősülnek.
Ha a BTM számára nem biztosított az Építési naplóba történő bejegyzés lehetősége, a BTM a Megrendelő helyszíni képviselője részére megküldött nyilatkozattal jogosult a napi teljesítést dokumentálni vagy egyéb nyilatkozatokat megtenni.
5.7.Amennyiben a Beruházás földmunkái során a földmunkával érintett területen régészeti leletek, objektumok kerülnek elő, a BTM - a Megrendelő, illetve az örökségvédelmi hatóság azonnali és egyidejű értesítése mellett - régészeti bontómunka bevonásával feltárja a területet a Rendeletben rögzített Ft/m² + ÁFA hatósági egységáron alapuló díjazás ellenében.
Amennyiben a földmunkával érintett terület régészeti érintettségének volumene alapján a régészeti szolgáltatások terepi munkarésze becsült időtartamának vagy a régészeti szolgáltatásokért járó díj becsült előirányzati összegének jelentős túllépése prognosztizálható, a Felek megállapodhatnak arról, hogy a szükséges régészeti feltárás teljesítési határidejét, illetve díjazását külön szerződésben rögzítik.
Nagyberuházás esetén, ha a régészeti megfigyelés során előkerült régészeti lelőhely vagy lelet a kivitelezés hátráltatása nélkül régészeti bontómunka keretében nem tárható fel, a BTM a Rendelet
45. §-a alapján haladéktalanul értesíti az örökségvédelmi hatóságot, amely dönt a szükséges intézkedésekről.
Régészeti bontómunka végzése esetén az ásatási területen a Megrendelő, illetve a Megrendelő érdekkörében eljáró személy - a BTM speciális tevékenységéből következően, valamint biztonságtechnikai indokok miatt - csak az ásatásvezető régész vagy mindenkori helyszíni megbízottja engedélyével és kíséretében tartózkodhat.
5.8.A régészeti bontómunka során kitermelt föld helyszíni mozgatása, deponálása és - a BTM jóváhagyását követően - annak elszállítása a Megrendelő kötelezettsége saját költségén.
5.9.A régészeti bontómunka során feltárt leletanyag elhelyezése és további feldolgozása, azok bármilyen formában történő dokumentálása, illetve publikálása a BTM kizárólagos hatásköre és feladata. A leletanyag megfelelő muzeológiai feldolgozás után a BTM intézményeinek helyiségeiben, kiállítótereiben, raktáraiban kerül elhelyezésre. Megrendelő a Megrendelőlap aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja a régészeti feltárás eredményeinek társadalmi célú hasznosításához (publikáció, kiállítás, kiadvány, internetes hozzáférés, fordítás, tájékoztató és nemzetközi szakmai fórumokon való közzététel stb.).
Amennyiben a BTM a Megrendelő Beruházásának előkészítése, illetve megvalósítsa érdekében régészeti jelentést vagy egyéb a feltárásról készített összefoglaló dokumentumot ad át a Megrendelő részére, a Megrendelő azt kizárólag a Beruházás tervezéséhez és megvalósításához kapcsolódó tevékenységei elvégzése érdekében jogosult felhasználni, és kizárólag ennek érdekében jogosult harmadik személyek részére átadni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti dokumentumok, mint tudományos művek, szerzői jogi oltalom alatt állnak, amelynek kizárólagos jogosultjai a BTM, illetve a dokumentumok elkészítésében a BTM részéről részt vevő szakemberek.
5.10. Amennyiben a Beruházással érintett ingatlanon régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a Megrendelő, a Megrendelő vállalkozója, megbízottja, vagy a Megrendelő érdekkörében eljáró bármely más személy köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a BTM-et haladéktalanul értesíteni, továbbá a tevékenység szüneteltetése mellett a helyszín és a lelet őrzéséről a BTM intézkedéséig a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint gondoskodni.
Megrendelő köteles a jelen pont szerinti kötelezettséget a Beruházással érintett ingatlanon végzendő tevékenységre kötött valamennyi szerződésében a szerződő partnerei kötelezettségeként is kikötni, és a teljesítés során e kötelezettségeket maradéktalanul betartatni.
5.11. A régészeti lelőhely, a Kötv. értelmében állami tulajdon tárgyát képező régészeti leletek, illetve a régészeti tudományos munkához kapcsolódó szerzői jogok védelme érdekében a BTM által végzett régészeti szolgáltatásra vonatkozóan bármely információnak a nyilvánosság részére bármilyen formában vagy módon történő közzététele előtt, illetve egyébként bármely harmadik személy számára történő feltárása vagy hozzáférhetővé tétele előtt a Megrendelő köteles a BTM előzetes írásbeli jóváhagyását kérni. A BTM jogosult a jóváhagyást egyoldalúan megtagadni, amennyiben a közzététel, illetve hozzáférhetővé tétel a BTM szakmai megítélése szerint a régészeti kulturális örökség védelmét bármilyen módon vagy mértékben hátrányosan érintheti.
A jelen pont értelmében a régészeti szolgáltatásra vonatkozó információnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: az Ingatlan területén folytatott régészeti feltárás ténye, a feltárás adatai, a régészeti lelőhelyen vagy a feltárt leletanyagról készített fotók vagy audiovizuális felvételek, a régészeti feltárással kapcsolatos sajtóközlemények, közösségi média-megjelenések.
A jelen pontban foglaltak megsértése a Kötv. 5. § (1) bekezdésében foglaltak, illetve egyúttal a Régészeti szolgáltatási szerződés súlyos megszegésének minősül, amelyért a Megrendelő teljes jogi és kártérítési felelősséggel tartozik. A jelen pontban foglaltak megsértése esetén a BTM a régészeti lelőhely védelme érdekében az örökségvédelmi hatóság soron kívüli intézkedését kezdeményezi.
5.12. Megrendelő köteles az Adatlapban és annak mellékleteiben foglalt adatok megváltozásáról haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 3 napon belül írásban tájékoztatni a BTM-et.
Megrendelő köteles továbbá a fenti határidőben a BTM rendelkezésére bocsátani minden olyan – a Régészeti szolgáltatási szerződés létrejöttét követően felmerülő – új adatot, illetve újonnan keletkező dokumentációt, amely a megfelelő színvonalú régészeti megfigyeléshez, illetve feltáráshoz szükséges.
Megrendelő az építési engedély módosításának kezdeményezése esetén - amennyiben a módosítás a földmunkával érintett terület kiterjedését érinti - köteles a módosítás iránti kérelmet, valamint annak tervdokumentációját az építésügyi hatósághoz történő benyújtással egyidejűleg továbbítani a BTM részére.
6. A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI
6.1.A Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a BTM a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti késedelmi kamatra jogosult.
6.2.Amennyiben a Megrendelő az 5. pontban foglalt bármely kötelezettségét nem, késedelmesen vagy nem megfelelően teljesíti, vagy egyéb súlyos szerződésszegést követ el, a BTM jogosult a Régészeti szolgáltatás megkezdését megtagadni, vagy a megkezdett Régészeti szolgáltatást szüneteltetni.
A BTM a jelen pont szerinti szünetelésről tájékoztatja az örökségvédelmi hatóságot.
6.3.Amennyiben a földmunkavégzés 5.2. pont szerint véglegesített kezdési időpontjában, illetve a további egyeztetett munkanapokon a BTM régészeti szolgáltatás ellátása érdekében megjelenik, de az adott napi munkavégzés a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból nem kezdhető meg, vagy szünetel, a BTM az adott munkanapra jogosult a Rendelet 8. sz. melléklet 42. pontjában meghatározott minimális napidíjnak megfelelő 36.000,- Ft + ÁFA összegű minimális régészeti megfigyelési napidíjra, amennyiben a Megrendelő a korlátozás tényéről a földmunkavégzés 5.2. pont szerint véglegesített megkezdését 48 órával megelőzően igazolható módon nem értesítette a BTM-t, vagy a korlátozás oka a BTM munkaterületen történő megjelenését követően merült fel.
6.4.Nagyberuházás esetén, amennyiben a BTM neki felróható módon a régészeti feladatellátásra, valamint a hatósági eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtására meghatározott határidőket késedelmesen teljesíti, kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a késedelem időtartamára az Ajánlatban meghatározott becsült előirányzati összeg napi egy százaléka, de legfeljebb tizenöt százalék.
A BTM késedelme megállapításának feltétele, hogy a Megrendelő szerződésszerűen biztosította a régészeti feladatellátáshoz szükséges feltételeket.
7. Záró rendelkezések
7.1.A Régészeti szolgáltatási szerződés testesíti meg a Felek között a régészeti megfigyelés ellátására irányuló régészeti szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött megállapodást. Bármilyen a Felek között a szerződés tárgyában korábban létrejött megállapodás a Régészeti szolgáltatási szerződés létrejöttével hatályát veszíti.
7.2.A Régészeti szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére kizárólag írásban, személyes kézbesítéssel, e-mailen vagy tértivevényes ajánlott postai küldeményként kerülhet sor.
A Megrendelő székhelyének/címének változása esetén az új székhely/cím bejelentéséig a régire küldött levelek akkor is kézbesítettnek tekintendők és joghatályosak, ha a küldemény tértivevénye
„nem kereste”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen” vagy más hasonló tartalmú jelzéssel érkezik vissza.
7.3.A Régészeti szolgáltatási szerződés teljesítése során folytatandó egyeztetésekre, utasításadásra és helyszíni kapcsolattartásra a BTM részéről az Adatlap 6. pontjában feltüntetett személyek, illetve a Megrendelőlapon megadott régészeti megfigyelést végző régész, a Megrendelő részéről az Adatlap
1. pontjában feltüntetett személyek jogosultak.
A kapcsolattartásra feljogosított személyek, illetve elérhetőségeik megváltozása esetén az érintett Fél a változásról 3 munkanapon belül írásban köteles tájékoztatni a másik Felet.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a BTM bármikor, indokolás nélkül jogosult a helyszíni kapcsolattartásra jogosultak személyét módosítani.
7.4. Olyan előre nem látható, a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmény vagy esemény bekövetkezése esetén, amelynek elkerülése az érintett Féltől nem elvárható (vis maior), a Felek haladéktalanul egyeztetést kezdenek a Régészeti szolgáltatási szerződés módosításáról.
7.5.A Megrendelő köteles a jelen szerződés megkötése és teljesítése során a rá irányadó jogszabályok – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) személyi hatálya alá tartozó Megrendelő esetén különösen a Kbt. – vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalanul megfelelően eljárni.
A Megrendelő a rá vonatkozó szabályok Megrendelő általi megsértésének valamennyi, a BTM-et terhelő jogkövetkezményéért helytállni köteles a BTM felé.
Amennyiben bármely hatóság, bíróság, egyéb szervezet a BTM-et a Megrendelő kötelezettségeinek teljesítésével összefüggő okból elmarasztalja, vagy a BTM-mel szemben bírságot, illetéket, eljárási költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget, illetve szankciót állapít meg, a BTM az az ennek következtében őt ért teljes kárt érvényesítheti a Megrendelővel szemben.
A Megrendelő a kár elhárítása érdekében köteles a jogsértés következtében a BTM-mel szemben megállapított fizetési kötelezettség teljes a BTM-nek a fizetési kötelezettséget megállapító határozatot másolatban tartalmazó tájékoztatása alapján, a tájékoztatásban meghatározott határidőn belül, átutalással közvetlenül megfizetni a BTM által megjelölt számlaszámra.
7.6.Amennyiben a Megrendelő gazdálkodó szervezet, úgy a Régészeti szolgáltatási szerződés megkötésével kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a BTM a jelen szerződés hatálya alatt tudomást szerez arról, hogy a Megrendelő a szerződéskötés időpontjában nem minősült átlátható szervezetnek, a BTM a szerződéstől kártalanítási kötelezettség nélkül elállhat.
A BTM a szerződést azonnali hatállyal kártalanítási kötelezettség nélkül felmondhatja, ha a szerződés megkötését követően a szerződés hatálya alatt beállott körülmény folytán a Megrendelő már nem minősül átlátható szervezetnek.
A Megrendelő köteles az átláthatóságával összefüggő, e minőségét megalapozó adatokban a szerződés hatálya alatt bekövetkező változásokat öt munkanapon belül bejelenteni a BTM-nek, amely bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi kárért a Megrendelő teljes felelősséggel tartozik.
7.7.A BTM fenntartja a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására. A módosítás a BTM által megadott napon lép hatályba. A módosított ÁSZF hatályon kívül helyezi és felváltja a módosítást megelőzően közölt szerződéses feltételeket.
Az ÁSZF módosítása esetén a BTM a hatályos egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et a változást követően haladéktalanul közzéteszi a honlapján, amellyel egyidejűleg a Megrendelőt a honlapon az ÁSZF módosításáról szóló felhívás közzétételével és/vagy e-mailben értesíti. Amennyiben Megrendelő a módosított ÁSZF-et nem fogadja el, úgy jogosult a Régészeti szolgáltatási szerződést felmondani.
7.8.A Régészeti szolgáltatási szerződésre a magyar jog szabályai az irányadók. A Régészeti szolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet, a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III.11.) MvM rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet és egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.
7.9.Xxxxx XXXX 2021. január 1. napjától hatályos.
Xx. Xxxx Xxxxxxx
főigazgató helyettes