Vállalkozási keretszerződés

Szerződés azonosító:

xxx.xx:

Vállalkozási keretszerződés

üzemi gyűjtőhelyen tárolt nem veszélyes hulladékok elszállításáról és hasznosításáról

mely létrejött egyrészről a

Cégnév: MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3527 Miskolc, Xxxxxx Xxxxxx u. 78.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Adószám: 13546904-2-05

Számlavezető: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám: 10918001-00000004-06990008

Képviselő: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx ügyvezető

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

Cégnév:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Számlavezető:

Bankszámlaszám:

Képviselő: ügyvezető

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Bevezető rendelkezések

Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) Megrendelő által „Üzemi gyűjtőhelyen tárolt nem veszélyes hulladékok elszállításáról és hasznosításáról” tárgyban kiírt pályázati eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként jött létre. Az Eljárás Megrendelője és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Szállító között, az Eljárás dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére.

2. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az üzemi gyűjtőhelyen tárolt nem veszélyes hulladékok elszállítását és hasznosítását.

Megrendelés azonosító:

3. Feladat leírása

2017. januárjától a Miskolci szennyvíztisztító telepen, a kijelölt lehatárolt üzemi gyűjtőhelyen (3528 Miskolc, Xxxxxx Xxxxx u. 11014/2 hrsz. /Szennyvíztisztító telep) került gyűjtésre a MIVÍZ Kft. szolgáltatási területén hibaelhárítási és rekonstrukciós tevékenységéből származó - folyamatosan keletkező inert hulladék. A hulladékok gyűjtése a hatóság által jóváhagyott BO/51/01500-3/2021. ügyiratszámú üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyó határozat alapján történik. Az inert hulladék elsősorban a hibaelhárítás során vissza nem tölthető föld és kövekből, aszfaltból és beton törmelékből áll. A kiszállítandó, hasznosítandó hulladék egy 3 200 m2, -es és egy 300 m2 – es zúzottköves területen kerülnek gyűjtésre, ~ 5 m magasságig felhalmozva, rendezve. A feladat az üzemi gyűjtőhelyen ideiglenesen gyűjtött inert hulladék elszállítása és annak elhelyezése és/vagy hasznosítása a Megrendelő ütemezése szerint.

4. A Vállalkozó feladatai

Vállalkozó feladta az MH-BESZERZÉS 2022………...-án kelt, Vállakozó részére kiállított és megküldött (1.számú melléklet) Vállakozó által elfogadott „Rendelése” alapján, az üzemi gyűjtőhelyen tárolt nem veszélyes hulladékok elszállítása és hasznosítása az alábbiak szerint.

- Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 3. pontban meghatározott feladatait a szerződéskötést követően, a Megrendelő lehívása, ütemezése után azonnal megkezdi.

- A hulladékok mozgatásához szükséges személyzet és minden berendezés, munkagép biztosítása a Vállalkozó feladata.

- A hulladékok mozgatásához szükséges munkagépek tárolására lehetőség nyílik a telephelyen, azonban azok őrzését Megrendelő nem biztosítja.

- Az elszállított/kiszállított hulladékot mérlegelni szükséges a Megrendelő szennyvíztisztító

telepén. A mérlegjegyek képezik az elszámolás alapját.

- A hulladékok kiszállítását Vállalkozó folyamatosan végezheti a Megrendelő kapcsolattartójával történt egyeztetést követően.

- A Vállalkozónak rendelkeznie kell jelen szerződésben meghatározott hulladékjegyzékben szereplő azonosító kódú hulladékokra vonatkozó érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel.

5. Megrendelő feladatai

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szennyvíztisztító telepén a szerződéskötést követően a szükséges üzemi gyűjtőhely területet arra alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja és biztosítja a mérlegelés lehetőségét a Vállalkozó részére.

6. Szerződés időtartama

6.1. Felek kijelentik, és aláírásukkal egyidejűleg igazolják, hogy az 1. pontban körülírt szerződést, 2022 napjától számított 1 évig tartó időpontig hatályosnak tekintik.

6.2. Felek rögzítik, hogy a jelen keretszerződés a keretösszeg kimerítésével a fenti időtartam lejárta előtt is megszűnik, minden további jognyilatkozat nélkül

6.3. Felek a határozott időre tekintettel a szerződés rendes felmondással történő megszüntetésének lehetőségét kizárják, azaz jelen szerződés a felek közös megegyezésén kívül, csak a 13. pontban szabályozott elállással vagy rendkívüli felmondással szüntethető meg.

6.4. Megrendelő egyoldalúan jogosult a szerződés határidőjének legfeljebb 3 hónapos, egyszeri módosítására, amennyiben a keretösszeg a határidő lejártáig nem merülne ki. A szerződés szerinti keretösszeget a szerződés módosítása nem változtatja meg.

7. Díjazás, elszámolás módja és időszaka

7.1. A kiszállított hulladékokat Megrendelő szennyvíztisztító telepén mérlegelni szükséges, melyről a helyszínen mérlegjegyek készülnek Az elszámolás alapját a kiállított mérlegjegyek képezik . A mérlegjegyeket Megrendelő igazolja.

7.2. Az üzemi gyűjtőhelyen tárolt nem veszélyes hulladékok hasznosítása és szállítási díjai:

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Nettó Egys.ár (HUF)/ (tonna)
17 01 01	beton
17 03 02	bitumen keverék
17 05 04	föld és kövek

7.3. Szerződő Xxxxx rögzítik, hogy a jelen keretszerződés alapján megvalósított megrendelések összesített ellenértéke a szerződésben megjelölt időszakban nem haladhatja meg a várható 49.000.000- Ft + ÁFA, azaz negyvenkilencmillió forint + ÁFA keretösszeget.

7.4. Vállalkozó teljesítésének igazolására a Megrendelő jelen szerződésben rögzített képviselője jogosult.

7.5. A Vállalkozó tárgyhavi elszámolásokra vonatkozóan havonta nyújt be számlát a Megrendelő felé figyelembe véve a 2007. évi CXXVII., ÁFA törvény 58. § (1) bekezdését. A számla mellékletét képezi a 7.1 pontban részletezett mérlegjegy alapján összeállított teljesítésigazolás és elszámolás összesítő táblázat a havi igazolt teljesítményekről.

7.6. A számlákat a Megrendelő a számla kiállításától számított 30 napon belül köteles kiegyenlíteni a Vállalkozó, számlán feltüntetett bankszámlájára történő átutalással. Amennyiben a számla kézbesítése a fenti fizetési határidőig nem történik meg, úgy a fizetési határidőben a felek a kézhezvételt követő 30. napban állapodnak meg. Felek rögzítik, hogy a számla összege akkor minősül kifizetettnek, amikor a Bank a Megrendelő bankszámláját megterhelte. A helytelenül kiállított, vagy a szükséges mellékletek nélkül benyújtott számla nem tekinthető benyújtott számlának. Megrendelő nem köteles a szerződés keretösszegét megrendeléseivel kimeríteni, Vállalkozó a megrendelések elmaradása miatt Megrendelő felé követeléssel nem élhet. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond minden olyan fizetési igényéről mely a tétel egészben vagy részben történő le nem hívásával/megrendeléssel összefüggésben a Vevővel szemben keletkezne.

7.7. Felek rögzítik, hogy a szerződéses keretösszeg felhasználásának nyomonkövetése mindkét Fél feladata és felelőssége. A keretösszeg megközelítése esetén a Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást, majd közös egyeztetést tartanak. Vállalkozó jogosult a keretösszeg estleges átlépésén

túli teljesítések után is a vállalkozói díjra, azonban a meghatározott keretösszeg feletti teljesítések vonatkozásában a szolgáltatás elvégzése külön megállapodás tárgyát képezi.

8. Ellenőrzés, kapcsolattartás

Megrendelő fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy Vállalkozó munkáját ellenőrizze és ha a Vállalkozó munkájával kapcsolatosan hozzá panasz érkezik, azt kivizsgálja, és a szükséges intézkedéseket megtegye.

Kapcsolattartó személyek:

Megrendelő részéről:

Xxxx Xxxxxxxx

elérhetőség: mobil: xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx

e-mail: x00 00 000 0000

Mérlegeléshez: mobil: +36 70/000-0000

Vállalkozó részéről:

elérhetőségek: mobil: +

e-mail:

9. Felek jogai és kötelezettségei

9.1. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat kellő szakmai gondossággal, kifogástalan minőségben, jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően köteles teljesíteni.

9.2. A Vállalkozó a szerződés aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai, technikai és humán erőforrásokkal rendelkezik és azokat a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja, továbbá kijelenti, hogy ismeri a teljesítés helyén érvényes jogszabályi és hatósági előírásokat.

9.3. Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladati során köteles a tevékenységére vonatkozó valamennyi jogszabályi előírás betartására.

9.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen szerződésben meghatározott feladatok eredményes teljesítését, vagy határidőre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítésben Vállalkozó köteles megjelölni az esetleges késedelem várható idejét és okait is. Az értesítés elmulasztásából származó kárért Vállalkozó felelős. Az értesítési kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, melynek következménye a szerződés felmondása, vagy Megrendelő szerződéstől való elállása lehet.

9.5. Megrendelő köteles a Vállalkozó számára a munkák elvégzéséhez, illetve az általa vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást megadni.

9.6. Felek a jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzése, jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során kötelesek mindvégig együttműködni egymással, valamint megfelelően dokumentálni mindazon tényeket, eseményeket, nyilatkozatokat, amelyek alkalmasak lehetnek a teljesítés folyamatának későbbi rekonstruálására. A Felek kötelesek határidőre egymásnak átadni mindazon dokumentumokat és biztosítani azokat a feltételeket, hozzáférést, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek. A Megrendelő által Vállalkozónak küldött anyagok, dokumentációk kizárólag erre a szerződéses feladatra vonatkozóan használhatóak fel.

9.7. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.

9.8. Vállalkozónak kerülni kell a környezet szennyezését, az általa esetleg beszennyezett terület megtisztításáról haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkező esetben Megrendelő jogosult saját költségén, de Vállalkozó terhére a szennyeződést megszüntetni.

9.9. A felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerződés szerinti teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek.

9.10. A Vállalkozó garantálja, hogy a teljesítésben résztvevő összes munkavállaló érvényes munkaszerződéssel, munkavállalási engedéllyel rendelkezik, illetve a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál be van jelentve és utánuk a törvényben előírtaknak megfelelő járulékok megfizetésre kerülnek.

9.11. A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozókat bevonni a Megrendelő felé előzetesen történő írásos tájékoztatási kötelezettség mellett. Az alvállalkozó(k) munkájáért Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. Az alvállalkozó(k) a Megrendelő ügyintézésre kijelölt képviselőjével egyeztet(nek) a munka elvégzése céljából. Az értesítési kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, melynek következménye a szerződés felmondása, vagy Megrendelő szerződéstől való elállása lehet.

9.12. Az alvállalkozók igénybevételéhez a Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul.

10.Kárviselés, Felelősségvállalás

10.1. Vállalkozónak tevékenység végzésére vonatkozó kötelező felelősségbiztosítással kell rendelkeznie mely, kiterjed a harmadik félnek okozott kár megtérítésére is. Az érvényes kötelező felelősségbiztosítás jelen szerződés 0.xx mellékletét képezi. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási szerződést jelen szerződés érvényessége alatt fenntartja. A felelősség biztosítást a Vállakozó az alvállalkozójára is (amennyiben alkalmaz) köteles kiterjeszteni.

10.2. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a jelen vállalkozási szerződés teljesítése során a Megrendelőnek, illetve harmadik érdekelt személynek okozott esetleges kár/károk összege a számára, a szerződésben rögzített fizetendő díj összegből levonásra kerüljön, ezen túlmenően a Ptk-nak a szerződés károkozásra vonatkozó szabályai szerint, a kívülálló harmadik személyeknek okozott esetleges kárt szintén a Ptk-nak, a szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos rendelkezései szerint maga viseli.

10.3. A kártérítési felelősség korlátozása

Bármelyik Fél abban az esetben tartozik kártérítéssel a másik Féllel szemben, ha a károkozó Fél a számára felróható módon tanúsít jogellenes magatartást. A Felek a szerződésszegéssel kapcsolatos felelősség általános szabályaként rögzítik, hogy a szerződésszegéssel kapcsolatos igények bizonyítása a Ptk-ban szereplő általános szabályok szerint történik, azzal az eltéréssel, hogy a szerződésszegésért bármely Fél kizárólag akkor tartozik felelősséggel, ha a szerződésszegés az adott Félnek felróható.

A Vállalkozó nem felel semmilyen olyan jogkövetkezményért és kárért, amely arra vezethető vissza, hogy a Megrendelő nem tett eleget maradéktalanul a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek. A Felek mindegyike köteles a kárenyhítési kötelezettségének eleget tenni, és a kár bekövetkezésének valószínűségét minimálisra csökkenteni.

11. Adatkezelés

11.1. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során a Felek között bármilyen Személyes Xxxx megosztásra kerül, úgy a Felek kötelesek az ilyen Személyes Adatot az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően feldolgozni, ideértve az Általános Adatvédelmi Rendeletet (2016/679 (EU) Rendelet), törvényeket, rendeleteket, határozatokat, és szabványokat, amelyek időről időre módosításra kerülhetnek.

11.2. Ezen adatkezelés tekintetében a Felek „Személyes Adat” alatt az alábbiakat értik: egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, ami különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

11.3. A Felek kötelesek valamennyi szükséges óvintézkedést megtenni a Személyes Adat biztonsága és bármilyen sérülésének vagy elvesztésének, károsodásának vagy megsemmisülésének megakadályozása érdekében. Ugyanakkor abban az esetben, ha a megismert Személyes Adataihoz jogosulatlan személy hozzáfér, vagy azokat megszerzi, akkor a Felek azonnal értesítik az érintettet minden ilyen jogosulatlan hozzáférésről, és együttműködnek az érintettel minden szükséges intézkedés megtételében annak érdekében, hogy az ilyen elvesztés vagy jogosulatlan hozzáférés mértéke csökkenjen.

11.4. Az érintettek kötelezik magukat, hogy minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy minden partnerük megfeleljen jelen klauzulának, valahányszor a jelen Szerződés alapján személyes adatot dolgoz fel.

12.Egyéb feltételek és megállapodások

12.1. Szerződési biztosítékok:

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót szerződésszegés esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke:

- hibás teljesítés esetén: 15 %,

- késedelmes teljesítés esetén: napi 1 % de max 15%

- meghiúsulási kötbér:20%.

A hibás/késedelmes teljesítés és meghiúsulási kötbér számításának alapja a teljes vállalkozási díj nettó értéke.

A felek szándékuk szerint, jelen vállalkozási szerződésben késedelmi és meghiúsulási kötbért kötnek ki, melynek mértéke késedelmes teljesítés esetén a késedelmes napok száma után számítva a nettó vállalási ár 1%-a, meghiúsulás esetén a nettó vállalási ár 20 %-a. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Vállalkozó a vállalt munkát a Vállalkozási Szerződésben kikötött véghatáridőre nem fejezi be, a késedelemmel érintett naptári naponként késedelmi kötbér fizetésére köteles.

Amennyiben Vállalkozónak felróható késedelem a közösen megállapított ütemtervhez képest eléri a 15 naptári napot, és ezt követően Vállalkozó késedelmét a Megrendelő írásbeli felszólításában megjelölt, megfelelő póthatáridő leteltének napjáig sem hozza be, a teljesítést Vállalkozó hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása), és Megrendelő - anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene

- jogosult a Vállalkozási Szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani.

Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő kötbérigénye a késedelembeesés napjával kezdődik, és egészen a hibátlan szerződésszerű teljesítésig tart.

13.Szerződés megszűnése: elállás, felmondás. Szerződés módosítása

13.1. A sérelmet szenvedett fél jogosult elállni a szerződéstől, ill. azt felmondani a másik fél szerződésszegése esetén, ha nem áll érdekében a teljesítés. A jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása az érdekmúlás bekövetkezését önmagában megalapozza.

Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről a jelen szerződés 4; 9.4; 9.11;10.1; 11; 15.; 16.4 pontban foglaltak megszegésén túl különösen, de nem kizárólagosan:

a) Vállalkozó előzetes értesítési kötelezettség nélkül a munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 napra),

b) Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak,

c) Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat,

d) Vállalkozó foglalkoztatásra vonatkozó jelen szerződés 9.10 pontjában rögzített szabályokat megsérti.

13.2. Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha Megrendelő a jelen szerződés 5; 11.;15., 16.4 pontban foglaltak megszegésén túl, neki felróhatóan különösen, de nem kizárólagosan,

a) a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg.

13.3. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Vállalkozó a megszűnésig teljesített szolgáltatások ellenértékére jogosult.

13.4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közös megegyezéssel csak írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi esetekben:

a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,

b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával.

13.5. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljeskörűen érvényesítette.

13.6. Megrendelő felmondhatja a szerződést jogi eljárás mellőzésével és kártérítési kötelezettség nélkül, amennyiben Vállalkozó ellen a teljesítés ideje alatt felszámolási eljárás indul, vagy bírósági, hatósági határozat következtében képviselője elveszíti rendelkezési jogait.

13.7. Megrendelő a nem Vállalkozónak felróható okból történő szerződéstől való egyoldalú elállása vagy felmondása esetén Xxxxx kötelesek egymással elszámolni, valamint a Megrendelő köteles Vállalkozónak a Vállalkozó által a munkához már beszerzett, valamint a már megrendelt, de még nem leszállított, de Vállalkozó által már nem visszamondható anyagok bekerülési költségét megtéríteni.

14.Nyilatkozatok

14.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése/megszűntetése esetén a Vállalkozó köteles a megszűnés napján a munkaterületet dokumentáltan a Megrendelő birtokába adni (a szerződés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga automatikusan megszűnik). Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán a szerződés bármely jogcímen történő megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában birtoklási joga nem áll fenn, az a Megrendelő jogosult – akár önhatalommal is – birtokba venni. Megrendelő – amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik – biztosítja a Vállalkozónak, hogy a munkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem értve a beépített vagyontárgyakat) reális időn belül a Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett elszállítsa. Vállalkozó a fentiek szerinti esetekre jelen szerződés aláírásával lemond valamennyi a Megrendelővel szemben érvényesíthető birtokvédelmi jogáról.

14.2. Szerződő felek rögzítik, hogy bármelyik fél által gyakorolt felmondás esetén kötelesek egymással teljes körű elszámolásokat elvégezni, minden olyan információt, okiratot átadni egymásnak, mely a továbbiakban a szerződésszerű teljesítést nem gátolja meg. A szerződésben foglalt Vállalkozóra vonatkozó ütemezési határidők nem teljesítése esetén A Megrendelő két alkalommal felszólítja a Vállalkozót az ütemezés/megrendelés teljesítésére. A felszólítás eredménytelensége esetén Megrendelő azonnali hatállyal felmondja szerződést, és az el nem végzett munkáért a szerződésben rögzítettek szerint kötbért vet ki.

14.3. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a Megrendelőnél érvényben lévő Minőség-, környezet- és energiagazdálkodási Központú Integrált Irányítási Rendszer előírásait (0.xx mellékletét) figyelembe venni és betartani, mely előírások jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és jelen szerződés aláírásával egyben Vállalkozó nyilatkozik az előírások elfogadásáról is.

14.4. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megrendelő (Miskolc Holding/tagvállalat) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) kötelező rendelkezésein túlmenően, ugyanakkor a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/I. §-ában, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 44. §- ában foglalt rendelkezésekre is tekintettel döntése szerint a jelen szerződés teljes szövegét vagy annak alap adatait (értve ez alatt: szerződés megnevezése (típusa), tárgya, szerződő felek neve, a szerződés értéke, időtartama, valamint a szerződésszegés esetére kikötött feltételek) a szerződés aláírását követően honlapján közzétegye.

14.5. Szerződő Xxxxx kijelentik, hogy a jelen Szerződés aláírását és teljesítését semmilyen jogszabályi, szerződésen alapuló vagy más, a Szerződő Felek bármelyikére kötelező érvényű előírás nem korlátozza, zárja ki vagy érvényteleníti.

14.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem befolyásolja a jelen Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek minősülne, abban az esetben Szerződő Felek egymással jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy az érvénytelen rendelkezést egy annak tartalmával érdemben megegyező érvényes rendelkezéssel váltsák fel, és a jelen Szerződést annak megfelelően módosítsák.

14.7. Felek kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett jogi személyek, képviselőjük cégjegyzésre jogosult vezetők, akik a jelen szerződés aláírására felhatalmazott és a jogügylet megkötéséhez szükséges képesség birtokában vannak.

15. Titoktartás

15.1. Felek a szerződés teljesítése során birtokukba vagy tudomásukra jutott egyéb információkat üzleti titokként kötelesek kezelni. Szerződő felek az üzleti titok és a védett ismeret fogalmát a 2018.évi LIV. törvénnyel egyezően, a következők szerint határozzák meg.

15.2. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja

15.3. Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.

15.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az üzleti titokhoz, vagy a védett ismerethez fűződő jog megsértése esetén a 2018. év LIV. törvény 6-10. §-aiban foglaltakat alkalmazzák. A törvény hivatkozott §-ainak felhatalmazása alapján az üzleti titokhoz vagy a védett ismerethez való jog megsértése esetén bírósági eljárásnak, kártérítésnek van helye.

16.Záró rendelkezések

16.1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely pontját érintő kérdésekben joghatályos nyilatkozatot csak a Felek cégszerű aláírásra jogosult képviselői, vagy az általuk meghatalmazott személyek tehetnek kizárólag írásban.

16.2. Jelen Szerződés és annak mellékletei csak a szerződő Xxxxx közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók.

16.3. A jelen megállapodáshoz kapcsolódó bármely jognyilatkozat kizárólag írásban érvényes és joghatályos, amelyet felek egymás felé a megjelölt kapcsolattartóik útján tértivevényes, ajánlott küldeményként postára adják, illetve személyesen átadják. A szerződés módosítása, vagy megszüntetése ugyanakkor kizárólag a Felek fejlécben meghatározott székhelyére címzett postai küldemény (tértivevényes, ajánlott küldemény) vagy személyes kézbesítés útján joghatályos. Felek a tértivevényesen postára adott küldemények tekintetében a „nem kereste”, „elköltözött”,

„ismeretlen”, stb. jelölésekkel felbontatlanul visszaérkezőt a visszaérkezés napján kézbesítettnek tekintik. A Felek közti levelezés nyelve a magyar.

16.4. Felek kötelesek a szerződés időtartama alatt a cég adataiban bekövetkező változásról (cégnév, adószám, vagy székhelyváltozás, csőd- vagy felszámolási eljárás, átalakulás stb.) valamint a szerződést érintő további lényeges változásokról (pl: kapcsolattartó személyének változása, vagy a vállalkozó végelszámolás iránti kérelme a cégbíróságnál benyújtásra került, továbbá ha vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési vagy törlési eljárás indult,, egymást haladéktalanul értesíteni. Felek megállapodnak abban, hogy bármelyikük jogutóddal történő megszűnése esetén a jelen Szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek a jogutódot azonos feltételekkel továbbra is megilletik, illetve terhelik.

16.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó, és egyéb rendelkezéseit kell alkalmazni. A szerződés teljesítése során a felek közös egyeztetéssel törekednek a vitás kérdések rendezésére. Felek az esetleges jogvita esetére hatáskörtől függően kikötik a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1) MH Rendelés

2) Vállalkozó ajánlata

3) felelősségbiztosítás

4) Vállalkozói előírások a MIVÍZ Kft. minőség-, környezet- és energiagazdálkodási központú irányítási rendszerének elfogadásról.

Jelen szerződés ……. számozott oldalt tartalmaz és 3 példányban készült.

A szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal minden tekintetben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Miskolc, 2022. hó nap. Miskolc, 2022. hó nap.

………………………………….

Vállalkozó

………………………………………

Megrendelő

MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság

MH Rendelés

Vállalkozó ajánlata

Felelősségbiztosítás

Vállalkozói előírások a MIVÍZ Kft. minőség-, környezet- és energiagazdálkodási központú irányítási rendszerének elfogadásról

A MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: MIVÍZ Kft.) a tevékenységét átfogó minőség-, környezet- és energiagazdálkodási központú irányítási rendszert működtet. Az irányítási rendszer követelményeit az MSZ EN ISO 9001:2015 (továbbiakban: ISO 9001), az MSZ EN ISO 14001:2015 (továbbiakban: ISO 14001) és a MSZ EN ISO 50001:2019 (továbbiakban: ISO 50001) szabványok rögzítik, illetve határozzák meg, amelyeket magára nézve kötelező érvényűnek tekint a MIVÍZ Kft. valamennyi tevékenysége során. Ennek értelmében a vállalkozói tevékenységekre az alábbi elvárások, feltételek és előírások irányadók, és alkalmazandók.

Általános előírások, szabványok:

A szerződés alapján szállított áruknak és teljesített szolgáltatásoknak meg kell felelniük Magyarország érvényes jogszabályi előírásainak és szabványainak, különös tekintettel a biztonságtechnikára, munkavédelemre, környezetvédelemre, vízjogra és vízvédelemre a projekt kivitelezés helyszínén, továbbá meg kell, feleljenek, vagy felül kell, múlják a műszaki specifikációkban előírt követelményeket. A szerződés teljesítésével összefüggésben a szállítási lapoknak, rajzoknak, a termék minőségének, a besorolási, kivitelezési és ellenőrzési módszereknek, a részegységek átvételének meg kell felelniük a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO International Standardization Organisation) legújabb műszaki előírásainak, valamint a szerződés aláírásának időpontjában- érvényben lévő normáknak és szabványoknak. A vállalkozó által szállítandó anyagokat és berendezéseket, hacsak a műszaki specifikációk másként nem rendelkeznek a vonatkozó ISO-szabványok szerint kell tervezni, kivitelezni és ellenőrizni. A kivitelezéshez felhasználandó anyagok kémiai, fizikai és mechanikai jellemzőinek összhangban kell lenniük az ASTM (American Society for Testing and Materials) vagy a DIN (Deutsches Institut für Normung) szabványok követelményeivel. A vállalkozó a szerződés teljesítése során a szerződés aláírásának időpontjában érvényes gépészeti, szerelési és építési munkamódszereket, szabványokat köteles alkalmazni. Biztosítani kell továbbá, hogy a szállított berendezések alkatrészei a lehető legszélesebb körben csereszabatosak legyenek.

Minőségügyi feltételek:

A MIVÍZ Kft. által működtetett ISO 9001, ISO 14001 és ISO 50001 szabványnak megfelelő Integrált minőség-, környezet- és energiagazdálkodási központú Irányítási Rendszerhez történő illeszkedés alapja, hogy a vállalkozó rendelkezzen független tanúsító szervezet által tanúsított megfelelő minőségirányítási rendszerrel, vagy annak hiányában az általa végzett feladat végrehajtása során a vállalkozó vesse alá magát a társaságunk által előírt követelményeknek, melyet alkalmazni kell a teljes vállalkozási folyamatra (tervezés, kivitelezés, fejlesztés, beszerzés, ellenőrzések stb.).

A vállalkozónak meg kell határoznia a minőséget befolyásoló tervezési, kivitelezési, szerelési tevékenységeket, azonosítania kell az ezekkel kapcsolatban felmerülő kockázatokat. A kockázatok kezelésére intézkedéseket kell hozni és azokat végre kell hajtani. Biztosítania kell ezen tevékenységek ellenőrzött feltételek mellett történő végrehajtását. Ha a szerződés másként nem rendelkezik, a vállalkozónak az anyagok, vagy a munka minőségének tanúsítását saját költségén, a szerződés által előírt tanúsítványokon kell bizonylatozni.

Minden szükséges próbáról és vizsgálatról bizonylatot kell kiállítani. Igény esetén - a vállalkozó specifikációjával összhangban - a kivételezésről készült műbizonylatokat, mint minőséget tanúsító okmányokat meg kell küldeni a Megrendelőnek, a szerződés előírásainak megfelelően.

Amennyiben a szerződés, műszaki specifikáció nem rendelkezik a szállítandó berendezések mindegyikét érintő minőségellenőrzés terjedelméről és a kivételezésről, úgy a vállalkozó a szükséges vizsgálatokat a vonatkozó szakmai szabványok szerint tartozik a MIVÍZ Kft. részére elvégeztetni és az erről készült dokumentumokat szolgáltatni a fentiek szerint.

Környezetvédelmi feltételek:

A MIVÍZ Kft. a környezetvédelmi teljesítményét befolyásoló vállalkozóitól is elvárja a tevékenységükkel összefüggésben jelentkező környezetszennyezések megelőzését, a kibocsátott szennyező komponensek leválasztását és megfelelő kezelését, továbbá a jogszabályokban és a hatósági kötelezettségekben előírt környezetvédelmi követelmények következetes betartását és alvállalkozóikkal történő betartatását. Továbbá szükséges a vállalkozó által végzett tevékenységek környezetre gyakorolt hatásainak azonosítása, azok

kockázatainak felmérése és kezelése.

A vállalkozó köteles oly módon végrehajtani valamennyi munkafolyamatát, hogy minimalizálja a természeti környezetre gyakorolt hatást, és tegyen eleget a projekt kivitelezésének helyszínén a telephelyre érvényes valamennyi jogszabálynak, rendelkezésnek, szabványnak és előírásnak.

A kivitelezés által érintett telephelyre munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet bevinni, és ott működtetni, amely a használata során és használaton kívüli állapotban sem szennyezi a környezetet, biztonságos, üzemeltetésre alkalmas, szennyezőanyag kibocsátása és zajszintje nem lépi túl a megengedett határértéket. Amennyiben a vállalt feladat hulladékképződéssel jár, akkor a vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles gondoskodni megfelelő hulladékgyűjtő edényzet helyszínre történő telepítéséről és a keletkező hulladékoknak közbenső lerakás nélkül közvetlenül a hulladékgyűjtőbe helyezéséről.

Veszélyes hulladék keletkezésével járó munka végzése csak a környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása alapján kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető. Veszélyes hulladékok esetében szigorúan be kell tartani az erre vonatkozó jogszabályok előírásait. A keletkező hulladékokat elkülönítetten, a szelektív gyűjtés szabályait betartva kell gyűjteni, felirattal ellátott külön tárolóba/gyűjtőedénybe kell helyezni oly módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését, vagy szennyezését a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A megtelt hulladékgyűjtőket – függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes vagy nem veszélyes – a kivitelezési telephelyről haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg engedélyezett gyűjtőhelyre, kezelőhelyre kell szállítani, vagy erre engedéllyel rendelkező vállalkozóval szállíttatni. Biztosítani kell, hogy a szennyező és mérgező anyagok (vegyszerek, kőolajszármazékok, stb.) ne kerülhessenek sem a csapadékcsatornába, sem felszíni-, illetve talajvízbe, sem pedig a talajba.

Energiagazdálkodási feltételek:

A MIVÍZ Kft-nél amennyiben olyan termékek, szolgáltatások kerülnek beszerzésre, melyek hatással vannak az energiafelhasználására, a beszerzés során részben az energiateljesítmény alapján történik az értékelés.

A MIVÍZ Kft. beszállítóitól elvárja, hogy lehetőséihez mérten a munkavégzése során vegye figyelembe az energiahatékonyság javítását, törekedjen energia hatékony technológiák alkalmazására, folyamatok kialakítására.

Amennyiben a vállalkozó eljárásával összefüggésben a vonatkozó jogszabályok, illetve szabványok megsértése miatt akár közvetlenül, akár a vállalkozón, illetve annak alvállalkozóján keresztül közvetetten éri a MIVÍZ Kft-t elmarasztalás, illetve jogerős határozatban bírság megfizetésére kötelezik, úgy a vállalkozó köteles a marasztalás következményei alól a MIVÍZ Kft-t mentesíteni, az okozott kárt megtéríteni. Az okozott környezetkárosodást a kiadott határozatnak, illetve a vonatkozó előírásoknak megfelelően a vállalkozó saját költségén köteles megszüntetni, és a környezetet az előírásoknak megfelelően helyreállítani.

Miskolc, 2022. hó nap. Miskolc, 2022. hó nap.

………………………………….

Vállalkozó

………………………………………

Megrendelő

MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság