VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(a továbbiakban: Szerződés)
amely létrejött egyrészről
Név: Budapest Főváros Önkormányzata
Székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Képviseli: Xxxx Xxx főosztályvezető
Törzskönyvi azonosító száma: 735638
Adószáma: 15735636-2-41
KSH statisztikai számjele: 15735636-8411-321-01
ÁHTI azonosítója: 745192
Fizetési (bank)számla száma: 11784009-15490012-11630003
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről
Név:
Székhelye:
Képviseli:
Nyilvántartási száma:
Adószáma:
KSH statisztikai számjele:
Bankszámla száma:
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, míg Megrendelő és Vállalkozó együttesen: Felek, önállóan: Fél),
között az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal és feltételekkel:
Előzmények:
Megrendelő Budapest Főváros Önkormányzatának közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról szóló 48/2016. (VI. 30.) együttes utasítása szerint a „Az építőanyagok életciklus-elemzése és életciklusköltség-számítása” tárgyú, két tanulmányból álló beszerzési eljárást folytatott le, melynek eredménye alapján „Az útépítéshez kapcsolódó anyagok és folyamatok életciklus-elemzése és életciklusköltség-számítása” című 2. számú tanulmány tekintetében Vállalkozóval mint nyertes ajánlattevővel/nyertest követő második helyezettnek minősített ajánlattevővel1, a jelen Szerződés 1. számú mellékletét képező árajánlata (a továbbiakban: Árajánlat) alapján kerül megkötésre jelen Szerződés.
Felek rögzítik, hogy a beszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek jelen Szerződéssel együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra (továbbiakban: Beszerzési eljárás dokumentumai):
− ajánlatkérés és mellékletei,
− adott esetben a beszerzési eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatások,
− Vállalkozó nyertes ajánlata,
− adott esetben Vállalkozó által benyújtott hiánypótlás, felvilágosítás.
A felsorolt dokumentumok tartalma közti ellentmondás esetén Felek az alábbi értelmezési sorrendet veszik figyelembe: a) Szerződés b) műszaki leírás c) kiegészítő tájékoztatás d) a beszerzési eljárás további dokumentumai e) Vállalkozó ajánlata, esetleges hiánypótlása, felvilágosítása.
PREAMBULUM
Budapest Főváros Önkormányzata elkötelezett a klímavédelem mellett, ezért 2020-ban csatlakozott a C40 csoporthoz, a világ csaknem 100 vezető városának hálózatához, amelyek tudományos alapú megközelítést alkalmazva együttműködnek az éghajlati válsággal való szembenézéshez szükséges sürgős intézkedések megtételében.
1 Szerződéskötéskor az egyik kitétel értelemszerűen törlésre kerül.
Budapest Főváros Önkormányzata a C40 csoporthoz való csatlakozáskor nyilatkozatban a kibocsátásmentes építkezések (’clean construction’) megvalósítása érdekében vállalta többek között:
- minden új épület, infrastrukturális beruházás és jelentősebb korszerűsítés esetén a kibocsátások csökkentését 30%-kal 2025-ig és 50%-kal 2030-ig,
- kizárólag zéró kibocsátású építőipari gépek beszerzését és használatát 2025-től,
- zéró kibocsátású építkezések és építési területek megvalósítását a városban 2030-ra.
Emellett a Fővárosi Közgyűlés által 2021-ben elfogadott Budapest Klímastratégiájában (SECAP), a kibocsátás-csökkentési akcióterv mitigációs és adaptációs intézkedései között is szerepel feladatként az építőanyagok (ezen belül az útépítéshez kapcsolódó anyagok) életciklus-elemzése.
M6 Alapozó felmérések, kutatások végzése a fenntartható energiagazdálkodás és körkörös gazdaság megvalósíthatósága és alkalmazása tárgyban (célév: 2022)
A9 Klímabarát építési anyagok, technológiák alkalmazásának elősegítése
A fenti vállalások és stratégiai célok eléréséhez rendelkezésre állnak módszertani lehetőségek és megoldást kínál az építőanyagok életciklus-elemzése.
1. A Szerződés tárgya
A jelen Szerződés aláírásával Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező műszaki leírásban (a továbbiakban: Műszaki Leírás) meghatározott tanulmány – mely főváros-specifikus információkat alapul véve, tipikusan városi környezetben használt útépítő- anyagok, útépítési folyamatok, technológiák vizsgálatán, életciklus-elemzésén és életciklusköltség- számításán, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok vizsgálatán alapulva lehetőséget ad a Fővárosnak és a fővárosi tulajdonú közszolgáltató vállalatoknak az útépítési beruházások, karbantartások és kapcsolódó közműépítési, közműkarbantartási feladatok kivitelezése és fenntartása során klíma- és környezettudatos, zéró közeli kibocsátást eredményező döntések meghozatalára. (a továbbiakban: Tanulmány) – elkészítésével kapcsolatos feladatoknak a Beszerzési eljárás dokumentumaiban részletezettek szerinti, a jelen Szerződés, valamint a jelen Szerződés mellékletei alapján történő ellátását.
2. A Szerződés hatálya
Jelen Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napját követő első nap.
3. A teljesítés helye és módja
3.1. A jelen Szerződésben, valamint a jelen Szerződés mellékleteiben meghatározott feladatok teljesítési helye Megrendelő székhelye.
3.2. Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű, ha az minden tekintetben megfelel a jelen Szerződésben, valamint a jelen Szerződés mellékleteiben meghatározott követelményeknek. Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben, valamint a jelen Szerződés mellékleteiben meghatározott feladatait, továbbá az azok teljesítése körében kapott utasításokat a Megrendelő érdekének legnagyobb mértékben történő szem előtt tartásával a jelen Szerződés 4. pontjában meghatározott teljesítési határidőnek megfelelő időben, maradéktalanul, a legmagasabb szakmai színvonalon, továbbá a szakma általános szabályainak, de különösen a Megrendelő által megkívánt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően, hiba és hiánymentesen teljesíteni.
4. A teljesítés határideje
4.1. A Tanulmány elkészítésének és Megrendelő részére történő átadásának határideje 2022. augusztus 15. napja (a továbbiakban: Teljesítési Határidő).
4.2. Megrendelő előteljesítést elfogad.
5. Vállalkozói díj és annak megfizetése
5.1. Vállalkozó a jelen Szerződésben, valamint a jelen Szerződés mellékleteiben meghatározott feladatok maradéktalan és szerződésszerű teljesítésért mindösszesen nettó Ft + ÁFA,
azaz …………………….. forint + ÁFA összegű vállalkozói díjra (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) jogosult.
A fenti összeg teljes egészében a TOP Környezetvédelmi projektek elnevezésű projekt 898702 címkód keretén belül európai uniós forrásból kerül kiegyenlítésre.
5.2. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll.
5.3. Vállalkozó a Vállalkozói Díjon felül semmilyen más jogcímen nem jogosult további díjra, költségtérítésre a jelen Szerződésben, valamint a Műszaki Leírásban rögzített feladatok teljesítésével összefüggésben. Az Árajánlatban rögzített árak, valamint a Vállalkozói Díj mértéke a Szerződés hatálya alatt nem módosíthatóak.
5.4. Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés, valamint a jelen Szerződés mellékletei szerinti feladatát szerződésszerűen teljesítette, erről a Megrendelő illetékes belső szervezeti egységének vezetője a teljesítést követő 3 (három) munkanapon belül kiállítja a teljesítésigazolást, amelyet Vállalkozó részére haladéktalanul megküld akként, hogy Vállalkozó a teljesítést követő 8. (nyolcadik) napig számláját kiállíthassa. Megrendelő a teljesítésigazolást összesen 4 (négy) eredeti példányban állítja ki, amelyből 3 (három) eredeti példány a Megrendelőt, 1 (egy) eredeti példány a Vállalkozót illeti meg.
5.5. A szerződésszerű teljesítés igazolására a Megrendelő részéről Budapest Főváros Főpolgármesteri Xxxxxxx Xxxxx- és Környezetügyi Főosztályának főosztályvezetője jogosult.
5.6. Vállalkozó a teljesítésigazolás kézhezvételét követően a jelen Szerződésben, valamint a jelen Szerződés mellékleteiben rögzített, szerződésszerűen teljesített feladatokról egy darab, nettó
………………….. Ft + ÁFA, azaz ……………………………………. forint + ÁFA összegű számlát Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.) nevére és címére állítja ki. Vállalkozó a kiállított számlát papír alapon 3 (három) eredeti példányban Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Klíma- és Környezetügyi Főosztálya részére nyújtja be, vagy elektronikus úton az xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx címre küldi meg a teljesítést követő 8 (nyolc) napon belül. A Vállalkozó által benyújtott számlán a következő azonosítószámnak kell szerepelnie: TOP-1.5.1-20- 2020-00024.
5.7. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla nem felel meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) vagy a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályban rögzített előírásoknak, Megrendelő a számla helyesbítését kéri, ezen esetekben a Megrendelő késedelme kizárt.
5.8. Megrendelő köteles a Vállalkozói Díjat a Vállalkozó által a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül a Vállalkozó ……………..
pénzintézetnél vezetett ……………………… számú bankszámlájára átutalni. Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
5.9. Fizetési késedelem esetén Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-ában, illetve a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak alkalmazását írják elő.
6. Átadás-átvétel
6.1. Vállalkozó a Tanulmány átadását megelőzően Megrendelő kérésére vagy saját kezdeményezésére, legfeljebb négy alkalommal köteles Megrendelővel személyes – illetve, amennyiben azt a COVID-19 vírus okozta járványhelyzet megköveteli, online formában – konzultáción részt venni. A konzultációk időpontját Megrendelő és Vállalkozó a konzultáció időpontját legalább 3 (három) munkanappal megelőzően, elektronikus úton egyeztetik egymással.
6.2. Vállalkozó a jelen Szerződésben, valamint a jelen Szerződés mellékleteiben meghatározott feladatok elvégzését követően a 6.3. pontban meghatározott helyen és módon átadja a Megrendelőnek a jelen Szerződésben, valamint a jelen Szerződés mellékleteiben meghatározott feladatok elvégzésének eredményeképpen elkészült Tanulmányt. Megrendelő a Tanulmány átvételét elektronikus úton, írásbeli elismervénnyel köteles igazolni az átvételt követő 1 (egy) munkanapon belül. A Megrendelő részére megküldött Tanulmány jelen pont szerinti mennyiségi átvétele (sommás átvétel) önmagában nem minősül a teljesítés elfogadásának.
6.3. Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvétel elektronikus adathordozó eszközön – szerkeszthető formában –, valamint papír alapon 2 (kettő) példányban Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Klíma- és Környezetügyi Főosztályán, a 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 0-00. II. emelet 204. szám alatt történik. Felek rögzítik, hogy amennyiben az átadás-átvétel a jelen pont szerinti módon nem lehetséges, Felek kapcsolattartásuk keretében kötelesek az átvétel helyét és módját közösen meghatározni.
6.4. Megrendelő a Tanulmány átvételének 6.2. pont szerinti visszaigazolását követő 10 (tíz) munkanapon belül írásban nyilatkozik a teljesített feladatok jóváhagyásáról (teljesítésigazolás kiállítása) vagy javítási, kiegészítési igényeiről. Amennyiben Megrendelő javítást, kiegészítést, átdolgozást ír elő, a Vállalkozó ezt követő 2 (kettő) munkanapon belül a megrendelői elvárásoknak megfelelően kijavított Tanulmányt megküldi Megrendelő részére. Bármelyik Fél igénye esetén Felek kötelesek az igény felmerülésétől számított 3 (három) munkanapon belül egyeztetést tartani, és ebben az esetben az átdolgozásra nyitva álló 2 (kettő) munkanapos határidő az egyeztetést követő munkanapon kezdődik. Vállalkozó mindaddig köteles saját költségén eleget tenni Megrendelő kijavításra vonatkozó igényeinek, ameddig valamennyi megrendelői elvárás – figyelemmel különösen a jelen Szerződés Preambulumában és a Műszaki Leírásban rögzítettekre – maradéktalanul átvezetésre nem kerül.
6.5. Vállalkozó teljesítésének napja az a nap, amikor Megrendelő az átadott Tanulmánnyal kapcsolatban javítási, kiegészítési igényt nem tesz, és azt kifejezetten jóváhagyja (minőségi átvétel). Az e pont szerinti jóváhagyás a teljesítésigazolás előfeltétele.
6.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Szerződés 6.4. pontjában megjelölt kijavítási, kiegészítési kötelezettségét a 6.4. pontban megjelölt 2 (kettő) munkanapon túl ismételten neki felróható okból hiányosan, hibásan teljesíti, a kötbérfizetési kötelezettsége a jelen Szerződésben rögzítetteknek megfelelően beáll.
6.7. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelő által a 6.5. pont szerint jóváhagyott Tanulmányról a teljesítésigazolást követően a Felek által előzetesen meghatározott időben és helyen Vállalkozó 1 (egy) db prezentációt tart a Megrendelő által meghatározott szakmai körben. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti prezentáció megtartása nem feltétele a jelen Szerződés szerződésszerű teljesítésének, a jelen pont nem ró szerződéses kötelezettséget Vállalkozóra, továbbá a jelen pont szerinti prezentáció megtartásáért Vállalkozó semmilyen díjra, költségtérítésre nem jogosult.
7. Felek jogai és kötelezettségei
7.1. Vállalkozó a jelen Szerződés tárgyát képező feladatokat a Megrendelő utasításainak megfelelően, a tőle elvárható kiemelt szakértelemmel és fokozott gondossággal köteles elvégezni.
7.2. Vállalkozó közreműködőt, illetve alvállalkozót jogosult igénybe venni, akinek tevékenységéért úgy felel, mintha személyesen járt volna el.
7.3. Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésére álló információt, dokumentációt vagy egyéb anyagot a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani – kivéve, ha ezt harmadik személy joga korlátozza – a jelen Szerződés tárgyát képező feladat ellátásához szükséges Megrendelői utasításokkal, tájékoztatással a Vállalkozót ellátni és a feladat ellátásához szükséges munkatársak, kapcsolattartók elérhetőségét biztosítani.
7.4. Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy rendelkezik mindazon jogosultsággal, erőforrással, valamint mindazon szakmai ismerettel és tapasztalattal, amelynek birtokában a jelen Szerződés megfelelő teljesítésére jogosult, arra alkalmas és képes. A Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt feladatait a mindenkori hatályos jogszabályi környezet figyelembevétele mellett készíti el és bocsátja a Megrendelő rendelkezésére.
7.5. Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségének teljesítése során a Megrendelő érdekeit fokozottan köteles figyelembe venni. A jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatosan Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik az általa kidolgozásra kerülő ajánlások, stratégiák megvalósíthatóságáért. Vállalkozó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik a Teljesítési Határidő betartásához, ezért a jelen Szerződésben rögzített Teljesítési Határidőt erre figyelemmel vállalja.
7.6. A jelen Szerződés teljesítése során a Vállalkozó tűrni köteles a Megrendelő illetékes szervezeti egysége által szükségesnek tartott, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok elvégzését.
7.7. Amennyiben a Megrendelő elmulasztja valamely – különösen a 6.4. pont szerinti – kötelezettségének teljesítését, a Vállalkozó jogosult írásos akadályközléssel élni, melynek során tájékoztatja a Megrendelőt az elmulasztott kötelezettségéről, és a mulasztásnak a jelen Szerződés teljesítésére gyakorolt előrelátható hatásairól. A Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.
8. A Szerződés biztosítékai
8.1. Amennyiben Vállalkozó a jelen Szerződésben, valamint a Műszaki Leírásban rögzített feladatait olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen, hibásan vagy egyáltalán nem teljesíti, kötbért köteles fizetni Megrendelő részére az alábbiak szerint.
8.2. Késedelmi kötbér:
Vállalkozót a jelen Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kötbér mértéke a Vállalkozói Díj 2%- a naptári naponként, maximális mértéke a Vállalkozói Díj 20%-a. A késedelmi kötbér a kötelezettségre irányadó teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő első naptól jár. A késedelmes teljesítés miatti kötbér érvényesítése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól.
8.3. Hibás teljesítési kötbér:
Vállalkozót a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségének hibás teljesítése esetén, amennyiben a 6.4. pont szerinti határidőben kijavítási, kiegészítési kötelezettségét nem teljesíti, vagy ismételten hiányosan teljesíti, hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A hibás teljesítési kötbér mértéke a Vállalkozói Díj 2%-a naptári naponként, maximális mértéke a Vállalkozói Díj 20%-a. A hibás teljesítési kötbér a kötelezettségre irányadó teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő első naptól jár.
8.4. Meghiúsulási kötbér:
A jelen Szerződés Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetén, valamint abban az esetben, ha Megrendelő a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondja, Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek összege a Vállalkozó Díj 30%-a.
8.5. Megrendelő kötbér igényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a Vállalkozó szerződésszegéséből kára származott-e, illetve Megrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, valamint a szerződésszegésből eredő egyéb jogait.
8.6. Megrendelő kötbérigényét – annak mértékének megállapítását követően – írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét. Vállalkozó az igényről szóló nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapig vitathatja annak fennállását vagy összegét. Amennyiben Vállalkozó a fenti határidőn belül a Megrendelő kötbérigényét nem kifogásolja, az a kötbérigény elismerésének minősül. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esetlegesen felmerülő késedelmi és hibás teljesítési kötbér összegét a Vállalkozói Díj összegébe a Ptk. 6:49. §-ában foglaltak szerint beszámítani. Amennyiben a kötbér összeg beszámítására Megrendelő nem jogosult, beszámítást nem kíván alkalmazni, illetőleg meghiúsulási kötbér felmerülése esetén, Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó pénzügyi bizonylatának (számla vagy egyéb pénzbekérő) kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül köteles megfizetni a kötbér összegét.
8.7. Amennyiben a jelen Szerződés teljesítése során Vállalkozó oldalán olyan körülmény áll elő, amely a szerződésszerű teljesítést akadályozza, Vállalkozó erről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti, megjelölve a teljesítés várható időpontját és a késedelem okát. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.
8.8. Felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, amennyiben a szerződésszerű teljesítést rajtuk kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan esemény, cselekmény fizikailag vagy más módon gátolja (a továbbiakban: Vis Maior). A Felek ilyen Vis Maior eseménynek tekintik különösen a természeti és más katasztrófákat (ilyen különösen a villámcsapás, földrengés, árvíz, tűzvész, robbanás, járvány), háborús vagy más konfliktusokat (ilyen különösen a zendülés, rendzavarás, zavargások, forradalom, államcsíny, polgárháború, terrorcselekmények, embargó).
8.9. A Vis Maiorra hivatkozó Felet terheli annak bizonyítása, hogy a Vis Maior eseménynek a szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem – vagy csak aránytalan áldozat árán – lehetett volna elhárítani.
8.10. Felek megállapodnak abban, hogy minden, a COVID-19 járvánnyal és a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus illetve humanitárius katasztrófa (továbbiakban: háborús veszélyhelyzet) magyarországi következményeinek elhárításával összefüggő, a jelen Szerződés hatálybalépésének napján a Xxxxx által nem ismert kormányzati vagy egyéb intézkedés és minden olyan egyéb ok kapcsán, amely a COVID-19 járvány vagy háborús veszélyhelyzet tényére vezethető vissza, Vállalkozónak a Ptk. 6:142. §-ára figyelemmel bizonyítania kell, hogy a kormányzati vagy egyéb intézkedés vagy egyéb ok a teljesítését befolyásolja vagy lehetetlenné teszi, és a Vállalkozótól nem volt elvárható, hogy ezt a körülményt elkerülje, vagy a kárt enyhítse.
8.11. Az esedékessé vált kötbér után Vállalkozó késedelmi kamat fizetésére köteles a késedelembe esés első napjától számítva.
8.12. Megrendelő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
9. A Szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetés rendkívüli felmondással
9.1. Jelen Szerződés módosítása kizárólag a jelen Szerződés aláírására jogosultak által, írásban lehetséges.
9.2. Jelen Szerződés megszűnik a jelen Szerződés teljesítésével, súlyos szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondással, valamint a jelen Szerződés olyan okból történő lehetetlenülése esetén, amelyért egyik Fél sem felelős. Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vállalkozó 10 (tíz) napot meghaladó késedelembe esik, hibás teljesítés esetén a hibát Megrendelő által adott határidőn belül nem küszöböli ki, a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti vagy a jelen Szerződésből fakadó egyéb kötelezettségeit súlyosan megszegi.
9.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:
a) a Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a teljesítést, vagy a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását,
b) a Vállalkozó/Megrendelő megszegi, illetve írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségét, vagy a jelen Szerződésből fakadó egyéb kötelezettségeit súlyosan megszegi továbbá hibás teljesítés esetén a hibát a Szerződés szerinti határidőn belül nem küszöböli ki,
c) a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, felszámolási, végelszámolási vagy törlésre irányuló eljárás indul vele szemben,
d) a Vállalkozó gazdasági társaság vezetőjével, képviselőjével, vagy a Szerződés teljesítésében résztvevő bármely alkalmazottjával szemben jogerős elmarasztaló határozatot hoznak szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt,
e) Vállalkozó nyilatkozata valótlan, hamis adatokat tartalmaz,
f) a Vállalkozó által fizetendő késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér eléri a jelen Szerződésben rögzített maximális mértéket,
g) Vállalkozó a 6.1. pont szerinti konzultáció vagy a 6.4. pont szerinti egyeztetés időpontjának egyeztetésében nem működik együtt, melynek eredményeképpen annak összehívása ellehetetlenül vagy az összehívott 6.1. pont szerinti konzultáción vagy 6.4. pont szerinti egyeztetésen nem vesz részt és távolmaradását nem menti ki, és az időpont egyeztetést vagy részvételét Megrendelő írásbeli felszólítását követő 3 (három) munkanapon belül sem teljesíti.
9.4. Azonnali hatályú felmondás esetén a jelen Szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés igazolt kézhezvételének napja.
9.5. A Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Megrendelő a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti.
10. Szerzői jogi rendelkezések
10.1. Megrendelő a jelen Szerződés teljesítésével létrejött valamennyi szellemi alkotás (továbbiakban: Szellemi Alkotás) vonatkozásában a jelen Szerződés 5. pontjában szabályozott fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítésekor szerzi meg az időben, térben, módban korlátlan, teljes körű és kizárólagos felhasználási jogokat (különösen a többszörözés jogát, a terjesztés jogát, a nyilvános előadás jogát, jogot a nyilvánossághoz történő közvetítésre sugárzással vagy másként, jogot a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő tovább közvetítésére, az átdolgozás jogát, valamint a kiállítás jogát). Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítésével létrejött valamennyi Szellemi Alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, és csak Megrendelő hozzájárulásával hozhatja nyilvánosságra, illetve közölheti harmadik személlyel. A Szellemi Alkotással Megrendelő szabadon rendelkezik. A Vállalkozó hozzájárul és engedélyezi, hogy a Megrendelő a Szellemi Alkotás felhasználási jogát harmadik személy részére átruházza.
10.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés 5. pontjában meghatározott Vállalkozói Díj a Szellemi Alkotások teljes körű felhasználási jogának ellenértékét is magába foglalja, és tartalmazza a felhasználási jog Megrendelő által harmadik személy részére történő engedélyeztetésének jogával és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos ellenértéket is, azokra tekintettel került megállapításra. Vállalkozó a Vállalkozói Díjat a felhasználással kapcsolatosan elérhető eredménnyel arányosnak tekinti, így a Vállalkozói Díj megfizetése alapján a Megrendelő jogosulttá válik arra, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben, valamint a jelen Szerződés mellékleteiben rögzített feladatai ellátásával kapcsolatos, illetve az annak eredményét képező dokumentumokat korlátozás nélkül felhasználja. Felek rögzítik, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a jelen Szerződés 5. pontjában meghatározott Vállalkozói Díj a jelen pontban meghatározott felhasználási jogra tekintettel került megállapításra.
10.3. A jelen Szerződés teljesítése érdekében Megrendelő által Vállalkozó rendelkezésére bocsátott, jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotások tekintetében Megrendelő a felhasználási jogokat nem ruházza át.
11. Titoktartás
11.1. A jelen Szerződés teljesítése során a Vállalkozó köteles minden, a Megrendelővel és a pályázattal kapcsolatos tényt, adatot, információt bizalmasan, üzleti titokként kezelni. Ezeket az információkat Vállalkozó kizárólag saját alkalmazottjaival vagy a teljesítésbe bevont alvállalkozóival oszthatja meg, akiknek titoktartási kötelezettségéért Vállalkozót felelősség terheli. Nem minősül titoktartás megsértésének, ha a bizalmas információt valamely jogszabályi előírás vagy hatósági határozat eredményeként kell harmadik személy tudomására hozni.
11.2. Vállalkozó 11.1. pont szerinti kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. Vállalkozót a 11.1. pont szerinti kötelezettség a jelen Szerződés teljes hatálya alatt, illetve a Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli.
12. Kapcsolattartás a Felek között
12.1. Felek a jelen Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget vállalnak, amelynek biztosítása érdekében kölcsönösen kijelölik azokat a személyeket, akik egymással folyamatos kapcsolatot tartanak (a továbbiakban: Kapcsolattartó).
12.2. Mindkét Fél jogosult arra, hogy a Kapcsolattartó személyét megváltoztassa, módosítsa és helyette új személyt jelöljön ki. A Felek új Kapcsolattartó kijelölése esetén haladéktalanul és írásban kötelesek értesíteni egymást. A Kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való írásbeli közléstől hatályos, és e körülményt Felek kölcsönösen nem tekintik a jelen Szerződés módosításának.
12.3. Felek a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat írásban – lehetőség szerint elektronikus levél útján – közlik egymással. A másik Fél részére elektronikus úton megküldött
dokumentum vagy értesítés az elektronikus levelezőrendszer szerinti kézbesítési jelzésben – ennek hiányában a címzett által küldött visszaigazolásban – foglaltak szerint tekintendő átvettnek.
A postai küldemény kézbesítettnek tekintendő a küldemény átvételének napján, vagy amennyiben a címzett az átvételt megtagadja, az átvétel megtagadásának napján. Amennyiben a postai küldemény a feladóhoz „címzett ismeretlen” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza, a kézbesítés napja a küldemény feladóhoz történő visszaérkezésének napja, amennyiben a küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, a küldemény kézbesítettnek tekintendő a második postai kézbesítési kísérlet napján. Az elektronikus úton feladott értesítések, az elektronikus üzenet kézbesítéséről szóló igazolás visszaérkezésével tekintendők kézbesítettnek.
12.4. Jelen Szerződésben szabályozott együttműködés során a kapcsolattartással meghatalmazott személyek:
a) Megrendelő részéről az általános kapcsolattartásra jogosult képviselő:
Xxxxx Xxxxxxx
osztályvezető
Klíma- és Környezetügyi Főosztály Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 0-00.
tel.: x00 0 000-0000
e-mail: xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
b) Megrendelő részéről a 6.4. pont szerinti javítás, kiegészítés, átdolgozás elrendelésére, valamint jóváhagyásra, továbbá a teljesítésigazolásra jogosult képviselő:
Ámon Ada
főosztályvezető
Klíma- és Környezetügyi Főosztály Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 0-00.
tel.: x00 0 000 0000
c) a Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult képviselő:
……………………………….
cím: …………………………….
tel.: +36 ……………………………
13. Egyéb rendelkezések
13.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján helyi önkormányzati közfeladatot ellátó szervnek minősül, és mint ilyen, a kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés adatai az Infotv. rendelkezései szerint közérdekű adatok. Fentiekre tekintettel Vállalkozó hozzájárul jelen Szerződés és esetleges módosításának az Infotv. szerinti közzétételéhez.
13.2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján Vállalkozó nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül, továbbá tudomásul veszi, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján kifizetés nem teljesíthető átlátható szervezetnek nem minősülő szervezet részére.
13.3. Felek a jelen Szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a jelen
Szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó bejelentési kötelezettséggel tartozik a jelen Szerződés 9.3. pont c.) és d.) alpontjaiban meghatározott esetekben.
13.4. Felek vállalják, hogy a közöttük jelen Szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitákat elsődlegesen közvetlen tárgyalások, egyeztetések útján, peren kívül igyekeznek rendezni.
13.5. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, elsődlegesen a Ptk. irányadó. Vita esetén – amennyiben a 13.4. pont szerinti eljárás nem vezetett eredményre – Felek az illetékes bírósághoz fordulnak jogvitájuk elbírálása érdekében.
13.6. Amennyiben a jelen Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, úgy a Szerződés többi része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának.
13.7. Mindkét Fél külön-külön kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződést a Fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt aláírási joggal rendelkezik, így részéről a Szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.
13.8. Jelen Szerződés kizárólag az elválaszthatatlan részét képező 1. számú és 2. számú mellékletekkel együtt érvényes.
13.9. Jelen Szerződést Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után jóváhagyólag írták alá.
13.10. A jelen Szerződés 9 számozott oldalból és 2 (kettő) számozott mellékletből áll és 5 (öt), egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből 4 (négy) eredeti példány Megrendelőt, 1 (egy) eredeti példány pedig Vállalkozót illet.
Kelt: Budapest, 2022. …………. | Kelt: Budapest, 2022. …………… |
……………………………………… Megrendelő Budapest Főváros Önkormányzata képviseli: Xxxxxxxxx Xxxxxxx főpolgármester megbízásából Xxxx Xxx főosztályvezető Klíma- és Környezetügyi Főosztály | ……………………………………… Vállalkozó ………………… |
A pénzügyi ellenjegyzést végezte:
…………………………………….
Xxxxxxx Xxxxxxx gazdasági igazgató
Gazdasági Igazgató Irodája Budapest, 2022. ……………
Mellékletek:
1. számú melléklet | Árajánlat |
2. számú melléklet | Műszaki Leírás |