AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS
D Ö M S Ö D N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A
2 3 4 4 D Ö M S Ö D , P E T Ő F I T É R 6 .
" Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Xxxx Xxxxxxxxx Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein "
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS
DOKUM E N T Á C I Ó
a Kbt. Harmadik Rész 115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
Az ajánlattételi felhívást is tartalmazó ajánlattételi dokumentáció a gazdasági szereplők részére közvetlenül megküldésre került
2017. november hó 8. napján
TA R T A L O M J E G Y Z É K
I. A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S 3
I I . T Á J É K O Z T A T Ó A Z A J Á N L A T T E V Ő K R É S Z É R E 17
2. Az ajánlatok benyújtásának határideje és módja: 18
3. Kiegészítő információkérés, tájékoztatás, helyszíni bejárás 18
4. Az eljárással kapcsolatos egyéb információk 18
I I I . A Z A J Á N L A T O K B E N Y Ú J T Á S A 20
1. Az ajánlatok formai előírásai 21
3. Az ajánlat kidolgozásával kapcsolatos egyéb információk 22
6. Az ajánlat készítésének költségei 23
7. Hiánypótlási lehetőség és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§-a alapján 23
8. Rész-, vagy többváltozatú ajánlat 23
I V . A Z A J Á N L A T O K É R T É K E L É S E 25
1. Az ajánlatok értékelése, érvénytelenség, kizárás 26
2. Az ajánlatok értékelési szempontja 26
3. Az ajánlatok értékelése, bírálat 26
4. A Kbt. 75.§-a alapján eredménytelen eljárás 27
5. Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről 28
V I . M ű s z a k i l e í r á s 42
V I I . S z e r z ő d é s t e r v e z e t 43
V I I I . Á r a z a t l a n k ö l t s é g v e t é s 54
I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
mely a gazdasági szereplők részére közvetlenül megküldésre került 2017. november hó 8. napján
A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S
I. Az Ajánlatkérő:
Neve: Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Képviseli: Xxxxxx Xxxxxx Xxxx polgármester
Székhely: 0000 Xxxxxx, Xxxxxx xxx 0.
Levelezési cím: 0000 Xxxxxx, Xxxxxx xxx 0.
Telefon: x00 00000000
Faxszám -
Honlap címe: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/
I.I Az Ajánlatkérő nevében eljáró felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó:
Neve: Xx. Xxxxxx Xxxxxx ügyvéd
Címe: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 21-23. I/2.
Lajstromszáma: 00274
Telefonszám: x00 000000000
Telefaxszám: x00 00000000
E-mail: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
II. A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása
II.1 a közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt eljárás a Kbt. Harmadik Rész 115.§ (1) bekezdés szerint
II.2 az eljárás indokolása: a beszerzés becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot.
III. Az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek.
A közbeszerzési dokumentumok jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg elektronikusan kerülnek megküldésre az ajánlattevők részére.
IV. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgya:
" Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Xxxx Xxxxxxxxx Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein "
Építési beruházás Mennyisége:
Az Ajánlatkérő a tulajdonában lévő épületek tetőfelületein elhelyezett napelemes HMKE-k segítségével, megújuló energiaforrás felhasználásával kívánja fedezni villamos energia felhasználásának jelentős részét.
A minimálisan elvárt műszaki paraméterei a következők:
Tipus: polykristályos napelem Egységteljesítmény: 250 Wp
Optimális Üzemi Feszültsége: 29,8 V (DC) Optimális Üzemi Árama: 8,39 A Üresjárási Feszültsége: 37,6 V (DC) Fizikai méretei (mm): 1640 x 992 x 40 mm
Súlya: 18,5 kg
Borítása: 3,2 mm vastag hő-kezelt üveg
Dömsöd, Sportcsarnok HMKE 9,5kWp napelemes rendszer
Tetőszerkezetre erősített 38 db napelem, a napelemeket összekötő solar kábel hálózat és DC gyűjtő elosztók, 1db DC/AC átalakító inverter, az inverter által kitáplált villamos energiát -3f/400V feszültségszinten összegyűjtő AC gyűjtő elosztó.
Létesítmény üzemi fesz: AC 400/230 V / DCmax 1000V
A panelek fizikai méretének, valamint a ház tetőszerkezetének és a tetőfelület tájolásának figyelembe vételével, 38 db (9,5kWp) napelem elhelyezése optimális a HMKE teljesítményhatár megtartása mellett. A lapos tetőfelületek borítása bitumenes szigetelésű. A tetőre dóm-rendszerű, 10 fokos kiemelésű, rozsdamentes tartókra erősített, alusínes szerkezetek alkalmasak a tervezett napelemek hordására.
Az egyenáramú solar kábeleket ehhez a tartó alapszerkezethez rögzítetten kell vezetni a DC gyűjtő elosztókig, innen pedig az inverterig. Az invertertől az AC áramkört az elszámolási fogyasztásmérésig kell kiépíteni. Az invertert, a DC és AC elosztó dobozokat, az épületen belül, védetten kell elhelyezni úgy, hogy a kezelésük, karbantartásuk, üzemeltetésük problémamentes legyen. A gyűjtő dobozok és elosztók áramköri összefüggéseit, valamint az alkalmazott védelmi és leválasztó készülékek kapcsolati információit a Blokkvázlatok tartalmazzák.
A napelem panelek 1 db inverterhez kerülnek csatlakoztatásra, szem előtt tartva a villamos méretezési és gazdasági szempontokat egyaránt, így keresve az optimumot az inverter elhelyezése, a solar kábeles stringek és az AC gyűjtő áramkörök hossza között, mindezek figyelembe vételével a kővetkező műszaki mennyiségekkel jellemezhető inverter-napelem kiosztás adódik:
T1 Inverter (Fronius Symo 10.0-3-M);
- S1-2. stringek: 4 mm2 PV1-F solar kábel —2x19 db 250Wp solar panel
A napelemeket egy stringen belül sorba kell kötni, az T1 inverter S1 – S2stringjeit DC gyűjtő elosztóban kell a szükséges védelmi eszközökkel ellátni, majd közvetlenül az inverter DC bemeneteire kötni az egyvonalas blokkvázlat szerint.
Az Inverter utáni erőátviteli (AC) hálózathoz történő csatlakozás AC gyűjtő elosztón keresztül történik összerendelésére az alábbiak szerint kerül sor:
T1 Inverter (Fronius Symo 10.0-3-M)<-> AC-1 tervezett elosztó (átépítendő a mérőhelyen): NYY-J 5x6 mm2
Az intézményi főelosztó a helyi adottságok és az erőmű méretével összhangban bővítésre kerül.
Dömsöd, Xxxx Xxxxxxxxx Ált. Isk.- HMKE 13,5kWp napelemes rendszer
Tetőszerkezetre erősített 54 db napelem, a napelemeket összekötő solar kábel hálózat és DC gyűjtő elosztók, 1db DC/AC átalakító inverter, az inverter által kitáplált villamos energiát -3f/400V feszültségszinten összegyűjtő AC gyűjtő elosztó.
Létesítmény üzemi fesz: AC 400/230 V / DCmax 1000V
A panelek fizikai méretének, valamint a ház tetőszerkezetének és a tetőfelület tájolásának figyelembe vételével, 54 db (13,5kWp) napelem elhelyezése optimális a HMKE teljesítményhatár megtartása mellett. A lapos tetőfelületek borítása bitumenes szigetelésű. A tetőre dóm-rendszerű, 10 fokos kiemelésű, rozsdamentes tartókra erősített, alusínes szerkezetek alkalmasak a tervezett napelemek hordására.
Az egyenáramú solar kábeleket ehhez a tartó alapszerkezethez rögzítetten kell vezetni a DC gyűjtő elosztókig, innen pedig az inverterig. Az invertertől az AC áramkört az elszámolási fogyasztásmérésig kell kiépíteni. Az invertert, a DC és AC elosztó dobozokat, az épületen belül, védetten kell elhelyezni úgy, hogy a kezelésük, karbantartásuk, üzemeltetésük problémamentes legyen. A gyűjtő dobozok és elosztók áramköri összefüggéseit, valamint az alkalmazott védelmi és leválasztó készülékek kapcsolati információit a Blokkvázlatok tartalmazzák.
A napelem panelek 1 db inverterhez kerülnek csatlakoztatásra, szem előtt tartva a villamos méretezési és gazdasági szempontokat egyaránt, így keresve az optimumot az inverter elhelyezése, a solar kábeles stringek és az AC gyűjtő áramkörök hossza között, mindezek figyelembe vételével a kővetkező műszaki mennyiségekkel jellemezhető inverter-napelem kiosztás adódik:
T1 Inverter (HUAWEI SUN2000-17KTL);
- S1-3. string: 4 mm2 PV1-F solar kábel —3x18db 250Wp solar panel
A napelemeket egy stringen belül sorba kell kötni, az T1 inverter S1 – S3stringjeit DC gyűjtő elosztóban kell kettesével párhuzamosítani, a szükséges védelmi eszközökkel ellátni, majd közvetlenül az inverter DC bemeneteire kötni az egyvonalas blokkvázlat szerint.
Az Inverter utáni erőátviteli (AC) hálózathoz történő csatlakozás AC gyűjtő elosztón keresztül történik összerendelésére az alábbiak szerint kerül sor:
T1 Inverter (HUAWEI SUN2000-17KTL)<-> AC-1 tervezett elosztó (átépítendő a mérőhelyen): NYY-J 5x4 mm2
Az intézményi főelosztó a helyi adottságok és az erőmű méretével összhangban bővítésre kerül.
Dömsöd, Óvoda - HMKE 8,5kWp napelemes rendszer
Tetőszerkezetre erősített 34 db napelem, a napelemeket összekötő solar kábel hálózat és DC gyűjtő elosztók, 1db DC/AC átalakító inverter, az inverter által kitáplált villamos energiát -3f/400V feszültségszinten összegyűjtő AC gyűjtő elosztó.
Létesítmény üzemi fesz: AC 400/230 V / DCmax 1000V
A panelek fizikai méretének, valamint a ház tetőszerkezetének és a tetőfelület tájolásának figyelembe vételével, 34db (8,5kWp) napelem elhelyezése optimális a HMKE teljesítményhatár megtartása mellett. A döntött tetőfelületek borítása zsindelyes. A tetőkre ászokcsavaros, rozsdamentes tartókra erősített, alusínes szerkezetek alkalmasak a tervezett napelemek hordására.
Az egyenáramú solar kábeleket ehhez a tartó alapszerkezethez rögzítetten kell vezetni a DC gyűjtő elosztókig, innen pedig az inverterig. Az invertertől az AC áramkört az elszámolási fogyasztásmérésig kell kiépíteni. Az invertert, a DCés AC elosztó dobozokat, az épületen belül, védetten kell elhelyezni úgy, hogy a kezelésük, karbantartásuk, üzemeltetésük problémamentes legyen. A gyűjtő dobozok és elosztók áramköri összefüggéseit, valamint az alkalmazott védelmi és leválasztó készülékek kapcsolati információit a Blokkvázlatok tartalmazzák.
A napelem panelek 1 db inverterhez kerülnek csatlakoztatásra, szem előtt tartva a villamos méretezési és gazdasági szempontokat egyaránt, így keresve az optimumot az inverter elhelyezése, a solar kábeles stringek és az AC gyűjtő áramkörök hossza között, mindezek figyelembe vételével a kővetkező műszaki mennyiségekkel jellemezhető inverter-napelem kiosztás adódik:
T1 Inverter (Fronius Symo 8.2-3-M);
- S1-2. string: 4 mm2 PV1-Fsolar kábel —1x11 és 1x23 db 250Wp solar panel
A napelemeket egy stringen belül sorba kell kötni, az T1 inverter S1 – S2stringjeit DC gyűjtő elosztóban kell kettesével párhuzamosítani, a szükséges védelmi eszközökkel ellátni, majd közvetlenül az inverter DC bemeneteire kötni az egyvonalas blokkvázlat szerint.
Az Inverter utáni erőátviteli (AC) hálózathoz történő csatlakozás AC gyűjtő elosztón keresztül történik összerendelésére az alábbiak szerint kerül sor:
T1 Inverter (Fronius Symo 8.2-3-M)<-> AC-1 tervezett elosztó (átépítendő a mérőhelyen): NYY-J 5x4 mm2
Az intézményi főelosztó a helyi adottságok és az erőmű méretével összhangban bővítésre kerül..
Az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, illetőleg a műszaki specifikációban és árazatlan költségvetésben leírt márkajelzésű anyagok, termékek helyett Ajánlatkérő azzal műszaki paramétereiben (névleges teljesítmény, hatásfok, névleges üres-járási feszültség és névleges áramerősség) egyenértékű más terméket is elfogad. A megnevezések kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében kerültek feltüntetésre.
Az ajánlatok érdemi összehasonlíthatósága érdekében Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, annak megfelelő árazatlan költségvetést bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére, amelyet sem formájában, sem tartalmában változtatni nem szabad! Az árazatlan költségvetés megváltoztatása (bővítése, tétel elhagyása stb.) az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti!
A közbeszerzési eljárás mennyisége (nómenklatúra): Fő tárgy: 45000000-7 - Építési munkák
Kiegészítő tárgyak: 09331000-8 – Napelemek
V. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatja az ajánlatkérő:
Vállalkozási szerződés.
VI. Xxxxx feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor: -
VII. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A teljesítés határideje: legkésőbb a szerződés megkötését követő 11 hónap. Ajánlatkérő (Megrendelő) előteljesítést elfogad.
VIII. A teljesítés helye:
Dömsöd – Dabi Óvoda: 2344 Dömsöd, Szabadság u. 92. Dömsöd – Sportcsarnok: 2344 Dömsöd, Széchenyi u. 9/C.
Dömsöd – Gróf Xxxxxxxxx Xxxxxx Általános Iskola: 2344 Dömsöd, Széchenyi u. 9. NUTS kód: HU102
IX. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A munka ellenértékének finanszírozását az ajánlatkérő a KEHOP-5.2.9 kódszámú és „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázati konstrukció keretében kívánja megoldani.
A támogatás intenzitása: 100%
Ajánlatkérő előleg lehetőségét biztosítja a Kbt. 135.§ (8) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdés alapján 30%-os mértékben. Az előleg számításának alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni egy összegben. Ajánlattevő a kapott előleggel a részszámlákban számol el egyenlő részletekben.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosítja az alábbiak szerint:
Nyertes ajánlattevő – az előlegszámla kivételével - az elvégzett és leigazolt részteljesítéseket követően jogosult kiállítani számlát, a részteljesítéseket követő 10 naptári napon belül. Ajánlattevő 2 db részszámlát, valamint 1 db végszámlát állíthat ki.
Az első részszámla benyújtására, 25%-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén van lehetőség, a teljes vállalkozói díj 25%-os mértékének megfelelően.
A második részszámla benyújtására, 50%-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén van lehetőség, a teljes vállalkozói díj 25%-os mértékének megfelelően.
A harmadik részszámla benyújtására, amely végszámla is egyben, 100%-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, a teljes vállalkozói díj 50%-os mértékének megfelelően.
Az első és a második részszámlában a nyertes ajánlattevő köteles az igényelt előleg összegének 1/2-1/2 részével elszámolni.
Ajánlatkérő a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Ptk. 6:42.§ - 6:46.§-a, 6:130.§ (1) – (2) bekezdései szerint, a Kbt. 135. §, illetőleg a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-i szerint teljesíti. Ajánlatkérő a kifizetés során az Art. 36/A. §-ban foglaltakat teljes körben alkalmazza. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. Ajánlatkérő a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155.§-a szerint jár el. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme forint.
A Kbt. 135.§ vonatkozó bekezdéseiben meghatározott feltételek jelen szerződésnek akkor is a részei, ha a Felek ezekről nem vagy ezektől eltérően állapodtak meg.
X. Xxxxx meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a rész-ajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő részajánlat-tételi lehetőséget nem biztosít.
Ennek indoka: Az ajánlati felhívás IV. pontjában meghatározott mennyiségére való tekintettel a közbeszerzési eljárás részekre bontása nem szükséges.
Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető.
XI. Az ajánlatok értékelési szempontjai. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
A Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint:
Sorszám | Értékelési szempont | Szorzószám (súlyszám) |
1. | Nettó ajánlati ár összesen (HUF) | 55 |
2. | Inverter európai hatásfoka (minimum 90%) | 40 |
3. | Inverter integrált DC oldali kapcsolóval rendelkezik-e? (igen/nem) | 5 |
1. Nettó ajánlati ár (vállalkozási díj):
Az ajánlatban a teljes beruházásra vonatkozó ajánlati árat (vállalkozási díjat) kell megadni, nettó összegben, magyar forintban. A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot. A fordított arányosítás módszerét a Közbeszerzési Hatóság útmutatója tartalmazza a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában. A legalacsonyabb adható pontszám 1 pont, a legmagasabb pontszám 10 pont.
2. Inverter európai hatásfoka (minimum 90%):
A legalacsonyabb adható pontszám 1 pont, a legmagasabb pontszám 10 pont. A 2. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával (10 pont) azonos számú pontot ad: 97 %. A 2. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet: 90 %.
A 2. értékelési részszempont esetén
- a 90%-ot elérő, de 95%-nál kisebb érték 1 pontot,
- a 96%-ot elérő, de 97%-nál kisebb érték 5 pontot,
- a 97%-ot elérő, és annál nagyobb érték 10 pontot kap.
3. Inverter integrált DC oldali kapcsolóval rendelkezik-e (IGEN/NEM):
A 3. értékelési szempont esetén a NEM válasz 1 pontot, az IGEN válasz 10 pontot kap.
XII. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjai tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)- rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll.
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.
Igazolási mód: a Kbt. 67.§ (1) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§-a szerint.
Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
XIII. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
XIII.1 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján.
XIII.2 Műszaki és szakmai alkalmasság
Ajánlatkérő nem ír elő műszaki és szakmai alkalmasságot, a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján.
XIV. Az ajánlattételi határidő:
2017. november hó 21. nap 09.30 óra
XV. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:
KORMOS Ügyvéd Iroda
3525 Miskolc, Széchenyi I. u. 21-23. I/2.
Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell nyomtatott formában, papíralapon benyújtani. A papír alapú ajánlat eredeti példányával mindenben megegyező elektronikus másolati példányt CD vagy DVD lemezen, PDF formátumban kell benyújtani. Ajánlattevő csatolja azon nyilatkozatát, miszerint az általa elektronikus formában, illetőleg a papír alapon benyújtott ajánlat tartalmában és formájában egymással mindenben megegyezik.
Az ajánlat formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlatokat 1 (egy) darab lezárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagolásra rá kell írni: „Ajánlat
– Építési beruházás - Dömsöd - KEHOP-5.2.9 Napelem”, valamint „Nem bontható fel 2017. év november hó 21. nap 09.30 óráig”.
Az ajánlatokat postán vagy személyesen kell benyújtani, személyes kézbesítés esetén hétfőtől csütörtökig 09:00-15:00 óráig, pénteken 09:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának a napján
8.00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen pontban meghatározott címre.
Amennyiben a csomagolás vagy feliratozás nem az itt előírtaknak megfelelően történik, de a Kbt. szabályainak megfelel, az nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az ajánlattevő kockázata, ha az ajánlatot elirányítják, vagy nem határidőben kerül felbontásra.
XVI. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat:
Az ajánlat kizárólag magyar nyelven nyújtható be.
XVII. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak
Az ajánlatok felbontásának helye: KORMOS Ügyvédi Iroda
3525 Miskolc, Széchenyi I. u. 21-23. I/2.
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2017. november hó 21. nap 09.30 óra
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. [Kbt. 68.§ (3) bekezdés].
XVIII. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap
XIX. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ:
Ajánlati biztosíték:
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához. A szerződést megerősítő biztosítékok:
Késedelmi kötbér:
Nyertes Ajánlattevő arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, a teljesítési határidő vonatkozásában késedelembe esik, a szerződés szerinti nettó ellenérték 0,5%-ának megfelelő összegű napi késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó szerződéses ellenérték 10%-a lehet.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a kötbér összegét meghaladó kárainak érvényesítésére. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a nyertes Ajánlattevőt teljesítési kötelezettsége alól.
Hibás teljesítési kötbér:
Ha a nyertes ajánlattevő hibásan teljesít, és/vagy a munka nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra, a munkavégzés nem szerződésszerű, úgy Ajánlatkérő a hiba elhárításáig terjedő időtartamra hibás teljesítési kötbért követelhet Nyertes ajánlattevőtől, továbbá gyakorolhatja hibás teljesítésből eredő egyéb jogait is. A hibás teljesítési kötbér mértéke: 0,5%/nap, de legfeljebb 15 napi tétel. A hibás teljesítési kötbér alapja: a hibásan teljesített munkatétel teljes nettó ellenértéke.
Amennyiben a kötbér alapja nem meghatározható, úgy a hibás teljesítési kötbér mértéke 100.000,- Ft/nap, de legfeljebb 15 napi tétel.
Meghiúsulási kötbér:
Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó szerződéses ellenérték 10%-át eléri, továbbá ha a teljesítést megtagadja, illetve ha a nyertes ajánlattevő a szerződést bármely okból, rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ellenérték 15 %-a.
Kötbérigény érvényesítésére ajánlatkérő akkor jogosult, ha ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
Jótállás:
Nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – függetlenül attól, hogy azokat saját
maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza – teljes körű, az átadás-átvétel napjától számított 24 naptári hónap jótállást köteles vállalni. A jótállás kezdő időpontja tehát a műszaki átadás-átvétel napja. A napelemes modulokra gyártói garanciát köteles biztosítani a nyertes ajánlattevő minimum 25 évre, 80%-os teljesítményre.
További információ a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben található.
XX. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok:
A KEHOP-5.2.9 kódszámú és „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázati konstrukció.
XXI. Egyéb információk:
1. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ban foglaltak – a Kbt. 114.
§ (6) bekezdésében foglalt eltérésekkel – valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlattevőnek az ajánlatban adott esetben nyilatkozni kell a kiegészítő tájékoztatás(ok) átvételéről és arról, hogy a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat figyelembe vette az ajánlat elkészítése során.
2. Irányadó idő: E felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére vonatkozóan. Az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
4. Alvállalkozók megjelölése:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira vonatkozó nyilatkozatát. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
- b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.
A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
A Kbt. 138. § (5) bekezdése szerint a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
A Kbt. 115. § (4) bekezdése értelmében az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akiknek ajánlatkérő e felhívást megküldte. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
5. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők esetében együttműködési megállapodást (konzorciális megállapodást) szükséges csatolni az ajánlatban legalább a következő tartalommal:
- a közös ajánlattevők neve, székhelye, cégjegyzékszáma
- adott esetben közös ajánlattevők megnevezése (konzorcium neve),
- a közbeszerzési eljárás tárgya,
- a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként részt kívánnak venni,
- a közös ajánlattevőket vezető tag megjelölése azzal, hogy a vezető tag korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozat – a szerződés aláírása kivételével – tekintetében,
- a vezető tag, mint képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének a közös ajánlattevők közötti koordinálásáért és a közös ajánlattevők általi végrehajtásáért,
- a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetése és a szerződéses árból való részesedésük mértéke
- valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek
- a közös ajánlattevők nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére, hogy a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további feltételtől vagy időponttól, illetve, hogy a szerződés hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági jóváhagyástól
- a megállapodás valamennyi közös ajánlattevő aláírásával hatályba lép.
6. Az Ajánlatkérőnek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőkkel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban kizárólag a közös ajánlattevői nyilatkozatban (együttműködési megállapodásban) megjelölt képviselőjén keresztül valósul meg. Ajánlatkérő ennek megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat kizárólag a közös ajánlattevők által megjelölt kapcsolattartónak küldi meg.
7. Fordítás: Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja (Kbt. 47. § (2) bekezdés). Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
8. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumokat - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban elegendő benyújtani. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban (és a hiánypótlást követően) az ajánlat érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség az ajánlattevőt terheli.
Amennyiben az ajánlattételi felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást vagy nyilatkozatot szükséges csatolni (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban.
9. Ajánlat költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevő viseli.
10. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdéseiben írtak szerint ellenőrizni.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetében valamennyi Ajánlattevő), nevében aláírásra jogosult vezető tisztségviselő, valamint az ajánlatban lévő valamely egyéb nyilatkozatot aláíró alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, vagy alvállalkozó nevében aláírásra jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás- mintáját (továbbiakban: címpéldány) (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott okiratok). A címpéldány lehet másolat is és a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti, hiteles másolati, vagy egyszerű másolati példányát kell tartalmaznia az ajánlatnak.
12. Ajánlatkérő a bírálatot két szakaszban végzi a Kbt. 69. § szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.
§ (5) bekezdésében foglaltakat.
13. A szerződéskötés időpontja a Kbt. 131. § (6) bekezdése alapján az írásbeli összegezés megküldésének napját követő 6. nap, kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdés f) pontjában meghatározott eseteket.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
15. A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazását csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
16. Változásbejegyzési eljárás esetében, amennyiben ajánlattevő cégnek minősül, az ajánlathoz csatolni kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy cégbíróság előtti változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Ha igen, akkor az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz szükséges csatolni.
17. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban Felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes információkat.
18. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a dokumentáció mellékleteként szereplő szerződéstervezet elfogadásáról, az ajánlattételi felhívás feltételeinek elfogadásáról, a szerződés megkötésére és teljesítésére való képességéről és készségéről, a kért ellenszolgáltatásról. Ezen nyilatkozat(ok)nak a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint benyújtott ajánlat papír alapú példányának e nyilatkozat eredeti aláírt példányt kell tartalmaznia, amelyet a másolati példányok és az eredeti eltérése esetén irányadónak tekint ajánlatkérő.
19. Az ajánlatokat 1 eredeti, papír alapú példányban kell elkészíteni és zárt borítékban/csomagban kell benyújtani. Az ajánlatokat tartalmazó borítékon/csomagon az alábbi szöveget kell szerepeltetni:
„Ajánlat – Építési beruházás - „Dömsöd - KEHOP-5.2.9 Napelem” - Ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos!”
Az ajánlattevőnek a teljes ajánlatot 1 példányban (másolati példány) elektronikusan (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. formátumban) is csatolni kell CD-n vagy más elektronikus adathordozón az ajánlathoz, továbbá az ajánlat elektronikus adathordozón lévő példányának tartalmaznia kell az árazott költségvetést .xls formátumban is. Az elektronikusan benyújtott ajánlatnak teljes egészében meg kell egyeznie a papír alapon benyújtott eredeti ajánlattal. Az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani az ajánlatban arról, hogy az elektronikusan benyújtott ajánlat teljes egészében megegyezik a papír alapon benyújtott eredeti
ajánlattal. Amennyiben eltérés mutatkozik az ajánlat papír alapú eredeti példánya és az elektronikus példánya között, úgy Ajánlatkérő a papír alapú eredeti példányt tekinti irányadónak.
Az ajánlatot tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva, vagy olvasható kézírással kitöltve, lapozhatóan, zsinórral összefűzve kell benyújtani. A zsinór összekötésénél keletkező csomót matricával az ajánlat első, vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni és az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetve az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlatot folyamatos oldalszámozással kell ellátni, amely eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő az információt tartalmazó oldalakat oldalszámozni folyamatosan, az üres oldalakat nem kell oldalszámozni, de lehet. Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a „/A” „/B” oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen beazonosítható. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet oldalszámozni.
Az ajánlat formai követelményeire a Kbt. 66. § (1) bekezdésének előírásai az irányadóak.
20. Azok az ajánlatok kerülnek felbontásra, amelyek írásban, zárt csomagolásban, közvetlenül, személyes kézbesítés útján, vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig a KORMOS Ügyvédi Iroda, 3525 Miskolc, Széchenyi u. 21-23. I/2. címre beérkeznek. Amennyiben Ajánlattevő postai úton nyújtja be az ajánlatot, Ajánlatkérő azt csak akkor tekinti határidőben beérkezett ajánlatnak, ha az ajánlat az Ajánlatkérőhöz az ajánlattételi határidő lejárta előtt bizonyíthatóan beérkezik. Személyes kézbesítés esetén munkanapokon 9.00 – 16.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi határidő utolsó percéig lehet az ajánlatokat benyújtani.
Az ajánlat, illetve a postai küldemények elvesztéséből, késedelmes kézhezvételéből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli. Átvételi elismervénnyel át nem vett ajánlatokért az Ajánlatkérő semminemű felelősséget nem vállal.
21. Az ajánlatnak tartalmaznia kell árazott költségvetést az egyes munkanemekre vonatkozóan, amely a dokumentáció mellékleteként megküldött árazatlan költségvetés alapján elkészítettnek kell lenni az összehasonlíthatóság érdekében. Ajánlatkérő az árazott költségvetést szakmai ajánlatnak tekinti. Az árazott költségvetés egyes munkanemei vonatkozásában 0,- Ft-os érték nem ajánlható meg, mert az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után! A szerkeszthető formátumú árazatlan költségvetés minden sora kitöltendő, abban módosítani, törölni vagy cellabehúzást végezni tilos. Az ajánlat elektronikus adathordozón lévő példányának tartalmaznia kell az árazott költségvetést .xls formátumban is.
22. Az ajánlatot e felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell e felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. E felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
23. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg projekttársaság létrehozását.
24. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei tekintendők irányadónak.
25. A 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § alapján ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 10.000.000,- HUF/év és 5.000.000,- Ft/káresemény minimum mértékig. A felelősségbiztosítás meglétéről, megkötéséről vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztéséről az ajánlatban nyilatkozni kell.
26. Az ajánlatkérő követelményként írja elő, hogy az ajánlattevők csak írásban [Kbt. 3. § 13. pont, 41.
§ (1) bekezdés], az ajánlatkérő képviseletével megbízott szervezetnek címezve tegyenek fel kérdéseket, illetve ilyen módon közöljék az eljárással kapcsolatos észrevételeiket. Az ajánlattevőnek az írásbeli kérdésen fel kell tüntetni az eljárás tárgyát, valamint a levelezési címét és azt a fax számot,
illetve e-mail címet, amelyre a választ kéri. Minden más módon érkező megkeresésre az ajánlatkérő a válaszadást megtagadhatja.
27. Ha a közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
28. Ajánlattevőknek amennyiben nem a műszaki leírásban vagy árazatlan költségvetésben meghatározott típusú terméket ajánlják meg, úgy a tervezettel egyenértékű termék megajánlására vonatkozóan egy nyilatkozatot szükséges benyújtaniuk, megjelölve az egyenértékű megajánlott terméket.
29. Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy nem alkalmazza a tárgyi eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
30. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. 11. 08.
II. TÁJÉKOZTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
1. Xxxxxxxxxxx: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.
2. Az ajánlatok benyújtásának határideje és módja:
2017. november hó 21. nap 09.30 óra
Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
A postai úton benyújtott ajánlatok esetében az esetleges késedelemből, roncsolódásból eredő kockázatot az Ajánlattevő viseli.
Az ajánlatkérő a 09.30 órás időpontot a telefonról 180-as számon hívható pontos időjelzés szerint állapítja meg.
A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről ajánlatkérő külön jegyzőkönyvet vesz fel.
Az ajánlatkérő által rögzített határidő lejárta után beérkező ajánlatokat az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.
Az ajánlatok bontásakor ajánlatkérő minden ajánlattevőre vonatkozóan ismerteti és írásban rögzíti a bontási jegyzőkönyvben az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyv másolatát a bontáson résztvevő valamennyi Ajánlattevő, illetve a meg nem jelent Ajánlattevők részére a bontástól számított öt napon belül megküldi.
3. Kiegészítő információkérés, tájékoztatás, helyszíni bejárás
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.
A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül kell megadni.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a Kbt. szerinti válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.
Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a Kbt. szerinti határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az 52. § (4) bekezdése szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő jelen eljárásban helyszíni bejárást nem tart.
4. Az eljárással kapcsolatos egyéb információk
Az eljárás során használt nyelv:
Az eljárás során az ajánlat kidolgozása, valamint az ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti mindennemű levelezés magyar nyelven történik. Az ajánlat és az ahhoz csatolt nyomtatott anyagok bármilyen nyelvűek lehetnek, feltéve, hogy annak valamennyi nem üres oldalán szereplő szöveget szószerint magyar nyelvre lefordítják. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű dokumentumok között eltérés van, úgy a magyar példány tartalma az irányadó.
Dokumentumok benyújtása:
Amennyiben jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.
I I I . A Z AJÁN L ATO K B E N Y Ú J TÁSA
1. Az ajánlatok formai előírásai
Az ajánlat eredeti példányát lapozhatóan össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészíti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell nyomtatott formában, papíralapon benyújtani. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell nyomtatott formában, papíralapon benyújtani. A papír alapú ajánlat eredeti példányával mindenben megegyező elektronikus másolati példányt CD vagy DVD lemezen, PDF formátumban kell benyújtani.
Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
A csomagoláson az alábbiaknak kell szerepelnie:
Ajánlattevő neve, székhelye, valamint a következő szöveg:
„Ajánlat – Építési beruházás - Dömsöd - KEHOP-5.2.9 Napelem”
valamint,
„Nem bontható fel 2017. év november hó 21. nap 09.30 óráig”.
Amennyiben az ajánlatok csomagolása nem az előírtaknak megfelelően történik, vagy a felirat nem megfelelő, ez nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az ajánlatevő kockázata, amennyiben az ajánlata nem kerül felbontásra, vagy elirányítják.
2. Az ajánlat tartalma
2.1 Tartalomjegyzék (1. számú melléklet)
2.2 Felolvasólap (2. számú melléklet)
2.3 Az ajánlattevő nyilatkozata az üzleti titokra vonatkozóan (3. számú melléklet)
2.4 Információs adatlap az ajánlattevőre vonatkozóan (4. számú melléklet)
2.5 Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdésről (5. számú melléklet)
2.6 Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdésről (6. számú melléklet)
2.7 Közös Ajánlattevők nyilatkozata közös ajánlattétel esetén (7. sz. melléklet)
2.8 A jogi kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlathoz csatolandó igazolás, nyilatkozat és nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) pontja, a Kbt. 67.§ (4) bekezdés és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés szerint alapján (8. sz. melléklet)
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell [321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 17.§].
Az 62. § (1) bekezdésének kb) pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania az ajánlattevőnek az alábbiak szerint 1
Magyarországon letelepedett és nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
2.8 A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény
3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (9. sz. melléklet).
2.9 Képviseleti jogosultság igazolása (aláírási címpéldány)
Az ajánlatot, valamint az ajánlatba becsatolt nyilatkozatokat olyan személy(ek)nek kell aláírni, aki(k) jogosultak az ajánlattevő, illetőleg a nyilatkozatot tevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. Az e jogosultságot igazoló dokumentumokat az ajánlatba csatolni kell (aláírási címpéldány, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta vagy meghatalmazás) – az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást.
2.10 Összeférhetetlenségi nyilatkozat (10. sz. melléklet)
2.11 Nyilatkozat az elektronikus, illetőleg a papír alapon benyújtott ajánlat egyezőségéről (11. sz. melléklet)
2.12 Árazott költségvetés (szakmai ajánlat)
2.13 Egyéb az ajánlattevő által fontosnak ítélt dokumentumok
Kérjük, hogy a felsoroltakon kívül az Önök által becsatolandónak ítélt mindennemű igazolást, nyilatkozatot és egyéb dokumentumot ebben a pontban csatoljanak ajánlatukhoz, figyelemmel a dokumentációban foglalt formai követelményekre.
3. Az ajánlat kidolgozásával kapcsolatos egyéb információk
Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével, és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az Iratminták fejezetben található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
4. Az ajánlat pontossága
Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlattételi felhívás és jelen dokumentáció gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.
1kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. [Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pont]
Ajánlattevő köteles a dokumentáció és ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban szolgáltatott – minden információ pontosságáról meggyőződni. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás ajánlattevő terhére esik.
5. Az ajánlat teljessége
Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell ajánlatát elkészítenie.
6. Az ajánlat készítésének költségei
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és az ajánlattevőnek jelen közbeszerzési eljárásban való részvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
7. Hiánypótlási lehetőség és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§-a alapján
Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében jogosult az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni.
A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő iratokat - ideértve a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet.
8. Rész-, vagy többváltozatú ajánlat
Ajánlatkérő rész-ajánlattételi lehetőséget nem biztosít.
Alternatív, azaz a többváltozatú ajánlatot tételére ajánlatkérő lehetőséget nem biztosít.
9. Összeférhetetlenség
Az ajánlatkérő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását, ezzel kapcsolatban a Kbt. 25.§-ban foglaltakat alkalmazza.
10. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás
Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg:
Név: | Nemzeti Adó- és Vámhivatal |
Cím: | 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. |
Telefonszám: | x00-0-000-0000 |
Telefaxszám: | x00-0-000-0000 |
Internetcím: |
Név: | Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelet |
Cím: | 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6. |
Telefonszám: | x00-0-000-0000 |
Telefaxszám: | x00-0-000-0000 |
Internetcím: |
Név: | Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) |
Cím: | 1000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0-0. |
Telefonszám: | x00-0-000-0000 |
Telefaxszám: | x00-0-000-0000 |
Internetcím: |
Név: | Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ |
Cím: | 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. |
Telefonszám: | +36-1- 477-5700 |
Telefaxszám: | +36-1- 477-5800 |
Internetcím: |
11.
I V . A Z AJÁ N L ATO K É RT É K E L É S E
1. Az ajánlatok értékelése, érvénytelenség, kizárás
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg vizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.
2. Az ajánlatok értékelési szempontja
Jelen közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlat az, amely érvényes ajánlat a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tartalmazza.
Sorszám | Értékelési szempont | Szorzószám (súlyszám) |
1. | Nettó ajánlati ár összesen (HUF) | 55 |
2. | Inverter európai hatásfoka (minimum 90%) | 40 |
3. | Inverter integrált DC oldali kapcsolóval rendelkezik-e? (igen/nem) | 5 |
3. Az ajánlatok értékelése, bírálat
Az értékelési folyamatban csak a nem kizárt ajánlattevők érvényes ajánlatai vesznek részt.
A bírálati szempont: legjobb ár-érték arány
Ajánlattevőknek az ajánlatot a Felolvasólapon (2. sz. melléklet) részletezettek szerint kell megadnia.
Az ajánlattevő az ajánlati árat HUF ár megjelölésével adhatja meg.
Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (4) bekezdést nem alkalmazza.
1. Nettó ajánlati ár (vállalkozási díj): Az ajánlatban a teljes beruházásra vonatkozó ajánlati árat (vállalkozási díjat) kell megadni, nettó összegben, magyar forintban. A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot. A fordított arányosítás módszerét a Közbeszerzési Hatóság útmutatója tartalmazza a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában. A legalacsonyabb adható pontszám 1 pont, a legmagasabb pontszám 10 pont.
P=Alegjobb/Avizsgált*(Pmax-Pmin)+Pmin ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgálat: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. Inverter európai hatásfoka (minimum 90%): A legalacsonyabb adható pontszám 1 pont, a legmagasabb pontszám 10 pont. A 2. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a
ponthatár felső határával (10 pont) azonos számú pontot ad: 97 %. A 2. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet: 90 %.
A 2. értékelési részszempont esetén
- a 90%-ot elérő, de 95%-nál kisebb érték 1 pontot,
- a 96%-ot elérő, de 97%-nál kisebb érték 5 pontot,
- a 97%-ot elérő, és annál nagyobb érték 10 pontot kap.
3. Inverter integrált DC oldali kapcsolóval rendelkezik-e (IGEN/NEM): Súlyszám: 5.
A 3. értékelési szempont esetén a NEM válasz 1 pontot, az IGEN válasz 10 pontot kap.
Az ajánlatban az ajánlattevőnek a nettó ajánlati árat (vállalkozási díj) – az ajánlattevő valamennyi költségét és kiadását, különösen, de nem kizárólag az anyagköltséget, munkadíj és a szállítás, anyagmozgatás költségét, beszerzési költséget, jutalékot, szállítási díjakat, egyéb költségeket, munkadíjat, járulékot tartalmazó, az általános forgalmi adó (Áfa) összege nélkül – nettó módon, egyösszegben és forintban (HUF) kell megadnia. A nettó ajánlati árat, valamint az inverter európai hatásfokának %-os mértékét és azt, hogy az inverter integrált DC oldali kapcsolóval rendelkezik-e a Felolvasólapon is fel kell tüntetni.
A nettó ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazza mindazokat a járulékos költségeket, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek, függetlenül azok formájától és forrásától, így az ajánlattevő szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását is. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek.
Abban az esetben, amennyiben az ajánlattevő a megajánlott ajánlati árat alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltséget, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.
Az ajánlatban szereplő megajánlott ajánlati árnak rögzített árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevő semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot.
Ajánlattevő az ajánlat kidolgozásakor vegye figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalnia minden ajánlattevői kifizetési igényt.
A 3. értékelési részszempont műszaki többlettartalomnak minősül.
A 2. és 3. alpontok esetén Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában (Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. száma) írtak szerinti pontozás módszerét alkalmazza (Pontozás esetén az ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján kialakított értékelési skála alapján, az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti megfelelő pontszámot.).
4. A Kbt. 75.§-a alapján eredménytelen eljárás
(1) Eredménytelen az eljárás, ha
a) nem nyújtottak be ajánlatot;
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be;
c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.
(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];
b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;
c) valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;
d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.
5. Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. §
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
V. I R AT M I N TÁ K
1. sz. melléklet
T A R T A L O M J E G Y Z É K
oldalszám | |
Tartalomjegyzék (1. sz. melléklet) | |
Felolvasólap (2. sz. melléklet) | |
Nyilatkozat az üzleti titokra (3. sz. melléklet) | |
Információs adatlap (4. sz. melléklet) | |
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdés alapján (5. sz. melléklet) | |
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdés alapján (6. sz. melléklet) | |
Közös Ajánlattevők nyilatkozata közös ajánlattétel esetén (7. sz. melléklet) | |
A jogi kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlathoz csatolandó igazolás, nyilatkozat és nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) pontja, a Kbt. 67.§ (4) bekezdés és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés szerint alapján (8. sz. melléklet) | |
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont kb) - kc) alpontjai tekintetében (9. sz. melléklet) | |
Képviseleti jogosultság igazolása | |
Összeférhetetlenségi nyilatkozat (10. sz. melléklet) | |
Nyilatkozat az elektronikus, illetőleg a papír alapon benyújtott ajánlat egyezőségéről (11. sz. melléklet) | |
Árazott költségvetés (szakmai ajánlat) | |
Egyéb az ajánlattevő által fontosnak ítélt dokumentumok |
2. sz. melléklet
F E L O L V A S Ó L A P
Xxxxxxxxxxx neve: ……………………………………………………………………
Székhelye: ……………………………………………………………………………
A Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által " Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Xxxx Xxxxxxxxx Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein " tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban tett ajánlatunk
Sor- Szám | Megnevezés | HUF |
1. | Nettó ajánlati ár összesen (HUF) | |
% | ||
2. | Inverter európai hatásfoka (%) [minimum 90%] | |
IGEN/NEM | ||
3. | Inverter integrált DC oldali kapcsolóval rendelkezik-e (igen/nem) |
Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció átvizsgálása és értelmezése után az azokban foglalt részletes feltételeket megértettük és elfogadjuk.
………………………, 2017 hó……nap
…………………………………………….........
Ajánlattevő cégszerű aláírása
3. sz. melléklet
N Y I L A T K O Z A T Ü Z L E T I T I T O K R Ó L 2
a K b t . 4 4 . § - a a l a p j á n
Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z)
……………………….……………............................................................ (székhely:
.............................................…….......................................) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője, a Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által " Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Xxxx Xxxxxxxxx Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein " tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot [Ptk. 2:47. §]
🞎 nem tartalmaz.
🞎 tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát ezúton megtiltom.
Az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatunkban jól elkülönített módon csatoljuk. Az ajánlat ezen különálló része tartalmazza továbbá a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolást3.
Jelen nyilatkozatot a Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a fent megjelölt beszerzés tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
………………………, 2017 hó……nap
…………………………………………….........
Ajánlattevő(k) cégszerű aláírása
2 Kérem T. Ajánlattevőket, hogy az üzleti titok terjedelmét a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésének figyelembevételével szíveskedjenek meghatározni !
3 Kbt. 44. § (1) bekezdés 3. és 4. fordulata: A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
4. sz. melléklet
A D A T L A P A Z A J Á N L A T T E V Ő R E
V O N A T K O Z Ó Á L T A L Á N O S I N F O R M Á C I Ó K R Ó L
A z A j á n l a t t e v ő | |
Neve: | |
Címe: | |
Székhelye: | |
Cégjegyzékszám: | |
Belföldi adószám: | |
Telefonszáma: | |
Fax-száma: | |
E-mail: | |
Cégvezető neve: Címe: Telefonszáma: Fax-száma: E-mail: | |
Jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy: Neve: Címe: Telefonszáma: Fax-száma: E-mail: |
……………….., 2017. ……………………hó… nap
…………………………………………….........
Ajánlattevő(k) cégszerű aláírása
5. sz. melléklet
N Y I L A T K O Z A T
a K b t . 6 6 . § ( 2 ) b e k e z d é s a l a p j á n
Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z)
……………………….……………............................................................ (székhely:
.............................................…….......................................) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője, a Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által " Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Xxxx Xxxxxxxxx Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein " tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény és műszaki leírás átvétele és gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi előírást, szerződéses feltételeket megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Jelen nyilatkozatunkkal vállaljuk, hogy nyertességünk esetén a szerződést a jelen közbeszerzési eljárás során kialakított feltételek szerint a szerződést megkötjük, az ajánlatunkban meghatározott teljesítési határidők és azt az ajánlatban vállalt ellenszolgáltatás szerint teljesítjük.
Jelen nyilatkozatot Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a fent megjelölt beszerzés tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
……………….., 2017. ……………………hó… nap
…………………………………………….........
Ajánlattevő(k) cégszerű aláírása
6. sz. melléklet
N Y I L A T K O Z A T
a K b t . 6 6 . § ( 4 ) b e k e z d é s a l a p j á n
Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z)
……………………….……………............................................................ (székhely:
.............................................…….......................................) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője, a Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által " Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Xxxx Xxxxxxxxx Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein " tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy
a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (továbbiakban Kkvt.) 3. §-a szerint, vállalkozásunk:
• mikro vállalkozásnak minősül∗
• kis vállalkozásnak minősül;*
• középvállalkozásnak minősül *;
• nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá*.
Jelen nyilatkozatot Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a fent megjelölt beszerzés tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
……………….., 2017. ……………………hó… nap
…………………………………………….........
Ajánlattevő(k) cégszerű aláírása
∗A megfelelő aláhúzandó!
7. sz. melléklet
KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK NYILATKOZATA
a Kbt. 35. §. - a alapján
A Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által " Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Xxxx Xxxxxxxxx Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein " tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban jelen nyilatkozatot tesszük.
A fent megnevezett közbeszerzési eljárásban való ajánlatra a(z)
……….…………………………………………………………………… (székhely:
……...……………….………………………………………………..), valamint a(z)
…………………………………………………………….……………… (székhely:
………………………………….…..) a Kbt. 35. §.-a alapján közösen teszünk ajánlatot.
Jelen nyilatkozatunkkal igazoljuk, hogy az ajánlattételi felhívásban közzétett és a dokumentációban leírt feltételeket teljes egészében elfogadjuk és azt, hogy a dokumentációban ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk, az egyértelmű ajánlattétel vonatkozásában.
Az ajánlattétel során a feladat megvalósítása érdekében - mint Közös Ajánlattevők - veszünk részt.
Ezúton nyilatkozunk, hogy a jelen közbeszerzési eljárásra a szerződés teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalunk és kijelentjük, hogy a Kbt. 35.§ (7) bekezdésében támasztott feltételnek az eljárás során, illetőleg nyertességünk esetén az eljárás lezárását követően is megfelelünk.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a Közös Xxxxxxxxxxxx képviseletére, a nevükben történő eljárásra, ideértve a szerződés megkötését és a szerződés teljesítése során szükséges képviseletet is a
……………………………………………………. teljes joggal jogosult. Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:29. §-ában és 6:30. §-ában foglaltak irányadóak.
………………………, 2017 hó……nap
…………….……………………….. ………………………………… közös ajánlattevők közös ajánlattevők
cégszerű aláírása cégszerű aláírása
8. sz. melléklet
N Y I L A T K O Z A T
a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) - k) és m) pontszerinti kizáró okokról,
a Kbt. 67.§ (4) bekezdés és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése, valamint a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerint
Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z)
……………………….……………............................................................ (székhely:
.............................................…….......................................) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője, a Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által " Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Xxxx Xxxxxxxxx Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein " tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban ezúton
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) - k) és m) pont szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint
nyilatkozom,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) - k) és m) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) - k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá.
nyilatkozom
továbbá, hogy
a) nem veszek igénybe alvállalkozót a szerződés teljesítése során;
b) a teljesítéshez a közbeszerzésnek alábbi részeiben veszek igénybe alvállalkozót:
……………………………….……………………………….………….
……………………………….……………………………….………….
………………………, 2017 hó……nap
………………………. cégszerű aláírás
9. sz. melléklet
N Y I L A T K O Z A T
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) - kc) alpontjai tekintetében
Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z)
……………………….……………............................................................ (székhely:
.............................................…….......................................) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője, a Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által " Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Xxxx Xxxxxxxxx Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein " tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban ezúton
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt társaság4
Jelölje „X”-szel ha releváns | |
Olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. | |
Olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, ezért a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra) – rb), vagy rc) – rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását az alábbiakban adom meg5: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx neve Állandó lakóhely megnevezése 1. 2. 3. (igény szerint ez a rész bővíthető) |
nyilatkozom
továbbá, hogy
Jelölje „X”-szel ha releváns | |
Nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. | |
Van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, és ezen szervezeteket az alábbiakban nevezzük meg: Név: ……………………………….. Székhely (cím): ……………………………….. (igény szerint ez a rész bővíthető) |
4 A megfelelő aláhúzandó
5Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ r) pont ra) – rb) vagy rc) – rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni
Ezúton nyilatkozom, hogy fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában meghatározott kizáró feltételek.6 |
…………….. 2017 hó …. nap
……………………….
cégszerű aláírás
10. sz. melléklet
Ö S S Z E F É R H E T E T L E N S É G I N Y I L A T K O Z A T
Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z)
……………………….……………............................................................ (székhely:
.............................................…….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője, a
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által " Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Xxxx Xxxxxxxxx Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein " tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy velem szemben nem állnak fenn a Kbt. 25.§ (3) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi esetek.
…………….. 2017 hó …. nap
………………………. cégszerű aláírás
11. sz. melléklet
NYILATKOZAT
az elektronikus, illetőleg a papír alapon benyújtott ajánlat egyezőségéről
Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z)
……………………….……………............................................................ (székhely:
.............................................…….......................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője a Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által " Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Xxxx Xxxxxxxxx Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein " tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam elektronikus formában, illetőleg a papír alapon benyújtott ajánlat tartalmában és formájában egymással mindenben megegyezik.
…………….. 2017 hó …. nap
………………………. cégszerű aláírás
VI. Műszaki leírás
A vonatkozó műszaki specifikációt tartalmazó PDF és WORD formátumú dokumentumok külön fájlokban kerül megküldésre a T. Ajánlattevő részére.
VII. Szerződéstervezet
V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S
amely létrejött egyrészt
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 0000 Xxxxxx, Xxxxxx xxx 0.
Levelezési cím: 0000 Xxxxxx, Xxxxxx xxx 0.
Adószám: 15730851-2-13
Törzsszám: 730853
Képviseli: Xxxxxx Xxxxxx Xxxx polgármester mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő),
másrészt
..............................
Székhely: .........................
Cégjegyzékszáma: .........................
Adószáma: .........................
Bankszámlaszáma: .........................
Képviseli: .........................
mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó),
A továbbiak együttesen, mint Felek, külön-külön, mint Fél között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
1. Előzmények
1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. (Kbt.) Harmadik Rész 115.§ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le " Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Xxxx Xxxxxxxxx Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein " tárgyban, amely eljárás nyertese – figyelemmel a legjobb ár-érték arány értékelési szempontra – Vállalkozó lett, így Megrendelő vele köti meg a jelen szerződést. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés a
„Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára
- KEHOP-5.2.9.” pályázati konstrukció felhasználásával valósul meg.
1.3. A következő megállapodásokat és nyilatkozatokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan részét képező dokumentumok, amelyek együtt olvasandók és értelmezendők, nevezetesen:
a) az Ajánlattételi Felhívást is tartalmazó Ajánlattételi Dokumentáció,
b) a végleges, nyertes Ajánlat, a beárazott mennyiség kimutatásokkal és a tételek tartalmával, valamint az Ajánlatkérő által megadott bírálati szempontok szerint értékelt egyéb körülményeket alátámasztó dokumentumok,
c) Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról,
d) egyéb, a tárgyi közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi nyilatkozat és dokumentum.
2. A szerződés tárgya
2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Xxxx Xxxxxxxxx Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghatározott munkálatok elvégzését. A közbeszerzési eljárás 2017. november 8. napján ajánlattételi felhívás, illetve ajánlattételi dokumentáció megküldésével indult. Felek kijelentik, hogy az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, illetve az egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó által a nevezett közbeszerzési eljárásban benyújtott nyertes ajánlat szerint fognak.
3. A teljesítés helye és határideje
3.1. A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező berendezéseket az alábbi ingatlanokra köteles teljes körűen leszállítani és beépíteni:
Dömsöd – Dabi Óvoda: 2344 Dömsöd, Szabadság u. 92. Dömsöd – Sportcsarnok: 2344 Dömsöd, Széchenyi u. 9/C.
Dömsöd – Gróf Xxxxxxxxx Xxxxxx Általános Iskola: 2344 Dömsöd, Széchenyi u. 9.
3.2. Vállalkozó vállalja a napelemes rendszer kiépítésére és üzembe helyezésére vonatkozó kivitelezés elvégzését a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési műszaki leírás, valamint ajánlattételi felhívás, dokumentáció, valamint a kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok szerint, a Megrendelő által a kivitelezés során adott utasításoknak megfelelően. A Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr utasításait a Megrendelő utasításaként kell Vállalkozónak elfogadnia.
3.3. Az építési munkaterület pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építésre vonatkozó körülményeket (mennyiségi- és minőségi feltételeket) a jelen szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képező közbeszerzési műszaki leírás és a 2. számú mellékletként csatolt árazatlan költségvetés tartalmazzák.
3.4. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 131. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és a nyertes ajánlat – jelen szerződés 4. számú elválaszthatatlan melléklete
- tartalmának megfelelően kerül sor.
4. Fizetési feltételek
4.1 Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó nettó ……………. Ft + 27% Áfa, azaz
……………………………… forint + huszonhét százalék Áfa, mindösszesen bruttó
………………… Ft, azaz bruttó forint vállalkozási díjra (a továbbiakban:
vállalkozási díj) jogosult a jelen szerződés 1. pontjában írt kivitelezési feladatok elvégzéséért.
4.2 Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során rendelkezésére bocsátott dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, és az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a jelen szerződés 4.1 pontjában írt vállalkozási díjat ezen információk figyelembe vételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg.
4.3 A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, kiadást - különösen, de nem kizárólag az anyagköltséget, munkadíj és a szállítás, anyagmozgatás költségét, beszerzési költséget, jutalékot, szállítási díjakat, egyéb költségeket, munkadíjat -, járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a jelen szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is. Vállalkozó a vállalkozási díjon felül a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.
4.4 A vállalkozási díj műszaki tartalmát és tételezését a jelen szerződés elválaszthatatlan 1. mellékletét képező közbeszerzési műszaki leírás, valamint a jelen szerződés 3. számú elválaszthatatlan
mellékletét képező, a Vállalkozó által a jelen szerződés 1.1. pontjában benyújtott ajánlatában rögzített árazott költségvetés tartalmazza.
4.5 Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés Vállalkozó általi szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozási díjat a jelen szerződésben előírt fizetési ütemezés szerint megfizeti a Vállalkozó részére.
4.6 Vállalkozó – az előlegszámla kivételével - az elvégzett és leigazolt részteljesítéseket követően jogosult számlát kiállítani, a részteljesítéseket követő 10 naptári napon belül. Vállalkozó 2 db részszámlát, valamint 1 db végszámlát állíthat ki.
1. részszámla 25%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, a teljes vállalkozói díj 25%-os mértékéig
2. részszámla 50%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, a teljes vállalkozói díj 25%-os mértékéig
3. részszámla, amely egyben végszámla is 100%-os műszaki ellenőr által igazolt sikeres műszaki átadás-átvételt jelentő teljesítés esetén nyújtható be, a teljes vállalkozói díj 50%-os mértékéig, a Megrendelő által aláírt sikeres átadás-átvételi eljárás során felvett és egyben teljesítésigazolásnak is minősülő átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján jogosult a vállalkozási díjról végszámlát kiállítani. Megrendelő kizárólag az igazolt teljesítések alapján benyújtott részszámlákat és a végszámlát fogadja be. A vállalkozói díj a Vállalkozó általi részteljesítéseket, és a Megrendelő által ezek elismeréseként kiállított teljesítésigazolások kézhezvételét követően kiállított részszámlák és végszámla ellenében átutalással – magyar forintban – kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (3) bekezdése, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdései előírásait figyelembe véve.
4.7 Az előlegszámla, a részszámlák és a végszámla kifizetése banki átutalás formájában történik a Vállalkozó által a jelen szerződés bevezető szakaszában rögzített bankszámlaszámra. A számla formátumára a magyar jog előírásai az irányadóak. A teljesítésigazolásnak a számla mellékletét kell képeznie.
4.8 A vállalkozási díj tartalmazza különösen, de nem kizárólagosan a következőket:
- az esetleges árváltozások kihatásait,
- a hulladék elszállításának, leadásának költségeit,
- az építési költségeket,
- a felvonulási terület biztosítását és az ezzel kapcsolatos költségeket,
- az esetleges szakhatósági felügyeletet, továbbá a kivitelezéshez esetlegesen szükséges hatósági- és egyéb – pl. közterület-használati engedélyek, stb – költségeket,
- az ágazati- és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, minőségi feltételekben előírt esetleges vizsgálat, mérés költségeit,
- az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat,
- az esetleges helyreállítási munkálatok során az épület falfelületének, tetőszerkezetének helyreállítását, felületképzéssel együtt, stb.
4.9 Vállalkozó a jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározott nettó vállalkozási díj 30%-ának megfelelő, azaz ……………….. Ft ( forint) előlegre jogosult a Kbt.
135. § (7) és (8) bekezdései értelmében. Megrendelő a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles a Vállalkozó által igényelt előleget kifizetni a Vállalkozó által részére átadott előlegszámla alapján.
Az első és a második részszámlában a nyertes ajánlattevő köteles az igényelt előleg összegének 1/2-1/2 részével elszámolni.
4.10 A teljes finanszírozáshoz szükséges fedezet a Megrendelő által benyújtott KEHOP-5.2.9. azonosítószámú projekt költségvetésében rendelkezésre áll. A projekt szállítói finanszírozású.
4.11 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az előlegszámla, a részszámlák és a végszámla Megrendelő általi megfizetésének feltétele, hogy a Megrendelő a részteljesítésekről teljesítésigazolást állítson ki; továbbá, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a alapján a kifizetések időpontját megelőzően Megrendelő részére bemutatott, átadott vagy megküldött, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 30 napnál nem régebbi adóigazolás arról, hogy a Vállalkozónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál az igazolás kiadásának napján nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs. Az adóigazolás helyett Megrendelő elfogadja, amennyiben a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában.
4.12 A pénzügyi teljesítésre vonatkozó jogszabályi és egyéb rendelkezések:
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
- a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés/támogatói Okirat,
- Kbt., Ptk., Art.,
- Áfa törvény (2007. évi CXXVII. törvény)
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.
V. Teljesítésigazolási- és átadás-átvételi eljárás
5.1 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő megítélése szerint Vállalkozó a részteljesítéshez tartozó munkákat elvégezte, úgy Megrendelő az adott készültségi fokú részteljesítésről az annak elvégzését követő 5 munkanapon belül teljesítésigazolást állít ki Vállalkozó részére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az adott részszámla benyújtását lehetővé tevő teljesítésigazolás kiállítása nem jelenti az adott készültségi fokú teljesítés során elvégzett munkák minőségi és műszaki átvételét, valamint határidőre történő teljesítésének igazolását.
5.2 A kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokát követő műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó tűzi ki, s arra Megrendelőt, illetve annak műszaki ellenőrét meghívja. Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles megvizsgálni az elvégzett munkát, illetve a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, kitűzött hiánypótlási határidőt, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Vállalkozó köteles a Megrendelővel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási határidőre elvégezni, amelyet követően köteles az ismételt műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját haladéktalanul kitűzni, és arra Megrendelőt, illetve annak műszaki ellenőrét meghívni.
5.3 A műszaki átadás-átvétel során a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja a beépített anyagokra vonatkozó összes iratot (számla, gépkönyv, jótállási jegy, tanúsítványok, minősítések, stb.), és megadja a beépített eszközök felhasználásához, fenntartásához szükséges tájékoztatást, valamint átadja a Felhasználói üzemeltetési és hibaelhárítási útmutatót. Az üzembe helyezési eljárás lefolytatása; valamint mérőóra csere esetén a közműszolgáltató és a Megrendelő közötti hálózathasználati és hálózatcsatlakozási szerződések, illetve a mérőóra cserét igazoló munkalap beszerzése; amennyiben a mérőóra cseréje nem szükséges, úgy a közműszolgáltató erről szóló nyilatkozatának beszerzése a Vállalkozó feladata, mely feladatokat a jelen szerződés 3.2. pontjában írt határidőig kell megvalósítania Vállalkozónak.
VI. Jótállás, szavatosság:
6.1 Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza – teljes körű, 24 naptári hónap jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvétel napja. A napelemes modulokra gyártói garanciát köteles biztosítani a Vállalkozó minimum 25 évre, 80%-os teljesítményre.
6.2 Vállalkozó az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira a jogszabály szerinti szavatosságot vállal.
6.3 Vállalkozó a fenntartási időszak végéig köteles a beépített eszközök meghibásodása esetén a Megrendelő írásos értesítését követő 72 órán belül megkezdeni a hiba elhárítását.
VII. Kötbérek:
7.1 Vállalkozó arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, a teljesítési határidő vonatkozásában késedelembe esik, a szerződés szerinti nettó ellenérték 0,5%-ának megfelelő összegű napi késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó szerződéses ellenérték 10%-a lehet. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettsége alól.
7.2 Ha Vállalkozó hibásan teljesít, és/vagy a munka nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra, a munkavégzés nem szerződésszerű, úgy Megrendelő a hiba elhárításáig terjedő időtartamra hibás teljesítési kötbért követelhet Vállalkozótól, továbbá gyakorolhatja hibás teljesítésből eredő egyéb jogait is. A hibás teljesítési kötbér mértéke: 0,5%/nap, de legfeljebb 15 napi tétel. A hibás teljesítési kötbér alapja: a hibásan teljesített munkatétel teljes nettó ellenértéke. Amennyiben a kötbér alapja nem meghatározható, úgy a hibás teljesítési kötbér mértéke 100.000,- Ft/nap, de legfeljebb 15 napi tétel. A hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettsége alól.
7.3 Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó szerződéses ellenérték 10%-át eléri, továbbá ha a teljesítést megtagadja, illetve ha a Vállalkozó a szerződést bármely okból, rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ellenérték 15 %-a.
7.4 Kötbérigény érvényesítésére Megrendelő akkor jogosult, ha Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
7.5 Megrendelő fenntartja magának a jogot a kötbérek összegét meghaladó kárainak érvényesítésére.
7.6 Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban megtenni.
7.7 A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről.
VIII. Felek jogai, kötelezettségei:
8.1 Vállalkozó köteles a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a Magyarországon hatályos szabványoknak, irányelveknek megfelelően elvégezni. Köteles ugyanakkor a hatályos magyar építésügyi, egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi és egyéb előírásokat is betartani.
8.2 Vállalkozó minden olyan körülményről köteles a Megrendelőt tájékoztatni, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az akadályközlés a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.
8.3 Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására Vállalkozó köteles (külön díjazás nélkül).
8.4 Megrendelő jogosult a Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelő ez irányú tevékenysége ne akadályozza.
8.5 Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a kivitelezéshez szükséges munkaterületet a jelen szerződésben meghatározott időpontban, munkavégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátani.
8.6 Vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezete alapján – amennyiben annak feltételei fennállnak – köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától építési naplót folyamatosan vezetni és abban írásban rögzíteni minden olyan körülményt, állapotot, feltételt, észrevételt, amely a vállalkozás megvalósításával kapcsolatos. Ebben köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőt is. Ez esetben Megrendelő, illetve műszaki ellenőre az építési naplót köteles ellenőrizni; illetve Xxxxx kötelesek a naplóbejegyzésre felhatalmazott személyeket az építési naplóban feltüntetni. Amennyiben a hivatkozott jogszabály szerint a Vállalkozó nem köteles építési naplót vezetni, úgy Megrendelő az építési napló vezetésétől eltekint.
8.7 Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező, munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. Minden ebből eredő felelősséget Vállalkozó visel.
8.8 Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelő részére valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni – megjelölve a teljesítésben való százalékos részesedésüket is -, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
8.9 A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A Kbt. 138. § (5) bekezdése szerint a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. Vállalkozó az alvállalkozója teljesítéséért is úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. az alvállalkozó szakszerűtlen munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az érintett alvállalkozóval a szerződését felbontani, és a tárgyi munkavégzés szakszerű elvégzéséről haladéktalanul gondoskodni.
8.10 Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő, illetve műszaki ellenőre bármely időpontban gyakorolhassa ellenőrzési jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszínére.
8.11 A munkák végzésével és befejezésével kapcsolatos esetleges szakhatósági engedélyek megszerzéséhez a szükséges műszaki tervdokumentációt a Vállalkozó elkészíti és eljár a Megrendelő megbízása alapján. Vállalkozó köteles megjelenni a munkával kapcsolatos esetleges
hatósági ellenőrzésen, műszaki átvételen, köteles teljesíteni az engedélyező vagy jóváhagyó hatóság utasításait. Az ilyen utasításokkal kapcsolatos költségek Vállalkozót terhelik.
8.12 Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek, illetve műszaki ellenőrének írásban készre jelenteni. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt 8 nappal korábban köteles értesíteni a készre jelentéssel. A kivitelezés akkor tekinthető befejezettnek, amennyiben az átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződött.
8.13 Felek kijelentik, hogy a teljesítés során esetlegesen keletkező szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.
8.14 A Kbt. 136. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozó
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
8.15 A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazását csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül (7. számú melléklet – adott esetben).
IX. Felelősségbiztosítás:
9.1 A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § alapján Vállalkozó köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 10.000.000,- HUF/év és 5.000.000,- Ft/káresemény minimum mértékig.
9.2 Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a jelen szerződés megkötésétől számított 2 munkanapon belül köteles Megrendelő részére bemutatni felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát, egy másolati példányát pedig köteles átadni Megrendelő részére (jelen szerződés 6. számú melléklete). Ennek elmaradása esetén Megrendelő Vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és Megrendelő megtagadhatja a munkaterület Vállalkozó részére történő átadását. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.
X. Szerződés módosítása, megszűnése:
10.1 A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: Jelen szerződést a Kbt. 141. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával, valamint a Támogató írásbeli beleegyezésével lehetséges írásban módosítani.
10.2 A Felek egyike sem jogosult jelen szerződéstől indokolás nélkül egyoldalúan elállni.
10.3 Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén, írásbeli nyilatkozatával, a jelen szerződést felmondani vagy attól elállni. Vállalkozó szempontjából erre szolgáló oknak minősül – a jelen szerződés 7. pontjában foglaltakon kívül -, ha
- Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 15 napon belül nem javítja ki teljes körűen;
- Vállalkozó a teljesítés jogos ok nélkül megtagadja;
- Vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;
- Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz;
- Jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;
- Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti az Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére.
10.4 Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Xxxxx kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel összefüggésben. A fentiektől eltérően az esetlegesen átvett előleget Vállalkozó köteles Megrendelő részére a megszűnést követő 15 napon belül visszafizetni (előleg-visszafizetés esedékessége). Amennyiben a szerződés megszüntetésére Vállalkozónak felróható súlyos szerződésszegés miatt kerül sor, úgy ilyen esetben Vállalkozónak csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye.
10.5 A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján a Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
XI. Felek együttműködése:
11.1 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet.
11.2 Felek közötti kapcsolattartók, és elérhetőségeik:
Megrendelő részéről: | |||
Név | * szerződéskötéskor kitöltendő | ||
Értesítési cím | * szerződéskötéskor kitöltendő | ||
Telefon / Fax | * szerződéskötéskor kitöltendő | ||
* szerződéskötéskor kitöltendő |
Műszaki ellenőr: | |||
Név | * szerződéskötéskor kitöltendő | ||
Értesítési cím | * szerződéskötéskor kitöltendő |
Telefon / Fax | * szerződéskötéskor kitöltendő | ||
* szerződéskötéskor kitöltendő |
Vállalkozó részéről: | |||
Név | * szerződéskötéskor kitöltendő | ||
Értesítési cím | * szerződéskötéskor kitöltendő | ||
Telefon / Fax | * szerződéskötéskor kitöltendő | ||
* szerződéskötéskor kitöltendő |
11.3 A fent megnevezett képviselők személyének változásáról a Fél köteles a másik Felet haladék nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni.
XII. Vegyes rendelkezések:
12.1 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
12.2 Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket és/vagy az a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó védett adatokat /a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti titokként kezeli. Vállalkozó szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja. Vállalkozó ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói, teljesítési segédei tekintetében is köteles gondoskodni. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Vállalkozót jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli. Jelen pont rendelkezései a Ptk., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban alkalmazandók.
12.3 Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.
12.4 Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő felé.
12.5 Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról is, hogy a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül.
12.6 Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdasági társaság (projekttársaság) létrehozását.
12.7 Szerződő Xxxxx kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára, engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni.
12.8 Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni. Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 41. §-a alapján megállapodnak
abban, hogy a szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság eljárásának.
12.9 Jelen szerződést a Xxxxx elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták annak első oldalán. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg.
Jelen szerződés mellékletei:
1. melléklet: közbeszerzési műszaki leírás
2. melléklet: árazatlan költségvetés
3. melléklet: Vállalkozó árazott költségvetése
4. melléklet: Vállalkozó ajánlata
5. melléklet: Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció, kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került)
6. melléklet: Felelősségbiztosítás
7. melléklet: Külföldi adóilletőségű Vállalkozó meghatalmazása (adott esetben)
Kelt: ………………………………………
…………………………………. | ……………………………….. |
Megrendelő | Vállalkozó |
képviseli | képviseli |
VIII. Árazatlan költségvetés
A vonatkozó árazatlan költségvetést tartalmazó EXCEL formátumú táblázat külön fájlban kerül megküldésre a T. Ajánlattevő részére.