VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
SAP DMS azonosító: …………………………………..
SAP SRM azonosító: …………………………………..
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként
egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00-00.; Cg: 00-00-000000; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Igazgató és Xxxxx Xxxxx Xxxxx Projektirányítási osztályvezető), mint megrendelő, (továbbiakban Megrendelő),
másrészről Pulzus Plusz Közműépítő és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx 0., cégjegyzékszáma: 00-00-000000, adószáma: 23370603-2-43, számlavezető pénzintézet és bankszámlaszám: OTP Budai Fiók, 11795009-20013585-00000000, képviseli: Xxxxxxxx Xxxxx ügyvezető), mint vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
A szerződés tárgya, tartalma:
Budapest XI. Kelenhegyi, Mányoki, Orlay utcákban DN 1000 sentab és DN 200 ac. vízvezeték rekonstrukciójához szükséges alépítményi munkarészek elvégzése, előírások szerinti burkolat
helyreállítással a beton szint tetejéig
(A Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy szerződés tárgyát képező munka a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A.§-ban foglaltak.
A szerződés tárgya olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul.
Vállalási ár:
Vállalkozó a fenti munkákat átalányáron végzi. Nettó vállalási ár: 28.000.000,- Ft
Megrendelő a munka elvégzéséhez anyagot nem biztosít.
Tartalékkeret:
Megrendelő a vállalási áron felül nettó 2.800.000,- Ft, azaz kettőmillió-nyolcszázezer forint tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret felhasználását kizárólag Megrendelő rendelheti el.
A tartalékkeret felhasználásának lehetséges esetei és pénzügyi feltételei:
A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.
Felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák meg:
⮚ Ajánlattevő által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának megfeleltethető tételt,
⮚ Ajánlatkérő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer (pl. MVH kódlista építési normagyűjtemény, TERC ETALON programrendszer, stb.)
⮚ vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő Vállalkozó a felmerült pótmunka értékét a végszámlában jogosult érvényesíteni. Teljesítés és annak határideje
A munkálatok kezdési időpontja: 2013. szeptember 16.
Befejezési véghatáridő: kezdéstől számított 45. nap, de maximum 2013. november 15.
A befejezési véghatáridő – illetve részteljesítés esetén a részhatáridők – kötbérterhes határidő(k).
Megrendelő részteljesítést nem fogad el, de vállalási ár egyes részleteinek kiegyenlítését az ÁFA törvény 57§. szerint az alábbi műszaki készültségi fokok elérése esetén vállalja:
Részteljesítés műszaki tartalma | Részteljesítés összege | Részteljesítés határideje |
1. rész számla – 7db munkagödör betonszinttel történt helyreállításának elkészültével és bizonylatolásával, ebből min. 4db-nak a nagyátmérőjű vezeték indító és fogadó gödreiből kell lennie | 8.400.000,- | kezdéstől számított 20. naptári nap |
Végszámla – a teljes munka elkészültekor, sikeres műszaki átadás- átvételt követően | 19.600.000,- | kezdéstől számított 45. naptári nap |
Megrendelő előleget nem fizet.
Vállalkozó előteljesítésre kizárólag Megrendelő előzetes jóváhagyása esetén jogosult.
Alvállalkozók:
A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat.
Vállalkozó az ajánlatadás során nyilatkozott arról, hogy a szerződéses érték 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót nem kíván igénybe venni.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Teljesítési biztosíték:
Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására nem köteles. Jótállás:
Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első munkanaptól számított 120 naptári hónap azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást vállal.
Jótállási biztosíték:
Vállalkozó legkésőbb a szerződés Megrendelő által történő, szerződés szerinti munka átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a Megrendelő javára szóló jótállási bankgaranciát beszerez és nyújt át a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint, amely 1.400.000,- Ft, azaz egymillió-négyszázezer forint összegről szól. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jótállási bankgarancia összege nem haladja meg a nettó vállalási ár 5%-át. A jótállási bankgarancia futamideje: 60 hónap. Vállalkozó a biztosítékot az ÁSZF XII.6. pontjára figyelemmel az alábbiak szerint nyújtja: bankgarancia.
Szerződő felek képviselői:
Vállalkozó részéről:
Név: Xxxxxx Xxxx
Telefonszám: 249-9511
Megrendelő részéről:
Név: Xxxxxxx Xxxxx
Telefonszám: 465-2536
Egyéb rendelkezések
Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül átutalással teljesíti az ellenértéket a Kbt. 130.§-ban írtakra figyelemmel. A számlának tartalmaznia kell a teljesítés időpontját, a fizetés módját és határidejét és a Megrendelő beszerzési megrendelési számát. Vállalkozó köteles a számlá(k)hoz csatolni a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást.
A Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, kezelése Vállalkozó feladata.
Amennyiben az ÁSZF III.1. pontját megszegi, abban az esetben az ÁSZF XVI. xxxxxx szerint fizeti a kötbért.
A kötbér mértéke: A kötbér alapja a teljes szerződés nettó ellenértéke, mértéke 2%/nap, maximuma a kötbér alapjának 30%-a
ÁSZF. VII.9. kiegészül: A kihelyezés költsége: 70.000,-Ft + ÁFA ; 10 db felett 7.000,-Ft/db + ÁFA.
ÁSZF XX.10. Felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekre kikötik a II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
Mellékletek:
- Általános Szerződési Feltételek
- vállalkozó ajánlata
- környezetvédelmi melléklet
- munkavédelmi melléklet
- etikai melléklet
Vállalkozó kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, tartalmát megismerte, annak egy példányát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átvette, és azt a szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja. Kijelenti továbbá, hogy a szerződést az Általános Szerződési Feltételek ismeretében köti meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Általános Szerződési Feltételek jelen szerződés mellékletét és szerves részét képezi. Ennek tényét felek aláírásukkal kifejezetten elfogadják.
Budapest, ……………………………
…………………………………. | …………………………………. |
Megrendelő | Vállalkozó |
Fővárosi Vízművek Zrt. | Pulzus Plusz Kft. |