VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Oroszlány, Svandabereg-patak mederburkolat helyreállítása
amely létrejött egyrészről
Oroszlány Város Önkormányzata (0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx xx. 78., bankszámla száma: 12028003- 00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Xxxxx Xxxxxx polgármester), mint a Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a:
………………………………… (székhelye: ……………., bankszámla száma: …………………; adószáma: ;
cégjegyzékszáma: ………………; képviseli: ), mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az
alábbiak szerint:
I. Előzmények
I.1 A 2018 szeptember 2.-án délután/kora este lehullott özönvízszerű esőzés következtében a Svandabereg- patak torkolata előtt található hordalékfogó rács környezetében a lezúduló víz a bal parti mederlapozást alámosta. Ennek következtében a rács és a közeli gyalogos híd között nagy mennyiségű földet is elhordott a megáradt patak, a rézsű részben leomlott.
Oroszlány Város Önkormányzata a Svandabereg-patak mederburkolat helyreállítására szakvéleményt készíttetett, mely eredményeként a szakértő az erodált mederszakaszon a meder teljeskörű helyreállítását javasolta TB 200/286/150 normál mederburkoló elemekkel (Csomiép – 7 db) és az új hordalékfogó rács áthelyezését.
I.2. Felek az ajánlati költségvetés tartalma alapján az alábbi szerződést kötik:
II. A szerződés tárgya
II.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a Svandabereg-patak mederburkolat
helyreállítását.
II.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkát szakszerűen ellátja.
II.3. Vállalkozó részletes feladata:
Az oroszlányi Svandabereg-patak mederburkolat helyreállítása az Oroszlány, 1633 helyrajzi szám alatti
ingatlan területén.
II.4. A műszaki tartalom rövid összefoglalása:
Vállalkozó feladata az ajánlattételi felhívás mellékletét képező szakvéleményben foglalt műszaki tartalom szerint a Svandabereg-patak mederburkolatának helyreállítása. A munkákhoz szükséges 7 db TB 200/286/150 normál mederburkoló elemet Ajánlatkérő biztosítja. Minden egyéb építőanyag beszerzése Ajánlattevő feladatát képezi.
A károsodott mederszakaszon a megrongálódott burkolatot el kell bontani. A régi és megmaradó burkolat és a beépítésre kerülő TB elemek egymáshoz való csatlakoázását 50 cm vastagságú zárófog biztosítja. A zárófogaknak a meder mindkét oldalán 2 méter hosszban be kell nyúlnia a partoldalba. A TB elemek tóba történő csatlakozásánál ismételten zárófok kiépítés szükséges, melybe be kell építeni az uszadékfogó rácsot. A rács fölé – a tó felöli oldalon – a jelenlegihez hasonlóan 80 cm széles kezelőjárdát kell építeni, ahonnan a rács biztonságosan tisztítható.
Az alsó zárófog alatti mederszakasz már a Malom-tó medre, ahol 2-2 méter széleségben és a 3 méter hosszban TA 25/50 fagyálló vízépítési kőből kőszórásos fenék és rézsűvédelmet kell kiépíteni. Az elhabolódott meder közötti részt zúzott kővel kell feltölteni és tömöríteni kell. A TB elemek felős szélére 50x50 cm-es szegélygerendát kell építeni és bekötni a zárófogakba.
A helyreállítási munkákhoz Ajánlatkérő engedélyes és kiviteli tervekkel, illetve tételes költségvetés kiírással nem rendelkezik. A pontos beépítendő anyagmennyiség meghatározása az ajánlattevő feladata, árajánlatát a helyszíni bejáráson tapasztaltak ill. a saját számításaira figyelemmel határozza meg. Az eljárás keretében
átalányáras szerződés kerül megkötésre, a nyertes ajánlattevő teljeskörűségi nyilatkozatot tesz az árajánlatában foglaltakra tekintettel.
Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a hulladékok rendszeres elszállításáról.
Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó előzetes jelzése alapján szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.
Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeket Megrendelőnek bemutatni és Megrendelőt az eltakarásról naplóbejegyzés útján vagy email-en legkésőbb 3 nappal korábban értesíteni.
Vállalkozó köteles a beépített anyagok és a beépítés minőségét igazolni és azt a kivitelezési munka során folyamatosan dokumentálni a Megrendelő számára.
A munka minőségének meghatározására a műszaki terv, a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek, valamint a nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak.
II.4. Teljesítési határidő 2019. január 31.
III. szerződés teljesítésében részt vevő személyek, szervezetek
III.1. A szerződést a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie.
III.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az általa bármilyen módon igénybe vett Alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesített volna.
IV. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
IV.1. késedelmi kötbér: a naponta a nettó vállalkozói díj 1 %-a,
A késedelmi kötbér összege: legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
A kötbér összegéről a Megrendelő a késedelem megszűnésekor, legkésőbb azonban a teljesítési határidő lejártát követő 20. napon állít ki számlát, melyet a Vállalkozó 8 napon belül köteles a Megrendelő részére, a Megrendelő bankszámlájára történő átutalással megfizetni. Vagy külön a kötbérre vonatkozó számla kiállítása helyett a Vállalkozóval történő megállapodás alapján történik a kötbér megfizetése.
Amennyiben Vállalkozó a szerződés részét képező megvalósítási ütemtervtől jelentősen eltér (azaz a tervezethez képest a munkálatokban 15 napnál hosszabb csúszás következik be), Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni és a munkát mással elvégeztetni, illetve meghiúsulási kötbért követelni, továbbá kártérítési igényt érvényesíteni.
A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a Vállalkozótól a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
IV.2. meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozói díj 20%-a.
IV.1. Jótállás: Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára 12 hónap teljes körű jótállást vállal. A
Vállalkozó az általa kivitelezett munkákra a jótállási időn kívül a jogszabály szerinti szavatosságot vállalja.
IV.2. A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológia alkalmazását lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni.
V. Átadás-átvételi eljárás
V.1. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást tűz ki legkésőbb a kivitelezés befejezési határidejére az érintettek meghívásával. A Vállalkozó a készre jelentést – várható késedelem esetén annak írásbeli előrejelzését – a határidő napját megelőző 5. napig köteles eljuttatni a Megrendelőhöz.
V.2. A jelen szerződés szerinti munkák elvégzését követően az átadási dokumentáció része:
• Megvalósulási dokumentáció átadása a Megrendelőnek 1 papír alapú példányban (benne a felhasznált anyagok dokumentumaival, vizsgálati eredményekkel, szükséges minősítő iratokkal, nyilatkozatokkal, stb.) és 1 elektronikus példányban történik.
• A teljesítés feltétele a munkaterület üzemeltetésre alkalmas állapotban történő visszavétele (az elvárt dokumentumokkal együtt).
V.3. A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:
név: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx környezetvédelmi referens
email: xxxxxx.xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx
tel: 20/000-00-00
cím: Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.
V.4. A Vállalkozó kapcsolattartó képviselője: név: ……………..
cím: ………………
jogosultság: …………………
mobil: ………….
e-mail: ………………………
gyakorlati ideje: …. év
Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
név: ……………..
cím: ………………
jogosultság: …………………
mobil: ………….
e-mail: ………………………
gyakorlati ideje: …. év
VI. Pénzügyi feltételek
VI.1. Az ellenszolgáltatás összege: Ft + 27 % ÁFA, összesen Ft, azaz forint.
VI.2. Teljességi nyilatkozat:
Vállalkozó nyilatkozik, hogy a fenti ajánlati árat Oroszlány, Svandabereg-patak mederburkolat helyreállítása megnevezésű eljárásban foglalt munkálatok elvégzéshez szükséges minden költségre figyelemmel tette. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik.
VI.3. Vállalkozó 1 db számla benyújtására jogosult, a számla fizetési határideje: 30 nap. Számla benyújtására a hiánymentes átadás-átvételi eljárást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv és dokumentáció mindkét fél általi aláírását és elfogadását követően van lehetőség.
VI.4. Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód. Megrendelő nem köt ki tartalékkeretet a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben.
VI.5. Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a jelen pontban írtakon kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra
nem jogosult.
VI.6. A szerződés átalánydíjas, ennek megfelelően tárgyát képezi minden olyan munka megvalósítása, amely az ajánlati dokumentációban szerepel (rajzi és szöveges munkarészek), bizonytalanság esetén a Megrendelő számára kedvezőbb megoldás, szerkezet, anyag stb. alkalmazásával. A munka mennyiségének előzetes ellenőrzése a Vállalkozó feladata.
VII. Egyéb rendelkezések
VII.1. Az ajánlattevőként szerződő félnek a szerződéskötés napjáig rendelkeznie kell a jelen szerződés szerinti kivitelezéshez igazodó mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítással. Felelősségbiztosítási megkötése vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztése legalább 10 millió forint/év és 5 millió forint/káresemény mértékű érvényes kivitelezői felelősségbiztosításra: a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés napján köteles rendelkezni a megfelelő felelősségbiztosítással.
VII.2. A kivitelezés során hulladék kezelését végző szakirányú végzettséggel rendelkező szakember folyamatos jelenlétének biztosítása a kivitelezés időtartama alatt (helyszínen folyamatosan biztosítva).
VII.3. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelők székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
VII.4. Az ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel
tartozik.
VII.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet irányadók.
A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írják alá.
Oroszlány, 2018. december
…………………………. Oroszlány Város Önkormányzata képviseletében: Xxxxx Xxxxxx polgármester Megrendelő | ………………………. Vállalkozó |
Ellenjegyzem: | Pénzügyi ellenjegyzés: |
………………………. Dr. File Beáta jegyző | ………………….…………. Xxxxxxx Xxx osztályvezető |