Vállalkozási szerződés
3784 / /2022
Vállalkozási szerződés
egyrészről
Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 116.
Képviseli: Xxxxx Xxxxxxxx, igazgató Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár
Számlaszáma: 10035003-01743661-00000000
Számlázási cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
Adószáma: 15323864-2-10
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről Név:
Székhely:
Képviseli:
Számlavezető pénzintézete:
Számlaszáma:
Adószáma:
Statisztikai jelzőszáma:
Cégbíróság:
Cégjegyzék száma:
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között a következők szerint:
PREAMBULUM
Megrendelő, mint Ajánlatkérő összevont beszerzési eljárást folytatott le Répáshuta, külterület 016/5 helyrajzi számon található, Bükki Csillagda Látogatóközpont minden természetes és törvényes tartozékaival együtt történő folyamatos üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükséges, külső, kertészeti munkáinak elvégzése tárgyban. A Vállalkozó, mint Ajánlattevő a beszerzési eljárásban rögzített értékelési szempontok alapján nyertes Ajánlattevőként került kiválasztásra, jelen vállalkozási szerződés megkötésére ezen beszerzési eljárás nyomán kerül sor.
1. A szerződés tárgya
1.1. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Bükki Csillagda Látogatóközpont elsődleges rendeltetése csillagászati látogatóközpont, digitális planetárium, és obszervatórium működtetése, interaktív kiállítás turisztikai-, és oktatási célú bemutatása, valamint virtuális valóság attrakciók bemutatása.
A Répáshuta, 016/5 helyrajzi számon található Bükki Csillagda minden természetes és törvényes tartozékaival együtt (külterület 016/2, 016/3 és 014 hrsz.) történő folyamatos üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükséges, külső, kertészeti munkák az alábbiak szerint:
• A Vállalkozó köteles a területet tisztán tartani, és tekintettel arra, hogy az országos védelem alatt álló természetvédelmi területen található, tevékenysége során a természetvédelmi előírásokat betartani.
• Köteles az ingatlanhoz tartozó zöldfelületek és burkolatok rendben tartásáról gondoskodni: épület körül, parkolóban és a játszótéren.
• Ápolja és fenntartja az ingatlanhoz tartozó zöldfelületeket.
• Kezeli a gyepfelületeket: nyírja a füvet (a gyep növekedési erélyéhez igazodva), szükség szerint összegyűjti a nyesedéket.
• Gondozza a fákat, cserjéket és évelő növényeket.
• Gondoskodik a növényzet locsolásáról az időjáráshoz igazodva.
• Feladata a metszés és sövénynyírás.
• Összegyűjti a lombot.
• Elvégzi a szemét összegyűjtését az ingatlan területén.
• Feladata a térkővel burkolt felület tisztántartása, gyomtalanítása.
• A téli időszakban hó eltakarítás, és síkosság-mentesítés (feltáró aszfalt utakon, gazdasági udvaron, járdákon, parkolóban, buszmegállóban). A síkosság-mentesítés során kizárólag környezetkímélő anyagokat lehet felhasználni.
• A kertészeti munkákhoz felhasznált anyagokat, és eszközöket - Szerződő Felek előzetesen egyeztetni kötelesek. Ezen anyagok árát, havi 20.000,- Ft bruttó értékben, a vállalkozási díj tartalmazza. Jóváhagyott költséget havi 20.000,- Ft bruttó beszerzési értéken túl, a Megrendelő nevére kiállított számla alapján, Megrendelő megfizeti. Utóbbi esetben a Vállalkozó által már a hónapban megfizetett rész (20.000,- Ft) költségét is számlával kell igazolni.
1.2. A területen található összes berendezés és eszköz a Megrendelő tulajdonát képezi. A kertészeti feladatok elvégzéséhez Megrendelő az 1. számú mellékletben felsorolt eszközöket az Vállalkozó használatába adja.
1.3. A használatába adott eszközöket Vállalkozó a szerződés megkötése után leltár szerint átveszi, azokat a jelen szerződéses jogviszony megszűnésekor rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a Megrendelő részére visszaszolgáltatni.
1.4. Vállalkozó a fenti feladatokat mindenkor a látogatóközpont aktuális nyitva tartásához igazodva látja el. A Csillagda nyitvatartási időpontjában csak olyan kertészeti munka végezhető, ami nem zavarja a Csillagda szakmai programjait.
1.5. Fentiek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a fenti említett feladatok teljes körű ellátását jelen szerződésben előírt határidőben és az elvárt magas színvonalon.
2. Teljesítési határidő
2.1. Jelen szerződés az aláírásának a napján lép hatályba.
2.2. A Vállalkozónak jelen szerződésben foglalt feladatai teljesítését a szerződés hatályba lépését követően, határozott időtartamban kell ellátnia, 2023.01.01.-től 2023.12.31.-ig.
2.3. Vállalkozónak a megvalósítás ideje alatt rendelkezésre állást kell biztosítania, a teljesítés folyamatos a szerződés ideje alatt.
3. A teljesítés helye:
Répáshuta, külterület 016/5 hrsz.-on található Bükki Csillagda Látogatóközpont.
4. Szerződéses ár (vállalkozói, havi díj)
4.1. A teljes szerződéses ár: ………….,- Ft + ÁFA/hó azaz forint +
ÁFA/hó.
4.2. A szerződéses ár fix ár, a szerződés alatt nem módosítható. A Vállalkozó a fenti vállalkozási díjért teljes körűen vállalkozik a szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A vállalkozói díj a Vállalkozónak a jelen szerződés teljesítéséből eredő kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét, készkiadását magában foglalja, így ezen túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.
4.3. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint.
4.4. Az ÁFA a mindenkor érvényes mérték szerint értendő.
5. Fizetési feltételek
5.1. Megrendelő előleget nem biztosít.
5.2. Számla csak a Vállalkozó által benyújtott teljesítésigazolás - Megrendelő jelen szerződés 14.1. pontjában meghatározott képviselője, illetve az általa meghatalmazott személy általi - elfogadása (aláírása) után fizethető ki. A felek ezt tekintik szerződésszerű teljesítésnek.
5.3. A számla kifizetése a teljesítéstől számított 30 napon belül a Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott számlaszámára átutalással történik. A számlát a vállalkozó a megrendelő felé elektronikusan a xxxxxxxxx@xxxx.xx e-mail címre, vagy postai úton székhelyére címezve nyújthatja be.
5.4. Ha a benyújtott számlával összefüggésben kifogás merül fel, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.
6. A felek jogai és kötelességei
6.1. A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. Ennek érdekében a Megrendelő kapcsolattartója vagy az általa megjelölt személy(ek) rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a Vállalkozóval, aki a szerződés teljesítésének állásáról – kérésre –írásban beszámol Megrendelő vagy kapcsolattartója felé.
6.2. A fentieken túl szerződés teljesítésekor a Vállalkozó köteles a Megrendelővel rendszeres egyeztetést folytatni, és az előrehaladásról beszámolni. A felek az egyeztetésen áttekintik és kiértékelik a feladatok előrehaladásának állását, mértékét.
6.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti minden kötelezettséget – ezen belül különösen a szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező szakcégtől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel végzi. Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő szakmai szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására jutott megrendelői érdekek érvényesítésével jár el.
6.4. Megrendelő köteles a Vállalkozó jelen szerződésbe foglalt feladatainak teljesítéséhez minden segítséget megadni, így különösen a rendelkezésre álló információkat folyamatosan átadni, illetve rendelkezésére bocsátani az azzal kapcsolatos dokumentumokat. Amennyiben a fenti információk, dokumentumok elektronikus formában is a Megrendelő birtokában vannak, úgy azokat elektronikus úton adja át.
6.5. A szerződő felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.
6.6. A szerződő Xxxxx az egymásnak küldött tértivevényes küldemények kézbesítése tekintetében megállapodnak abban, hogy amennyiben a címzett a küldeményt nem veszi át vagy az átvételét megtagadja, a sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik napon kell az adott iratot kézbesítettnek tekinteni.
6.7. Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését figyelemmel kísérni, ellenőrizni. Kérésére a Vállalkozó köteles rendelkezésre állni, a menet közben elkészült dokumentumokat bemutatni.
6.8. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli.
6.9. Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait a Megrendelő érdekében, annak utasításait figyelembe véve, fokozott gondossággal, szakmai hozzáértéssel, hiánytalanul köteles teljesíteni.
6.10. A vállalkozó a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.
6.11. Ha a megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja. A vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
6.12. A Vállalkozó szerződéses feladatait saját maga által és/vagy alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.
6.13. Megrendelő csak a Vállalkozóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállakozókkal nem.
6.14. Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés 1. pontjában részletezett tevékenységét a környezeti szempontok figyelembevételével folytatja.
6.15. A Vállalkozó a termékek, eszközök, alapanyagok beszerzésénél érvényesíti a környezeti szempontokat.
6.16. A Vállalkozó kijelenti, hogy a „zöld nyomtatás” alapelveinek megfelelően nyomtat:
- vállalja, hogy a dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtatja ki, és csak az elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra;
- újrahasznosított papírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 30%-ban;
- a papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a duplex, kétoldalas nyomtatás és környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz;
- a használt lapokat szelektáltan gyűjti;
- egyoldalas nyomtatványokat összegyűjti és fax előlapként vagy jegyzetként újrahasznosítja.
6.17. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt, kivéve, ha arra jogszabály felhatalmazást ad.
6.18. A Vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja.
6.19. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek [Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság és az általa megbízott szervezetek, Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF), Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek] feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló beszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
6.20. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a Vállalkozó köteles minden segítséget a Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és a Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.
6.21. Megrendelő hozzájárulását adja, hogy nevét a Vállalkozó – megfelelő teljesítés esetén
– referencia listájában szerepeltesse.
6.22. Megrendelő vállalja, hogy – felkérése esetén – a Vállalkozó tevékenységére vonatkozóan referenciát állít ki, amennyiben a Vállalkozó teljesítése szerződésszerű volt.
7. Szerződésszegés
7.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.
7.2. Amennyiben a Vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.
7.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a szerződésszegést a Vállalkozó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv intézkedése okozza.
7.4. Amennyiben a Vállalkozó jelen szerződés 1. pontjában foglaltakra tekintettel a részletes leírásban meghatározott bármely feladatát a jelen szerződés véghatáridejére nem teljesíti, úgy köteles a Vállalkozó a késedelem minden napjára 10.000.- Ft kötbért fizetni a Megrendelőnek.
7.5. A Vállalkozó nem teljesítése (a szerződés teljesítésének a Vállalkozó oldalán fennálló okból történő lehetetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének a
Vállalkozó általi megtagadása) esetén Megrendelő a nettó szerződéses ár 10%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult.
7.6. A Megrendelő a felmerülő kötbért minden esetben kiszámlázza, és azt a Vállalkozó köteles 8 (nyolc) napon belül a Megrendelő részére megfizetni. A megrendelő a kötbér összegét a számlában érvényesíti.
7.7. A Megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát a Vállalkozóval szemben érvényesítse.
7.8. A Vállalkozó a fenti ponton túl a Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott károkért a Ptk. kártérítési szabályai alapján tartozik felelősséggel.
7.9. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, mely/melyek a Megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik.
8. Vis maior
8.1. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat:
– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó
– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,
– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború,
– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a vállalkozó alkalmazottaira terjed ki
– természeti katasztrófa.
8.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban e-mailen) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a vis maior bekövetkezését és teljesítésre gyakorolt hatását közösen aláírt jegyzőkönyvben állapítják meg. A vis maior helyzet megszűnését szintén közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik.
8.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a Vállalkozó köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető.
9. Szerződésmódosítás
A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag írásban lehet módosítani. Nem minősül a szerződés módosításának a felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
10. Érvényesség, részleges érvénytelenség
Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.
11. A szerződés megszűnése
11.1. Jelen szerződés a jelen szerződésben foglalt feladatok hiánytalan és hibátlan teljesítésével szűnik meg.
11.2. A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy felbontható.
11.3. A közös megegyezésen, rendes felmondáson, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha
– a másik fél szándékosan vagy kirívóan gondatlanul a szerződést annak lényegi feltétele tekintetében súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a jogviszony további fenntartását nem teszi lehetővé;
– a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el;
– a Vállalkozó ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére;
– bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;
– a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
– a Vállalkozó fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja;
– a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.
11.4. Bármelyik fél által bármely okból történő felmondás esetén a fizetések a felmondási idő lejártáig, illetőleg a szerződés hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért teljesítendők, s a felek egymással elszámolnak.
11.5. Megrendelő jogosult jelen vállalkozási szerződést minden indokolási kötelezettség nélkül legkevesebb 8 napos felmondási határidővel felmondani. A felmondási idő kezdő napja a felmondás kézbesítését követő első nap. Kézbesítési vélelem esetén a másodszori sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik napon kell a nyilatkozatot kézbesítettnek tekinteni.
11.6. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja, amennyiben erre a Megrendelő igényt tart.
11.7. Jelen szerződés bármilyen módon történő megszűnése / megszüntetése esetén a szerződés megszűnésétől számított 8 napon belül Vállalkozó köteles az általa használt eszközöket tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban leltár szerint Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
12. Alkalmazandó jog
Jelen szerződést a Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
13. Eljárás jogvita esetén
Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek a pertárgy értékétől függően az Egri Járásíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
14. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy, illetve a Megrendelő és a Vállalkozó kapcsolattartója
14.1. Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: Név: Xxxxx Xxxxxxxx, igazgató
Tel: +3636/411-581
Megrendelő részéről a munka elvégzését leigazoló személy: Név: Xxxxxx Xxxxxx, Geopark csoportvezető
Tel: +36 30/000-0000
14.2. Megrendelő kapcsolattartója:
Név: Xxxxxx Xxxxxx, Geopark csoportvezető Tel: +36 30/000-0000
14.3. Vállalkozó kapcsolattartója:
Név: ………….……., ……………..
Tel: +……………………………
15. Antikorrupciós és integritási záradék
15.1. Megrendelő elkötelezett az etikus működés és a korrupció megelőzése iránt, ezért az ezeket érintő cselekményeket, mulasztásokat nem tűrheti, ezen követelményeket minden szerződő partnerével kapcsolatosan elvárja. Az ezeket befolyásoló tényezők Megrendelő felé történő haladéktalan bejelentését a vállalkozó jelen szerződés aláírásával vállalja, az etikus működés és a korrupció elleni harc követelményét magára nézve is kötelezőnek ismeri el.
15.2. Megrendelő a jelen szerződés szerint őt terhelő kötelezettségektől azonnali hatállyal írásban és kártérítési kötelezettség nélkül elállhat, ha a vállalkozó nem tesz eleget a jelen záradékban foglaltaknak.
16. Egyéb
16.1. Jelen szerződés szolgáltatás beszerzésére irányul.
16.2. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá tudomásul veszi, hogy a tulajdonosi szerkezetében, jogállásában történő minden változást köteles az arról szóló döntés, határozat meghozatalát, de legkésőbb annak jogerőre emelkedését, hatálybalépését követő 8 napon belül a Megrendelőnek bejelenteni. Ezen rendelkezés megsértése esetén Megrendelőt azonnali hatályú felmondás illeti meg. Kézbesítési vélelem esetén a sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik napon kell a felmondást kézbesíttetnek tekinteni.
16.3. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők:
– Pályázati hirdetmény és mellékletei.
– Vállalkozó ajánlata.
16.4. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak.
16.5. Ha a Bükki Csillagda Látogatóközpont épületében, vagy bármely természetes és törvényes tartozékában a Vállalkozó magatartása miatt kár keletkezik, a Megrendelő a Vállalkozótól a hiba kijavítását vagy a kár megtérítését követelheti.
16.6. Jelen szerződés 3 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 2 db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.
16.7. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták.
Eger, 2022. december „ . „
………………………….. …………………………..
Xxxxx Xxxxxxxx
igazgató ………………
Megrendelő Vállalkozó
Pénzügyileg ellenjegyzem: Eger,..........................................................
................................................................
Xxxxx Xxxxx gazdasági igazgatóhelyettes
1. sz. melléklet
ÁTADÁSRA KERÜLŐ VAGYONELEMEK LISTÁJA KERTÉSZETI MUNKÁK ESZKÖZEI
Sorszám | Eszköz | Megnevezés | Megnevezés 2 | Darabszám(db) |
1. | 28937 | ágvágó | Stihl HTA 85, magassági | 1,0 |
2. | 28930 | akkumulátor | Stihl 300S | 1,0 |
3. | 28931 | akkumulátor | Stihl 300S | 1,0 |
4. | 28946 | ásó | 1,0 | |
5. | 28947 | ásó | 1,0 | |
6. | 28951 | fejsze | hasító fejsze | 1,0 |
7. | 28929 | fűnyíró | Stihl RMA443 | 1,0 |
8. | 28949 | gereblye | 1,0 | |
9. | 28950 | gereblye | 1,0 | |
10. | 28965 | göller olló | 1,0 | |
11. | 28942 | hómaró | Honda HS 550 | 1,0 |
12. | 28952 | kapa | 1,0 | |
13. | 28953 | kapa | 1,0 | |
14. | 28956 | kisbalta | 1,0 | |
15. | 28955 | lapát | 1,0 | |
16. | 28934 | lombfúvó | Stihl BGA 86 | 1,0 |
17. | 28963 | metszőolló | 1,0 | |
18. | 28964 | metszőolló | 1,0 | |
19. | 28945 | seprőgép | Stihl KGA770, akkus | 1,0 |
20. | 28940 | slag | 50 m, dobon, csatlakozókkal | 1,0 |
21. | 28936 | szegélynyíró | Stihl FSA 90 | 1,0 |
22. | 28958 | talicska | 1,0 | |
23. | 28948 | vasvilla | 1,0 | |
24. | 28962 | kalapács | 1,0 | |
25. | 28957 | kisbalta | 1,0 | |
26. | 28954 | lapát | 1,0 | |
27. | 29445 | létra | 5+1, alumínium | 1,0 |
28. | 29447 | létra | 2x2, alumínium | 1,0 |